Тендер - Закупка наборов реагентов для лаборатории болезней молодняка ИЭВСиДВ СФНЦА РАН №315501301
Описание тендера:
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР АГРОБИОТЕХНОЛОГИЙ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК объявляет тендер: Закупка наборов реагентов для лаборатории болезней молодняка ИЭВСиДВ СФНЦА РАН (с результатом)
Вы не можете просматривать результаты тендеров. Свяжитесь с вашим персональным менеджером, чтобы получить возможность просматривать результаты тендеров
Вы не можете просматривать результаты тендеров. Свяжитесь с вашим персональным менеджером, чтобы получить возможность просматривать результаты тендеров
о закупке в электронном магазине, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства
на поставку наборов реагентов
Заказчик: Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Сибирский федеральный научный центр агробиотехнологий Российской академии наук (СФНЦА РАН)
Ответственное должностное лицо за проведение процедуры закупки:
Ведущий специалист отдела закупок О.В. Климова
р.п. Краснообск 2025 год
Содержание:
Раздел 1. Общие положения
Раздел 2. Информационная карта
Раздел 3. Проект договора.
Раздел 4. Обоснование начальной (максимальной) цены договора
Раздел 5. Техническое задание
Раздел 6. Инструкция по предоставлению предложения участника. Информация и документы, подтверждающие соответствие предложения участника. Примерная форма предложения участника и требования к ее заполнению.
Раздел 7. Предоставление национального режима при осуществлении закупок
Раздел 1. Общие положения.
Законодательное регулирование. Основные понятия.
Неконкурентная закупка в электронном магазине, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства осуществляется в соответствии с Закон № 223-ФЗ, Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, и Положением о закупке товаров, работ, услуг СФНЦА РАН.
В случае возникновения при ведении единой информационной системы федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на ведение единой информационной системы, технических или иных неполадок, блокирующих доступ к единой информационной системе в течение более чем одного рабочего дня, информация, подлежащая размещению в единой информационной системе в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ и Положением о закупке, размещается заказчиком на сайте заказчика с последующим размещением ее в единой информационной системе в течение одного рабочего дня со дня устранения технических или иных неполадок, блокирующих доступ к единой информационной системе, и считается размещенной в установленном порядке.
Отмена закупки в электронном магазине.
2.1. Заказчик вправе отказаться от проведения закупки в любое время до заключения договора. Заказчик не несет при этом никакой ответственности перед любыми физическими и юридическими лицами, которым такое действие может принести убытки. Соответствующее уведомление размещается на электронной площадке.
Внесение изменений в документацию о закупке в электронном магазине
Изменения, вносимые в извещение и документацию об осуществлении закупки в электронном магазине, размещаются заказчиком в ЕИС, на официальном сайте в течение одного дня со дня принятия решения о внесении указанных изменений.
В случае внесения изменений в извещение и документацию об осуществлении закупки в электронном магазине, срок подачи заявок на участие в закупке в электронном магазине должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения в ЕИС, на официальном сайте указанных изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке в электронном магазине оставалось не менее половины срока подачи заявок на участие в настоящем закупке, установленного в пункте 9.3 Информационной карты (Раздел 2 настоящей документации).
Раздел 2. Информационная карта.
Настоящая документация о проведении закупки в электронном магазине, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее по тексту также – Закон № 223-ФЗ).
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Сибирский федеральный научный центр агробиотехнологий Российской академии наук (СФНЦА РАН), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ________________________________________, действующего на основании ______________________________________, с одной стороны, и __________(___________________________), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _____________________________, действующей на основании _______, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», и каждый в отдельности «Сторона, с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», при закупке у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) по принципу электронного магазина среди субъектов малого и среднего предпринимательства, номер извещения в ЕИС №_______________ (протокол рассмотрения предложений №______________ от ____________), на основании подпункта 54 пункта 1 раздела 2 главы IV и пункта 7 раздела 3 главы 7 Положения о закупке товаров, работ, услуг СФНЦА РАН, утвержденного Министерством науки и высшего образования Российской Федерации 31.05.2022, в редакции со всеми изменениями и дополнениями (далее – Положение о закупке), заключили настоящий гражданско-правовой договор (далее - Договор) о нижеследующем:
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Заказчик поручает, а Поставщик принимает на себя обязательства по поставке товара (далее - Товар) наименование, количество, единичная стоимость, ассортимент и прочие характеристики Товара согласованы сторонами в Спецификации (Приложение № 1) к настоящему Договору и Техническом задании (Приложение № 2) к настоящему Договору.
Поставляемый Товар должен соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации и условиям настоящего Договора, быть новым товаром, который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств), свободен от прав и притязаний третьих лиц, не находится под запретом (арестом), в залоге.
Качество Товара должно соответствовать требованиям санитарных, технических и всех иных применимых норм и стандартов Российской Федерации, стандартам и нормам фирмы-изготовителя, установленным требованиям безопасности и подтверждаться предоставляемыми Поставщиком надлежащим образом оформленными копиями товаросопроводительной документации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в момент осуществления поставки.
Поставка Товара должна сопровождаться документами, подтверждающими факт поставки Товара (счет-фактура (для плательщиков НДС), товарная накладная 2 экз., либо универсальный передаточный документ 2 экз. и счет на оплату).
Одновременно с передачей Товара Поставщик обязан передать Заказчику его принадлежности и относящиеся к нему документы (технические паспорта, инструкции по эксплуатации, сертификаты качества, сертификаты соответствия, гигиенические сертификаты, протоколы санитарно-химических испытаний, ветеринарные свидетельства, ветеринарные справки, качественные удостоверения, сертификаты пожарной безопасности и другие документы, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации для данного вида Товара). Передаваемые Поставщиком документы должны быть заверены подлинными оттисками печатей производителя и/или Поставщика.
