Тендер - Соль промышленная ОАО "Тыретский солерудник", 1 кг №271052266

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

Техническое_задание

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор

АО «ВТЕ ЮГО-ВОСТОК»

_____________ А.С. Григорьев

"____" ____________2024 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Поставка технической соли для производства гипохлорита натрия

Общая информация об объекте закупки

1.1. Наименование объекта закупки: поставка технической соли для производства гипохлорита натрия в соответствии с Приложением №3 к Договору, Приложением №2 к настоящему Техническому заданию.

• Код и наименование позиции Классификатора предметов государственного заказа:

01.26.01.02.03.02.27- Т О В А Р Ы / В Е Щ Е С Т В А Х И М И Ч Е С К И Е / В Е Щ Е С Т В А НЕОРГАНИЧЕС КИЕ/РЕАКТИВЫ (РЕАГЕНТЫ) НЕОРГАНИЧЕСКИЕ/СОЛИ И СОЕДИНЕНИЯ НЕОРГАНИЧЕСКИЕ/ГАЛОГЕНИДЫ МЕТАЛЛОВ; ГИПОХЛОРИТЫ, ХЛОРАТЫ И ПЕРХЛОРИТЫ/СОЛЬ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЦЕЛЕЙ

• Наименование позиции Справочника предметов государственного заказа:

СОЛЬ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЦЕЛЕЙ

• Место поставки товара: АО «ВТЕ ЮГО-ВОСТОК» г. Москва, улица 2- я Вольская, д.38, корп.2. Приемка товара осуществляется в рабочие дни с понедельника по четверг с 8-00 до 16-30, перерыв с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьдо 12-45; в пятницу с 8-00 до 15-30, перерыв с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьдо 12-45
• Количество поставляемого товара: в соответствии с Приложением №3 к Договору.
• Сроки (периоды) поставки товара: по заявкам Заказчика (Приложение №1 к настоящему Техническому заданию). Конкретный срок поставки указывается в Заявке, но не может превышать 7 (Семь) календарных дней с даты заключения Договора. Заявка направляется Заказчиком на электронную почту Поставщика, указанную в ст.13 Договора.

Стандарт товаров

- поставляемый товар должен быть пригоден для целей, для которых товар такого рода обычно используется. Товар не должен иметь дефектов, связанных с его изготовлением;

- товар должен быть новый (не восстановлен, не переработан или каким-нибудь образом модифицирован);

- рассмотрение и удовлетворение Поставщиком товара обоснованных претензий по ее качеству и надежности в течение гарантийного срока;

- обязательная замена Поставщиком дефектного или не удовлетворяющего по качеству товара, или его составных частей без дополнительной оплаты Заказчиком;

- условия транспортировки, упаковки и хранения должны выполняться в соответствии с документацией производителя;

- срок выпуска товара не ранее 2024 года;

- условия возврата при поставке некачественного товара определяются Договором.

Порядок сдачи-приемки:

Вместе с товаром Заказчику предоставляется полный пакет документов на товар:

- акт приемки-передачи товара (Приложение №2 к Договору);

- счет-фактура;

- товарная накладная унифицированной формы;

- оригинал счета, подписанный руководителем и главным бухгалтером организации с расшифровкой подписей; либо иными лицами, уполномоченными на основании доверенности, в счете и в товарной накладной в графе «Основание» необходимо указать номер и дату договора поставки;

- сертификаты соответствия ГОСТ Р и сертификаты производителя, декларации соответствия, санитарно-гигиеническое заключение или свидетельство о государственной регистрации, экспертное заключение о соответствии товара единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам;

- вся поставляемая с товаром документация должна быть на русском языке.

Объем и сроки гарантий качества:

Гарантия должна предоставляться на весь объем поставляемого товара. Срок действия гарантии на поставленный товар должен составлять не менее 12 месяцев с момента поставки товара на склад.

4. Требования к безопасности товара

В соответствии с законодательством РФ.

5. Требования к используемым материалам и оборудованию

Не предъявляются.

6. Перечень нормативных правовых и нормативных технических актов

Товар должен быть сертифицирован в соответствии с требованиями нормативных документов РФ.

Заместитель генерального директора по производству

гипохлорита натрия (ГПХ) А.С. Шодмонов

Приложение №1

к Техническому заданию

ФОРМА ЗАЯВКИ

Наименование организации

Кому:

Ф.И.О.:

Уважаемый(ая) ____________!

