Тендер - Силикагель №272618849

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• Извещение.doc

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАКУПКИ/ ДОКУМЕНТАЦИЯ О ЗАКУПКЕ

Способ закупки: Мелкая закупка

2. Основание выбора способа закупки по Единому отраслевому стандарту закупок (Положению о закупке) Госкорпорации «Росатом»: в соответствии со статьей 4.2.2 Стандарта): подпункт «а» пункта 1 части 1 статьи 4.2.2 ЕОСЗ «Закупки, стоимостью до 2 миллиона рублей с НДС (включительно) для любых видов продукции».

3. Наименование заказчика: Акционерное общество "Центральное конструкторское бюро машиностроения"

4. Местонахождение:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Санкт - Петербург, наб. Обводного канала, д. 138, к. 1, лит. Б

Почтовый адрес:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Санкт - Петербург, наб. Обводного канала, д. 138, к. 1, лит. Б

Контактное лицо: Матвеева Юлия Николаевна

Контактный телефон/факс: 7 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьдоб.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Электронная почта: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

5. Предмет договора: силикагель

6. Состав, объем и количество товаров, работ, услуг: в соответствии с проектом договора (Приложение 1)

7. Срок (период) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: в соответствии с проектом договора (Приложение 1)

8. Условия поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: в соответствии с проектом договора (Приложение 1)

9. Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: в соответствии с проектом договора (Приложение 1)

10. Сведения о плановой стоимости закупки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(двести двадцать шесть девятьсот восемь) рублей 00 коп., с НДС.

11. Соответствующие коды товаров, работ, услуг в соответствии с классификаторами

ОКВЭД 2: 20.13

ОКПД 2: 20.13.24.170

12. Требования к качеству, техническим характеристикам товара, работы, услуги, к их безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы и иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика: в соответствии с проектом договора (Приложение 1)

13. Форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги: в соответствии с проектом договора (Приложение 1)

14. Порядок формирования цены договора (с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей): в соответствии с проектом договора (Приложение 1)

15. Срок, место и порядок предоставления документации о закупке, размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой заказчиком за предоставление документации, если такая плата установлена: настоящая документация о закупке размещена в открытом доступе; для данного способа закупки предоставление документации о закупке иным способом не предусмотрено.

16. Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке: не предъявляются

17. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в закупке: для данной закупки не устанавливаются

18. Требования к участникам закупки и перечень документов, представляемых участниками закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям:

- Посмотреть таблицу с данными

19. Формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о закупке: для данной закупки не предусмотрено

20. Место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки: для данной закупки не устанавливаются

21. Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке: для данного способа закупки не предусмотрено.

22. Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке: для данного способа закупки не предусмотрено.

23. Контрагент:

24. Наименование, электронный адрес арбитражного комитета, в котором могут быть обжалованы действия (бездействие) заказчика, организатора закупки, закупочной комиссии:

Центральный арбитражный комитет Госкорпорации «Росатом» - ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

25. Горячая линия для направления сообщений о нарушениях:

- электронный почтовый ящик ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть;

- телефон с автоответчиком для приема устных сообщений:

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(круглосуточно, звонок бесплатный).

27. Приложения, являющиеся неотъемлемой частью:

Приложение 1: проект договора;

договор рамочник силикагельx

ДОГОВОР ПОСТАВКИ № _____ (Рамочный)

- Посмотреть таблицу с данными

Акционерное общество «Центральное конструкторское бюро машиностроения» (сокращенное наименование – АО «ЦКБМ»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Бурцева И.Ю., действующего на основании Устава, с одной стороны, и

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

Поставщик обязуется поставлять по заявкам заказчика (Приложение №2), а Заказчик принимать и оплачивать силикагель (далее по тексту – товар).

Ассортимент и цена единицы товара указываются в Приложении №1 (Спецификации) к Договору, количество товара и стоимость товара по каждой заявке считаются согласованными сторонами при условии направления Заказчиком заявки Поставщику и выставления поставщиком счета Заказчику.

