Тендер - Закупка реактивов к имеющемуся иммунохимическому анализатору Cobas e-411 №269980747

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• Нмцк.xls
• Нмцк.xls
• ТЗ.docx

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть47 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Центральный федеральный округ, Брянская облМесто поставки (адрес):241050, Российская Федерация, Брянская обл., г. Брянск, пр-кт. Станке Димитрова, 96, ОКАТО:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть00
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с даннымиКотировочная_документация_(2) - Посмотреть таблицу с данными

ДОКУМЕНТАЦИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ

ЗАПРОСА КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Закупка реагентов для автоматического иммунохимического анализатора Cobas e-411 для нужд ГАУЗ «БООД»

За счет средств ОМС.

город Брянск

2024год

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие положения. 3

2. Требования к участникам запроса котировок в электронной форме. 3

4. Изменения в извещение о закупке, документацию о закупке. 4

5. Порядок, даты начала и окончания срока предоставления участникам 4

6. Изменение и отзыв заявки. 5

7. Открытие доступа к заявкам. 5

8. Рассмотрение заявок. 5

9. Результаты рассмотрения и оценки котировочных заявок. 6

10. Подписание договора по результатам запроса котировок в электронной форме. 6

11. Приложения…………..………………………….………………..………………………………………………………7

1. Общие положения.

1.1. Настоящая документация для проведения запроса котировок в электронной форме (далее котировочная документация) разработана в соответствии с Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд ГАУЗ «Брянский областной онкологический диспансер» (далее – Положение), Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами, нормативными правовыми актами Российской Федерации, законодательного и исполнительного органов Брянской области, представительного и исполнительно-распорядительного органов местного самоуправления города Брянска.

1.2. Заказчик – Государственное автономное учреждение здравоохранения «Брянский областной онкологический диспансер».

1.3. Место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной почты, контактное должностное лицо, контактный телефон Заказчика указаны в извещении о проведении закупке, проекте гражданско-правового договора.

1.4. Комиссия по осуществлению закупок: единая комиссия по осуществлению закупок (далее – Комиссия), созданная для осуществления функций по осуществлению закупок путем проведения запроса котировок в электронной форме.

1.5. Способ определения поставщика: запрос котировок в электронной форме.

1.6. Предмет гражданско-правового договора (далее-договора): Закупка реагентов для автоматического иммунохимического анализатора Cobas e-411 для нужд ГАУЗ «БООД»

1.7. Описание объекта закупки приведено в Приложении 1 к настоящей котировочной документации.

1.8. Информация об уполномоченном должностном лице Заказчика, ответственном за заключение договора: Жукова Валерия Валерьевна.

1.9. Валюта, используемая для формирования цены договора и расчетов с поставщиком – российский рубль.

1.10. Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате договора – не применяется.

1.11. Начальная (максимальная) цена договора, в том числе обоснование начальной (максимальной) цены договора указаны в приложении №2 к котировочной документации.

2. Требования к участникам запроса котировок в электронной форме.

2.1. Участник закупки должен соответствовать требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки.

При осуществлении закупок с применением конкурентных процедур устанавливаются следующие требования к участникам закупки:

1) соответствие требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки;

2) отсутствие до окончания срока подачи заявок данных о возбуждении процедуры ликвидации (в отношении подавшего заявку на участие в закупках юридического лица) или решения арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства (в отношении подавшего заявку на участие в закупке юридического лица или индивидуального предпринимателя);

3) отсутствие до окончания срока подачи заявок данных о приостановлении деятельности подавшего заявку на участие в закупке лица в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

4) наличие в составе заявки декларации об отсутствия у предполагаемого участника закупки и у его должностных лиц конфликта интересов с сотрудниками заказчика;

5) отсутствие у лица, подавшего заявку на участие в закупке, задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Лицо, подавшее заявку на участие в закупке, признается соответствующим предъявляемому к участнику закупки требованиям в случае, если до окончания срока подачи заявок на участие в закупке вопрос о наличии указанной задолженности проходит процедуру обжалования в установленном законом порядке;

6) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения договоров на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма;

7) отсутствие в реестрах недобросовестных поставщиков, предусмотренных Федеральными законами 44-ФЗ и 223-ФЗ.

9) участник закупки не является офшорной компанией.

3. Требования к содержанию, составу заявки на участие в запросе котировок в электронной форме и инструкция по ее заполнению.

3.1. Котировочная заявка должна быть отправлена в форме электронного документа, подписанного в соответствии с Федеральным законом от 10.01.2002 № 1-ФЗ «Об электронной цифровой подписи» по форме;

3.2. Размер заявки на участие в запросе котировок, подаваемой в форме электронного документа, не должен превышать 5 Мб;

3.3. Для участия в запросе котировок в электронной форме участник запроса котировок в электронной форме должен подать котировочную заявку на электронную торговую площадку в соответствии с регламентом электронной торговой площадки. Форма котировочной заявки указана в приложении 4.

3.4. Обладающее правом участия в закупке лицо имеет возможность подать только одну заявку и внесение изменений в нее не допускается.

3.5. Каждая заявка на участие в запросе котировок в электронной форме, поступившая в срок, указанный в документации, регистрируется электронной торговой площадкой. По требованию предполагаемого участника, в случае проведения запроса котировок, заказчик выдает расписку в ее получении с указанием даты и времени получения.

3.6. Заявки, поступившие после срока окончания их приема, не принимаются и не регистрируются.

4. Изменения в извещение о закупке, документацию о закупке.

4.1. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении запроса котировок в электронной форме таким образом, чтобы с даты размещения в ЕИС указанных изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке оставалось не менее половины срока подачи заявок на участие в такой закупке. Изменения в документацию о закупке размещаются в ЕИС не позднее трех дней со дня принятия решения об их внесении. Изменение объекта закупки не допускается.

5. Порядок, даты начала и окончания срока предоставления участникам

запроса котировок в электронной форме разъяснений положений документации о проведении запроса котировок в электронной форме

5.1. Любое заинтересованное лицо вправе направить в письменной форме заказчику запрос о разъяснении положений документации. Заказчик в течение трех дней со дня поступления запроса размещает текст разъяснения положений документации в ЕИС. Если указанный запрос поступил заказчику позднее, чем за три рабочих дня до дня окончания подачи заявок на участие в запросе котировок, Заказчик вправе не предоставлять разъяснения.

5.2. Разъяснения положений документации размещается заказчиком в ЕИС с указанием предмета запроса, но без указания лица, от которого поступил запрос.

6. Изменение и отзыв заявки.

6.1. Предполагаемый участник вправе отозвать поданную заявку в любое время до начала рассмотрения и оценки заявок.

6.2. В случае отзыва заявки на участие в проведении процедуре закупки предполагаемый участник вправе повторно, в течение срока подачи заявок на участие в процедурах проведения закупки подать заявку на участие в проведении процедуры закупки;

Открытие доступа к заявкам.