В рамках заключенного договора на поставку соли технической для производства гипохлорита натрия от __._______ 20_ года № _________, АО «ВТЕ ЮГО-ВОСТОК» направляет заявку на поставку:

- Посмотреть таблицу с данными

Исполнитель:

Телефон:

Заместитель генерального директора по производству

гипохлорита натрия (ГПХ) А.С. Шодмонов

Приложение №2

к Техническому заданию

Дополнительные требования к товару

- Посмотреть таблицу с данными

Заместитель генерального директора по производству

гипохлорита натрия (ГПХ) А.С. Шодмонов

Проект_договора

Гражданско-правовой договор

№ ____________________

Поставка технической соли для производства гипохлорита натрия

г. Москва

_______

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВТЕ ЮГО-ВОСТОК", именуемый(ое) в дальнейшем

«Заказчик», в лице Генерального директора Григорьева Антона Сергеевича

, действующего на основании Устава, с одной стороны,

и ____________________________, именуемый в дальнейшем «Поставщик», в

лице _________, действующего на основании _________, с другой стороны, вместе

именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», с соблюдением

требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от

18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами

юридических лиц» и иного законодательства Российской Федерации и города Москвы,

на основании результатов Котировочной сессии № ______________________ ,

заключили настоящий Гражданско-правовой договор (далее - Договор) о

нижеследующем:

Статья 1 Предмет Договора

1.1 Поставщик обязуется поставить техническую соль для производства гипохлорита

натрия (далее- товар(ы)) в порядке и объеме, установленном в Техническом задании

(Приложении № 1 к Договору, являющимся его неотъемлемой частью) (далее –

Техническое задание) и Спецификации (Приложение № 3 к Договору), Заказчик

обязуется принять товар(ы) и оплатить его(их) в порядке и на условиях,

предусмотренных настоящим Договором.

1.2 Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в

употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не

была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские

свойства) , с годом выпуска не ранее 2024 года.

1.3 Поставка товара осуществляется силами и за счет Поставщика.

1.4 Моментом поставки товара является доставка Поставщиком товара Заказчику по

адресу, указанному в Техническом задании, оказание сопутствующих услуг (при

наличии сопутствующих услуг), и подписание Сторонами товарных накладных

(ТОРГ-12), Акта приемки-передачи товара (партии товаров) в двух экземплярах и

предоставлении счетов-фактур Поставщиком.

1.5 Сопутствующие услуги оказываются Поставщиком в соответствии с требованиями

Технического задания (при наличии сопутствующих услуг).

Статья 2 Цена Договора и порядок расчетов

2.1 Цена Договора составляет ___________________, в том числе НДС ___%___(___)

НДС не облагается (далее - Цена Договора).

1

2.2 Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому

лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального

предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных платежей в

бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Договора,

если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах

такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты

бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

2.3 Оплата по Договору осуществляется в рублях Российской Федерации.

2.4 Цена Договора включает в себя все затраты, издержки и иные расходы

Поставщика, в том числе сопутствующие, связанные с исполнением настоящего

Договора.

2.5 Цена Договора является твердой, определена на весь срок исполнения Договора и

не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев,

предусмотренных положением о закупке товаров, работ, услуг.

.

2.6 Оплата по Договору осуществляется Заказчиком в следующем порядке:

2.6.1 Авансовый платеж не предусмотрен.

2.6.2 Заказчик оплачивает товары по факту поставки товара, в безналичном порядке

путем перечисления стоимости фактически поставленных товаров с расчетного счета

Заказчика на расчетный счет Поставщика, реквизиты которого указаны в статье

«Адреса, реквизиты и подписи Сторон» Договора, на основании надлежаще

оформленного и подписанного обеими Сторонами Акта приемки-передачи товара

(партии товаров) (Приложение № 2 к настоящему Договору ) (далее - Акт приемкипередачи товара), с приложением документов, подтверждающих объем поставленных

товаров, в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком Акта

приемки-передачи товара.

2.6.3 Оплата по Договору осуществляется на основании Счета и Акта приемкипередачи товара, в котором указывается: сумма, подлежащая оплате в соответствии с

условиями заключенного Договора; размер неустойки (штрафа, пени), подлежащий

взысканию; основания применения и порядок расчета неустойки (штрафа, пени);

итоговая сумма, подлежащая оплате Поставщику по Договору.

2.6.4 В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком

обязательства, предусмотренного Договором, Заказчик производит оплату по

Договору за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени).

2.6.5 Обязательства Заказчика по оплате стоимости поставленных товаров считаются

исполненными с момента списания денежных средств с расчетного счета Заказчика,

указанного в статье 13 Договора.

Статья 3 Сроки и условия поставки

3.1 Поставка Товара осуществляется на условиях и в сроки, установленные настоящим

2

Договором и Техническим заданием, являющимся неотъемлемой частью настоящего

Договора (Приложение № 1 к настоящему Договору): по заявкам Заказчика

(Приложение №1 к настоящему Техническому заданию). Конкретный срок поставки

указывается в Заявке, но не может превышать 7 (Семь) календарных дней с даты

заключения Договора. Заявка направляется Заказчиком на электронную почту

Поставщика, указанную в ст.13 Договора. .

