Тендер - Закупка ламинированной бумаги легкомелованной URAL BRITE LWC Кама 52г/м.кв+18г/м.кв №271788599

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• ТЗ.doc
• согласование.pdf

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть99 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Центральный федеральный округ, Костромская облМесто поставки (адрес):г Кострома, ул Самоковская, д 10
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 27.04.2024 по 03.05.2024Место предоставления документации:Электронная площадка РТС-тендер (http://www.rts-tender.ru) и Официальный сайт (http://zakupki.gov.ru)Порядок предоставления документации:В электронной форме на площадке РТС-тендер (http://www.rts-tender.ru) и Официальном сайте (http://zakupki.gov.ru)Официальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется
Подача заявокДата начала срока подачи заявок:27.04.2024Дата и время окончания подачи заявок (по местному времени):03.05.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:30Порядок подачи заявок:В электронной форме
Подведение итоговПорядок подведения итогов:В электронной форме Договор_2023 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

ДОГОВОР 305/2021

на поставку ламинированной бумаги

г. Кострома 2024 года

, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _, действующего на основании , с одной стороны, и Акционерное общество «Кострома», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице исполнительного директора Новикова Дмитрия Владимировича, действующего на основании доверенности от 10.05.2023, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор на основании результатов закупки Электронный магазин для СМП №____ (далее - Договор) о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик обязуется изготовить и поставить, а Покупатель принять и оплатить продукцию в ассортименте (далее – Товар) согласно Спецификации (Приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.
1.2. По договоренности Сторон Товар может передаваться как одной партией, так и несколькими. Наименование, количество и ассортимент, сроки поставки каждой партии Товара определяются Сторонами на основании заявки Покупателя, которая передается Поставщику с помощью электронных средств связи, электронной почтыили по телефону.
1.3. Количество, наименование Товара применительно к каждой партии согласуются Сторонами путем составления накладных, которые являются неотъемлемой частью настоящего Договора.
1.4. Качество Товара должно соответствовать требованиям, указанным в сертификатах, декларациях соответствия или других документах, определяющих качество Товара, и обычно предъявляемых к такого рода Товару.
1.5.Поставщик гарантирует, что товар, поставляемый по договору, является новым, ранее не использованным, в споре и под арестом не состоит, не является предметом залога и не обременен правами третьих лиц.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Поставщик обязан:
2.1.1. В соответствии с разделом 5 настоящего Договора передать Покупателю Товар надлежащего качества и в надлежащей упаковке в сроки, указанные в пункте 5.4 настоящего Договора. Поставляемый Товар должен соответствовать функциональным и качественным характеристикам (потребительским свойствам), указанным в Спецификации на Товар (Приложение № 1).
2.1.2. После получения заявки Покупателя оформить и направить последнему счет, в котором указывается наименование, количество, ассортимент, цена и общая стоимость поставляемого Товара (высчитываемую как произведения количества товара на цену за 1 кг товара, установленную по итогам проведенной закупки).
2.1.3. Передать Покупателю Товар свободным от любых прав третьих лиц.
2.1.4. Передать Покупателю вместе с Товаром два экземпляра товарной накладной, либо УПД (в день отгрузки Товара Покупателю), подписанные со своей стороны.
2.1.5. Предоставить документы, обязательные для данного вида Товара, подтверждающие качество Товара и оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.1.6. В случае выявления недопоставки и (или) некомплектности Товара, поставки некачественного Товара заменить его на качественный в течение 2 (двух) рабочих дней.
Расходы, связанные с устранением недостатков Товара и некомплектности, несет Поставщик.
2.1.7. Во время нахождения на территории Покупателя представителя Поставщика, а также привлеченных им для исполнения обязательств водителя транспортного средства, доставляющего Товар, рабочих, задействованных в погрузочно-разгрузочных работах, обеспечить соблюдение указанными лицами установленного у Покупателя режима охраны, противопожарного режима и правил охраны труда и техники безопасности, в том числе провести необходимый инструктаж указанных лиц.
2.1.8. Оформить представляемые им Покупателю товарную накладную, счет, счет-фактуру в соответствии с требованиями, установленными действующим законодательством Российской Федерации для оформления товаросопроводительных документов.
2.1.9. Оплатить Покупателю неустойку (пени, штрафы) в случае, если Покупатель выставил Поставщику требование об их уплате.
2.1.10. Выполнять и обеспечивать выполнение надлежащим образом иных обязательств Поставщика по договору.
2.2. Покупатель обязан:
2.2.1. Принять и оплатить поставленный Товар на условиях настоящего Договора.
2.2.2. Осуществлять приемку Товара в соответствии с договором и при отсутствии претензий относительно качества, количества и других характеристик Товара подписать товарные накладные и передать один экземпляр Поставщику.
2.2.3. В случае выявления недопоставки и (или) некомплектности Товара, поставки некачественного Товара известить об этом Поставщика в 5-дневный срок после их обнаружении.
2.3. Покупатель имеет право:
2.3.1. В случае выявления недопоставки и (или) некомплектности Товара, поставки некачественного Товара требовать от Поставщика заменить Товар на качественный в установленный договором срок.
2.3.2. В случае отказа Поставщика от замены некачественного Товара на качественный или невозможности произвести такую замену в установленный договором срок, отказаться от оплаты Товара ненадлежащего качества вплоть до надлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств.
2.3.3. Осуществить выплату Поставщику суммы, уменьшенной на сумму неустойки (пени и/или штрафов), рассчитанных в соответствии с разделом 6 настоящего договора.

ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Цена за единицу Товара указана в Спецификации (Приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.
3.2.В цену договора включены стоимость товара, в том числе все расходы на доставку товара до Покупателя, разгрузку, все налоги, сборы и другие обязательные платежи, все затраты, издержки и иные расходы Поставщика, в том числе сопутствующие, связанные с исполнением договора в полном объеме.
3.3. Покупателю предоставляется отсрочка по оплате поставленного товара 7 (семь) рабочих дней с момента подписания документов о приемке товара.
Приемка товара осуществляется в течение 10 (десяти) календарных дней с момента поступления товара на склад Покупателя. В случае, если в течение 10 (десяти)календарных дней от Покупателя не поступает претензий, приемка автоматически считается завершенной, а документ о приемке считается подписанным.
3.4.Оплата Товара производится в рублях путем перечисления денежных средств на расчетный счет указанный Поставщиком.
3.5. Датой оплаты Товара считается дата списания денежных средств с расчетного счета Покупателя.
3.6. Цена Договора может быть изменена по объективным причинам, сложившимся на рынке (рост курса евро, доллара, рост цен производителя, инфляция, изменение закона, ключевой ставки и т.п.).
3.7.Об изменении цены Поставщик обязан письменно уведомить Покупателя за 20 (двадцать) календарных дней до ее изменения. В случае, если Стороны не придут к соглашению об изменении цены, Договор расторгается по фактически выбранному количеству Товара без предъявления претензий и штрафных санкций.
Расторжение Договора, в случае если Стороны не пришли к соглашению, происходит в одностороннем внесудебном порядке, при условии уведомления Покупателем Поставщика о несогласии с новой ценой.
3.8. В случае, если Поставщик выставляет счета по цене, отличной от согласованной в договоре, Покупатель вправе принять и оплатить Товар по цене, согласованной сторонами в данном договоре. При этом сумма, превышающая согласованную в договоре стоимость, не является задолженностью Покупателя. Также Покупатель при наличии срочной производственной необходимости вправе отказаться от такой поставки и обратиться к иному Поставщику, предлагающему наиболее выгодные условия. Данный случай будет расцениваться, как отказ Поставщика от поставки товара, что дает основания Покупателя обратиться к иному поставщику на рынке.
3.9. В случае, если Поставщик не может по каким либо причинам поставить товар в необходимый Покупателю срок, Покупатель вправе приобрести данный товар у иных поставщиков на рынке, а разницу в цене выставить Поставщику для компенсации. Данная разница должна быть компенсирована Поставщиком Покупателю с течение 5 дней с момента требования об этом Покупателя.
3.10. В случае, если вследствие нарушения обязательства продавцом покупатель купил у другого лица товар по более высокой цене, покупатель может предъявить продавцу требование о возмещении убытков в виде разницы между установленной в договоре ценой и ценой по совершенной взамен сделке.