Заказчику на ЭТП автоматически в срок открывается доступ к заявкам.

Результаты открытия доступа к заявкам фиксируются в протоколе Заказчика.

В случае, если до окончания срока подачи заявок подана только одна заявка, соответствующая требованиям извещения и документации о закупке, заказчик заключает договор с данным участником на условиях документации о закупке по цене, предложенной указанным участником запроса котировок в электронной форме в заявке.

8. Рассмотрение заявок.

8.1. После окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме закупочная комиссия открывает файлы или получает доступ к файлам на электронной торговой площадке, рассматривает их на соответствие требованиям, установленным в извещении и документации о запросе котировок в электронной форме в установленные в документации о проведении запроса котировок в электронной форме сроки.

8.2. При наличии поданных одним лицом двух и более не отозванных заявок на участие в запросе котировок в электронной форме все они не рассматриваются (отклоняются) и возвращаются ему.

8.3. Победителем в запросе котировок в электронной форме признается подавшее заявку на участие в закупке лицо, признанное закупочной комиссией участником закупки по результатам оценки соответствия его заявки требованиям извещения и документации о закупке, предложившее наиболее низкую цену договора.

8.4. При наличии двух и более участников, предложивших равнозначную по величине наиболее низкую цену договора, победителем в запросе котировок в электронной форме признается тот, заявка которого поступила раньше.

8.5. При рассмотрении и оценке заявок на участие в запросе котировок участник закупки не допускается комиссией к участию в запросе котировок в случае:

1) непредставления документов, установленных извещением о проведении запроса котировок, либо наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике закупки;

2) несоответствия участника закупки требованиям, установленным извещением о проведении запроса котировок;

3) несоответствия заявки на участие в запросе котировок требованиям извещения о проведении запроса котировок, в том числе наличия в таких заявках предложения о цене договора, превышающей начальную (максимальную) цену договора, начальную (максимальную) цену единицы Продукции;

4) предоставления недостоверных сведений в отношении предлагаемой Продукции;

5) в случае если начальная (максимальная) цена договора составляет десять миллионов рублей и более и участником закупки, с которым заключается договор, предложена цена договора, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены договора, договор заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения договора в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения договора, указанный в Документации о закупке, но не менее чем размер аванса (если договором предусмотрена выплата аванса). Данное основание применимо в случае установления Заказчиком антидемпинговых мер в Документации о закупке.

8.6. Заказчик вправе затребовать от участников закупки разъяснения положений заявок и представления недостающих документов/сведений (при необходимости). При этом не допускаются запросы о представлении недостающих документов (сведений), направленные на изменение существа заявки, включая изменение технических характеристик, иных технических условий;

9. Результаты рассмотрения и оценки котировочных заявок.

9.1. Результаты рассмотрения и оценки заявок оформляются протоколом, в котором содержатся сведения:

1) дату подписания протокола;

2) наименование и номер запроса котировок;

3) поименный состав членов комиссии, в том числе информацию об их присутствии (отсутствии);

4) количество поданных на участие в запросе котировок заявок;

5) порядковые номера заявок на участие в запросе котировок участников закупки в порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора, включая информацию о ценовых предложениях. Заявке на участие в запросе котировок, в которой содержатся лучшие условия исполнения договора, присваивается первый номер. В случае если в нескольких заявках на участие в запросе котировок содержатся одинаковые условия исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в запросе котировок, которая поступила ранее других заявок на участие в закупке, содержащих такие же условия;

6) место и дату проведения рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок;

7) сведения об участниках закупки, подавших заявки на участие в запросе котировок: наименование, место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), место жительства (для физического лица) участника закупки, почтовый адрес, ИНН и контактный телефон участника закупки;

8) информацию о ценовых предложениях участников запроса котировок;

9) результаты рассмотрения заявок на участие в запросе котировок с указанием в том числе:

а) количества заявок на участие в запросе котировок, которые отклонены;

б) оснований отклонения каждой заявки на участие в запросе котировок с указанием положений документации, которым не соответствует такая заявка;

в) сведений о решении каждого члена комиссии о допуске участника закупки к участию в запросе котировок или об отказе в допуске к участию в запросе котировок такому участнику;

10) информации о победителе запроса котировок, об участнике запроса котировок, предложившем в заявке на участие в запросе котировок цену договора такую же, как и победитель запроса котировок, или об участнике запроса котировок, предложение, о цене договора которого содержит лучшие условия по цене договора, следующие после предложенных победителем запроса котировок условий;

11) причины, по которым запрос котировок признан несостоявшимся в случае, если он был признан таковым.

9.2. Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок в электронной форме подписывается всеми присутствующими членами комиссии. Указанный протокол не позднее трех дней со дня рассмотрения котировочных заявок в электронной форме размещается в единой информационной системе.

9.3. В случае если в результате рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок принято решение об отклонении всех участников закупки, подавших заявки на участие в запросе котировок, или о допуске к участию в запросе котировок только одного участника закупки, подавшего заявку на участие в запросе котировок, запрос котировок признается несостоявшимся.

9.4. В случае, если к участию в запросе котировок допущен только один участник закупки и заявка такого участника закупки соответствует всем требованиям извещения о проведении запроса котировок, то Заказчик заключает договор с таким участником закупки по цене, указанной в его заявке.

9.5. В случае если запрос котировок признан несостоявшимся и договор не заключен с участником, заказчик вправе провести повторный запрос котировок, осуществить закупку иным способом, предусмотренным настоящим Положением о закупке, либо отказаться от проведения повторной закупки, если необходимость в осуществлении закупки отпала. При проведении повторного запроса котировок заказчик вправе изменить условия запроса котировок.

9.6. Любой предполагаемый участник вправе после подписания протокола направить в письменной форме или в форме электронного документа заказчику запрос о разъяснении результатов рассмотрения и оценки заявок. Заказчик предоставляет указанному лицу соответствующие разъяснения в письменной форме или в форме электронного документа.

10. Подписание договора по результатам запроса котировок в электронной форме.

10.1. Заключение договора осуществляется в электронной форме с использованием электронной цифровой подписи посредством интерфейса электронной торговой площадки, на которой была произведена процедура закупки, в соответствии с регламентом электронной торговой площадки.

10.2 Договор с победителем закупки в электронной форме заключается не ранее 10 дней и не позднее 20 дней со дня размещения в ЕИС протокола подведения итогов, рассмотрения и оценки заявок в электронной форме.

10.3. Заказчик не позднее трех рабочих дней со дня публикации протокола подведения итогов, рассмотрения и оценки заявок в электронной форме размещает в единой информационной системе проект договора без своей подписи, который составляется путем включения цены договора, предложенной участником закупки в электронной форме, с которым заключается договор, информации о товаре, указанной им в заявке на участие в такой закупке, в проект договора, прилагаемый к документации о закупке в электронной форме.

