Тендер - Смазка пластичная (в рамках государственного оборонного заказа) №267277484

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• НМЦК.pdf

ОПИСАНИЕ_ОБЪЕКТА_ЗАКУПКИ

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

- Посмотреть таблицу с данными

Дополнительные характеристики: данные характеристики обусловлены предписаниями руководства по эксплуатации и обслуживания автомобилей находящихся в эксплуатации у Заказчика.

ИНСТРУКЦИЯ_ПО_ЗАПОЛНЕНИЮ_УЧАСТНИКАМИ_ЗАКУПКИ_ЗАЯВКИ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ УЧАСТНИКАМИ ЗАКУПКИ ЗАЯВКИ

Участник закупки представляет информацию о конкретных значениях показателей товара, соответствующих значениям показателей, установленным в извещении об осуществлении закупки, и указание на товарный знак (при наличии). Информация настоящего абзаца включается в заявку на участие в закупке в случае отсутствия в документации о закупке (извещении об осуществлении закупки) указания на товарный знак или в случае, если участник закупки предлагает товар, который обозначен товарным знаком, отличным от товарного знака, указанного в документации о закупке (извещении об осуществлении закупки).

Участник указывает наименование страны происхождения товара, в случае установления заказчиком в извещении об осуществлении закупки условий, запретов, ограничений допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, в соответствии со статьей 14 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ.

Все предлагаемые товары должны соответствовать техническим регламентам, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации (далее - нормативная документация).

В извещении о закупке Поле «Инструкция по заполнению характеристик в заявке» указывается одно из следующих значений (без кавычек):

1. «Участник закупки указывает в заявке диапазон значений характеристики»

2. «Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики»

3. «Участник закупки указывает в заявке только одно значение характеристики»

4. Участник закупки указывает в заявке одно или несколько значений характеристики»

5. «Участник закупки указывает в заявке все значения характеристики»

6. «Значение характеристики не может изменяться участником закупки»

В случае установления в извещении о закупке Поле «Инструкция по заполнению характеристик в заявке» одного из следующих значений (без кавычек):

1. «Участник закупки указывает в заявке диапазон значений характеристики»

2. «Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики»

3. «Участник закупки указывает в заявке только одно значение характеристики»

4. Участник закупки указывает в заявке одно или несколько значений характеристики»

5. «Участник закупки указывает в заявке все значения характеристики»

могут быть использованы следующие знаки и обозначения:

Символ «±» - означает, что участнику следует предоставить в заявке конкретное значение показателя равный указанному или с отклонением в большую или меньшую сторону в пределах указанного предельного отклонения;

Символ «

Символ «>» - означает, что участнику следует предоставить в заявке конкретное значение показателя, более указанного значения;

Слова «не менее» - означает, что участнику следует предоставить в заявке конкретное значение показателя, более указанного значения или равное ему;

Слова «не более» - означает, что участнику следует предоставить в заявке конкретное значение показателя, менее указанного значения или равное ему;

Символ «≥» - означает, что участнику следует предоставить в заявке конкретное значение показателя, более указанного значения или равное ему;

Символ «≤» - означает, что участнику следует предоставить в заявке конкретное значение показателя, менее указанного значения или равное ему;

Слова «Не выше» - означает, что участнику следует предоставить в заявке конкретное значение показателя, не более указанного значения или равное ему;

Слова «Не ниже» - означает, что участнику следует предоставить в заявке конкретное значение показателя, не менее указанного значения или равное ему;

При этом, символы «±», « », «≤», «≥» устанавливаются в требуемом значении слева от числового значения показателя. В случае указания требуемого значения с использованием символа «[ ]» вне зависимости от применения иных символов (знаков, союзов, слов), установленных настоящей инструкцией, участнику закупки необходимо представить данный показатель как значение показателя, который не может изменяться.
В случае, если значения или диапазоны значений показателя указаны с использованием символа «запятая», - участнику закупки необходимо предоставить все значения показателя или все диапазоны значений, указанных через данные символ.

В случае, если значения или диапазоны значений показателя указаны с использованием символа «точка с запятой», союза «или», - участнику закупки необходимо предоставить одно из указанных значений или диапазонов значений, указанных через данный символ.

В случае, если значения или диапазоны значений показателя указаны одновременно с использованием символов «точка с запятой», «запятая», - участнику закупки необходимо представить в заявке значения или диапазоны значений, разделенных символом «точка с запятой».

В случае если требуемое значение показателя товара сопровождается словами: «от» и «до», «от» или «до», то участнику закупки необходимо предоставить конкретное(-ые) значение(-я) показателя из данного диапазона, включая крайние значения.

Символы «многоточие», «тире», установленные между значениями показателя, следует читать как необходимость указания диапазона значений, включая крайние значения.

В случае отсутствия в нормативной документации значений по требуемым показателям каких-либо из закупаемых товаров или применяемых товаров при выполнении работ, оказании услуг, то по данным показателям в графе «Значение, предлагаемое участником» допускается предоставлять конкретные значения, либо ставить прочерк «-», либо указывать «не нормируется», либо указать «отсутствует».

Ответственность за достоверность сведений о конкретных значениях показателей используемого товара, товарном знаке (при наличии), наименование страны происхождения товара (в случае установления заказчиком в извещении о проведении открытого конкурса в электронной форме (электронного аукциона), конкурсной документации (документации об электронном аукционе) условий, запретов, ограничений допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, в соответствии со статьей 14 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ), указанных в первой части заявки на участие в закупке, несет участник закупки.