Поставщик гарантирует, что передаваемый товар принадлежит Поставщику на праве собственности, не заложен и не арестован, не обременен правами третьих лиц.

Поставщик гарантирует, что товар соответствует техническим характеристикам, заявленным производителем, Приложениям к договору.

ЦЕНА ДОГОВОРА

Предельная стоимость товара по Договору составляет сумму в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00 (двести двадцать шесть тысяч девятьсот восемь) руб. 00 коп., в том числе НДС (20%) –▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00 (тридцать семь тысяч восемьсот восемнадцать) руб. 00 коп.

Цена товара включает в себя стоимость упаковки, маркировки, доставки партии товара до терминала ТК в Санкт-Петербурге. В случае поставки товара иностранного производства цена соответствующего товара, в том числе, включает в себя все таможенные платежи, связанные с таможенным оформлением товара для выпуска в свободное обращение на территории Российской Федерации.

Цена за товар является твердой и не может быть изменена, за исключением случаев, указанных в настоящем Договоре.

Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе изменить стоимость товара по Договору, в случае если качественные характеристики поставляемого товара обоснованно улучшились в сравнении с теми качественными характеристиками товара, которые были обозначены в момент заключения Договора, и соответствуют техническим требованиям Заказчика и пригодны для их использования в производственной деятельности Заказчика.

ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

100% (сто процентов) Суммы Договора, указанной в п.2.1 настоящего Договора, оплачивается в течение 15 календарных дней от даты поставки партии товара и после подписания сторонами товарной накладной (акта сдачи-приемки товара).

Окончательный расчет производится при условии предоставления Поставщиком Заказчику всех следующих надлежаще оформленных документов:

- Товарной(ых) накладной(ых) унифицированной формы ТОРГ-12 (или универсального передаточного документа-далее-УПД);

- счета(ов)-фактур/УПД;

- счета(ов).

Неукомплектованный товар может быть оплачен по просьбе Поставщика только с согласия Заказчика.

Счета, не подтвержденные документами, не оплачиваются.

3.2. Счет и счет-фактура/УПД по договору могут быть направлены Поставщиком по электронной почте либо факсу с условием предоставления оригиналов указанных документов в срок, не превышающий 20 календарный дней с даты получения Заказчиком копий документов.

В случае ненадлежащего оформления документов на оплату товара Поставщиком Заказчик вправе задержать выплаты по договору пропорционально времени, необходимому до устранения Поставщиком допущенных нарушений в оформлении документов. В случае ненадлежащим образом оформленного счета-фактуры/УПД Заказчик вправе требовать с Поставщика замены счета-фактуры/УПД, а в случае отказа - штрафа в размере суммы НДС по ненадлежаще оформленному счету-фактуре/УПД.

• Обязательства Заказчика по оплате товара считаются исполненными после списания денежных средств с корреспондентского счёта банка, обслуживающего расчетный счёт Заказчика.

УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

Поставка осуществляется путем доставки товара до терминала ТК в Санкт-Петербурге. Согласование ТК происходит Сторонами письменно до момента отгрузки товара.

Срок поставки товара: не более 20 календарных дней с момента отправки заявки Заказчиком Поставщику, с правом досрочной поставки по согласованию с Заказчиком. Поставщик уведомляет Заказчика об отгрузке товара (партии товара) не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до предполагаемой даты отгрузки.

Датой поставки товара считается дата подписания Заказчиком (его уполномоченным представителем) товарной накладной (акта сдачи-приемки товара). Некачественный (некомплектный) товар считается не поставленным. В этом случае Стороны составляют акт обнаружения недостатков.

Одновременно с товаром Поставщик обязуется передать Заказчику следующие документы:

• Счет-фактура/УПД;

• Счет;

• Товарная накладная унифицированной формы ТОРГ-12 (или УПД);

• Товарно-транспортная накладная.

Поставка товара без указанной документации признается Сторонами некомплектной поставкой.