СДАЧА-ПРИЕМКА ТОВАРА
4.1. Поставщик гарантирует качество поставляемого Товара, соответствующее стандартам изготовителя, и обязуется заменить Товар, имеющий дефекты, возникающие по вине изготовителя или Поставщика, либо вернуть стоимость Товара, признанного некачественным.
4.2. Поставщик обязуется предоставить Покупателю все имеющиеся документы о качестве Товара, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Договором.
4.3. В случае обнаружения недостатков Товара по количеству и качеству, которые могут быть выявлены при внешнем осмотре Товара (внешние недостатки – явные дефекты, в том числе целостность упаковки), претензия (отметка в товарной накладной) должна быть заявлена Покупателем в момент поставки (передачи) Товара Покупателю, при обнаружении скрытых недостатков Товара (брака) – в течение гарантийного срока.
4.4. При предъявлении претензии за Поставщиком остается право принять участие в проверке качества и количества Товара, а также получить подтверждающие документы и материалы в отношении Товара, который предъявлен как дефектный, некомплектный.
4.5. Оплата услуг независимого эксперта, для выявления производственного дефекта Товара, осуществляется за счет Покупателя, а в случае, если экспертиза Товара подтверждает, что ненадлежащее качество возникло по вине изготовителя Товара либо Поставщика, то есть до момента передачи Товара Покупателю, то расходы по оплате услуг эксперта должны быть возмещены Поставщиком.
4.6. В случае отказа от поставленного Товара Покупатель обязан обеспечить его сохранность, принять Товар на ответственное хранение и незамедлительно уведомить об этом Поставщика. Поставщик обязан в течение 2 (двух) рабочих дней вывезти указанный Товар или распорядиться им иным образом, приняв на себя дальнейшую ответственность за сохранность Товара.
4.5. Претензии по качеству Товара рассматриваются в срок, не превышающий 10 рабочих дней.
4.6. В течение гарантийного срока Поставщик обязан за свой счет устранять все недостатки (дефекты), выявленные в Товаре. Устранение недостатков Товара производится в срок не более 2 (двух) рабочих дней с момента получения Поставщиком письменного уведомления Покупателя о выявленных недостатках Товара.
В случае выявления неустранимых недостатков или недостатков, выявляющихся неоднократно вновь после их устранения, а также других подобных недостатков, Поставщик обязан заменить некачественный Товар на качественный в срок не более 2 (двух) рабочих дней с момента получения письменного уведомления Покупателя о выявленных недостатках Товара.

УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ И ТРАНСПОРТИРОВКИ ТОВАРА
5.1. Поставка Товара производится Покупателем самовывозом со склада Поставщика по адресу: ________________
5.2. Поставщик обязан произвести отгрузку Товара Покупателю в течение 2 (двух) часов с момента прибытия транспортного средства Покупателя на склад Поставщика, при условии, если стороны письменно согласовали условие поставки самовывоз.
5.3. Продукция закупается партиями, согласно заявкам Покупателя, исходя из производственной потребности. Минимальная партия поставки –500 кг.
5.4. Срок поставки каждой партии не позднее 14 календарных дней со дня направления заявки Поставщику любым возможным способом. Возможны срочные поставки не позднее 3 (трех) дней со дня направления заявки Поставщику.
5.5. Обязательства Поставщика по передаче Товара считаются выполненными с момента приемки Товара в месте его поставки либо ином, указанном Покупателем и согласованным с Поставщиком, подписания товарной накладной представителем Покупателя.
5.6. Поставщик обязан иметь на складе резерв Товара в количестве не менее▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытькг для выполнения срочных заявок в течение срока действия договора.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. При просрочке поставки Товара Поставщик уплачивает Покупателю неустойку в размере0,1 % за каждый день просрочки от суммы непоставленного в срок Товара, если об этом Покупатель заявляет в претензионном порядке письменно.

6.2. При недопоставке Товара Поставщик по требованию Покупателя производит допоставку Товара в согласованные Сторонами сроки.

6.3. За просрочку оплаты поставленного Товара Покупатель уплачивает Поставщику неустойку в размере 0,1 % за каждый день просрочки от стоимости неоплаченного в срок Товара за каждый календарный день просрочки, если об этом Поставщик заявляет в претензионном порядке письменно. Покупатель освобождается от уплаты неустойки, если просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны. При этом просрочка оплаты Товара не является основанием для прекращения выполнения Поставщиком своих обязательств по поставке Товара.