При указании в документации о закупке товарных знаков товаров считать описание объекта с применением слов «или эквивалент», за исключением указания в документации о закупке случаев несовместимости товаров, и необходимости обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, используемыми заказчиком, а также случаев закупок запасных частей и расходных материалов к машинам и оборудованию, используемым заказчиком, в соответствии с технической документацией на указанные машины и оборудование.

Требование_к_содержанию,_составу_заявки

ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ, СОСТАВУ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ

- Посмотреть таблицу с данными▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Извещение о проведении электронного аукциона от 27.02.2024 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Печатная форма . # . tr td:last-of .font7 { 7.75px; } { 8px; } .font6 { 6px; } { 9px; } { 10px; } . .customer-qty .customer-qty-table th:nth-child(1), .customer-qty-table td:nth-child(1) { width: 100px; min-width: 100px; max-width: 100px; } .customer-qty-table tr td, .customer-qty-table tr .customer-qty-table .customer-qty-table tr:last .customer-qty-table tr th:last-child, .customer-qty-table tr td:last

Извещение о проведении электронного аукциона

для закупки №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть000043

- Посмотреть таблицу с данными

Этапы исполнения контракта

Контракт не разделен на этапы исполнения контракта

Финансирование за счет бюджетных средств

- Посмотреть таблицу с данными

Идентификационный код закупки

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Место поставки товара, выполнения работы или оказания услуги

Российская Федерация, Московская обл,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьМосковская обл., г. Ногинск, ул. Чапаева, ФГКУ «Ногинский СЦ МЧС России» автотранспортом Поставщика, КПП №4.

Предусмотрена возможность одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии со ст. 95 Закона № 44-ФЗ Да

Объект закупки

Российский рубль

- Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными

Итого:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.68 Российский рубль

Преимущества и требования к участникам

Преимущества

Не установлены

Требования к участникам

1 Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

2 Требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

3 Требование к участникам закупок в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

головной исполнитель по государственному оборонному заказу может быть юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации и заключившее с государственным заказчиком государственный контракт по государственному оборонному заказу в соответствии требованиями ст. 3 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе».

Ограничения

1 Запрет на допуск товаров, работ, услуг при осуществлении закупок, а также ограничения и условия допуска в соответствии с требованиями, установленными ст. 14 Закона № 44-ФЗ

Дополнительная информация к ограничению отсутствует

- Посмотреть таблицу с данными

Обеспечение заявки

Обеспечение заявок не требуется

Обеспечение исполнения контракта

Требуется обеспечение исполнения контракта

Размер обеспечения исполнения контракта

50049.47 Российский рубль

Порядок обеспечения исполнения контракта, требования к обеспечению

Исполнение обязательств по Государственному контракту может обеспечиваться предоставлением безотзывной независимой гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта определяется участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. Срок действия независимой гарантии должен превышать срок исполнения обязательств по контракту не менее чем на один месяц. Государственный контракт заключается только после предоставления Победителем аукциона в электронной форме или Участником аукциона в электронной форме, с которым заключается Контракт в случае уклонения Победителя аукциона от заключения Контракта. Порядок и сроки возврата денежных средств, внесенных для обеспечения исполнения Государственного контракта: В случае если Поставщик в качестве способа обеспечения исполнения обязательств по Государственному контракту выбрал внесение денежных средств и Поставщик исполнил взятые на себя по Государственному контракту обязательства надлежащим образом, возврат денежных средств производится после тридцати дней с даты исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, а в случае установления заказчиком ограничения, предусмотренного частью 3 статьи 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, такой срок пятнадцать дней с даты исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом. л/с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть50 Казн. счет (р/с)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьБИК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Код нормативного акта (поле 22 «Код» в платежном поручении) 0002

Платежные реквизиты

"Номер расчётного счёта"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Номер лицевого счёта"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"БИК"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Наименование кредитной организации" Информация отсутствует

"Номер корреспондентского счета" Информация отсутствует

Требования к гарантии качества товара, работы, услуги

Требуется гарантия качества товара, работы, услуги

Да

Информация о требованиях к гарантийному обслуживанию товара

в соответствии с Контрактом

Требования к гарантии производителя товара

в соответствии с описанием объекта закупки

Срок, на который предоставляется гарантия и (или) требования к объему предоставления гарантий качества товара, работы, услуги

в соответствии с описанием объекта закупки

Обеспечение гарантийных обязательств

Обеспечение гарантийных обязательств не требуется

Дополнительная информация

Информация отсутствует

Информация о банковском и (или) казначейском сопровождении контракта

Банковское или казначейское сопровождение контракта не требуется

Перечень прикрепленных документов

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

1 НМЦК

Проект контракта

1 проект ГК

Описание объекта закупки

1 ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке

1 ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ УЧАСТНИКАМИ ЗАКУПКИ ЗАЯВКИ

2 Требование к содержанию, составу заявки

Дополнительная информация и документы

Документы не прикреплены проект_ГК

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ № __________

Смазка пластичная

(в рамках государственного оборонного заказа)

Идентификационный код закупки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть1

Идентификатор государственного контракта: _____________________________

г. Ногинск «___»______________ 2024 г.