Риск случайной гибели несет собственник в соответствии с действующим законодательством в Российской Федерации.
Поставщик гарантирует, что весь поставляемый Товар принадлежит ему на праве собственности (Поставщик имеет право на отчуждение Товара), не заложен, не является предметом ареста или иных законных посягательств третьих лиц.
Поставщик несет ответственность за достоверность сведений, указанных в п. 1.7. настоящего раздела Договора и обязуется компенсировать Заказчику все убытки, вызванные их недостоверностью.
Цена ДОГОВОРА
Цена Договора составляет ____________ (_________________) рублей 00 копеек, в том числе НДС ______%, в размере ____________________, либо НДС не облагается на основании______________ (Пример: пункта 2 (для организаций), либо пункта 3 (для Индивидуальных предпринимателей) статьи 346.11 Главы 26.2. Налогового кодекса Российской Федерации) (далее – Цена Договора).
Валютой для установления расчетов с Поставщиком является рубль Российской Федерации.
Источник финансирования: за счет средств, полученных при осуществлении иной приносящей доход деятельности.
Цена Договора является твердой и не подлежит изменению в период действия Договора, за исключением случаев:
Цена Договора может быть снижена по соглашению сторон Договора без изменения иных условий исполнения Договора.
В случаях, предусмотренных Положением о закупке.
Цена Договора включает стоимость Товара в полном объеме, расходы на тару (упаковку), маркировку, доставку, разгрузку, и складирование Товара в месте поставки, гарантийные обязательства, страхование, уплату налогов, сборов, пошлин и других обязательных платежей, все расходы Поставщика, прямо или косвенно связанные исполнением обязательств по настоящему Договору.
Сумма, подлежащая уплате юридическому и физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей, связанных с оплатой Договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.
Порядок расчетов
Оплата за поставку Товара осуществляется по цене, установленной настоящим Договором.
Оплата за Товар производится по факту поставки Товара, предусмотренного Договором, по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в Договоре, в срок не более 7 (семи) рабочих дней с даты приемки Товара Заказчиком на основании оформленного и утвержденного Заказчиком/уполномоченным представителем Заказчика Акта приемки товаров, работ, услуг по (ф.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть) (далее - Акт приемки, документ о приемке) и получения Заказчиком надлежащим образом оформленных документов на Товар (счет на оплату, счет-фактура (для плательщиков НДС), товарная накладная, либо универсальный передаточный документ), в соответствии с требованиями действующих нормативных документов. Датой приемки Товара – считается дата утверждения Акта приемки Заказчиком/уполномоченным представителем Заказчика
Оформление Акта приемки осуществляется в порядке и на условиях, которые определены в приказе Минфина от 15.04.2021 № 61н «Об утверждении унифицированных форм электронных документов бухгалтерского учета, применяемых при ведении бюджетного учета, бухгалтерского учета государственных (муниципальных) учреждений, и Методических указаний по их формированию и применению» и учетной политике по бухгалтерскому учету учреждения.
В случае отсутствия в распоряжении Заказчика оформленных надлежащим образом товаросопроводительных документов (счет на оплату, счет-фактура (для плательщиков НДС), товарная накладная, либо универсальный передаточный документ), срок оплаты отодвигается соразмерно задержке предоставления надлежащим образом оформленного документа.
Обязательство Заказчика по оплате поставленного Товара считается исполненным с момента списания денежных средств со счета Заказчика.
Права и обязанности сторон
Заказчик вправе:
Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями Договора.
Требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленных документов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с условиями Договора.
Запрашивать у Поставщика информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств Поставщика по настоящему Договору.
Осуществлять контроль за порядком и сроками поставки Товара.
Для проверки соответствия качества поставляемого Товара привлекать независимых экспертов или экспертные организации, выбор которых осуществляется в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.
Ссылаться на недостатки поставляемого Товара и требовать от Поставщика своевременного устранения недостатков в Товаре.
Направлять Поставщику уведомления об уплате в добровольном порядке сумм неустойки, предусмотренных настоящим Договором, за неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение Поставщиком своих обязательств по настоящему Договору.
В случае неуплаты Поставщиком в добровольном порядке предусмотренных настоящим Договором сумм неустойки (штрафов, пени) за неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение своих обязательств взыскивать их в судебном порядке, либо производить оплату по Договору в соответствии с п.8.6 настоящего Договора.
Осуществлять контроль за исполнением Поставщиком условий Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Осуществлять контроль за привлечением Поставщиком к исполнению Договора соисполнителей.
Заказчик вправе провести экспертизу для проверки поставленных Поставщиком Товаров, предусмотренных Договором, в части их соответствия условиям Договора.
Заказчик имеет право не выбирать все количество товара, предусмотренного Договором.
В случае досрочного исполнения Поставщиком обязательств по настоящему Договору принять и оплатить Товар в соответствии с установленным в Договоре порядком.
Вносить изменения в настоящий Договор в части банковских и других реквизитов Заказчика, а также наименования и адресов, влияющих на надлежащее исполнение данного Договора путем письменного уведомления об их изменении Поставщика.
Заказчик обязан:
Своевременно принять и оплатить поставку Товара в порядке и на условиях, определенных настоящим Договором.
Своевременно представлять разъяснения и уточнения по запросам Поставщика в части поставки Товара в соответствии с условиями настоящего Договора.
Поставщик вправе:
Требовать подписания в соответствии с условиями Договора Заказчиком документа о приемке по настоящему Договору.
Требовать своевременной оплаты на условиях, предусмотренных Договором, надлежащим образом поставленного и принятого Товара.
