Тендер - средства дезинфицирующие, моющие №268682225

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть25 Извещение

Извещение - Посмотреть таблицу с даннымиИнформация о организаторе - Посмотреть таблицу с даннымиЦифровая спецификация - Посмотреть таблицу с даннымиИнформация о запросе доставки - Посмотреть таблицу с данными Другие документы - Посмотреть таблицу с даннымиДокументы истории - Посмотреть таблицу с даннымиПроект договора поставки:- строительных материалов представлен в приложении №1 Регламента работы биржевой площадки.
- продуктов питания представлен в приложении №2 Регламента работы биржевой площадки.
договор_проект-моющие_товары

ДОГОВОР №

на поставку товаров

ИКЗ-

пгт. Опарино «___»__________2024 г.

Кировское областное государственное общеобразовательное бюджетное учреждение «Школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья пгт. Опарино» в лице директора Бабкиной Анны Николаевны, действующей на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и _______________________, в лице ___________________________, действующего на основании _____________, именуемый в дальнейшем «Поставщик», с другой стороны, с соблюдением требований Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд» и иного законодательства Российской Федерации, на основании п.п.4 п. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд» заключили настоящий договор о нижеследующем:

1.Предмет Договора.

1.1. Поставщик обязуется поставить средства дезинфицирующие, моющие (далее - Товар).

1.2. Заказчик обязуется принять и обеспечить оплату поставленной Товар.

2.Порядок поставки Товар

2.1. Ассортимент и количество поставляемого Товара указаны в прилагаемой к Договору Спецификации.

2.2. Поставка Товара осуществляется в пределах срока, указанного в Договоре.

2.3.На поставку Товара Заказчик направляет Поставщику предварительную заявку, не менее чем за 2 (дня) рабочий день до момента поставки, в которой указывает ассортимент, количество, день поставки Товара. Заявка Поставщику направляется по факсу, телефонограммой либо другим приемлемым для обеих сторон способом. В случае не поступления в адрес Поставщика заявки на поставку Товара поставка Поставщиком не производится.

2.4. Качество поставляемого по Договору Товара должно быть подтверждено соответствующими документами.

2.5. Приёмка поставленного объема Товара по количеству осуществляется в день поставки и оформляется отчетными документами (счет, счет-фактура, накладная). Приёмка поставленного Товара по качеству осуществляется лицами ответственными за хранение Товара в местах ее хранения, в течение трёх дней с момента его приемки по количеству.

2.6. Тара и упаковка Товара возврату не подлежат и должны обеспечивать ее надежную сохранность при транспортировке, выполнении погрузочно-разгрузочных работ и хранении.

2.7. В случае несоответствия поставленного объема Товара условиям Договора Заказчик приостанавливает его приемку и в течение одного дня с момента обнаружения недостатков в письменной форме (а также по средствам телефонной, факсимильной связи либо в электронной форме) уведомляет о них Поставщика.

2.8. Для оформления акта выявленных недостатков Поставщик обеспечивает прибытие своего уполномоченного представителя не позднее трех дней с момента получения уведомления Заказчика (пункт 2.9. Договора). Акт выявленных недостатков оформляется в двух экземплярах по одному для каждой из Сторон.

В случае неприбытия в установленный срок представителя Поставщика Заказчик оформляет односторонний акт выявленных недостатков и направляет Поставщику один экземпляр.

2.10. Поставщик обязуется за свой счет заменить некачественную Продукцию в срок, установленный Заказчиком.

2.11. В случае возникновения спора по поводу недостатков поставленной Товар по инициативе любой из Сторон назначается независимая экспертиза, расходы по проведению которой несет Поставщик, кроме случая установления факта вины Заказчика.

2.12. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3. Срок исполнения Договора

3.1. В течение 7 (семи) рабочих дней с момента заключения Договора.

3.2. Истечение срока исполнения Договора не освобождает Стороны от ответственности за нарушение своих обязательств, а также не освобождает Поставщика от обязанности восполнить недопоставленное количество Товар с учетом условий пункта 2.9 Договора.

