Тендер - Закупка масляных красок, художественных красок, расходных материалов и инвентаря для создания муралов №296437649

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

проект_договора_краски_масляные ДОГОВОР ПОСТАВКИ №

г. Всеволожск, Ленинградская область апреля 2025г.

Муниципальное автономное учреждение «Молодежный центр «Альфа» Всеволожского муниципального района Ленинградской области (далее – МАУ «МЦ «Альфа»), именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице директора Михайловой Луизы Арсеновны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и __________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _________________, действующего на основании ____________, с другой стороны, в соответствии со ст.3.6 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и иного законодательства Российской Федерации, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

Предмет ДОГОВОРА

Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя товарно-материальные ценности, расходные материалы и инвентарь (далее - Товар) для проведения структурным подразделением МАУ «МЦ «Альфа» МПК «Сириус» акции «Муралы Победы», в честь 80 - летия победы в Великой Отечественной войне. Количество, технические характеристики и цена Товара указаны в Спецификации (Приложение №1 к Договору).

Настоящий Договор заключен на основании п. 60.1.53 Положения о закупке товаров, работ, услуг муниципального автономного учреждения «Молодежный центр «Альфа» Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

ЦЕНа ДОГОВОРА

2.1. Цена Договора составляет _______ (________) рублей 00 копеек, в том числе НДС ___% - ________ рублей.

Финансирование настоящего Договора осуществляется за счет средств бюджета Всеволожского муниципального района Ленинградской области выделенных на реализацию муниципальной программы: «Развитие молодежной политики во Всеволожском муниципальном районе» на▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть годы в рамках освоения субсидии из местного бюджета в 2025 году/2026 – 2027 годах на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), утвержденного постановлением администрации Всеволожского муниципального района Ленинградской области № 5276 от «27» декабря 2024 года, предоставленной по соглашению о предоставлении субсидии муниципальному бюджетному или автономному учреждению на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) от 28.12.2024 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть086.

2.2. Цена Договора фиксированная и включает в себя стоимость Товара, упаковки и маркировки, таможенные пошлины и сборы, налоги, доставку товара, в том числе погрузочно-разгрузочные работы, сборку и иные расходы Поставщика, которые он понесет при исполнении настоящего Договора.

ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Покупатель уплачивает Поставщику цену Договора на основании счета Поставщика в течение 7 (Семи) рабочих дней со дня подписания Покупателем товарной накладной или универсального передаточного документа (далее – УПД).

3.2. Расчеты между сторонами производятся в безналичном порядке в рублях путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с лицевого счета Покупателя.

4. Сроки и условия поставки

4.1. Поставщик обязуется осуществить поставку Товара в срок не позднее 30 апреля 2025 года.

Поставка Товара производится силами и средствами Поставщика. Поставщик обязан осуществить своими силами и за свой счет погрузочно-разгрузочные работы, сборку, а также доставку до места:

Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово, ул. Молодцова, д.15а.(контактный номер телефона по вопросам доставки ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьАлексей)

4.2. Поставка осуществляется во взаимосогласованные сроки. О дате поставки Поставщик извещает Покупателя не позднее чем, за 1 (один) рабочий день до предполагаемой даты поставки.

4.3. Приемка товара оформляется путем подписания обеими сторонами товарной накладной или УПД.

4.4. Переход на Покупателя риска случайной гибели или случайного повреждения Товара происходит в момент подписания Покупателем товарной накладной или УПД.

4.5. Поставщик обязан своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Договора.

5. Требования к товару

5.1. Товар должен соответствовать требованиям законодательства РФ, спецификации и условиям настоящего Договора.

5.2. Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

5.3. Товар должен иметь все необходимые маркировки, наклейки и пломбы, если такие требования предъявляются действующим законодательством Российской Федерации.

5.4. Товар должен быть поставлен в оригинальной заводской упаковке (таре), обеспечивающей защиту товаров от их повреждения или порчи во время транспортировки и хранения. Упаковка (тара) товара и комплектующих товара должна отвечать требованиям безопасности жизни, здоровья и охраны окружающей среды, иметь необходимые маркировки, наклейки, пломбы.

Если товар поставляется в многооборотной таре, то возврат многооборотной тары и средств пакетирования, в которых поступил товар, организуется Поставщиком самостоятельно и за его счет.

