Тендер - Химреагент Мембраниум ЛАБ 400Р №291834117

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

Договор_проект/Приложение № 1 к Приложению № 9.xlsx - Посмотреть таблицу с даннымиДоговор_проект/Приложение № 2 Форма извещения о поставке.xlsx - Посмотреть таблицу с даннымиДоговор_проект/Типовая форма договора со спецификацией.docx

ДОГОВОР № ПМЭ-2_/_______________

поставки продукции

г. Москва «____»________________202_ года

____________________________________________(__________ «_____________»), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ____________________________________________________, действующего на основании _________, с одной стороны и Общество с ограниченной ответственностью «ГЭХ Закупки» (ООО «ГЭХ Закупки»), именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице ___________________________________, действующего на основании ______________, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, именуемый в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

Поставщик обязуется передать Покупателю в собственность ___________________________________, именуем____ в дальнейшем «Продукция», «Товар», а Покупатель обязуется принять Продукцию и оплатить её в соответствии с условиями настоящего Договора.

Продукция принадлежит Поставщику на праве собственности. Поставщик обязуется передать Покупателю Продукцию, свободную от любых прав, обременений и притязаний третьих лиц.

Действие настоящего Договора распространяется на поставку Продукции, указанной в Спецификации (Приложение № 1 к настоящему Договору, далее - Спецификация), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.

В рамках настоящего Договора Покупатель действует от собственного имени, но по поручению и за счет Публичного акционерного общества энергетики и электрификации «Мосэнерго» (119526, г. Москва, проспект Вернадского, дом 101, корп. 3), именуемого в дальнейшем «Заказчик», для нужд которого производится закупка Продукции на основании заключенного с ним Договора № P2G-00/16-10 об оказании агентских услуг от 28 декабря 2015 года.

Поставляемая Продукция, техническая, эксплуатационная документация и сертификаты на Продукцию, а также тара, маркировка и упаковка Продукции и иные условия поставки помимо требований, установленных настоящим Договором, должны соответствовать требованиям, установленным в документации по проведению закупочной процедуры и техническом задании Заказчика, на основании которого производится закупка Продукции.

АССОРТИМЕНТ, КОЛИЧЕСТВО И КОМПЛЕКТНОСТЬ ПРОДУКЦИИ

Ассортимент и количество (стоимость, номенклатура, комплектность) Продукции, требования к качеству Продукции, год и страна производства Продукции, стоимость за единицу Продукции, срок поставки Продукции, адрес доставки Продукции и иные данные согласовываются Сторонами и определяются в Спецификации.

Комплектность поставки Продукции должна соответствовать действующим государственным (отраслевым) стандартам Российской Федерации и/или техническим условиям предприятия-изготовителя Продукции.

В комплектность поставки Продукции должна входить необходимая техническая и эксплуатационная документация, установленная предприятием-изготовителем Продукции, а также требуемые сертификаты и иные документы, перечень которых, при необходимости, согласовывается Сторонами в Спецификации к настоящему Договору. На оборудование, материалы, технические устройства, подпадающие под действие Федерального закона от 21.07.1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», предоставляется Разрешение на применение.

Документация на Продукцию должна быть оформлена на русском языке и передана Покупателю вместе с Продукцией. Отсутствие в комплекте поставки Продукции необходимой технической и эксплуатационной документации и требуемых сертификатов является основанием для признания Продукции некомплектной с применением последствий поставки некомплектной Продукции.

КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ И ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Качество Продукции должно соответствовать действующим государственным (отраслевым) стандартам Российской Федерации и/или техническим условиям предприятия-изготовителя Продукции и в случаях, когда Продукция подлежит обязательной сертификации, подтверждаться соответствующими сертификатами.

Продукция должна быть новой ___________________________________________.

Гарантийные сроки________________________________________________.

Поставщик обязуется своими силами и за свой счет устранить дефекты Продукции, выявленные в период гарантийного срока, в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания соответствующего акта. При невозможности устранения дефектов Поставщик обязуется заменить Продукцию в сроки, указанные Покупателем.

Поставщик гарантирует:

• соответствие поставляемой Продукции техническим условиям и стандартам при его транспортировке, хранении и использовании;
• устранение всех недостатков и дефектов Продукции (либо замену дефектной Продукции на Продукцию надлежащего качества), выявленных в течение гарантийного срока.
• Покупатель обязан уведомить Поставщика в письменной форме обо всех претензиях, связанных с гарантией.
• После получения подобного уведомления Поставщик должен в течение 3 (трех) рабочих дней информировать Покупателя о планируемых мерах по устранению выявленных дефектов.
• В случае уклонения Поставщика от устранения выявленных дефектов в максимально возможный короткий срок Покупатель вправе самостоятельно принять меры по их устранению. Покупатель без ущерба другим своим правам, вправе предъявить Поставщику к оплате стоимость, равную произведенным затратам на устранение дефектов.
• В случае, когда Продукция поставлена с недостатками, которые делают её непригодной для обычного использования, Покупатель вправе в период гарантийного срока по своему выбору потребовать от Поставщика:

- соразмерного уменьшения покупной цены на Продукцию с недостатками;

- замены соответствующей Продукции в согласованные Сторонами сроки;

- возмещение своих расходов на устранение недостатков Продукции;

- расторгнуть Договор в одностороннем порядке и потребовать возврата уплаченной за Продукцию денежной суммы.

ТАРА, УПАКОВКА И МАРКИРОВКА ПРОДУКЦИИ

Тара и упаковка должны соответствовать характеру Продукции и обеспечивать ее сохранность от повреждений при хранении и транспортировке установленными в Договоре видами транспорта с учетом нескольких перегрузок в пути.

Тара и упаковка Продукции должны иметь маркировку предприятия-изготовителя.

ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

Цена Договора составляет: _________________ рублей (________________________________________ рублей _________ копейки), включая НДС (20 %) – _____________ рублей (_____________________________________ рубля ______________________ копейки).

Цена Продукции, если иное не указано в Спецификации, включает в себя стоимость тары, упаковки, маркировки, все налоги, пошлины, сборы и обязательные платежи в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, транспортные расходы, страховые расходы, расходы по хранению Продукции, выполнению разгрузочных и погрузочных работ, а также все иные расходы.

Цена Продукции не подлежит изменению в течение срока действия настоящего Договора.

Оплата по настоящему Договору, если иное не установлено в Спецификации, производится Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в следующем порядке:

- в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты передачи Продукции Покупателю (Грузополучателю) и подписания Покупателем товарной накладной (ТОРГ-12) или УПД по каждой партии Продукции по Спецификации [1] . При поставке Продукции партиями настоящий Договор является частично исполненным после поставки каждой партии Продукции, что является основанием для оплаты согласно условиям настоящего пункта.

• Моментом оплаты считается день списания денежных средств с расчетного счета Покупателя.
• Оплата за Продукцию производится в установленные настоящим Договором сроки при условии, что:

- Покупателем получены оригиналы документов, указанные в п. 6.1.6. настоящего Договора, относящиеся к данной поставке, а также заверенные копии железнодорожной накладной в случае доставки Продукции железнодорожным транспортом, и накладной отправителя (экспедиторской расписки), если Поставщиком для поставки Продукции заключен договор с транспортно-экспедиционной компанией;

- Покупателем получены соответствующие денежные средства от Заказчика.

В случае невыполнения на момент наступления срока оплаты по настоящему Договору указанных условий срок оплаты переносится до момента их выполнения.

• Ежеквартально, по требованию любой из Сторон, составляется акт сверки, подписываемый Сторонами в лице их полномочных представителей и заверяемый печатями Сторон.
• Стороны договорились, что в соответствии с пунктом 5 статьи 488 Гражданского кодекса Российской Федерации право залога у Поставщика на указанную Продукцию не возникает.

Необходимо оставить применимый из перечисленных ниже Вариантов:

Вариант 1. Если совокупная стоимость поставляемого Товара по Договору не превышает 10 (Десять) миллионов рублей, включая НДС, то подлежат применению следующие положения:

5.9. Подписывая настоящий Договор, Стороны констатируют, что Договор не подлежит банковскому сопровождению, поскольку совокупная стоимость поставляемого Товара не превышает 10 (Десять) миллионов рублей, включая НДС.

Стороны пришли к соглашению, что если в ходе исполнения Договора Сторонами будет принято решение об увеличении совокупной стоимости поставляемого Товара с суммы, не превышающей 10 (Десять) миллионов рублей, включая НДС, до суммы равной или превышающей 10 (Десять) миллионов рублей, включая НДС, то Сторонами подписывается Дополнительное соглашение по форме, изложенной в Приложении № 11 к Договору.

