Тендер - Средство моющее для стекол и зеркал Форма выпуска Спрей Наличие антибактериального компонента Да Наличие антистатического компонента Да №269991185

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• РНМЦ.xlsx.zip
• проект договора ср для стекол.doc.zip

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть85 Извещение о закупке, осуществляемой в соответствии с частью 12 статьи 93 Закона № 44-ФЗ от 03.04.2024 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Печатная форма . # . tr td:last-of .font7 { 7.75px; } { 8px; } .font6 { 6px; } { 9px; } { 10px; } . .customer-qty .customer-qty-table th:nth-child(1), .customer-qty-table td:nth-child(1) { width: 100px; min-width: 100px; max-width: 100px; } .customer-qty-table tr td, .customer-qty-table tr .customer-qty-table .customer-qty-table tr:last .customer-qty-table tr th:last-child, .customer-qty-table tr td:last

Извещение о проведении закупки в соответствии с ч. 12 ст. 93 Закона № 44-ФЗ

для закупки №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть000133

- Посмотреть таблицу с данными

Этапы исполнения контракта

Контракт не разделен на этапы исполнения контракта

Финансирование за счет внебюджетных средств

- Посмотреть таблицу с данными

- Посмотреть таблицу с данными

Идентификационный код закупки

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Место поставки товара

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьМуниципальные образования Тюменской области / Муниципальные районы и городские округа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры / Пыть-Ях / Населенные пункты, входящие в состав городского округа Пыть-Ях / г Пыть-Ях,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, ХМАО-Югра. г.Пыть-Ях, 8 мкр-н «Горка» ул.Православная 10, БУ «Пыть-Яхская окружная клиническая больница», склад

Срок поставки товара (календарных дней)

30

Предусмотрена возможность одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии со ст. 95 Закона № 44-ФЗ Да

Объект закупки

- Посмотреть таблицу с данными

Итого: 0.00 Российский рубль

Преимущества и требования к участникам

Преимущества

Не установлены

Требования к участникам

1 Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

2 Требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

Ограничения

Не установлены

Обеспечение заявки

Обеспечение заявок не требуется

Обеспечение исполнения контракта

Обеспечение исполнения контракта не требуется

Обеспечение гарантийных обязательств

Обеспечение гарантийных обязательств не требуется

Дополнительная информация

Информация отсутствует

Информация о банковском и (или) казначейском сопровождении контракта

Банковское или казначейское сопровождение контракта не требуется

Перечень прикрепленных документов

Обоснование цены контракта

1

Проект контракта

1

Дополнительная информация и документы

Документы не прикреплены РНМЦ.xlsx - Посмотреть таблицу с даннымиРНМЦ.xlsx.pdf

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

на поставку средство моющее для стекол и зеркал

Метод сопоставимых рыночных цен (анализ рынка) в соответствии со статьей 22 Федерального закона

от 05.04.2013 № 44-ФЗ

Используемый метод обоснования НМЦК

Расчет НМЦК:

№

п/п

1

Един

Цена за единицу, руб.

Наименование, основные характеристики ица Количеств

Средняя цена за

объекта закупки

измер

о

единицу, руб.

Источник

Источник

Источник

ения

информации 1 информации 2 информации 3

Средство моющее для стекол и зеркал

шт

327

90,00

85,00

95,00

Начальная (максимальная) цена контракта

90,00

НМЦ, руб.

29 430,00

29 430,00

Срок действия цен

31.12.2024

31.12.2024

31.12.2024

Характеристики товара соответствуют характеристикам, указанным в описании объекта закупки (техническом задании).

В цену входят следующие затраты: все расходы Поставщика, необходимые для осуществления им своих обязательств по договору в полном объеме и надлежащего качества,

все подлежащие к уплате налоги, сборы и другие обязательные платежи, расходы на товар, упаковку, маркировку, страхование, сертификацию, транспортные расходы по

доставке товара до места назначения, стоимость погрузочно-разгрузочных работ и другие.

* Номер источника

информации,

указанный в таблице

Реквизиты документов, на основании которых выполнен

расчет (номер, дата)

1.

Коммерческое предложение № б/н от 27.03.2024 г.

2.

Коммерческое предложение № 27М24-1/01 от 27.03.2024 г.

3.

Коммерческое предложение № 97 от 27.03.2024 г.

Дата подготовки обоснования НМЦК: 27.03.2024 г.

Ф.И.О. исполнителя Диденко О.В.

Контактный телефон 8(3▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

* Указывается порядковый номер источника информации (не менее трех)

проект договора ср для стекол.doc Проект контракта на поставку товаров

договор № ____

на поставку средства для стекол

(идентификационный код закупки▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть)

Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Пыть-Яхская окружная клиническая больница», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача Аксёнова Александра Вениаминовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и___, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ___, действующего на основании ___, вместе именуемые «Стороны», в соответствии с законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок, и на основании решения комиссии (протокол подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) от __.__.2024г. № ___) заключили настоящий договор, именуемый в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Поставщик обязуется поставить и передатьсредство для стекол, в количестве, ассортименте и качества согласно Спецификации (Приложение № 1) (далее - товар), в срок согласно разделу 4 Договора, а Заказчик обязуется принять товар и обеспечить его оплату.

1.2. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с требованиями Договора, а также в соответствии с техническими регламентами, стандартами, санитарно-эпидемиологическими правилами и иными нормативами, являющимися обязательными в отношении данного вида товара в соответствии с законодательными и подзаконными актами, действующими на территории Российской Федерации на дату поставки и приемки товара (каждой партии товара).

1.3. Товар должен обеспечивать предусмотренную производителем функциональность. Товар должен быть пригоден для целей, указанных в Договоре (в случае наличия такого указания), а также для целей, для которых товары такого рода обычно используются.

1.4. Поставщик гарантирует Заказчику, что товар, поставляемый в рамках Договора, является новым (товаром, который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств), ранее не использованным, свободен от любых притязаний третьих лиц, не находится под запретом (арестом), в залоге.

1.5. Товар поставляется в упаковке, пригодной для данного вида товара, обеспечивающей сохранность товара при транспортировке, погрузочно-разгрузочных работах и хранении. Упаковка товара возврату Поставщику не подлежит, за исключением случаев, когда по завершении приемки товара упаковка не требуется Заказчику и подлежит уборке и вывозу Поставщиком (п. 5.5 Договора).

1.6. Маркировка упаковки и (или) товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, а также иную информацию, предусмотренную для маркировки данного вида товара законодательными и подзаконными актами, действующими на территории Российской Федерации на дату поставки и приемки товара (каждой партии товара).

1.7. Место поставки товара:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Российская Федерация, ХМАО-Югра, г. Пыть-Ях, 8 микрорайон «Горка», ул. Православная, д. 10, склад заказчика (далее – «место поставки»).

2. Цена Договора и порядок расчетов

2.1. Цена Договора является твердой, не может изменяться в ходе заключения и исполнения Договора, за исключением случаев, установленных Договором и (или) предусмотренных законодательством Российской Федерации.

2.2. Общая цена Договора составляет_____ (_____) рублей ___ копеек,НДС ____.Сумма, подлежащая уплате Поставщику, уменьшается, на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

Стоимость единицы товара указана в Спецификациях (Приложение № 1).

Источник финансирования: за счет средств бюджетных учрежденийна 2024 год.

2.3. Цена договора может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных договором количества, качества поставляемого Товара и иных условий исполнения договора.

2.4. Цена договора может быть изменена по соглашению Сторон, если по предложению Заказчика увеличивается предусмотренное договором количество поставляемого Товара не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренное договором количество поставляемого Товара не более чем на десять процентов. При этом изменение цены договора осуществляется пропорционально дополнительному количеству Товара исходя из установленной в договоре цены единицы Товара, но не более чем на десять процентов цены договора. При уменьшении предусмотренного договором количества Товара Стороны договора обязаны уменьшить цену договора, исходя из цены единицы Товара. Цена единицы дополнительно поставляемого Товара или цены единицы Товара при уменьшении предусмотренного договором количества поставляемого Товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены договора на предусмотренное в договоре количество такого Товара.

2.5. Цена может быть изменена в случаях, предусмотренныхпунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом Заказчик в ходе исполнения договора обеспечивает согласование новых условий договора, в том числе цены и (или) сроков исполнения договора и (или) количества Товара, предусмотренных договором.

2.6. В общую цену Договора включены все расходы Поставщика, необходимые для осуществления им своих обязательств по Договору в полном объеме и надлежащего качества, все подлежащие к уплате налоги, сборы и другие обязательные платежи, расходы на товар, упаковку, маркировку, страхование, сертификацию, транспортные расходы по доставке товара до места назначения, стоимость погрузочно-разгрузочных работ и другие.

