Тендер - Закупка моющих и прочих товаров №292200535

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть35 Извещение Извещение Создать заявку Информация об ЭП Общая информация Спецификация Прикрепленные документы Журнал событий - Посмотреть таблицу с данными

• Реестр
• Методические материалы
• Новости

Политика в отношении обработки персональных данных

© 2025 Информационная система в сфере закупок Чувашской Республики. СПЕЦИФИКАЦИЯ_моющие

Приложение №1

к извещению о проведении закупки малого объема

Спецификация

Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого Товара в соответствии с действующими стандартами, утвержденными на данный вид Товара с
предоставлением сертификатов, обязательных для данного вида Товара в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Поставляемый товар должен быть новым, поставляться в заводской упаковке, исключающей его повреждение и порчу.

- Посмотреть таблицу с даннымиОбоснование_цены ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

Приложение №2

Обоснование начальной (максимальной) цены договора,

на поставку моющих средств для нужд БОУ «НОШ для обучающихся с ОВЗ» г. Новочебоксарск.

Расчет произведен на основании метода сопоставимых рыночных цен с использованием общедоступной ценовой информации. Цена Договора включает приобретение, доставку, разгрузку необходимых средств, материалов, оборудования, а также уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в т.ч., возникающих в процессе оказания услуг и сдачи их Заказчику, иные затраты, напрямую или косвенно связанные с оказанием услуг.

- Посмотреть таблицу с данными

Начальная (максимальная) цена договора на поставку моющих средств составляет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(тридцать одна тысяча четыреста семь) рублей 00 копеек.

Проект_договора ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

Приложение №3

к извещению о проведении закупки малого объема

Договор № ___

на поставку товара

г. Новочебоксарск «___» февраля 2025 г.

Бюджетное общеобразовательное учреждение Чувашской Республики "Новочебоксарская общеобразовательная школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" Министерства образования Чувашской Республики, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Никандровой Марины Владимировны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и _______________________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице директора ____________________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, с соблюдением требований Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», по результатам осуществления закупки малого объема в подсистеме «Электронный магазин закупок малого объема Чувашской Республики» (протокол рассмотрения предложений на закупку от _______ № _______), по адресу в сети «Интернет»: https://torgi.cap.ru, заключили настоящий Договор (далее Договор) о нижеследующем:

Предмет Договора
1.1. В соответствии с условиями настоящего Договора Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить в соответствии с условиями настоящего Договора товар, (далее – «Товар») согласно Спецификации (Приложение 1), в которой указывается наименование, количество Товара, являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.
1.2. Заказчик обязуется принять товар и оплатить его согласно полученных счет-фактуры и товарной накладной поставляемого Товара в течение 15 банковских дней с момента поступления товара на склад Заказчика путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

Цена Договора и порядок расчетов
2.1. Цена Договора составляет __________ (________________________________) рублей ____ коп, включая НДС _____%- _______ руб. (в случае, если Поставщик имеет право на освобождение от уплаты НДС, то слова «включая НДС» заменяются на слова «НДС не облагается».
Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.
2.2. Источник финансирования: субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания.
2.3. Цена Договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных Законом о контрактной системе и Договором. Цена Договора включает в себя: стоимость Товара, расходы, связанные с доставкой, разгрузкой - погрузкой, размещением в местах хранения Заказчика, стоимость упаковки (тары), маркировки, страхование, таможенные платежи (пошлины), НДС (если НДС облагается), другие установленные налоги, сборы и иные расходы, связанные с исполнением Договора.
2.4. Оплата по Договору производится без авансового платежа.
2.5. Цена Договора устанавливается в российских рублях.

Гарантии качества и комплектность
3.1. Поставщик гарантирует, что качество поставляемого Товара соответствует требованиям стандартов и технических условий, установленных в Российской Федерации, Товар маркирован в соответствии с установленными для данного вида Товаров стандартами и техническими условиями.
3.2. Выявленный Заказчиком в процессе приемки или реализации некачественный товар подлежит возврату Поставщику, который обязуется в бесспорном порядке заменить бракованную продукцию на продукцию надлежащего качества в течение 30 дней со дня получения претензии.
3.3. Претензии по качеству поставленного Товара принимаются Поставщиком в течение гарантийного срока.
3.4. Претензии по количеству и комплектности товаров принимаются Поставщиком в течение 7 дней с даты их приемки Заказчиком.

Порядок приема-передачи Товара
4.1. Приемка и передача Товара осуществляется представителем Заказчика в месте нахождения Заказчика по адресу: г. Новочебоксарск, ул. Набережная, д.13.
4.2. В случае, когда при визуальном осмотре и подсчете Товара в процессе его приема-передачи будут обнаружены брак и / или недостача Товара, Заказчик обязан немедленно сделать отметки об этом в накладной, а также составить в 2-х экземплярах акт о браке / недостаче.
4.3. При сомнении в оригинальности товара Заказчик вправе произвести экспертизу Товара. В случае установления контрафактности Товара расходы на проведение экспертизы оплачивает Поставщик.
4.4. Риск случайной гибели или случайного повреждения товара переходит к Заказчику с момента, когда Поставщик передал Товар Заказчику в порядке, предусмотренном Договором. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных накладных.
4.5. Право собственности на Товар и риск случайной гибели Товара переходит от Поставщика к Заказчику после подписания Сторонами товарных накладных.
4.6. Поставка Товара осуществляется в течение 15 календарных дней с момента заключения Договора.