• Приемка товара по качеству и комплектности начинается на складе Заказчика не позднее 2 календарных дней с момента помещения товар на склад Заказчика и производится в разумные сроки с учетом объема поставки. Право собственности на товар переходит от Поставщика к Заказчику с момента принятия товара на склад и надлежащим подписанием Заказчиком товарной накладной ТОРГ-12 (или УПД).
• При обнаружении недостачи, некомплектности, производственных и скрытых дефектов (брак, недостатки) во время приемки составляется акт о выявленных недостатках, некомплектности, производственных дефектах. Заказчик в срок не позднее двух рабочих дней со дня составления акта обеспечивает вызов Поставщика для составления двустороннего акта об обнаруженной недостаче, некомплектности, производственных дефектах.
• Поставщик обязан явиться по вызову Заказчика в срок не позднее 5 рабочих дней с момента уведомления в соответствии с п. 4.6, если иной срок не установлен при вызове. Представитель Поставщика обязан иметь надлежащим образом оформленную доверенность, которая содержит в себе правомочия на совершения действий, связанных со сдачей-приемкой товара, подписанием необходимых при этом документов, а также правом совершения фактических и юридических действий, связанных с обнаруженной недостачей, некомплектностью, дефектами.
• В случае неявки представителя Поставщика первоначальный акт, составленный в соответствии с п. 4.6, считается безусловно принятым Поставщиком, и имеет силу двустороннего акта о выявленных (обнаруженных) недостаче, некомплектности, производственных дефектах. Заказчик обязан предоставить Поставщику образцы забракованного товара.
• Замена, устранение, доукомплектование и восполнение недостачи товара, выявленных, в том числе, в ходе проверок, производится Поставщиком за его счет в сроки, согласованные Сторонами, а в случае, если Поставщик уклонился от участия в совместном обследовании товара, то в срок, установленный Заказчиком.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

Права и обязанности Заказчика.

Заказчик обязан:

- обеспечить своевременную приемку товара по количеству и качеству;

- оплатить фактически полученный товар в порядке и сроки, предусмотренные Договором, за вычетом штрафов и пени, предусмотренных разделом 10 Договора.

• • Заказчик вправе:

- обращаться в органы государственного контроля, специализированные организации с целью определения качества поставляемого товара;

- в случае существенного нарушения Поставщиком требований к качеству товара потребовать с него уплаты штрафа, установленного Договором, а также инициировать расторжение настоящего Договора в одностороннем порядке в случаях поставки товаров ненадлежащего качества или в случае нарушения сроков поставки товара.

- в случае поставки товара ненадлежащего качества требовать по своему выбору либо соразмерного уменьшения цены за товар, либо безвозмездного устранения недостатков товар в разумный срок, либо возмещения своих расходов на устранение недостатков;

- в случае поставки некомплектного товара требовать соразмерного уменьшения цены за товар или доукомплектования товара в разумный срок.

• Права и обязанности Поставщика
• Поставщик обязан:

- произвести поставку товара согласно условиям настоящего договора;

- предоставить Заказчику требуемую информацию, непосредственно связанную с вопросами количества и качества товара;

- за 2 дня до даты поставки товара сообщить Заказчику о планируемой отгрузке. Сообщение должно содержать: наименование транспортного средства, дату отгрузки, примерное время прибытия товара на место назначение и т.п. Сообщение направляется Заказчику путем использования факсимильных или электронных средств связи, данные которых обозначены в договоре, при этом Поставщик обязан удостовериться в получении Заказчиком сообщения.

- при обнаружении Заказчиком несоответствия качества товара произвести его замену в оговоренные сроки;

- представить Заказчику следующие документы:

• Счет-фактура/УПД;

• Счет;

• Товарная накладная унифицированной формы ТОРГ-12 (или УПД);

• Товарно-транспортная накладная.

Поставщик обязан инициировать и проводить сверку взаиморасчетов по договору по итогам каждого квартала, календарного года и по завершению договора.

