Тендер - Силикагели для Костромской ГРЭС. мсп. №286377535

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

зд 520.24.00571/1.1. Спецификация 520.24.00571.xlsx - Посмотреть таблицу с даннымизд 520.24.00571/1. ТЗ 520.24.00571.docx

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Силикагели для Костромской ГРЭС

1. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЗАКУПАЕМЫХ ТОВАРОВ

1.1. Наименование и объем закупаемых товаров

Наименование, технические характеристики и ориентировочный максимальный объем закупаемых товаров указан в Приложении № 1 к ТЗ (Спецификации).

1.2. Сроки поставки товаров

Поставка должна быть выполнена в указанные в Спецификации сроки (Приложении №1 к ТЗ).

1.3. Возможность поставки эквивалента

Применение эквивалента возможно при условии предоставления участником в своей заявке развернутого сравнения технических характеристик предлагаемой им продукции других заводов-изготовителей с обязательным соответствием эквивалента техническим требованиям заказчика не ниже требуемых в Приложении №1 к ТЗ (Спецификация).

2. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Место применения, использования товара

Силикагели применяются для ремонта и обслуживания силовых трансформаторов филиала «Костромская ГРЭС».

2.2. Требования к товару

Поставляемый товар и применяемые в нем материалы должны быть новыми, не переработанными, не являться побочным продуктом или отходом производства, а также учитывать последние достижения в области материалов. Поставляемый товар должен соответствовать характеристикам товара, указанным в спецификации при этом поставляемый товар должен быть изготовлен не ранее 1 квартала 2025 года.

Продукция должна удовлетворять требованиям действующих Государственных стандартов России (ГОСТ Р) и других нормативов по стандартизации, действующих на территории Российской Федерации и иметь документ о качестве (паспорт качества), содержащий сведения о фактических показателях качества, нормируемых этими документами.

2.3. Требования к применяемым в производстве материалам и оборудованию

Не требуется

2.4. Требования о соответствии товара обязательным требованиям законодательства о техническом регулировании

Не требуется

2.5. Требования о добровольной сертификации товаров

Не требуется

2.6. Требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий качества на поставляемый товар

Срок гарантии на поставляемый товар должен составлять не менее гарантийного срока, установленного производителем в техническом паспорте на товар, и не менее 12 месяцев с момента приемки товара по товарной накладной. Поставщик гарантирует качество поставляемого товара, соответствующее качеству товара, изготовляемого заводом-изготовителем.

2.7. Требования к расходам на эксплуатацию и техническое обслуживание поставленных товаров

Не требуется

2.8. Требования по осуществлению сопутствующих работ при поставке товаров

Не требуется

3. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ПОСТАВКИ ТОВАРОВ

3.1. Требования к отгрузке и доставке приобретаемых товаров

Погрузка Товара, его доставка до склада Заказчика осуществляется силами Поставщика. Затраты на погрузо-разгрузочные работы и доставку Товара участник закупки должен включить в цену своего предложения. Участник закупки должен включить в цену своего предложения расходы, связанные со страхованием Товара, затраты и риски по доставке Товара в адрес Покупателя, все налоги, сборы и пошлины, расходы Поставщика по доставке Товара до Покупателя и на его Объект / Склад, расходы по погрузке, упаковке, таре, а также иные расходы, связанные с осуществлением поставки. Стоимость тары, упаковки включена в цену Товара. Тара возврату не подлежит.

Доставка продукции осуществляется Поставщиком и за его счет Покупателю по адресу: Костромская область, г. Волгореченск, территория филиала «Костромская ГРЭС», далее Склад.

3. 2. Требования к таре и упаковке приобретаемых товаров

Поставляемая продукция должна отгружаться в герметичной упаковке (мешки не более 50 кг), обеспечивающей полную сохранность Товара от всякого рода повреждений и порчи при его перевозке, с учетом возможных перегрузок и длительного хранения. Упаковка и тара должны быть надлежащим образом промаркированы.

3.3. Требования к приемке товаров

Входной лабораторный контроль соответствия продукции по количеству, качеству на складе заказчика в соответствии с Инструкцией Госарбитража при Совете Министров СССР от 15.06.65г. № П-6, Инструкцией Госарбитража при Совете Министров СССР от 25.04.66г. № П-7, и Методикой по организации и проведении входного контроля МТР общества. Продукция, которая по результатам входного контроля не соответствует требованиям стандартов, подлежит возврату или принимается на склад покупателя по акту ответственного хранения, с обязательным уведомлением Поставщика, до решения вопроса с Поставщиком.

3.4. Требования к передаваемой заказчику документации по оценке соответствия требованиям безопасности и качественным показателям товаров

С товаром в полном объеме поставляются надлежаще оформленные технические условия, паспорта и иная необходимая для эксплуатации документация на русском языке на бумажном носителе и должна включать в себя:

• Сертификаты качества (технические паспорта), выданные заводом-изготовителем;
• Упаковочный лист на каждую партию отгруженного Товара.

3.5. Прочие требования к поставке товара

В техническом предложении участник закупки подтверждает, что поставляемый товар будут соответствовать требованиям, установленным постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2018 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, а именно: производителем товара, страной отправления, либо страной, через которую перемещается товар, не является Украина (применяется в части перечня, утвержденного постановлением).

4. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ КОММЕРЧЕСКОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ УЧАСТНИКА, ОБОСНОВАНИЯ ЦЕНЫ, РАСЧЕТОВ, ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ БАНКОВСКИХ ГАРАНТИЙ

Участник формирует свое коммерческое предложение по форме и в соответствии с инструкциями, указанными в закупочной документации.

Требования к порядку расчетов и полная информация указаны в проекте Договора.

5. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ЗАКУПКИ

5.1. Требования о наличии аккредитации в Группе «Интер РАО»

Не требуется

5.2. Требования о наличии сертифицированных систем менеджмента

Не требуется

5.3. Требования к опыту поставки товаров

Не требуется

5.4. Требования по подтверждению отношений с производителем товара

Участник закупки в своем предложении указывает наименование производителя предлагаемой к поставке продукции.

5.5. Прочие требования к участникам закупки

В закупочной процедуре принимают участие только субъекты малого и среднего предпринимательства.

6. Приложения

Приложение № 1: Спецификация к Техническому заданию

зд 520.24.00571/2. ПД 520.24.00571.docx

Договор поставки № _____________

г. Волгореченск «___» __________ г.

Акционерное общество «Интер РАО - Электрогенерация» (сокращенное наименование: АО «Интер РАО – Электрогенерация»), именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице ______________, действующего на основании Доверенности № _______ от __________, с одной стороны и

______ «_________________» (_______ «_________»), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице __________________________, действующего на основании ____________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

Предмет Договора

1.1 В соответствии с Договором Поставщик обязуется передать Покупателю силикагели (далее - Товар) для нужд филиала «Костромская ГРЭС» АО «Интер РАО – Электрогенерация» в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором и Приложениями к нему.

Поставщик гарантирует, что Товар принадлежит ему на праве собственности, не заложен и не арестован, не является предметом исков и свободен от прав третьих лиц.

• Покупатель обязуется принять и оплатить Товар на условиях настоящего Договора.

1.3. Условия поставки, срок поставки, ассортимент и количество поставляемого Товара определяется в Приложении № 1 (Спецификация) к настоящему Договору.