2.7. Оплата по Договору производится в следующем порядке:

2.7.1. Оплата производится в безналичном порядке путем перечисления Заказчиком денежных средств на указанный в Договоре расчетный счет Поставщика.

2.7.2. Оплата производится в рублях Российской Федерации.

2.7.3. Заказчик оплачивает фактически поставленную Поставщиком партию Товара в соответствии с договором путем перечисления соответствующей суммы на банковский счет Поставщика в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания структурированного документа о приёмке, подписанного Сторонами и предоставления Поставщиком документов, предусмотренных пунктом 5.1. Договора, а также документов на оплату: счета и (или) счета-фактуры, в соответствующем финансовом году в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных до получателя средств бюджета автономного округа на указанный финансовый год и не позднее чем за два рабочих дня до окончания этого финансового года либо в очередном финансовом году в пределах лимитов бюджетных обязательств на соответствующий финансовый год.

2.7.4. В случае начисления Заказчиком Поставщику неустойки (штрафа, пени) и (или) предъявления требования о возмещении убытков, Заказчик имеет право в одностороннем порядке удержать сумму в размере неоплаченной неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков, подлежащей взысканию с общей суммы (или с суммы, подлежащей к оплате за часть поставленного товара), подлежащей оплате Заказчиком по Контракту. При этом письменное заявление о согласии Поставщика об удержании Заказчиком суммы в размере неоплаченной неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков, подлежащей взысканию с общей суммы, подлежащей уплате за поставленный товар (или с суммы, подлежащей к оплате за часть поставленного товара), от Поставщика не требуется. Исполнение обязательства Поставщика по перечислению неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков в доход бюджета возлагается на Заказчика.

3. Права и обязанности сторон

3.1. Заказчик имеет право:

3.1.1. Досрочно принять и оплатить товар (часть товара).

3.1.2. По согласованию с Поставщиком изменить количество поставляемых товаров в соответствии с пунктом 2.4. Договора.

3.1.3. Привлекать экспертов, экспертные организации для проверки соответствия качества поставляемого товара требованиям, установленным Договором.

3.1.4. Требовать возмещения неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков, причиненных по вине Поставщика.

3.1.5. Направить Товар на экспертизу, в том числе лабораторные испытания с целью проверки его качества. В случае, если будет установлено ненадлежащее качество Товара, все расходы на проведение вышеуказанных мероприятий возлагаются на Поставщика.

3.1.6. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, в порядке и сроки установленные Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.2. Заказчик обязан:

3.2.1. Обеспечить приемку поставляемого по Договору товара в соответствии с условиями Договора.

3.2.2. Оплатить поставленный и принятый товар в порядке, предусмотренном Договором.

3.2.3.Провести экспертизу поставленных Товаров для проверки их соответствия условиям Договора своими силами или привлеченными экспертами, экспертными организациями, выбор которых осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.3. Поставщик обязан:

3.3.1. Поставить товар в сроки, предусмотренные Договором. Соблюдать пропускной и внутриобъектовый режим Заказчика.

3.3.2. Доставить товар своим транспортом и за свой счет, а также представить все принадлежности и документы (техническую документацию), относящиеся к товару (сертификаты, декларации о соответствии, санитарно-эпидемиологические заключения и иные документы, обязательные для данного вида товара, подтверждающие качество товара, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации). В случае если товары, поставляемые в рамках Договора, произведены за пределами Российской Федерации, Поставщик обязуется документально подтвердить Заказчику, что товары выпущены в свободное обращение на территории Российской Федерации.

3.3.3. Передать Заказчику товары надлежащего качества, в количестве, ассортименте и комплектации согласно Спецификации (Приложение № 1). По требованию Заказчика своими средствами и за свой счет в срок, согласованный с Заказчиком, произвести замену товара ненадлежащего качества, количества, ассортимента или комплектации.

3.3.4. Гарантийный срок составляет не менее 12 месяцев от всего срока годности.

Гарантийный срок начинает течь с момента подписания Заказчиком товарной накладной.

3.3.5. Предоставлять своевременно достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Договора.

3.3.6. Выполнять иные обязанности, предусмотренные Договором.

3.4. Поставщик вправе:

3.4.1. Требовать приемки и оплаты товара в объеме, порядке, сроки и на условиях, предусмотренных Договором.

3.4.2. По согласованию с Заказчиком досрочно поставить товары. Заказчик вправе досрочно принять и оплатить товары (часть товаров) в соответствии с условиями Договора.

3.4.3.Принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, в порядке и сроки установленныеФедеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

4. Порядок и сроки поставки товара

4.1. Поставка товаров осуществляется с момента подписания договора единовременно, в полном объеме, в течение30 календарных дней.

Заявка может быть направлена Поставщику путем использования электронных или факсимильных средств связи. Адресом электронной почты для получения заявок является:_____.

Поставка осуществляется по рабочим дням в период с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьчасов до▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьчасов (по местному времени Заказчика).

4.3. Подписанный Заказчиком структурированный документ о приемке подтверждает исполнение Поставщиком обязательств по Договор (этапу).

4.4. Досрочная поставка допускается только по согласованию с Заказчиком.

4.5. Поставщик не позднее, чем за 24 часа до момента поставки товара должен уведомить Заказчика о планируемой отгрузке. Сообщение должно содержать ссылку на реквизиты Договора, реквизиты соответствующей отгрузочной разнарядки (при ее наличии), а также дату и планируемое время отгрузки. Сообщение может быть направлено Заказчику путем использования электронных или факсимильных средств связи.

4.6. Досрочная поставка допускается только по письменному согласованию с Заказчиком. В случае согласования досрочной поставки Заказчик обязуется принять товар и подписать товарную накладную в порядке, установленном Договором.

4.7. В случае, если в п. 11.1 Договора указана дата, при наступлении которой обязательства сторон прекращаются, за исключением обязательств по оплате товара, гарантийных обязательств, обязательств по возмещению убытков и выплате неустойки (штрафа, пени), Стороны после наступления указанной даты не вправе требовать исполнения Договора в части поставки и приемки товара. При наступлении указанной даты Заказчиком в двух экземплярах составляется Акт взаимосверки обязательств по Договору, в котором указываются сведения о прекращении действия Договора; сведения о фактически исполненных обязательствах по Договору; сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями Договора.

Поставщик обязан подписать Акт взаимосверки обязательств. В случае уклонения Поставщика от подписания данного акта Заказчик проставляет в нем соответствующую отметку. Акт взаимосверки обязательств является основанием для проведения взаиморасчетов между Сторонами.

5. Порядок сдачи и приемки товара

5.1. Поставщик в срок, указанный в разделе 4 Договора, при поставке товара должен передать Заказчику следующие документы на русском языке:

-копию декларации о соответствии на товар;

- подписанные Поставщиком товарные накладные или универсальный передаточный документ (с указанием страны происхождения товара);

- счет и счет-фактуру.

- и (или) иные документы, обязательные для данного вида товара, подтверждающие качество товара, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.2. Приемка товара, осуществляется в месте поставки товара.

5.3. Приемка осуществляется уполномоченным представителем Заказчика.Представители Поставщика вправе присутствовать при проведении приемки. Заказчик вправе создать приемочную комиссию, состоящую из не менее пяти человек, для проверки соответствия товара требованиям, установленным Договором. В состав приемочной комиссии могут быть включены представители участников закупки, участвовавших в процедуре определения поставщика, по итогам которого заключен Договор, но не ставших победителями. Проверка соответствия качества поставляемого товара требованиям, установленным Договором, может также осуществляться с привлечением экспертов, экспертных организаций.

5.4. Проверка соответствия товара требованиям, установленным Договором, осуществляется в следующем порядке:

5.4.1. В присутствии представителей Заказчика, приемочной комиссии (в случае создания приемочной комиссии), экспертов, экспертных организаций (в случае привлечения к приемке экспертов, экспертных организаций) и Поставщика (если Поставщик направил своих представителей для участия в приемке) осуществляется проверка наличия сопроводительных документов на товар (п. 5.1), а также проверка целостности упаковки, вскрытие упаковки (в случае, если товар поставляется в упаковке), осмотр товара на наличие сколов, трещин, внешних повреждений.

5.4.2. После внешнего осмотра товара (п. 5.4.1) осуществляется проверка товара по количеству путем пересчета единиц товара и сопоставления полученного количества с количеством товара, указанным в Спецификации (Приложение № 1). Количество поступившего товара при его приемке определяется в тех же единицах измерения, которые указаны в Спецификации (Приложение № 1).

Одновременно проверяется соответствие наименования, ассортимента и комплектности товара, указанного в Спецификации (Приложение № 1), с фактическим наименованием, ассортиментом и комплектностью товара и с содержащимся в сопроводительных документах на товар (п. 5.1).