Направлять Заказчику запросы и получать от него разъяснения и уточнения по вопросам поставки Товара в рамках настоящего Договора.
Поставить Товар в более короткий срок, чем предусмотрено настоящим Договором по письменному согласованию с Заказчиком.
Привлекать к исполнению Договора соисполнителей.
Досрочно осуществить передачу Товара по согласованию Сторон.
Поставщик обязан:
Своевременно и надлежащим образом поставить Товар в соответствии с условиями настоящего Договора, произвести все виды погрузочно-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных механизмов, и представить все необходимые документы на поставку Товара в соответствии с разделом 1 настоящего Договора.
Обеспечить с учетом специфики поставляемого Товара его соответствие, в том числе качеству и количеству, обязательным требованиям, установленным Заказчиком в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и (или) Договором.
Представить по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему Договору.
Сообщать в течение 2 (двух) рабочих дней Заказчику об изменениях наименования, адресов, банковских реквизитов и других реквизитов Поставщика, влияющих на надлежащее исполнение данного Договора. В противном случае все риски, связанные с направлением документов или перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в Договоре банковский счет Поставщика, несет Поставщик, а такой платеж считается надлежащим исполнением Заказчика своих обязательств.
Обеспечить устранение своими силами и за свой счет недостатков, выявленных при приемке Товара и в течение гарантийного срока (или срока службы Товара) либо обеспечить своими силами и за свой счет замену товара с недостатками, выявленными при приемке Товара и в течение гарантийного срока, срока годности Товара, на товар надлежащего качества.
Гарантировать качество Товара.
В срок, указанный в претензионном письме, оплатить Заказчику неустойку (штраф, пеню), за весь период неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства по Договору. Окончание срока действия Договора не освобождает Поставщика от ответственности за его неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение.
Стороны осуществляют иные права и обязанности, предусмотренные настоящим Договором.
Срок, место и условия поставки
Поставка Товара осуществляется в срок не более 45 (сорока пяти) календарных дней со дня, следующего за днём заключения Договора.
Поставка Товара осуществляется с понедельника по пятницу, с 10:00 до 12:00 и с 13:00 до 16:00 (за исключением выходных дней и общегосударственных праздников), транспортом Поставщика. Погрузка, разгрузка доставленного Товара и перемещение его на склад на место, осуществляется силами Поставщика и за его счет, по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Новосибирская обл., Новосибирский район, р.п. Краснообск, ул. Центральная зд.7, СФНЦА РАН, 2 этаж, комната 245, кладовщик Ковалёва Н.Ф. тел.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть-47-80.
В случае невозможности подъезда транспорта к месту выгрузки Товар переносится вручную силами Поставщика. Не заказанный Заказчиком Товар Поставщиком не поставляется. Заказчик вправе не принимать частичное исполнение Поставщиком предусмотренных настоящим Договором обязательств.
Поставщик за 2 дня до осуществления плановой отправки Товара в адрес Заказчика, либо за 2 дня до осуществления досрочной отправки согласовывает с Заказчиком предполагаемое время доставки Товара в пункт назначения.
Представитель Поставщика, ответственный за исполнение по Договору: ФИО, тел. __________________, эл. адрес почты: ____________________
Передача Товара Заказчику осуществляется представителем Поставщика, имеющим доверенность. Неисполнение данного требования дает Заказчику право отказаться от приема поставленного Товара.
Порядок сдачи-приемки товара
Приемка Товара включает в себя проверку Товара на соответствие требованиям настоящего Договора.
При поставке Товара Поставщик передает Заказчику все документы, предусмотренные разделом 1 настоящего Договора.
Отсутствие у Поставщика документов, указанных в разделе 1 настоящего Договора, при приемке Товара может являться основанием для отказа в приемке Товара. В случае отказа Заказчика от приемки Товара по данному основанию, Товар считается непоставленным Поставщиком, и Заказчик вправе применить ответственность за просрочку поставки Товара в соответствии с условиями настоящего Договора.
Поставщик должен обеспечить присутствие при передаче Товара лиц, обладающими полномочиями на подписание от имени Поставщика документов о передаче/ /возврате/несоответствии Товара требованиям, установленным в Договоре.
При получении Товара Заказчик проверяет только соответствие количества грузовых мест и (или) веса брутто сведениям в накладной, а также состояние транспортной упаковки. Подписание накладной, свидетельствует лишь о принятии указанного количества мест и (или) веса брутто.
По факту осмотра Заказчик расписывается в получении с указанием даты. Товар принимается без проверки состояния ассортимента, комплектности и качества Товара. Подписание товарной накладной, либо универсального передаточного документа, подтверждает вручение Товара Заказчику, но не свидетельствует о приемке им Товара без замечаний. Поставщик считается исполнившим обязанность по поставке Товара в момент вручения Товара Заказчику. Если при передаче Товара Заказчику обнаружится повреждение тары (упаковки), Заказчик должен будет незамедлительно вскрыть такую тару (упаковку), осмотреть Товар и проверить его соответствие условиям Договора, составить акт об обнаруженных недостатках, сделать необходимые отметки в накладных.
По решению Заказчика для приемки поставленного Товара может создаваться приемочная комиссия, которая состоит не менее чем из пяти человек.
Приемка и экспертиза Товара осуществляются Заказчиком (уполномоченным представителем Заказчика, приемочной комиссией Заказчика) в месте поставки в течение 10 (десяти) рабочих дней, со дня физического получения Товара. Поставщик вправе участвовать в приемке Товара. Заказчик не принимает Товар, если в ходе осмотра и проверки обнаружится, что он не соответствует условиям Договора. Экспертиза результатов исполнения договора может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться независимые эксперты, экспертные организации. Для проведения экспертизы независимые эксперты, экспертные организации имеют право запрашивать у Заказчика и исполнителя договора дополнительные материалы, относящиеся к предмету договора и его результату. Результаты независимой экспертизы оформляются в виде заключения, которое подписывается независимым экспертом, уполномоченным представителем экспертной организации. Заключение должно быть объективным и обоснованным.
