Тендер - Хозяйственные товары для ДОУ №301838613

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

Поставка_проект_контракта25

Контракт на поставку товара №____

Идентификационный код закупки

_______________________________________________________

р.п. Таврическое «____» ____________ 2025 года

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Таврический детский сад» Таврического муниципального района Омской области, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заведующей Кропотовой Ольги Васильевны, действующей на основании Устава, и

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­___________________________________, в лице _______________________________________________, именуемый в дальнейшем «Поставщик», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий контракт о нижеследующем:

Предмет контракта

Поставщик обязуется поставить Заказчику товар для деятельности Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Таврический детский сад №1«Солнышко» Таврического муниципального района Омской области в соответствии со Спецификацией (Приложение к настоящему контракту) (далее-товар), а Заказчик обязуется оплатить поставленный товар в соответствии с условиями настоящего контракта.

Поставляемый товар должен соответствовать требованиям, установленным действующим законодательством Российской Федерации, настоящим контрактом.

Поставщик обязуется передать Заказчику товар свободным от прав третьих лиц, а также не являющийся предметом залога, ареста или иного обременения.

Условия поставки товара: Доставка осуществляется силами Поставщика за счет собственных средств Поставщика до адреса Заказчика.

1.5. Срок поставки товара: не позднее 30 календарных дней с даты заключения настоящего контракта.

Цена контракта и порядок расчетов

Цена настоящего контракта составляет _______________________ руб. (____________________________________________) рублей, (указать с НДС______ руб., либо без НДС). Цена настоящего контракта включает в себя все расходы Поставщика, связанные с поставкой товара, в том числе расходы на перевозку, доставку, погрузочно-разгрузочные работы, на страхование, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей.

Цена настоящего контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения настоящего контракта (за исключением случаев, предусмотренных настоящим контрактом). Поставщик несет все риски, связанные с повышением цен на товары.

Источник финансирования: бюджет Таврического муниципального района Омской области.

Оплата товара производится Заказчиком путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика после поставки товара в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке товара и предоставления счета на оплату.

Цена настоящего контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренного настоящим контрактом объема товара, качества поставленных товаров и иных условий настоящего контракта.

По предложению Заказчика возможно изменение (увеличение или уменьшение) предусмотренного настоящим контрактом количества товаров в размере, не более установленного Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон о контрактной системе). При этом по соглашению Сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены настоящего контракта пропорционально дополнительному количеству товара исходя из установленной в настоящем контракте цены единицы товара, но не более установленного Федеральным законом о контрактной системе. При уменьшении предусмотренных настоящим контрактом количества товара Стороны настоящего контракта обязаны уменьшить цену настоящего контракта исходя из цены единицы товара. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара.

Заказчик вправе произвести удержание суммы неисполненных Поставщиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с настоящим контрактом и Федеральным законом о контрактной системе, из суммы, подлежащей оплате Поставщику.

Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Поставщику – юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя или самозанятого, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

Качество и гарантийный срок на товар

Поставщик обязан передать Заказчику товар, качество которого соответствует настоящему контракту, а также пригодный для целей, для которых товар такого рода обычно используется.

Если законодательством Российской Федерации или в установленном им порядке предусмотрены обязательные требования к качеству поставляемого по настоящему контракту товара, Поставщик обязан передать Заказчику товар, соответствующий этим обязательным требованиям.

При исполнении настоящего контракта по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в настоящем контракте.

Поставщик отвечает за недостатки товара, если Заказчик докажет, что недостатки товара возникли до его передачи Заказчику или по причинам, возникшим до этого момента.

Качество и безопасность товара должно соответствовать государственным стандартам, техническим регламентам, утвержденным в отношении товара.

Поставщик гарантирует наличие документов на товар, подтверждающих его качество и безопасность, оформленных в соответствии с законодательством.

Гарантийный срок составляет 12 месяцев с даты подписания Заказчиком документа о приемке.

Неисправный или дефектный Товар подлежит возврату Поставщику за его счет. Поставщик обязуется в срок не позднее 5 рабочих дней с даты получения от Заказчика уведомления о недостатках (неисправностях) Товара обеспечить приемку Товара по месту нахождения Заказчика и/или Товара (в соответствии с местом, указанным в уведомлении) или по согласованию с Заказчиком по месту нахождения Поставщика.