Государственный заказчик ФГКУ «Ногинский СЦ МЧС России» в лице Начальника ФГКУ «Ногинский СЦ МЧС России» Гаврилюка Евгения Викторовича, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем Заказчик, с одной стороны, и ____________________ (____________), в лице _______________, действующего на основании __________, именуемый в дальнейшем Поставщик, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем Стороны, с соблюдением требований Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44 ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон 44-ФЗ), и иного законодательства Российской Федерации (в том числе Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе»), на основании протокола электронного аукциона № ________ от «___» ____________ 2024 г. заключили настоящий Государственный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

ПРЕД­МЕТ КОНТРАКТА

1.1. Поставщик обязуется поставить смазку пластичную (в рамках государственного оборонного заказа) (далее - Продукция) в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему Контракту), Протоколом согласования цены (Приложение № 3 к настоящему Контракту), а Заказчик обязуется принять и оплатить Продукцию в соответствии с условиями Контракта.

1.2. Наименование, количество, срок, сведения о месте поставки и иные характеристики поставляемой Продукции указаны в Техническом задании (Приложение № 1) к настоящему Контракту.

ЦЕНА ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена Контракта составляет ________________________, в том числе НДС/НДС не облагается.

2.2. Цена указана с учетом затрат на транспортные расходы на доставку Продукции до установленного Контрактом места поставки, стоимость тары, упаковки, маркировки, затаривания, погрузочно-разгрузочных работ, таможенные платежи, другие установленные налоги, сборы и платежи, и иные расходы, связанные с поставкой Продукции. Цена Контракта, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу, будет уменьшена на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

Цена Контракта является твердой и не может изменяться в ходе исполнения Контракта, за исключением случаев, предусмотренных ч. 1 ст. 95 Федерального закона 44-ФЗ.

2.3. Источник финансирования настоящего Контракта – федеральный бюджет (в рамках государственного оборонного заказа).

2.4. Оплата производится без авансирования, по безналичному расчету в течение 30 дней с даты размещение в единой информационной системе документа о приемке Товара, подписанного Заказчиком.

2.5. Поставщик по согласованию с Заказчиком может снизить цену контракта без изменения предусмотренных Контрактом количества товара (Продукции), объема работы или услуги, качества поставляемого товара (Продукции), выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий контракта. Если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом количество товара (Продукции), объем работы или услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом количество поставляемого товара (Продукции), объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному количеству товара (Продукции), дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в контракте цены единицы товара (Продукции), работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом количества товара (Продукции), объема работы или услуги стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы товара (Продукции), работы или услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого товара (Продукции) или цена единицы товара (Продукции) при уменьшении предусмотренного контрактом количества поставляемого товара (Продукции) должна определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара (Продукции).

2.6. Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными с момента списания денежных средств со счета Заказчика.

2.7. В случае уменьшения Заказчику соответствующими государственными органами в установленном порядке ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности исполнения Заказчиком обязательств по настоящему Контракту, о чем Заказчик уведомляет Поставщика, Стороны согласовывают в соответствии с законодательством Российской Федерации новые условия Контракта, в том числе по цене и (или) количеству Товара (Продукции).

ПОРЯДОК, СРОКИ, УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ И ПРИЕМКИ ПРОДУКЦИИ

Сведения о месте поставки Продукции: склад Заказчика, расположенный по адресу Российская Федерация, Московская обл., г. Ногинск, ул. Чапаева, ФГКУ «Ногинский СЦ МЧС России», автотранспортом Поставщика. Въезд грузового транспорта через КПП № 4 - Московская область, Богородский городской округ, деревня Жилино, улица Строителей. Осуществление поставки сопровождается уполномоченным представителем Поставщика (экспедитором) на склад Заказчика.

Срок поставки Продукции: поставка осуществляется в течение 15 дней с даты заключения Государственного контракта.

Приемка Продукции осуществляется согласно требованиям нормативно-технической документации и условиям настоящего Контракта.

Способ доставки Продукции определяется Поставщиком самостоятельно.

Транспортные расходы Поставщика включены в стоимость Продукции.

Поставщик обеспечивает упаковку и маркировку Продукции в соответствии с требованиями, установленными Техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему Контракту).

Для проверки Продукции, предусмотренной контрактом, в части их соответствия условиям контракта Комиссия заказчика обязана провести приемку (экспертизу). Приемка (экспертиза) результатов, предусмотренных контрактом, может проводиться Комиссией заказчика своими силами или к ее проведению могут привлекаться специалисты, эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом 44-ФЗ.

Качество и характеристики поставляемой Продукции должны соответствовать действующим обязательным требованиям технических регламентов, государственных стандартов, а также конкретным показателям и техническим требованиям, изложенным в Приложении № 1 к настоящему Контракту, иной нормативно-технической документации, указанной в настоящем Контракте.

В случаях, установленных законодательством Российской Федерации, качество Продукции так же должно быть проверено отделом (службой) технического контроля (ОТК) Поставщика или ОТК Производителя. Продукция, не принятая Заказчиком, оплате не подлежит.

По факту приемки товара, уполномоченные представители Поставщика и Заказчика подписывают усиленной электронной подписью документ о приемке.

Поставщик за 2 (два) рабочих дня до планируемой даты поставки, в соответствии с пп «а» п. 1 ч. 2 ст. 51 Федерального закона 44-ФЗ, формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Поставщика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке, который должен содержать информацию предусмотренную пп. «а» - «ж» п.1 ч. 13 ст.94 Федерального закона 44-ФЗ.