Вариант 2. Если совокупная стоимость поставляемого Товара по Договору равна или превышает 10 (Десять) миллионов рублей, включая НДС, и при этом контрагентом, с которым заключается Договор, является лицо, не являющееся резидентом Российской Федерации либо являющееся государственным или муниципальным учреждением или унитарным предприятием, то подлежат применению следующие положения:

5.9. Подписывая настоящий Договор, Стороны констатируют, что Договор не подлежит банковскому сопровождению, поскольку Поставщик не является резидентом Российской Федерации/ является государственным/муниципальным учреждением/ является унитарным предприятием.

Вариант 3. Если совокупная стоимость поставляемого Товара по Договору равна или превышает 10 (Десять) миллионов рублей, включая НДС, и при этом контрагентом, с которым заключается Договор, является производитель или представитель производителя всего объема подлежащей поставке Товара, то подлежат применению следующие положения:

5.9. Подписывая настоящий Договор, Поставщик заверяет, что является производителем и/или представителем производителя [2] всего объема подлежащей поставке Продукции.

5.9.1. На основании заверения Поставщика, указанного в пункте 5.9. Договора, Стороны констатируют, что Договор не подлежит банковскому сопровождению.

5.9.2. В случае выявления фактов, свидетельствующих о том, что указанные в пункте 5.9. настоящего Договора заверения Поставщика не соответствуют действительности, Поставщик уплачивает Покупателю штраф в размере 5 (пять) процентов от стоимости Продукции по настоящему Договору, в отношении которой допущено нарушение.

5.9.3. В случае выявления фактов, свидетельствующих о том, что указанные в пункте 5.9. настоящего Договора заверения Поставщика не соответствуют действительности, Покупатель дополнительно к ответственности, указанной в пункте 5.9.2. настоящего Договора, вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора.

Вариант 4. Если совокупная стоимость поставляемого Товара по договору равна или превышает 10 (Десять) миллионов рублей, включая НДС, то подлежат применению следующие условия:

5.9. Оплата по Договору производится Покупателем путем перечисления денежных средств на Отдельный банковский счет Поставщика (далее – ОБС) [3] в соответствии с Условиями банковского сопровождения (Приложение № 9 к Договору).

Датой платежа считается дата списания денежных средств с расчетного счета Покупателя.

Неоткрытие (несвоевременное открытие) Поставщиком ОБС освобождает Покупателя от ответственности за несвоевременную оплату по Договору.

Специальный режим проведения расходных операций по ОБС Поставщика отменяется Банком в порядке, предусмотренном Условиями банковского сопровождения (Приложение № 9 к настоящему Договору).

5.9.1. За неисполнение Поставщиком обязанности, установленной подпунктом 4.2 или подпунктом 4.3 пункта 4 Условий банковского сопровождения (Приложение № 9 к настоящему Договору), Поставщик уплачивает Покупателю неустойку (штраф) в размере 10 (десять) процентов от суммы каждой операции, совершенной не с использованием ОБС.

5.9.2. В случае неисполнения Поставщиком обязанностей, предусмотренных пунктом 4 Условий банковского сопровождения (Приложение № 9 к настоящему Договору), Покупатель дополнительно к ответственности, указанной в пункте 5.9.1. настоящего Договора, вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора.

СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ

Поставщик обязуется:

направить в адрес Заказчика и Покупателя за сутки до предполагаемой даты поставки Продукции заполненный бланк Извещения о поставке на каждую партию Продукции. Извещение должно быть составлено по форме, утвержденной Сторонами в Приложении № 2 к настоящему Договору.

в день отгрузки письменно уведомить Покупателя и Заказчика об отгрузке Продукции в адрес Грузополучателя и расчетном времени прибытия Продукции Грузополучателю, названному Покупателем.

произвести поставку Продукции в сроки, указанные в Спецификации к настоящему Договору. Досрочная поставка Продукции может производиться только с согласия Покупателя;

обеспечить прибытие автотранспорта под разгрузку названному Покупателем Грузополучателю в соответствии с отгрузочными реквизитами Грузополучателя, указанными в Спецификации, только в рабочие дни – понедельник - четверг с 08:00 до 16:00 часов местного времени, пятница – с 8:00 до 15:45 часов местного времени. В противном случае материальные затраты за простой транспорта несет Поставщик.

за свой счёт, своими силами или с привлечением сторонней организации (Грузоперевозчика), если иное не установлено в Спецификации, произвести доставку Продукции названному Покупателем Грузополучателю в соответствии с отгрузочными реквизитами Грузополучателя, указанными в Спецификации;

Осуществить поставку Продукции с передачей оригиналов следующих отгрузочных и сопроводительных документов:

- при автомобильной доставке: товарно-транспортной накладной (форма 1-Т) в 4 (четырёх) экземплярах: Грузополучателю, Грузоперевозчику, Покупателю и Поставщику; оригиналы товарно-транспортной накладной (форма 1-Т) предоставляются Грузополучателю одновременно с поступлением Продукции в его адрес для отметки Покупателем (Грузополучателем) о получении груза. Товарный раздел товарно-транспортной накладной (форма 1-Т) должен содержать сведения о Грузоотправителе, Грузополучателе, Плательщике за Продукцию. Перечень Продукции должен быть представлен построчно, с указанием количества груза, единиц измерения по каждой позиции. Перечень продукции должен соответствовать перечню, содержащемуся в товарной накладной (форма ТОРГ-12) или Универсальном передаточном документе (далее - УПД).

При невозможности оформления товарно-транспортной накладной, в случае если для поставки Продукции Поставщиком заключен договор с транспортно-экспедиционной компанией, груз сопровождается накладной отправителя (экспедиторской распиской).

- при железнодорожной доставке: железнодорожной накладной (форма ГУ-27у) в 2 (двух) экземплярах, оформленной в соответствии с «Единые формы перевозочных документов на перевозку грузов железнодорожным транспортом», утверждённых приказом Минтранса России от 19.06.2019 г. № 191;

- при отправке через почтовое отделение: описи вложения (вкладывается в посылку (бандероль) по форме-107 Почты России (формат бланка должен быть аналогичен формату перевозочного документа));

- товарной накладной ТОРГ-12 или УПД в 3 (трех) экземплярах, 1 (один) экземпляр для Поставщика и 2 (два) для Покупателя, все экземпляры предоставляются Покупателю после поступления Продукции в адрес Грузополучателя. Отметка в товарной накладной (форма ТОРГ-12) или УПД Покупателем проставляется только после получения копии товарно-транспортной накладной (железнодорожной накладной, описи вложения или накладной отправителя (экспедиторской расписки) в зависимости от способа доставки Продукции) от Грузополучателя, с отметкой о приеме Продукции, подтверждающей факт поставки. Товарная накладная (форма ТОРГ-12) оформляется в соответствии с унифицированной формой, утвержденной постановлением Госкомстата Российской Федерации от 25.12.1998 № 132. УПД оформляется по форме, рекомендованной письмом ФНС России от 21.10.2013 г. № ММВ-20-3/96@. Обязательными к заполнению в товарной накладной являются наименование, адрес, телефон и банковские реквизиты Грузополучателя, Грузоотправителя, Поставщика и Покупателя, в УПД – наименование, адрес Грузополучателя, Грузоотправителя, Поставщика и Покупателя.