В случае замены или исправления дефектного Товара гарантийный срок на данный Товар продлевается.

Поставщик не несет гарантийной ответственности за неполадки и неисправности Товара, если докажет, что они произошли по вине Заказчика.

Маркировка и упаковка товара

Если в установленном законодательством Российской Федерации порядке предусмотрены обязательные требования к маркировке товара, то Поставщик обязан передать Заказчику товар с маркировкой товара, соответствующей этим обязательным требованиям.

Товар должен быть упакован обычным для такого товара способом, а при отсутствии такового способом, обеспечивающим сохранность товаров такого рода при обычных условиях хранения и транспортирования.

Если в установленном законодательством Российской Федерации порядке предусмотрены обязательные требования к упаковке и/или маркировке товара, то Поставщик обязан передать Заказчику товар в упаковке и/или с маркировкой товара, соответствующей этим обязательным требованиям.

Поставщик обязан передать Заказчику товар, соответствующий условиям настоящего контракта о комплектности.

Обязательство Поставщика передать Заказчику определенный товар в комплекте считается исполненным с момента передачи всех товаров, включенных в комплект.

Поставщик обязан одновременно передать Заказчику все товары, входящие в комплект.

Права и обязанности Сторон

Заказчик вправе:

Требовать от Поставщика:

- надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями настоящего контракта.

- представления надлежащим образом оформленных документов, предусмотренных настоящим контрактом.

• • Принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.
  • Если недостатки товара не были оговорены Поставщиком, Заказчик, которому передан товар ненадлежащего качества, вправе потребовать от Поставщика замены товара ненадлежащего качества товаром, соответствующим настоящему контракту.
• Заказчик обязан:
• Осуществить приемку поставленного товара в соответствии с условиями настоящего контракта и требованиями законодательства Российской Федерации.
• Сообщать Поставщику обо всех выявленных недостатках переданного товара.
• Оплатить товар на условиях, установленных настоящим контрактом.
• Принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в случае, если в ходе исполнения контракта установлено, что:

а) Поставщик и (или) поставляемый товар перестали соответствовать установленным контрактом требованиям к Поставщику и (или) поставляемому товару;

б) при определении поставщика, Поставщик представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара требованиям, указанным в спецификации товара.

• Поставщик вправе:
• Требовать оплаты поставленного товара на условиях, установленных настоящим контрактом.
• Принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.
• Привлечь для исполнения настоящего контракта субподрядчиков, соисполнителей (далее – соисполнители).
• Поставщик обязан:
• Поставить товар в соответствии с условиями настоящего контракта.
• Осуществить сборку товара собственными силами и за счет собственных средств.
• За 2 дня до предполагаемой даты поставки известить телефонограммой или по факсимильной связи Заказчика о точном времени и дате поставки товара. Все риски, связанные с ненадлежащим уведомлением, несет Поставщик.
• Предоставлять:

- своевременно сведения и/или документы, в соответствии с письменными запросами уполномоченных представителей Заказчика;

- своевременно достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении настоящего контракта (далее – информация).

При этом под своевременностью предоставления сведений и/или документов и/или информации понимается их предоставление в срок не более 2 рабочих дней со дня получения запроса Заказчика, а также в иных случаях – по собственной инициативе Поставщика.

• • Нести расходы, связанные с заменой товара, устранением недостатков товара, поставкой недопоставленного товара.
  • В случае невозможности исполнения обязательств по настоящему контракту незамедлительно информировать об этом Заказчика.
  • При передаче товара передать Заказчику товарную накладную и (или) универсальный передаточный документ и (или) акт приема-передачи, документы, подтверждающие качество товара и оформленные в соответствии с законодательством (сертификат соответствия (декларация о соответствии) (при наличии) и т.д.).
  • В случае привлечения к исполнению настоящего контракта соисполнителя(ей) нести гражданско-правовую ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнения соисполнителем(ями) обязательств, предусмотренных контрактом.

Порядок поставки и приемки Товара

Поставка Товара осуществляется Поставщиком на условиях, предусмотренных разделом 1 настоящего контракта.

