Тендер - Соль для промышленных целей Доля хлористого натрия ≥ 93 и №316609933

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• Дополнительная информация.docx
• Обоснование НМЦК.docx
• Проект контракта.docx

Дополнительная_информация

1. За нарушение требований антимонопольного законодательства Российской Федерации о запрете участия в ограничивающих конкуренцию соглашениях, осуществления ограничивающих конкуренцию согласованных действий предусмотрена ответственность в соответствии со ст. 14.32 КоАП РФ и ст. 178 УК РФ.

2. Сведения о заказчике: Муниципальное казенное учреждение Старооскольского городского округа «Центр по благоустройству сельских территорий».

Контактное лицо: Кононова Алина Николаевна – главный специалист МКУ СГО «ЦБО».

Адрес электронной почты:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

Тел: 8 (4▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

Обоснование_НМЦК

Таблица расчета-обоснования Н(М)ЦК

методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)

- Посмотреть таблицу с данными

Поставщик № 1: Коммерческое предложение №231 от 01.10.2025 г. подписанное директором;

Поставщик № 2: Коммерческое предложение №б/н подписанное начальником отдела продаж;

Поставщик № 3: Коммерческое предложение №б/н подписанное коммерческим директором;

* При применении метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) может использоваться информация в соответствии с требованиями ст. 22 Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ.

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Извещение о закупке, осуществляемой в соответствии с частью 12 статьи 93 Закона № 44-ФЗ от 29.10.2025 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Печатная форма . # . tr td:last-of { 14px; } { 14px; } .font14 { 14px; } . .customer-qty .customer-qty-table th:nth-child(1), .customer-qty-table td:nth-child(1) { width: 100px; min-width: 100px; max-width: 100px; } .customer-qty-table tr td, .customer-qty-table tr .customer-qty-table .customer-qty-table tr:last .position-header .customer-qty-table tr th:last-child, .customer-qty-table tr td:last .dosage-cell .dosage-cell-table table tr th:first-child, .dosage-cell-table table tr td:first .dosage-cell-table table tr th:last-child, .dosage-cell-table table tr td:last

Извещение о проведении закупки в соответствии с ч. 12 ст. 93 Закона № 44-ФЗ

для закупки №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть000002

- Посмотреть таблицу с данными

Этапы исполнения контракта

Контракт не разделен на этапы исполнения контракта

Финансирование за счет бюджетных средств

- Посмотреть таблицу с данными

Идентификационный код закупки

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Место поставки товара

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьМуниципальные образования Белгородской области / Городские округа Белгородской области/ / Старооскольский / с Озерки, обл Белгородская, г.о. Старооскольский, с Озерки, ул Центральная, дом 94А

Срок поставки товара (календарных дней)

244

Предусмотрена возможность одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии со ст. 95 Закона № 44-ФЗ Да

Объект закупки

- Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными

Итого:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.00 РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

Преимущества и требования к участникам

Преимущества

Не установлены

Требования к участникам

1 Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

2 Требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

Применение национального режима по ст. 14 Закона № 44-ФЗ

Основанием для установки указания запретов, ограничений закупок товаров, происходящих из иностранных государств, выполняемых работ, оказываемых услуг иностранными лицами, а также преимуществ в отношении товаров российского происхождения, а также товаров происходящих из стран ЕАЭС, выполняемых работ, оказываемых услуг российскими лицами, а также лицами, зарегистрированными в странах ЕАЭС, является Постановление Правительства Российской Федерации о мерах по предоставлению национального режима от 23.12.2024 № 1875. - Посмотреть таблицу с данными

Обеспечение заявки

Обеспечение заявок не требуется

Обеспечение исполнения контракта

Требуется обеспечение исполнения контракта

Размер обеспечения исполнения контракта

39933.00 РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

Порядок обеспечения исполнения контракта, требования к обеспечению

В качестве обеспечения исполнения настоящего контракта принимается независимая гарантия, соответствующая требованиям ст. 45 Закона № 44-ФЗ. Срок действия независимой гарантии должен превышать срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц или при внесении на счет Заказчика обеспечение исполнения контракта в виде денежных средств в течение 7 (семи) рабочих дней с момента исполнения обязательств по настоящему контракту денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения контракта, возвращаются Поставщику

Платежные реквизиты

"Номер расчётного счёта"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Номер лицевого счёта"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Код поступления" Информация отсутствует

"БИК"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Наименование кредитной организации"ОТДЕЛЕНИЕ БЕЛГОРОД БАНКА РОССИИ//УФК по Белгородской области г Белгород

"Номер корреспондентского счета"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Обеспечение гарантийных обязательств

Обеспечение гарантийных обязательств не требуется

Дополнительная информация

Информация отсутствует

Информация о банковском и (или) казначейском сопровождении контракта

Банковское или казначейское сопровождение контракта не требуется

Перечень прикрепленных документов

Обоснование цены контракта

1

Проект контракта

1

2

Дополнительная информация и документы

Документы не прикреплены Проект_контракта

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №

г. Старый Оскол «__» _________ 202_г.