10.4. Победитель закупки в электронной форме, с которым заключается договор, не позднее 5 рабочих со дня размещения в единой информационной системе заказчиком проекта договора, размещает в единой информационной системе подписанный лицом, имеющим право действовать от имени победителя такой закупки, проект договора и предоставляет документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения договора, если это условие предусмотрено документацией о проведении закупки в электронной форме.

10.5. Заказчик не позднее пяти рабочих дней с момента размещения в единой информационной системе победителем подписанного проекта договора размещает подписанный подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, договор в единой информационной системе.

10.6. При непредставлении заказчику победителем закупки в электронной форме в срок, предусмотренный документацией о закупке, подписанного договора, а также обеспечения исполнения договора в случае, если заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения договора, такой участник закупки признается уклонившимся от заключения договора.

10.7. В случае если победитель закупки признан уклонившимся от заключения договора, Заказчик вправе обратиться в суд с иском о понуждении победителя закупки заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, или заключить договор с участником закупки, заявке которого присвоен второй номер с отнесением убытков на участника закупки, уклонившегося от заключения договора.

10.8. Если участник закупки, с которым заключается договор согласно настоящему Положению, получив проект договора в срок, предусмотренный для заключения договора, обнаружит в его тексте неточности, технические ошибки, опечатки, несоответствие условиям, которые были предложены в заявке этого участника закупки, оформляется протокол разногласий. Протокол разногласий составляется в письменной форме. Он должен содержать следующие сведения:

1) место, дату и время составления протокола;

2) наименование предмета закупки и номер закупки;

3) положения договора, в которых, по мнению участника закупки, содержатся неточности, технические ошибки, опечатки, несоответствие условиям, предложенным в заявке данного участника.

Подписанный участником закупки протокол в тот же день направляется Заказчику.

Заказчик рассматривает протокол разногласий в течение двух рабочих дней со дня его получения от участника закупки. Если замечания участника закупки учтены полностью или частично, Заказчик вносит изменения в проект договора и повторно направляет его участнику. Вместе с тем Заказчик вправе направить участнику закупки договор в первоначальном варианте и отдельный документ с указанием причин, по которым в принятии замечаний участника закупки, содержащихся в протоколе разногласий, отказано. В случае когда по результатам учета замечаний изменяются количество, объем, цена закупаемых товаров, работ, услуг или сроки исполнения договора по сравнению с указанными в протоколе, составленном по результатам закупки, информация об этом размещается в единой информационной системе в соответствии с настоящим Положением.

10.9. Участник закупки, с которым заключается договор, в течение пяти дней со дня его получения подписывает договор в окончательной редакции Заказчика.

10.10. Любые изменения или дополнения к договору должны быть совершены в письменной форме.

10.11. Любые изменения или дополнения к договору должны быть совершены в письменной форме.

10.12. В случае расторжения договора в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением поставщиком (исполнителем, подрядчиком) своих обязательств по такому договору, заказчик вправе заключить договор с участником размещения заказа, с которым в соответствии с Положением о закупках заключается договор при уклонении победителя торгов или победителя в проведении запроса котировок в электронной форме от заключения договора, с согласия такого участника размещения заказа. Договор заключается с указанным участником размещения заказа на условиях, предусмотренных условиями закупочной документации и предложением участника. Если до расторжения договора поставщиком (исполнителем, подрядчиком) частично исполнены обязательства по такому договору при заключении нового договора количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг должны быть уменьшены с учетом количества поставленного товара, объема выполненных работ, оказанных услуг по договору, ранее заключенному с победителем конкурса, аукциона или победителем в проведении запроса котировок. При этом цена договора должна быть уменьшена пропорционально количеству поставленного товара, объему выполненных работ, оказанных услуг.

10.13. При исполнении договора, заключенного по итогам проведения конкурентных закупок, а также у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), допускается:

10.14. Уменьшение цены договора на поставку Продукции (товаров, работ, услуг) без изменения объема Продукции.

10.15. Увеличение объема поставляемой Продукции не более чем на 10 процентов от первоначального объема такой Продукции, указанного при заключении договора. Заказчик вправе увеличить цену договора пропорционально увеличению объема поставляемой Продукции, при условии, если это предусмотрено договором.

10.16. Уменьшение объема поставляемой Продукции не более чем на 10 процентов от первоначального объема такой Продукции, указанного при заключении договора. При этом Заказчик обязан уменьшить цену договора соответственно уменьшаемому объему поставляемой Продукции, при условии, если это предусмотрено договором.

10.17. Допускается поставка Продукции, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которой являются улучшенными по сравнению с таким качеством и такими характеристиками Продукции, указанной в договоре.

10.18. В случае если при исполнении договора изменяются объем, цена закупаемой Продукции или сроки исполнения договора по сравнению с указанными в протоколе, составленном по результатам закупки, не позднее чем в течение десяти дней со дня внесения изменений в договор в единой информационной системе размещается информация об изменении договора с указанием измененных условий.

10.19. После определения победителя закупки на поставку товаров (работ, услуг) заказчик рассчитывает коэффициент снижения начальной (максимальной) цены договора к цене договора, предложенной победителем в ходе проведения закупки. Итоговая цена договора пересчитывается с учетом указанного коэффициента. При этом, цена единицы товара, этапа работы, услуги, включенных в один лот при проведении конкурентной закупки, будет изменяться пропорционально в соответствии с определенным коэффициентом снижения.

10.20. При заключении договора Заказчик по соглашению с участником закупки, с которым в соответствии с Положением заключается договор, вправе увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой договора, определенной таким участником, и начальной максимальной ценой договора (ценой лота), если это право Заказчика предусмотрено документацией о закупке, проектом договора. При этом цена единицы товара не должна превышать цену единицы товара, определенную как частное от деления цены договора, указанной в заявке на участие в закупке или предложенной участником аукциона, с которым заключается договор, на количество товара, указанное в извещении о проведении закупки.

Неотъемлемой частью документации о проведении запроса котировок в электронной форме являются:

Приложение №1: Техническое задание;

Приложение №2: Проект гражданско-правового договора;

Приложение №3: Обоснование начальной (максимальной) цены договора

Приложение №4: Формы документов, обязательных к заполнению (форма котировочной заявки).