4.Цена Договора.

4.1. Цена настоящего Договора является твердой, определяется на весь срок исполнения Договора составляет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(тридцать тысяч шестьсот семьдесят) рублей 00 копеек. Цена устанавливается в рублях и включает в себя стоимость всего объема Товар и все иные расходы Поставщика, связанные с выполнением им своих обязательств по настоящему Договору.

5. Порядок и условия оплаты

5.1. Заказчик в течение 7 рабочих дней с момента акта приемки поставленного объема Товар и получения счета Поставщика перечисляет Поставщику денежные средства в размере стоимости поставленного объема Товар.

5.2. Днем оплаты считается дата списания денежных средств с лицевого счета Заказчика.

5.3. Оплата производится на основании платежных документов.

5.4. Финансирование осуществляется за счет средств областного бюджета.

6. Порядок разрешения споров

6.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с исполнением Договора, будут, по возможности, разрешаться путем переговоров между Сторонами.

6.2. В случае, если Стороны не придут к соглашению, то спор подлежит рассмотрению в Арбитражном суде.

7. Ответственность Сторон

7.1 За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных настоящим Контрактом, Заказчик и Поставщик несут ответственность установленную в соответствии с Правилами определения размера штрафа, начисляемого за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 г. № 1042 (далее «Правила»).

7.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком(Подрядчиком, Исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке (за исключением случаев, предусмотренных пунктами▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьПравил):

а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 0,5 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);

д) 0,4 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);

е) 0,3 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);

ж) 0,25 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);

з) 0,2 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);

и) 0,1 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) превышает 10 млрд. рублей

7.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком(Подрядчиком, Исполнителем), обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

7.4. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

7.5. В случае если в соответствии с частью 6 статьи 30 Федерального закона контрактом предусмотрено условие о гражданско-правовой ответственности Подрядчиков, исполнителей) за неисполнение условия о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в виде штрафа, штраф устанавливается в размере 5 процентов объема такого привлечения, установленного контрактом.

7.6. За ненадлежащее исполнение Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) обязательств по выполнению видов и объемов работ по строительству, реконструкции объектов капитального строительства, которые Поставщик (Подрядчик, Исполнитель) обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по контракту, размер штрафа устанавливается в размере 5 процентов стоимости указанных работ.

7.7. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем), за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

7.8. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта

7.9. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом.

7.10. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

7.11. В случае если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафа, чем порядок, предусмотренный настоящими Правилами, размер такого штрафа и порядок его начисления устанавливается контрактом в соответствии с законодательством Российской Федерации

7.12. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны

7.13. В случае, если при начислении Заказчиком Поставщику (Подрядчику, Исполнителю) неустойки (штрафа, пени) и (или) предъявления требования о возмещении убытков, Поставщик (Подрядчик, Исполнитель) не исполнит свои обязательства по перечислению Заказчику сумм неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков в размере, указанном в Претензионном письме, предусмотренном п. 1.18 настоящего Контракта, Заказчик вправе не производить оплату по настоящему Контракту до уплаты Подрядчиком начисленной и выставленной Заказчиком неустойки (штрафа, пени) и (или) до возмещения Подрядчиком убытков, согласно предъявленным Заказчиком требованиям.

7.14. В случаях, если Поставщик (Подрядчик, Исполнитель) исполнит свои обязательства по перечислению Заказчику сумм неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков в размере, указанном в Претензионном письме, предусмотренном п. 1.18 настоящего Контракта, оплата выполненных работ производится в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня поступления Заказчику от Поставщика (Подрядчика, Исполнителя) денежных средств в счет уплаты в полном объеме, начисленной и выставленной Заказчиком неустойки (штрафа, пени) и (или) возмещения Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) убытков, согласно предъявленным Заказчиком требованиям на основании подписанных Заказчиком актов приема-передачи (актов КС-2, КС-3, актов оказанных услуг) и представленного Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) счета-фактуры.