Визирование документов в товарной накладной (форма ТОРГ-12) Поставщиком обязательно в строках: отпуск груза разрешил, главный бухгалтер, отпуск груза произвел, в УПД – руководитель организации или иное уполномоченное лицо, главный бухгалтер, товар (груз) передал/услуги, результаты работ, права сдал, ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни. Не допускается заверение первичных документов факсимильной подписью;

- перечня грузов, который оформляется на каждую партию Продукции при ее доставке с использованием железнодорожного транспорта или почтовым отправлением, а также при сопровождении груза накладной отправителя (экспедиторской распиской), когда Поставщиком для доставки Продукции заключен договор с транспортно-экспедиционной компанией. Перечень грузов также оформляется Поставщиком в случаях, когда в составленной грузоотправителем товарно-транспортной накладной представлено обобщенное наименование Продукции. Перечень грузов предоставляется Грузополучателю одновременно с поступлением Продукции в его адрес. Перечень грузов должен быть составлен по форме, утвержденной Сторонами в Приложении № 3 к настоящему Договору, на фирменном бланке Поставщика с указанием полного наименования и юридического адреса (в соответствии с учредительными документами), фактического адреса, телефона, ИНН/КПП, кодов статистики. В перечне грузов указывается Грузополучатель, наименование, единицы измерения и количество отправляемых грузов. Наименование позиций в перечне должно соответствовать наименованию позиций по Спецификации. Перечень составляется в 4 (четырех) экземплярах, заверенных печатью организации, и подписью лица, уполномоченного Поставщиком. При приемке Продукции данный перечень заверяется печатью организации-Грузополучателя и подписью лица, уполномоченного Грузополучателем и 1 (один) оригинальный экземпляр незамедлительно направляются Покупателю;

- открепительных писем на каждую поставку Продукции – при несовпадении Поставщика и Грузоотправителя в товарно-транспортной накладной, товарной накладной и счете-фактуре или УПД. Открепительное письмо должно быть составлено по форме, утвержденной Сторонами в Приложении № 4 к настоящему Договору и содержать поручение Поставщика Грузоотправителю отгрузить Продукцию указанному им Грузополучателю с приложением перечня в соответствии с товарной накладной или УПД, без стоимостного выражения. При наличии цепочки продажи Продукции необходимы открепительные письма от всех участников цепочки. Открепительные письма предоставляются вместе с отгрузочными первичными документами в 2 (двух) экземплярах;

- счета-фактуры и счета на оплату, в 1 (одном) экземпляре предоставляются Покупателю. Счета-фактуры составляются по унифицированной форме согласно требованиям действующих нормативных правовых актов Российской Федерации и оформляются в соответствии с положениями статьи 169 Налогового кодекса Российской Федерации. Заверять счета-фактуры могут руководитель и главный бухгалтер, либо уполномоченное лицо, действующее на основании доверенности с приложением заверенных копий соответствующей доверенности и документов, подтверждающих полномочия лица, выдавшего доверенность. Предоставление авансового счета-фактуры обязательно, в соответствии с п. 5.1 статьи 169 Налогового кодекса Российской Федерации. Не допускается заверение первичных документов факсимильной подписью.

Электронная подпись при оформлении товарной накладной (ТОРГ-12)/УПД, счетов-фактур допускается при условии использования Сторонами электронного документооборота.

• Типовые формы вышеперечисленных документов и порядок их заполнения размещены на интернет-сайте http://www.geh-zakupki.ru в разделе «Информация».
• Счета-фактуры или УПД и товарно-сопроводительные документы оформляются отдельно на каждую партию или часть партии Продукции. Наименование позиций в товарно-сопроводительных документах и счетах-фактурах, а также в УПД должны соответствовать наименованиям позиций по Спецификации.
• Доставка Продукции, если иное не установлено в Спецификации, осуществляется с использованием автомобильного транспорта.
• Покупатель или названный им Грузополучатель имеет право на выборку Продукции со склада Поставщика или склада предприятия-изготовителя Продукции.
• Моментом поставки Продукции является день передачи Продукции Покупателю или названному им Грузополучателю, определяемый по дате отметки, сделанной в соответствующей накладной.
• Право собственности, а также риск утраты или повреждения Продукции, переходит от Поставщика к Покупателю с момента подписания представителями Поставщика и Покупателя (Грузополучателя) товарной накладной по форме ТОРГ-12 или УПД, выписанных Поставщиком.
• Поставщик обязуется передать вместе с Продукцией:
• отгрузочную и товаросопроводительную документацию;
• сертификат качества;
• инструкции по эксплуатации;
• копии деклараций на Продукцию с отметкой таможенного органа о выпуске в свободное обращение и сертификат происхождения Продукции, заверенные печатью и подписью уполномоченного лица Поставщика (на Продукцию, ввозимую в Российскую Федерацию с территорий государств, не являющихся членами Таможенного союза);
• иные необходимые для использования Продукции документы.

В случае поступления Продукции без указанных документов Продукция принимается на ответственное хранение и считается, что Поставщик не выполнил свои обязательства по поставке Продукции до момента поступления таких документов. При этом срок оплаты за Продукцию соразмерно увеличивается на число дней просрочки. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязанности по передаче указанных документов на срок, превышающий 10 (десять) дней с даты фактической передачи Продукции, Покупатель имеет право в одностороннем порядке отказаться от настоящего Договора.

• В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 01.07.2021 № 1110 «Об утверждении перечня товаров, подлежащих прослеживаемости», а также Федеральным законом от 09.11.2020 № 371 «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и закон Российской Федерации «О налоговых органах Российской Федерации» и иными законодательными документами, действующими на момент исполнения обязательств по настоящему Договору, Стороны обязуются соблюдать дополнительные требования к документам, оформляемым при операциях с прослеживаемыми товарами, в том числе в счетах-фактурах или УПД должны быть указаны:

- страна происхождения Продукции;

- регистрационный номер декларации на Продукцию;

- регистрационный номер партии Продукции, подлежащей прослеживаемости;

- количественная единица измерения Продукции, используемая в целях осуществления прослеживаемости;

- количество Продукции, подлежащей прослеживаемости, в количественной единице измерения Продукции, используемой в целях осуществления прослеживаемости.

Обмен счетами-фактурами/УПД, в том числе корректировочными счетами-фактурами/УПД осуществляется Сторонами в электронной форме через Оператора электронного документооборота, аккредитованного ФНС России (СБИС/Диадок) [4] .

6.10. Условия привлечения субпоставщиков из числа СМСП [5] :

6.10.1. В соответствии с условиями Договора Поставщик обязан привлечь к исполнению Договора одного или нескольких субпоставщиков из числа субъектов малого и среднего предпринимательства (далее - Субпоставщики из числа СМСП), в соответствии с Приложением № 7 к Договору.

6.10.2. Поставщик обязуется в день заключения Договора с Субпоставщиком (-ами) из числа СМСП предоставить Покупателю информацию о заключенном(-ых) договоре(-ах) с Субпоставщиком (-ами) из числа СМСП одним из следующих способов:

- по адресу электронной почты: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть;

- путем передачи представителю Покупателя.

Указанная информация предоставляется в формате согласно Приложению № 8 к Договору.

6.10.3. В случае непредставления, несвоевременного предоставления указанной в п. 6.10.2. Договора информации или предоставления недостоверной информации Поставщик, возмещает расходы Покупателю на уплату административного штрафа, предусмотренного российским законодательством за неисполнение/ненадлежащее исполнение Федерального закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» №223-ФЗ от 18.07.2011, а также все возможные дополнительные расходы (комиссии, пени и т.д.), связанные с уплатой указанного штрафа. Возмещение расходов осуществляется в течение 5 (пяти) дней с даты выставления Покупателем соответствующего требования.

6.10.4. За неисполнение требования о привлечении к исполнению Договора Субпоставщика (-ов) из числа СМСП, установленного п. 6.10.1. Договора, Поставщик по требованию Покупателя уплачивает штраф в размере 10 % (десяти процентов) от цена Договора, указанной в п. 5.1. Договора.

6.10.5. Покупатель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора в случае неисполнения Поставщиком обязанности, предусмотренной п. 6.10.1. Договора. В этом случае Договор считается расторгнутым с даты получения Поставщиком письменного уведомления Покупателя об отказе от исполнения Договора или с иной даты, указанной в таком уведомлении.

6.10.6. По согласованию с Покупателем Поставщик вправе осуществить замену Субпоставщиков из числа СМСП, с которым заключен договор, на другого Субпоставщика из числа СМСП при условии сохранения цены договора, заключаемого или заключенного между Поставщиком и Субпоставщиком из числа СМСП, либо цены договора за вычетом сумм, выплаченных Поставщиком, в счет исполненных обязательств, в случае если договор был частично исполнен.

ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ПРОДУКЦИИ

Приемка Продукции по количеству и качеству осуществляется в соответствии с Инструкциями № П-6 (утверждена Постановлением Госарбитража СССР от 15.06.1965 в редакции от 14.11.1974 с изменениями от 22.10.1997) и № П-7 (утверждена Постановлением Госарбитража СССР от 25.04.1966 в редакции от 14.11.1974 с изменениями от 22.10.1997), действующими в части, не противоречащей условиям настоящего Договора.

При приемке поставленной Продукции Покупатель имеет право заявить Поставщику претензии по ассортименту и количеству Продукции в течение 1 (одного) месяца, а по качеству и комплектности Продукции – в течение 2 (двух) месяцев с момента поставки. Указанные сроки не распространяются на случаи выявления скрытых недостатков по качеству.

При обнаружении недостатков по ассортименту, количеству, качеству, комплектности поставленной Продукции Покупателем или названным им Грузополучателем составляется соответствующий акт, который прилагается к претензии Покупателя, направляемой в адрес Поставщика, а Продукция принимается Покупателем (Грузополучателем) на ответственное хранение до урегулирования спорных вопросов на срок не более 1 (одного) месяца.