Настоящий муниципальный контракт (далее – Контракт) заключен между Муниципальным казенным учреждением Старооскольского городского округа «Центр по благоустройству сельских территорий», именуемым в дальнейшем Заказчик, от имени и в интересах Старооскольского городского округа Белгородской области, в лице директора Ерохина Максима Петровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ______________________________________, именуемым в дальнейшем Поставщик, в лице ______________________________________, действующего на основании _____________________а, с другой стороны, в дальнейшем вместе именуемые Стороны, в соответствии с __________________________________________________№____ от «_______» _______ 2025 г.,

(Идентификационный код закупки №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть)

о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Поставщик обязан поставить, а Заказчик принять и оплатить соль техническую (далее – товар) в количестве, наименовании, комплектации, по цене за единицу измерения и стоимости, указанным в Спецификации (Приложение № 1) к настоящему контракту.

1.2.Страна происхождения товара указывается в Спецификации (Приложение №1).

2. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена настоящего контракта составляет _________ (_________________________) рубля ___ копеек, НДС не облагается/ НДС облагается [1] . Стоимость единицы товара указана в Спецификации (Приложение № 1) к настоящему контракту.

2.2. Цена настоящего контракта является твердой, определяется на весь срок исполнения контракта и не может изменяться, за исключением случаев, предусмотренных настоящим контрактом.

2.2.1.Цена контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных контрактом качества, количества товара, указанного в Спецификации (Приложение № 1), и иных условий исполнения контракта.

2.2.2. Заказчик по согласованию с Поставщиком в ходе исполнения настоящего контракта вправе увеличить предусмотренное контрактом количество товара не более чем на десять процентов или уменьшить предусмотренное количество поставляемого товара не более чем на десять процентов. При этом по соглашению Сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному количеству товара исходя из установленной в контракте цены единицы товара, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренного контрактом количества товара Стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы товара. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара.

2.3. Цена контракта включает в себя стоимость непосредственно товара, а также иные расходы Поставщика, которые он будет обязан оплачивать в соответствии с выполнением условий настоящего контракта, в том числе все налоги, пошлины, сборы и другие обязательные платежи.

2.4. Оплата производится Заказчиком в строгом соответствии с объёмами средств бюджета Старооскольского городского округа.

2.5. Оплата настоящего контракта производится физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, или юридическому лицу по цене настоящего контракта, уменьшенной на сумму налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

2.6. В рамках настоящего контракта Заказчик осуществляет оплату по факту поставки товара по каждой заявке отдельно на основании документа о приемке.

2.7. Оплата по настоящему контракту производится в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания документов, указанных в п.2.6 настоящего контракта.

2.8. В случае изменения расчетного счета Поставщик обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику и указать новые реквизиты расчетного счета с последующим заключением дополнительного соглашения об изменении или дополнении реквизитов в разумный срок. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем контракте счет Поставщика, несет Поставщик.

2.9. Датой оплаты считается дата списания денежных средств со счета Заказчика для зачисления Поставщику.

2.10. В случаях, предусмотренных п. 6 ст. 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, Заказчик согласовывает с Исполнителем новые условия Контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта и (или) количества товара, предусмотренного Контрактом, в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 № 1090 «Об утверждении методики сокращения количества товаров, объемов работ или услуг при уменьшении цены Контракта».

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Поставщик обязуется:

3.1.1. Согласовать с Заказчиком точную дату поставки товара посредством телефонограммы, факсимильной связи и /или иным способом, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

3.1.2. Доставить товар своими силами и за свой счет, в сроки, указанные в настоящем контракте, а также произвести все виды погрузочно-разгрузочных работ.

3.1.3. Своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств по настоящему контракту, в том числе о сложностях, возникающих при его исполнении.

3.1.4. Исполнить свои обязательства по передачи товара надлежащего качества, в количестве и комплектности, соответствующих Спецификации (Приложение № 1) к настоящему контракту в порядке и сроки, предусмотренные настоящим контрактом .

3.1.5. Передать Заказчику товар, качественные, функциональные, технические, эксплуатационные характеристики которого соответствуют характеристикам, установленным в извещении и указанным в предложении Поставщика.

3.1.6. В обязательном порядке передать заверенные надлежащим образом копии документов, подтверждающих соответствие товара требованиям, установленным в соответствии с законодательством РФ к данному виду товара, в случае, если в соответствии с законодательством РФ такие документы передаются вместе с товаром.

3.1.7. Заменить некачественный товар, выявленный Заказчиком при его приемке, на товар, соответствующий условиям настоящего контракта, в сроки, согласованные с Заказчиком, и нести все расходы по его замене. При невозможности замены некачественного товара он возвращается Поставщику за его счет.

3.1.8. При приемке сообщать Заказчику о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования товара, а также о возможных для самого Заказчика и других лиц последствиях несоблюдения соответствующих требований.