договор_ГАУЗ_БООД

Гражданско-правовой договор № ____________

«_____» __________ 2024 г. г. Брянск

_____________________________________________ в лице ______________________, действующего на основании __________, именуемого в дальнейшем, Поставщик, с одной стороны, и ГАУЗ «Брянский областной онкологический диспансер» в лице главного врача Одринского Павла Николаевича, действующего на основании Устава, именуемого в дальнейшем Заказчик, с другой стороны, в соответствии с Гражданским Кодексом РФ, Федеральным законом от 18.07.2011 N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Положением о закупках товаров, работ и услуг для нужд ГАУЗ «Брянский областной онкологический диспансер» (далее Положение о закупках) и на основании решения, принятого по результатам ____________ (Протокол № ___________ от ___________) заключили гражданско-правовой договор (далее- договор) о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поставщик обязуется поставить и передать Заказчику реагенты для имеющегося у заказчика автоматического иммунохимического анализатора cobas e-411 на 2024 год для КДЛ№1 для нужд ГАУЗ «БООД» согласно прилагаемой спецификации (приложение №1) (далее – товар), а Заказчик обязуется принять товар и обеспечить его оплату.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА

2.1. Цена договора составляет ________ (________) рублей ____ копейки, в том числе НДС ____ – ______ (______) рублей _______ копейки и включает в себя: стоимость продукции, тары, упаковки и маркировки, расходы на погрузку, разгрузку, хранение, доставку до Заказчика, оплату всех видов налогов, пошлин и сборов, уплату обязательных платежей, установленных законодательством Российской Федерации, и иных расходов Поставщика, связанных с исполнением настоящего договора.

2.2. Цена на весь срок действия договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, указанных в Положении о закупках и настоящим договором:

2.2.1. Уменьшение цены Договора на поставку товара без изменения объема товара.

2.2.2. Увеличение объема поставляемого товара не более чем на 10 процентов от первоначального объема такого товара, указанного при заключении договора. Заказчик вправе увеличить цену договора пропорционально увеличению объема поставляемого товара, при условии, если это предусмотрено договором.

2.2.3. Уменьшение объема поставляемого товара не более чем на 10 процентов от первоначального объема такого товара, указанного при заключении договора. При этом Заказчик обязан уменьшить цену договора соответственно уменьшаемому объему поставляемого товара, при условии, если это предусмотрено договором.

2.2.4. По согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с таким качеством и такими характеристиками товара, указанного в договоре.

2.2.5. Изменение цены Договора при изменении в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых цен (тарифов) на товары, работы, услуги.

2.2.6. Внесение изменений если при исполнении Договора изменяется срок исполнения отдельного этапа (отдельных этапов) исполнения Договора в рамках срока исполнения Договора, предусмотренного при его заключении.

2.3. Цена за единицу товара устанавливается в российских рублях.

2.4. При снижении в результате торгов общей цены лота, цена на каждую позицию, указанную в спецификации, не должна быть больше НМЦ по каждой позиции и изменяется пропорционально в соответствии с определенным коэффициентом снижения.

2.5. При заключении договора Заказчик по соглашению с участником закупки, с которым заключается договор, вправе увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой договора, определенной таким участником, и начальной максимальной ценой договора (ценой лота). При этом цена единицы товара не должна превышать цену единицы товара, определенную как частное от деления цены договора, указанной в заявке на участие в закупке или предложенной участником аукциона, с которым заключается договор, на количество товара, указанное в извещении о проведении закупки).

3. СРОКИ ПОСТАВКИ

3.1. Поставка товара осуществляется в аптеку Заказчика с момента подписания договора в течении 10 рабочих дней 2024 включительно (либо – по заявке).

3.2. На момент подписания настоящего договора сроки, указанные в спецификации, являются исходными для определения санкций в случае нарушения сроков.

4.УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖА И ПОСТАВКИ

4.1. Передача товара осуществляется Поставщиком с предоставлением необходимых документов на каждую партию с указанием реквизитов доверенности на уполномоченное лицо.

4.2. Датой поставки, т.е. датой передачи товара от Поставщика к Заказчику, считается дата подписания сторонами отгрузочных документов (накладных, актов сдачи-приемки и т.п.) или акта устранения недостатков (в случае несоответствия товара условиям договора).

4.3. Порядок приема-передачи товара:

4.3.1. Прием товара по наименованию, качеству и количеству производится Заказчиком путем его визуального осмотра по месту поставки, указанному в Спецификации (Приложение№ 1 к настоящему договору), и иными необходимыми способами, в течение 7 рабочих дней с момента поставки товара.

4.3.2. При приеме-передаче товара Заказчиком от Поставщика, последний передает надлежаще оформленные:

- счет-фактуру;

- товарную накладную и другие документы, необходимые для оприходования товара в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, на бумажном носителе и в электронном виде;

- при поставке товара в графе накладной «основание поставки» обязательно прописывать номер и дату договора;

- при поставке изделий медицинского назначения в накладной в обязательном порядке указываются данные регистрационного удостоверения к товару, либо приложения к нему, наименование товара согласно регистрационному удостоверению, идентичные обозначенным в спецификации к договору поставки;

- документы, предусмотренные пунктом 5.2. раздела 5 настоящего Договора.

В случае невыполнения Поставщиком условия о передаче названных документов, Заказчик вправе отказаться от приема товара.

4.4. Поставка товара осуществляется в аптеку Заказчика (либо на склад), по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Брянск, пр-т Ст. Димитрова, 96. Дата и время поставки предварительно согласуются с Заказчиком.

4.5. Оплата по договору осуществляется за счет средств ОМС (либо другие источники финансирования).

4.6. Оплата купленного товара производится по безналичному расчету, в течение ____ дней с момента поставки товара, за исключением случаев, предусмотренных законодательством и положением о закупках ГАУЗ «БООД».

4.7. Поставщик гарантирует, что является собственником товара, товар, товар не был в употреблении, ранее не использовался, в споре или под арестом не состоит, не является предметом залога, не обременен другими правами третьих лиц и не нарушает прав третьих лиц.

4.8. Доставка товара осуществляется силами и средствами Поставщика. Разгрузка осуществляется в помещения Заказчика, предусмотренные для размещения вышеуказанного товара средствами и силами Поставщика, в присутствии уполномоченного представителя Заказчика.

5. КАЧЕСТВО ТОВАРА

5.1. Качество товара, его потребительские свойства и функциональные характеристики должны полностью соответствовать заявке.

5.2. Основными документами, подтверждающими качество товара, являются регистрационное удостоверение, сертификат соответствия или декларация соответствия качества товара.

5.3. Товар отгружается в таре и упаковке, отвечающей требованиям ГОСТ, ТУ, обеспечивающей его сохранность от всякого рода повреждений при перевозке и хранении по каждой позиции.

5.4. Заказчик имеет право обратиться в БУВО «Воронежский центр контроля качества и сертификации лекарственных средств» при сомнении в качестве товара и для получения информации о фальсифицированных препаратах.

5.5. Остаточный срок годности препаратов не менее 12 месяцев на момент поставки.

5.6. Наличие у Поставщика лицензии на фармацевтическую деятельность. Помимо лицензии на фармацевтическую деятельность участник закупки при подаче заявки может предоставить на выбор выписку из реестра лицензий по форме, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2020 №2343 «Об утверждении Правил формирования или ведения реестра лицензий и типовой формы выписки из реестра лицензий»

5.7. Поставщик обязан поставить товар от производителя до места нахождения Заказчика с соблюдением «холодовой цепи», т.е. с соблюдением температурного режима в соответствии с СП. 3.3.2.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, при этом, на момент поставки товара Поставщик обязан предоставить документально подтвержденную информацию о выполнении требований к транспортировке товара с соблюдением «холодовой цепи» и документы, подтверждающие сроки транспортировки товара от производителя. (либо Поставщик обеспечивает в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации надлежащие условия хранения и температурный режим, необходимые для соблюдения условий транспортировки Товара, определенные нормативной документацией на Товар и инструкцией по медицинскому применению Товара).