5.4.3. Товар должен быть поставлен полностью. Заказчик вправе отказаться от приемки части Товара.

Если Поставщик передал меньшее количество товара, чем определено в Спецификации (Приложение № 1), Заказчик вправе потребовать передать недостающее количество товара и (или) направить Поставщику требование о расторжении Договора по соглашению сторон(и (или) принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора), в случае, если поставка недостающего количества товара потребует больших временных затрат, в связи с чем Заказчик утрачивает интерес к Договору.

Если Поставщик передал Заказчику товар в количестве, превышающем указанное в Спецификации (Приложение № 1), Заказчик извещает об этом Поставщика в порядке, предусмотренном п. 5.4.7 Договора. Приемка излишнего количества товара не осуществляется.

5.4.4. Приемка товара по качеству осуществляется после осуществления Поставщиком монтажа и наладки товара (в случае, если это предусмотрено технической документацией на товар). При этом Заказчик вправе осуществить выборочную проверку качества товара. В случае если при осуществлении выборочной проверки обнаружен товар (часть товара), качество которого не соответствует требованиям Договора, результаты такой проверки распространяются на всю поставку.

В случае подозрения на поставку фальсифицированного, недоброкачественного или контрафактного товара или части товара, заказчик имеет право потребовать от поставщика дополнительные документы, подтверждающие происхождение и ввоз товара (в том числе ГТД) на территорию России, а также обратиться к производителю или официальному дистрибьютору с соответствующим запросом.

5.4.5. В случае если Поставщик не согласен с предъявляемой Заказчиком претензией о некачественной поставке, Поставщик обязан самостоятельно подтвердить качество товара заключением эксперта, экспертной организации и оригинал экспертного заключения представить Заказчику. Выбор эксперта, экспертной организации осуществляется Поставщиком и согласовывается с Заказчиком. Оплата услуг эксперта, экспертной организации, а также всех расходов, в том числе связанных с транспортировкой товара для экспертизы, осуществляется Поставщиком.

5.4.6. Во всем, что не предусмотрено настоящим разделом Договора, Стороны руководствуются инструкциями, утвержденными постановлениями Госарбитража при Совете Министров СССР:

- "О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству" № П-7 от 25.04.1966;

- "О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству" № П-6 от 15.06.1965.

5.5. Поставщик за свой счет и своими силами должен произвести уборку упаковки и прочего мусора, образовавшегося в ходе приемки товара.

5.6. Риск случайной гибели или случайного повреждения товаров до их приемки (до подписания Акта сдачи-приемки товара) Заказчиком несет Поставщик.

5.7. Поставщик обеспечивает хранение товара до момента их сдачи – приемки.

Товары, поставленные с нарушением условий контракта, в отношении которых в сроки, установленные в настоящем разделе контракта, Заказчик направил Поставщику извещение о недостатках или был составлен акт о недостатках, не считаются принятыми, что влечет ответственность Поставщика, в том числе за просрочку поставки товаров.

В случаях, когда Заказчик отказывается от переданного Поставщиком товара, он обязан обеспечить сохранность этого товара и незамедлительно уведомить Поставщика о необходимости вывезти товар.

Поставщик не вправе предъявлять Заказчику требование о возмещении убытков, возникшие у Поставщика по его вине, в связи с поставкой товара ненадлежащего качества, с недостатками, п выявленными Заказчиком на этапе приемке товара или в процессе его использования или после вскрытия упаковки.

5.8.Поставщик (подрядчик, исполнитель) в день поставки товара, формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени поставщика (подрядчика, исполнителя), и размещает в единой информационной системе документ о приемке, который должен содержать:

а) включенные в Договор идентификационный код закупки, наименование, место нахождения Заказчика, наименование объекта закупки, место поставки товара, информацию о поставщике (подрядчике, исполнителе), предусмотренную подпунктами "а", "г" и "е" части 1 статьи 43 Федерального закона о договорной системе, единицу измерения поставленного товара;

б) наименование поставленного товара;

в) наименование страны происхождения поставленного товара;

г) информацию о количестве поставленного товара;

д) стоимость исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Договором, с указанием цены за единицу поставленного товара (при осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого Заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), выполненной работы, оказанной услуги;

е) иную информацию с учетом требований, установленных в соответствии с частью 3 статьи 5 Федерального закона о договорной системе;

5.9. К документу о приемке, предусмотренному пунктом 5.8. настоящего Договора, могут прилагаться документы, которые считаются его неотъемлемой частью. При этом в случае, если информация, содержащаяся в прилагаемых документах, не соответствует информации, содержащейся в документе о приемке, приоритет имеет предусмотренная пунктом 5.8. настоящего Договора, содержащаяся в документе о приемке;

5.10. Датой поступления Заказчику документа о приемке, подписанного поставщиком (подрядчиком, исполнителем), считается дата размещения в соответствии с настоящим пунктом такого документа в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Заказчик;

5.11. Для проверки предоставленных Поставщиком результатов поставки, предусмотренных Договором, в части их соответствия условиям Договора, Заказчиком проводится экспертиза Товара в порядке, предусмотренномстатьей 94 Закона. Экспертиза может проводиться силами Заказчика или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.

5.12. В срок, не позднее двадцати рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке, Заказчик (за исключением случая создания приемочной комиссии в соответствии с частью 6 статьи 94 Закона) осуществляет одно из следующих действий:

а) подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке;

б) формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в единой информационной системе мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа;

5.13. В случае создания в соответствии с частью 6 статьи 94 Закона приемочной комиссии не позднее двадцати рабочих дней, следующих за днем поступления Заказчику документа о приемке:

а) члены приемочной комиссии подписывают усиленными электронными подписями поступивший документ о приемке или формируют с использованием единой информационной системы, подписывают усиленными электронными подписями мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа. При этом, если приемочная комиссия включает членов, не являющихся работниками Заказчика, допускается осуществлять подписание документа о приемке, составление мотивированного отказа от подписания документа о приемке, подписание такого отказа без использования усиленных электронных подписей и единой информационной системы;

б) после подписания членами приемочной комиссии документа о приемке или мотивированного отказа от подписания документа о приемке Заказчик подписывает документ о приемке или мотивированный отказ от подписания документа о приемке усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает их в единой информационной системе. Если члены приемочной комиссии не использовали усиленные электронные подписи и единую информационную систему, Заказчик прилагает подписанные ими документы в форме электронных образов бумажных документов;

5.14. Датой поступления поставщику (подрядчику, исполнителю) документа о приемке, мотивированного отказа от подписания документа о приемке считается дата размещения в соответствии с настоящим пунктом такого документа о приемке, мотивированного отказа в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен поставщик (подрядчик, исполнитель);

5.15. В случае получения мотивированного отказа от подписания документа о приемке поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе, и направить Заказчику документ о приемке в порядке, предусмотренном частью 13 статьи 94 Федерального закона о контрактной системе;

5.16. Датой приемки поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги считается дата размещения в единой информационной системе документа о приемке, подписанного Заказчиком.

5.17. Внесение исправлений в документ о приемке, оформленный в соответствии с частью 13 статьи 94 Закона, осуществляется путем формирования, подписания усиленными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени поставщика (подрядчика, исполнителя), Заказчика, и размещения в единой информационной системе исправленного документа о приемке.

5.18. Заказчик вправе отказаться принять товар в случаях:

отсутствия товаросопроводительных документов, установленных законодательством;

несоответствия по стоимости;

несоответствия по количеству, указанному в товаросопроводительных документах и/или в заявке Заказчика;

несоответствия упаковки и маркировки товара требованиям пунктов 1.5, 1.6 настоящего Договора;

несоответствия по качеству в части наличия видимых повреждений тары (упаковки).

5.19. Заказчик вправе не отказывать в приемке поставленного товара в случае выявления несоответствия поставленного товара условиям Договора, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этого товара и устранено поставщиком.

6.Обеспечение исполнения Договора

6.1. Обеспечение исполнения договора не установлено.

7. Ответственность сторон

7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение и ненадлежащее исполнение Договора, в том числе за неполное и (или) несвоевременное исполнение своих обязательств по Договору, в соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в порядке установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 (с учетом изменений и дополнений), за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов.

7.2. Размер штрафа устанавливается договором в порядке, установленномпунктами 7.3 – 7.8, в том числе рассчитываемой как процент цены Договора, или в случае, если Договором предусмотрены этапы исполнения Договора, как процент этапа исполнения Договора (далее - цена договора (этапа)).

7.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, размер штрафа устанавливается следующем порядке (за исключением случаев, предусмотренныхпунктами 7.4 – 7.7):

а) 10 процентов цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).