6.4. В случае поставки Товара ненадлежащего качества Поставщик по требованию Покупателя в течение 3 (трех) рабочих дней обязан устранить недостатки или произвести замену Товара. При нарушении срока Поставщик уплачивает Покупателю неустойку в размере 0,1% за каждый день просрочки от стоимости поставленного Товара ненадлежащего качества за каждый календарный день просрочки, если об этом Покупатель заявляет в письменном виде.

6.5. В случае невозможности поставки товара по заявке, Поставщик обязан предоставить письмо о причинах невозможности поставки. В случае отказа предоставить данное письмо в течение 1 рабочего дня с момента направления Заявки, Поставщик уплачивает Покупателю штраф в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей.

6.6. Начисление и уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств, принятых на себя по Договору.

6.7. Стороны установили, что условия настоящего Договора о сроке и порядке оплаты не рассматриваются Сторонами как предоставление коммерческого кредита и проценты по ст. 317.1 ГК РФ не начисляются.

6.8. Начисление и уплата неустоек, предусмотренных ст. 395 ГК РФ, производится исключительно по письменному заявлению стороны, чьи права неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств нарушены.

Покупатель не несет никакой ответственности перед третьими лицами (в частности, по уплате вознаграждения, по возмещению вреда, и т.д.), привлеченными Поставщиком по собственной инициативе для выполнения настоящего Контракта (если такой факт будет иметь место).

6.9. В случае, если Поставщик не может поставить товар, либо поставил товар ненадлежащего качества, Покупатель вправе заключить замещающие сделки с иными поставщиками на рыке, а затем потребовать от Поставщика возместить разницу между ценой по данному договору и стоимостью товара по новым договорам (замещающие сделки).

7.ФОРС-МАЖОР

7.1. Стороны не несут ответственности за неисполнение любого из своих обязательств, если оно было вызвано препятствиями вне их разумного контроля, включая, но не ограничиваясь: стихийные бедствия, военные действия, решения государственных органов, изменения законодательства и иных обстоятельств, которые нельзя было принять в расчет при заключении договора или избежать, или преодолеть эти препятствия или их последствия.

7.2. Сторона, которая не в состоянии надлежащим образом выполнить свои договорные обязательства по причине наступления обстоятельств непреодолимой силы, незамедлительно информирует другую Сторону о начале и прекращении действия указанных обстоятельств, но в любом случае не позднее 10 (десяти) календарных дней после начала их действия.

8. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

8.1. Стороны обязуются соблюдать действующее законодательство по противодействию коррупции и противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, включая, помимо прочего, любые и все следующие законы, и постановления, принятые во исполнение таких законов (с учетом изменений и дополнений, периодически вносимых в такие законодательные акты) («Антикоррупционное законодательство»):

- Федеральный закон № 273-ФЗ от 25 декабря 2008 года «О противодействии коррупции»,

- Федеральный закон № 115-ФЗ от 7 августа 2001 года «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

8.2. При исполнении своих обязательств по Контракту, Стороны не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели. При исполнении своих обязательств по Контракту, Стороны не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Контракта законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

8.3. В случае возникновения у одной из Сторон разумно обоснованных подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей статьи другой Стороной, такая Сторона вправе направить другой Стороне запрос с требованием предоставить комментарии и информацию (документы), опровергающие или подтверждающие факт нарушения.

9. ДЕЙСТВИЕ, ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания договора Покупателем и действует до окончательной выборки всего товара. Предположительный период выборки май▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьдекабрь 2024.

Изменение количества предусмотренных договором товаров при изменении потребности в товарах допускается в пределах 30 %.

9.2. Настоящий Договор может быть изменён или расторгнут досрочно по взаимному соглашению Сторон.

9.3. Договор может быть расторгнут Сторонами в одностороннем порядке в следующих случаях:

Покупателем:

- неоднократной (два и более) поставки Товаров ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены Покупателем в разумный срок;

- неоднократного (два и более) или существенного (более 30 (тридцати) календарных дней) нарушения сроков поставки Товара.