К документу о приемке могут прилагаться документы, которые считаются его неотъемлемой частью. При этом в случае, если информация, содержащаяся в прилагаемых документах, не соответствует информации, содержащейся в документе о приемке, приоритет имеет предусмотренная ст. 94 Федерального закона 44-ФЗ информация, содержащаяся в документе о приемке.

Документ о приемке, подписанный Поставщиком, не позднее одного часа с момента его размещения в единой информационной системе в соответствии с п. 1 ст. 94 Федерального закона 44-ФЗ автоматически с использованием единой информационной системы направляется Государственному заказчику. Датой поступления Государственному заказчику документа о приемке, подписанного Головным исполнителем, считается дата размещения в соответствии с настоящим пунктом такого документа в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Государственный Заказчик.

Заказчик не позднее 20 (двадцати) рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке в соответствии с пунктом 3.13 Контракта обязан рассмотреть указанный документ (в том числе на предмет достоверности указанной информации результатам оказанных услуг, условиям контракта), подписать его усиленной электронной подписью лица и направить, по установленной Заказчиком форме, отчет о проведенной экспертизе о соответствии Продукции условиям контракта. При наличии замечаний к поставки товара Заказчик не подписывает документ о приемке и направляет мотивированный отказ от приемки услуг с подробным указанием причин. При наличии замечаний к документу о приемке и поставленной Продукции Заказчик не подписывает документ о приемке и направляет мотивированный отказ от приемки услуг с подробным указанием причин.

Не позднее 20 (двадцати) рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке в соответствии с пунктом 3.13 Контракта, при наличии отчета о проведенной экспертизе, Заказчик осуществляет одно из следующих действий:

а) подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке;

б) формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в единой информационной системе мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа.

• Документ о приемке, мотивированный отказ от подписания документа о приемке не позднее одного часа с момента размещения в единой информационной системе в соответствии 3.14 Контракта направляются автоматически с использованием единой информационной системы Поставщику. Датой поступления Поставщику документа о приемке, мотивированного отказа от подписания документа о приемке считается дата размещения такого документа о приемке, мотивированного отказа в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Поставщик.
• В случае получения в соответствии с пунктом 3.16 Контракта мотивированного отказа от подписания документа о приемке Поставщик вправе устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе, и направить Заказчику документ о приемке в порядке, предусмотренном данным разделом Контракта.
• При наличии замечаний к поставленному Товару Поставщик обязуется без дополнительной оплаты со стороны Заказчика устранить выявленные нарушения (допоставить, доукомплектовать, заменить Товар) в срок не позднее 1 (Одного) рабочего дня со дня получения от Заказчика мотивированного отказа.
• Внесение исправлений в документ о приемке, оформленный в соответствии с ч. 13 ст. 94 Федерального закона 44-ФЗ, осуществляется путем формирования, подписания усиленными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени Поставщика, Заказчика, и размещения в единой информационной системе исправленного документа о приемке по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.
• Фактом исполнения обязательств Поставщиком по Контракту считается дата размещения в единой информационной системе документа о приемке, подписанного Заказчиком. Экспертиза по факту соответствия Продукции условиям контракта должна быть проведена до подписания документов о приемке товара, независимо проведена экспертиза своими силами или с привлечением экспертов, экспертных организаций.
• В случае обнаружения недостатков товара Государственный заказчик вправе в течение срока хранения (годности) товара предъявить Поставщику требование о замене товара ненадлежащего качества. Срок замены товара ненадлежащего качества составляет не более 10 (десяти) дней с момента получения Поставщиком письменного извещения Заказчика с требованием о замене товара ненадлежащего качества. В данный срок входит время, затраченное на транспортировку товара. Поставщик несет риск случайной гибели или случайного повреждения Продукции до передачи его Заказчику.
• Датой приемки поставленной Продукции считается дата размещения в единой информационной системе документа о приемке, подписанного Заказчиком.
• Продукция, не принятая Заказчиком, оплате не подлежит.
• Заказчик принимает Продукцию на ответственное хранение с момента поставки Поставщиком Товара на склад Заказчика, до момента размещения документа о приемки, подписанного Заказчиком на ЕИС.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТОРОН

4.1. Поставщик обязан:

4.1.1. своевременно и надлежащим образом поставить Заказчику Продукцию в наименовании, количестве и с техническими характеристиками поставляемой Продукции, указанными в Техническом задании (Приложение № 1 к настоящему Контракту) и предоставить Заказчику документы, предусмотренные настоящим Контрактом в соответствии с п. 2.4;

4.1.2. обеспечить передачу Продукции в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Контрактом;

4.1.3. передать Заказчику Продукцию по качеству и количеству, соответствующим требованиям настоящего Контракта;

4.1.4. предоставлять информацию о соисполнителях, в случае привлечения третьих лиц, к исполнению Контракта в течение 5 (пяти) дней;

4.1.5. исполнять иные обязательства, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

4.1.6. обеспечить за свой счет устранение выявленных нарушений при несоответствии поставленного Товара условиям настоящего Контракта или осуществить его соответствующую замену в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.

4.2. Поставщик вправе:

4.2.1. требовать своевременной оплаты надлежащим образом поставленной и принятой Заказчиком Продукции на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.

