Тендер - технические газы №299878778

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• НМЦК.xls
• Ацетилен.docx

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть78  . td, td.with-parent .parent .parent-table td.pre-wrap-white - Посмотреть таблицу с данными Спецификация - Посмотреть таблицу с данными Обязательное указание страны происхождения ТРУ: Нет Проверка минимальной цены Способ определения минимальной цены Расчётная цена Метод расчета Анализ рынка или метод сопоставимых рыночных цен - Посмотреть таблицу с данными

Государственный контракт

на поставку товара

№ __________________ / ___________

- Посмотреть таблицу с данными

федеральное казенное учреждение «Исправительная колония № 2 Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Нижегородской области (далее ФКУ ИК-2 ГУФСИН России по Нижегородской области), выступающее от имени Российской Федерации, в лице ______________, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Заказчик» и_________________, в лице __________________, действующего на основании _____, именуемый в дальнейшем «Поставщик» с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», руководствуясь:

п.4 ч.1 ст.93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд»;

Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042 "Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. N 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. N 1063";

заключили настоящий государственный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

Предмет Контракта

1.1. Поставщик обязуется передать Государственному заказчику, качественную, безопасную продукцию (далее – товар), наименование, количество, цена, адрес и сроки поставки которого, указаны в приложении № 1, а Государственный заказчик обязуется обеспечить приемку и оплату товара согласно условиям Контракт.

1.2. Государственный заказчик является учреждение уголовно – исполнительной системы.

1.3. Поставляемый Товар должен быть новым (который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства) свободным от любых прав третьих лиц, укомплектованным в соответствии с требованиями нормативно-технической документации на него, изготовленным Поставщиком не ранее 2023 года.

1.4. При исполнении Контракта (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ) по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка Товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Контракте.

1.5. Поставка Товара осуществляется Поставщиком с разгрузкой транспортного средства по месту(ам) поставки указанному(ым) в Ведомости поставки (Приложение № 1 к Контракту).

2. Цена Контракта и порядок расчетов

2.1. Цена Контракта составляет рублей ___ копеек, в т.ч. НДС

Оплата по Контракту осуществляется в течение 10-ти рабочих дней с момента подписания Заказчиком акта приемки, в российских рублях за счет средств федерального бюджета.

Цена за единицу Товара указана в Ведомости поставки.

Цена Контракта является твердой, определяется на весь срок исполнения Контракта и не может изменяться в ходе исполнения Контракта, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации. Источник финансирования – Федеральный бюджет.

КБК №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Поставщику, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

2.2. При исполнении Контракта изменение его условий не допускается, за исключением следующих случаев:

- при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий контракта;

- по предложению Государственного заказчика возможно увеличить либо уменьшить предусмотренные контрактом количество товара не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному или уменьшенному количеству товара предусмотренных контрактом количества товара исходя из установленной в контракте цены единицы товара, но не более чем на десять процентов цены контракта. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара.

- изменение в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых государством цен (тарифов) на товары, работы, услуги;

- в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Государственного заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом Государственный заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает согласование новых условий контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и (или) количества товара, объема работы или услуги, предусмотренных контрактом.

2.3.В случае уменьшения ранее доведенных Заказчику лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности исполнения Заказчиком обязательств, вытекающих из Контракта, Стороны должны обеспечить согласование в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок новых условий о цене Контракта и (или) сроках его исполнения и (или) количестве Товара. В этом случае Поставщик вправе потребовать от Заказчика возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного изменением условий Контракта.

2.4. Цена Контракта включает в себя стоимость изготовления Товара, стоимость транспортных расходов на доставку Товара до установленного места поставки, расходы, связанные с оценкой соответствия Товара, стоимость тары, упаковки, маркировки, затаривания, погрузочно-разгрузочных работ, НДС, другие налоги, сборы и платежи, связанные с поставкой Товара, а также иные расходы Поставщика, необходимые для исполнения Контракта.

3. Права и обязанности Сторон

3.1. Государственный заказчик обязан:

3.1.1. Обеспечить приемку товара (включая проведение экспертизы поставленного товара) в соответствии с условиями Контракта.