Поставщиком:

- неоднократного (два и более) или существенного (более 30 (тридцати) календарных дней) нарушения сроков оплаты Товара.

При этом каждая из Сторон не вправе применять предусмотренные настоящим пунктом Договора меры в случае, если обстоятельства, послужившие основанием для одностороннего расторжения Договора, возникли по её вине.

Покупатель вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке в случае, если в ходе исполнения Договора установлено, что Поставщик не соответствует установленным в закупочной документации требованиям к участникам процедур закупок, либо представил недостоверные сведения о требованиях к участникам процедур закупок, которые позволили ему стать победителем соответствующей процедуры закупки.

При расторжении Договора в одностороннем порядке Покупатель вправе потребовать от Поставщика возмещения причинённых убытков.

9.4. Сторона вправе требовать досрочного расторжения Договора только после направления другой Стороне претензии о необходимости устранения нарушений и исполнения им обязательства в разумный срок. Если в течение указанного в претензии срока нарушения не устранены, Сторона имеет право прекратить действие настоящего Договора после подачи другой Стороне предварительного, за 7 (семь) календарных дней, письменного уведомления о своем намерении прекратить действие Договора.

9.5. Договор заключается без обязательства Покупателя по выборке всего объёма Товара. По истечении срока действия договора он либо автоматически расторгается по фактически выбранному объёму Товара без предъявления претензий и штрафных санкций по недовыборке Товара в рамках договора, либо по соглашению Сторон в случае производственной необходимости Покупателя договор пролонгируется на тех же условиях в рамках Положения о закупочной деятельности АО «Кострома». Не заявленный Покупателем к поставке объем Товара Поставщиком не поставляется, не принимается и не оплачивается Покупателем.

9.6. Все изменения и дополнения к настоящему Договору являются действительными лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

10.1. Стороны заключили настоящий Договор в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

10.3. Согласно п. 2 ст. 160 ГК РФ при подписании документов, связанных с исполнением настоящего Договора (в том числе данного Договора, приложений, дополнений, первичных документов и пр.) Стороны допускают факсимильное воспроизведение подписей («факсимиле») уполномоченных лиц с помощью средств механического или иного копирования. При этом факсимильная подпись будет иметь такую же силу, как и подлинная подпись уполномоченного лица. Электронная копия документа (скан-копия) имеет юридическую силу до получения Сторонами подлинников документов по почте.

10.4. Все письма, в том числе заявления, извещения, уведомления и претензии, иные письменные документы, которыми Стороны обмениваются в ходе исполнения Контракта (далее – корреспонденция), могут направляться Сторонами друг другу любыми средствами связи при условии наличия подтверждения, что указанная корреспонденция исходит от Стороны Контракта.

Стороны согласовали, что прикрепленные к электронным письмам документы (в виде сканированных копий с подписями и печатями сторон), связанные с исполнением настоящего Договора, в том числе договоры, соглашения и приложения к ним, доверенности, документы первичного бухгалтерского учета, направленные с адресов электронной почты и/или корпоративных доменов, указанных в реквизитах Сторон настоящего Договора, имеют полную юридическую силу до обмена оригиналами, считаются подписанными простой электронной подписью – адресом электронной почты/корпоративным доменом и являются юридически значимыми сообщениями в рамках ст. 165.1 ГК РФ и могут быть представлены в качестве доказательств в суде.

Сторона-отправитель и Сторона-получатель считаются надлежащим образом идентифицированными, если электронные отправления осуществляются с использованием адресов электронной почты и/или корпоративных доменов Сторон, указанных в реквизитах Сторон настоящего Договора. Прикрепленные к электронным письмам документы, полученные с иных адресов электронной почты и/или доменов, не считаются полученными и не подлежат исполнению.

Стороны гарантируют, что доступ к ящикам электронной почты/доменным зонам лиц, не обладающих соответствующими полномочиями запрещен и исключен Сторонами. Стороны несут все риски, связанные с функционированием своей электронной почты и/или корпоративного домена, ее содержанием, любыми повреждениями, поломками, сбоями в работе, несанкционированными доступами и утечками, которые привели или могут привести к компрометации, повреждению или утрате поступающих и отправляемых писем.