4.2.2. привлекать к исполнению государственного контракта (контракта) третьих лиц, в том числе по согласованию с государственным заказчиком (заказчиком), если условиями государственного контракта (контракта) не установлен запрет на привлечение третьих лиц к его исполнению;

4.3 Заказчик обязуется:

4.3.1. обеспечить своевременную приемку поставленной Продукции в порядке, предусмотренном настоящим Контрактом;

4.3.2. произвести оплату Продукции в порядке и в сроки, предусмотренные разделом 2 Контракта;

4.3.3. вести претензионную работу.

4.4 Заказчик вправе:

4.4.1 провести экспертизу поставленной Продукции для проверки их соответствия условиям Контракта, своими силами или привлеченными экспертами, экспертными организациями, в порядке ст. 95 Федерального закона 44-ФЗ;

4.4.2 требовать от Поставщика полного и своевременного исполнения обязательств по Контракту;

4.4.3 отказаться от приемки и оплаты Продукции, не соответствующего условиям настоящего Контракта;

4.4.4 запрашивать информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему Контракту;

4.4.5 принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

До принятия решения об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта вправе провести экспертизу поставленной Продукции с привлечением экспертов, экспертных организаций, выбор которых осуществляется в соответствии с Федеральным законом 44-ФЗ;

КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ И ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

5.1 Поставщик гарантирует, что поставляемая Продукция является качественной и соответствует требованиям, установленным в Техническом задании (Приложение № 1 к настоящему Контракту). Поставляемая Продукция должна соответствовать действующим в Российской Федерации ГОСТам, техническим регламентам, санитарным нормам.

5.2 Продукция должна отвечать требованиям качества, безопасности и другим требованиям, предъявленным законодательством Российской Федерации и условиями контракта.

5.3 Остаточный срок годности согласно Технического задания (Приложение №1 Контракта)

ОТ­ВЕТ­СТ­ВЕН­НОСТЬ СТО­РОН

6.1. Заказчик и Поставщик несут установленную законодательством Российской Федерации ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом.

6.2. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. Размер штрафа начисляемого в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. № 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063» (далее - Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. № 1042).

6.3. В случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней),

6.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем), за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

6.5. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом. Размер штрафа начисляется в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. № 1042, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

6.6. Правила определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом.

6.6.1. Порядок определения в контракте:

размера штрафа, начисляемого за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом;

размера штрафа, начисляемого за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом;

размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения указанного обязательства (далее соответственно - штраф, пеня).

6.6.2. Размер штрафа устанавливается контрактом в порядке, установленном пунктами 6.6.3 – 6.6.9, в том числе рассчитываемой как процент цены контракта, или в случае, если контрактом предусмотрены этапы исполнения контракта, как процент этапа исполнения контракта (далее - цена контракта (этапа).

6.6.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке (за исключением случаев, предусмотренных пунктами 6.6.4 – 6.6.8):

а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 0,5 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);

д) 0,4 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);

е) 0,3 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);

ж) 0,25 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);

з) 0,2 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);

и) 0,1 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) превышает 10 млрд. рублей.

6.6.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона 44-ФЗ, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, в размере 1 процента цены контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.

6.6.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федерального закона 44-ФЗ), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном настоящими Правилами, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, и устанавливается в следующем порядке:

а) 10 процентов начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

6.6.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

6.6.7. За ненадлежащее исполнение подрядчиком обязательств по выполнению видов и объемов работ по строительству, реконструкции объектов капитального строительства, которые подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по контракту, размер штрафа устанавливается в размере 5 процентов стоимости указанных работ.

6.6.8. В случае если в соответствии с частью 6 статьи 30 Федерального закона 44-ФЗ контрактом предусмотрено условие о гражданско-правовой ответственности поставщиков (подрядчиков, исполнителей) за неисполнение условия о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в виде штрафа, штраф устанавливается в размере 5 процентов объема такого привлечения, установленного контрактом.

6.6.9. За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

6.6.10. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

6.6.11. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

6.7. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны., Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6.8. Выплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему Контракту.

Перечисление средств, производится на следующие реквизиты:

УФК по Московской области (ФГКУ «Ногинский СЦ МЧС России» л/с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть50)

ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0

КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Банк: ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО//УФК ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Казн.счет (р/с)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

БИК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ЕКС (к/с)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ОКТМО▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

КБК (пени)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

КБК (штраф)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

6.9. В случае начисления Заказчиком Поставщику неустойки и (или) предъявления требования о возмещении убытков, Стороны вправе подписать Акт взаимосверки обязательств по Контракту, в котором помимо прочего указываются сведения о фактически исполненных обязательствах по Контракту; сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями настоящего Контракта; размер неустойки (и (или) убытков), подлежащей взысканию; основания применения и порядок расчета неустойки (и (или) убытков).

6.10. В случае если при начислении Заказчиком Поставщику неустойки и (или) предъявления требования о возмещении убытков, Стороны не подписали Акт взаимосверки обязательств по Контракту, указанный в п. 6.9 Контракта, Заказчик вправе удержать сумму неустойки из обеспечения контракта.

6.11. Поставщик несет ответственность за качество поставленной Продукции в течение всего гарантийного срока, установленного производителем Продукции. В случае выявления Заказчиком в течение всего гарантийного срока, отклонений Продукции по качеству, Поставщик обязан в течение 3 дней с момента его оповещения произвести ее замену. При этом Поставщик возмещает причиненный Заказчику ущерб, связанный с приемом, выгрузкой, хранением, возвратом Продукции.