7.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, заключенным по результатам определения Поставщика в соответствии спунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены договора (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.

7.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральнымзаконом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения Договора, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном Правилами, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, и устанавливается в следующем порядке:

а) в случае, если цена договора не превышает начальную (максимальную) цену договора:

10 процентов начальной (максимальной) цены договора, если цена договора не превышает 3 млн. рублей;

б) в случае, если цена договора превышает начальную (максимальную) цену договора:

10 процентов цены договора, если цена договора не превышает 3 млн. рублей;

7.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в Договоре таких обязательств) в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена Договора не превышает 3 млн. рублей;

7.7. В случае если в соответствии счастью 6 статьи 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» Договором предусмотрено условие о гражданско-правовой ответственности Поставщиков за неисполнение условия о привлечении к исполнению Договора, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в виде штрафа, штраф устанавливается в размере 5 процентов объема такого привлечения, установленного договором.

7.8. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена Договора не превышает 3 млн. рублей (включительно);

7.9. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства, и устанавливается договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора (отдельного этапа исполнения договора), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором (соответствующим отдельным этапом исполнения договора) и фактически исполненных Поставщиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

7.10. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства.

7.11. Пеня устанавливается Договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы (пункт 5 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»).

7.12. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.

Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.

7.13.Уплата Поставщиком неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает его от исполнения обязательств по настоящему Договору.

8. Форс-мажорные обстоятельства

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), а именно: пожара, наводнения, землетрясения, войны, военных действий, блокады, эмбарго, общих забастовок, запрещающих (либо ограничивающих) актов властей, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Договора.

8.2. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по Договору, обязана немедленно (в течение 3 (трех) дней) известить другую сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств. Несвоевременное извещение об этих обстоятельствах лишает, соответствующую сторону права ссылается на них в будущем.

8.3. Обязанность доказать наличие обстоятельств непреодолимой силы лежит на Стороне Договора, не выполнившей свои обязательства по Договору.

Доказательством наличия вышеуказанных обстоятельств и их продолжительности будут служить документы Торгово-промышленной палаты Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, или иной торгово-промышленной палаты, где имели место обстоятельства непреодолимой силы.

8.4. Если обстоятельства и их последствия будут длиться более 1 (одного) месяца, то стороны расторгают Договор. В этом случае ни одна из сторон не имеет права потребовать от другой стороны возмещения убытков.

9. Порядок разрешения споров

9.1. Заказчик и Поставщик должны приложить все усилия, чтобы путем прямых переговоров разрешить к обоюдному удовлетворению сторон все противоречия или спорные вопросы, возникающие между ними в рамках Договора.

9.2. Любые споры, разногласия и требования, возникающие из Договора, подлежат разрешению в Арбитражном суде Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

10. Расторжение Договора

10.1. Расторжение Договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда, а также в случае одностороннего отказа Стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством.

10.3. В случае расторжения Договора по соглашению Поставщик возвращает Заказчику все денежные средства, перечисленные для исполнения обязательств по Договору, а Заказчик оплачивает расходы (издержки) Поставщика за фактически исполненные обязательства по Договору.

10.4. Требование о расторжении Договора может быть заявлено Стороной в суд только после получения отказа другой Стороны на предложение расторгнуть Договор либо неполучения ответа в течение 10 (десяти) дней с даты получения предложения о расторжении Договора.

10.5. Заказчик вправе принять решение одностороннем отказе от исполнения Договора. До принятия такого решения Заказчик вправе провести экспертизу поставленного товара с привлечением экспертов, экспертных организаций.

10.6. Если Заказчиком проведена экспертиза поставленного товара с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Договора может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного товара в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Договора, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора.

10.7. В случае принятия заказчиком предусмотренного частью 9 статьи 95 Федерального закона о контрактной системе решения об одностороннем отказе от исполнения договора:

1) заказчик с использованием единой информационной системы формирует решение об одностороннем отказе от исполнения договора, подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает такое решение в единой информационной системе. В случаях, предусмотренных частью 5 статьи 103 настоящего Федерального закона, такое решение не размещается на официальном сайте;

2) решение об одностороннем отказе от исполнения договора не позднее одного часа с момента его размещения в единой информационной системе в соответствии с пунктом 1 части 12.1 статьи 95 Федерального закона о контрактной системе автоматически с использованием единой информационной системы направляется поставщику (подрядчику, исполнителю). Датой поступления поставщику (подрядчику, исполнителю) решения об одностороннем отказе от исполнения договора считается дата размещения в соответствии с настоящим пунктом такого решения в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен поставщик (подрядчик, исполнитель);

3) поступление решения об одностороннем отказе от исполнения договора в соответствии с пунктом 2 части 12.1 статьи 95 Федерального закона о контрактной системе считается надлежащим уведомлением поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения договора;

10.8. не позднее двух рабочих дней, следующих за днем вступления в силу решения поставщика об одностороннем отказе от исполнения договора, направить в соответствии с порядком, предусмотренным пунктом 1 части 10 статьи 104 настоящего Федерального закона, обращение о включении информации о поставщике (подрядчике, исполнителе) в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей;

10.9. требовать уплаты неустойки (штрафа, пени) в соответствии с разделом 7 Договора.

11.Срок действия Договора

11.1. Договор вступает в силу со дня подписания его Сторонами и действует до 19.06.2024 г. С 20.06.2024 г. обязательства Сторон по Договору прекращаются, за исключением обязательств по оплате товара, гарантийных обязательств, обязательств по возмещению убытков и выплате неустойки.

12. Антикоррупционная оговорка

12.1. При исполнении своих обязательств по договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или для достижения иных неправомерных целей. При исполнении своих обязательств по договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей договора законодательством как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также иные действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии коррупции и легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем.

12.2. В случае возникновения у Стороны добросовестных и обоснованных подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела договора, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме не позднее 5 рабочих дней с момента возникновения указанных подозрений. В письменном уведомлении указываются лица, причастные к нарушению условий договора, фактические обстоятельства дела и предоставляются материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение настоящего раздела договора.

Каналы уведомления Поставщика о нарушениях каких-либо положений настоящего раздела:__________, официальный сайт ____________________ (при наличии).

Каналы уведомления Заказчика о нарушениях каких-либо положений настоящего раздела:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть , официальный сайт ____________________ (при наличии).

12.3. Сторона, получившая письменное уведомление о нарушении положений настоящего раздела договора, обязана в течение 10 рабочих дней с даты его получения рассмотреть его и в течение 5 рабочих дней с даты окончания рассмотрения сообщить уведомившей Стороне об итогах его рассмотрения.

12.4. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения положений настоящего раздела договора с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по предотвращению возможных конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют отсутствие негативных последствий как для уведомившей Стороны в целом, так и для конкретных работников уведомившей Стороны, сообщивших о факте нарушений условий настоящего раздела договора.

12.5. В случае подтверждения факта нарушений одной Стороной положений настоящего раздела и/или неполучения другой Стороной информации об итогах рассмотрения письменного уведомления о нарушении условий настоящего раздела договора, другая Сторона имеет право расторгнуть настоящий договор

13.Прочие условия

13.1. Договор составлен в форме электронного документа. После заключения Договора Стороны вправе изготовить копию Договора на бумажном носителе в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для Заказчика и Поставщика).

13.2. Все приложения к Договору являются его неотъемной частью.

13.3. К Договору прилагаются Спецификация (Приложение №1).

13.4. В случае изменения наименования, адреса места нахождения или банковских реквизитов Стороны, она письменно извещает об этом другую Сторону в течение 5 рабочих дней с даты такого изменения.

13.5. При исполнении Договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

13.6. В случае перемены Заказчика по Договору права и обязанности Заказчика по Договору переходят к новому заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

13.7. По согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с таким качеством и такими характеристиками товара, указанными в Договоре.

14. Адреса места нахождения, банковские реквизиты и подписи Сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к договору

№ ___

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

- Посмотреть таблицу с данными

проект договора ср для стекол.doc.pdf

ДОГОВОР № ____

НА ПОСТАВКУ СРЕДСТВА ДЛЯ СТЕКОЛ

(идентификационный код закупки▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть)

г. Пыть-Ях

«___»_____________2024 г.

Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «ПытьЯхская окружная клиническая больница», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице

главного врача Аксёнова Александра Вениаминовича, действующего на основании Устава, с

одной стороны, и ___, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ___, действующего на

основании ___, вместе именуемые «Стороны», в соответствии с законодательством Российской

Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок,

и на основании решения комиссии (протокол подведения итогов определения поставщика

(подрядчика, исполнителя) от __.__.2024г. № ___) заключили настоящий договор, именуемый в

дальнейшем «Договор», о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Поставщик обязуется поставить и передать средство для стекол, в количестве,

ассортименте и качества согласно Спецификации (Приложение № 1) (далее - товар), в срок

согласно разделу 4 Договора, а Заказчик обязуется принять товар и обеспечить его оплату.