3.1.2. Осуществлять контроль качества товара, поставляемого по Контракту, на соответствие требованиям законодательства Российской Федерации, нормативных и иных актов Государственного заказчика, условиям Контракта.

3.1.3. Обеспечить оплату товара в соответствии с условиями Контракта.

3.1.4. Взыскивать неустойку (пени, штраф) в соответствии с условиями Контракта за

невыполнение и (или) ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом.

3.1.5. В случае расторжения Контракта (по любым основаниям) оплатить Поставщику стоимость товара, фактически поставленного на момент расторжения Контракта, при условии отсутствия претензий по его качеству, на основании подписанных Поставщиком и Грузополучателем без замечаний Актов приема-передачи товара, выполненных по разработанной Государственным заказчикам форме (приложение №2).

3.1.6. Направить в уполномоченный на осуществление контроля в сфере закупок федеральный орган исполнительной власти сведения о Поставщике для включения их в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполителей) в случае расторжения Контракта по решению суда или в случае одностороннего отказа Государственного заказчика от исполнения Контракта в связи с существенным нарушением Поставщиком условий Контракта.

3.1.7. Выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Контрактом.

3.2. Государственный заказчик вправе:

3.2.1. Осуществлять контроль за исполнением Контракта, в том числе на отдельных этапах его исполнения, без вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Поставщика.

3.2.2. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом.

3.2.3. Требовать от Поставщика своевременного устранения выявленных недостатков и дефектов товара в соответствии с условиями Контракта.

3.2.4. Участвовать в приемке товара по качеству. Определять лиц, непосредственно участвующих в контроле за осуществлением поставки товара Поставщиком и (или) лиц, участвующих в приемке товара.

3.2.5. В случаях и в порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Контрактом, отказаться от исполнения Контракта, а также возмещения ущерба, причиненного Поставщиком неисполнением (ненадлежащим исполнением) условий Контракта.

3.2.6. Осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и Контрактом.

3.3. Поставщик обязан:

3.3.1. В письменной форме известить Государственного заказчика о готовности товара к поставке и о дате поставки товара в порядке, предусмотренном Контрактом.

3.3.2. Обеспечить соответствие товара требованиям законодательства, нормативных и технических документов, актов Государственного заказчика и условиям Контракта.

3.3.3. Передать товар, соответсвующий по качеству и количеству требованиям законодательства Российской Федерации и условиям Контракта, не обремененный правами третьих лиц, не состоящий под арестом и не являющийся предметом спора.

3.3.5. Передать товар в порядке и в сроки, указанные в Контракте.

3.3.6. Передать товар в комплекте с относящейся к нему документацией, перечисленной в пункте 5.3. Контракта.

3.3.7. Обеспечить устранение за свой счет недостатков и дефектов товара в порядке и сроки, предусмотренные условиями Контракта.

3.3.8. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязанностей по Контракту возместить ущерб, причиненный Государственному заказчику неисполненеим (ненадлежащим исполнением) условий Контракта в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и Контрактом.

3.3.9. Своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта.

3.3.10. Выполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и Контрактом.

3.4. Поставщик вправе:

3.4.1. Требовать оплату надлежащим образом поставленного и принятого Грузополучателем товара в соответствии с условиями Контракта.

3.4.2. Требовать уплату неустойки (штрафов, пеней) согласно условиям Контракта.

3.4.3. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

Казначейское сопровождение

4.1. Не установлено.

Расчет и обоснование НМЦК

Начальная максимальная цена Контракта определена методом сопоставимых рыночных цен (анализ рынка).

Сроки и порядок поставки товара

6.1. Поставщик своими силами и за свой счет передает товар Государственному Заказчику путем доставки и отгрузки в ассортименте, по качеству, цене, в количестве, сроки и по адресам, предусмотренным Ведомостью поставки (приложение №1) и иными условиями Контракта.

6.2. Не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до даты передачи (поставки) товара Поставщик уведомляет Государственного заказчика о готовности товара к поставке и о дате поставки товара.