Стороны согласовали, что документы, направленные Сторонами с соблюдением требований раздела 10 настоящего Договора приобретают статус «Прочитано» через 48 часов с момента направления. Если истечение указанного срока приходится на нерабочий день, днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день

Документы, которые исходя из их характера, условий Договора и/или требований законодательства (в том числе регулирующего правила налогового и бухгалтерского учета) должны быть представлены в оригиналах или надлежащим образом заверенных копиях, обмениваются Сторонами в сроки, установленные в соответствующих нормативных актах посредством почтового отправления заказным письмом с уведомлением о вручении по почтовым реквизитам Сторон, указанным в реквизитах настоящего Договора.

10.5. Стороны обязуются незамедлительно извещать друг друга об изменении своих юридических и почтовых адресов (в том числе электронной почты), номеров телефонов и факсов, а также об изменении своих банковских реквизитов. Сторона, не известившая или не своевременно известившая другую Сторону о вышеуказанных изменениях, несет ответственность за все, связанные с этим, неблагоприятные последствия.

10.6. В случае, если товар импортируется, Поставщик обязан предоставить документы, подтверждающие прохождение таможенного контроля.

10.7. Споры по настоящему договору между его Сторонами подсудны Арбитражному суду Костромской области при условии соблюдения претензионного порядка. Претензия направляется заказным письмом. Срок рассмотрения претензии – пять рабочих дней со дня ее получения адресатом. При этом распечатка с сайта «Почты России» с идентификационным номером почтового отправления, аналогичным номеру, содержащемуся на квитанции, будет являться надлежащим доказательством получения адресатом соответствующей входящей корреспонденции. Сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило лицу, которому оно направлено (адресату), но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или адресат не ознакомился с ним (статья 165.1 ГК РФ).

10.8. В части, не урегулированной настоящим договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

10.9. Переход прав и обязанностей по настоящему Договору третьим лицам (в том числе уступка требований, перевод долга) может быть осуществлен только с согласия другой Стороны.

10.10. Все Приложения к настоящему договору являются неотъемлемой его частью. В случае возникновения противоречий между положениями Приложений и положениями основной части договора, преимущество отдается положениям Приложений.

11. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

ПОСТАВЩИК ПОКУПАТЕЛЬ

ООО « » АО «Кострома» Исполнительный директор

_______________/ ./ ________________/Новиков Д.В./

Приложение №1

к Договору поставки ламинированной бумаги

от 2024 года

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

Период поставки: май 2024 г. - декабрь 2024. Поставка товара происходит согласно заявкам Покупателя, исходя из его производственной потребности. Покупатель также оставляет за собой право корректировки ассортимента и количества продукции в зависимости от производственной потребности.

Срок поставки по заявке Покупателя: не позднее 14 календарных дней со дня направления заявки Поставщику.

Условия поставки: товар поставляется автотранспортом силами и за счёт Покупателя со склада Поставщика.

Место поставки товара: самовывоз, склад Поставщика.

Условия оплаты товара: отсрочка по оплате поставленного товара 7 (семь) рабочих дней с момента подписания документов о приемке товара.

Приемка товара осуществляется в течение 10 (десяти) календарных дней с момента поступления товара на склад Покупателя. В случае, если в течение 10 (десяти) календарных дней от Покупателя не поступает претензий, приемка автоматически считается завершенной, а документ о приемке считается подписанным.

Гарантийные обязательства: 12 месяцев с момента поставки товара

Договор заключается без обязательства Покупателя по выборке всего объема Товара. По истечении срока действия Договора, он либо автоматически расторгается по фактически выбранному количеству Товара без предъявления претензий и штрафных санкций по недовыборке Товара в рамках Договора, либо по соглашению Сторон в случае производственной необходимости Покупателя Договор пролонгируется на тех же условиях в рамках Положения о закупочной деятельности АО «Кострома». Не заявленный Покупателем к поставке объём Товара Поставщиком не поставляется, не принимается и не оплачивается Покупателем.

ПОСТАВЩИК ПОКУПАТЕЛЬ

ООО « » АО «Кострома»

Директор Исполнительный директор

_______________/ / ________________/Новиков Д.В./

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:} - Посмотреть таблицу с данными

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

к неконкурентной закупке по принципу «электронного магазина», участниками которой могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства

- Посмотреть таблицу с данными