1.2. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в соответствии

с требованиями Договора, а также в соответствии с техническими регламентами, стандартами,

санитарно-эпидемиологическими правилами и иными нормативами, являющимися

обязательными в отношении данного вида товара в соответствии с законодательными и

подзаконными актами, действующими на территории Российской Федерации на дату поставки и

приемки товара (каждой партии товара).

1.3. Товар должен обеспечивать предусмотренную производителем функциональность.

Товар должен быть пригоден для целей, указанных в Договоре (в случае наличия такого

указания), а также для целей, для которых товары такого рода обычно используются.

1.4. Поставщик гарантирует Заказчику, что товар, поставляемый в рамках Договора,

является новым (товаром, который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе

восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств), ранее не

использованным, свободен от любых притязаний третьих лиц, не находится под запретом

(арестом), в залоге.

1.5. Товар поставляется в упаковке, пригодной для данного вида товара, обеспечивающей

сохранность товара при транспортировке, погрузочно-разгрузочных работах и хранении.

Упаковка товара возврату Поставщику не подлежит, за исключением случаев, когда по

завершении приемки товара упаковка не требуется Заказчику и подлежит уборке и вывозу

Поставщиком (п. 5.5 Договора).

1.6. Маркировка упаковки и (или) товара должна содержать: наименование товара,

наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, а также иную

информацию, предусмотренную для маркировки данного вида товара законодательными и

подзаконными актами, действующими на территории Российской Федерации на дату поставки и

приемки товара (каждой партии товара).

1.7. Место поставки товара:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Российская Федерация, ХМАО-Югра, г. Пыть-Ях, 8

микрорайон «Горка», ул. Православная, д. 10, склад заказчика (далее – «место поставки»).

2. Цена Договора и порядок расчетов

2.1. Цена Договора является твердой, не может изменяться в ходе заключения и

исполнения Договора, за исключением случаев, установленных Договором и (или)

предусмотренных законодательством Российской Федерации.

2.2. Общая цена Договора составляет _____ (_____) рублей ___ копеек, НДС ____. Сумма,

подлежащая уплате Поставщику, уменьшается, на размер налогов, сборов и иных обязательных

платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой

договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах

такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной

системы Российской Федерации заказчиком.

Стоимость единицы товара указана в Спецификациях (Приложение № 1).

Источник финансирования: за счет средств бюджетных учреждений на 2024 год.

2.3. Цена договора может быть снижена по соглашению Сторон без изменения

предусмотренных договором количества, качества поставляемого Товара и иных условий

исполнения договора.

2.4. Цена договора может быть изменена по соглашению Сторон, если по предложению

Заказчика увеличивается предусмотренное договором количество поставляемого Товара не

более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренное договором количество

поставляемого Товара не более чем на десять процентов. При этом изменение цены договора

осуществляется пропорционально дополнительному количеству Товара исходя из

установленной в договоре цены единицы Товара, но не более чем на десять процентов цены

договора. При уменьшении предусмотренного договором количества Товара Стороны договора

обязаны уменьшить цену договора, исходя из цены единицы Товара. Цена единицы

дополнительно поставляемого Товара или цены единицы Товара при уменьшении

предусмотренного договором количества поставляемого Товара должна определяться как

частное от деления первоначальной цены договора на предусмотренное в договоре количество

такого Товара.

2.5. Цена может быть изменена в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161

Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Заказчика

как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом Заказчик в ходе

исполнения договора обеспечивает согласование новых условий договора, в том числе цены и

(или) сроков исполнения договора и (или) количества Товара, предусмотренных договором.

2.6. В общую цену Договора включены все расходы Поставщика, необходимые для

осуществления им своих обязательств по Договору в полном объеме и надлежащего качества,

все подлежащие к уплате налоги, сборы и другие обязательные платежи, расходы на товар,

упаковку, маркировку, страхование, сертификацию, транспортные расходы по доставке товара

до места назначения, стоимость погрузочно-разгрузочных работ и другие.

2.7. Оплата по Договору производится в следующем порядке:

2.7.1. Оплата производится в безналичном порядке путем перечисления Заказчиком

денежных средств на указанный в Договоре расчетный счет Поставщика.

2.7.2. Оплата производится в рублях Российской Федерации.

2.7.3. Заказчик оплачивает фактически поставленную Поставщиком партию Товара в

соответствии с договором путем перечисления соответствующей суммы на банковский счет

Поставщика в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания структурированного

документа о приёмке, подписанного Сторонами и предоставления Поставщиком документов,

предусмотренных пунктом 5.1. Договора, а также документов на оплату: счета и (или) счетафактуры, в соответствующем финансовом году в пределах лимитов бюджетных обязательств,

доведенных до получателя средств бюджета автономного округа на указанный финансовый год

и не позднее чем за два рабочих дня до окончания этого финансового года либо в очередном

финансовом году в пределах лимитов бюджетных обязательств на соответствующий

финансовый год.

2.7.4. В случае начисления Заказчиком Поставщику неустойки (штрафа, пени) и (или)

предъявления требования о возмещении убытков, Заказчик имеет право в одностороннем

порядке удержать сумму в размере неоплаченной неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков,

подлежащей взысканию с общей суммы (или с суммы, подлежащей к оплате за часть

поставленного товара), подлежащей оплате Заказчиком по Контракту. При этом письменное

заявление о согласии Поставщика об удержании Заказчиком суммы в размере неоплаченной

неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков, подлежащей взысканию с общей суммы,

подлежащей уплате за поставленный товар (или с суммы, подлежащей к оплате за часть

поставленного товара), от Поставщика не требуется. Исполнение обязательства Поставщика

по перечислению неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков в доход бюджета возлагается на

Заказчика.

3. Права и обязанности сторон

3.1. Заказчик имеет право:

3.1.1. Досрочно принять и оплатить товар (часть товара).

3.1.2. По согласованию с Поставщиком изменить количество поставляемых товаров в

соответствии с пунктом 2.4. Договора.

3.1.3. Привлекать экспертов, экспертные организации для проверки соответствия

качества поставляемого товара требованиям, установленным Договором.

3.1.4. Требовать возмещения неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков, причиненных по

вине Поставщика.

3.1.5. Направить Товар на экспертизу, в том числе лабораторные испытания с целью

проверки его качества. В случае, если будет установлено ненадлежащее качество Товара, все

расходы на проведение вышеуказанных мероприятий возлагаются на Поставщика.

3.1.6. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по

основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для

одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, в порядке и сроки

установленные Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.2. Заказчик обязан:

3.2.1. Обеспечить приемку поставляемого по Договору товара в соответствии с

условиями Договора.

3.2.2. Оплатить поставленный и принятый товар в порядке, предусмотренном Договором.

3.2.3. Провести экспертизу поставленных Товаров для проверки их соответствия

условиям Договора своими силами или привлеченными экспертами, экспертными

организациями, выбор которых осуществляется в соответствии с Федеральным законом от

05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для

обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.3. Поставщик обязан:

3.3.1. Поставить товар в сроки, предусмотренные Договором. Соблюдать пропускной и

внутриобъектовый режим Заказчика.

3.3.2. Доставить товар своим транспортом и за свой счет, а также представить все

принадлежности и документы (техническую документацию), относящиеся к товару

(сертификаты, декларации о соответствии, санитарно-эпидемиологические заключения и иные

документы, обязательные для данного вида товара, подтверждающие качество товара,

оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации). В случае если

товары, поставляемые в рамках Договора, произведены за пределами Российской Федерации,

Поставщик обязуется документально подтвердить Заказчику, что товары выпущены в свободное

обращение на территории Российской Федерации.

3.3.3. Передать Заказчику товары надлежащего качества, в количестве, ассортименте и

комплектации согласно Спецификации (Приложение № 1). По требованию Заказчика своими

средствами и за свой счет в срок, согласованный с Заказчиком, произвести замену товара

ненадлежащего качества, количества, ассортимента или комплектации.

3.3.4. Гарантийный срок составляет не менее 12 месяцев от всего срока годности.

Гарантийный срок начинает течь с момента подписания Заказчиком товарной накладной.

3.3.5. Предоставлять своевременно достоверную информацию о ходе исполнения своих

обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Договора.

3.3.6. Выполнять иные обязанности, предусмотренные Договором.

3.4. Поставщик вправе:

3.4.1. Требовать приемки и оплаты товара в объеме, порядке, сроки и на условиях,

предусмотренных Договором.