Приемка включает в себя следующие этапы:
Проверку количества Товара путем подсчета товарных единиц.
Проверку наличия документов, подтверждающих надлежащее качество Товара, в соответствии с действующим законодательством.
Проверку комплектности, ассортимента и качества поставленного Товара путем осуществления визуального осмотра, а также обычно применяемого в отношении данного Товара порядка проверки, если иное не предусмотрено законом или иным правовым актом на соответствие требованиям настоящего Договора и действующего законодательства.
Требования к упаковке и маркировке Товара:
Упаковка и маркировка Товара должны соответствовать требованиям действующих нормативных документов Российской Федерации, а упаковка и маркировка импортного Товара – международным стандартам упаковки.
На поставляемых Товарах и их упаковке должны быть помещены товарные знаки, зарегистрированные в установленном порядке. Товарные знаки не помещаются на Товарах, которые в соответствии со стандартами (или техническими условиями) не подлежат маркировке.
Маркировка Товара должна содержать: наименование изделия, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска и гарантийный срок службы.
Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке Товара.
Упаковка должна обеспечивать сохранность Товара при транспортировке и погрузо-разгрузочных работах к месту поставки. На упаковке должна быть надпись на русском языке, содержащая сведения о наименованиях и адресах производителя и Поставщика Товара, наименовании и количестве находящегося в упаковке Товара, особенностях складирования и условиях хранения, показатели энергетической эффективности Товара (если таковые имеются).
Оформление и обмен документами о приемке поставленного Товара может осуществляться по телекоммуникационным каналам связи через систему электронного документооборота Заказчика ООО «Компания «Тензор» (система «СБИС Электронный документооборот») с соблюдением требований российского законодательства, действующих на дату отправки документа. В отсутствие организационно-технической возможности формирования Акта приемки в электронной форме, Акт приемки формируется на бумажном носителе.
Принятый без замечаний Заказчиком Товар, оформляется утверждением Акта приемки Заказчиком/уполномоченным представителем Заказчика, либо в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается Заказчиком/ уполномоченным представителем Заказчика, в срок, указанный в п. 6.8. настоящего раздела Договора. В целях уведомления Поставщика о результатах приемки без претензий, расхождений, Заказчиком на электронный адрес Поставщика, в тот же срок, направляется скан копия Акта приемки, оформленного Заказчиком на бумажном носителе.
В случае обнаружения недостатков (поврежденная тара (упаковка, прочие средства пакетирования), несоответствия по количеству, по качеству (комплектности, сроку годности) и т.д.), по ассортименту Товара в ходе его приемки, Заказчик обязан уведомить Поставщика в течение 2 (двух) рабочих дней после их обнаружения, путем направления претензионного письма, с приложением Акта приемки, содержащего количественное и (или) качественное расхождение, а также несоответствие ассортимента относительно поставленного Товара, который формируется, в том числе, с учетом отраженного в заключении по результатам экспертизы Товара предложения экспертов, экспертных организаций, если таковые привлекались для ее проведения, и вызвать уполномоченного представителя Поставщика для оформления результатов приемки и подписания Акта приемки. Акт приемки, сформированный на бумажном носителе, подписывается собственноручно представителем Поставщика.
Отказ представителя Поставщика от участия в оформлении результатов приемки и подписания Акта приемки, не может служить препятствием приемки Товара по настоящему Договору и оформлению ее результатов.
В случае неявки представителя Поставщика для оформления результатов приемки и подписания Акта приемки, в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения Поставщиком уведомления (претензионного письма) о выявленных недостатках в Товаре, Заказчик самостоятельно оформляет Акт приемки, содержащий количественное и (или) качественное расхождение, а также несоответствие ассортимента, относительно поставленного Товара.
Поставщик обязуется своими силами и за свой счет устранить недостатки в Товаре или заменить Товар на новый, в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Акта приемки, уполномоченными представителями Сторон, содержащего количественное и (или) качественное расхождение, а также несоответствие ассортимента, относительно поставленного Товара, либо в отсутствие такового – с даты получения Поставщиком уведомления (претензионного письма) о выявленных недостатках в Товаре, если иного срока не согласовано Сторонами. Возврат Товара в связи с несвоевременной его поставкой, с выявленными недостатками, осуществляется Поставщиком и за его счет.
В случае устранения недостатков Товара Поставщиком приемка Товара осуществляется в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента устранения недостатков по письменному извещению Заказчика Поставщиком об устранении выявленных в ходе приемки Товара недостатков, в порядке, указанном в настоящем разделе Договора.
Заказчик вправе не отказывать в приемке поставленного Товара в случае выявления несоответствия этого Товара условиям Договора если выявленное несоответствие не препятствует приемке данного Товара и устранено Поставщиком.
Товар, не соответствующий по качеству и условиям настоящего Договора, считается не поставленным.
Товары считаются поставленными надлежащим образом, а Поставщик – выполнившим свои обязательства (в соответствующей части) после утверждения Заказчиком/уполномоченным представителем Заказчика Акта приемки, без претензий по качеству, количеству и ассортименту.
Датой приемки Товара считается дата, указанная Заказчиком/уполномоченным представителем Заказчика в Акте приемки.
Все виды погрузочно-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных механизмов, осуществляются Поставщиком.