6.12. Заказчик вправе отказаться от оплаты Продукции ненадлежащего качества, а если такая Продукция оплачена, потребовать возврата уплаченных сумм.

6.13. В случае если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафа, чем порядок, предусмотренный настоящими Правилами, размер такого штрафа и порядок его начисления устанавливается контрактом в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА

7.1. В течение пяти дней с даты размещения Заказчиком на электронной площадке проекта контракта Поставщик размещает на электронной площадке проект контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени Поставщика, а также документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения контракта и подписанный усиленной электронной подписью указанного лица. Обеспечение исполнения Контракта предоставляется в размере __ (_____) процентов от Начальной максимальной цены Контракта, что составляет ____________ (___________________) рублей ___ копеек.

7.2. Если при осуществлении закупки в электронной форме участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в п. 7.1 Контракта, или информацию, подтверждающую добросовестность такого участника на дату подачи заявки в соответствии с ч. 3 ст. 37 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», с одновременным предоставлением таким участником обеспечения исполнения контракта в размере указанном в п. 7.1 Контракта.

7.3. Обеспечение исполнения Контракта должно быть выражено в валюте, установленной извещением об осуществлении закупки и должно быть предоставлено Заказчику в одной из форм: независимой гарантии или передачи Заказчику в залог денежных средств. Способ обеспечения исполнения контракта определяется Подрядчиком самостоятельно.

7.3.1. Залог денежных средств. Банковские реквизиты:

УФК по Московской области (ФГКУ «Ногинский СЦ МЧС России» л/с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть50)

ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0

КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Банк ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО//УФК ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Казн.счет (р/сч)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

БИК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ЕКС (к/с)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ОКТМО▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Код нормативного акта (поле 22 «Код» в платежном поручении) 0002.

7.3.2. Независимая гарантия. В том случае, если обеспечение исполнения Контракта представляется в форме независимой гарантии, то данная независимая гарантия должна соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, ст. 45 Федерального закона 44-ФЗ, а также постановления Правительства от 08.11.2013 № 1005.

В случае обеспечения гарантийных обязательств предоставлением независимой гарантии:

Независимая гарантия должна быть безотзывной и должна содержать:

1) сумму независимой гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в установленных статьей 44 Федерального закона 44-ФЗ случаях, или сумму независимой гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом в соответствии со статьей 96 Федерального закона 44-ФЗ, а также идентификационный код закупки, при осуществлении которой предоставляется такая независимая гарантия;

2) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается независимой гарантией;

3) обязанность гаранта в случае просрочки исполнения обязательств по независимой гарантии, требование об уплате денежной суммы по которой соответствует условиям такой независимой гарантии и предъявлено заказчиком до окончания срока ее действия, за каждый день просрочки уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате по такой независимой гарантии;

4) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по независимой гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику;

5) срок действия независимой гарантии с учетом требований ст. 96 Федерального закона 44-ФЗ;

6) отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления независимой гарантии по обязательствам принципала, возникшим из контракта при его заключении, в случае предоставления независимой гарантии в качестве обеспечения исполнения контракта;

7) установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, предоставляемых заказчиком гаранту одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по независимой гарантии.

7.3.3. В независимую гарантию включается условие об обязанности гаранта уплатить заказчику (бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее десяти рабочих дней со дня, следующего за днем получения гарантом требования заказчика (бенефициара), соответствующего условиям такой независимой гарантии, при отсутствии предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.

7.3.4. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на осуществление банковских операций предоставить новое обеспечение исполнения контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика (подрядчика, исполнителя) о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона 44-ФЗ.

7.3.5. Обеспечение исполнения Контракта подлежит выплате Заказчику в качестве компенсации за все причиненные убытки (реальный ущерб, неустойку) как в полном объеме, так и в части, которые могут наступить вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по Контракту.

7.3.6. Заказчиком возвращаются Подрядчику денежные средства (перечисляются на соответствующий расчетный счет), внесенные в качестве обеспечения исполнения Контракта (если такая форма обеспечения исполнения контракта применяется Поставщиком) в течение тридцати дней с даты исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, а в случае установления Заказчиком ограничения, предусмотренного частью 3 статьи 30 Федерального закона 44-ФЗ, в течение пятнадцати дней с даты исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом.

7.3.7. Участник закупки, с которым заключается контракт по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона 44-ФЗ, освобождается от предоставления обеспечения исполнения контракта, в том числе с учетом положений статьи 37 Федерального закона 44-ФЗ, от обеспечения гарантийных обязательств в случае предоставления таким участником закупки информации, содержащейся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающей исполнение таким участником (без учета правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов, исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). Такая информация представляется участником закупки до заключения контракта в случаях, установленных Федеральным законом 44-ФЗ для предоставления обеспечения исполнения контракта. При этом сумма цен таких контрактов должна составлять не менее начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке.

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ.

8.1. Сто­ро­ны ос­во­бо­ж­да­ют­ся от от­вет­ст­вен­но­сти друг пе­ред дру­гом за час­тичное или пол­ное не­ис­пол­не­ние обя­за­тельств по на­стоя­ще­му государственному Контракту, в случаях, установленных законодательством, в частности при возникновении обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредсказуемых при данных условиях об­стоя­тельств.