3.2. Заказчик обязуется:

3.2.1. Провести экспертизу товара на предмет соответствия его количественных, качественных и других характеристик условиям настоящего контракта, а также на соответствие поставляемого товара Спецификации (Приложение №1) к настоящему контракту и товарной накладной.

3.2.2. Проверять наличие сопроводительных документов, представленных Поставщиком, подтверждающих качество и безопасность товара.

3.2.3. Принять товар и подписать документ о приемке.

3.2.4. В порядке, предусмотренном настоящим контрактом, отказаться от приемки некачественного товара или от товара, не соответствующего условиям настоящего контракта, поставленного с нарушениями, и составить мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа.

3.2.5. Оплатить товар в размере, порядке и в сроки, предусмотренные условиями настоящего контракта.

4. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА

4.1. Поставка товара осуществляется Поставщиком в количестве и качестве, соответствующих Спецификации (Приложение № 1) к настоящему Контракту.

4.2.Товар должен поставляться комплектно, в соответствии с требованиями технических условий. Поставщик обязуется включить в комплект поставки все необходимые компоненты для обеспечения данного требования. Поставка, погрузка, разгрузка осуществляется силами и средствами поставщика

4.3. Доставка товара производится с 01.01.2026 г. по 01.09.2026 г. в интервале времени с 09.00 час. до 17.00 час. (время московское) по заявкам Заказчика.

День доставки должен быть рабочим днем. Доставка по адресу: Белгородская область, Старооскольский район, с. Озерки, улица Центральная, 94А осуществляется силами и средствами поставщика.

Поставка отдельных партий товара производится по заявке заказчика, которая должна быть направлена поставщику не позднее, чем за 5 (пять) дней предполагаемой даты поставки.

4.4. Порядок приемки товара Поставщиком и представителем Заказчика:

4.4.1. Поставщик в течение 5 (пяти) рабочих дней после исполнения каждой заявки Заказчика, формирует с использованием единой информационной системы (далее ЕИС), подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Поставщика, и размещает в ЕИС документ о приемке, который должен содержать:

а) включенные в контракт в соответствии с п. 1 ч. 2 ст. 51Закона №44-ФЗ:

идентификационный код закупки,

наименование, место нахождения заказчика,

наименование объекта закупки,

место поставки товара (выполнения работы, оказания услуги),

информацию о поставщике (подрядчике, исполнителе):

полное и сокращенное (при наличии) наименование юридического лица, в том числе иностранного юридического лица (если участником закупки является юридическое лицо), аккредитованного филиала или представительства иностранного юридического лица (если от имени иностранного юридического лица выступает аккредитованный филиал или представительство), наименование обособленного подразделения юридического лица (если от имени участника закупки выступает обособленное подразделение юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (если участником закупки является физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя);

адрес юридического лица, в том числе иностранного юридического лица (если участником закупки является юридическое лицо) в пределах места нахождения юридического лица, адрес (место нахождения) аккредитованного филиала или представительства на территории Российской Федерации (если от имени иностранного юридического лица выступает аккредитованный филиал или представительство), адрес (место нахождения) обособленного подразделения юридического лица (если от имени участника закупки выступает обособленное подразделение юридического лица), место жительства физического лица, в том числе зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя (если участник закупки является физическим лицом, в том числе зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя),

адрес электронной почты, номер контактного телефона;

идентификационный номер налогоплательщика юридического лица (если участником закупки является юридическое лицо), аккредитованного филиала или представительства иностранного юридического лица (если от имени иностранного юридического лица выступает аккредитованный филиал или представительство), физического лица, в том числе зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя (если участником закупки является физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя), аналог идентификационного номера налогоплательщика в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства (если участником закупки является иностранное лицо), код причины постановки на учет юридического лица (если участником закупки является юридическое лицо), аккредитованного филиала или представительства иностранного юридического лица (если от имени иностранного юридического лица выступает аккредитованный филиал или представительство), обособленного подразделения юридического лица (если от имени участника закупки выступает обособленное подразделение юридического лица);

единицу измерения поставленного товара (выполненной работы, оказанной услуги);

б) наименование поставленного товара (выполненной работы, оказанной услуги);

в) наименование страны происхождения поставленного товара;

г) информацию о количестве поставленного товара (при осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг);

д) информацию об объеме выполненной работы, оказанной услуги;

е) стоимость исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, с указанием цены за единицу поставленного товара (при осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), выполненной работы, оказанной услуги;

ж) иную информацию с учетом требований, установленных в соответствии с ч. 3 ст. 5 Закона №44-ФЗ

К документу о приемке, предусмотренному выше, могут прилагаться документы, которые считаются его неотъемлемой частью (в том числе товарные накладные, УПД, счета/ счет - фактуры (в случае применения НДС). При этом в случае, если информация, содержащаяся в прилагаемых документах, не соответствует информации, содержащейся в документе о приемке, приоритет имеет предусмотренная информация, содержащаяся в документе о приемке.