• • Поставщик вправе:

- требовать оплаты поставленных товаров от Заказчика;

- требовать от Заказчика соблюдения иных обязательств по Договору.

• • Поставщик не вправе передавать свои обязательства по Договору третьим лицам.

КАЧЕСТВО ТОВАРА (И СТРАНА ПРОИСХОЖДЕНИЯ)

Качество поставляемого по настоящему Договору товара должно подтверждаться сертификатами соответствия, декларациями соответствия и другими документами, подтверждающими качество товара, в соответствии с действующим законодательством.

Поставщик гарантирует, что товар, поставляемый по настоящему Договору, является новым и неиспользованным, не обременен правами третьих лиц.

Поставщик передает Заказчику в момент передачи товара надлежащим образом заверенные копии всех необходимых документов, подтверждающих качество товара, а также по запросу Заказчика документы, подтверждающие страну происхождения товара.

ТАРА И УПАКОВКА

Товар отгружается в упаковке (таре) на которой должна быть произведена маркировка, обеспечивающая расшифровку соответствия грузовых мест.

Упаковка должна предохранять товар от различного рода повреждений, утраты внешнего вида, коррозии при перевозке с учетом возможных перегрузок в пути, длительного хранения, а также условий открытого хранения.

Поставщик несет ответственность за всякого рода порчу товара до приемки его Заказчиком вследствие некачественной упаковки или консервации, или несоблюдения инструкций по хранению.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

Договор вступает в силу с момента подписания сторонами и прекращает свое действие после поставки объема продукции равного предельной стоимости или по истечения одного года.

Все изменения и дополнения к Договору действительны, если они заключены в письменной форме и подписаны уполномоченными лицами каждой из Сторон.

Досрочное расторжение Договора возможно по соглашению сторон. Сторона, желающая расторгнуть Договор досрочно обязана в срок не менее чем за 30 дней до предполагаемой даты расторжения, направить письменное уведомление другой Стороне способом, обеспечивающим фиксацию доставки уведомления адресату. Сторона, получившая уведомление, обязана в течение 15 календарных дней с момента получения рассмотреть его и дать письменный ответ. Соглашение о расторжении Договора совершается в письменной форме. С момента заключения соглашения о расторжении Договор прекращает свое действие.

В случае досрочного расторжения Договора Заказчик обязуется выплатить Поставщику все фактически поставленные товары, за вычетом пени и штрафов, предусмотренных разделом 10 Договора.

В случае отказа Заказчика от договора в связи с отсутствием у Поставщика лицензии или членства в саморегулирующей организации, необходимых для исполнения обязательств, Заказчик направляет уведомление об этом посредством электронной почты на адрес Поставщика: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть а также направляет указанное уведомление Поставщику по почте. Датой получения уведомления об отказе Заказчика от договора в связи с отсутствием разрешений, необходимых для исполнения обязательств по договору, является дата направления уведомления по адресу электронной почты Поставщика.

ГАРАНТИИ И РЕКЛАМАЦИИ

Поставщик за свой счет производит замену некачественного товара. Срок замены не должен превышать 7 дней с момента уведомления Заказчиком Поставщика о поставке некачественного товара (обнаруженного дефекта).

Гарантийный срок на товар (срок службы) - 12 месяцев с даты изготовления.

В случае нарушения Заказчиком правил и технических условий эксплуатации товара замена Поставщиком товара не производится. В этом случае ремонт оплачивается Заказчиком.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

Стороны несут ответственность за неисполнение и ненадлежащее исполнение обязательств по Договору в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

В случае недопоставки или просрочки поставки товара Поставщик уплачивает Заказчику пени в размере 0,1% от стоимости недопоставленного товара за каждый день задержки выполнения обязательств, начиная со дня, следующего за днем наступления соответствующего срока.

