Тендер - Станция дозирования химии в бассейне (с установкой) №292934532

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• Контракт.docx

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть32 Извещение

Извещение - Посмотреть таблицу с даннымиИнформация о организаторе - Посмотреть таблицу с даннымиЦифровая спецификация - Посмотреть таблицу с даннымиИнформация о запросе доставки - Посмотреть таблицу с данными Другие документы - Посмотреть таблицу с даннымиДокументы истории - Посмотреть таблицу с даннымиПроект договора поставки:- строительных материалов представлен в приложении №1 Регламента работы биржевой площадки.
- продуктов питания представлен в приложении №2 Регламента работы биржевой площадки.

Договор поставки № ____

г. ___________ от «___»___________ 2025 г.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия №33» Авиастроительного района г.Казани именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Гизатуллина Фаяза Ильдаровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ___________________, действующего на основании ____________________, с другой Стороны, в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», в соответствии с ст. 93 ч.1 п.5 «Осуществление закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) Федерального закона от 05 апреля 2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

ИКЗ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4

и по итогам запроса доставки в электронной форме на ЭТП bp.zakazrf.ru (протокол №_______________ от __.___.2025г.), заключили настоящий контракт о нижеследующем:

Предмет договора

1.1. Поставщик обязуется поставлять Автоматическая станция дозирования и контроля Etatron Pool Guard 3 PH/CL Panel (SCL), 0-2 ppm арт. QPA6Q10327ER (далее – товар, продукция) для Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия №33» Авиастроительного района г.Казани (далее – «Получатель»), в соответствии со спецификацией, являющейся неотъемлемой частью настоящего договора.

1.2. Поставляемая продукция и оказываемые услуги должны соответствовать требованиям межгосударственных, государственных и отраслевых стандартов, требованиям соответствующих органов исполнительной власти РФ, регулирующих деятельность, связанную с поставкой и оказанием такой продукции и услуг.

1.3. В стоимость входит доставка товара, демонтаж старой, монтаж новой и пуско-наладка товара по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г.Казань, ул. Симонова, д.17

2. Качество и комплектность товара

2.1. Поставщик гарантирует, что качество поставляемого товара соответствует требованиям стандартов и условий, установленных в РФ для данного вида товара, а также иным требованиям, предъявляемым к указанным товарам для реализации их в оптовой и розничной торговле на территории РФ. Поставку осуществлять на основании ГОСТ и ФЗ №52 от 30.05.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

2.2. На весь объем товара Поставщик предоставляет Получателю сертификаты соответствия и удостоверения качества на каждую партию товара. Указанные документы Поставщик передает Получателю одновременно с передачей Товара. Продукция должна соответствовать гигиеническим нормативам безопасности и пищевой ценности, установленным санитарно-эпидемиологическим правами и нормативами СанПиН 2.3.2.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьи СанПиН 2.3.2.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

2.3. Приемка закупаемого товара осуществляется Получателем в соответствии:

- с «Инструкцией о порядке приемки продукции производственно - технического назначения и товаров народного потребления по количеству», утвержденной Постановлением Госарбитража СССР от 15.06.1965 № П-6 и

- с «Инструкцией о порядке приемки продукции производственно - технического назначения и товаров народного потребления по качеству», утвержденной Постановлением Госарбитража СССР от 25.04.1966 № П-7.

3. Сроки и порядок поставки

3.1. Поставка товара осуществляется на склад Получателя в соответствии со спецификацией.

3.2. Каждая партия товара должна полностью соответствовать Спецификации Получателя по количеству товара, его ассортименту.

3.3. Доставка товара производится силами и за счет средств Поставщика.

3.4. Риск случайной гибели или порчи продукции переходят от Поставщика к Получателю с момента приемки товара Получателем и подписания Сторонами накладных.

3.5 Срок действия договора: с «____» _________ 20__ г. по « 31 » декабря 2025г.

Цена и порядок расчетов

Общая сумма договора составляет – __________ (__________) рублей _______ копеек, включая налог на добавленную стоимость (__ процентов): __________ (__________) рублей _______ копеек (если НДС не облагается, указать основание).

4.2. Оплата товара Получателем производится по мере поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика, соответствующего условиям настоящего договора, спецификации и по заявке Получателя.

4.3. Расчеты между сторонами осуществляются в рублях путем перечисления денежных средств с расчетного счета Получателя на расчетный счет Поставщика.

4.4. Источник финансирования: внебюджетные средства

Ответственность сторон

5.1. Любая из сторон настоящего договора, не исполнившая обязательства по договору или исполнившая их ненадлежащим образом, несет ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

5.2. Поставщик несет ответственность за качество товара. Получатель вправе отказаться от оплаты товара ненадлежащего качества, а если такие товары оплачены, потребовать возврата уплаченных сумм.

5.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение п. 3.1. настоящего договора Поставщик обязан уплатить Получателю неустойку в размере 0,1% от стоимости не поставленных товаров за каждый день просрочки. Получатель вправе, уведомив Поставщика, отказаться от принятия товара, поставка которого просрочена на 15 (пятнадцать) рабочих дней.

5.4. В случае, просрочки исполнения Получателем обязательств, предусмотренных настоящим договором, Поставщик вправе требовать уплату пени в размере одной трехсотой действующей на день уплаты ставки рефинансирования Центрального банка РФ. Получатель освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обстоятельства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

Прочие условия

6.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора или в связи с ним, разрешаются путем переговоров, а при не достижении согласия – в Арбитражном суде Республики Татарстан.

6.2. Ни одна из сторон настоящего договора не несет ответственность перед другой стороной за невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по договору вследствие форс-мажорных обстоятельств, которые стороны не могли предвидеть при заключении договора.

6.3. Договор вступает в силу и становится обязательным для сторон после подписания его сторонами и с момента внесения его в соответствующий реестр сводных извещений о закупках, а так же в сводный Реестр Государственных и Муниципальных договоров, принятия его на учет в территориальном органе Департамента Казначейства Министерства финансов РТ.

6.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

6.5. Договор составлен в трех экземплярах, по одному экземпляру для каждой из сторон и для территориального органа Департамента Казначейства МФ РТ, имеющих одинаковую юридическую силу.

7. Адреса и банковские реквизиты сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1

к договору №

от «___»________________20__г.

Спецификация на поставку

- Посмотреть таблицу с данными

Шт.

1

500000

500000

Итого:

Шт.

1

200000

200000

Подписи сторон:

Поставщик: Заказчик:

______________ / _________________/ ________________/Ф.И.Гизатуллин/

М.П. М.П.Приложение №2

к договору поставки №___

от «____» _______________20__г.

График поставки

с «___» ________ 20__ г. по «31» марта 2025 г.

- Посмотреть таблицу с данными

Подписи сторон:

Поставщик: Заказчик: ______________/ __________________ / _______________/ Ф.И.Гизатуллин/

М.П. М.П.