3.2 Поставщик вправе досрочно осуществить поставку товаров по согласованию с

Заказчиком.

3.3 Поставка товара осуществляется Заказчику по адресу, указанному в Техническом

задании.

Статья 4 Порядок приемки товаров

4.1 Поставщик обязан согласовать с Заказчиком точное время, место и дату поставки,

возможность поставки товара партиями на основании предварительной заявки в

соответствии с Техническим заданием.

4.2 Товары, поставляемые Поставщиком Заказчику, должны соответствовать качеству,

техническим и функциональным характеристикам, указанным в Техническом задании.

При исполнении Договора по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается

поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики

(потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с

качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками

Товара, указанными в Техническом задании. В указанном случае соответствующие

изменения должны быть оформлены в виде дополнительного соглашения и внесены

Заказчиком в реестр Договоров ЕАИСТ. Изменение настоящего Договора

оформляется в порядке, установленном в статье 11 настоящего Договора.

4.3 Поставщик поставляет товары Заказчику собственным транспортом или с

привлечением транспорта третьих лиц за свой счет. Все виды погрузочноразгрузочных работ; включая работы с применением грузоподъемных средств;

осуществляются Поставщиком собственными техническими средствами или за свой

счет.

4.4 Упаковка и маркировка товара должны соответствовать требованиям ГОСТа, а

упаковка и маркировка импортного товара - международным стандартам упаковки.

4.5 Маркировка товара должна содержать: наименование изделия, наименование

фирмы-изготовителя, места нахождения изготовителя, дату выпуска и гарантийный

срок службы.

4.6 Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.

4.7 Упаковка должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке и

погрузо-разгрузочных работах к конечному месту эксплуатации.

4.8 Уборка и вывоз упаковки производятся силами Поставщика или за счет

Поставщика в течение 1 (одного) дня .

4.9 В день поставки товаров, Поставщик представляет Заказчику комплект отчетных

3

документов в соответствии с Техническим заданием, сертификаты (декларации о

соответствии), обязательные для данного вида товара (и сопутствующих услуг), и

иные документы, подтверждающие качество товара, оформленные в соответствии с

законодательством Российской Федерации и направляет Акт приемки-передачи товара

(партии товара).

4.10 После получения от Поставщика комплекта документов, Заказчик в течение 15

(пятнадцати) рабочих дней рассматривает результаты и осуществляет приемку

поставленных товаров (и сопутствующих услуг) по настоящему Договору на предмет

соответствия их количеству, качеству и иным требованиям, изложенным в настоящем

Договоре и Техническом задании, и направляет Поставщику подписанный Заказчиком

1 (один) экземпляр Акта приемки-передачи товара, либо запрос о предоставлении

разъяснений относительно поставленных товаров (и сопутствующих услуг), либо

мотивированный отказ от принятия поставленных товаров (и сопутствующих услуг),

или акт с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения. В случае отказа

Заказчика от принятия поставленных товаров (и сопутствующих услуг) в связи с

необходимостью устранения недостатков Поставщик обязуется в срок, установленный

в акте, составленном Заказчиком, устранить указанные недостатки за свой счет.

4.11 В случае получения от Заказчика запроса о предоставлении разъяснений в

отношении поставленных товаров (и сопутствующих услуг), или мотивированного

отказа от принятия поставленных товаров (и сопутствующих услуг), или акта с

перечнем выявленных дефектов, недостатков и сроком их устранения Поставщик в

течение 10 (десяти) рабочих дней обязан предоставить Заказчику запрашиваемые

разъяснения в отношении поставляемых товаров (и сопутствующих услуг) или в срок,

установленный в указанном акте, содержащем перечень выявленных недостатков

устранить полученные от Заказчика замечания/недостатки/дефекты и передать

Заказчику приведенный в соответствие с предъявленными требованиями/замечаниями

комплект отчетной документации, отчет об устранении недостатков, а также повторно

подписанный Поставщиком Акт приемки-передачи товара в 2 (двух) экземплярах для

принятия Заказчиком поставленных товаров.

4.12 Для проверки поставленных Поставщиком товаров, предусмотренных Договором,

в части их соответствия условиям Договора Заказчик обязан провести экспертизу.

Экспертиза результатов, предусмотренных Договором, может проводиться Заказчиком

своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные

организации.

4.13 В случае, если по результатам рассмотрения отчета об устранении

недостатков/дефектов, Заказчиком будет принято решение об устранении

Поставщиком недостатков/дефектов в надлежащем порядке и в установленные сроки,

а также в случае отсутствия у Заказчика запросов представления разъяснений в

отношении поставленных товаров, Заказчик принимает поставленные товары (и

сопутствующие услуги) и подписывает 2 (два) экземпляра Акта приемки-передачи

товара, один из которых направляет Поставщику в порядке, предусмотренном

настоящей статьей Договора.