В случае поставки некачественного товара Поставщик уплачивает Заказчику пени в размере 0,1% от стоимости некачественного товара за каждый день, начиная со дня, следующего за днем поставки до момента фактического исполнения обязательств по замене некачественного товара за исключением случая, когда Поставщик, получивший уведомление Заказчика о недостатках товара, заменит его товаром надлежащего качества в согласованные сроки, но не более 5% от стоимости некачественного товара.

В случае нарушения Заказчиком срока окончательной оплаты товара Поставщик вправе потребовать от Заказчика выплату пени в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования ЦБ Российской Федерации от невыплаченных в срок сумм за каждый день просрочки платежа. Размер неустойки, подлежащей уплате Заказчиком, ограничен 5 (пятью) % от суммы просроченной задолженности.

Поставка товара без необходимых и (или) надлежаще оформленных документов на товар признается некомплектной. Заказчик вправе не производить оплату за поставку некомплектного товара либо требовать возврата уплаченных ранее денежных средств пропорционально количеству поставленного некомплектного товара.

При невыполнении Поставщиком обязательств по Договору Заказчик вправе потребовать от него, помимо штрафов и пени, возмещение убытков, причиненных Заказчику вследствие ненадлежащего исполнения Договора.

Уплата установленных пени и штрафов не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Договору.

В случае нарушения Поставщиком условий договора, которое повлекло за собой начисление неустойки, Заказчик при произведении расчётов по договору имеет право удержать начисленную неустойку из суммы, подлежащей оплате, в счёт оплаты поставленного товара.

В случае если Поставщик не устраняет нарушения, отмеченные Заказчиком в акте контроля за качеством изготовления товара в сроки и в порядке, обозначенном в акте, Заказчик вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке, направив письменное уведомление Поставщику. Договор будет считаться расторгнутым с даты получения уведомления.

Заказчик имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора в случае существенного нарушения Поставщиком условий договора, а также по иным основаниям, предусмотренным законом или настоящим договором. Заказчик направляет письменное уведомление Поставщику об отказе от исполнения договора. При этом договор будет считаться прекращенным с даты получения уведомления Поставщиком.

В случае расторжения договора по решению суда или по соглашению сторон, а также в случае одностороннего отказа Заказчика от договора в результате существенного нарушения Поставщиком условий договора информация о Поставщике заносится в реестр недобросовестных поставщиков Госкорпорации "Росатом" и организаций Госкорпорации "Росатом" сроком на 2 года.

10.12. В случае невозможности исполнения обязательств по настоящему договору, вызванной отзывом, приостановлением или прекращением действия лицензии, разрешения, членства в саморегулирующей организации, прекращения (приостановления) деятельности Поставщика органами государственной власти или местного самоуправления Поставщик обязуется по требованию Заказчика возместить имущественные потери. Размер потерь определяется как сумма неустоек, предъявленных к Заказчику в связи с неисполнением либо ненадлежащим исполнением Заказчиком обязательств по иным договорам, во исполнение которых Заказчик заключил настоящий договор, и переплат, произведенных другим исполнителям в целях приобретения аналогичной продукции.

РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

В случае возникновения разногласий между Заказчиком и Поставщиком Стороны обязуются предпринять все меры, направленные на разрешение спора в досудебном порядке. В этих целях Стороны обязуются направлять друг другу претензии.

Полученная Стороной претензия должна быть рассмотрена в течение 20 календарных дней с момента ее получения. Противоположной стороне должен быть направлен письменный ответ на претензию.

В случае невозможности разрешения спора в досудебном порядке спор передается на рассмотрение в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

Стороны не несут ответственности за задержки в исполнении или неисполнение обязательств по настоящему Договору, если задержки или неисполнение произошли вследствие обстоятельств непреодолимой силы: стихийные и военные бедствия, акты государственных органов, делающие невозможным полностью или частично исполнение обязательств по Договору.

Незамедлительно после получения информации о наступлении любых обстоятельств, перечисленных в п. 12.1. Договора, Стороны письменно уведомляют друг друга.

Поставщик обязан раскрывать информацию в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) с подтверждением соответствующими документами.