6.3. Вместе с товаром поставщик передает Государственному заказчику документы в составе, определенном в настоящем пункте.

Состав документов:

-Акт сдачи-приемки Товара в (двух) экземплярах (по 1 (одному) экземпляру для каждой из Сторон), подписанный со стороны Поставщика;

- копии товарных накладных в 2 (двух) экземплярах по форме N ТОРГ-12, заверенные печатью Поставщика (при наличии печати);

- счета-фактуры в 2 (двух) экземплярах.

- Документы о качестве:

сертификат или декларация соответствия.

6.4. Государственный заказчик в течение 5 рабочих дней) со дня получения документов, перечисленных в настоящем пункте, производит приемку товара, подписывает и направляет Поставщику Акт сдачи-приемки Товара (Приложение № 2) или направляет мотивированный отказ.

После устранения недостатков, послуживших основанием для направления мотивированного отказа, Поставщик повторно направляет Государственному заказчику документы, определенные в настоящем пункте. Государственный заказчик рассматривает указанные документы и подписывает со своей стороны Акт сдачи-приемки Товара в порядке и сроки, предусмотренные настоящим пунктом.

Подписание со стороны Государственного заказчика Акта сдачи-приемки Товара подтверждает исполнение обязательств Поставщика, предусмотренных настоящим Контрактом.

6.5. Право собственности на Товар, риск утраты, случайной гибели или повреждения Товара переходят от Поставщика к Заказчику с момента подписания Сторонами товарной накладной по форме N ТОРГ-12.

6.6. Поставщик обязан одновременно с передачей Товара передать Государственному Заказчику относящиеся к нему документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации, производителем Товара и настоящим Контрактом.

6.7. Сдача и приемка Товара осуществляются уполномоченными представителями Сторон.

7. Качество и безопасность товара, порядок и срок приемки товара,

порядок и срок оформления результатов приемки.

7.1. Качество поставляемого товара должно соответствовать действующим в Российской Федерации требованиям к такому товару, в том числе требованиям безопасности, требованиям нормативных и иных актов Государственного заказчика и условиям Контракта.

7.2. Поставщик гарантирует соответствие товара действующему законодательству на данный вид товара.

7.3. Поставщик гарантирует качество поставленного Товара в период действия срока хранения на Товар в соответствии с разделом 8 Контракта.

7.4. Приемка товара проводится комиссией Государственного заказчика в количестве не менее пяти человек.

Заказчик обеспечивает приемку товара, в соответствии с Инструкцией о порядке приемки продукции производственно – технического назначения и товаров народного потребления по количеству (утв. Постановлением Госарбитража СССР от 15.06.1965 N П-6), Инструкцией о порядке приемки продукции производственно – технического назначения и товаров народного потребления по качеству (утв. Постановлением Госарбитража СССР от 25.04.1966 N П-7).

Комиссия организует проведение приемки товаров, осуществляет проверку соответствия товара, сведениям, указанным в транспортных и сопроводительных документах, условиям государственного контракта и требованиям действующего законодательства, одновременно проводится проверка комплектности товара, а также соответствие тары, упаковки, маркировки.

При необходимости запрашивает от Поставщика недостающие документы и материалы, а также получает разъяснения по представленным документам и материалам.

7.5.По факту приемки товара, Государственный заказчик и Поставщик подписывают акт приема-передачи товара (приложение № 2) и товарную накладную в 2 экземплярах по одному для Государственного заказчика и Поставщика.

7.6. На актах приема-передачи товара (приложение № 2) и товарных накладных ставится гербовая печать.

7.7. При выявлении несоответствий или недостатков товара в целом или отдельной партии, в том числе несоответствие количественным, качественным характеристикам товара, а также несоответствия комплектации принимаемого товара сопроводительным документам поставщика комиссией составляется Акт приемки (ф.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть), который подписывается комиссией, Поставщиком и утверждается начальником Государственного Заказчика или его заместителем.

7.8.Товар поставляется Государственному Заказчику в соответствии с условиями настоящего Контракта (приложение № 1). Количество Товара определяется на основании настоящего Контракта. Поставка Товара осуществляется Поставщиком по адресу указанному в приложении №1.