4.14 Подписанный Заказчиком и Поставщиком Акт приемки-передачи товара и

предъявленный Поставщиком Заказчику счет на оплату стоимости поставленных

товаров является основанием для оплаты Поставщику поставленных товаров (и

сопутствующих услуг), с учетом положений пункта 2.6.4 Договора.

4

Статья 5 Права и обязанности Сторон

5.1 Заказчик вправе:

5.1.1 Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии

с условиями Договора.

5.1.2 Требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленных

документов, указанных в статье 4 Договора, подтверждающих исполнение

обязательств в соответствии с условиями Договора.

5.1.3 Письменно запрашивать у Поставщика информацию о ходе исполнения

обязательств Поставщика по настоящему Договору. На данный запрос Поставщик

предоставляет ответ в письменной форме в течение 3(трех) рабочих дней.

5.1.4 Осуществлять контроль за порядком и сроками поставки товаров.

5.1.5 Выбрать способ проведения экспертизы результатов, предусмотренных

Договором: своими силами, либо к ее проведению могут привлекаться эксперты,

экспертные организации на основании Договоров.

5.1.6 Ссылаться на недостатки поставляемых товаров (также выявленные после

окончания срока исполнения Договора), в том числе в части количества, ассортимента,

комплектности и стоимости этих товаров, по результатам проведенных

уполномоченными контрольными органами проверок использования средств бюджета

города Москвы.

5.1.7 При обнаружении уполномоченными контрольными органами несоответствия

количества, ассортимента, комплектности и стоимости поставленных товаров

условиям Договора вызвать полномочных представителей Поставщика для

представления разъяснений в отношении поставленных товаров.

5.2 Заказчик обязан:

5.2.1 Сообщать в письменной форме Поставщику о недостатках, обнаруженных в ходе

поставки товаров, в течение 2 (двух) рабочих дней после обнаружения таких

недостатков .

5.2.2 Своевременно принять и оплатить поставленный Товар в соответствии с

условиями Договора.

5.2.3 При получении от Поставщика уведомления о приостановлении поставки

товаров рассмотреть вопрос о целесообразности и порядке продолжения поставки

товаров.

5.3 Поставщик вправе:

5.3.1 Требовать подписания в соответствии со статьей 4 настоящего Договора

Заказчиком Акта приемки-передачи товара по настоящему Договору, при условии

предоставления Поставщиком документов, указанных в статье 4 Договора и

соответствия Товара требованиям относительно качества, количества, ассортимента,

комплектности и других характеристик Товара по настоящему Договору.

5

5.3.2 Требовать своевременной оплаты за поставленные товары в соответствии со

статьей 2 Договора.

5.3.3 Привлечь к исполнению своих обязательств по настоящему Договору других лиц

- субпоставщиков. При этом Поставщик несет ответственность перед Заказчиком за

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субпоставщиками.

Привлечение субпоставщиков не влечет за собой изменение стоимости и количества

товаров по настоящему Договору.

5.3.4 Поставщик вправе в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения

субпоставщиком обязательств, предусмотренных договором, заключенным с

Поставщиком, осуществлять замену субпоставщика, с которым ранее был заключен

договор на другого субпоставщика.

5.3.5 Письменно запрашивать у Заказчика предоставления разъяснений и уточнений

по вопросам поставки товаров в рамках настоящего Договора.

5.4 Поставщик обязан:

5.4.1 Своевременно и надлежащим образом поставить товары в соответствии с

условиями Договора.

5.4.2 Предоставить Заказчику декларацию о стране происхождения товара и/или

документы, подтверждающие, что товар произведен на территории Российской

Федерации, если наличие такого документа предусмотрено законодательством

Российской Федерации и такие документы в соответствии с законодательством

Российской Федерации передаются вместе с товаром.

5.4.3 Представить по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе,

информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему Договору.

5.4.4 Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического

местонахождения в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней со дня

соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок

уведомления об изменении адреса фактическим местонахождением Поставщика будет

считаться адрес, указанный в настоящем Договоре.

5.4.5 Исполнять иные обязательства, предусмотренные действующим

законодательством и Договором.

5.4.6 Соответствовать единым требованиям к участникам закупки, предусмотренным

частью 1 статьи 31 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и

муниципальных нужд».

Статья 6 Гарантии

6.1 Поставщик гарантирует качество товара в соответствии с требованиями,

указанными в Договоре и Техническом задании (Приложение № 1 к настоящему

Договору).

6.2 Гарантийный срок товаров указывается в Техническом задании (Приложение № 1

к настоящему Договору ).