Информация передается по форме, установленной в приложении № 3, в случае изменений состава участников, включая бенефициаров (в том числе конечных) в установленную форму вносятся соответствующие изменения и Стороны подписывают дополнительное соглашение к договору.

Копии документов, подтверждающих информацию в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) прикладываются к заполняемой форме в формате pdf.

Вышеуказанная информация должна быть направлена в электронном виде в двух форматах: pdf. с подписью и печатью и редактируемом формате excel. При направлении информации в адрес АО «ЦКБМ», информация направляется на электронный адрес ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть. (в теме письма указывается сокращенное наименование контрагента).

Поставщик гарантирует, что сведения и документы в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), Поставщика, переданные Заказчику (далее – Сведения), являются полными, точными и достоверными, либо Поставщик гарантирует Заказчику, что сведения в отношении всей цепочки собственников и руководителей , включая бенефициаров (в том числе конечных), Поставщика, направленные с адреса электронной почты на адрес электронной почты ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, (далее – Сведения), являются полными, точными и достоверными.

При изменении Сведений Поставщик обязан не позднее пяти (5) дней с момента таких изменений направить Заказчику соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Поставщика.

Поставщик настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе, о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку предоставленных Сведений Заказчиком, а также на раскрытие Заказчику Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе, Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку Сведений такими органами (далее – Раскрытие). Поставщик освобождает Госкорпорацию от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе, возмещает Заказчику убытки, понесенные в связи с предъявлением Заказчиком претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.

Поставщик и Заказчик подтверждают, что условия настоящего Договора о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе, уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа Заказчиком от исполнения Договора и предъявления Заказчиком Поставщику требования о возмещении убытков, причиненных прекращением Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Поставщиком соответствующего письменного уведомления Заказчика, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.

• . Каждая Сторона гарантирует другой Стороне, что:

- сторона вправе заключать и исполнять Договор;

- заключение и/или исполнение Стороной Договора не противоречит прямо или косвенно никаким законам, постановлениям, указам, прочим нормативным актам, актам органов государственной власти и/или местного самоуправления, локальным нормативным актам Стороны, судебным решениям;

- стороной получены все и любые разрешения, одобрения и согласования, необходимые ей для заключения и/или исполнения Договора (в том числе в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации или учредительными документами Стороны

Поставщик гарантирует и заверяет Заказчика, что:

- Поставщик правомочен поставлять указанный в договоре товар на основании Договора (лицензионного или иного), лицензии, свидетельства, патента, членства в саморегулирующей организации).

В случае нарушения Поставщиком данных при заключении договора заверений Заказчик вправе по своему усмотрению отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков и взыскания штрафа в размере 50% от общей цены по договору.

• При исполнении настоящего Договора Стороны соблюдают, и будут соблюдать в дальнейшем все применимые законы и нормативные акты, включая любые законы о противодействии взяточничеству и коррупции.

Стороны и любые их должностные лица, работники, акционеры, представители, агенты, или любые лица, действующие от имени или в интересах или по просьбе какой либо из Сторон в связи с настоящим Договором, не будут прямо или косвенно, в рамках деловых отношений в сфере предпринимательской деятельности или в рамках деловых отношений с государственным сектором, предлагать, вручать или осуществлять, а также соглашаться на предложение, вручение или осуществление (самостоятельно или в согласии с другими лицами) какого-либо платежа, подарка или иной привилегии с целью исполнения (воздержания от исполнения) каких-либо условий настоящего Договора, если указанные действия нарушают применимые законы или нормативные акты о противодействии взяточничеству и коррупции.

• Поставщик уведомлен, что в случае нарушения условий настоящего договора в информационную систему «Расчет рейтинга деловой репутации поставщиков», ведение которой осуществляется на официальном сайте по закупкам атомной отрасли www.rdr.rosatom.ru в соответствии с утвержденными Госкорпорацией «Росатом» Едиными отраслевыми методическими указаниями по оценке деловой репутации, могут быть внесены сведения и документы о таких нарушениях.