7.9. В день доставки Товара по адресу поставки Товара, указанному в соответствии с условиями настоящего Контракта, указанному в соответствии с условиями настоящего Контракта, Поставщик обязан передать Государственному Заказчику подписанные со своей стороны товарную накладную по форме N ТОРГ-12 в 2 (двух).

Вместе с товарной накладной по форме N ТОРГ-12 Поставщик предоставляет счет-фактуру в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации.

В день доставки Товара Государственный Заказчик осуществляет приемку Товара по количеству упаковок Товара, комплекту, явным видимым повреждениям упаковки и качеству Товара.

7.10. Для проверки поставленного Товара в части соответствия Товара условиям настоящего Контракта Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза поставленного Товара может проводиться Заказчиком своими силами, или к ее проведению могут привлекаться независимые эксперты (экспертные организации) на основании контрактов, заключенных в соответствии с Законом N 44-ФЗ. Если экспертиза проведена силами Заказчика, то Акт о приемке имеет силу экспертного заключения. При привлечении к проведению экспертизы экспертов (экспертных организаций) оформляется заключение эксперта (экспертной организации).

7.11. Одновременно с приемкой Товара по количеству производится также проверка соответствия и целостности тары, упаковки, наличия маркировки на упаковке и таре, на поставляемом Товаре, в том числе предусмотренной требованиями Контракта и нормативно-технической документации, наличия сопроводительных документов на поставляемый Товар, предусмотренных Контрактом.

7.12. Заказчик вправе для проведения экспертизы Товара осуществлять выборочную проверку качества и безопасности Товара каждого наименования Товара для подтверждения его соответствия условиям настоящего Контракта в момент передачи Товара.

Выборочная проверка качества и безопасности Товара осуществляется в течение сроков, установленных настоящим Контрактом для приемки Товара. При этом Заказчик вправе предъявлять Поставщику претензии в отношении всего Товара или части Товара, если при приемке всей партии Товара на складе Заказчика будут установлены недостатки Товара, не выявленные в ходе выборочной приемки.

Товар на период проведения экспертизы находится у Государственного Заказчика на ответственном хранении.

По результатам проведенной экспертизы Товара, в том числе выборочной проверки качества и безопасности Товара, Заказчик составляет заключение об отсутствии или наличии нарушений условий настоящего Контракта, а также об отсутствии или наличии нарушений в части качества и безопасности Товара.

В случае если по результатам такой экспертизы установлены нарушения условий настоящего Контракта, за исключением условий, касающихся качества и безопасности Товара, не препятствующие приемке поставленного Товара, в заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.

Государственный заказчик вправе не отказывать в приемке поставленного Товара в случае выявления несоответствия этого Товара условиям настоящего Контракта, за исключением условий, касающихся качества и безопасности Товара, если выявленное несоответствие не препятствует приемке Товара и устранено Поставщиком.

В случае повторного выявления по результатам экспертизы, предусмотренной настоящим пунктом, нарушений условий настоящего Контракта Государственный заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Контракта по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации.

Гарантии качества товара.

8.1. Товар является новым, не бывшим в употреблении, в том числе не прошедший восстановление потребительских свойств, свободным от любых прав третьих лиц, ранее не использованным, укомплектованным в соответствии с требованиями нормативно-технической документацией на него.

8.2. Поставщик гарантирует:

8.2.1. Товар, поставленный по данному Контракту, не будет иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием, при штатном использовании Товара в соответствии с условиями Контракта.

8.2.2. Надлежащее качество материалов, используемых для изготовления Товара, его составных частей и комплектующих, качество его изготовления и сборки.

8.2.3. Полное соответствие поставляемого Товара условиям Контракта.

8.3. Гарантийный срок эксплуатации устанавливается в соответствии с нормативно-технической документацией.

Гарантийный срок начинает исчисляться со дня подписания соответствующего Акта о приемке.