В случае необходимости при наличии спора проводится экспертиза поставленной Продукции независимым экспертом, определяемым Сторонами. В случае подтверждения экспертом недостатков поставляемой Продукции, расходы по организации и проведению независимой экспертизы оплачиваются Поставщиком, в противном случае – Покупателем.

При наличии обоснованных претензий со стороны Покупателя по ассортименту, количеству, комплектности, качеству Продукции Поставщик обязуется устранить выявленные недостатки в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения претензии. При невозможности устранения выявленных при приемке недостатков Поставщик обязуется заменить Продукцию в согласованные Сторонами сроки.

По истечении предельного срока нахождения Продукции на ответственном хранении, указанного в п.7.3 Договора, Покупатель вправе:

в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор и потребовать от Поставщика возмещения понесенных убытков;

возвратить Продукцию Поставщику и потребовать от него возмещения расходов, связанных с ответственным хранением Продукции на складе Покупателя (Грузополучателя) и ее возвратом.

В случае обнаружения недостатков и иных несоответствий Продукции, которые делают ее непригодной для использования (не могут быть устранены) или выявления факта поставки контрафактной Продукции, Покупатель (Грузополучатель) составляет Акт о приемке Продукции (с недостатками по ассортименту, количеству, качеству имеющие признаки фальсифицированной и/или контрафактной (не подтвержденной заводом-изготовителем)) в соответствии с Приложением № 6 к Договору.

Решение Покупателя (Грузополучателя) о возврате, обмене поставленной в адрес Грузополучателя контрафактной Продукции будет приниматься на основании соответствующего решения правоохранительных органов РФ в отношении поставленной контрафактной Продукции.

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

Договор, приложения к нему, накладные, счета-фактуры, УПД и иные документы и переписка, связанные с исполнением Договора и содержащие коммерческую, техническую и иную информацию, не подлежат разглашению третьим лицам без письменного согласия Сторон. Предоставление информации компетентным органам осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Положения настоящего раздела не распространяются на отношения Сторон с третьими лицами, в случае если заключение и исполнение Договора производится во исполнение поручения этих лиц.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

В случае просрочки поставки или недопоставки Продукции Поставщик обязуется уплатить Покупателю по его требованию неустойку в размере 0,1 (ноля целых и одной десятой) процента от стоимости соответствующей позиции в Спецификации за каждый день просрочки.

В случае нарушения сроков поставки Продукции свыше 1 (одного) календарного месяца Поставщик обязуется уплатить Покупателю по его требованию штраф в размере 10 (десять) % процентов от стоимости соответствующей позиции в Спецификации, срок поставки по которой нарушен.

В случае просрочки поставки Продукции свыше 2 (двух) календарных месяцев Поставщик обязуется уплатить Покупателю по его требованию штраф в размере 30 (тридцать) % от стоимости соответствующей позиции в Спецификации, срок поставки по которой нарушен.

В случае если Покупатель направляет требование об уплате штрафа, предусмотренного настоящим пунктом, то неустойка, указанная в пункте 9.1 настоящего Договора начисляется до даты, с которой начисляется соответствующий штраф.

• В случае нарушения сроков предоставления необходимой технической и эксплуатационной документации, установленной предприятием-изготовителем Продукции, а также требуемых сертификатов и иных документов, согласованных сторонами в Спецификации, Поставщик за каждый документ уплачивает Покупателю по его требованию неустойку в размере 0,01 (ноль целых и одна сотая) % от стоимости соответствующей позиции в Спецификации, по которой не представлен документ, за каждый день просрочки. При этом предоставление документа, факт выдачи которого впоследствии не подтвержден заводом-изготовителем, приравнивается к не предоставлению соответствующего документа. Указанная неустойка начисляется с даты передачи соответствующей позиции по Спецификации.
• В случае просрочки в оплате Продукции, Покупатель обязан уплатить неустойку в виде пени в размере 1/720 ключевой ставки Банка России, действующей на момент оплаты задолженности, за каждый день просрочки от суммы задолженности, но не более 5% от суммы задолженности.

9.5. Поставщик обязуется уплатить Покупателю по его требованию штраф в размере 100 (сто) % от цены соответствующей Спецификации в случае одностороннего отказа от исполнения поставки по любым основаниям, за исключением случаев расторжения Договора по вине Покупателя, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

9.6. В случае нарушения одной Стороной требований п. 14.7. Договора (в том числе денежных требований по договорам цессии и факторинга) по настоящему Договору другая сторона вправе потребовать уплаты штрафа в размере 20 (двадцати) % от общей цены настоящего Договора.

9.7. В случае поставки контрафактной Продукции (Продукции с поддельными документами) Поставщик уплачивает Покупателю штраф в размере 100 (ста) % от стоимости контрафактной Продукции, а также возмещает Заказчику иные понесенные Заказчиком убытки.

9.8. Уплата неустоек не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Договору.

9.9. Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, Стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

9.10. Покупатель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора (полностью или частично) в случае, если поставка Продукции просрочена более чем на 15 (пятнадцать) календарных дней.

ЗАВЕРЕНИЯ СТОРОН

В соответствии со ст. 431.2 Гражданского кодекса Российской Федерации, Стороны заверяют друг друга о том, что каждой из Сторон, как на момент заключения настоящего Договора, так и в течение всего срока действия Договора будут соблюдены следующие условия, Сторона будет соответствовать следующим условиям:

10.1.1. Сторона является компанией, надлежащим образом учрежденной, действующей и отвечающей всем законным требованиям законодательства Российской Федерации/Иностранного государства, обладающей правом осуществления деятельности на территории Российской Федерации.

10.1.2. Стороной соблюдены все правила и процедуры, установленные учредительными документами, законодательством Российской Федерации и/или применимым иностранным законодательством, регулирующим его правоспособность, в качестве обязательных предварительных условий заключения и исполнения настоящего Договора.

10.1.3. Сторона корректно и в полном объеме в соответствии с законодательством Российской Федерации отражает хозяйственные операции, связанные с исполнением настоящего Договора.

10.1.4. Сторона своевременно и в полном объеме уплачивает налоги и сборы в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10.1.5. Учредителем/учредителями Стороны являются лица, не являющиеся массовыми учредителем/учредителями.

10.1.6. Руководителем/руководителями Стороны являются лица, не являющиеся массовыми руководителем/руководителями.

10.1.7. Сторона фактически находится по адресу, указанному в Едином государственном реестре юридических лиц.

10.1.8. Сторона располагает необходимыми человеческими и материальными ресурсами (в том числе, но не ограничиваясь: имеет в наличии офисы, склады, транспорт и т.д.), достаточными для своевременного и надлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору.

10.2. Поставщик обязуется привлекать к исполнению настоящего Договора Субпоставщиков, которые будут соответствовать условиям и выполнять условия, указанные в п.п. 10.1.1. - 10.1.8. как на момент заключения договора с соответствующим Субпоставщиком, так и в течение всего срока действия договора с соответствующим Субпоставщиком.

10.3. В случае нарушения Поставщиком какого-либо условия и/или условий, указанных в п. 10.1., Покупатель вправе в любое время в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть настоящий Договор полностью или частично без возмещения Поставщику убытков, связанных с прекращением Договора, а также требовать уплаты неустойки в случаях, предусмотренных п. 9.1. настоящего Договора (раздел «Ответственность Сторон»).

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

Все вытекающие из Договора или связанные с его исполнением споры и разногласия Стороны обязуются разрешать путем переговоров.

Претензионный порядок для урегулирования споров по Договору обязателен. Сторона, получившая претензию, обязана в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения претензии рассмотреть ее и направить заявителю письменный ответ с указанием результатов рассмотрения.

Все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, вступлением в силу, изменением, исполнением, нарушением, прекращением и действительностью подлежат разрешению посредством арбитража, администрируемого Арбитражным центром при Автономной некоммерческой организации «Национальный институт развития арбитража в топливно-энергетическом комплексе» (далее — Арбитражный центр при АНО НИРА ТЭК) в соответствии с регламентом и правилами арбитража, действующими на момент подачи искового заявления.

Документы и материалы при администрировании арбитража Арбитражным центром при АНО НИРА ТЭК могут направляться по следующим адресам электронной почты:

12.4.1. _______________ - _____________________;

12.4.2. _______________ - _____________________. [6]

12.5. Арбитры для разрешения спора могут выбираться (назначаться) только из рекомендованного списка арбитров Арбитражного центра при АНО НИРА ТЭК.