3.4.2. По согласованию с Заказчиком досрочно поставить товары. Заказчик вправе

досрочно принять и оплатить товары (часть товаров) в соответствии с условиями Договора.

3.4.3. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора по основаниям,

предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от

исполнения отдельных видов обязательств, в порядке и сроки установленные Федеральным

законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг

для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

4. Порядок и сроки поставки товара

4.1. Поставка товаров осуществляется с момента подписания договора единовременно, в

полном объеме, в течение 30 календарных дней.

Заявка может быть направлена Поставщику путем использования электронных или

факсимильных средств связи. Адресом электронной почты для получения заявок является:

_____.

Поставка осуществляется по рабочим дням в период с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьчасов до▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьчасов (по

местному времени Заказчика).

4.3. Подписанный Заказчиком структурированный документ о приемке подтверждает

исполнение Поставщиком обязательств по Договор (этапу).

4.4. Досрочная поставка допускается только по согласованию с Заказчиком.

4.5. Поставщик не позднее, чем за 24 часа до момента поставки товара должен уведомить

Заказчика о планируемой отгрузке. Сообщение должно содержать ссылку на реквизиты

Договора, реквизиты соответствующей отгрузочной разнарядки (при ее наличии), а также дату

и планируемое время отгрузки. Сообщение может быть направлено Заказчику путем

использования электронных или факсимильных средств связи.

4.6. Досрочная поставка допускается только по письменному согласованию с Заказчиком.

В случае согласования досрочной поставки Заказчик обязуется принять товар и подписать

товарную накладную в порядке, установленном Договором.

4.7. В случае, если в п. 11.1 Договора указана дата, при наступлении которой обязательства

сторон прекращаются, за исключением обязательств по оплате товара, гарантийных

обязательств, обязательств по возмещению убытков и выплате неустойки (штрафа, пени),

Стороны после наступления указанной даты не вправе требовать исполнения Договора в части

поставки и приемки товара. При наступлении указанной даты Заказчиком в двух экземплярах

составляется Акт взаимосверки обязательств по Договору, в котором указываются сведения о

прекращении действия Договора; сведения о фактически исполненных обязательствах по

Договору; сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями Договора.

Поставщик обязан подписать Акт взаимосверки обязательств. В случае уклонения

Поставщика от подписания данного акта Заказчик проставляет в нем соответствующую

отметку. Акт взаимосверки обязательств является основанием для проведения взаиморасчетов

между Сторонами.

5. Порядок сдачи и приемки товара

5.1. Поставщик в срок, указанный в разделе 4 Договора, при поставке товара должен

передать Заказчику следующие документы на русском языке:

-копию декларации о соответствии на товар;

- подписанные Поставщиком товарные накладные или универсальный передаточный документ

(с указанием страны происхождения товара);

- счет и счет-фактуру.

- и (или) иные документы, обязательные для данного вида товара, подтверждающие качество

товара, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.2. Приемка товара, осуществляется в месте поставки товара.

5.3. Приемка осуществляется уполномоченным представителем Заказчика. Представители

Поставщика вправе присутствовать при проведении приемки. Заказчик вправе создать

приемочную комиссию, состоящую из не менее пяти человек, для проверки соответствия товара

требованиям, установленным Договором. В состав приемочной комиссии могут быть включены

представители участников закупки, участвовавших в процедуре определения поставщика, по

итогам которого заключен Договор, но не ставших победителями. Проверка соответствия

качества поставляемого товара требованиям, установленным Договором, может также

осуществляться с привлечением экспертов, экспертных организаций.

5.4. Проверка соответствия товара требованиям, установленным Договором,

осуществляется в следующем порядке:

5.4.1. В присутствии представителей Заказчика, приемочной комиссии (в случае создания

приемочной комиссии), экспертов, экспертных организаций (в случае привлечения к приемке

экспертов, экспертных организаций) и Поставщика (если Поставщик направил своих

представителей для участия в приемке) осуществляется проверка наличия сопроводительных

документов на товар (п. 5.1), а также проверка целостности упаковки, вскрытие упаковки (в

случае, если товар поставляется в упаковке), осмотр товара на наличие сколов, трещин,

внешних повреждений.

5.4.2. После внешнего осмотра товара (п. 5.4.1) осуществляется проверка товара по

количеству путем пересчета единиц товара и сопоставления полученного количества с

количеством товара, указанным в Спецификации (Приложение № 1). Количество поступившего

товара при его приемке определяется в тех же единицах измерения, которые указаны в

Спецификации (Приложение № 1).

Одновременно проверяется соответствие наименования, ассортимента и комплектности

товара, указанного в Спецификации (Приложение № 1), с фактическим наименованием,

ассортиментом и комплектностью товара и с содержащимся в сопроводительных документах на

товар (п. 5.1).

5.4.3. Товар должен быть поставлен полностью. Заказчик вправе отказаться от приемки

части Товара.

Если Поставщик передал меньшее количество товара, чем определено в Спецификации

(Приложение № 1), Заказчик вправе потребовать передать недостающее количество товара и

(или) направить Поставщику требование о расторжении Договора по соглашению сторон (и

(или) принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора), в случае, если

поставка недостающего количества товара потребует больших временных затрат, в связи с чем

Заказчик утрачивает интерес к Договору.

Если Поставщик передал Заказчику товар в количестве, превышающем указанное в

Спецификации (Приложение № 1), Заказчик извещает об этом Поставщика в порядке,

предусмотренном п. 5.4.7 Договора. Приемка излишнего количества товара не осуществляется.

5.4.4. Приемка товара по качеству осуществляется после осуществления Поставщиком

монтажа и наладки товара (в случае, если это предусмотрено технической документацией на

товар). При этом Заказчик вправе осуществить выборочную проверку качества товара. В случае

если при осуществлении выборочной проверки обнаружен товар (часть товара), качество

которого не соответствует требованиям Договора, результаты такой проверки распространяются

на всю поставку.

В случае подозрения на поставку фальсифицированного, недоброкачественного или

контрафактного товара или части товара, заказчик имеет право потребовать от поставщика

дополнительные документы, подтверждающие происхождение и ввоз товара (в том числе ГТД)

на территорию России, а также обратиться к производителю или официальному дистрибьютору

с соответствующим запросом.

5.4.5. В случае если Поставщик не согласен с предъявляемой Заказчиком претензией о

некачественной поставке, Поставщик обязан самостоятельно подтвердить качество товара

заключением эксперта, экспертной организации и оригинал экспертного заключения

представить Заказчику. Выбор эксперта, экспертной организации осуществляется Поставщиком

и согласовывается с Заказчиком. Оплата услуг эксперта, экспертной организации, а также всех

расходов, в том числе связанных с транспортировкой товара для экспертизы, осуществляется

Поставщиком.

5.4.6. Во всем, что не предусмотрено настоящим разделом Договора, Стороны

руководствуются инструкциями, утвержденными постановлениями Госарбитража при Совете

Министров СССР:

- "О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров

народного потребления по качеству" № П-7 от 25.04.1966;

- "О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров

народного потребления по количеству" № П-6 от 15.06.1965.

5.5. Поставщик за свой счет и своими силами должен произвести уборку упаковки и

прочего мусора, образовавшегося в ходе приемки товара.

5.6. Риск случайной гибели или случайного повреждения товаров до их приемки (до

подписания Акта сдачи-приемки товара) Заказчиком несет Поставщик.

5.7. Поставщик обеспечивает хранение товара до момента их сдачи – приемки.

Товары, поставленные с нарушением условий контракта, в отношении которых в сроки,

установленные в настоящем разделе контракта, Заказчик направил Поставщику извещение о

недостатках или был составлен акт о недостатках, не считаются принятыми, что влечет

ответственность Поставщика, в том числе за просрочку поставки товаров.

В случаях, когда Заказчик отказывается от переданного Поставщиком товара, он обязан

обеспечить сохранность этого товара и незамедлительно уведомить Поставщика о

необходимости вывезти товар.

Поставщик обязан вывезти товар, принятый Заказчиком на ответственное хранение, или

распорядится им в течение 7-ми дней с момента получения требования Заказчика о вывозе не

принятого товара. Если поставщик в разумный срок не распорядится товаром, Заказчик вправе

реализовать товара или возвратить его поставщику. Необходимые расходы, понесенные

Заказчиком в связи с принятием товара на ответственное хранение, реализацией товара или его

возвратом Поставщику, подлежит возмещению Поставщиком в полном объеме.

Поставщик не вправе предъявлять Заказчику требование о возмещении убытков,

возникшие у Поставщика по его вине, в связи с поставкой товара ненадлежащего качества, с

недостатками, п выявленными Заказчиком на этапе приемке товара или в процессе его

использования или после вскрытия упаковки.