8.4. При обнаружении в пределах гарантийного срока эксплуатации неисправностей или дефектов Товара, такой Товар подлежит возврату Поставщику для замены на новый или доведения Поставщиком до соответствия требованиям, установленным Контрактом, в том числе до надлежащего качества, за его счет в срок, не превышающий 30 (тридцать) рабочих дней с момента получения письменного уведомления от Заказчика (либо в иной, согласованный сторонами срок). Все расходы, связанные с возвратом (заменой на новый) или доведением Товара до соответствия требованиям, установленным Контрактом, в том числе до надлежащего качества, оплачиваются Поставщиком. В случае возврата (замены) или доведения неисправного или дефектного Товара до соответствия требованиям, установленным Контрактом, в том числе до надлежащего качества, гарантийный срок на данный Товар соответственно продлевается на срок такого возврата (замены) или доведения Товара до соответствия требованиям, установленным Контрактом, в том числе до надлежащего качества.

8.5. Поставщик гарантирует патентную чистоту поставляемого Товара (в том числе путём заключения лицензионных договоров) и самостоятельно несет ответственность в случае нарушения по его вине исключительных прав авторов и (или) иных правообладателей объектов интеллектуальной собственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9. Ответственность Сторон

9.1 Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

9.2. В случае неисполнения Исполнителем условий Контракта Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о расторжении настоящего Контракта.

9.3. В случае полного (частичного) неисполнения условий настоящего Контракта одной из Сторон эта Сторона обязана возместить другой Стороне причиненные убытки в части непокрытой неустойкой.

9.4. Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063» (далее – Правила) в соответствии с пунктами▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьПравил, за исключением случая, предусмотренного пунктом 13 Правил, в том числе рассчитывается как процент цены Контракта, или в случае, если Контрактом предусмотрены этапы исполнения Контракта, как процент этапа исполнения Контракта (далее - цена Контракта (этапа)).

9.5 В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем (подрядчиком, поставщиком) обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных Исполнителем (подрядчиком, поставщиком), за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

9.6. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Исполнитель (подрядчик, поставщик) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

9.7. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом.

9.8. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, предусмотренных Контрактом.

9.9. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке (за исключением случаев, предусмотренных пунктами▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьПравил): в размере _______ рублей, что составляет 10 процентов цены Контракта (этапа).

9.10. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в Контракте таких обязательств) в следующем порядке: 1000 рублей.

9.11. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке: 1000 рублей.

9.12. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

9.13. В случае если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафа, чем порядок, предусмотренный Правилами, размер такого штрафа и порядок его начисления устанавливается Контрактом в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9.14. Убытки Заказчика, вызванные неисполнением или ненадлежащим исполнением Поставщиком своих обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, подлежат оплате в полной сумме сверх неустойки (пени, штрафа).

9.15. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от выполнения обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом.

9.17. Стороны освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажут, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

9.18. Оплата настоящего Контракта может быть осуществлена путем выплаты Поставщику суммы, уменьшенной на сумму неустойки (пеней, штрафов) в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств перед Заказчиком по настоящему Контракту в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Нижегородской области.

9.19. Ответственность Сторон, прямо не урегулированная положениями настоящего Контракта, определяется в соответствии с положениями действующего законодательства РФ.

9.20. В соответствии с действующим законодательством РФ и Нижегородской области, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем своих обязательств по настоящему Контракту, исполнение обязательства Исполнителя по перечислению неустойки (штрафа, пеней) в доход бюджета Нижегородской области возложено на Заказчика.

9.21. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик вправе произвести оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени). При этом в Акте оказанных услуг указывается: сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями Контракта; размер неустойки (штрафа, пени), подлежащий взысканию; итоговая сумма, подлежащая оплате Поставщику по Контракту.

9.22. Реквизиты для оплаты пени, штрафов, неустойки: ФКУ ИК-2 ГУФСИН России по Нижегородской области; ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4 , КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть БИК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, л/с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть60, р/с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьВолго-Вятское ГУ Банка России//УФК по Нижегородской области г. Нижнего Новгорода , к/с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, КБК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

10. Форс-мажорные обстоятельства

10.1.Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Контракту, если такое неисполнение является следствием обстоятельств непреодолимой силы, включая землетрясение, наводнение, пожар, тайфун, ураган и другие стихийные бедствия, военные действия, массовые заболевания и действия органов государственной власти и управления, влияющие на возможность исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту.