Сумма Договора и порядок оплаты

Сумма Договора составляет _____________________ руб.___________________коп., (_________________________рублей ____ копеек) в том числе налог на добавленную стоимость (20%) – ____________ руб. ______ коп. (________________ рублей _______ копеек).

2.2. Сумма Договора устанавливается в валюте Российской Федерации (рубли). Оплата по настоящему Договору производится в рублях. Днем оплаты признается дата списания денежных средств с расчетного счета Покупателя.

2.3. Сумма Договора включает в себя стоимость Товара, расходы на страхование Товара, затраты Поставщика по доставке Товара в адрес Покупателя на его Объект (склад Покупателя), все налоги, сборы и пошлины, расходы по погрузке, упаковке, таре, а также иные расходы, связанные с осуществлением поставки по настоящему Договору. В случае поставки Товара иностранного производства цена соответствующего Товара, в том числе, включает в себя все таможенные платежи, связанные с таможенным оформлением Товара для выпуска в свободное обращение на территории Российской Федерации.

2.4. Расчеты по настоящему Договору осуществляются в следующем порядке:

2.4.1. 100 % (сто процентов) Суммы Договора, указанной в п.2.1 настоящего Договора, оплачивается в течение 7 (Семи) рабочих дней от даты поставки Товара и его принятия Покупателем с подписанием Товарной накладной унифицированной формы ТОРГ-12 или УПД (Универсальный передаточный документ) и при условии предоставления Поставщиком Покупателю оригиналов всех следующих надлежаще оформленных документов:

• Счета(ов)-фактуры;

• Товарной(ых) накладной(ых) унифицированной формы ТОРГ-12 или УПД;

• товаросопроводительных транспортных документов (транспортная накладная,);

Счета, не подтвержденные документами, не оплачиваются.

2.5. Оплата по настоящему Договору производится в форме безналичного расчета путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в разделе 16 настоящего Договора.

2.6. В случае возникновения претензий Покупателя в отношении качества, комплектности, количества и/или ассортимента поставленного Товара, Покупатель вправе после письменного уведомления Поставщика приостановить исполнение обязательства по оплате на период с момента обнаружения нарушения условий о качестве, комплектности, количестве и/или ассортименте и до момента устранения выявленных нарушений Поставщиком. При этом Покупатель не несет ответственности за задержку оплаты за поставленный Товар.

2.7. Поставщик представляет Покупателю счет-фактуру или УПД (Универсальный передаточный документ), выставленную в сроки и оформленную в соответствии и в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ о налогах и сборах.

2.8. Поставщик не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направляет в адрес Покупателя, оформленный со своей стороны акт сверки. Покупатель в течение 5 календарных дней с момента получения акта сверки, производит сверку расчетов между Сторонами, при необходимости оформляет протокол разногласий и возвращает Поставщику один экземпляр надлежаще оформленного акта.

2.9. Покупатель вправе зачесть начисленные Поставщику на основании Договора суммы неустойки, пени, расходов на приобретение Товара у других лиц и иных убытков в счет уменьшения оплаты Товара, письменно уведомив об этом Поставщика.

2.10. Условие о нахождении Товара в залоге у Поставщика до оплаты Покупателем, предусмотренное п.5 ст. 488 Гражданского кодекса Российской Федерации, не применяется к отношениям Сторон по настоящему Договору.

Качество и комплектность.

Качество и комплектность поставляемого Товара должны соответствовать требованиям Покупателя, государственным стандартам (техническим регламентам), техническим условиям или другой нормативно - технической документации на русском языке, в том числе, указанной в Спецификации, применительно к каждой позиции Товара.

Поставщик обязан одновременно с передачей каждой партии Товара передать Покупателю (грузополучателю) его принадлежности, а также относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом:

• Сертификат качества (технический паспорт), выданный заводом-изготовителем;
• Упаковочный лист на каждую партию отгруженного товара;
• иные документы (Сертификат соответствия, Сертификат безопасности, Сертификат пожаробезопасности, Сертификат радиологической безопасности, Санитарный сертификат, Лицензии и т.п.) в зависимости от номенклатуры поставляемого Товара;
• Товарная накладная унифицированной формы ТОРГ-12 или УПД (Универсальный передаточный документ).
• Товаросопроводительные документы должны быть оформлены на имя грузополучателя. В случае отсутствия необходимых документов Покупатель (грузополучатель) уведомляет об этом Поставщика. Поставщик обязан в течение 1 (одного) календарного дня с момента получения данного уведомления Покупателя представить недостающие копии документов Покупателю (грузополучателю), что не освобождает Поставщика от ответственности, предусмотренной условиями настоящего Договора за нарушение срока поставки, а также от ответственности, предусмотренной в пункте 7.6. настоящего Договора.
• В случае, когда принадлежности или документы, относящиеся к Товару, не переданы Поставщиком в указанный срок или/и не предоставлены с Товаром, Покупатель вправе отказаться от Товара.
• В случае необходимости в Спецификации указывается ГОСТ (технический регламент), ТУ, а также могут быть предусмотрены правила, по которым проводится приемка Товара по качеству и качественные исследования каждого вида Товара.
• Срок гарантии на поставляемый товар должен составлять не менее гарантийного срока, установленного производителем в техническом паспорте на товар, и не менее 12 месяцев с момента приемки товара по товарной накладной. Поставщик гарантирует качество поставляемого товара, соответствующее качеству товара, изготовляемого заводом-изготовителем.
• В течение гарантийного срока Поставщик гарантирует исправную и полнофункциональную работу Товара в соответствии с техническим требованиями к нему, установленными Договором, и возможность его использования по назначению. В течение гарантийного срока Поставщик обеспечит Покупателя консультациями по использованию и поддержке Товара. Стоимость данной услуги Поставщика включена в стоимость Товара.
• В случае уклонения Поставщика от устранения выявленных дефектов, Покупатель вправе принять меры по их устранению. В последующем Покупатель без ущерба другим своим правам вправе предъявить Поставщику к оплате стоимость выполненных работ, равную произведенным и документально подтвержденным затратам на устранение дефектов, а Поставщик обязан оплатить вышеуказанную сумму.

Количество и ассортимент

Количество, цена, единица измерения, срок поставки и ассортимент поставляемого

Товара указываются Сторонами в Спецификации (Приложение № 1).

Тара, упаковка, маркировка.

Товар, поставляемый по настоящему Договору, должен отгружаться Поставщиком в таре и упаковке, с использованием средств пакетирования, соответствующих характеру поставляемого Товара. При этом упаковка должна обеспечивать полную сохранность Товара от всякого рода повреждений и порчи при его перевозке с учетом возможных перегрузок и длительного хранения.

В случае если по своему характеру Товар не требует затаривания и (или) упаковки и (или) применения средств пакетирования, Поставщик отгружает его без применения этих средств.

При необходимости согласование способа затаривания, упаковки и средств пакетирования в случае, если отгружаемый Товар требует затаривания, упаковки, применения средств пакетирования, производится Сторонами в Спецификации на каждый вид Товара в соответствии с требованиями ГОСТ (технических регламентов), ОСТ или другой нормативно - технической документации.