Риск случайной гибели Товара или повреждения Товара, а также право собственности на Товар переходит на Заказчика после приемки Товара Заказчиком/уполномоченным представителем Заказчика по качеству, количеству и ассортименту и утверждения Заказчиком/уполномоченным представителем Заказчика Акта приемки, без претензий по качеству, количеству и ассортименту.
При нарушении срока поставки Товара Заказчик утрачивает интерес к Договору. Поставщик вправе исполнить Договор до наступления или после истечения, определенного в нем срока поставки только с согласия Заказчика.
Гарантийные обязательства
Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого Товара в соответствии с настоящим Договором, действующими стандартами и техническими требованиями, установленными в Российской Федерации.
Срок гарантии – в соответствии Техническим заданием (Приложение №2 к Договору).
Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар свободен от прав третьих лиц, не является предметом спора, не находится в залоге, под арестом или иным обременением, а также гарантирует, что к Заказчику не будут применены меры материальной ответственности по искам третьих лиц в отношении нарушения патентных прав, а также прав на использование торговой марки или промышленных образцов, связанных с использованием Товара или любой их части в Российской Федерации.
Заказчик предъявляет претензии по качеству Товара в течение всего гарантийного срока (срока годности, срока службы) Товара.
В течение гарантийного срока на Товар (срока годности, срока службы) Товара Поставщик обязан за свой счет заменить Товар ненадлежащего качества, если не докажет, что недостатки возникли в результате нарушения Заказчиком правил хранения и использования Товара. Замена Товара производится в срок не более 10 (десяти) рабочих дней с даты письменного уведомления Поставщика.
Товар ненадлежащего качества возвращается Поставщику за его счет после поставки нового Товара.
Если Заказчик был лишен возможности использовать Товар, в отношении которого установлен гарантийный срок, по обстоятельствам, зависящим от Поставщика, течение гарантийного срока приостанавливается до устранения соответствующих обстоятельств Поставщиком.
Если в период действия гарантийного срока Поставщик осуществляет замену или ремонт какой-либо части Товара, на такую замененную или отремонтированную часть Товара Поставщик предоставляет гарантию. Срок гарантии при этом устанавливается Поставщиком и (или) производителем детали Товара, но не менее срока, указанного в п.7.2. настоящего раздела Договора.
Поставщик гарантирует, что он соответствует обязательным требованиям, предъявляемым к участникам закупки, установленным Положением о закупке, настоящим Договором и действующим законодательством Российской Федерации, а также подтверждает отсутствие информации о поставщике в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), предусмотренном Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», а также в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", в том числе информация об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа Поставщика.
Ответственность сторон
За невыполнение или ненадлежащее выполнение Сторонами своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств по оплате поставленного Товара, Поставщик вправе потребовать уплаты пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийных обязательств) предусмотренных Договором, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик вправе направить Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
В случае просрочки Поставщиком исполнения своих обязательств по настоящему Договору (в том числе гарантийного обязательства), Заказчик вправе требовать от Поставщика выплаты пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора (отдельного этапа исполнения Договора), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором (соответствующим отдельным этапом исполнения Договора) и фактически исполненных Поставщиком.
В случае поставки некачественного Товара, а также недопоставки Товара, либо неисполнения Поставщиком обязанности по поставке Товара, Заказчик вправе требовать от Поставщика уплаты штрафа в размере 20 % от стоимости некачественного, непоставленного (недопоставленного) Товара.
За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком иных обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик вправе требовать уплаты штрафа в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(десяти) тысяч руб.
В случаях, указанных в пунктах 8.4.-8.6. настоящего Договора, Заказчик оставляет право на удержание суммы начисленной неустойки (штрафа, пени) из денежных средств, причитающихся Поставщику в счет оплаты за Товар, если Поставщиком в срок не более чем 3 (три) рабочих дня с момента получения требования Заказчика не исполнено требование о добровольной оплате неустойки (штрафа, пени).
Поставщик несет ответственность за достоверность данных, указанных в документах на поставляемый Товар. При несоответствии действительности любых данных, указанных в сопроводительных документах на Товар, или при их отсутствии, а также, если в связи с недостатками в документальном оформлении Заказчик был привлечен к ответственности в соответствии с действующим законодательством, Поставщик возмещает Заказчику убытки в полном объеме.
Поставщик несет ответственность за убытки, связанные с повреждением Товара и (или) отправлением его не по адресу вследствие неполноценной или неправильной маркировки упаковки Товара.
Уплата неустойки и возмещение убытков, связанных с ненадлежащим исполнением Сторонами своих обязательств по настоящему Договору, не освобождают нарушившую условия Договора Сторону от исполнения взятых на себя обязательств.
Стороны настоящего Договора освобождаются от уплаты неустойки (пени, штраф), если докажут, что просрочка исполнения соответствующего обязательства произошла вследствие обстоятельств непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
В случае возникновения споров Стороны обязуются принять все меры для их разрешения путем переговоров.
В случае установления уполномоченными контрольными органами фактов недопоставки Товара и/или завышения его стоимости Поставщик осуществляет возврат Заказчику излишне уплаченных денежных средств.
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Договору, а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном законодательством порядке, которые возникли после заключения настоящего Договора и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.
При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств постольку, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего Договора в срок.
Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.
Если обстоятельства, указанные в п. 9.1 настоящего Договора, будут длиться более 2 (двух) месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.
Неуведомление или несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает права любую из Сторон ссылаться на эти обстоятельства как на основание, освобождающее ее от ответственности за невыполнение обязательств по отношению к другой Стороне.
СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ ДОГОВОРА
Настоящий Договор вступает в действие с момента его подписания Сторонами и действует по «31» декабря 2025 г., но в любом случае до полного исполнения Сторонами своих обязательств, предусмотренных Договором, а также в части обязательств по возмещению убытков и выплате неустойки – до полного возмещения убытков и выплате неустоек, гарантийных обязательств (если таковые установлены) Договор действует - до полного их исполнения Сторонами. Датой заключения Договора считается дата подписания его последней из Сторон.