6

6.3 При обнаружении в период гарантийного срока недостатков в поставленных

товарах, материалах, оборудовании, Поставщик обязан устранить их за свой счет в

сроки, согласованные и установленные Поставщиком и Заказчиком в Акте о

недостатках с перечнем выявленных недостатков/дефектов, необходимых доработок и

сроков их устранения. Гарантийный срок в данном случае продлевается на период

устранения выявленных недостатков.При отказе Поставщика от составления или

подписания Акта о недостатках, обнаруженных в период гарантийного срока, Заказчик

проводит квалифицированную экспертизу с привлечением экспертов (специалистов) в

порядке, предусмотренном положением о закупке товаров, работ, услуг, по итогам

которой составляется соответствующий Акт, фиксирующий затраты по исправлению

недостатков. Возмещение расходов за проведенную экспертизу осуществляется в

соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации.

6.4 В случае обнаружения Заказчиком недостатков товара и предъявления требования

о его замене Поставщик обязан заменить такой товар.

6.5 Если иное не предусмотрено Договором, гарантийный срок на комплектующее

изделие считается равным гарантийному сроку на основное изделие и начинает течь

одновременно с гарантийным сроком на основное изделие.

На товар (комплектующее изделие), переданный Поставщиком взамен товара

(комплектующего изделия), в котором в период гарантийного срока были обнаружены

недостатки, устанавливается гарантийный срок той же продолжительности, что и на

замененный, если иное не предусмотрено Договором.

6.6 Поставщик гарантирует, что товар соответствует требованиям качества,

безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям безопасности (санитарным

нормам и правилам, государственным стандартам), сертификации, установленным

законодательством Российской Федерации и Договором.

6.7 Вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу Заказчика и иных лиц,

вследствие необеспечения Поставщиком безопасности товара подлежит возмещению в

соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации.

6.8 Убытки, причиненные Заказчику в связи с отзывом товара, подлежат возмещению

Поставщиком в полном объеме, если иное не установлено действующим

законодательством Российской Федерации.

6.9 Поставщик гарантирует своевременное предоставление необходимой и

достоверной информации о товаре.

6.10 В случае не предоставления Поставщиком Заказчику полной и достоверной

информации о товаре, Поставщик несет ответственность в соответствии с

Гражданским кодексом Российской Федерации за недостатки товара, возникшие после

его передачи Заказчику вследствие отсутствия у Заказчика такой информации.

6.11 Поставщик отвечает за недостатки товара, на который не установлен гарантийный

срок, если Заказчик докажет, что они возникли до передачи товара Заказчику или по

причинам, возникшим до этого момента.

Статья 7 Ответственность сторон

7.1 За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств,

7

установленных настоящим Договором, Заказчик и Поставщик несут ответственность в

соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 №1042 «Об

утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае

ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего

исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств,

предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств

заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в

постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и

признании утратившим силу постановления правительства Российской Федерации от

25 ноября 2013 г. № 1063» и иным законодательством Российской Федерации.

7.2 Размер штрафа устанавливается настоящим Договором в порядке,

установленном настоящей статьей, в том числе рассчитывается как процент Цены

Договора .

7.3 За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком

обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения

обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором,

размер штрафа составляет:

а) 10 процентов от Цены Договора , в случае, если цена Договора не превышает 3 млн.

рублей;

б) 5 процентов Цены Договора , в случае, если цена Договора составляет от 3 млн.

рублей.

7.4 За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных

Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных

Договором, размер штрафа составляет:

а) 1000 рублей, если цена Договора не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена Договора составляет от 3 млн. рублей.

7.5 За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком

обязательства, предусмотренного Договором, которое не имеет стоимостного

выражения, размер штрафа составляет:

а) 1000 рублей, если цена Договора не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена Договора составляет от 3 млн. рублей.

7.6 Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком

обязательства, предусмотренного Договором, в размере одной трехсотой действующей

на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от

цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств,

предусмотренных Договором и фактически исполненных Поставщиком.

7.7 Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства

Заказчиком, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня

истечения установленного Договором срока исполнения обязательства в размере

одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального

8

банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

7.8 Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее

исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, не может

превышать Цену Договора.

7.9 Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком

обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать Цену Договора.

7.10 Стороны настоящего Договора освобождаются от уплаты неустойки (штрафа,

пеней), если докажут, что просрочка исполнения соответствующего обязательства

произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

7.11 В случае установления уполномоченными контрольными органами фактов

поставки товара не в полном объеме и/или завышения их стоимости Поставщик

осуществляет возврат Заказчику излишне уплаченных денежных средств.

7.12 Уплата Поставщиком неустойки или применение иной формы ответственности не

освобождает его от исполнения обязательств по настоящему Договору.