5.5. Поставщик несет ответственность перед Покупателем за все повреждения или порчу Товара, возникшие в результате некачественной упаковки, за образование коррозии, за дополнительные расходы, которые могут возникнуть в результате неправильной маркировки.

5.6. В случае если поставляемый Товар имеет срок годности, остаточный срок годности Товара должен составлять не менее трех месяцев со дня поставки Товара Заказчику

6. Порядок сдачи и приемки товара

6.1. Поставка товара и передача отчетной документации (документы и материалы Поставщика, подтверждающие поставку, включая товарные накладные (форма ТОРГ - 12) или УПД осуществляются в сроки, предусмотренные настоящим Договором.

6.2. Вместе с товаром Поставщик передает Покупателю товарную накладную или УПД. Покупатель проверяет на соответствие поставляемого Покупателю количества товара количеству, указанному в товарной накладной или УПД и Спецификации (Приложение №1 к Договору).

6.3. По результатам проверки исполнения обязательств Поставщика по настоящему Договору Покупатель передает Поставщику подписанную со своей стороны товарную накладную или УПД или мотивированный отказ от ее подписания.

6.3.1. В случае получения мотивированного отказа Покупателя от подписания товарной накладной или УПД Поставщик обязан рассмотреть мотивированный отказ и устранить замечания в срок, указанный Покупателем в мотивированном отказе, а если срок не указан, то:

в случае выявления недопоставки Товара Поставщик обязан осуществить допоставку Товара за свой счет и своими силами в течение 1 (одного) календарного дня с момента получения претензии Покупателя об этом;

в случае обнаружения Товара ненадлежащего качества, Поставщик обязан в течение 1 (одного) календарного дня со дня получения претензии Покупателя своими силами и за свой счет произвести замену некачественного Товара на Товар надлежащего качества.

6.4. В случае невозможности замены Товара на качественный и/или допоставки Товара, Покупатель оплачивает стоимость принятого Товара.

6.5. Претензии по качеству поставленного товара (если такой недостаток товара невозможно было выявить в момент проверки в соответствии с п. 6.3. настоящего Договора принимаются Поставщиком в течение срока годности/использования Товара).

Покупатель вправе предъявить претензии к Поставщику, связанные со скрытыми недостатками Товара по качеству, если данные недостатки Товара обнаружены в течение срока годности/использования Товара при соблюдении Покупателем условий хранения Товара.

6.6. Претензия по качеству Товара оформляется в письменной форме в течение трех рабочих дней с момента их возникновения. Поставщик обязан в течение двух рабочих дней с момента получения претензии заменить некачественный товар на соответствующий требованиям Договора.

6.7. Товар, получивший при загрузке (разгрузке) и транспортировке повреждения (затрудняющие ее использование по прямому назначению), считается не поставленным.

7. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

7.1. Цена договора является твердой и может изменяться только в следующих случаях:

а) при снижении цены договора без изменения предусмотренных договором количества товара, качества поставляемого товара, и иных условий договора;

б) если по предложению Покупателя увеличиваются предусмотренные договором количество товара, не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные договором количество поставляемого товара, не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены договора пропорционально дополнительному количеству товара, исходя из установленной в договоре цены единицы товара, но не более чем на десять процентов цены договора. При уменьшении предусмотренных договором количества товара, стороны договора обязаны уменьшить цену договора исходя из цены единицы товара. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении, предусмотренного договором количества поставляемого товара, должна определяться как частное от деления первоначальной цены договора на предусмотренное в договоре количество такого товара;

7.2. При исполнении договора не допускается перемена поставщика, за исключением случаев, когда новый поставщик является правопреемником поставщика, с которым заключен договор, вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения либо когда такая возможность прямо предусмотрена договором. При перемене поставщика его права и обязанности переходят к новому поставщику в том же объеме и на тех же условиях.

7.3. При исполнении договора по согласованию сторон допускается поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого улучшены по сравнению с указанными в договоре.

7.4. Расторжение Договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством РФ.

7.5. В случае поставки Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Покупателя срок или неоднократного нарушения сроков поставки Товара, Покупатель вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, которое направляется Поставщику для уведомления.

7.6. В случае неоднократного нарушения сроков оплаты Товара Покупателем Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, которое направляется Покупателю для уведомления.