5.8. Поставщик (подрядчик, исполнитель) в день поставки товара, формирует с

использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной

подписью лица, имеющего право действовать от имени поставщика (подрядчика, исполнителя),

и размещает в единой информационной системе документ о приемке, который должен

содержать:

а) включенные в Договор идентификационный код закупки, наименование, место

нахождения Заказчика, наименование объекта закупки, место поставки товара, информацию о

поставщике (подрядчике, исполнителе), предусмотренную подпунктами "а", "г" и "е" части 1

статьи 43 Федерального закона о договорной системе, единицу измерения поставленного

товара;

б) наименование поставленного товара;

в) наименование страны происхождения поставленного товара;

г) информацию о количестве поставленного товара;

д) стоимость исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств,

предусмотренных Договором, с указанием цены за единицу поставленного товара (при

осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого Заказчику при выполнении

закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), выполненной работы, оказанной услуги;

е) иную информацию с учетом требований, установленных в соответствии с частью 3

статьи 5 Федерального закона о договорной системе;

5.9. К документу о приемке, предусмотренному пунктом 5.8. настоящего Договора, могут

прилагаться документы, которые считаются его неотъемлемой частью. При этом в случае, если

информация, содержащаяся в прилагаемых документах, не соответствует информации,

содержащейся в документе о приемке, приоритет имеет предусмотренная пунктом 5.8.

настоящего Договора, содержащаяся в документе о приемке;

5.10. Датой поступления Заказчику документа о приемке, подписанного поставщиком

(подрядчиком, исполнителем), считается дата размещения в соответствии с настоящим пунктом

такого документа в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой

расположен Заказчик;

5.11.

Для проверки

предоставленных

Поставщиком

результатов

поставки,

предусмотренных Договором, в части их соответствия условиям Договора, Заказчиком

проводится экспертиза Товара в порядке, предусмотренном статьей 94 Закона. Экспертиза

может проводиться силами Заказчика или к ее проведению могут привлекаться эксперты,

экспертные организации.

5.12. В срок, не позднее двадцати рабочих дней, следующих за днем поступления

документа о приемке, Заказчик (за исключением случая создания приемочной комиссии в

соответствии с частью 6 статьи 94 Закона) осуществляет одно из следующих действий:

а) подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от

имени Заказчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке;

б) формирует с использованием единой информационной системы, подписывает

усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и

размещает в единой информационной системе мотивированный отказ от подписания документа

о приемке с указанием причин такого отказа;

5.13. В случае создания в соответствии с частью 6 статьи 94 Закона приемочной комиссии

не позднее двадцати рабочих дней, следующих за днем поступления Заказчику документа о

приемке:

а) члены приемочной комиссии подписывают усиленными электронными подписями

поступивший документ о приемке или формируют с использованием единой информационной

системы, подписывают усиленными электронными подписями мотивированный отказ от

подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа. При этом, если приемочная

комиссия включает членов, не являющихся работниками Заказчика, допускается осуществлять

подписание документа о приемке, составление мотивированного отказа от подписания

документа о приемке, подписание такого отказа без использования усиленных электронных

подписей и единой информационной системы;

б) после подписания членами приемочной комиссии документа о приемке или

мотивированного отказа от подписания документа о приемке Заказчик подписывает документ о

приемке или мотивированный отказ от подписания документа о приемке усиленной

электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает их

в единой информационной системе. Если члены приемочной комиссии не использовали

усиленные электронные подписи и единую информационную систему, Заказчик прилагает

подписанные ими документы в форме электронных образов бумажных документов;

5.14. Датой поступления поставщику (подрядчику, исполнителю) документа о приемке,

мотивированного отказа от подписания документа о приемке считается дата размещения в

соответствии с настоящим пунктом такого документа о приемке, мотивированного отказа в

единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен

поставщик (подрядчик, исполнитель);

5.15. В случае получения мотивированного отказа от подписания документа о приемке

поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе устранить причины, указанные в таком

мотивированном отказе, и направить Заказчику документ о приемке в порядке,

предусмотренном частью 13 статьи 94 Федерального закона о контрактной системе;

5.16. Датой приемки поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги

считается дата размещения в единой информационной системе документа о приемке,

подписанного Заказчиком.

5.17. Внесение исправлений в документ о приемке, оформленный в соответствии с частью

13 статьи 94 Закона, осуществляется путем формирования, подписания усиленными

электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени поставщика (подрядчика,

исполнителя), Заказчика, и размещения в единой информационной системе исправленного

документа о приемке.

5.18. Заказчик вправе отказаться принять товар в случаях:

отсутствия товаросопроводительных документов, установленных законодательством;

несоответствия по стоимости;

несоответствия по количеству, указанному в товаросопроводительных документах и/или в

заявке Заказчика;

несоответствия упаковки и маркировки товара требованиям пунктов 1.5, 1.6 настоящего

Договора;

несоответствия по качеству в части наличия видимых повреждений тары (упаковки).

5.19. Заказчик вправе не отказывать в приемке поставленного товара в случае выявления

несоответствия поставленного товара условиям Договора, если выявленное несоответствие не

препятствует приемке этого товара и устранено поставщиком.

6.Обеспечение исполнения Договора

6.1. Обеспечение исполнения договора не установлено.

7. Ответственность сторон

7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение и ненадлежащее исполнение

Договора, в том числе за неполное и (или) несвоевременное исполнение своих обязательств по

Договору, в соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации,

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в порядке

установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 (с

учетом изменений и дополнений), за исключением случаев, если законодательством Российской

Федерации установлен иной порядок начисления штрафов.

7.2. Размер штрафа устанавливается договором в порядке, установленном пунктами 7.3 –

7.8, в том числе рассчитываемой как процент цены Договора, или в случае, если Договором

предусмотрены этапы исполнения Договора, как процент этапа исполнения Договора (далее цена договора (этапа)).

7.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком

обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения

обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, размер

штрафа устанавливается следующем порядке (за исключением случаев, предусмотренных

пунктами 7.4 – 7.7):

а) 10 процентов цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) не превышает

3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) составляет от 3

млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).

7.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком

обязательств, предусмотренных Договором, заключенным по результатам определения

Поставщика в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона от 05.04.2013 №

44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения

государственных и муниципальных нужд», за исключением просрочки исполнения обязательств

(в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, размер штрафа

устанавливается в размере 1 процента цены договора (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не

менее 1 тыс. рублей.

7.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком

обязательств, предусмотренных договором, заключенным с победителем закупки (или с иным

участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом), предложившим наиболее

высокую цену за право заключения Договора, размер штрафа рассчитывается в порядке,

установленном Правилами, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе

гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, и устанавливается в следующем

порядке:

а) в случае, если цена договора не превышает начальную (максимальную) цену договора:

10 процентов начальной (максимальной) цены договора, если цена договора не превышает

3 млн. рублей;

б) в случае, если цена договора превышает начальную (максимальную) цену договора:

10 процентов цены договора, если цена договора не превышает 3 млн. рублей;

7.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком

обязательства, предусмотренного Договором, которое не имеет стоимостного выражения,

размер штрафа устанавливается (при наличии в Договоре таких обязательств) в следующем

порядке:

а) 1000 рублей, если цена Договора не превышает 3 млн. рублей;

7.7. В случае если в соответствии с частью 6 статьи 30 Федерального закона от 05.04.2013

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения

государственных и муниципальных нужд» Договором предусмотрено условие о гражданскоправовой ответственности Поставщиков за неисполнение условия о привлечении к исполнению

Договора, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально

ориентированных некоммерческих организаций в виде штрафа, штраф устанавливается в

размере 5 процентов объема такого привлечения, установленного договором.

7.8. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором,

за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, размер

штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена Договора не превышает 3 млн. рублей (включительно);

7.9. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства,

предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного

договором срока исполнения обязательства, и устанавливается договором в размере одной

трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской

Федерации от цены договора (отдельного этапа исполнения договора), уменьшенной на сумму,

пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором (соответствующим

отдельным этапом исполнения договора) и фактически исполненных Поставщиком, за

исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок

начисления пени.

7.10. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных

Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком

обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек

(штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства,

предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения

установленного Договором срока исполнения обязательства.

7.11. Пеня устанавливается Договором в размере одной трехсотой действующей на дату

уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в

срок суммы (пункт 5 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и

муниципальных нужд»).

7.12. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее

исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, не может превышать

цену договора.

Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком

обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.

7.13. Уплата Поставщиком неустойки или применение иной формы ответственности не

освобождает его от исполнения обязательств по настоящему Договору.