Права и обязанности Сторон

5.1. Поставщик обязуется:

5.1.1. Поставщик обязан:

• передать Заказчику Товар на условиях настоящего Договора;
• передать Заказчику новый Товар надлежащего качества. Поставка Товара бывшего в употреблении не допускается.
• принять от Заказчика Товар, имеющий скрытые недостатки, и заменить его на аналогичный Товар без недостатков в течение 30 дней со дня получении претензии по качеству товара.

5.1.2. Своевременно устранить недостатки и дефекты, выявленные Заказчиком при приемке Товара либо в период гарантийного срока.

5.2. Поставщик вправе:

5.2.1. Требовать надлежащего исполнения Заказчиком своих обязательств в части соблюдения порядка и сроков оплаты Поставщику и подписания акта приема-передачи Товара, в случае надлежащего исполнения своих обязательств.

5.3. Заказчик обязуется:

5.3.1. Соблюдать порядок и сроки оплаты Товара, согласно условиям настоящего Договора.

5.3.2. В случае отсутствия претензий к качеству Товара подписать акт приема-передачи Товара и передать один экземпляр Поставщику.

5.4. Заказчик вправе:

5.4.1. Требовать от Поставщика поставки Товара, соответствующего установленным требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, сертификации, если таковые требования предъявляются законодательством Российской Федерации и иных условий, установленных настоящим Договором, а также соблюдения сроков поставки Товара.

Ответственность Сторон Договора

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных Договором, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Договором.

Размеры неустоек (штрафов, пеней), указанные в настоящем разделе, определяются в соответствии с Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения Заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Договором (за исключением просрочки исполнения обязательств Заказчиком, Поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного Договором, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 (далее – Правила), а также в соответствии с положениями статьи 34 Закона о контрактной системе.

6.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

Пеня в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства.

6.3. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

1000 рублей, если цена Договора не превышает 3 млн. рублей (включительно).

6.4. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Поставщиком.

6.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

3 процента цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) не превышает 3 млн. рублей.

6.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в Договоре таких обязательств) в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

1000 рублей, если цена Договора не превышает 3 млн. рублей;

6.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Законом о контрактной системе), предложившим наиболее высокую цену за право заключения Договора, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном Правилами, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, и устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

10 (десять) процентов начальной (максимальной) цены Договора в случае, если начальная (максимальная) цена Договора не превышает 3 млн. рублей.

6.8. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

6.9. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик вправе произвести оплату по Договору за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени) (при этом исполнение обязательства Поставщика по перечислению неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков в доход бюджета возлагается на Заказчика).

6.10. Уплата Стороной неустойки (штрафа, пени) не освобождает ее от исполнения обязательств по Договору.

7. Непреодолимая сила

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств в случае действия обстоятельств непреодолимой силы (пожар, наводнение, землетрясение, военные действия и т.д.) при условии, что данные обстоятельства непосредственно повлияли на выполнение условий по настоящему Договору. В этом случае срок выполнения обязательств по настоящему Договору будет продлен на время действия этих обстоятельств.

7.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по указанным причинам, должна известить другую Сторону о наступлении и прекращении действий обстоятельств непреодолимой силы в срок не позднее трех дней с подтверждением факта их действия актами компетентных органов.

Расторжение Договора
8.1. Расторжение Договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом Стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством.

Прочие условия

9.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня подписания и действует до исполнения Сторонами обязательств, принятых на себя по настоящему Договору, но не позднее 31.12.2025 г.

9.2. Отношения Сторон, не урегулированные настоящим Договором, регулируются действующим законодательством Российской Федерации.

9.3. Если Сторона благодаря исполнению своего обязательства по Договору получила от другой Стороны информацию о новых решениях и технических знаниях, в том числе не защищаемых законом, а также сведения, которые могут рассматриваться как коммерческая тайна, Сторона, получившая такую информацию, не вправе сообщать ее третьим лицам без согласия другой Стороны.

9.4. Споры, возникшие у Сторон по исполнению условий настоящего Договора, разрешаются в Арбитражном суде Чувашской Республики.

9.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

10. Юридические адреса, реквизиты и подписи Сторон Договора

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к договору № ____

от ___.02.2025 г.

Спецификация

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2

к договору № ____

от ___.02.2025 г.

Описание объекта закупки

(техническое задание

на поставку товара)

Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого Товара в соответствии с действующими стандартами, утвержденными на данный вид Товара с предоставлением сертификатов, обязательных для данного вида Товара в соответствии с законодательством Российской Федерации. Гарантийный срок на поставляемый товар 12 месяцев, с момента подписания сторонами акта приемки-передачи товара.

Поставляемый товар должен быть новым, поставляться в заводской упаковке, исключающей его повреждение и порчу.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОСТАВЛЯЕМОГО ТОВАРА

- Посмотреть таблицу с данными

Ответственный за составление технического задания

___________________________Никандрова М.В.