7.13 В качестве подтверждения фактов неисполнения и (или) ненадлежащего

исполнения обязательств, Заказчик может предъявлять фото-и видеоматериалы,

являющиеся основанием для взыскания неустойки или применения иной формы

ответственности в соответствии с действующим законодательством.

Статья 8 Порядок расторжения Договора

8.1 Настоящий Договор может быть расторгнут:

- по соглашению Сторон;

- в судебном порядке;

- одностороннее расторжение в следующих случаях:

8.1.1 Основания расторжения Договора в связи с односторонним отказом от

исполнения Договора по инициативе Заказчика:

8.1.1.1 Осуществление поставки товаров ненадлежащего качества, если недостатки не

могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок.

8.1.1.2 Осуществление поставки некомплектных товаров, если поставщик,

получивший уведомление, в установленный срок не выполнил требование о

доукомплектовании товаров или не заменил их комплектными товарами.

8.1.1.3 Неоднократное (от двух и более раз) нарушение сроков и объемов поставки

товаров , предусмотренных Договором .

8.1.1.4 Поставщик отказывается передать Заказчику проданный товар.

8.1.1.5 В случае, если Поставщик, обязанный застраховать товар в соответствии с

условиями Договора, не выполнил этой обязанности.

9

8.1.1.6 Если в ходе исполнения Договора установлено, что Поставщик не

соответствует требованиям установленным Техническим заданием, информации

указанной в преамбуле настоящего Договора , требованиям к участникам

Котировочной сессии, что позволило ему стать победителем по результатам

проведения Котировочной сессии.

8.1.1.7 В случае, если по результатам экспертизы поставленных товаров с

привлечением экспертов, экспертных организаций, в заключении эксперта, экспертной

организации будут подтверждены нарушения условий Договора.

8.1.2 Основания расторжения Договора в связи с односторонним отказом от

исполнения Договора по инициативе Поставщика:

8.1.2.1 Неоднократные (от двух и более раз) нарушения Заказчиком сроков оплаты

поставленного товара, допущенные по вине Заказчика.

8.1.2.2 Неоднократный (от двух и более раз) необоснованный отказ Заказчика от

приемки товаров. При этом необоснованным отказом считается отказ Заказчика от

подписания Акта приемки-передачи товара в срок, предусмотренный Договором, без

письменного объяснения причин такого отказа.

8.1.2.3 Необоснованный отказ Заказчика от оплаты поставленных товаров.

8.1.2.4 Ассортимент товаров или порядок его определения в Договоре не установлен,

но из существа обязательств вытекает, что товары должны быть переданы Заказчику в

ассортименте.

8.1.2.5 Непредставление Заказчиком отгрузочной разнарядки в установленный

срок (если Договором предусмотрена поставка товара нескольким получателям).

8.1.2.6 Невыборка Заказчиком товаров в установленный Договором срок (в случае

если Договором предусмотрено получение товаров Заказчиком в месте нахождения

Поставщика).

8.2 Расторжение Договора по соглашению сторон определяется в порядке,

установленном действующим гражданским законодательством Российской

Федерации. Сторона, которой направлено предложение о расторжении Договора по

соглашению сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок не

превышающий 5 (пяти) календарных дней с даты его получения.

8.3 Расторжение Договора в одностороннем порядке осуществляется с соблюдением

требований положения о закупке товаров, работу, услуг.

8.4 Решение об одностороннем расторжении настоящего Договора может быть

направлено второй Стороне в оригинале по адресу второй Стороны, указанному

в статье 13 Договора.

Статья 9 Обстоятельства непреодолимой силы

9.1 Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное

неисполнение обязательств по настоящему Договору в случае, если оно явилось

следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, а именно чрезвычайных и

непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных

10

явлений (землетрясений, наводнений, пожара и т.д.), действий объективных внешних

факторов (военные действия, акты органов государственной власти и управления и

т.п.), а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном

законодательством порядке, препятствующих надлежащему исполнению обязательств

по настоящему Договору, которые возникли после заключения настоящего Договора,

на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно

повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны

были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

9.2 Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось

невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана

в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств

уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и

возможной продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.

9.3 Если, по мнению Сторон, поставка товаров может быть продолжена в порядке,

действовавшем согласно настоящему Договору до начала действия обстоятельств

непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Договору продлевается

соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой

силы и их последствия.

Статья 10 Порядок урегулирования споров

10.1 В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также

споров, связанных с исполнением Договора, Стороны предпринимают усилия для

урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий путем переговоров.

10.2 Все достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде дополнительных

соглашений, подписанных усиленными электронными подписями Сторон.

10.3 До передачи спора на разрешение Арбитражного суда города Москвы Стороны

примут меры к его урегулированию в претензионном порядке.