12.6. В случае рассмотрения заявления об отводе или прекращении полномочий арбитра Президиумом Арбитражного центра при АНО НИРА ТЭК и отказа в его удовлетворении рассмотрение данного вопроса государственным судом исключается.

12.7. Вынесенное третейским судом постановление о наличии у него компетенции в качестве вопроса предварительного характера не подлежит обжалованию в государственном суде.

12.8. Арбитражное решение является окончательным.

12.9. Заявление о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда по выбору стороны арбитража, в пользу которой принято решение третейского суда, может быть подано в компетентный суд по адресу или месту жительства должника, по месту нахождения имущества должника, если адрес или место жительства должника неизвестны, а также в компетентный суд, на территории которого принято решение третейского суда, либо в компетентный суд по адресу стороны арбитража, в пользу которой принято решение третейского суда.

12.10. Местом арбитража будет являться Российская Федерация. Языком арбитражного разбирательства будет русский язык. Применимым материальным правом является материальное право Российской Федерации. [7]

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)

Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если указанное неисполнение явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате наводнений, землетрясений, эпидемий, войн, военных действий, восстаний, саботажа, эмбарго, блокад и иных непредвиденных и непредотвратимых событий чрезвычайного характера при условии, что указанные обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Сторонами обязательств по Договору.

При возникновении обстоятельств непреодолимой силы сроки исполнения Сторонами обязательств по Договору увеличиваются соразмерно времени действия указанных обстоятельств. В случае если действие обстоятельств непреодолимой силы будет продолжаться более 3 (трех) месяцев, Стороны вправе расторгнуть Договор без взаимного возмещения убытков.

Стороны обязуются немедленно письменно уведомлять друг друга о возникновении и прекращении действия обстоятельств непреодолимой силы. К уведомлению должны быть приложены подтверждающие документы, выдаваемые Торгово-промышленной палатой по месту возникновения обстоятельств непреодолимой силы. При отсутствии своевременного уведомления Сторона, виновная в полном или частичном неисполнении обязательств по Договору, теряет право ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы.

ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

Все Приложения к Договору являются его неотъемлемой частью.

Для передачи документов и ведения переписки Стороны вправе использовать средства факсимильной, телеграфной, почтовой и электронной почтовой связи.

Договор, Спецификации и документы бухгалтерского учета (товарно-транспортные и товарные накладные, счета-фактуры или УПД, акты и иные документы) подлежат незамедлительной передаче Сторонами с использованием средств факсимильной или электронной почтовой связи.

Стороны обязуются направлять друг другу оригиналы документов, указанных в п.14.3 Договора, в течение 3 (трех) календарных дней с момента их подписания, используя в случае необходимости курьерскую связь. Не допускается заверение оригиналов первичных документов факсимильной подписью. Копии документов, указанных в п. 14.3 Договора, переданные посредством электронных средств связи, обладают юридической силой и обязательны для Сторон до момента получения их оригинала противоположной Стороной.

Любые изменения и дополнения к Договору действительны при условии, что они совершены в письменной форме, подписаны Сторонами в лице их полномочных представителей и заверены печатями Сторон.

С момента подписания настоящего Договора все преддоговорные споры, а также договоренности и соглашения, достигнутые Сторонами в процессе обсуждения условий Договора, теряют юридическую силу.

Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязательства по Договору третьим лицам без письменного согласия другой Стороны.

При подписании настоящего Договора Поставщик предоставляет Покупателю заверенные копии: свидетельства о государственной регистрации; свидетельства о постановке на учет в налоговом органе; Устава; выписки из ЕГРЮЛ, выданную не более чем за 2 (два) месяца до заключения данного Договора; документ, подтверждающий полномочия лица, подписывающего Договор; письма о присвоении кодов статистики; лицензий (при осуществлении лицензируемых видах деятельности); доверенности (если Договор, приложения к нему, документы об исполнении Договора подписываются представителями Сторон, действующими на основании доверенности).

Поставщик обязан сообщать Покупателю информацию о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) в соответствии с формой, согласованной Сторонами и являющейся Приложением № 5 к настоящему Договору. В случае изменений в цепочке собственников Поставщика, включая бенефициаров (в том числе конечных), и (или) в исполнительных органах Поставщика, последний обязан предоставить Покупателю информацию об изменениях в течение 3 (трех) календарных дней с даты таких изменений с подтверждением соответствующими документами. Покупатель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора в случае неисполнения Поставщиком обязанности, предусмотренной настоящим пунктом Договора. В этом случае настоящий Договор считается расторгнутым с даты получения Поставщиком уведомления Покупателя об отказе от исполнения настоящего Договора или с иной даты, указанной в таком уведомлении.

В случае изменения организационно-правовой формы, наименования и других вышеперечисленных сведений Поставщик в течение 3 (трех) дней должен письменно уведомить об этом Покупателя и предоставить заверенные копии решений (согласований) о государственной регистрации данных изменений.

Стороны сообщают друг другу свои почтовые, платежные реквизиты, статистические коды, юридический адрес, наименование и прочие данные, необходимые для правильного оформления Договора и последующего выставления счетов-фактур или УПД.

Договор составлен в 2 (двух) подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

Вся документация и переписка по настоящему Договору должна поступать по адресу: ООО «ГЭХ Закупки»▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Москва, ул. Верейская, д. 17.

ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ:

Приложение № 1 – Спецификация.

Приложение № 2 – Форма извещения о поставке.

Приложение № 3 – Форма перечня к накладной отправителя (экспедиторской расписке).

Приложение № 4 – Форма открепительного письма.

Приложение № 5 – Форма сведений о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе, конечных).

Приложение № 6 – Акт о приемке Продукции (с недостатками по ассортименту, количеству, качеству имеющие признаки фальсифицированной и/или контрафактной (не подтвержденной заводом-изготовителем)).

Приложение № 7 - «Перечень субпоставщиков из числа субъектов малого и среднего предпринимательства, привлекаемых для исполнения договора».

Приложение № 8 – Форма 2 «Информация о договоре с субпоставщиком (субподрядчиком, соисполнителем), подлежащая включению в Реестр договоров».

Приложение № 9 – Условия Банковского сопровождения.

Приложение № 10 – Условия в области безопасности и антитеррористической защищенности.

Приложение № 11 – Дополнительное соглашение (форма).

АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к Договору поставки продукции

№ ПМЭ-2_/______ от «___» _________ 202_ г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ № 1(2,…)

- Посмотреть таблицу с данными

Итого: ______________ (_________________________________) руб. ______ коп., в том числе НДС - ___________ (___________________________________) руб. __________ коп. [9]

Особые условия:

Порядок оплаты за Товар (партию Товара) осуществляется в соответствии с п. 5.4. Договора, в случае поставки Товара партиями Договор является исполненным в части поставленного Товара, что является основанием для оплаты Товара в соответствии с п. 5.4. Договора.

[Для заполнения]

- Посмотреть таблицу с данными

Фирменный бланк поставщика с указанием:

- полного наименования (в соответствии с учредительными документами)

-ИНН/КПП, кодов статистики

-юридического адреса (в соответствии с учредительными документами)

-фактического адреса, действующего телефона

Перечень к накладной отправителя (экспедиторской расписке)/ транспортной железнодорожной накладной

№______ от_______

Заполняется Поставщиком

- Посмотреть таблицу с данными

ИТОГО количество мест к перевозке _____________

*** (перечень продукции в соответствии с товарной накладной/УПД, с указанием количества, без стоимостного выражения)

Груз отгружен в полном объеме, согласно перечню.

Поставщик:

Должность Подпись ФИО

Печать организации

Заполняется Грузополучателем

1. Груз получен в полном объеме, согласно перечню, (с разногласиями)

(ненужное зачеркнуть)

2. Разногласия по количеству при получении:

- Посмотреть таблицу с данными

Грузополучатель

Должность Подпись ФИО

Штамп Грузополучателя

Форма согласована:

- Посмотреть таблицу с данными

Фирменный бланк поставщика с указанием:

- полного наименования (в соответствии с учредительными документами)

-ИНН/КПП, кодов статистики

-юридического адреса (в соответствии с учредительными документами)

-фактического адреса, действующего телефона

- Посмотреть таблицу с данными

Доводим до Вашего сведения, что Грузополучателем по Договору №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьот------(Договор поставщика с Грузоотправителем) (Спецификация №------) является (наименование Грузополучателя).

Просим произвести отгрузку продукции: (указать перечень продукции в соответствии с товарной накладной или УПД, с указанием количества, без стоимостного выражения) в адрес: (реквизиты Грузополучателя, в соответствии с указанными на сайте http://www.geh-zakupki.ru).