Товар, упаковка, тара должны быть надлежащим образом промаркированы. При необходимости в Спецификации указывается содержание, способ и места нанесения маркировки.

Стоимость тары, упаковки включена в цену Товара. Тара, упаковка возврату не подлежит.

Сроки, порядок и условия поставки.

Передача Товара Поставщиком и его предварительная приемка Покупателем (по

количеству мест и качеству упаковки) осуществляется по адресу: Костромская область, г. Волгореченск, территория филиала «Костромская ГРЭС» АО «Интер РАО – Электрогенерация»/далее «Склад» Покупателя. Погрузка Товара осуществляется Поставщиком своими силами и за свой счет. Срок поставки Товара указан в Приложении № 1 (Спецификация) к настоящему Договору.

6.2 Поставщик обязан направить в адрес Покупателя средствами факсимильной/электронной связи с последующим направлением уведомления на бланке организации информацию о предполагаемой дате поставки Товара на Объект Покупателя не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до даты такой поставки.

• Доставка и передача Товара осуществляется Поставщиком по адресу, указанному в

п.6.1 настоящего Договора (склад Покупателя).

• Право собственности и риск случайного повреждения, гибели Товара переходит от

Поставщика к Покупателю с момента подписания Сторонами Товарной накладной унифицированной формы ТОРГ-12 или УПД (Универсальный передаточный документ). Поставщик считается исполнившим обязательство по поставке Товара Покупателю с момента, указанного в настоящем пункте.

• Поставщик до 12:00 по московскому времени дня, следующего за днем отгрузки

(поставки) Товара, обязан уведомить об этом Покупателя, передать сканированные копии документов, подтверждающих факт отгрузки (поставки) товара, средствами факсимильной/электронной связи по номеру факса/адресу электронной почты, указанному в разделе 16 настоящего Договора. При этом Поставщик обязан указать № транспортного средства), пункт назначения, дату отправки, предположительное время прибытия Товара в место назначения, наименование и количество Товара, наименование грузоотправителя и грузополучателя, № товарно-транспортной накладной. Одновременно с Товаром (каждой партией Товара) Поставщиком должны быть направлены Покупателю Оригиналы документов, подтверждающих факт отгрузки (поставки) Товара (включая подписанные Поставщиком товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12 или УПД (Универсальный передаточный документ) и счета–фактуры). Все первичные учетные документы и счета-фактуры должны быть предоставлены в адрес Покупателя до 5-го числа месяца, следующего за месяцем отгрузки Товара.

6.6 Документы, подтверждающие факт отгрузки (поставки) товара, должны быть оформлены на имя Покупателя. В случае непредставления необходимых документов Покупатель уведомляет об этом Поставщика. Поставщик обязан в течение 1 (одного) календарного дня с момента получения данного уведомления Покупателя представить недостающие копии документов Покупателю, что не освобождает Поставщика от ответственности, предусмотренной в пункте 8.6. настоящего Договора. В случае наличия ошибок и иных неточностей в указанных копиях документов Покупатель уведомляет об этом Поставщика в течение 1 (одного) календарного дня с даты получения от Поставщика копий документов, подтверждающих факт отгрузки (поставки) товара. В таком уведомлении Покупатель должен указать способ устранения ошибок и иных неточностей в указанных документах. Поставщик обязан в течение 1 (одного) календарного дня с момента получения данного уведомления от Покупателя устранить ошибки и иные неточности в таких документах и представить копии таких исправленных документов Покупателю, что не освобождает Поставщика от ответственности, предусмотренной пунктом 8.6. настоящего Договора. В течение 5 (пяти) календарных дней после предоставления исправленных копий документов, Поставщик обязан предоставить Покупателю оригиналы документов.

• В случае неприбытия Товара в пункт назначения в течение 5 (пяти) дней с даты

уведомления об отгрузке, Поставщик за свой счет принимает меры по его розыску.

• В случае, если документы первичной отчетности оформлены не по форме и/или

оформлены не полностью (отсутствуют обязательные реквизиты, заполнены не все поля, разделы), либо оформлены с ошибками, либо предоставлены не в полном объеме, то Покупатель вправе вернуть такие документы Поставщику на переоформление в порядке, указанном в п. 6.6. Договора, не принимать и не оплачивать поставленные Товары на время переоформления Поставщиком таких документов, что не освобождает Поставщика от ответственности за просрочку срока поставки Товара.

• Поставщик, допустивший недопоставку Товара, обязан восполнить недопоставленное

количество в течение десяти дней с момента обнаружения недопоставки.

• Покупатель вправе, уведомив Поставщика, отказаться от принятия Товара, поставка

которого просрочена.

• Поставщик гарантирует Покупателю, что Поставляемый Товар и применяемые в нем материалы являются новыми, Товар ранее не использовался, не обременен правами третьих лиц, в споре и под арестом не состоит.
• В случае досрочной поставки Товара, не согласованной с Покупателем, Покупатель имеет право отказаться от приемки Товара и принять решение о возврате Товара Поставщику или об отсрочке приемки Товара до установленного в Договоре срока. Покупатель обязан незамедлительно уведомить Поставщика о своем решении и обеспечить ответственное хранение Товара до вывоза его Поставщиком или до наступления срока поставки по Договору (в зависимости от принятого решения).

Стоимость ответственного хранения составляет 284 рублей 81 коп. (Двести восемьдесят четыре руб. 81 коп.), в том числе налог на добавленную стоимость (20%) – 47,47 руб. (Сорок семь руб. 47 коп.) за каждые сутки хранения.

Покупатель вправе зачесть стоимость ответственного хранения при оплате за поставленный Товар.

Оригиналы документов (акт приема-передачи, счет-фактура), подтверждающие факт оказания услуг ответственного хранения, должны быть оформлены и переданы Поставщику не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным месяцем (отчетным периодом).

6.13. В случае принятия Покупателем решения о корректировке своих производственных потребностей в Товаре, приобретаемой по Договору, Стороны обязаны заключить дополнительное соглашение об уменьшении количества поставляемого Товара в соответствии с принятым Покупателем решением и об изменении других, связанных с таким уменьшением условий Договора.

Покупатель обязан незамедлительно уведомить средствами факсимильной/электронной связи о принятом решении Поставщика и направить проект соответствующего дополнительного соглашения к Договору в адрес Поставщика.

Поставщик не вправе требовать возмещения убытков, причиненных уменьшением количества поставляемого Товара в соответствии с настоящим пунктом Договора.

6.14. В случае принятия Покупателем решения о корректировке своих производственных потребностей в Товаре в отношении уже поставленного Товара Покупатель вправе за свой счет вернуть Поставщику поставленный Товар в объеме, на который уменьшается количество Товара, предусмотренное Договором.

Уведомление о принятом решении и заключение дополнительного соглашения об уменьшении количества Товара по Договору осуществляется в порядке, предусмотренном пунктом 6.13 Договора.

Об отгрузке Товара Покупатель уведомляет Поставщика за 1 (один) день до обратной отправки товара средствами факсимильной/электронной связи.

Покупатель гарантирует, что возвращаемый товар не был использован и находится в том же состоянии, какое товар имел в момент поставки Покупателю.

Поставщик обязуется принять товар и вернуть полученную за него оплату, если таковая была произведена Покупателем на момент возврата товара, за вычетом документально подтвержденных расходов Поставщика на доставку Товара Покупателю.