10.3.1 Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной

претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не

превышающий 15 (пятнадцати) календарных дней с даты ее получения. Оставление

претензии без ответа в установленный срок означает признание требований претензии.

10.3.2 В претензии должны быть указаны: наименование, почтовый адрес и реквизиты

организации (учреждения, предприятия), предъявившей претензию; наименование,

почтовый адрес и реквизиты организации (учреждения, предприятия), которой

направлена претензия.

10.3.3 Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии

указывается истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.

10.3.4 В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены

надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы либо

выписки из них. В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению

заявителя, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению,

объективному урегулированию спора.

11

10.4 В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и не достижения

взаимного согласия споры по Договору разрешаются в Арбитражном суде города

Москвы.

Статья 11 Срок исполнения, порядок изменения Договора

11.1 Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами. Срок исполнения

Договора Сторонами 31 августа 2024 года.

11.2 Приемка товаров по истечении предусмотренного Договором срока исполнения

обязательств поставщика по осуществлению поставки товаров допускается в случае

поставки товаров в рамках проведения претензионной работы, инициированной

заказчиком.

11.3Договор должен быть зарегистрирован Заказчиком в Реестре Договоров ЕАИСТ.

11.4 Изменение и дополнение настоящего Договора возможны по соглашению Сторон.

Все изменения и дополнения оформляются в электронном виде путем подписания

Сторонами дополнительных соглашений к Договору. Дополнительные соглашения к

Договору являются его неотъемлемой частью и вступают в силу с момента их

подписания Сторонами. Дополнительные соглашения к Договору, допустимые

действующим законодательством в сфере закупок подлежат регистрации в Реестре

Договоров ЕАИСТ.

Статья 12 Прочие условия

12.1 Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего Договора,

направляются в письменной форме по почте заказным письмом по фактическому

адресу Стороны, указанному в статье 13 Договора, или нарочно, или в электронной

форме с использованием автоматизированных электронных систем, а также с

использованием факсимильной связи, электронной почты. В случае направления

уведомлений с использованием почты уведомления считаются полученными

Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты. В случае

отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты

уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.

12.2 Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются

действующим законодательством Российской Федерации.

12.3 Выполнение в полном объеме обязательств Заказчиком и

Поставщиком, предусмотренных Договором, является основанием для регистрации

сведений об исполнении Договора в Реестре Договоров ЕАИСТ, в порядке,

предусмотренном действующими нормативными правовыми актами Российской

Федерации и города Москвы.

12.4 Неотъемлемой частью Договора являются следующие приложения:

Приложение № 1 к Договору - Техническое задание;

Приложение № 2 к Договору - Форма акта приемки-передачи товара;

Приложение № 3 к Договору - Спецификация.

12

Статья 13 Адреса, реквизиты и подписи Сторон

ЗАКАЗЧИК:

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВТЕ

ЮГО-ВОСТОК"

Адреса:

- юридический: Российская Федерация,

Москва, 2-я Вольская ул, Д. 38 К. 2;

- фактический: Российская Федерация,

Москва, 2-я Вольская ул, Д. 38 К. 2;

Телефон: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Факс: +7

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть;

Адрес электронной почты:

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть;

ИНН:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть1;

КПП:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть;

ОГРН:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть8244;

л/с:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть;

р/с:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть;

к/с:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть;

БИК:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть;

Наименование банка: ПАО Сбербанк ;

Получатель:АО "ВТЕ ЮГО-ВОСТОК" ;

Интернет сайт: http://naocl.ru/;

Григорьев А.С.

(ФИО лица, уполномоченного на

подписание Договора)

М.П.

ПОСТАВЩИК:

____________________________

Адреса:

- юридический:

_________________________________;

- фактический:

_________________________________;

Телефон:

_______________________, Факс:

____________________;

Адрес электронной почты:

_____________________________________

__;

ИНН: ___________________;

КПП: ___________________;

ОГРН: ____________________;

л/с: ____________________________;

р/с: ______________________________;

к/с: ________;

БИК: ___________________;

Наименование банка:

_____________________________;

Получатель:_____________;

Интернет сайт:

___________________________________;

_____________________

(ФИО лица, уполномоченного на

подписание Договора)

М.П.

Приложение № 2 к Договору

№ ____________________

от ______________________________

13

Форма акта приемки-передачи товара

АКТ приемки-передачи товара/АКТ об исполнении обязательств

Дата составления и подписания

Акта Поставщиком

«__»__________20___г., Москва

Дата подписания

Акта Заказчиком

«__»__________20___г., Москва

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВТЕ ЮГО-ВОСТОК", (указать наименование

заказчика) именуемый (-ое) в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора

Григорьева Антона Сергеевича (должность, ФИО), действующего на основании

Устава , с одной стороны, и ____________________________, именуемый (-ое) в

дальнейшем «Поставщик», в лице _________________ (должность, ФИО),

действующего на основании _____________________ , с другой стороны, совместно

именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», составили настоящий акт

о нижеследующем:

1 .