Истечение срока действия Договора не освобождает Стороны от ответственности за его нарушения.
Изменение и дополнение настоящего Договора возможны по соглашению Сторон в рамках действующего законодательства и Положения о закупке. Все изменения и дополнения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами дополнительных соглашений к Договору, либо путем обмена письмами (уведомлениями), в случаях, специально оговоренных настоящим Договором, с учётом п.13.2. настоящего Договора. Сторона, получившая предложение об изменении Договора, обязана дать ответ другой Стороне не позднее 10 (десяти) календарных дней после получения предложения. Все приложения и дополнительные соглашения являются неотъемлемой частью Договора. Дополнительное соглашение вступает в силу с даты подписания его Сторонами.
Допускается замена наименования страны происхождения товара, перемена подрядчика (исполнителя, поставщика) (в случае, если перемена допускается гражданским законодательством) с которым заключен договор только в случаях, не противоречащих статье 3.1-4 Федерального закона N 223-ФЗ и разделу 5 главы II Положения о закупке.
Заказчик по согласованию с Поставщиком при исполнении Договора вправе изменить сроки исполнения обязательств по Договору, в случае если необходимость изменения сроков вызвана обстоятельствами непреодолимой силы или просрочкой выполнения Заказчиком своих обязательств по Договору.
ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ ПО ДОГОВОРУ
В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением настоящего Договора, Стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке.
До передачи спора на разрешение в Арбитражный суд Стороны принимают меры к его урегулированию в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии – 30 календарных дней с момента ее получения.
В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и недостижения взаимного согласия споры и разногласия по настоящему Договору подлежат разрешению в Арбитражном суде Новосибирской области.
ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
Настоящий Договор может быть расторгнут:
- по соглашению Сторон;
- в судебном порядке;
- в случае одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.
12.2. При существенном нарушении условий Договора Поставщиком:
12.2.1. в случае неоднократной просрочки поставки Товара более чем на 3 (три) календарных дня.
12.2.2. в случае проведения процедуры ликвидации Поставщика - юридического лица или наличия решения арбитражного суда о признании Поставщика банкротом и об открытии конкурсного производства.
12.2.3. в случае установления факта приостановления деятельности Поставщика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.
12.2.4. если у Поставщика имеется задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% (двадцать пять процентов) балансовой стоимости активов Поставщика по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, при условии, что Поставщик не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
12.2.5. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.
12.3. Заказчик вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных гражданским законодательством Российской Федерации.
Расторжение Договора в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения Договора осуществляется в порядке, предусмотренном гражданским законодательством.
Расторжение Договора по соглашению Сторон производится Сторонами путем подписания соответствующего соглашения о расторжении. Сторона, получившая предложение о расторжении Договора, обязана дать ответ другой Стороне не позднее 10 (десяти) календарных дней, со дня следующего за днем получения предложения, с учётом п.13.2. настоящего Договора. В случае если по истечении указанного срока на ответ Стороны, получившей предложение о расторжении Договора по соглашению Сторон, ответа не получено, Договор считается расторгнутым по истечении 10 (десяти) календарных дней с даты окончания срока на направление ответа Стороной.
В случае расторжения настоящего Договора по соглашению Сторон, Стороны могут подписать акт сверки расчётов, отображающий расчеты Сторон за период исполнения Договора до момента его расторжения, а также объём поставки Товара, фактически переданного Поставщиком Заказчику.
Поставщик не вправе принять решение об одностороннем расторжении настоящего Договора, если Заказчиком не нарушаются условия настоящего Договора.
ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
Настоящий Договор заключен в форме электронного документа на электронной площадке ООО «РТС-тендер» (http://www.rts-tender.ru), подписан электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Поставщика и Заказчика.
Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего Договора, направляются в письменной форме по почте заказным письмом по фактическому адресу Стороны, указанному в настоящем Договоре, а также могут быть направлены с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим представлением оригинала или с использованием электронного документооборота, подписанные электронной подписью. В случае направления уведомлений с использованием почты, уведомления считаются полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты. В случае отправления уведомлений посредством электронного документооборота или факсимильной связи, или электронной почты, уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.
Стороны договорились о возможности обмена и подписания первичных учетных документов, соглашений к настоящему Договору и иных документов, необходимых для заключения, исполнения Договора, с использованием квалифицированных электронных подписей Сторон (или их уполномоченных физических лиц), условия признания которых установлены статьей 11 Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи», в том числе рамках электронного документооборота Системы «СБИС Электронный документооборот», правообладателем которой является ООО «Компания «Тензор». Оператором ЭДО Заказчика выступает ООО «Компания «Тензор» (система «СБИС Электронный документооборот»).
При выполнении Договора и в вопросах, не урегулированных Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации и Положением о закупке.
ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ
Приложения к настоящему Договору, являющиеся неотъемлемой частью настоящего Договора:
Остаточный срок годности на Товар на момент поставки Товара должен быть не менее 6 (шести) месяцев от срока годности товара, установленного производителем.
Заказчик вправе отказаться от приемки Товара, поставленного с нарушением данного условия Договора.
Раздел 4. Обоснование начальной (максимальной) цены договора
Прилагается к настоящей документации в виде отдельного файла в формате xlsх.
Раздел 5. Техническое задание
1. Заказчик: Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Сибирский федеральный научный центр агробиотехнологий Российской академии наук (СФНЦА РАН).
2. Наименование объекта закупки: Поставка наборов реагентов для лаборатории болезней молодняка ИЭВСиДВ СФНЦА РАН (далее – Товар).