Если Товар еще не были оплачены Покупателем, последний обязан оплатить Поставщику документально подтвержденные расходы Поставщика на доставку Товара Покупателю.

Помимо указанного в настоящем пункте Договора Поставщик не вправе требовать возмещения убытков, причиненных уменьшением количества поставляемого Товара в соответствии с настоящим пунктом Договора.

При корректировке производственных потребностей в отношении уже поставленных и принятых Товаров Покупателем, Поставщик обязан оформить корректировочные документы (корректировочный счет-фактуру, корректировочную товарную накладную) на уменьшение стоимости и количества отгруженных Товаров, возвращенных Покупателем, независимо от периода отгрузки товаров.

6.15. Согласованный Сторонами срок поставки является строго определенным. При нарушении срока поставки товара Покупатель утрачивает интерес к Договору. Поставщик вправе продолжать исполнение только с письменного согласия Покупателя.

6.16. При поставке Товара иностранного производства Поставщик в обязательном порядке предоставляет Покупателю полную информацию о Товаре и его составляющих частях, а также всю товаросопроводительную документацию на русском языке либо в случае отсутствия товаросопроводительной документации на русском языке - с предоставлением нотариально заверенного перевода с иностранного языка на русский.

Приемка по количеству и качеству.

Покупатель обязан совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие Товара, поставленного на условиях и в соответствии с настоящим Договором.

Приемка Товара по количеству, ассортименту, качеству и комплектности производится непосредственно Покупателем в одностороннем порядке, при этом Покупатель руководствуется Инструкцией Госарбитража при Совете Министров СССР от 15.06.65г. № П-6, Инструкцией Госарбитража при Совете Министров СССР от 25.04.66г. № П-7 в части, не противоречащей условиям настоящего Договора.

8. Ответственность по Договору.

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

8.2. За нарушение сроков окончательных расчетов за поставленные по настоящему Договору Товары Покупатель выплачивает по письменному требованию Поставщика пеню в размере 0,01% от просроченной суммы за каждый день просрочки, но не более 5% от суммы задолженности.

8.3. За нарушение сроков поставки (как промежуточных, так и конечного), ассортимента и количества поставляемого Товара Поставщик выплатит по письменному требованию Покупателя пени в размере 0,1 % от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки.

8.4. Если Поставщик поставил Товар не в полном объеме либо не выполнил требования Покупателя о замене недоброкачественного Товара в установленный срок, Покупатель вправе приобрести недопоставленный/качественный Товар у других лиц с отнесением на Поставщика разницы стоимости Товара, а также иных расходов, связанных с нарушением Поставщиком своих обязательств по настоящему Договору.

8.5. При несвоевременном представлении Поставщиком товаросопроводительной документации, а также при нарушении условий упаковки или маркировки Товара Поставщик возмещает Покупателю убытки, вызванные указанной задержкой или несоблюдением условий упаковки или маркировки, установленных настоящим Договором.

8.6. За нарушение Поставщиком сроков исполнения обязательств по предоставлению документов в соответствии пунктами 2.7., 2.8., 3.2., 3.3., 6.5., 6.6. настоящего Договора Покупатель имеет право потребовать от Поставщика уплаты пени в размере 1/360 ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы неисполненного обязательства (как такая сумма определена в настоящем пункте) за каждый день просрочки. Стороны договорились, что в случае нарушения Поставщиком сроков исполнения обязательств по предоставлению документов в соответствии с пунктами 2.7., 2.8., 3.2., 3.3., 6.5., 6.6. настоящего Договора для целей расчета пеней, указанных в настоящем пункте, суммой неисполненного Поставщиком обязательства считается сумма, которая должна быть указана в счете-фактуре и/или документах, подтверждающих факт отгрузки (поставки) товара, и/или в акте сверки.

8.7. Независимо от уплаты неустойки Сторона, нарушившая Договор, возмещает другой Стороне причиненные в результате этого доказанные убытки. Уплата неустойки и возмещение убытков не освобождает Стороны от полного выполнения Сторонами обязательств по Договору.

8.8. Право на получение указанных сумм (штрафных санкций, процентов) за нарушение обязательств возникает у Стороны Договора после признания должником выставленной ему претензии, либо после вступления в силу решения суда о присуждении неустойки (иных штрафных санкций). Срок ответа на претензию составляет 5 (пять) календарных дней с момента ее получения.

8.9. В случае возникновения претензий к Поставщику независимо от их характера, со Стороны третьих лиц, Покупатель не несет по ним никакой ответственности.

8.10. Стороны пришли к соглашению, что в случае изъятия товара (предъявления требования об изъятии/предполагающее изъятие) у Покупателя при признании Договора недействительным или расторжения Договора по обстоятельствам, возникшим по вине Поставщика, а также вследствие предъявления претензии третьими лицами к Покупателю, в том числе со стороны предыдущих собственников товара или иных третьих лиц, Поставщик обязуется в сроки, указанные в требовании Покупателя, приобрести Покупателю равнозначный товар или предоставить Покупателю денежные средства для самостоятельного приобретения товара, исходя из стоимости аналогичного товара, действующей на рынке аналогичных товаров на момент расторжения Договора (применения последствий недействительности Договора), а также возместить все понесенные убытки и расходы, связанные с приобретением товара по Договору.

8.11. В случае передачи товара ненадлежащего качества Поставщик должен уплатить Покупателю неустойку в размере 0,1% от цены товара за каждый день с даты передачи такого товара до полного устранения недостатков товара (замены товара).

8.12. В случае нарушения Поставщиком обязанности по получению согласия Покупателя на уступку, передачу, перепоручение прав (требований) и обязанностей Поставщика по Договору, а также по дополнительным соглашениям, заключенным в рамках Договора, третьему лицу, Поставщик должен уплатить Покупателю неустойку в размере 50% от уступленной суммы.

8.13. Поставщик вправе по письменному согласованию с Покупателем заключить договоры поставки в целях исполнения настоящего Договора. При этом предельный объем обязательств, передаваемых по таким договорам, не может превышать 50% от общего объема товара по Договору. За неисполнение требований, предусмотренных п. 8.13 настоящего Договора, Поставщик несет ответственность в виде штрафа в размере 5% от суммы настоящего Договора.

8.14. При неисполнении Поставщиком обязательств по Договору и возникновения у Покупателя права на получение неустойки предусмотренной п. 8.3, 8.6, 8.11, 8.12, 8.13 Договора за неисполнение соответствующих обязательств, Покупатель вправе уменьшить сумму очередных платежей, причитающихся Поставщику по Договору, на размер такой неустойки. Такое уменьшение платежей не является зачетом однородных встречных требований в понимании ст. 410 Гражданского кодекса РФ, а является согласованным Сторонами (в соответствии с п. 1 статьи 407 Гражданского кодекса РФ) надлежащим способом прекращения обязательств Сторон в соответствующей части.

8.15. В случае выявления несоответствующего законодательству РФ использования Поставщиком объектов интеллектуальной собственности (включая товарные знаки), непосредственно связанных с Товаром, Поставщик обязан уплатить Покупателю штраф в размере, равном убыткам Покупателя (включающим: 1. сумму уплаченных или подлежащих уплате на основании вынесенных уполномоченными органами решений Покупателем штрафов, компенсаций, иных выплат за нарушение прав на объекты интеллектуальной собственности; 2. 100 % стоимости Товара, в случае его изъятия у Покупателя как контрафактной продукции).