7.15. В случае уменьшения Заказчику соответствующими государственными органами в установленном порядке ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности исполнения Заказчиком обязательств по настоящему Контракту, о чем Заказчик уведомляет в письменной форме Поставщика (Подрядчика, Исполнителя), Стороны обязаны согласовать в течение 15 рабочих дней с момента получения в соответствии с законодательством Российской Федерации новые условия настоящего Контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения настоящего Контракта и (или) количества, предусмотренных настоящим Контрактом.

7.16. В случае, если при сокращении лимитов бюджетных обязательств между Сторонами настоящего Контракта не достигнуто соглашение о снижении его цены без сокращения количества услуг и (или) об изменении сроков исполнения настоящего Контракта, в срок, указанный в п.1.15 настоящего Контракта, Стороны обязаны согласовать в течение 5 рабочих дней существенные условия настоящего Контракта в части сокращения количества, в соответствии с «Методикой сокращения количества товаров, объемов работ или услуг при уменьшении цены контракта» утвержденной постановлением Правительства РФ от 28.11.2013 № 1090.

7.17. В случае, если Поставщик (Подрядчик, Исполнитель) не исполнил обязательства, предусмотренные п. 6.15 и п. 6.16 настоящего Контракта, Заказчик не несет ответственность за неисполнение или ненадлежащие исполнение обязательств по оплате поставленного товара (выполненных работ, оказанных услуг) с момента получения Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) уведомления от Заказчика об уменьшении лимитов бюджетных обязательств, приводящих к невозможности исполнения Заказчиком обязательств по настоящему Контракту.

7.18. Не позднее 20 (двадцати) дней с момента возникновения права требования оплаты неустойки (штрафа, пени) от Поставщика (Подрядчика, Исполнителя), направить Поставщику (Подрядчику, Исполнителю) претензионное письмо с требованием оплаты в течение 7 (семи) дней с даты получения претензионного письма неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями настоящего контракта.

7.19. При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) неустойки (штрафа, пени), начисленной в соответствии с условиями настоящего контракта по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик удерживает сумму неустойки (штрафа, пени) из суммы, подлежащей оплате Поставщику (Подрядчику, Исполнителю) за поставленный товар (выполненные работы, Оказанные услуги), которые приняты Заказчиком.

7.20. В случае невыполнения сторонами условий, предусмотренных пунктом 6.18. настоящего контракта, Заказчик в течение 40 (сорока) дней с момента возникновения права требования оплаты неустойки (штрафа, пени) направляет в суд исковое заявление с требованием оплаты неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями контракта за весь период просрочки исполнения.

7.21. Обстоятельствами непреодолимой силы считаются те обстоятельства, изменение действия которых находится вне воли и возможности сторон, подвергшихся действию этих сил. Форс-мажорные обстоятельства должны быть документально подтверждены.

7.22. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение трех календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия

8. Дополнительные условия

8.1. В случае направления Заказчиком соответствующего уведомления Поставщик обязуется в течение 3 рабочих дней предоставлять Заказчику достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Договора. Предоставление Поставщиком информации и направление Заказчиком уведомления осуществляются в письменной форме, по средствам факсимильной связи.

8.2. Все изменения к Договору считаются действительными, если они оформлены Сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения и подписаны Сторонами.

8.3. Поставщик обязуется не разглашать любые сведения о Заказчике, ставшие ему известными в связи с исполнением им обязательств по настоящему Договору.

8.4. Стороны обязуются информировать друг друга об изменении платежных реквизитов, адресов, реорганизации либо ликвидации в течение одного рабочего дня с момента наступления соответствующих изменений.

9. Адреса и реквизиты сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение1

к договору на поставку товаров

№ от ________2024г.

Спецификация поставляемого Товара

- Посмотреть таблицу с данными

Итого по договору: 13735,40 (тринадцать тысяч семьсот тридцать пять рублей 40 копеек)

- Посмотреть таблицу с данными