К вы­ше­ука­зан­ным об­стоя­тель­ст­вам от­но­сят­ся сле­дую­щие со­бы­тия: сти­хий­ные бед­ст­вия природ­но­го ха­рак­те­ра (зем­ле­тря­се­ния, на­вод­не­ния, по­жа­ры), а также другие, признанные таковыми Арбитражным судом.

8.2. О на­сту­п­ле­нии таких об­стоя­тельств, Стороны уве­дом­ля­ют друг дру­га в 5-днев­ный срок с мо­мен­та их воз­ник­но­ве­ния.

9. ОДНОСТОРОННИЙ ОТКАЗ ЗАКАЗЧИКА ОТ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА ПО ПОСТАВКЕ ПРОДУКЦИИ

9.1. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в случае существенного нарушения контракта Поставщиком и потребовать возмещения убытков.

9.2. Нарушение условий Контракта по поставке Продукции Поставщиком предполагается существенным в случаях:

- поставка Продукции ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок;

- неоднократного нарушения сроков поставки Продукции;

- иных случаях, установленных гражданским законодательством.

9.3. Порядок принятия решения об одностороннем отказе Заказчика от исполнения контракта, уведомления Поставщика и вступления в силу решения устанавливается ч.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьи 25 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ.

9.4. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта если

а) поставщик (подрядчик, исполнитель) и (или) поставляемый Продукции перестали соответствовать установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке (если настоящим Федеральным законом предусмотрена документация о закупке) требованиям к участникам закупки (за исключением требования, предусмотренного частью 1.1 (при наличии такого требования) статьи 31 Закона №44-ФЗ закона) и (или) поставляемую Продукцию;

б) при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) поставщик (подрядчик, исполнитель) представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого Продукции требованиям, указанным в подпункте «а» настоящего пункта, что позволило ему стать победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя);

9.5. Заказчик не позднее двух рабочих дней, следующих за днем вступления в силу решения заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, направляет в соответствии с порядком, предусмотренным статьей 104 Федерального закона 44-ФЗ, обращение о включении информации о поставщике (подрядчике, исполнителе) в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

9.6. Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления заказчиком поставщика об одностороннем отказе от исполнения контракта.

10. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА

10.1. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:

а) при снижении цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактом количества Продукции, качества поставляемой Продукции, и иных условий Контракта;

б) если по предложению Заказчика увеличиваются предусмотренные Контрактом количество Товара (Продукции), не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные Контрактом количество поставляемого Товара (Продукции), не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному количеству Товара (Продукции), исходя из установленной в Контракте цены единицы Товара (Продукции), но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом количества Товара (Продукции), стороны контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы товара (Продукции), работы или услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого Товара (Продукции) или цена единицы Товара (Продукции) при уменьшении предусмотренного Контрактом количества поставляемого Товара (Продукции) должна определяться как частное от деления первоначальной цены Контракта на предусмотренное в Контракте количество такого Товара (Продукции);

в) изменение в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых цен (тарифов) на Товар (Продукцию);

г) в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств.

10.2. При исполнении Контракта по согласованию Сторон допускается поставка Товара (Продукции), качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Контракте.

10.3. Расторжение Контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

10.4. Все дополнения и изменения к настоящему Контракту действительны, если они совершены в письменной форме, содержат ссылки на дату и номер настоящего Контракта и подписаны надлежащим образом уполномоченными на то представителями Сторон.

10.5. При изменении какой-либо из Сторон наименования, адреса, банковских реквизитов и прочего она обязана в течение 10 дней известить об этом другую Сторону официальным документом, подписанным руководителем и главным бухгалтером подписи, которых заверяются печатью организации.

11. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

11.1. Обеспечение гарантийных обязательств по настоящему Контракту не устанавливается.

12. ПРОЧИЕ УС­ЛО­ВИЯ

12.1. Сто­ро­ны обя­зу­ют­ся со­блю­дать ус­ло­вия, обес­печиваю­щие не­раз­гла­ше­ние ка­саю­щей­ся их кон­фи­ден­ци­аль­ной ком­мерчес­кой ин­фор­ма­ции, свя­зан­ной с вы­пол­не­ни­ем обя­за­тельств по на­стоя­ще­му Контракту, и не­по­сред­ст­вен­но не­сут друг пе­ред дру­гом от­вет­ст­вен­ность за не­над­ле­жа­щее вы­пол­не­ние при­ня­тых по на­стоя­ще­му Контракту обя­за­тельств, в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

12.2. Все спорные вопросы, возникающие во время действия настоящего Контракта, разрешаются путем ведения переговоров между Заказчиком и Поставщиком.

В случае обмена документами при применении мер ответственности и совершении иных действий в связи с нарушением поставщиком (подрядчиком, исполнителем) или заказчиком условий контракта, такой обмен осуществляется с использованием единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления формируются с использованием единой информационной системы, подписываются усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, поставщика (подрядчика, исполнителя), и размещаются в единой информационной системе без размещения на официальном сайте.

12.3. В случае если спорные вопросы не были разрешены путем ведения переговоров между Заказчиком и Поставщиком, они рас­смат­ри­ва­ют­ся в ус­та­нов­лен­ном за­ко­но­да­тель­ст­вом по­ряд­ке в Арбитражном суде города Москвы.

12.4. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания сторонами. Срок исполнения контракта до 25 декабря 2024 г., а в части финансовых обязательств - до полного исполнения Сторонами обязательств по Контракту. Окончание срока действия Контракта не влечет прекращения обязательств для Сторон по его исполнению.