В случае выявления указанных нарушений при приемке, до полной оплаты Товара Покупателем, Покупатель вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке, а Поставщик обязан вернуть аванс (если его выплата была предусмотрена условиями Договора) с выплатой процентов по ст. 395 ГК РФ, а также выплатить Покупателю штраф в размере оставшейся части цены Товара.

Указанные выплаты Поставщик обязан осуществить в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения требования Покупателя.

Выплата предусмотренных настоящим пунктом штрафов не освобождает Поставщика от возмещения убытков Покупателя в части, не покрытой штрафами. В том числе, Покупатель вправе в случае покупки Товара взамен контрафактного у другого лица по более высокой, но разумной цене предъявить Поставщику требование о возмещении убытков в виде разницы между выплаченной Поставщиком частью штрафа, равной цене контрафактного Товара, и ценой по совершенной взамен сделки..

9.Форс-мажор.

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием природных явлений, военных действий и прочих обстоятельств непреодолимой силы, включая действия и решения органов государственной власти и органов местного самоуправления, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора.

9.2. Сторона, не исполняющая своих обязательств, вследствие обстоятельств непреодолимой силы, должна в 3-х дневный срок сообщить другой Стороне о возникновении такого обстоятельства. Связанные с форс-мажором обстоятельства должны быть документально подтверждены Торговой Палатой соответствующей страны.

9.3. Срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.

9.4. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более 3 (трех) месяцев, то Покупатель и Поставщик обсудят, какие меры следует принять для продолжения выполнения условий Договора.

9.5. Если в течение 3 (трех) месяцев соглашения, устраивающего Стороны не будет достигнуто, каждая из Сторон вправе потребовать расторжения настоящего Договора.

Разрешение споров

10.1. Все споры, возникшие из настоящего Договора или касающиеся настоящего Договора, Стороны обязуются разрешать путем переговоров.

10.2. При невозможности достижения согласия в переговорах или отказе в переговорах, споры и разногласия, возникающие из Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его выполнения, нарушения, прекращения или действительности рассматриваются в Арбитражном суде Костромской области в порядке, установленном действующим законодательством РФ.

Основания расторжения Договора

11.1.Покупатель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора в следующих случаях:

11.1.1.задержки Поставщиком выполнения обязательств по настоящему Договору более чем на 10 (десять) календарных дней по причинам, не зависящим от Покупателя;

11.1.2.нарушения Поставщиком условий настоящего Договора, ведущих к существенному снижению качества Товара, в том числе при поставке некачественного Товара;

11.1.3.в иных случаях ненадлежащего исполнения обязательств Поставщиком.

11.1.4.при установлении нецелесообразности дальнейшего исполнения Договора, определяемой Покупателем – с возмещением Поставщику фактически понесенных затрат.

11.2.Уведомление о расторжении настоящего Договора должно быть направлено Поставщику посредством факсимильной / электронной связи, либо по телеграфу не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до предполагаемой даты его расторжения с последующей досылкой на бумажном носителе.

11.3.Договор считается расторгнутым по основаниям, предусмотренным пунктами 11.1. настоящего Договора, с даты, указанной в уведомлении о расторжении настоящего Договора.

11.4.В случае расторжения настоящего Договора, Покупатель вправе потребовать от Поставщика возврата ранее уплаченных сумм, в том числе причиненных убытков в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты расторжения Договора.

12.Заверения об обстоятельствах.

12.1 Заверения об обстоятельствах:

12.1.1 В соответствии со статьей 431.2 Гражданского кодекса Российской Федерации Поставщик заверяет Покупателя, что на момент заключения Договора:

работники и иные физические лица, привлекаемые Поставщиком для исполнения обязательств, возникших из Договора, имеют необходимые для этого знания, опыт и квалификацию, подтверждаемые соответствующими документами;

a) Поставщик, а также привлекаемые им в целях исполнения Договора лица (субподрядчики, субисполнители, субпоставщики и т.п.) обладают ресурсами, технологиями, деловыми связями, знаниями, навыками и умениями, а также опытом, необходимыми для исполнения обязательств, возникших из Договора;

b) Поставщик, а также привлекаемые им в целях исполнения Договора лица (субподрядчики, субисполнители, субпоставщики и т.п.) являются добросовестными налогоплательщиками; в отношении каждого привлеченного лица (субподрядчика, субисполнителя, субпоставщика и т.п.). Поставщик располагает необходимыми документами, свидетельствующими о соблюдении привлеченными контрагентами требований налогового законодательства;

c) обязательства по Договору будут исполняться непосредственно Поставщиком и (или) лицом (лицами), на которого (которых) Поставщик возложил исполнение обязательств по соответствующему договору; Поставщик несет ответственность за действительность отношений с лицами, привлекаемыми им в целях исполнения обязательств по Договору.

Покупатель полагается на указанные в настоящем пункте заверения об обстоятельствах при заключении и исполнении настоящего Договора, каждое из указанных заверений имеет для Покупателя существенное значение.

12.1.2 В соответствии со статьей 307 Гражданского кодекса Российской Федерации Поставщик обязуется обеспечить соответствие своей деятельности и деятельности привлекаемых им лиц (субподрядчиков, субисполнителей, субпоставщиков и т.п.) условиям, указанным в п. 12.1. Договора, в налоговых периодах, в течение которых осуществляется исполнение обязательств по Договору, совершаются какие-либо операции по Договору. В этом смысле все обстоятельства, в отношении которых Поставщик дает заверения в п. 12.1. Договора на момент его заключения, одновременно являются условиями, исполнение которых Поставщик обязуется обеспечить в будущем и отвечать за их неисполнение по правилам главы 25 Гражданского кодекса Российской Федерации.

12.2 Возмещение имущественных потерь:

12.2.1 В соответствии со статьей 406.1 Гражданского кодекса Российской Федерации Поставщик обязуется возместить Покупателю полностью все его имущественные потери, возникшие в связи с искажением Поставщиком сведений о фактах хозяйственной жизни и об объектах налогообложения, с неисполнением или ненадлежащим исполнением Поставщиком своих налоговых обязанностей, либо в связи с привлечением им в качестве своих контрагентов (например, субподрядчиков, субпоставщиков) организаций, не исполняющих либо ненадлежащим образом исполняющих свои налоговые обязанности или имеющих иные признаки недобросовестности, либо в связи с привлечением контрагентами Поставщика в качестве своих контрагентов организаций, не исполняющих либо ненадлежащим образом исполняющих свои налоговые обязанности или имеющих иные признаки недобросовестности независимо от длины цепочки контрагентов (и в любом из указанных случаев - независимо от того, знал ли Поставщик о данных фактах или нет), в случае наступления совокупности следующих обстоятельств:

а) в порядке применения статьи 101, 105.17 Налогового кодекса Российской Федерации налоговым органом в отношении Покупателя вынесено решение о привлечении к ответственности или об отказе в привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения с указанием сумм недоимки по налогам (налог на прибыль, НДС), соответствующих сумм штрафов, пеней (далее - «Решение налогового органа»),

либо в порядке статьи 105.30 Налогового кодекса Российской Федерации от налогового органа получено мотивированное мнение с указанием сумм недоимки по налогам (налог на прибыль, НДС), соответствующих сумм пеней (далее - «Мотивированное мнение»);

б) суммы недоимки по налогам (налог на прибыль, НДС), соответствующие суммы штрафов (если применимо), пеней списаны с банковского счета Покупателя в безакцептном порядке или перечислены Покупателем добровольно (вследствие добровольного отказа Покупателя от применения вычета по операциям с Поставщиком) в соответствии с решением налогового органа или по мотивированному мнению налогового органа.