Подпись Должность (генеральный директор или лицо, уполномоченное с

обязательным приложением доверенности или приказа)

ФИО подписанта

Печать организации

Исполнитель ФИО должность телефон

Форма согласована:

- Посмотреть таблицу с данными

Подпись Поставщика /_______________(ФИО, должность)

Дата

м.п.

Форма согласована:

- Посмотреть таблицу с данными

АКТ № __________

о приемке Продукции

(с недостатками по ассортименту, количеству, качеству, имеющие признаки фальсифицированной и/или контрафактной

(не подтвержденной заводом‑изготовителем))

- Посмотреть таблицу с данными

Место составления акта: адрес Филиала ХХХХ «ХХХХХ»-

- Посмотреть таблицу с данными

Продукция прибыла Грузополучателю по следующим сопроводительным документам: товарно-транспортная накладная № дата

- Посмотреть таблицу с данными

(наименование, адрес, номер телефона)

Поставщик:

(наименование, адрес, номер телефона)

Получатель: Филиал ХХХХ «ХХХХХ» -

(наименование, адрес, номер телефона)

- Посмотреть таблицу с данными

Дата и номер телефонограммы или телеграммы о вызове Поставщика (в случае необходимости заполняется)

Представитель Поставщика/Производителя (должность, ФИО), действующий на основании доверенности № ____________ от ________/Устава Общества __________________

В случае отсутствия представителя Поставщика/Производителя необходимо отразить информацию, что поступил отказ от приемки или поступил Ответ о приемке без участия представителя Поставщика/Производителя.

По сопроводительным транспортным документам значилось следующая Продукция

- Посмотреть таблицу с данными

Состояние тары или упаковки в момент осмотра Продукции: упаковка не нарушена (нарушена) (при необходимости описать состояние тары или упаковки)

Описание Продукции в момент осмотра: (продукция с недостатками по ассортименту, количеству, качеству, имеющие признаки фальсифицированной, и/или контрафактной продукции (не подтвержденной заводом-изготовителем))

Другие данные (указать при необходимости):

Заключение комиссии:

По результатам входного контроля продукции выявлено, что продукция, поставленная в ХХХХ «ХХХХХ» в соответствии с Договором поставки № _____ от «___» _______ 20__ г. имеет недостатки по ассортименту, количеству, качеству, является не подтвержденной заводом-изготовителем, имеющие признаки фальсифицированной и/или контрафактной, в подтверждения данного факта является:

1. Признание Поставщика о факте поставке продукции, имеющей недостатки по ассортименту, количеству, качеству, имеющей признаки фальсифицированной и/или контрафактной продукции с последующей ее замены;

2. Ответ завода-изготовителя/официального представителя (дилера) о выпуске/не выпуске данной продукции;

3. Экспертное заключение (подготовленное лабораторией филиала Грузополучателя или независимой экспертной организацией);

4. и другие основания для признания поставки имеющей недостатки по ассортименту, количеству, качеству, имеющей признаки фальсифицированной и/или контрафактной

_

Данная продукция принята на ответственное хранение в соответствии с п. 7.3. Договора поставки № _______ от «____» _______ 20__г. по причине (указать причину).___

Приложение (перечень прилагаемых документов при необходимости указать):

Акт в 3 (трех) экземплярах составляется членами приемной комиссии с обязательным участием материально-ответственного лица Грузополучателя и при необходимости представителя Поставщика.

Члены состава приемной комиссии филиала ХХХХ «ХХХХХ»:

- Посмотреть таблицу с данными

Форма согласована

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 7

к Договору поставки продукции

№ ПМЭ-2_/______от «___» _________ 202_ г.

Форма

Перечень субпоставщиков (субподрядчиков, соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства, привлекаемых для исполнения договора

г.Москва «____»__________202__г.

- Посмотреть таблицу с данными

Форма согласована

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 9

к Договору поставки продукции

№ ПМЭ-2_/______от «___» _________ 202_ г.

Условия Банковского сопровождения

1. Исполнение Договора осуществляется с применением Банковского сопровождения.

2. В Договоре и настоящих Условиях Банковского сопровождения используются термины в следующих значениях:

2.1. Банковское сопровождение – оказание Банком услуг по обеспечению контроля за целевым расходованием денежных средств Поставщиком (именуемым также для целей Банковского сопровождения - Исполнитель) и контрагентами Поставщика - Участниками исполнения Сопровождаемого договора с использованием Отдельных банковских счетов, включая: мониторинг расчетов по Отдельным банковским счетам, контроль соответствия платежных документов Параметрам Банковского сопровождения, предоставление Покупателю, ПАО «Газпром» и иным лицам, определенным договором банковского счета, информации о результатах Банковского сопровождения.

2.2. Банк - Банк ГПБ (АО), ОГРН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть7110, ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть7, сайт: www.gazprombank.ru (или указываются реквизиты иного Банка, предоставляющего услугу Банковского сопровождения).

2.3. Контроль за целевым расходованием денежных средств – проверка Банком соответствия Параметрам Банковского сопровождения платежных и обосновывающих документов Поставщика, а также контрагентов -Участников исполнения Сопровождаемого договора при использовании Отдельных банковских счетов.

2.4. Отдельный банковский счет (далее – ОБС) – банковский счет, открытый Поставщиком (контрагентом - Участником исполнения Сопровождаемого договора) в Банке на основании заключённого между ними договора банковского счета для проведения расчетов в целях исполнения настоящего Договора и предусматривающий после заключения дополнительного соглашения к договору банковского счета специальный режим проведения расходных операций в соответствии с установленными Параметрами Банковского сопровождения [10] .

2.5. Параметры Банковского сопровождения – перечень сведений об условиях Банковского сопровождения, указанный в пункте 3 настоящих Условий Банковского сопровождения.

2.6. Производитель - юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, являющиеся изготовителем (производителем) поставляемой по настоящему Договору Продукции.

2.7. Представитель Производителя:

- российское юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, входящие в группу лиц Производителя по основаниям, указанным в пунктах 1 – 4, 9 части 1 статьи 9 Федерального закона от 26.07.2006 №135–ФЗ «О защите конкуренции»;

- представительство иностранного Производителя;

- юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (в том числе дилер, дистрибьютер), которому Производителем (представительством иностранного Производителя) делегированы полномочия по реализации его Продукции при условии, что Производитель (представительство иностранного Производителя) самостоятельно не осуществляет реализацию указанной Продукции на соответствующем товарном рынке.

2.8. Участник исполнения Сопровождаемого договора – юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, являющиеся резидентами Российской Федерации, с которыми Поставщиком заключен договор для целей исполнения Договора, не относящиеся к Иным контрагентам согласно пункту 3.6 настоящих Условий Банковского сопровождения.

2.9. Сопутствующие услуги - работы/услуги по хранению, упаковке, доставке, сборке, монтажу, пуско-наладке и иные работы/услуги, осуществляемые для целей поставки Продукции по настоящему Договору.

2.10. Сопровождаемый договор – настоящий Договор.

3. Стороны согласовали применение следующих Параметров Банковского сопровождения, значения которых учитываются в договоре банковского счета:

- Посмотреть таблицу с данными

Изменение Параметров Банковского сопровождения, указанных в пунктах 3.1 - 3.3, возможно по соглашению Сторон путем подписания дополнительного соглашения к Договору.

Изменение Параметров Банковского сопровождения, указанных в пунктах 3.4 - 3.9, возможно в порядке, определенном в договоре банковского счета [12] .

4. Поставщик обязан:

4.1. Открыть ОБС.

4.2. Соблюдать специальный режим проведения расходных операций по ОБС в соответствии с установленными Параметрами Банковского сопровождения.

4.3. Обеспечить осуществление всех расчётов, связанных с исполнением обязательств по настоящему Договору, исключительно с использованием ОБС, кроме случаев, установленных Параметрами Банковского сопровождения.

4.4. Предоставлять по запросам Банка сведения о привлекаемых контрагентах - Участниках исполнения Сопровождаемого договора (полное наименование, место нахождения (почтовый адрес), телефоны руководителя и главного бухгалтера, идентификационный номер налогоплательщика и код причины постановки на учет).

4.5. Не осуществлять расчеты для исполнения своих обязательств по Сопровождаемому договору в адрес лиц, не указанных в Реестре контрагентов, кроме случаев, установленных Параметрами банковского сопровождения [13] .