Указанные события должны носить чрезвычайный, непредвиденный и непредотвратимый характер, возникнуть после заключения Контракта и не зависеть от воли Сторон.

10.2. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы Сторона должна без промедления, но не позднее 3 дней, известить о них другую Сторону в любой форме, предпочтительно – в письменной. В извещении должны быть сообщены данные о характере обстоятельств, а также по возможности оценка их влияния на возможность исполнения обязательств по Контракту и срок исполнения обязательств.

10.3. По прекращении указанных обстоятельств Сторона должна без промедления, но не позднее 3 дней, известить об этом другую Сторону в письменной форме. В извещении должен быть указан срок, в который предполагается исполнить обязательства по Контракту. Если Сторона не направит или несвоевременно направит извещение, она лищается права ссылаться на такие обстоятельства, а тауже должна возместить другой Стороне убытки, причиненные неизвещением или несвоевременным извещением.

10.4. Сторона должна в течение 10 дней с момента прекращения форс-мажорных обстоятельств передать другой Стороне сертификат торгово-промышленной палаты
или иного компетентного органа или организации о наличии и продолжительности
форс-мажорных обстоятельств.

10.5. Если форс-мажорные обстоятельства и их последствия продолжают действовать более 1 (одного) месяца, Стороны в возможно короткий срок проведут переговоры с целью выявления приемлемых для обеих Сторон альтернативных способов исполнения Контракта и достижения соответствующей договоренности.

11. Изменение, расторжение Контракта

11.1. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Гражданским кодексом Российской Федерации.

11.2. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:

а) при снижении цены Контракта без изменения, предусмотренного Контрактом количества товара, качества поставляемого товара и иных условий Контракта;

б) если по предложению Государственного заказчика увеличивается предусмотренное Контрактом количество товара не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренное Контрактом количество поставляемого товара не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом количества товара стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы товара. Цена единицы дополнительно поставляемого товара при уменьшении предусмотренного Контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены Контракта на предусмотренное в Контракте количество такого товара.

в) в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Государственного заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом Государственный заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта и (или) количества товара, предусмотренных Контрактом. Сокращение количества товара при уменьшении цены Контракта в данном случае осуществляется в соответствии с методикой сокращения количества товаров, объемов работ или услуг при уменьшении цены Контракта, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 № 1090. Принятие Государственным заказчиком решения об изменении Контракта в связи с уменьшением лимитов бюджетных обязательств осуществляется исходя из соразмерности изменения цены Контракта и количества товара.

11.3. Все изменения к Контракту действительны, если они оформлены в виде дополнительного соглашения к Контракту и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон. Все соглашения являются неотъемлемой частью Контракта.

11.4. Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством и условиями Контракта.

11.5. Государственный заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством в случае:

поставки товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Государственного заказчика срок;

неоднократного нарушения сроков поставки товар;

в случае нарушения сроков поставки в 1 и 2 этапе.

11.6. Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, а именно в случае:

неоднократного нарушения Государственным заказчиком сроков оплаты товара.

11.7. В случае расторжения Контракта по любым основаниям Государственный заказчик обязан оплатить Поставщику стоимость товара надлежащего качества и соответствующего требованиям Государственного заказчика, фактически поставленного на момент расторжения Контракта.

11.8. Если в результате издания акта органа государственной власти Российской Федерации исполнение Государственным заказчиком своих обязательств по Контракту становится невозможным полностью или частично, обязательство прекращается полностью или в соответствующей части.

12. Антикоррупционная оговорка

12.1. При исполнении своих обязательств по Контракту Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств, иных ценностей, безвозмездное выполнение в их адрес (адрес их близких) работ (услуг), прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения Сторон, их аффилированных лиц, работников или посредников с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или с иной неправомерной целью.