4.4.2. В течение 5 (пяти) рабочих дней следующих за днем размещения документа о приемке в ЕИС, в соответствии с часовой зоной, в которой расположен заказчик, заказчик (за исключением случая создания приемочной комиссии) осуществляет одно из следующих действий:

а) подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает в ЕИС документ о приемке;

б) формирует с использованием ЕИС, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает в ЕИС мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа.

В случае создания приемочной комиссии не позднее двадцати рабочих дней, следующих за днем размещения документа о приемке в ЕИС в соответствии с часовой зоной, в которой расположен заказчик:

а) члены приемочной комиссии подписывают усиленными электронными подписями поступивший документ о приемке или формируют с использованием ЕИС, подписывают усиленными электронными подписями мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа. При этом, если приемочная комиссия включает членов, не являющихся работниками заказчика, допускается осуществлять подписание документа о приемке, составление мотивированного отказа от подписания документа о приемке, подписание такого отказа без использования усиленных электронных подписей и ЕИС;

б) после подписания членами приемочной комиссии в соответствии с подпунктом "а"настоящего пункта документа о приемке или мотивированного отказа от подписания документа о приемке заказчик подписывает документ о приемке или мотивированный отказ от подписания документа о приемке усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает их в ЕИС. Если члены приемочной комиссии в соответствии с подпунктом "а"настоящего пункта не использовали усиленные электронные подписи и ЕИС, Заказчик прилагает подписанные ими документы в форме электронных образов бумажных документов.

В случае привлечения Заказчиком для проведения экспертизы экспертов, экспертных организаций при принятии решения о приемке или об отказе в приемке результатов исполнения Контракта либо приемочная комиссия должна учитывать отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения.

В случае получения мотивированного отказа от подписания документа о приемке Поставщик вправе устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе, и направить Заказчику документ о приемке в порядке, предусмотренном выше.

4.4.3. Датой приемки поставленного товара считается дата размещения в ЕИС документа о приемке, подписанного Заказчиком.

4.4.4. Моментом исполнения обязательств Поставщиком по настоящему Контракту считается поставка товара в объеме и качестве, предусмотренном в Контракте, что подтверждается приемом товара без претензий к объему и качеству и подписанием документа о приемке.

4.4.5. Подписанный между Заказчиком и Поставщиком документ о приемке по Контракту является основанием для оплаты Поставщику поставленного товара.

4.4.6. Внесение исправлений в документ о приемке, оформленный в соответствии с требованиями, указанными выше, осуществляется путем формирования, подписания усиленными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени Поставщика, Заказчика, и размещения в ЕИС исправленного документа о приемке.

5. ГАРАНТИИ И КАЧЕСТВО ТОВАРА

5.1. Качество товара должно соответствовать действующей нормативно-технической документации и подтверждаться документами, определяющими качество поставляемого товара.

5.2. Поставщик гарантирует, что товар, поставленный в рамках настоящего контракта, является новым, ранее не находился в использовании, в момент его передачи Заказчику не имеет недостатков, снижающих стоимость товара или его пригодность. Функциональные характеристики товара должны обеспечить его использование в соответствии с предназначением. Упаковка, в которой поставляются товары, должна обеспечивать защиту от воздействия неблагоприятных условий окружающей среды, предохранять от механических воздействий, гарантировать сохранение качества товара. Транспортная упаковка, в которой поставляется товар, должна обеспечивать сохранность товара и неизменность его качества в течение всего времени его транспортировки.

5.3. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с действующими стандартами, утвержденными на данный вид товара. Срок годности товара должен соответствовать нормативно-технической документации производителя. Риски порчи товара при транспортировке несет Поставщик.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Контракта.

6.2. В случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Поставщик уплачивает Заказчику пени, которая начисляется за каждый день просрочки исполнения подрядчиком, обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения Контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения Контракта) и фактически исполненных Поставщиком.

6.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных пунктом 6.5 настоящего контракта, просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, Поставщик обязан уплатить штраф в размере _______________рублей ___ копеек., а также возместить убытки, непосредственно причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением Поставщиком своих обязательств.

Размер штрафа рассчитывается в соответствии с правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 года № 1042:

а) в случае, если цена Контракта (цена этапа) не превышает 3 миллионов рублей, размер штрафа составляет 10 процентов от цены Контракта (цены этапа);

б) в случае, если цена Контракта (цена этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей включительно, размер штрафа составляет 5 процентов от цены Контракта (цены этапа);

в) в случае, если цена Контракта (цена этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей включительно, размер штрафа составляет 1 процент от цены Контракта (цены этапа);

г) в случае, если цена Контракта (цена этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей включительно, размер штрафа составляет 0,5 процента от цены Контракта (цены этапа);

д) в случае, если цена Контракта (цена этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей включительно, размер штрафа составляет 0,4 процента от цены Контракта (цены этапа);

е) в случае, если цена Контракта (цена этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей включительно, размер штрафа составляет 0,3 процента от цены Контракта (цены этапа);

ж) в случае, если цена Контракта (цена этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей включительно, размер штрафа составляет 0,25 процента от цены Контракта (цены этапа);

з) в случае, если цена Контракта (цена этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей включительно, размер штрафа составляет 0,25 процента от цены Контракта (цены этапа);

и) в случае, если цена Контракта (цена этапа) превышает 10 млрд. рублей, размер штрафа составляет 0,1 процента от цены Контракта (цены этапа).