4.6. Если Параметрами Банковского сопровождения установлены разрешенные уровни кооперации в количестве «2» (пункт 3.3 настоящих Условий Банковского сопровождения), то обеспечить включение в договоры с контрагентами – Участниками исполнения Сопровождаемого договора условий, указанных в Приложении 2 к настоящим Условиям Банковского сопровождения.

4.7. Специальный режим проведения расходных операций по ОБС Поставщика отменяется Банком в порядке, предусмотренном договором банковского счета, после исполнения Поставщиком обязательств по поставке Продукции по Сопровождаемому договору (или в случае расторжения Сопровождаемого договора - объема поставки Продукции по Сопровождаемому договору на дату его расторжения), полного завершения Покупателем расчетов с Поставщиком, а также Поставщиком расчетов с контрагентами - Участниками исполнения Сопровождаемого договора, Производителями и Представителями Производителей, привлеченными им для исполнения Сопровождаемого договора, и предоставления Банку Обосновывающих документов.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2

к Условиям Банковского сопровождения

Условия, включаемые в договоры

с контрагентами – Участниками исполнения Сопровождаемого договора

«__.1. Настоящий договор заключен в целях исполнения Сопровождаемого договора, имеющего следующие реквизиты: _____________________ (наименование, дата заключения, №_____, ИСД ______), далее – Сопровождаемый договор).

__.2. Исполнение договора осуществляется с применением банковского сопровождения.

В целях применения банковского сопровождения в договоре используются термины в следующих значениях:

Банковское сопровождение – оказание Банком услуг по обеспечению контроля за целевым расходованием денежных средств с использованием Отдельных банковских счетов (далее – ОБС).

Реестр контрагентов (при наличии) – перечень сведений о Поставщике по Сопровождаемому договору и привлекаемых контрагентах - Участниках исполнения Сопровождаемого договора на всех уровнях кооперации, а также Производителях, Представителях Производителей и лицах, оказывающих сопутствующие услуги (работы/услуги по хранению, упаковке, доставке, сборке, монтажу, пуско-наладке и иные работы/услуги, осуществляемые для целей поставки продукции по Сопровождаемому договору) по форме, определенной Сопровождаемым договором.

Производитель - юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, являющиеся изготовителем (производителем) поставляемой по договору продукции.

Представитель Производителя:

- российское юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, входящие в группу лиц Производителя по основаниям, указанным в пунктах 1 – 4, 9 части 1 статьи 9 Федерального закона от 26.07.2006 №135–ФЗ «О защите конкуренции»;

- представительство иностранного Производителя;

- юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (в том числе дилер, дистрибьютер), которому Производителем (представительством иностранного Производителя) делегированы полномочия по реализации его продукции при условии, что Производитель (представительство иностранного Производителя) самостоятельно не осуществляет реализацию указанной продукции на соответствующем товарном рынке.

__.3. Оплата по договору осуществляется путем перечисления денежных средств на ОБС _____________ (наименование контрагента - Участника исполнения Сопровождаемого договора), предусматривающий специальный режим проведения расходных операций в соответствии с установленными параметрами банковского сопровождения, зафиксированными в договоре банковского счета (далее – Параметры Банковского сопровождения), включая Реестр контрагентов (при наличии).

Специальный режим проведения расходных операций по ОБС отменяется Банком в порядке, предусмотренном договором банковского счета, после исполнения _____________ (наименование контрагента - Участника исполнения Сопровождаемого договора) обязательств по договору (или в случае расторжения договора - объема обязательств на дату расторжения договора), полного завершения расчетов Поставщика с _____________ (наименование контрагента - Участника исполнения Сопровождаемого договора), а также _____________ (наименование контрагента - Участника исполнения Сопровождаемого договора) с Производителями и Представителями Производителей, привлеченными для исполнения договора, и предоставления Банку необходимых обосновывающих документов.

__.4. ________________________ (наименование контрагента – Участника исполнения Сопровождаемого договора) обязан:

__.4.1. Открыть ОБС.

__.4.2. Соблюдать специальный режим проведения расходных операций по ОБС в соответствии с установленными Параметрами Банковского сопровождения.

__.4.3. Обеспечить осуществление всех расчётов, связанных с исполнением обязательств по договору исключительно с использованием ОБС, кроме случаев, установленных Параметрами банковского сопровождения.

__.4.4. Не осуществлять расчеты для исполнения своих обязательств по Сопровождаемому договору в адрес лиц, не указанных в Реестре контрагентов (при наличии), кроме случаев, установленных Параметрами Банковского сопровождения.

__.4.5. Предоставлять по запросам Банка сведения о привлекаемых контрагентах для целей исполнения договора (полное наименование, место нахождения (почтовый адрес), телефоны руководителя и главного бухгалтера, идентификационный номер налогоплательщика и код причины постановки на учет)».

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 10

к Договору поставки продукции

№ ПМЭ-2_/______от «___» _________ 202_ г.

Условия в области безопасности и антитеррористической защищенности

1. Настоящие условия (далее - Условия) определяют права и обязанности Покупателя и Поставщика в целях соблюдения требований законодательства об обеспечении антитеррористической защищенности.

2. Поставщик и его работники при поставке товаров на территорию Заказчика обязаны соблюдать требования установленных на объектах пропускного и внутриобъектового режимов.

3. Поставщик не позднее 3 (трех) рабочих дней до даты прохода на территорию Заказчика работников Поставщика, привлекаемых для исполнения обязательств по настоящему Договору, обязан предоставить в адрес Покупателя/Заказчика по каждому работнику, заверенные копии следующих документов:

- паспорт;

- трудовой договор (договор гражданско-правового характера);

- приказ о приеме на работу;

- справка об отсутствии (наличии) судимости;

- заполненное и подписанное согласие работника Поставщика на обработку персональных данных по форме, указанной в Приложении № 1 к настоящим Условиям.

4. В случае непредоставления Поставщиком документов в соответствии с пунктом 3 настоящих Условий или предоставления недостоверных сведений, а также если работник Поставщика имеет судимость по ст. 205, 205.1.-205.5. УК РФ, Покупатель/Заказчик вправе ограничить доступ таких работников Поставщика на свою территорию.

5. Поставщик, в случае необходимости, привлекает к исполнению настоящего Договора Субпоставщиков (иных лиц), которые должны согласовываться с Покупателем/Заказчиком и соблюдать требования пункта 2 настоящих Условий. При этом, для согласования не позднее 3 (трех) рабочих дней до даты прохода на территорию Заказчика предоставляется пакет документов, в соответствии с пунктом 3 настоящих Условий, по каждому работнику Субпоставщика (иного лица).

6. В случае нарушения Поставщиком какого-либо требования, указанного в пунктах▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьнастоящих Условий, Покупатель вправе в любое время в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть настоящий Договор полностью или частично без возмещения Поставщику убытков, связанных с прекращением Договора, а также потребовать возмещения убытков.

Поставщик: Покупатель:

____________________/_____________/ ____________________/_____________/

М.п. М.п.

Приложение 1

к условиям в области безопасности

и антитеррористической защищенности объектов

топливно-энергетического комплекса.

(ФОРМА)

СОГЛАСИЕ

на обработку персональных данных

Я, _________________________________________________________________________

(ФИО полностью)

паспорт ___________ № _______________ выдан _____________________________________________

(серия) (номер) (дата выдачи)

_______________________________________________________________________________________

(кем выдан паспорт)

проживающий(ая) по адресу: _____________________________________________________________,

(адрес места жительства по паспорту)

в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» своей волей и в своем интересе выражаю ________________, зарегистрированному по адресу: ____________________________________, согласие на совершение действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Феде­­­рального закона «О персональных данных» (в том числе сбор от третьих лиц, путем направления запросов в органы государственной власти, органы местного самоуправления, из иных общедоступных информационных ресурсов, из архивов), как с использованием средств автоматизации, так и без использования таких средств, с моими персональными данными, включающих фамилию, имя, отчество, год, месяц, дату и место рождения, гражданство, адрес регистрации, адрес места жительства, паспортные данные, о занимаемой должности, сведения об условиях действующего трудового договора, данные о предыдущих местах работы, сведения о наличии судимости в целях обеспечения соблюдения законов, в том числе федерального закона от 21.07.2011 № 256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса», и иных нормативных правовых актов, локальных нормативных актов ______________________.

В случае изменения моих персональных данных обязуюсь информировать об этом ___________________ в письменной форме и представить копии подтверждающих документов.

Я уведомлен о том, что обработка персональных данных осуществляется как с использованием средств автоматизации, в том числе в информационно-телекоммуникационных сетях, так и без использования таких средств.

Согласие вступает в силу с даты его подписания и действует в течение 10 (десяти) лет.