12.2. При исполнении своих обязательств по Контракту Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, наказуемые в соответствии с главой 30 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также действия, нарушающие требования международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

12.3. В случае появления у Стороны информации, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела Контракта, соответствующая Сторона обязуется незамедлительно уведомить другую Сторону в письменной форме, по возможности также иными способами связи для ускорения принятия соответствующих мер. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела Контракта контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками.

О результатах рассмотрения уведомления Сторона должна сообщить Стороне, направившей уведомление, не позднее 10 (десяти) рабочих дней в письменной форме

13. Порядок разрешения споров

13.1. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении Контракта, решаются Сторонами путем переговоров. При невозможности достижения соглашения Сторон споры и разногласия, возникающие при исполнении Контракта, подлежат разрешению в Арбитражном суде Нижегородской области.

13.2. Досудебный порядок урегулирования споров, предусматривающий направление претензии контрагенту, является обязательным.

Заинтересованная Сторона направляет претензию в письменной форме, подписанную уполномоченным лицом. Стороны определили, что претензии направляются:

Поставщику по электронной почте

Заказчику по электронной почте: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

Днем получения претензии стороны определили день ее отправления заинтересованной Стороной.

К претензии должны быть приложены копии документов, обосновывающих предъявленные заинтересованной Стороной требования (в случае их отсутствия у другой Стороны), и копии документов подтверждающих полномочия лица, подписавшего претензию.

Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть полученную претензию и о результатах уведомить в письменной форме заинтересованную Сторону в течении 3 (трех) рабочих дней со дня получении претензии.

14. Прочие условия

14.1. В случае изменения юридических адресов, банковских и отгрузочных реквизитов Сторона обязана сообщить об этом другой Стороне в течение 1 (одного) рабочего дня в письменной форме.

14.2. При исполнении Контракта не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, когда новый Поставщик является правопреемником Поставщика по такому Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. В случае перемены Государственного заказчика по Контракту его права и обязанности по такому Контракту переходят к новому Государственному заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

14.3. Во всем остальном, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

14.4. Приложения к Контракту, являющиеся его неотъемлемой частью:

Приложение № 1 – ведомость поставки;

Приложение № 2 – форма акта приемки товаров

Приложение № 3 - НМЦК

15. Срок действия Контракта

15.1. Контракт, вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до «25» декабря 2025 г., а в части осуществления оплаты и гарантийных обязательств – до их полного исполнения.

16. Адреса, банковские и отгрузочные реквизиты Сторон

на момент подписания Контракта

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1 к Контракту
от «__»_______ 20__ г.
№ _______

Ведомость поставки

- Посмотреть таблицу с данными

Адрес поставки: ФКУ ИК- 2 ГУФСИН России по Нижегородской области▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Н. Новгород Автозаводский район, ул. Коломенская 20.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2

к Государственному контракту

№_______от _______________ 202_

- Посмотреть таблицу с данными

ФОРМА АКТА ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ

г. _______________ « » ____________________ 20___ г.

(дата составления акта)

Мы, нижеподписавшиеся, представитель Поставщика, в лице (должность, Ф.И.О. представителя) , с одной стороны и приемочная комиссия Заказчика в составе __ человек в лице: ___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________,

, с другой стороны, составили настоящий Акт о нижеследующем:

В соответствии с условиями государственного контракта от _______20___ г. № ___, Поставщик поставил, а Заказчик принял и оприходовал товар, указанный в нижеприведенной таблице:

- Посмотреть таблицу с данными

Итого: сумма числом (прописью)

Сопроводительные документы:

товарная накладная от ______ № _______;

счет-фактура от _______ № _______;

счет от ______ № _______;

документы, удостоверяющие качество товара (удостоверение, сертификат и т.д.) от ______ № _______;

документ о соответствии товара обязательным требованиям Заказчика;

_________________________________________;

__________________________________________ (др. документы в соответствии с условиями контракта).

Настоящий Акт составлен и подписан Поставщиком и Заказчиком в двух подлинных экземплярах: 1-й экземпляр – Заказчику, 2-й экземпляр – Поставщику.

- Посмотреть таблицу с данными