Размер имущественных потерь Покупателя определяется как совокупность следующих сумм:

- суммы налога на прибыль и/или НДС, доначисленного Покупателю в связи с эпизодами, связанными с Поставщиком, или уплаченного Покупателем в бюджет вследствие добровольного отказа Покупателя от применения вычета по операциям с Поставщиком («Доначисленные налоги») в соответствии с Решением налогового органа или Мотивированным мнением; плюс

- суммы начисленных Покупателю пеней на сумму Доначисленных налогов в соответствии с Решением налогового органа («Пени») или Мотивированным мнением; плюс

- штрафов, начисленных Покупателю за соответствующие налоговые нарушения в связи с неуплатой ею Доначисленных налогов в соответствии с Решением налогового органа («Штрафы»).

Поставщик возмещает Покупателю указанные в настоящем пункте имущественные потери в течение 10 (десяти) календарных дней с даты предъявления Покупателем соответствующего требования.

Покупатель вправе удержать сумму возмещения потерь из иных расчетов по любым сделкам с Поставщиком (в том числе произвести зачет встречных однородных требований).

12.2.2. Стороны согласовали следующую процедуру взаимодействия сторон по минимизации имущественных потерь:

12.2.2.1. При получении в порядке статьи 100, 105.17 Налогового кодекса Российской Федерации акта налоговой проверки (далее - «Акт налоговой проверки») или – в порядке, установленном статьей 105.29 Налогового кодекса Российской Федерации, - уведомления о наличии оснований для составления мотивированного мнения (далее «Уведомление»), в котором проверяющими отражены выявленные нарушения законодательства о налогах и сборах, вызванные действиями или бездействием Поставщика при исчислении и уплате налогов, а также привлеченных Поставщиком в целях исполнения обязательств по Договору субконтрагентов (например, субподрядчиков, субисполнителей, субпоставщиков), Покупатель в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения акта налоговой проверки и в течение 5 (пяти) календарных дней с момента получения Уведомления направляет в адрес Поставщика выписку из акта налогового органа или Уведомления по соответствующему эпизоду (далее - «Выписка»).

12.2.2.2. В случае несогласия с фактами, изложенными в Выписке, а также с выводами и предложениями проверяющих, Поставщик в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения Выписки из акта налогового органа направляет в адрес Покупателя письменные мотивированные возражения по фактам (выводам проверяющих), содержащимся в ней, которые Покупатель обязан представить в налоговый орган в порядке пункта 6 статьи 100 Налогового кодекса Российской Федерации либо в порядке пункта 2.1 статьи 105.29 Налогового кодекса Российской Федерации.

В случае непредставления Поставщиком в указанный выше срок письменных мотивированных возражений по фактам (выводам проверяющих), содержащимся в Выписке, считается, что у Поставщика отсутствуют возражения против выводов проверяющих, изложенных в Выписке.

12.3 Покупатель вправе потребовать с Поставщика возмещения имущественных потерь, связанных с наступлением обстоятельств, указанных в п. 12.2 Договора, в течение срока действия Договора и в течение трех лет после окончания срока действия Договора.

13. Антикоррупционная оговорка

13.1 Поставщику известно о том, что Покупатель ведет антикоррупционную политику и развивает не допускающую коррупционных проявлений культуру. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством, как дача/ получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии коррупции легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

В случае возникновения у Стороны подозрений, что со Стороны-контрагента и (или) его представителя, и (или) работника, и (или) его аффилированного лица произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего пункта, соответствующая Сторона обязуется незамедлительно уведомить о данном обстоятельстве другую Сторону в письменной форме и продублировать уведомление на горячую линию этой Стороны ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть. Сторона, направившая письменное уведомление, имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему Договору до получения подтверждения от другой Стороны, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено Стороной, получившей указанное уведомление, в адрес направившей его Стороны, в течение семи рабочих дней с даты получения вышеуказанного письменного уведомления.

В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего пункта Стороной-контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии коррупции, легализации доходов, полученных преступным путем.

13.2. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в пункте 13.1. настоящего Договора действий и/или неполучения другой Стороной в установленный пунктом 13.1. настоящего Договора срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке, направив письменное уведомление о его расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут настоящий Договор в соответствии с положениями настоящего пункта, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения, при условии представления подтверждающих такой реальный ущерб документов.

14.Заключительные положения.

14.1. Вся информация, полученная в ходе реализации настоящего Договора, включая информацию о финансовом положении Сторон, считается конфиденциальной и не подлежит разглашению или передаче третьим лицам, как в период действия настоящего Договора, так и по окончании его действия в течение 3 (трех) лет.

14.2. При изменении реквизитов, Стороны обязуются извещать друг друга о таких изменениях в десятидневный срок. В противном случае сообщения и расчеты, переданные и произведенные по последнему известному адресу и реквизитам, считаются переданными и произведенными надлежащим образом.

14.3. Документы, переданные средствами факсимильной/электронной связи, имеют юридическую силу, оригиналы указанных документов направляются по почте в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты передачи средствами факсимильной/электронной связи.

14.4. Поставщик обязуется раскрывать Покупателю сведения о собственниках (номинальных владельцах) долей/акций/паев Поставщика, по форме, предусмотренной приложением №2 к настоящему Договору, с указанием бенефициаров (в том числе конечного выгодоприобретателя/ бенефициара) с предоставлением подтверждающих документов на дату подписания настоящего Договора.

В случае любых изменений сведений о собственниках (номинальных владельцах) долей/ акций/ паев Поставщика, включая бенефициаров (в том числе конечного выгодоприобретателя/ бенефициара) Поставщика обязуется в течение 5 (пяти) календарных дней с даты наступления таких изменений предоставить Покупателю актуализированные сведения.

При раскрытии соответствующей информации Стороны обязуются производить

обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом №152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных данных».

Положения настоящего пункта Стороны признают существенным условием Договора. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим пунктом, Покупатель вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть Договор».

14.5. Поставщик обязуется в 3-дневный срок со дня заключения договора с третьим лицом предоставить Покупателю информацию о заключенных им договорах с третьими лицами, привлеченными к исполнению настоящего Договора, в объеме и по форме приложения № 3 к настоящему Договору. Информация об изменении предоставленных сведений при заключении дополнительных соглашений к договорам с третьим лицом, привлекаемым к исполнению Договора, предоставляется в таком же порядке.

14.6. Во исполнение постановления Правительства РФ от 03.12.2020 № 2013 «О минимальной доле закупок товаров российского происхождения» Поставщик обязуется заполнить и предоставить Покупателю данные о стране происхождения товара, поставленного по Договору, в соответствии с Приложением № 4 к настоящему Договору в течение 10 рабочих дней с момента поставки товара.