3. Сроки поставки Товара: в срок не более 45 (сорока пяти) календарных дней со дня, следующего за днём заключения Договора.
4. Перечень товаров и их объем, а также функциональные, технические и качественные характеристики поставляемого товара:
Весь Товар по своим функциональным и техническим характеристикам должен соответствовать нижеперечисленным требованиям или превосходить их:
5.1 Поставляемый Товар должен быть новым Товаром (товаром, который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств), свободен от прав и притязаний третьих лиц, не находится под запретом (арестом), в залоге.
5.2 Предлагаемый Товар должен быть зарегистрирован и разрешен к применению на территории Российской Федерации. При поставке Товара Поставщик обязан представить товаросопроводительные документы, а также документы, подтверждающие качество и безопасность продукции:
- копии сертификатов соответствия и (или) деклараций соответствия (при наличии, обязательных для данного вида Товара, оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации);
- документы, подтверждающие гарантийные обязательства (гарантия Поставщика (гарантийное письмо или иной документ), гарантия производителя (гарантийный талон, либо соответствующий раздел и отметка в техническом паспорте, сервисной книжке);
- технический паспорт (паспорт производителя) на каждую единицу товара или иной документ, содержащий все существенные технические характеристики (при наличии);
- сервисную и (или) ремонтно-техническую или иную эксплуатационную документацию (при наличии);
- инструкция пользователя на русском языке;
- оформленные и подписанные Поставщиком товаросопроводительные документы (товарная накладная, либо универсальный передаточный документ) 2 экз., счет на оплату и счет-фактура (для плательщиков НДС);
- копия регистрационного удостоверения (при наличии, обязательной для данного вида Товара, оформленной в соответствии с законодательством Российской Федерации);
- иные документы в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Все документы должны быть заверены надлежащим образом и предоставлены на русском языке, либо предоставлен точный и достоверный перевод на русский язык.
5.3 Поставщик должен обеспечить оперативность и своевременность доставки Товара, наличие разрешительных документов необходимых для перевозки грузов в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также необходимые условия в соответствии с требованиями ГОСТ, ТУ для хранения, погрузки и выгрузки во время транспортировки Товара, которые предохранят Товар от порчи и сокращения срока годности. Поставка Товара осуществляется на условиях доставки, разгрузки в месте доставки с подъемом в помещение, указанное Заказчиком.
5.4 Маркировка Товара должна содержать: наименование Товара, юридический адрес изготовителя, наименование фирмы изготовителя, наименование страны-изготовителя, дату изготовления (выпуска), срок годности. Наличие на упаковке перевода на русский язык.
6. Гарантийные обязательства:
Требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий качества: гарантийный срок составляет не менее 6 месяцев и не менее чем срок действия гарантии производителя данного Товара и исчисляется с даты приемки Товара Заказчиком, и распространяется на весь поставляемый Товар. Запасные части и расходные материалы, устанавливаемые на Товар в течение гарантийного срока, должны быть совместимы с основным Товаром, поставленным в рамках настоящего Договора.
Вместе с товаром Поставщиком предоставляется гарантия на Товар, установленная производителем Товара, при этом срок действия такой гарантии должен быть (не менее) 6 месяцев и не менее чем срок действия гарантии производителя данного Товара, и исчисляется с даты приемки Товара Заказчиком. Дополнительно вместе с Товаром предоставляется гарантия Поставщика на Товар, срок действия которой должен быть (не менее) 6 месяцев и не менее чем срок действия гарантии производителя данного Товара, и исчисляется с даты приемки Товара Заказчиком.
Гарантия должна быть оформлена документами, подтверждающими гарантийные обязательства, гарантия Поставщика (гарантийное письмо или иной документ).
Дополнительные требования:
Остаточный срок хранения (годности) на Товар на момент поставки должен быть не менее 6 (шести) месяцев от срока хранения (годности) товара, установленного производителем.
7.2. Требования к расходам на эксплуатацию Товара: Не установлено.
7.3. Требования к обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание Товара: Не установлено.
7.4. Требования к обязательности осуществления монтажа и наладки Товара: Не установлено.
9. Представитель Заказчика ответственный за исполнение по договору: Коптев Вячеслав Юрьевич, тел. ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть
Раздел 6. Инструкция по предоставлению предложения участника. Информация и документы, подтверждающие соответствие предложения участника. Форма предложения участника и требования к ее заполнению.
Участник закупки предоставляет предложение путем заполнения экранных форм интерфейса электронной площадки, в соответствии с регламентом электронной площадки, а также информацию и документы, предусмотренные извещением и настоящей документацией о закупке в электронном магазине, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства.
Предложение участника, должно соответствовать Техническому заданию Раздела 5 извещения и документации о закупке в электронном магазине, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства (далее – техническое задание), и содержать:
- наименование товара, товарный знак (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), модель (при наличии), наименование производителя, наименование страны происхождения товара и конкретные характеристики, подтверждающие соответствие предлагаемого к поставке товара;
- цену за единицу каждого предлагаемого Товара;
- идентификационный номер налогоплательщика, адрес фактического нахождения, контактный телефон, адрес электронной почты;
- информацию и документы, определенные в соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 3.1-4 Федерального закона № 223-ФЗ, в случае если извещении о закупке в электронном магазине, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, установлены предусмотренные статьей 3.1-4 Федерального закона № 223-ФЗ запрет, ограничение. Не установлено.