7.7. При расторжении Договора в связи с односторонним отказом стороны Договора от исполнения Договора другая сторона Договора вправе потребовать возмещения только фактически понесенных затрат, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных настоящим Договором, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Договора.

8.2. В случае просрочки исполнения Покупателем обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Покупателем обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

Пени начисляются за каждый день просрочки Покупателем исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательств в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

8.3. В случае просрочки Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Покупатель направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Пени начисляются за каждый день просрочки Поставщиком исполнения обязательств, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от суммы не поставленного товара.

8.4. За каждый факт неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств устанавливается неустойка (штраф). Размер неустойки (штрафа) за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение обязательства устанавливается в размере 3% от цены договора.

Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащие исполнение странами обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.

8.5. Стороны Договора освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажут, что просрочка исполнения или ненадлежащее исполнение соответствующего обязательства произошли вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

Уплата Сторонами неустойки (штрафов, пеней) не освобождает Сторону от исполнения обязательств по Договору.

9. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА, БЛАГОНАДЕЖНОСТЬ И ДОЛЖНАЯ ОСМОТРИТЕЛЬНОСТЬ

9.1. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их работники, представители и аффилированные лица не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату денежных средств или иных ценностей любым лицам, чтобы оказать влияние на их действия или решения с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или с иными противоправными целями.

Также Стороны, их работники, представители при исполнении Договора не осуществляют действия, квалифицируемые российским законодательством как вымогательство взятки или предмета коммерческого подкупа, коммерческий подкуп, посредничество в коммерческом подкупе, дача или получение взятки, посредничество во взяточничестве, злоупотребление должностными полномочиями, незаконное вознаграждение от имени юридического лица.

9.2. В случае возникновения у стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение п. 9.1. Договора, она обязуется незамедлительно уведомить другую сторону в письменной форме. В уведомлении нужно указать факты или предоставить материалы, подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение.

После получения уведомления сторона, в адрес которой оно направлено, в течение пяти календарных дней направляет ответ, что нарушения не произошло или не произойдет.

9.3. Исполнение обязательств по Договору приостанавливается с момента направления стороной уведомления, указанного в п. 9.2. Договора, до момента получения ею ответа.

9.4. Если подтвердилось нарушение другой стороной обязательств, указанных в п. 9.1. Договора, либо не был получен ответ на уведомление, сторона имеет право отказаться от Договора в одностороннем порядке, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по инициативе которой расторгнут Договор, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате расторжения Договора.

Телефон для сообщения о коррупционных проявлениях: 8 (81▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

Адрес электронной почты: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

10. обстоятельства непреодолимой силы

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после его заключения, в результате событий чрезвычайного характера, наступление которых сторона, не исполнившая обязательства полностью или частично, не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными методами.

10.2. При наступлении указанных в пункте 10.1. обстоятельств, сторона по настоящему Договору, для которой создалась невозможность исполнения ее обязательств, должна известить о них в письменном виде другую сторону с приложениями соответствующих доказательств в семидневный срок со дня наступления этих обстоятельств.

11. Порядок разрешения споров

11.1. В случае возникновения споров и разногласий по настоящему Договору или в связи с ним, Стороны предпримут все меры для разрешения споров и разногласий посредством переговоров. Претензионный порядок урегулирования споров для сторон настоящего Договора обязателен. Сторона, получившая претензию, обязана направить ответ в течение 10 (десяти) календарных дней с даты ее получения.

11.2. В случае невозможности разрешить спор в порядке переговоров, спор подлежит рассмотрению в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

12. Срок действия ДОГОВОРА, ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

12.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до 31 декабря 2025 года.

12.2. Ни одна из Сторон не может передавать свои права и обязанности, вытекающие из Договора, третьим лицам без письменного согласия другой Стороны.

12.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами настоящего Договора.

12.4. В случае изменения банковских или иных реквизитов, стороны обязаны уведомить друг друга в течении 7 (семи) дней после изменений.

12.5. Настоящий Договор заключен в двух экземплярах для каждой из сторон.

13. Юридические адреса и подписи сторон:

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к Договору №

от апреля 2025г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

Итого: _______ (___________________) рублей 00 копеек, в том числе НДС ___ -

____________ рублей.

- Посмотреть таблицу с данными