6.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, заключенных с победителем закупки предложившем наиболее высокую цену за право заключения контракта, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, Поставщик обязан уплатить штраф в размере _______________рублей ___ копеек.

Размер штрафа рассчитывается в соответствии с правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 года № 1042:

а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов начальной (максимальной) цены контракта в случае, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов начальной (максимальной) цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей(включительно).

6.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения (гарантийного обязательства), Поставщик обязан уплатить штраф в размере _______________рублей ___ копеек.

Размер штрафа рассчитывается в соответствии с правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 года № 1042:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).

6.6. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик обязан уплатить штраф в размере _______________рублей ___ копеек.

Размер штрафа рассчитывается в соответствии с правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 года № 1042:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).

6.7. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств Поставщик вправе потребовать уплату пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка РФ от неуплаченной в срок суммы за каждый день просрочки.

6.8. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств Поставщиком, в том числе просрочки обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик вправе произвести оплату по контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени).

В этом случае Стороны подписывают акт взаимосверки обязательств по контракту, в котором указываются сведения о фактически исполненных обязательствах по Контракту, сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями контракта, размер неустойки и (или) убытков, подлежащей взысканию, основания применения и порядок расчета неустойки и (или) убытков, итоговая сумма, подлежащая оплате Поставщику по Контракту.

6.9. Ни одна из Сторон ни при каких обстоятельствах не несет никакой ответственности перед другой Стороной за упущенную выгоду.

6.10. Уплата штрафов, пеней не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Контракту.

6.11. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Стороной обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену Контракта.

6.12. Заказчик вправе удержать сумму неисполненных Поставщиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с требованиями Закона № 44-ФЗ, из суммы, подлежащей оплате Поставщику.

7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА [2]

7.1. Размер обеспечения исполнения настоящего Контракта составляет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(тридцать девять тысяч девятьсот тридцать три) рубля 00 копеек [3] . Обеспечение исполнения настоящего Контракта предоставлено Заказчику в виде независимой гарантии или путем внесения денежных средств на счет Заказчика.

7.2. В качестве обеспечения исполнения настоящего контракта принимается независимая гарантия, соответствующая требованиям ст. 45 Закона № 44-ФЗ. Срок действия независимой гарантии должен превышать срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц.

7.3. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на осуществление банковских операций Поставщик предоставляет новое обеспечение исполнения контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. За каждый день просрочки исполнения данного обязательства, начисляется пеня в размере, установленном в п. 6.2 настоящего контракта.

7.4. В случае предоставления нового обеспечения исполнения контракта возврат независимой гарантии Заказчику гаранту, предоставившему указанную независимую гарантию, не осуществляется, взыскание по ней не производится.

7.5. Независимая гарантия должна быть безотзывной и должна содержать:

1) сумму независимой гарантии, подлежащую уплате гарантом Заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом в соответствии со ст. 96 Закона № 44-ФЗ;

2) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается независимой гарантией;

3) обязанность гаранта в случае просрочки исполнения обязательств по независимой гарантии, требование об уплате денежной суммы по которой соответствует условиям такой независимой гарантии и предъявлено Заказчиком до окончания срока ее действия, за каждый день просрочки уплатить Заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате по такой независимой гарантии;

4) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по независимой гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством РФ учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику;

5) срок действия независимой гарантии, превышающий срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц;

6) отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления независимой гарантии по обязательствам принципала, возникшим из контракта при его заключении, в случае предоставления независимой гарантии в качестве обеспечения исполнения контракта;

7) установленный Правительством РФ перечень документов, предоставляемых Заказчиком организации, выдавшей независимую гарантию одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по независимой гарантии;

8) условие об обязанности гаранта уплатить Заказчику (бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня, следующего за днем получения гарантом требования Заказчика (бенефициара), соответствующего условиям такой независимой гарантии, при отсутствии предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.

7.6. Запрещается включение в условия независимой гарантии требования о представлении Заказчиком гаранту судебных актов, подтверждающих неисполнение принципалом обязательств, обеспечиваемых независимой гарантией.

7.7. Заказчик рассматривает поступившую в качестве обеспечения исполнения контракта независимую гарантию в срок, не превышающий трех рабочих дней со дня ее поступления.

7.8. Основанием для отказа в принятии независимой гарантии Заказчиком является:

1) отсутствие информации о независимой гарантии в реестре независимых гарантий;

2) несоответствие независимой гарантии условиям, указанным в п. 7.5 настоящего раздела;

3) несоответствие независимой гарантии требованиям, содержащимся в извещении о закупке, по итогам которой заключен настоящий контракт, в настоящем контракте.