5.8. Поставщик несет ответственность за соответствие номеров серий поставляемого им
товара, номерам серий, указанным в товарно-сопроводительных документах на поставку товара.

5.9. Поставщик несет ответственность за недостачу, бой, брак, фальсификат и другие дефекты поставленного товара. При выявлении вышеуказанных недостатков Поставщик обязан произвести замену товара на качественный (восполнить недостачу) в течение 5 календарных дней с момента поступления заявления (претензии). Поставщик несет ответственность также за все потери и повреждения, связанные с неправильной транспортировкой поставляемого товара. Возврат поставленного товара ненадлежащего качества осуществляется за счет средств Поставщика.

5.10. Претензии по качеству предъявляются в течение всего срока годности товара при условии его надлежащего хранения.

5.11. В случае, если Поставщик не устранил выявленные Заказчиком недостатки товара в разумный срок, Заказчик возвращает товар.

5.12. При обнаружении товара, забракованного Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения РФ, а также несоответствия поставленного товара требованиям договора (в том числе недостача, бой, брак, фальсификат), Поставщик обязан по первому требованию Заказчика, в срок до 10 календарных дней, заменить несоответствующий товар на товар надлежащего качества (восполнить недостающее количество товара).

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей по настоящему договору в соответствии с законодательством РФ.

6.2. В случае просрочки отпуска товара и оплаты товара сторона, допустившая нарушение условий договора уплачивает другой стороне пеню за каждый день просрочки, начиная со следующего дня после истечения установленного договора срока исполнения обязательств, в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ключевой ставки ЦБ РФ.

6.3. Товар принимается комиссией Заказчика с привлечением, в случае необходимости, представителя поставщика. Существенными условиями нарушения договора являются изменение цены в период действия договора, за исключением случаев, оговоренных в Положении о закупке, нарушение сроков поставки, количества заявленного товара, отсутствия необходимых сопроводительных документов или поставки товара ненадлежащего качества.

6.4. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором. Размер штрафа составляет 1000,00 рублей.

6.5. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором. Размер штрафа составляет 10 % от суммы договора.

7. ФОРС – МАЖОР

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение данного договора.

7.2. Сторона, для которой возникла невозможность исполнения обязательств, должна известить об этом другую сторону в письменном виде в течение 5-ти рабочих дней с момента наступления таких обязательств.

7.3. Несвоевременное уведомление одной из сторон о наличии форс - мажорных обстоятельств (кроме случаев, когда такое уведомление оказалось невозможным по независящим от стороны причинам) или отсутствие документального подтверждения наличия такого обстоятельства, лишает права ссылаться на них в качестве причины неисполнения обязательств по настоящему договору.

8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

8.1. Все споры и разногласия между сторонами по настоящему договору будут разрешаться путем переговоров.

8.2. Заинтересованная сторона направляет другой стороне претензию в письменной форме.

8.3. Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть полученную претензию и о результатах уведомить в письменной форме заинтересованную сторону в течение 10 рабочих дней со дня получения претензии.

8.4. В случае неурегулирования разногласий в претензионном порядке, а также в случае неполучения ответа на претензию в течение срока, указанного в 8.3. настоящего Договора, спор передается на рассмотрение в Арбитражный суд Брянской области в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

9. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

9.1. При заключении и исполнении договора допускается изменение его условий в порядке, установленном Положением о закупках Заказчика, с учетом норм Гражданского кодекса Российской Федерации и иных федеральных законов.

9.2. Продление срока исполнения договора допускается в соответствии с Положением о закупках Заказчика и Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» по соглашению сторон.

9.3. При исполнении договора, заключенного с участником закупки, которому предоставлен приоритет в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2016 г. №925 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами» не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, когда в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при этом качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре.

9.4. При исполнении договора не допускается перемена поставщика, за исключением случаев расторжения договора в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением победителем в процедуре закупки обязательств по такому договору, и в случае, когда новый поставщик является правопреемником поставщика, с которым заключен договор, вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения либо когда такая возможность прямо предусмотрена договором. При перемене поставщика его права и обязанности переходят к новому поставщику в том же объеме и на тех же условиях.

9.5. Если при исполнении договора происходит перемена Заказчика, то права и обязанности Заказчика, установленные договором и не исполненные к моменту такой перемены, переходят к новому лицу в объеме и на условиях, предусмотренных заключенным договором.

9.6. Расторжение договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны Договора от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством.

9.7. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

9.8. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора, если в ходе исполнения договора установлено, что Поставщик (подрядчик, исполнитель) не соответствует установленным извещением о проведении закупки, требованиям к участникам закупки, к товарам, работам, услугам или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Поставщика (подрядчика, исполнителя) или соответствии товара, работы, услуги.

9.9. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора вступает в силу и договор считается расторгнутым через 10 дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика об одностороннем отказе от исполнения договора. Надлежащим уведомление будет считаться направление письма по адресу электронной почты, обозначенной в заявке и договоре, по факсу, заказного письма по почте – с даты получения письма адресатом.

9.10. Поставщик (подрядчик, исполнитель) обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения договора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Договора устранены нарушения условий договора, послужившие основанием для принятия указанного решения.

9.11. При расторжении договора в связи с односторонним отказом стороны договора от исполнения договора другая сторона договора вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения договора.

10. Антикоррупционная оговорка и конфиденциальность

10.1. При исполнении своих обязательств по настоящему договору, стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели. При исполнении своих обязательств по настоящему договору, стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего договора законодательством, как дача /получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

10.2. Каждая из сторон настоящего договора отказывается от стимулирования каким-либо образом работников другой стороны, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не поименованными в настоящем пункте способами, ставящего работника в определенную зависимость и направленного на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его стороны. Под действиями работника, осуществляемыми в пользу стимулирующей его стороны, понимаются:

• предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими контрагентами;

• предоставление каких-либо гарантий;

• ускорение существующих процедур;

• иные действия, выполняемые работником в рамках своих должностных обязанностей, но идущие вразрез с принципами прозрачности и открытости взаимоотношений между сторонами.

10.3. В случае возникновения у стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо антикоррупционных условий, соответствующая сторона обязуется уведомить другую сторону в письменной форме. После письменного уведомления, соответствующая сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение 5 рабочих дней с даты направления письменного уведомления. В письменном уведомлении сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящих условий контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

10.4. Стороны настоящего договора признают проведение процедур по предотвращению коррупции и контролируют их соблюдение. При этом стороны прилагают разумные усилия, чтобы минимизировать риск деловых отношений с контрагентами, которые могут быть вовлечены в коррупционную деятельность, а также оказывают взаимное содействие друг другу в целях предотвращения коррупции. При этом стороны обеспечивают реализацию процедур по проведению проверок в целях предотвращения рисков вовлечения сторон в коррупционную деятельность.