Согласие может быть отозвано в любое время на основании моего письменного заявления, при этом _______________ вправе обрабатывать мои персональные данные в случаях и в порядке, предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных».

- Посмотреть таблицу с данными

Форма согласована

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 11

к договору поставки

№ ____/______ от «___» __________ 202__г.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №

к договору поставки № / от _20 г.

- Посмотреть таблицу с данными

Общество с ограниченной ответственностью «ГЭХ Закупки» (ООО «ГЭХ Закупки»), именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице __________, действующего на основании ___, с одной стороны, и , именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице , действующего на основании , с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее именуемое «Соглашение») к Договору поставки №_____/___от «__» 20__г. (далее именуемый «Договор») о нижеследующем:

1. Пункт 5.9. Договора изложить в новой редакции:

Необходимо оставить применимый из перечисленных ниже Вариантов:

Вариант 1. Если совокупная стоимость поставляемого Товара по Договору равна или превышает 10 (Десять) миллионов рублей, включая НДС, и при этом Поставщик, с которым заключен Договор, является лицом, не являющимся резидентом Российской Федерации либо являющимся государственным или муниципальным учреждением или унитарным предприятием, то подлежат применению следующие положения:

5.9. Стороны констатируют, что Договор не подлежит банковскому сопровождению, поскольку Поставщик не является резидентом Российской Федерации/ является государственным/муниципальным учреждением/ является унитарным предприятием.

Вариант 2. Если совокупная стоимость поставляемого Товара по Договору равна или превышает 10 (Десять) миллионов рублей, включая НДС, и при этом Поставщик, с которым заключен Договор, является производителем или представителем производителя всего объема подлежащей поставке Товара, то подлежат применению следующие положения:

5.9. Поставщик заверяет, что является производителем и/или представителем производителя [14] всего объема подлежащего поставке Товара.

5.9.1. На основании заверения Поставщика, указанного в пункте 5.9. Договора, Стороны констатируют, что Договор не подлежит банковскому сопровождению.

5.9.2. В случае выявления фактов, свидетельствующих о том, что указанные в пункте 5.9. настоящего Договора заверения Поставщика не соответствуют действительности, Поставщик уплачивает Покупателю штраф в размере 5 (пять) процентов от стоимости Товара по настоящему Договору, в отношении которого допущено нарушение.

5.9.3. В случае выявления фактов, свидетельствующих о том, что указанные в пункте 5.9. настоящего Договора заверения Поставщика не соответствуют действительности, Покупатель дополнительно к ответственности, указанной в пункте 5.9.2. настоящего Договора, вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора.

Вариант 3. Если совокупная стоимость поставляемого Товара по Договору равна или превышает 10 (Десять) миллионов рублей, включая НДС, то подлежат применению следующие условия:

5.9. Оплата по Договору производится Покупателем путем перечисления денежных средств на Отдельный банковский счет Поставщика (далее – ОБС) [15] в соответствии с Условиями банковского сопровождения (Приложение № 9 к Договору) [16] .

Датой платежа считается дата списания денежных средств с расчетного счета Покупателя.

Неоткрытие (несвоевременное открытие) Поставщиком ОБС освобождает Покупателя от ответственности за несвоевременную оплату по Договору.

Специальный режим проведения расходных операций по ОБС Поставщика отменяется Банком в порядке, предусмотренном Условиями банковского сопровождения (Приложение № 9 к настоящему Договору).

5.9.1. За неисполнение Поставщиком обязанности, установленной подпунктом 4.2 или подпунктом 4.3 пункта 4 Условий банковского сопровождения (Приложение № 9 к настоящему Договору), Поставщик уплачивает Покупателю неустойку (штраф) в размере 10 (десять) процентов от суммы каждой операции, совершенной не с использованием ОБС.

5.9.2. В случае неисполнения Поставщиком обязанностей, предусмотренных пунктом 4 Условий банковского сопровождения (Приложение № 9 к настоящему Договору), Покупатель дополнительно к ответственности, указанной в пункте 5.9.1. настоящего Договора, вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора.

2. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон и является неотъемлемой частью Договора.

3. Остальные положения Договора остаются для Сторон неизменными и обязательными для исполнения Сторонами в полном объеме.

ПОДПИСИ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Форма согласована

- Посмотреть таблицу с данными

При заключении договора с субъектами малого и среднего предпринимательства срок оплаты по договору (отдельному этапу договора) указывается не более 7 (семи) рабочих дней с даты передачи Продукции Покупателю (Грузополучателю) и подписания Покупателем товарной накладной (ТОРГ-12) или УПД.

В случае закупки Продукции, которая не указана в Приложении № 2 к Положению о закупках, товаров, работ, услуг ПАО «Мосэнерго», «Перечень видов товаров, работ, услуг при закупке которых применяется тридцатидневный срок оплаты» (https://mosenergo.gazprom.ru/tenders/documents/), срок оплаты по договору (отдельному этапу договора) указывается не более 7 (семи) рабочих дней с даты передачи Продукции Покупателю (Грузополучателю) и подписания Покупателем товарной накладной (ТОРГ-12) или УПД. ↑

Представитель Производителя- российское юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, входящие в группу лиц Производителя по основаниям, указанным в пунктах 1 – 4, 9 части 1 статьи 9 Федерального закона от 26.07.2006 №135–ФЗ «О защите конкуренции»;

- представительство иностранного Производителя;

- юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (в том числе дилер, дистрибьютер), которому Производителем (представительством иностранного Производителя) делегированы полномочия по реализации его Продукции при условии, что Производитель (представительство иностранного Производителя) самостоятельно не осуществляет реализацию указанной Продукции на соответствующем товарном рынке. ↑

Реквизиты открытого (зарезервированного) банковского счета Поставщика, используемого в качестве Отдельного банковского счета, следует включить в раздел Договора, предусматривающий указание адресов и банковских реквизитов Сторон. ↑

Пункт включается, если в перечень поставляемой Продукции входят товары, подлежащие прослеживаемости в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 01.07.2021 г. № 1110 «Об утверждении перечня товаров, подлежащих прослеживаемости» ↑

Пункт включается, если Договор заключается с требованием о привлечении Поставщиком, к исполнению договора, одного или нескольких субпоставщиков из числа субъектов малого и среднего предпринимательства. ↑

Указывается наименование Стороны по Договору и адреса электронной почты уполномоченных лиц Сторон. ↑

Условия рекомендуются как дополнения к арбитражной оговорке при заключении договоров, споры из которых могут быть отнесены к международным. ↑

Если применимо. ↑

Если Договор заключается на поставку Продукции, операции по реализации которого подлежат налогообложению НДС по ставке 0%, или с контрагентом, применяющим систему налогообложения, отличную от общей системы налогообложения, то столбцы «Ставка НДС, %» и «Сумма НДС» таблицы и слова вне таблицы «в том числе НДС - ________ (______________________________) руб. ______ коп.» не заполняются. ↑

Условия открытия банковского счета, а также типовые Параметры Банковского сопровождения, включая разрешенные и запрещенные операции, размещены на сайте Банка в разделе, касающемся банковского сопровождения контрактов. ↑

Пункт 3.9 должен быть исключен в случае принятия Покупателем решения о неприменении параметра «Реестр контрагентов» в составе Параметров Банковского сопровождения. ↑

Текст данного абзаца в части нумерации пунктов должен быть скорректирован в случае неприменения параметра «Реестр контрагентов» в составе Параметров Банковского сопровождения. ↑

Текст данного абзаца должен быть исключен в случае неприменения параметра «Реестр контрагентов» в составе Параметров Банковского сопровождения. ↑

Представитель Производителя- российское юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, входящие в группу лиц Производителя по основаниям, указанным в пунктах 1 – 4, 9 части 1 статьи 9 Федерального закона от 26.07.2006 №135–ФЗ «О защите конкуренции»;

- представительство иностранного Производителя;

- юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (в том числе дилер, дистрибьютер), которому Производителем (представительством иностранного Производителя) делегированы полномочия по реализации его Продукции при условии, что Производитель (представительство иностранного Производителя) самостоятельно не осуществляет реализацию указанной Продукции на соответствующем товарном рынке. ↑

Реквизиты открытого (зарезервированного) банковского счета Поставщика, используемого в качестве Отдельного банковского счета, следует включить в раздел Договора, предусматривающий указание адресов и банковских реквизитов Сторон. ↑

Условия банковского сопровождения Договора применяются в отношении обязательств Поставщика, неисполненных им к моменту заключения Сторонами настоящего Дополнительного соглашения. ↑