14.7. Поставщик не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам без письменного согласия Покупателя.

14.8. Настоящий Договор выражает все договорные условия и понимание между Сторонами в отношении всех упомянутых здесь вопросов, при этом все предыдущие обсуждения, обещания, согласования и представления между Сторонами, если таковые имелись, кроме упомянутых в тексте настоящего Договора, теряют силу и заменяются вышеизложенным текстом.

14.9. Настоящий Договор вступает в силу с даты подписания его Сторонами и действует до 31.12.2025 г., а в части расчетов и гарантийных обязательств – до полного исполнения обязательств Сторонами.

14.10. Настоящий договор, а также все приложения, изменения и дополнения к нему подписываются Сторонами с использованием усиленных квалифицированных электронных подписей.

14.11. Оригинал настоящего Договора в виде одного или нескольких электронных документов хранится на сайтах irao.tektorg.ru, zakupki.gov.ru с возможностью доступа к электронному документу обеих Сторон.

14.12. Датой подписания электронного документа Стороны признают дату подписания электронного документа второй Стороной, зафиксированной электронной торговой площадкой в протоколе передачи документа.

14.13. Стороны под номером договора понимают регистрационный номер Договора, указанный на первой странице Договора. Регистрационный номер договора также указывается во всех документах, предусмотренных в рамках исполнения Договора.

14.14. Стороны самостоятельно обеспечивают и несут ответственность за надлежащее использование уполномоченными лицами электронных подписей в соответствии с законодательством, регулирующим использование электронной подписи.

14.15. Порядок и условия электронного документооборота (подписания документов электронной подписью) по настоящему Договору регулируется заключенным между Сторонами соглашением об электронном документообороте или правилами электронной торговой площадки, с соблюдением требований Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи», иных нормативных правовых актов, а также с учетом положений регламентирующих документов оператора электронного документооборота.

14.16. Подписание первичных учетных документов по Договору может осуществляться с использованием усиленных квалифицированных электронных подписей в случаях и порядке, предусмотренных заключенным между Сторонами соглашением об электронном документообороте.

14.17. В части, не урегулированной настоящим Договором, отношения Сторон регламентируются действующим законодательством Российской Федерации.

Приложения к настоящему Договору

• Приложение № 1 – Спецификация
• Приложение № 2 – Форма по раскрытию информации в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе, конечных)
• Приложение № 3 – Форма по предоставлению информации в отношении субподрядчика (соисполнителя, контрагента-поставщика, производителя)
• Приложение № 4 – Форма предоставления информации о стране происхождения товара

Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.

Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.

Адреса и реквизиты Сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к Договору №

от «___» _________ г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ (Форма Заявки Покупателя на поставку товара)

Грузополучатель: филиал «Костромская ГРЭС» АО «Интер РАО – Электрогенерация»,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Костромская обл., г. Волгореченск

- Посмотреть таблицу с данными

Начальник ОМТСиУЗ _______________ Ратников А.А.

Приложение № 2

к договору №

от __________________ г.

Форма по раскрытию информации в отношении всей цепочки собственников,

включая бенефициаров (в том числе, конечных)

Организационно-правовая форма (полностью) «Наименование Поставщика»

Дата заполнения число / месяц/ год

- Посмотреть таблицу с данными

• Поставщик (указать: Исполнитель/Подрядчик/ иное наименование Поставщика) гарантирует Обществу (указать: Заказчику/иное наименование Общества), что сведения идокументы в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), передаваемые Обществу (указать: Заказчику/иное наименование Общества) являются полными, точными и достоверными.
• Поставщик (указать: Исполнитель/Подрядчик/ иное наименование Поставщика) настоящим выдает согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством РФ (в том числе о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в сведениях, заинтересованных или причастных к сведениям лиц на обработку, а также на раскрытие Обществом (указать: Заказчиком/иное наименование Общества) полностью или частично предоставленных сведений компетентным органам государственной власти (в том числе, но не ограничиваясь, Федеральной налоговой службе РФ, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству
  РФ) и последующую обработку сведений такими органами (далее - Раскрытие). Поставщик (указать: Исполнитель/Подрядчик/ иное наименование Поставщика) настоящим освобождает Общество (указать: Заказчика/иное наименование Общества) от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе возмещает Обществу (указать: Заказчику/иное наименование Общества) убытки, понесенные в связи с предъявлением Обществу (указать: Заказчику/иное наименование Общества) претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.

подпись уполномоченного лица организации

печать организации

Форму утверждаем:

- Посмотреть таблицу с данными

.

Приложение № 3

к договору №

от «___»_________ г.

Форму утверждаем:

- Посмотреть таблицу с данными

Форма по предоставлению информации в отношении субподрядчика (соисполнителя, Поставщика-поставщика, производителя)

Организационно-правовая форма (полностью) «Наименование субподрядчика (Соисполнителя, Поставщика-Поставщика, Производителя)

Дата заполнения (число / месяц / год)

- Посмотреть таблицу с данными

Форма по предоставлению информации в отношении субподрядного договора, заключенного с субподрядчиком

(соисполнителем, Поставщиком-поставщиком, производителем)

- Посмотреть таблицу с данными

Подпись уполномоченного лица организации ______________________ (__________________)

Печать организации

.

Приложение № 4

к Договору поставки №

от «___» _______________ г.

ФОРМА­­­­­­­­­­­

Информация о стране происхождения товара

- Посмотреть таблицу с данными

* Номер реестровой записи товара, включенного в реестр промышленной продукции, произведенной на территории Российской Федерации, или в реестр промышленной продукции, произведенной на территории государства - члена Евразийского экономического союза, за исключением Российской Федерации, предусмотренные постановлением Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2020 г. N 616 "Об установлении запрета на допуск промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для государственных и муниципальных нужд, а также промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, работ (услуг), выполняемых (оказываемых) иностранными лицами, для целей осуществления закупок для нужд обороны страны и безопасности государства ИЛИ в единый реестр российской радиоэлектронной продукции, предусмотренный постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июля 2019 г. N 878 "О мерах стимулирования производства радиоэлектронной продукции на территории Российской Федерации при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2016 г. N 925 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации".

От (указать наименование стороны Поставщика)

___________/______________

Форму утверждаем:

- Посмотреть таблицу с данными

Начальник ОМТСиУЗ _______________ Ратников А.А.

зд 520.24.00571/3. Форма КП_520.24.00571.xlsx - Посмотреть таблицу с даннымизд 520.24.00571/4. Согласие на обработку ПД нов.docx

Форма согласия на обработку персональных данных

начало формы

- Посмотреть таблицу с данными

конец формы

зд 520.24.00571/5. Гарантийное письмо.docx

Приложение №5 к Уведомлению о проведении

упрощенной процедуры закупки

Форма гарантийного письма на предоставление сведений о цепочке собственников

начало формы

- Посмотреть таблицу с данными

ГАРАНТИЙНОЕ ПИСЬМО

НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СВЕДЕНИЙ О ЦЕПОЧКЕ СОБСТВЕННИКОВ

- Посмотреть таблицу с данными

В случае признания нашей организации победителем в закупке [указать название закупки] мы [полное наименование организации - Участника закупки по учредительным документам] в лице [наименование должности руководителя, его фамилия, имя, отчество полностью] обязуемся представить Организатору закупки сведения о цепочке собственников, а также комплект подтверждающих документов в срок не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты признания нашей организации победителем закупки.