10.5. Стороны признают, что их возможные неправомерные действия и нарушение антикоррупционных условий настоящего договора могут повлечь за собой неблагоприятные последствия – от понижения рейтинга надежности контрагента до существенных ограничений по взаимодействию с контрагентом, вплоть до расторжения настоящего договора. стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по представленным в рамках исполнения настоящего договора фактам с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по устранению практических затруднений и предотвращению возможных конфликтных ситуаций.

10.6. Стороны гарантируют полную конфиденциальность по вопросам исполнения антикоррупционных условий настоящего договора, а также отсутствие негативных последствий как для обращающейся стороны в целом, так и для конкретных работников обращающейся стороны, сообщивших о факте нарушений.

10.7. Для целей настоящего договора термин «Конфиденциальная информация» означает любую информацию по настоящему договору, имеющую действительную или потенциальную ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, не предназначенную для широкого распространения и/или использования неограниченным кругом лиц, удовлетворяющую требованиям законодательства Российской Федерации. стороны обязуются сохранять Конфиденциальную информацию и принимать все необходимые меры для ее защиты, в том числе в случае реорганизации или ликвидации сторон.

11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

11.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой стороны. Каждый экземпляр имеет равную юридическую силу.

11.2. Договор вступает в силу со дня его заключения и действует по июнь 2024 года, а в части финансовых обязательств – до их полного исполнения.

11.3. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим договором, стороны будут руководствоваться действующим законодательством РФ.

12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1 к Договору

№ _____ от «___» ________ 202г.

Спецификация

Закупка реагентов для имеющегося у заказчика автоматического иммунохимического анализатора cobas e-411 на 2024 год для КДЛ№1 для нужд ГАУЗ «БООД».

- Посмотреть таблицу с данными

Итого: _____________.

Обязательные условия поставки: Поставляемые в ГАУЗ «БООД» товары должны сопровождаться следующим пакетом документов:

1.Паспорт производителя;

2.Сертификат соответствия;

3. Регистрационное удостоверение;

4.Товарная накладная –3 экземпляра с указанием основания поставки: товарная накладная в электронном виде, номер Договора.

5.Счет – фактура – 2 экземпляра с указанием основания поставки: дата, номер Договора.

- Посмотреть таблицу с даннымиформа_котировочной_заявки_субъект ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

Приложение №4

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Полное наименование запроса котировок в электронной форме: Закупка расходных материалов и реагентов для имеющегося у заказчика автоматического иммунохимического анализатора cobas e-411 на 2024 год для КДЛ№1 для нужд ГАУЗ «БООД».

Номер извещения №______________________

Дата и время окончания подачи котировочных заявок:________________________

Дата подачи котировочной заявки:________________________

- Посмотреть таблицу с даннымиУважаемые господа!

Изучив направленный Вами запрос котировки цены, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем осуществить поставку товара согласно таблице цен.

- Посмотреть таблицу с данными

таблица цен

* Стоимость товаров указывается с учетом всех расходов, необходимых для исполнения гражданско-правового договора, в том числе налоги, сборы и другие обязательные платежи.

Мы подтверждаем свое согласие, исполнить условия гражданско-правового договора, указанные в извещении о проведении данного запроса котировок в электронной форме.

Мы подтверждаем, что ___________________________ соответствует требованиям п. 1,2,3 части 1 ст. 4 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

- Посмотреть таблицу с данными

М.П.

- Посмотреть таблицу с даннымидоговор_ГАУЗ_БООД

Гражданско-правовой договор № ____________

«_____» __________ 2024 г. г. Брянск

_____________________________________________ в лице ______________________, действующего на основании __________, именуемого в дальнейшем, Поставщик, с одной стороны, и ГАУЗ «Брянский областной онкологический диспансер» в лице главного врача Одринского Павла Николаевича, действующего на основании Устава, именуемого в дальнейшем Заказчик, с другой стороны, в соответствии с Гражданским Кодексом РФ, Федеральным законом от 18.07.2011 N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Положением о закупках товаров, работ и услуг для нужд ГАУЗ «Брянский областной онкологический диспансер» (далее Положение о закупках) и на основании решения, принятого по результатам ____________ (Протокол № ___________ от ___________) заключили гражданско-правовой договор (далее- договор) о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поставщик обязуется поставить и передать Заказчику реагенты для имеющегося у заказчика автоматического иммунохимического анализатора cobas e-411 на 2024 год для КДЛ№1 для нужд ГАУЗ «БООД» согласно прилагаемой спецификации (приложение №1) (далее – товар), а Заказчик обязуется принять товар и обеспечить его оплату.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА

2.1. Цена договора составляет ________ (________) рублей ____ копейки, в том числе НДС ____ – ______ (______) рублей _______ копейки и включает в себя: стоимость продукции, тары, упаковки и маркировки, расходы на погрузку, разгрузку, хранение, доставку до Заказчика, оплату всех видов налогов, пошлин и сборов, уплату обязательных платежей, установленных законодательством Российской Федерации, и иных расходов Поставщика, связанных с исполнением настоящего договора.

2.2. Цена на весь срок действия договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, указанных в Положении о закупках и настоящим договором:

2.2.1. Уменьшение цены Договора на поставку товара без изменения объема товара.

2.2.2. Увеличение объема поставляемого товара не более чем на 10 процентов от первоначального объема такого товара, указанного при заключении договора. Заказчик вправе увеличить цену договора пропорционально увеличению объема поставляемого товара, при условии, если это предусмотрено договором.

2.2.3. Уменьшение объема поставляемого товара не более чем на 10 процентов от первоначального объема такого товара, указанного при заключении договора. При этом Заказчик обязан уменьшить цену договора соответственно уменьшаемому объему поставляемого товара, при условии, если это предусмотрено договором.

2.2.4. По согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с таким качеством и такими характеристиками товара, указанного в договоре.

2.2.5. Изменение цены Договора при изменении в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых цен (тарифов) на товары, работы, услуги.

2.2.6. Внесение изменений если при исполнении Договора изменяется срок исполнения отдельного этапа (отдельных этапов) исполнения Договора в рамках срока исполнения Договора, предусмотренного при его заключении.

2.3. Цена за единицу товара устанавливается в российских рублях.

2.4. При снижении в результате торгов общей цены лота, цена на каждую позицию, указанную в спецификации, не должна быть больше НМЦ по каждой позиции и изменяется пропорционально в соответствии с определенным коэффициентом снижения.

2.5. При заключении договора Заказчик по соглашению с участником закупки, с которым заключается договор, вправе увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой договора, определенной таким участником, и начальной максимальной ценой договора (ценой лота). При этом цена единицы товара не должна превышать цену единицы товара, определенную как частное от деления цены договора, указанной в заявке на участие в закупке или предложенной участником аукциона, с которым заключается договор, на количество товара, указанное в извещении о проведении закупки).