Примерная форма предложения
ПРЕДЛОЖЕНИЕ УЧАСТНИКА
О КАЧЕСТВЕННЫХ, ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ ТОВАРА, ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ (ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ СВОЙСТВАХ) ТОВАРА И ИНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, УЧИТЫВАЮЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ЗАКАЗЧИКА
Раздел 7. Предоставление национального режима при осуществлении закупок
7.1. При осуществлении закупок предоставляется национальный режим, обеспечивающий происходящему из иностранного государства или группы иностранных государств (далее - иностранное государство) товару, работе, услуге, соответственно выполняемой, оказываемой иностранным гражданином или иностранным юридическим лицом (далее - иностранное лицо), равные условия с товаром российского происхождения, работой, услугой, соответственно выполняемой, оказываемой российским гражданином или российским юридическим лицом (далее - российское лицо), за исключением случаев принятия Правительством Российской Федерации мер, предусмотренных пунктом 1 части 2 статьи 3.1-4 Закона № 223-ФЗ. Если иное не предусмотрено мерами, принятыми Правительством Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 3.1-4 Закона № 223-ФЗ, положения настоящего раздела, касающиеся товара российского происхождения, работы, услуги, соответственно выполняемой, оказываемой российским лицом, применяются также в отношении товара, происходящего из иностранного государства, работы, услуги, соответственно выполняемой, оказываемой иностранным лицом, которым предоставляются равные условия с товаром российского происхождения, работой, услугой, соответственно выполняемой, оказываемой российским лицом.
7.2. При осуществлении закупки товара:
1) если настоящим извещением установлен запрет закупок товара, не допускаются:
а) заключение договора на поставку такого товара;
б) при исполнении договора замена такого товара на происходящий из иностранного государства товар, в отношении которого установлен данный запрет;
2) если настоящим извещением установлено ограничение закупок товара, не допускаются:
а) заключение договора на поставку товара, происходящего из иностранного государства, если поданы заявка на участие в закупке, окончательное предложение, признанные по результатам их рассмотрения соответствующими требованиям положения о закупке, извещения об осуществлении конкурентной закупки (в случае проведения конкурентной закупки), документации о конкурентной закупке (в случае проведения конкурентной закупки) и содержащие предложения о поставке товара российского происхождения;
б) при исполнении договора замена товара на происходящий из иностранного государства товар, в отношении которого установлено данное ограничение, если договор предусматривает поставку товара российского происхождения;
3) если настоящим извещением установлено преимущество в отношении товара российского происхождения:
а) при рассмотрении, оценке, сопоставлении заявок на участие в закупке, окончательных предложений осуществляется снижение на пятнадцать процентов ценового предложения, поданного в соответствии с настоящим положением о закупке участником закупки, предлагающим к поставке товар только российского происхождения, либо увеличение на пятнадцать процентов ценового предложения этого участника закупки в случае подачи им предложения о размере платы, подлежащей внесению за заключение договора;
б) в случае заключения договора с участником закупки, указанным в подпункте «а» настоящего подпункта, договор заключается без учета снижения либо увеличения ценового предложения, осуществленных в соответствии с подпунктом «а» настоящего подпункта;
в) при исполнении договора допускается замена товара исключительно на товар российского происхождения, если договор предусматривает поставку товара российского происхождения.
7.3. При осуществлении закупки работы, услуги:
1) если настоящим извещением установлен запрет закупки таких работ, услуг, соответственно выполняемой, оказываемой иностранным лицом, не допускаются:
а) заключение договора на выполнение такой работы, оказание такой услуги с подрядчиком (исполнителем), являющимся иностранным лицом;
б) перемена подрядчика (исполнителя) (в случае, если эта перемена допускается гражданским законодательством), с которым заключен указанный договор, на иностранное лицо, которое зарегистрировано на территории иностранного государства, в отношении которого установлен данный запрет;
2) если настоящим извещением установлено ограничение закупки таких работ, услуг, соответственно выполняемой, оказываемой иностранным лицом, не допускаются:
а) заключение договора с участником закупки, являющимся иностранным лицом, если российским лицом поданы заявка на участие в закупке, окончательное предложение, признанные по результатам их рассмотрения соответствующими требованиям положения о закупке, извещения об осуществлении конкурентной закупки (в случае проведения конкурентной закупки), документации о конкурентной закупке (в случае проведения конкурентной закупки);
б) перемена подрядчика (исполнителя) (в
случае, если эта перемена допускается гражданским законодательством), с которым заключен договор, на иностранное лицо, которое зарегистрировано на территории иностранного государства, в отношении которого установлено данное ограничение, если договор заключен с российским лицом;
3) если настоящим извещением установлено преимущество в отношении таких работы, услуги (при выполнении и оказании которых поставляется товар), соответственно выполняемой, оказываемой российским лицом:
а) при рассмотрении, оценке, сопоставлении заявок на участие в конкурентной закупке, заявок на участие в неконкурентной закупке, окончательных предложений осуществляется снижение на пятнадцать процентов ценового предложения, поданного в соответствии с положением о закупке участником закупки, являющимся российским лицом, либо увеличение на пятнадцать процентов ценового предложения этого участника закупки в случае подачи им предложения о размере платы, подлежащей внесению за заключение с ним договора;
б) в случае заключения договора с участником закупки, указанным в подпункте «а» настоящего подпункта, договор заключается без учета снижения либо увеличения ценового предложения, осуществленных в соответствии с подпунктом «а» настоящего подпункта;
в) перемена подрядчика (исполнителя) (в случае, если эта перемена допускается гражданским законодательством), с которым заключен договор, допускается исключительно на российское лицо, если договор заключен с российским лицом.
Закупка в электронном магазине, участниками которой могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства
на поставку наборов реагентов
Настоящее извещение о проведении закупки в электронном магазине, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства подготовлено в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее по тексту также – № Закон № 223-ФЗ).
В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.
В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.
В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.
- Посмотреть таблицу с данными