При этом, если количество Товара, поставляемого Заказчику во вторичной (потребительской) упаковке, превышает количество Товара, указанного в Спецификации (приложение к контракту), поставка Товара сверх количества, указанного в Спецификации (приложение к контракту), осуществляется за счет Поставщика.

• Поставщик в день поставки Товара формирует необходимые документы о передачи товара (счет-фактура, счет, либо накладная, акт приема-передачи и т.п.), а также при наличии иные необходимые сертификаты и документы на товар, которые содержат необходимую информацию о товаре:

а) наименование поставленного товара;

б) наименование страны происхождения поставленного товара;

в) информацию о количестве поставленного товара;

г) стоимость исполненных поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, с указанием цены за единицу поставленного товара;

д) иную информацию с учетом требований, установленных в соответствии с частью 3 статьи 5 Федерального закона о контрактной системе.

• К документу о приемке, предусмотренному пунктом 6.2 настоящего контракта, прилагаются документы, которые считаются его неотъемлемой частью. При этом в случае, если информация, содержащаяся в прилагаемых документах, не соответствует информации, содержащейся в документе о приемке, приоритет имеет предусмотренная пунктом 6.2 настоящего контракта информация, содержащаяся в документе о приемке.
• Приемка поставленного Товара осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в ходе передачи Товара Заказчику в Месте доставки.
• По решению Заказчика для приемки поставленного товара, результатов отдельного этапа исполнения контракта может создаваться приемочная комиссия.
• Для проверки предоставленных Поставщиком результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта Заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом о контрактной системе.
• Для проведения экспертизы поставленного товара, эксперты, экспертные организации имеют право запрашивать у Заказчика и Поставщика дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения контракта и отдельным этапам исполнения контракта. В случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований контракта, не препятствующие приемке поставленного товара, в заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.
• В случае привлечения Заказчиком для проведения указанной экспертизы экспертов, экспертных организаций при принятии решения о приемке или об отказе в приемке результатов отдельного этапа исполнения контракта либо поставленного товара Заказчик, приемочная комиссия должны учитывать отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения.
• В срок не более 20 рабочих дней со дня получения документа о приемке, но не позднее даты завершения соответствующего этапа, и на основании результатов экспертизы, проведенной в соответствии с пунктом 6.6 контракта:
• Заказчик проверяет качество и количество товара в соответствии с контрактом и документами о приемке.
• В случае создания в соответствии с пунктом 6.5 настоящего контракта приемочной комиссии:

а) члены приемочной комиссии проверяют товар и подписывают поступивший документ о приемке или формируют мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа.. При этом, если приемочная комиссия включает членов, не являющихся работниками Заказчика, допускается осуществлять подписание документа о приемке, составление мотивированного отказа от подписания документа о приемке в письменной форме;

б) после подписания членами приемочной комиссии в соответствии с подпунктом «а» настоящего пункта документа о приемке или мотивированного отказа от подписания документа о приемке Заказчик подписывает документ о приемке или мотивированный отказ от подписания документа о приемке документов.

• Заказчик имеет право частично принять поставленный Товар с отражением информации о фактически принятом количестве Товара в документе о приемке.
• Заказчик вправе не отказывать в приемке результатов отдельного этапа исполнения контракта либо поставленного товара, в случае выявления несоответствия этих товаров, условиям контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этих товаров и устранено Поставщиком
• В случае получения в соответствии с настоящим контрактом мотивированного отказа от подписания документа о приемке поставщик вправе устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе, и направить Заказчику документ о приемке в порядке, предусмотренном Разделом 6 настоящего контракта.
• Со дня подписания документа о приемке Заказчиком риск случайной гибели, утраты или повреждения Товара переходит к Заказчику.
• Датой приемки поставленного товара считается дата о приемке, подписанного Заказчиком.
• Внесение исправлений в документ о приемке, оформленный в соответствии с настоящим разделом, осуществляется путем формирования, подписания исправленного документа о приемке.

Ответственность Сторон

Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых по настоящему контракту обязательств в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустойки (штрафа, пени). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим контрактом срока исполнения обязательства. Пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы.

За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных настоящим контрактом, размер штрафа устанавливается в порядке, установленном пунктом 3 Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения Заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств Заказчиком, Поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 года № 1042 (далее – Правила).

За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных настоящим контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей (определяется в порядке, установленном пунктом 4 Правил) .