7.9. В случае отказа в принятии независимой гарантии Заказчик в срок, не превышающий трех рабочих дней с даты ее поступления, информирует в письменной форме или в форме электронного документа об этом лицо, предоставившее независимую гарантию, с указанием причин, послуживших основанием для отказа.

7.10. В ходе исполнения контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения контракта и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в следующем порядке:

Размер обеспечения исполнения контракта уменьшается посредством направления Заказчиком информации об исполнении Поставщиком обязательств по поставке товара, выполнению работы (ее результатов), оказанию услуги или об исполнении им отдельного этапа исполнения контракта и стоимости исполненных обязательств для включения в соответствующий реестр контрактов, предусмотренный ст. 103 Закона №44-ФЗ. Уменьшение размера обеспечения исполнения контракта производится пропорционально стоимости исполненных обязательств, приемка и оплата которых осуществлены в порядке и сроки, которые предусмотрены контрактом. В случае, если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем предоставления независимой гарантии, требование Заказчика об уплате денежных сумм по этой гарантии может быть предъявлено в размере не более размера обеспечения исполнения контракта, рассчитанного Заказчиком на основании информации об исполнении контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов.

В случае, если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем внесения денежных средств на счет, указанный Заказчиком, по заявлению Поставщика ему возвращаются Заказчиком в течение 7 (семи) рабочих дней денежные средства в сумме, на которую уменьшен размер обеспечения исполнения контракта, рассчитанный Заказчиком на основании информации об исполнении контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов.

7.11. Предусмотренное п.7.10 настоящего контракта уменьшение размера обеспечения исполнения контракта осуществляется при условии отсутствия неисполненных Поставщиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с разделом 6 настоящего контракта.

Уменьшение в соответствии с п. 7.10 настоящего контракта размера обеспечения исполнения контракта, предоставленного в виде независимой гарантии, осуществляется Заказчиком путем отказа от части своих прав по этой гарантии. При этом датой такого отказа признается дата включения предусмотренной ч.7.2 ст. 96 Закона №44-ФЗ информации в соответствующий реестр контрактов, предусмотренный ст. 103 Закона 44-ФЗ.

7.12. В течение 7 (семи) рабочих дней с момента исполнения обязательств по настоящему контракту денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения контракта, возвращаются Поставщику.

7.13. При расторжении настоящего контракта Заказчик возвращает обеспечение исполнения настоящего контракта в течение 7 (семи) рабочих дней со дня вступления в силу решения о расторжении контракта.

7.14. Заказчик вправе вернуть обеспечение исполнения настоящего контракта за удержанием денежных средств, подлежащих уплате Поставщиком в качестве неустойки и (или) возмещения причиненных убытков, если Поставщиком были допущены нарушения настоящего контракта, повлекшие начисление неустойки, которая к сроку возврата обеспечения исполнения контракта не была уплачена Поставщиком, и (или) Заказчик понес убытки по вине Поставщика, которые не были возмещены Поставщиком к моменту возврата обеспечения исполнения контракта.

При этом Заказчик обязан не позднее 2 рабочих дней со дня возврата обеспечения исполнения контракта за удержанием таких денежных средств направить Поставщику уведомление об удержании этих денежных средств с указанием оснований для такого удержания и суммы удерживаемых денежных средств с расчетом по каждому отдельному виду требования (пени, штраф, убытки).

7.15. Если сумма удержанных Заказчиком средств не покрывает начисленную неустойку и (или) возникшие убытки, Заказчик вправе произвести оплату по контракту за вычетом непокрытой части неустойки и (или) суммы невозмещенных убытков в порядке, установленном настоящим контрактом, либо взыскать непокрытую часть неустойки и (или) сумму невозмещенных убытков в досудебном (претензионном) порядке, а при недостижении согласия - в судебном порядке.

7.16. В случае, если Заказчик на основании настоящего раздела контракта возвратил Поставщику обеспечение исполнения контракта за удержанием денежных средств, подлежащих уплате Поставщику в качестве неустойки и (или) возмещения причиненных убытков, но Поставщик самостоятельно произвел уплату неустойки, Заказчик в течение 7 (семи) рабочих дней с момента уведомления Поставщиком о перечислении на счет Заказчику денежных средств, подлежащих уплате в качестве неустойки, возвращает удержанную часть обеспечения исполнения контракта, при условии их фактического поступления на счет Заказчику.

7.17. На сумму обеспечения исполнения контракта, полностью или в части удерживаемую Заказчиком, проценты, установленные статьей 317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, не начисляются.

8. ДЕЙСТВИЕ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту (ненадлежащее исполнение обязательств) в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Контракту, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также, которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

8.2. Свидетельство, выданное компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

8.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении.

8.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) последовательных месяцев, Стороны путем переговоров вырабатывают альтернативные способы выполнения настоящего Контракта, либо принимают решение о его расторжении по взаимному соглашению Сторон.