В соответствии с п. 1 ст. 94 Федерального закона № 44-ФЗ исполнение контракта включает в себя следующий комплекс мер:

- срок исполнения обязательств по поставке Товара: в течение 15 дней после подписания Контракта;

- приемка Товара: не более 20 (Двадцати) рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке в ЕИС;

- оплата Заказчиком Поставщику за Товар: в течение 30 (Тридцати) дней с даты размещения в единой информационной системе документа о приемке Товара, подписанного Заказчиком в ЕИС.

- взаимодействие Заказчика с Поставщиком при исполнении, изменении, расторжении контракта, применении мер ответственности, а также в части неисполненных обязательств - до полного их исполнения Сторонами.

12.5. Настоящий Контракт составлен на русском языке, содержит 10 страниц и 4 приложения на __ страницах. Контракт заключен в форме электронного документа и подписан сторонами с применением электронных цифровых подписей уполномоченных лиц сторон Контракта.

Следующие Приложения являются неотъемлемой частью настоящего Контракта:

Приложение № 1 – Техническое задание;

Приложение № 2 – Форма заявки;

Приложение № 3 - Протокол согласования цены;

Приложение № 4 - Заключение проведения экспертизы результатов.

13.ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

ПОДПИСИ И ПЕЧАТИ СТОРОН

Заказчик Поставщик

______________ / Е.В. Гаврилюк / _______________/______________/

м.п. м.п.

Приложение № 1

к Государственному контракту

№ _______________________

от «___» _____________ 2024 г.

Техническое задание

Смазка пластичная

(в рамках государственного оборонного заказа)

- Посмотреть таблицу с данными

ПОДПИСИ И ПЕЧАТИ СТОРОН

Заказчик Поставщик

______________ / Е.В. Гаврилюк / _______________ /______________/

м.п. м.п.

Приложение №2

к Государственному контракту

№ _______________________

от «___» _____________ 2024 г.

ФОРМА ЗАЯВКИ

Идентификационный код закупки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть1

ЗАЯВКА №

- Посмотреть таблицу с данными

Общие данные

- Посмотреть таблицу с данными

Потребность покупателя в нефтепродуктах

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 3

к Государственному контракту

№ _______________________

от «___» _____________ 2024 г.

ПРОТОКОЛ

согласования цены

- Посмотреть таблицу с данными

Сумма Контракта составляет: ________________________, в том числе НДС/НДС не облагается. Цена указана с учетом затрат на транспортные расходы на доставку Продукции до установленного Контрактом места поставки, стоимость тары, упаковки, маркировки, затаривания, погрузочно-разгрузочных работ, таможенные платежи, другие установленные налоги, сборы и платежи, и иные расходы, связанные с поставкой Продукции.

ПОДПИСИ И ПЕЧАТИ СТОРОН

Заказчик Поставщик

______________ / Е.В. Гаврилюк / _______________/______________/

м.п. м.п.

Приложение № 4

к Государственному контракту

№ _______________________

от «___» _____________ 2024 г.

Заключение проведения экспертизы результатов

Заключение проведения экспертизы результатов, предусмотренных контрактом

№ _________________________ от «____» ___________202___ г.,

предоставленных поставщиком (подрядчиком, исполнителем)

Идентификационный код закупки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть1

«___»_____________ 202__ г.

I. Сведения о контракте

- Посмотреть таблицу с данными

II. Сведения о поставщике (подрядчике, исполнителе)

- Посмотреть таблицу с данными

III. Сведения об исключительных правах поставщика на предмет поставки товара, работ, услуг

- Посмотреть таблицу с данными

IV. Информация об исполнении контракта (результаты отдельного этапа исполнения контракта, осуществленная поставка товара, выполненная работа или оказанная услуга), о соблюдении промежуточных и окончательных сроков исполнения контракта

- Посмотреть таблицу с данными

Мною, __________________________ в присутствии лица,

(должность, ФИО эксперта)

передающего товар (работу, услугу) от имени поставщика (подрядчика, исполнителя): _________________________________ и в присутствии лица _________________________________________________________________________, принимающего товар

(должность, ФИО лица)

(работу, услугу) от имени заказчика: _____________________ проведена экспертиза результатов, предусмотренных контрактом.

Представленные документы для принятия и оплаты товара (работы, услуги) проверены, соответствуют / не соответствуют данным контракта (в т.ч. правильность наименований и реквизитов сторон, наличие и правильность заполнения предусмотренных документами данных).

При проведении экспертизы выявлены / не выявлены факты ненадлежащего исполнения контракта поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

Выявленные факты ненадлежащего исполнения контракта поставщиком (подрядчиком, исполнителем): ________________

- Посмотреть таблицу с данными

ВЫВОДЫ по заключению:

Принять / не принять результаты, предусмотренные контрактом.

- Посмотреть таблицу с данными

Примечания:

* в столбце указывается вид представленного обеспечения – независимая гарантия или внесение денежных средств с указанием реквизитов таких документов

**в столбце указываются документы – накладная, акт приемки, акт выполненных работ и т.п.

***в столбце указываются действия заказчика в зависимости от случая нарушения – не принимать товар (работу, услугу); принять товар (работу, услугу) при условии исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) определенных действий; направить поставщику (подрядчику, исполнителю) претензию, в т.ч. о штрафных санкциях; принять товар на хранение и возвратить поставщику представленные документы (в случае наличия в документах ошибок) и т.п.