3. СРОКИ ПОСТАВКИ

3.1. Поставка товара осуществляется в аптеку Заказчика с момента подписания договора в течении 60 дней 2024 включительно (либо – по заявке).

3.2. На момент подписания настоящего договора сроки, указанные в спецификации, являются исходными для определения санкций в случае нарушения сроков.

4.УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖА И ПОСТАВКИ

4.1. Передача товара осуществляется Поставщиком с предоставлением необходимых документов на каждую партию с указанием реквизитов доверенности на уполномоченное лицо.

4.2. Датой поставки, т.е. датой передачи товара от Поставщика к Заказчику, считается дата подписания сторонами отгрузочных документов (накладных, актов сдачи-приемки и т.п.) или акта устранения недостатков (в случае несоответствия товара условиям договора).

4.3. Порядок приема-передачи товара:

4.3.1. Прием товара по наименованию, качеству и количеству производится Заказчиком путем его визуального осмотра по месту поставки, указанному в Спецификации (Приложение№ 1 к настоящему договору), и иными необходимыми способами, в течение 7 рабочих дней с момента поставки товара.

4.3.2. При приеме-передаче товара Заказчиком от Поставщика, последний передает надлежаще оформленные:

- счет-фактуру;

- товарную накладную и другие документы, необходимые для оприходования товара в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, на бумажном носителе и в электронном виде;

- при поставке товара в графе накладной «основание поставки» обязательно прописывать номер и дату договора;

- при поставке изделий медицинского назначения в накладной в обязательном порядке указываются данные регистрационного удостоверения к товару, либо приложения к нему, наименование товара согласно регистрационному удостоверению, идентичные обозначенным в спецификации к договору поставки;

- документы, предусмотренные пунктом 5.2. раздела 5 настоящего Договора.

В случае невыполнения Поставщиком условия о передаче названных документов, Заказчик вправе отказаться от приема товара.

4.4. Поставка товара осуществляется в аптеку Заказчика (либо на склад), по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Брянск, пр-т Ст. Димитрова, 96. Дата и время поставки предварительно согласуются с Заказчиком.

4.5. Оплата по договору осуществляется за счет средств ОМС (либо другие источники финансирования).

4.6. Оплата купленного товара производится по безналичному расчету, в течение ____ дней с момента поставки товара, за исключением случаев, предусмотренных законодательством и положением о закупках ГАУЗ «БООД».

4.7. Поставщик гарантирует, что является собственником товара, товар, товар не был в употреблении, ранее не использовался, в споре или под арестом не состоит, не является предметом залога, не обременен другими правами третьих лиц и не нарушает прав третьих лиц.

4.8. Доставка товара осуществляется силами и средствами Поставщика. Разгрузка осуществляется в помещения Заказчика, предусмотренные для размещения вышеуказанного товара средствами и силами Поставщика, в присутствии уполномоченного представителя Заказчика.

5. КАЧЕСТВО ТОВАРА

5.1. Качество товара, его потребительские свойства и функциональные характеристики должны полностью соответствовать заявке.

5.2. Основными документами, подтверждающими качество товара, являются регистрационное удостоверение, сертификат соответствия или декларация соответствия качества товара.

5.3. Товар отгружается в таре и упаковке, отвечающей требованиям ГОСТ, ТУ, обеспечивающей его сохранность от всякого рода повреждений при перевозке и хранении по каждой позиции.

5.4. Заказчик имеет право обратиться в БУВО «Воронежский центр контроля качества и сертификации лекарственных средств» при сомнении в качестве товара и для получения информации о фальсифицированных препаратах.

5.5. Остаточный срок годности препаратов не менее 4 месяцев на момент поставки.

5.6. Наличие у Поставщика лицензии на фармацевтическую деятельность. Помимо лицензии на фармацевтическую деятельность участник закупки при подаче заявки может предоставить на выбор выписку из реестра лицензий по форме, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2020 №2343 «Об утверждении Правил формирования или ведения реестра лицензий и типовой формы выписки из реестра лицензий»

5.7. Поставщик обязан поставить товар от производителя до места нахождения Заказчика с соблюдением «холодовой цепи», т.е. с соблюдением температурного режима в соответствии с СП. 3.3.2.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, при этом, на момент поставки товара Поставщик обязан предоставить документально подтвержденную информацию о выполнении требований к транспортировке товара с соблюдением «холодовой цепи» и документы, подтверждающие сроки транспортировки товара от производителя. (либо Поставщик обеспечивает в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации надлежащие условия хранения и температурный режим, необходимые для соблюдения условий транспортировки Товара, определенные нормативной документацией на Товар и инструкцией по медицинскому применению Товара).

5.8. Поставщик несет ответственность за соответствие номеров серий поставляемого им
товара, номерам серий, указанным в товарно-сопроводительных документах на поставку товара.

5.9. Поставщик несет ответственность за недостачу, бой, брак, фальсификат и другие дефекты поставленного товара. При выявлении вышеуказанных недостатков Поставщик обязан произвести замену товара на качественный (восполнить недостачу) в течение 5 календарных дней с момента поступления заявления (претензии). Поставщик несет ответственность также за все потери и повреждения, связанные с неправильной транспортировкой поставляемого товара. Возврат поставленного товара ненадлежащего качества осуществляется за счет средств Поставщика.

5.10. Претензии по качеству предъявляются в течение всего срока годности товара при условии его надлежащего хранения.

5.11. В случае, если Поставщик не устранил выявленные Заказчиком недостатки товара в разумный срок, Заказчик возвращает товар.

5.12. При обнаружении товара, забракованного Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения РФ, а также несоответствия поставленного товара требованиям договора (в том числе недостача, бой, брак, фальсификат), Поставщик обязан по первому требованию Заказчика, в срок до 10 календарных дней, заменить несоответствующий товар на товар надлежащего качества (восполнить недостающее количество товара).

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей по настоящему договору в соответствии с законодательством РФ.

6.2. В случае просрочки отпуска товара и оплаты товара сторона, допустившая нарушение условий договора уплачивает другой стороне пеню за каждый день просрочки, начиная со следующего дня после истечения установленного договора срока исполнения обязательств, в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ключевой ставки ЦБ РФ.

6.3. Товар принимается комиссией Заказчика с привлечением, в случае необходимости, представителя поставщика. Существенными условиями нарушения договора являются изменение цены в период действия договора, за исключением случаев, оговоренных в Положении о закупке, нарушение сроков поставки, количества заявленного товара, отсутствия необходимых сопроводительных документов или поставки товара ненадлежащего качества.

6.4. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором. Размер штрафа составляет 1000,00 рублей.

6.5. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором. Размер штрафа составляет 10 % от суммы договора.

7. ФОРС – МАЖОР

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение данного договора.