В

с о о т в е т с т в и и

с

Д о г о в о р о м

№ ____________________ от ______________________________ (далее - Договор )

Поставщик выполнил обязательства по поставке товаров (и оказанию сопутствующих

услуг), а именно: Поставка технической соли для производства гипохлорита натрия.

2. Договором предусмотрена поставка:

Цена за

Сумма

ед. (руб.),

Наименование

(в руб.), в С т р а н а

в т.ч.

т о в а р н о й Ед.изм. Количество

т.ч. НДС происхождения Качество

НДС

позиции

(при

товара

(при

наличии)

наличии)

3. Фактически поставлено по Договору:

Цена за

Сумма

ед.

(в руб.),

Наименование

(руб.),

Страна

в т.ч.

товарной

Ед.изм. Количество в т.ч.

происхождения Качество

НДС

позиции

НДС

товара

(при

(при

наличии)

наличии)

14

4. Сведения о сопутствующих услугах (если предусмотрены

Договором ):_____________________________.

5. Сведения о проведенной экспертизе

товара:_________________________________.

поставленного

6. Срок поставки по Договору _______________г.

Фактический срок поставки ___________________ г.

7. Вариант 1. Всего с даты начала поставки по Договору поставлено товара на сумму

_____ руб., _________НДС (__%), в том числе за отчетный период _______ руб.,

__________ НДС (__%) (указывается применимая в конкретном случае ставка НДС в

соответствии с действующим на момент заключения Договора законодательством

Российской Федерации)

Вариант 2. Всего с даты начала поставки по Договору поставлено товара на сумму

_____ руб., без учета НДС, в том числе за отчетный период _______ руб.,

без учета НДС (в случае если Поставщик не является плательщиком НДС

(освобожден от уплаты НДС), сумма НДС не указывается, а указывается основания

освобождения от уплаты НДС (дата и номер соответствующего документа, ссылка на

конкретную норму Налогового кодекса РФ).

Вариант 1*

Поставщику начислена неустойка:

- назначен штраф в соответствии с п.__ Договора в сумме __________________руб.

- пени в соответствии с п.__ Договора в сумме __________________руб.

Вариант 2

Неустойка Поставщику не начисляется.

Вариант 1. Сумма, подлежащая уплате Поставщику, за товар, принятый по

настоящему акту (с учетом удержания штрафа и (или) пени), в том числе НДС (__%)

(указывается применимая в конкретном случае ставка НДС в соответствии с

действующим на момент заключения Договора законодательством Российской

Федерации) - __________ руб.

Вариант 2. Сумма, подлежащая уплате Поставщику, за товар, принятый по

настоящему акту (с учетом удержания штрафа и (или) пени), без учета НДС. (в случае

если Поставщик не является плательщиком НДС (освобожден от уплаты НДС), сумма

НДС не указывается, а указывается основания освобождения от уплаты НДС (дата и

номер соответствующего документа, ссылка на конкретную норму Налогового кодекса

РФ)- __________ руб.

8. Дополнительные сведения:

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

________________________________________________________________

**Председатель приемочной комиссии ______________________________ / ФИО/

Члены приемочной комиссии

_______________________________

/ ФИО/

________________________________ / ФИО/

________________________________ / ФИО/

________________________________ / ФИО/

*В случае начисления штрафа заказчиком прикладывается его расчет, составленный в соответствии с

требованиями Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего

исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком,

исполнителем) обязательств, предусмотренных Договором, утвержденными постановлением

Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042.

15

**Заполняется в случае формирования приемочной комиссии.

Заказчик:

Поставщик:

____________ / __________

_______________ / ____________

М.П.

М.П.

16

Приложение № 3 к Договору

____________________

от ______________________________

Спецификация

№ п/п

Наименование товара

1

Соль промышленная

ОАО "Тыретский

солерудник", 1 кг

Заказчик:

Характеристики (каждой

строкой)

Доля хлористого натрия:

98.1 Процент

Массовая доля воды: 5.0

Процент

Массовая доля кальцийиона: 0.65 Процент

Массовая доля магнийиона: 0.25 Процент

Массовая доля

нерастворимых в воде

веществ: 0.85 Процент

Массовая доля оксида

железа: 0.01 Процент

Массовая доля сульфатиона: 1.5 Процент

Производитель

ОАО "Тыретский

солерудник"

Поставщик:

____________ / __________

_______________ / ____________

М.П.

М.П.

17

Модель

Количество

Единица

измерения

-

480000.0

Килограмм

(

18