8. Форс-мажорные обстоятельства

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение

обязательств по Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы

(форс-мажор), а именно: пожара, наводнения, землетрясения, войны, военных действий,

блокады, эмбарго, общих забастовок, запрещающих (либо ограничивающих) актов властей, и

если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Договора.

8.2. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по Договору,

обязана немедленно (в течение 3 (трех) дней) известить другую сторону о наступлении и

прекращении вышеуказанных обстоятельств. Несвоевременное извещение об этих

обстоятельствах лишает, соответствующую сторону права ссылается на них в будущем.

8.3. Обязанность доказать наличие обстоятельств непреодолимой силы лежит на Стороне

Договора, не выполнившей свои обязательства по Договору.

Доказательством наличия вышеуказанных обстоятельств и их продолжительности будут

служить документы Торгово-промышленной палаты Ханты-Мансийского автономного округаЮгры, или иной торгово-промышленной палаты, где имели место обстоятельства

непреодолимой силы.

8.4. Если обстоятельства и их последствия будут длиться более 1 (одного) месяца, то

стороны расторгают Договор. В этом случае ни одна из сторон не имеет права потребовать от

другой стороны возмещения убытков.

9. Порядок разрешения споров

9.1. Заказчик и Поставщик должны приложить все усилия, чтобы путем прямых

переговоров разрешить к обоюдному удовлетворению сторон все противоречия или спорные

вопросы, возникающие между ними в рамках Договора.

9.2. Любые споры, разногласия и требования, возникающие из Договора, подлежат

разрешению в Арбитражном суде Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

10. Расторжение Договора

10.1. Расторжение Договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда, а

также в случае одностороннего отказа Стороны Договора от исполнения Договора в

соответствии с гражданским законодательством.

10.3. В случае расторжения Договора по соглашению Поставщик возвращает Заказчику

все денежные средства, перечисленные для исполнения обязательств по Договору, а Заказчик

оплачивает расходы (издержки) Поставщика за фактически исполненные обязательства по

Договору.

10.4. Требование о расторжении Договора может быть заявлено Стороной в суд только

после получения отказа другой Стороны на предложение расторгнуть Договор либо

неполучения ответа в течение 10 (десяти) дней с даты получения предложения о расторжении

Договора.

10.5. Заказчик вправе принять решение одностороннем отказе от исполнения Договора. До

принятия такого решения Заказчик вправе провести экспертизу поставленного товара с

привлечением экспертов, экспертных организаций.

10.6. Если Заказчиком проведена экспертиза поставленного товара с привлечением

экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Договора

может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы

поставленного товара в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены

нарушения условий Договора, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика

от исполнения Договора.

10.7. В случае принятия заказчиком предусмотренного частью 9 статьи 95 Федерального

закона о контрактной системе решения об одностороннем отказе от исполнения договора:

1) заказчик с использованием единой информационной системы формирует решение об

одностороннем отказе от исполнения договора, подписывает его усиленной электронной

подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает такое решение в

единой информационной системе. В случаях, предусмотренных частью 5 статьи 103 настоящего

Федерального закона, такое решение не размещается на официальном сайте;

2) решение об одностороннем отказе от исполнения договора не позднее одного часа с

момента его размещения в единой информационной системе в соответствии с пунктом 1 части

12.1 статьи 95 Федерального закона о контрактной системе автоматически с использованием

единой информационной системы направляется поставщику (подрядчику, исполнителю). Датой

поступления поставщику (подрядчику, исполнителю) решения об одностороннем отказе от

исполнения договора считается дата размещения в соответствии с настоящим пунктом такого

решения в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой

расположен поставщик (подрядчик, исполнитель);

3) поступление решения об одностороннем отказе от исполнения договора в соответствии

с пунктом 2 части 12.1 статьи 95 Федерального закона о контрактной системе считается

надлежащим уведомлением поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от

исполнения договора;

10.8. не позднее двух рабочих дней, следующих за днем вступления в силу решения

поставщика об одностороннем отказе от исполнения договора, направить в соответствии с

порядком, предусмотренным пунктом 1 части 10 статьи 104 настоящего Федерального закона,

обращение о включении информации о поставщике (подрядчике, исполнителе) в реестр

недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей;

10.9. требовать уплаты неустойки (штрафа, пени) в соответствии с разделом 7 Договора.

11.Срок действия Договора

11.1. Договор вступает в силу со дня подписания его Сторонами и действует до 19.06.2024

г. С 20.06.2024 г. обязательства Сторон по Договору прекращаются, за исключением

обязательств по оплате товара, гарантийных обязательств, обязательств по возмещению убытков

и выплате неустойки.

12. Антикоррупционная оговорка

12.1. При исполнении своих обязательств по договору Стороны, их аффилированные

лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают

выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для

оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо

неправомерные преимущества или для достижения иных неправомерных целей. При

исполнении своих обязательств по договору Стороны, их аффилированные лица, работники или

посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей договора

законодательством как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также иные

действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о

противодействии коррупции и легализации (отмывании) доходов, полученных преступным

путем.

12.2. В случае возникновения у Стороны добросовестных и обоснованных подозрений,

что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела

договора, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме

не позднее 5 рабочих дней с момента возникновения указанных подозрений. В письменном

уведомлении указываются лица, причастные к нарушению условий договора, фактические

обстоятельства дела и предоставляются материалы, достоверно подтверждающие или дающие

основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение настоящего раздела

договора.

Каналы уведомления Поставщика о нарушениях каких-либо положений настоящего

раздела: __________, официальный сайт ____________________ (при наличии).

Каналы уведомления Заказчика о нарушениях каких-либо положений настоящего

раздела: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть , официальный сайт ____________________ (при наличии).

12.3. Сторона, получившая письменное уведомление о нарушении положений

настоящего раздела договора, обязана в течение 10 рабочих дней с даты его получения

рассмотреть его и в течение 5 рабочих дней с даты окончания рассмотрения сообщить

уведомившей Стороне об итогах его рассмотрения.

12.4. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам

нарушения положений настоящего раздела договора с соблюдением принципов

конфиденциальности и применение эффективных мер по предотвращению возможных

конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют отсутствие негативных последствий как для

уведомившей Стороны в целом, так и для конкретных работников уведомившей Стороны,

сообщивших о факте нарушений условий настоящего раздела договора.

12.5. В случае подтверждения факта нарушений одной Стороной положений настоящего

раздела и/или неполучения другой Стороной информации об итогах рассмотрения письменного

уведомления о нарушении условий настоящего раздела договора, другая Сторона имеет право

расторгнуть настоящий договор

13.Прочие условия

13.1. Договор составлен в форме электронного документа. После заключения Договора

Стороны вправе изготовить копию Договора на бумажном носителе в 2 (двух) экземплярах,

имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для Заказчика и Поставщика).

13.2. Все приложения к Договору являются его неотъемной частью.

13.3. К Договору прилагаются Спецификация (Приложение №1).

13.4. В случае изменения наименования, адреса места нахождения или банковских

реквизитов Стороны, она письменно извещает об этом другую Сторону в течение 5 рабочих

дней с даты такого изменения.

13.5. При исполнении Договора не допускается перемена Поставщика, за исключением

случаев, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по Договору

вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или

присоединения.

13.6. В случае перемены Заказчика по Договору права и обязанности Заказчика по

Договору переходят к новому заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

13.7. По согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка товара, качество,

технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются

улучшенными по сравнению с таким качеством и такими характеристиками товара, указанными

в Договоре.

14. Адреса места нахождения, банковские реквизиты и подписи Сторон

Заказчик:

Поставщик:

БУ «Пыть-Яхская окружная

клиническая больница»

628383, РФ, ХМАО-Югра, г. Пыть-Ях,

8 микрорайон «Горка», ул. Православная, дом

10

ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть5 / КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Банковские реквизиты:

УФК по Ханты-Мансийскому автономному

округу-Югре

(БУ «Пыть-Яхская окружная клиническая

больница л/с 620.34.821.0,

л/с 620.33.821.0)

Единый казначейский счет

№▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Казначейский счет

№▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

в РКЦ Ханты-Мансийск//

УФК по Ханты-Мансийскому автономному

округу-Югре г. Ханты-Мансийск

БИК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть ОКТМО▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Тел. 8 (3▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(Договорной отдел),

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(приемная),▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(гл. бухгалтер).

От Заказчика: _________А.В. Аксёнов

От Поставщика_________

Приложение № 1

к договору

№ ___

СПЕЦИФИКАЦИЯ

№

п/п

Наименование

товара

КТРУ/

ОКПД2

Характеристики товара

Кол-во

Ед. изм.

1

2

Итого:

НДС не облагается.

Заказчик

_____________ А.В. Аксёнов

Поставщик

_______________

Цена за

ед. в руб.

Сумма в

руб.

Страна

происхождения

товара