В случае изменения вышеуказанных сведений до даты заключения договора по результатам процедуры закупки мы обязуемся в течение 5 (пяти) календарных дней представить Организатору закупки актуализированные сведения с приложением копий подтверждающих документов.

Непредоставление нами указанных сведений и/или непредоставление нами указанных сведений в срок, указанный в Гарантийном письме, дает Организатору закупки право считать нас уклонившимся от заключения договора Победителем.

С условиями и требованиями, предъявляемыми к раскрытию информации и предоставлению документов, ознакомлены и согласны.

Настоящее гарантийное письмо является неотъемлемой частью нашей заявки на участие в закупке.

- Посмотреть таблицу с данными

конец формы

зд 520.24.00571/6. Анкета.docx

Приложение №6

к Уведомлению о проведении

упрощенной процедуры закупки

Анкета Участника закупки

Форма Анкеты Участника закупки

начало формы

Анкета Участника закупки

Наименование и адрес Участника закупки: _________________________________

- Посмотреть таблицу с данными

конец формы

Инструкции по заполнению

• • • Участник закупки приводит номер и дату письма о подаче оферты, приложением к которому является данная анкета.
    • Участник закупки указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.
    • Участники закупки должны заполнить приведенную выше таблицу по всем позициям. В случае отсутствия каких-либо данных указать слово «нет».
    • В графе 10 «Банковские реквизиты…» указываются реквизиты, которые будут использованы при заключении Договора.

зд 520.24.00571/7. Согласие с проектом Договора.docx

Согласие с проектом Договора

Форма письма-согласия с проектом Договора

начало формы

Приложение №___ к коммерческому предложению
от «____»_____________ года №_______

Настоящим подтверждаем свое согласие со всеми условиями проекта договора, предусмотренным закупочной документацией.

- Посмотреть таблицу с данными

конец формы

Инструкции по заполнению Письма согласия с проектом Договора

1. Участник закупки приводит номер и дату коммерческого предложения, приложением к которому является данная форма

зд 520.24.00571/8. Справка о ЦС компании с 17.03.2023.docx

Справка о цепочке собственников компании (форма 13)

Форма справки о цепочке собственников компании

начало формы

Справка о цепочке собственников компании [1]

- Посмотреть таблицу с данными

Наименование и адрес Участника закупки: ___________________________________________________________________________________

- Посмотреть таблицу с данными

• Контрагент (указать: Исполнитель/Подрядчик/ иное наименование контрагента) гарантирует Обществу (указать: Заказчику/иное наименование Общества), что сведения и документы в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), передаваемые Обществу (указать: Заказчику/иное наименование Общества) являются полными, точными и достоверными.
• Контрагент (указать: Исполнитель/Подрядчик/ иное наименование контрагента) настоящим выдает согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством РФ (в том числе о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в сведениях, заинтересованных или причастных к сведениям лиц на обработку, а также на раскрытие Обществом (указать: Заказчиком/иное наименование Общества) полностью или частично представленных сведений компетентным органам государственной власти (в том числе, но, не ограничиваясь, Федеральной налоговой службе РФ, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству РФ) и последующую обработку сведений такими органами (далее - Раскрытие). Контрагент (указать: Исполнитель/Подрядчик/ иное наименование контрагента) настоящим освобождает Общество (указать: Заказчика/иное наименование Общества) от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе возмещает Обществу (указать: Заказчику/иное наименование Общества) убытки, понесенные в связи с предъявлением Обществу (указать: Заказчику/иное наименование Общества) претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.

- Посмотреть таблицу с данными

конец формы

Для участников закупочной процедуры - индивидуальных предпринимателей, обязательными для заполнения являются столбцы 2-7,12 Формы «Справки о цепочке собственников».

Для участников закупочной процедуры - физических лиц, обязательными для заполнения являются столбцы 2,6,7,12 Формы «Справки о цепочке собственников». ↑

зд 520.24.00571/!Уведомление_520.24.00571.docx

«11» декабря 2024 г.

Уведомление

о проведении упрощенной процедуры закупки

В целях удовлетворения нужд филиала «Костромская ГРЭС» АО «Интер РАО – Электрогенерация», фактический адрес: Российская Федерация,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Костромская обл., г. Волгореченск, Организатор закупки – ЗЦ «Запад» филиала «Костромская ГРЭС», фактический адрес: Российская Федерация,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьКостромская область, г. Волгореченск; телефон (49▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, адрес электронной почты ответственного лица ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, настоящим уведомляет Вас о проведении упрощенной закупочной процедуры на поставку по лоту № 520.24.00571 Силикагели для Костромской ГРЭС.

Краткая справка по закупке:

Начальная (максимальная) цена▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,90 руб. без НДС

Сроки поставки товаров: в соответствии со спецификацией.

Объем поставляемых товаров: в соответствии со спецификацией.

Место поставки товаров: в соответствии с техническим заданием и Спецификации.

Требования, предъявляемые к участникам закупки:

- К участию в закупочной процедуре допускаются только субъекты малого и среднего предпринимательства.

- Участник закупки не должен являться неплатежеспособным или банкротом, находиться в процессе ликвидации. На имущество Поставщика, в части существенной для исполнения Договора, не должен быть наложен арест. Экономическая деятельность Поставщика не должна быть приостановлена.

- Участник закупки должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения Договора (должен быть зарегистрирован в установленном порядке и иметь соответствующие действующие лицензии на выполнение видов деятельности в рамках Договора).

- Сведения об Участнике закупки должны отсутствовать в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», и /или в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

6. В случае если, Участником не являющимся производителем, подана заявка с признаками демпинговых цен, Заказчик вправе направить в его адрес запрос на предоставление документов, подтверждающих приобретение товара у производителя, а также обосновывающих низкую цену и гарантирующих возможность своевременной поставки.

7. Иные условия закупки содержатся в Техническом задании и проекте договора.

На основании вышеизложенного, предлагаем Вам в срок до 10:00 мск 18.12.2024г предоставить свое Предложение на Ценовой запрос, размещенный в корпоративном Интернет-магазине Группы «Интер РАО» (КИМ), расположенном в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

В составе Предложения необходимо предоставить следующий пакет документов:

Коммерческое предложение в формате pdf (копию в формате Excel).

Выписка из ЕГРЮЛ, выданная не ранее 30 дней от даты подачи предложения. Выписка должна быть с печатью ФНС, либо с электронной подписью.

Справку о цепочке собственников либо гарантийное письмо на предоставление справки о цепочки собственников по формам, приведенным в приложениях в настоящем Уведомлении.

Согласие на обработку персональных данных, по форме, приведенной в приложении в настоящем уведомлении.

Согласие с проектом договора.

Анкета Участника закупки.

Устав.

Приложения:

№1. Техническое задание.

№2. Проект договора.

№3. Форма коммерческого предложения.

№4. Форма согласия на обработку персональных данных.

№5. Форма гарантийного письма на предоставление справки о цепочки собственников.

№6. Анкета Участника закупки.

№7. Форма Согласие с проектом Договора.

№8. Форма справки о цепочке собственников.