8.5. Сторона, не исполнявшая или ненадлежащим образом исполнявшая свои обязательства вследствие обстоятельств непреодолимой силы, обязана уведомить в письменной форме другую Сторону о прекращении таких обстоятельств в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты их прекращения.

8.6. Из периода, за который рассчитывается пеня за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Стороны по настоящему Контракту, исключается срок действия обстоятельств непреодолимой силы, повлиявший на неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств.

9. РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА

9.1. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

9.2. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

9.3. Заказчик вправе провести экспертизу поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта.

9.4. Если Заказчиком проведена экспертиза поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения контракта может быть принято заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного товара в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта.

9.5. Решение Заказчика об одностороннем отказе принимается в порядке, предусмотренном частью 12.1 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»:

9.5.1. Заказчик с использованием единой информационной системы формирует решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает такое решение в единой информационной системе;

9.5.2. решение об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее одного часа с момента его размещения в единой информационной системе в соответствии с подпунктом 9.5.1 пункта 9.5 настоящего раздела контракта автоматически с использованием единой информационной системы направляется Поставщику. Датой поступления Поставщику решения об одностороннем отказе от исполнения контракта считается дата размещения в соответствии с настоящим пунктом контракта такого решения в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Поставщик;

9.5.3. поступление решения об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с подпунктом 9.5.2 пункта 9.5 настоящего раздела контракта считается надлежащим уведомлением Поставщика об одностороннем отказе от исполнения контракта.

9.6. Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления заказчиком Поставщика об одностороннем отказе от исполнения контракта.

9.7. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Поставщика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранено нарушение условий контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения поставщиком условий контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта.

9.8. В случае отмены заказчиком не вступившего в силу решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, размещенного в единой информационной системе в соответствии с частью 12.1 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Заказчик не позднее одного дня, следующего за днем такой отмены, формирует с использованием единой информационной системы извещение об отмене решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает такое извещение в единой информационной системе в порядке, предусмотренном частью 14.1 статьи 95 указанного Федерального закона.

9.8.1. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в ходе исполнения контракта установлено, что :

а) поставщик и (или) поставляемый товар перестали соответствовать установленным извещением об осуществлении закупки требованиям к участникам закупки (за исключением требования, предусмотренного частью 1.1 (при наличии такого требования) статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд») и (или) поставляемому товару;

б) при определении поставщика, поставщик представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара требованиям, указанным в подпункте "а" настоящего пункта контракта, что позволило ему стать победителем определения поставщика.

9.9. Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

9.10. Решение Поставщика об одностороннем отказе принимается в порядке, предусмотренном частью 20.1 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»:

9.10.1. Поставщик с использованием единой информационной системы формирует решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени поставщика и размещает такое решение в единой информационной системе;

9.10.2. решение об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее одного часа с момента его размещения в единой информационной системе в соответствии с подпунктом 9.10.1 пункта 9.10 настоящего раздела контракта автоматически с использованием единой информационной системы направляется Заказчику. Датой поступления Заказчику решения об одностороннем отказе от исполнения контракта считается дата размещения в соответствии с настоящим пунктом контракта такого решения в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Заказчик;

9.10.3. поступление решения об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с подпунктом 9.10.2 пункта 9.10 настоящего раздела контракта считается надлежащим уведомлением Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.

9.11. Решение поставщика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления поставщиком заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.

9.12. Поставщик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранены нарушения условий контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.

9.13. В случае отмены Поставщиком не вступившего в силу решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, размещенного в единой информационной системе в соответствии с частью 20.1 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Поставщик не позднее одного дня, следующего за днем такой отмены, формирует с использованием единой информационной системы извещение об отмене решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Поставщика и размещает такое извещение в единой информационной системе.

9.14. При расторжении контракта в связи с односторонним отказом стороны контракта от исполнения контракта другая сторона контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта.

10. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

10.1. В случае возникновения споров и разногласий, связанных с исполнением настоящего контракта, Стороны вправе принять меры для их урегулирования путем проведения переговоров в устной или письменной форме.

10.2. В случае достижения договоренностей в процессе проведения переговоров Стороны заключают соответствующее дополнительное соглашение к настоящему контракту. При этом изменение существенных условий контракта допускается только в случаях, указанных в настоящем контракте.

10.3. До передачи на разрешение суда споры должны быть урегулированы в претензионном порядке.

10.3.1. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся исполнения настоящего Контракта, были урегулированы путем переговоров. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров является для Сторон обязательным.

10.4. В случае наличия претензий, споров, разногласий относительно исполнения одной из Сторон своих обязательств другая Сторона может направить претензию. В отношении всех претензий, направляемых по настоящему Контракту, Сторона, к которой адресована данная претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты ее получения.

10.5. Обмен документами при применении мер ответственности и совершении иных действий в связи с нарушением Поставщиком или Заказчиком условий контракта осуществляется с использованием единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления формируются с использованием единой информационной системы, подписываются усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, Поставщика, и размещаются в единой информационной системе без размещения на официальном сайте в порядке, установленном частью 16 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ.