7.2. Сторона, для которой возникла невозможность исполнения обязательств, должна известить об этом другую сторону в письменном виде в течение 5-ти рабочих дней с момента наступления таких обязательств.

7.3. Несвоевременное уведомление одной из сторон о наличии форс - мажорных обстоятельств (кроме случаев, когда такое уведомление оказалось невозможным по независящим от стороны причинам) или отсутствие документального подтверждения наличия такого обстоятельства, лишает права ссылаться на них в качестве причины неисполнения обязательств по настоящему договору.

8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

8.1. Все споры и разногласия между сторонами по настоящему договору будут разрешаться путем переговоров.

8.2. Заинтересованная сторона направляет другой стороне претензию в письменной форме.

8.3. Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть полученную претензию и о результатах уведомить в письменной форме заинтересованную сторону в течение 10 рабочих дней со дня получения претензии.

8.4. В случае неурегулирования разногласий в претензионном порядке, а также в случае неполучения ответа на претензию в течение срока, указанного в 8.3. настоящего Договора, спор передается на рассмотрение в Арбитражный суд Брянской области в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

9. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

9.1. При заключении и исполнении договора допускается изменение его условий в порядке, установленном Положением о закупках Заказчика, с учетом норм Гражданского кодекса Российской Федерации и иных федеральных законов.

9.2. Продление срока исполнения договора допускается в соответствии с Положением о закупках Заказчика и Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» по соглашению сторон.

9.3. При исполнении договора, заключенного с участником закупки, которому предоставлен приоритет в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2016 г. №925 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами» не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, когда в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при этом качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре.

9.4. При исполнении договора не допускается перемена поставщика, за исключением случаев расторжения договора в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением победителем в процедуре закупки обязательств по такому договору, и в случае, когда новый поставщик является правопреемником поставщика, с которым заключен договор, вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения либо когда такая возможность прямо предусмотрена договором. При перемене поставщика его права и обязанности переходят к новому поставщику в том же объеме и на тех же условиях.

9.5. Если при исполнении договора происходит перемена Заказчика, то права и обязанности Заказчика, установленные договором и не исполненные к моменту такой перемены, переходят к новому лицу в объеме и на условиях, предусмотренных заключенным договором.

9.6. Расторжение договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны Договора от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством.

9.7. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

9.8. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора, если в ходе исполнения договора установлено, что Поставщик (подрядчик, исполнитель) не соответствует установленным извещением о проведении закупки, требованиям к участникам закупки, к товарам, работам, услугам или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Поставщика (подрядчика, исполнителя) или соответствии товара, работы, услуги.

9.9. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора вступает в силу и договор считается расторгнутым через 10 дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика об одностороннем отказе от исполнения договора. Надлежащим уведомление будет считаться направление письма по адресу электронной почты, обозначенной в заявке и договоре, по факсу, заказного письма по почте – с даты получения письма адресатом.

9.10. Поставщик (подрядчик, исполнитель) обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения договора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Договора устранены нарушения условий договора, послужившие основанием для принятия указанного решения.

9.11. При расторжении договора в связи с односторонним отказом стороны договора от исполнения договора другая сторона договора вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения договора.

10. Антикоррупционная оговорка и конфиденциальность

10.1. При исполнении своих обязательств по настоящему договору, стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели. При исполнении своих обязательств по настоящему договору, стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего договора законодательством, как дача /получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

10.2. Каждая из сторон настоящего договора отказывается от стимулирования каким-либо образом работников другой стороны, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не поименованными в настоящем пункте способами, ставящего работника в определенную зависимость и направленного на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его стороны. Под действиями работника, осуществляемыми в пользу стимулирующей его стороны, понимаются:

• предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими контрагентами;

• предоставление каких-либо гарантий;

• ускорение существующих процедур;

• иные действия, выполняемые работником в рамках своих должностных обязанностей, но идущие вразрез с принципами прозрачности и открытости взаимоотношений между сторонами.

10.3. В случае возникновения у стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо антикоррупционных условий, соответствующая сторона обязуется уведомить другую сторону в письменной форме. После письменного уведомления, соответствующая сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение 5 рабочих дней с даты направления письменного уведомления. В письменном уведомлении сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящих условий контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

10.4. Стороны настоящего договора признают проведение процедур по предотвращению коррупции и контролируют их соблюдение. При этом стороны прилагают разумные усилия, чтобы минимизировать риск деловых отношений с контрагентами, которые могут быть вовлечены в коррупционную деятельность, а также оказывают взаимное содействие друг другу в целях предотвращения коррупции. При этом стороны обеспечивают реализацию процедур по проведению проверок в целях предотвращения рисков вовлечения сторон в коррупционную деятельность.

10.5. Стороны признают, что их возможные неправомерные действия и нарушение антикоррупционных условий настоящего договора могут повлечь за собой неблагоприятные последствия – от понижения рейтинга надежности контрагента до существенных ограничений по взаимодействию с контрагентом, вплоть до расторжения настоящего договора. стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по представленным в рамках исполнения настоящего договора фактам с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по устранению практических затруднений и предотвращению возможных конфликтных ситуаций.

10.6. Стороны гарантируют полную конфиденциальность по вопросам исполнения антикоррупционных условий настоящего договора, а также отсутствие негативных последствий как для обращающейся стороны в целом, так и для конкретных работников обращающейся стороны, сообщивших о факте нарушений.

10.7. Для целей настоящего договора термин «Конфиденциальная информация» означает любую информацию по настоящему договору, имеющую действительную или потенциальную ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, не предназначенную для широкого распространения и/или использования неограниченным кругом лиц, удовлетворяющую требованиям законодательства Российской Федерации. стороны обязуются сохранять Конфиденциальную информацию и принимать все необходимые меры для ее защиты, в том числе в случае реорганизации или ликвидации сторон.

11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

11.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой стороны. Каждый экземпляр имеет равную юридическую силу.

11.2. Договор вступает в силу со дня его заключения и действует по июль 2024 года, а в части финансовых обязательств – до их полного исполнения.

11.3. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим договором, стороны будут руководствоваться действующим законодательством РФ.

12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1 к Договору

№ _____ от «___» ________ 202г.

Спецификация

Закупка реагентов для имеющегося у заказчика автоматического иммунохимического анализатора cobas e-411 на 2024 год для КДЛ№1 для нужд ГАУЗ «БООД».

- Посмотреть таблицу с данными

Итого: _____________.

Обязательные условия поставки: Поставляемые в ГАУЗ «БООД» товары должны сопровождаться следующим пакетом документов:

1.Паспорт производителя;

2.Сертификат соответствия;

3. Регистрационное удостоверение;

4.Товарная накладная –3 экземпляра с указанием основания поставки: товарная накладная в электронном виде, номер Договора.

5.Счет – фактура – 2 экземпляра с указанием основания поставки: дата, номер Договора.

- Посмотреть таблицу с данными