За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном Правилами, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных настоящим контрактом, и устанавливается в порядке, установленном пунктом 5 Правил.

За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного настоящим контрактом, которое не имеет стоимостного выражения (при наличии в контракте таких обязательств), размер штрафа определяется в порядке, установленном пунктом 6 Правил.

За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, размер штрафа устанавливается в порядке, установленном пунктом 9 Правил.

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного настоящим контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены настоящего контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных настоящим контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных Поставщиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, не может превышать цену настоящего контракта.

Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, не может превышать цену настоящего контракта.

Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного настоящим контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

Уплата штрафов не освобождает Стороны от выполнения принятых ими обязательств по настоящему контракту в период его действия.

Поставщик не освобождается от ответственности, если доказано, что недостатки возникли вследствие виновных действий или бездействия Поставщика.

Поставщик несет ответственность в размере полной стоимости понесенных убытков за ущерб, причиненный утратой, повреждением или порчей имущества Заказчика, в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.

В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных настоящим контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Уведомления

Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с контрактом, высылается в письменной форме посредством факсимильной связи или по электронной почте с подтверждением о получении, за исключением случаев, предусмотренных контрактом.

Обмен документами при применении мер ответственности и совершении иных действий в связи с нарушением Поставщиком или Заказчиком условий контракта, осуществляется почтовым отправлением с подтверждением о доставке.

Заключительные положения

Контракт считается заключенным в день подписания всеми сторонами контракта и действует по 31 декабря 2025 года.

При исполнении настоящего контракта не допускается перемена Поставщика, за исключением случая, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные настоящим контрактом, переходят к новому Заказчику.

Поставщик не вправе уступать третьим лицам права (за исключением требований по денежному обязательству), возникшие из настоящего контракта, за исключением случаев правопреемства любой из Сторон настоящего контракта, возникшей вследствие реорганизации юридического лица в форме слияния, присоединения, преобразования. Уступка требований по денежным обязательствам допускается только с согласия Заказчика.

Если в процессе исполнения обязательств по настоящему контракту обнаружатся препятствия к надлежащему исполнению настоящего контракта, каждая из Сторон обязана известить об этом другую Сторону настоящего контракта и принять все зависящие от нее разумные меры по устранению таких препятствий. Сторона, не исполнившая этой обязанности, утрачивает право на возмещение убытков, причиненных тем, что соответствующие препятствия не были устранены.

В случае изменения сведений о почтовом адресе, месте нахождения и банковских реквизитов (далее – реквизиты) одной из Сторон, она уведомляет другую Сторону в срок не позднее трех рабочих дней со дня соответствующего изменения. Все риски, связанные с несвоевременным или ненадлежащим уведомлением об изменении реквизитов, несет соответствующая Сторона.

Внесение изменений в контракт осуществляется путем подписания сторонами соглашения.

Расторжение настоящего контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом Стороны настоящего контракта от исполнения настоящего контракта в соответствии с гражданским законодательством.

По всем иным вопросам, не урегулированным настоящим контрактом, в том числе при совершении юридически значимых действий и направлении уведомлений Стороны будут руководствоваться нормами Федерального закона о контрактной системе, Гражданского кодекса Российской Федерации и иного законодательства Российской Федерации, регулирующего соответствующие правоотношения.

Все споры, возникающие в связи с исполнением настоящего контракта, разрешаются Сторонами путем переговоров, а при недостижении согласия – путем направления претензии одной Стороной другой Стороне. Претензия подлежит рассмотрению и разрешению в течение 10 дней с момента ее получения. При невозможности урегулирования разногласий спор передается на разрешение в Арбитражный суд Омской области в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Настоящий контракт заключается в бумажной форме, который подписывается Сторонами в 2-х экземплярах для каждого из сторон.

Приложение, являющееся неотъемлемой частью настоящего контракта – Спецификация.

Адреса, реквизиты и подписи Сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1 к контракту поставки товара №________ от «___» _____________ 2025 года

СПЕЦИФИКАЦИЯ

товара

Заказчик: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Таврический детский сад №1 «Солнышко» Таврического муниципального района Омской области

- Посмотреть таблицу с данными

Поставщик: ________________________________

- Посмотреть таблицу с данными