10.4. В случае недостижения взаимного согласия Сторон при разрешении споров в претензионном порядке споры по контракту разрешаются в Арбитражном суде Белгородской области.

10.5. В случае неподведомственности дела арбитражному суду споры по контракту разрешаются в суде по месту нахождения Заказчика.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его заключения и действует до 31.12.2026 г.

11.2. Настоящий Контракт подлежит обязательной регистрации в Реестре контрактов, ведение которого осуществляет Федеральный орган исполнительной власти.

11.3. Истечение срока действия Контракта не освобождает Стороны от исполнения обязательств, возникших в период его действия (включая обязательства по поставке товара, по оплате поставленного товара, а также гарантийные обязательства), и от ответственности за их нарушение.

11.4. После вступления в силу настоящего Контракта изменение его существенных условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством о контрактной системе в сфере закупок.

11.5. При исполнении настоящего Контракта по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка товара, качество и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Контракте.

11.6. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту оформляются в письменной форме и (или) в электронной форме, в виде дополнительного соглашения, которое после его заключения становится неотъемлемой частью настоящего Контракта.

11.7. Настоящий контракт составлен в электронной форме.

11.8. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим Контрактом, регулируются действующим законодательством.

11.9. Все Приложения к настоящему Контракту являются его неотъемлемой частью.

11.10. Перечень Приложений:

Приложение № 1 – Спецификация на поставку товара на 1 листе (-ах).

12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к муниципальному контракту №__ «___» __________ 202_г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

на поставку товара

- Посмотреть таблицу с данными

В случае, если Поставщик освобожден от уплаты НДС, то слова «включая НДС в размере __________ (_________________) рублей __ копеек» заменяются на слова «НДС не облагается». ↑

В случае заключения настоящего Контракта с участником закупки, который является государственным или муниципальным казенным учреждением, настоящий раздел излагается в следующей редакции: «7.1.

Обеспечение исполнения Контракта не применяется на основании п. 1 ч. 8 ст. 96 Закона № 44-ФЗ».

В случае заключения настоящего контракта с участником закупки, который является субъектом малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организацией, то такой участник освобождается от предоставления обеспечения исполнения контракта, в случае предоставления таким участником закупки информации, содержащейся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающей исполнение таким участником (без учета правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов, исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). Такая информация представляется участником закупки до заключения контракта в случаях, установленных Законом №44-ФЗ для предоставления обеспечения исполнения контракта. При этом сумма цен таких контрактов должна составлять не менее начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке. ↑

Обеспечение исполнения Контракта при заключении настоящего Контракта устанавливается в размере, указанном в документации о закупке (если применимо к настоящей закупке) и извещении о закупке, за исключением случая увеличения размера обеспечения исполнения Контракта при применении антидемпинговых мер по выбору Поставщика (ст. 37 Закона № 44-ФЗ). В таком случае в пункте указывается увеличенный размер обеспечения исполнения Контракта. ↑

Электронный_документ,_полученный_из_внешней_системы

ПРОТОКОЛ

подведения итогов определения поставщика

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть000002)

- Посмотреть таблицу с данными

Организатор:

Заказчик МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СТАРООСКОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ЦЕНТР ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ".

Заказчик(и):

- Посмотреть таблицу с данными

Идентификационный код закупки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4.

Извещение об осуществлении закупки размещено 29.10.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:35 (MSK+00:00) на сайте Единой информационной системы в сфере закупок (ЕИС) по адресу в сети «Интернет»: http://zakupki.gov.ru и на сайте электронной торговой площадки «Фабрикант» по адресу в сети «Интернет»: https://44.fabrikant.ru.

Наименование закупки: Соль для промышленных целей.

Начальная (максимальная) цена, руб.:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.00.

Состав комиссии:

- Посмотреть таблицу с данными

Количество членов комиссии, присутствующих на заседании: . Кворум имеется. Комиссия правомочна.

Информация о принятом в отношении каждой заявки, поданной на участие в закупке, решении о соответствии извещению об осуществлении закупки или об отклонении заявки на участие в закупке по основаниям, предусмотренным Федеральным законом №44-ФЗ, с обоснованием такого решения:

- Посмотреть таблицу с данными

Решение каждого члена комиссии по осуществлению закупок, принимавшего участие в рассмотрении заявок на участие в закупке, в отношении каждой заявки на участие в закупке:

- Посмотреть таблицу с данными

Информация о присвоении каждой заявке на участие в закупке, которая не отклонена, порядкового номера:

- Посмотреть таблицу с данными

На основании Федерального закона № 44-ФЗ настоящий протокол подведения итогов сформирован заказчиком с использованием электронной площадки, подписан усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика и направлен оператору электронной площадки. Протокол будет размещен на сайте электронной торговой площадки «Фабрикант» по адресу в сети «Интернет»: https://44.fabrikant.ru и на сайте Единой информационной системы в сфере закупок (ЕИС) по адресу в сети «Интернет»: http://zakupki.gov.ru.