Основанием для внесения сведений в информационную систему «Расчет рейтинга деловой репутации поставщиков» могут являться:

1) выставленные Заказчиком и принятые Поставщиком, Подрядчиком, Исполнителем неустойки за нарушение сроков исполнения обязательств по настоящему договору и (или) убытки, причиненные таким нарушением;

2) выставленные Заказчиком и принятые Поставщиком, Подрядчиком, Исполнителем претензии (требования) к качеству продукции (товаров, работ, услуг) по настоящему договору и (или) убытки, причиненные ненадлежащим качеством продукции (товаров, работ, услуг);

3) судебные решения (включая решения третейских судов) о выплате Поставщиком, Подрядчиком, Исполнителем неустойки за нарушение сроков исполнения договорных обязательств и (или) возмещении убытков, причиненных указанным нарушением;

4) судебные решения (включая решения третейских судов) об удовлетворении Поставщиком, Подрядчиком, Исполнителем претензии (требования) Заказчика к качеству продукции (товаров, работ, услуг) по настоящему договору и (или) возмещении убытков, причиненных ненадлежащим качеством продукции (товаров, работ, услуг);

5) подтвержденные судебными актами факты передачи Заказчику Поставщиком, Подрядчиком, Исполнителем продукции (товаров, работ, услуг) по настоящему договору, нарушающей права третьих лиц;

6) подтвержденные судебными актами факты фальсификации Поставщиком, Подрядчиком, Исполнителем документов на этапе заключения или исполнения настоящего договора.

Поставщик предупрежден, что сведения, включенные в информационную систему «Расчет рейтинга деловой репутации поставщиков», могут быть использованы Заказчиком при оценке его деловой репутации в последующих закупочных процедурах и (пли) в процессе принятия решения о заключении договора с ним. Поставщик подтверждает, что основания для внесения сведений в информационную систему ему известны и понятны.

• Настоящий Договор заключается в двух экземплярах, по одному каждой из сторон, имеющих равную юридическую силу.
• Поставщик обязуется передавать права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам только с предварительного письменного согласия Заказчика.
• Поставщик настоящим гарантирует, что он не контролируется лицами, включенными в перечень лиц, указанный в Постановлении Правительства Российской Федерации от 01.11.2018 № 1300 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 22.10.2018 № 592», а также что ни он сам, ни лицо, подписавшее настоящий договор, не включены в перечни лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры в соответствии с указанным Постановлением Правительства Российской Федерации или в соответствии с любыми иными актами Президента или Правительства Российской Федерации. В случае включения Поставщика, его единоличных исполнительных органов, иных лиц, действующих от его имени, или лиц, которые его контролируют, в перечни лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры в соответствии с какими-либо актами Президента или Правительства Российской Федерации Поставщик незамедлительно информирует об этом Заказчика.

В случае непредставления Поставщиком информации о включении его самого или (или) лица, подписавшего договор, в перечень лиц, указанный в Постановлении Правительства Российской Федерации от 01.11.2018 №1300 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 22.10.2018 №592»,а также информации о том, что он контролируется указанными лицами, а также в иных случаях, в том числе, но не исключая непредставлении сведений в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) с подтверждением соответствующими документами, АО «ЦКБМ» (либо поименованные в соответствии с Договором) в праве в любое время отказаться от исполнения договора или изменить его условия.

Стороны подтверждают, что изложенные выше условия признаны ими существенными условиями настоящего договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, не предоставление Поставщиком указанной в настоящем пункте/подпункте информации, а равно получение Заказчиком соответствующей информации о включении Поставщика, а также иных лиц, указанных в настоящем пункте/подпункте, в указанные перечни лиц любым иным способом, является основанием для одностороннего внесудебного отказа Заказчика от исполнения Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Поставщиком соответствующего письменного уведомления Заказчика, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.

Факт включения Поставщика, а также иных лиц, указанных в настоящем пункте/подпункте, в перечни лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры в соответствии с какими-либо актами Президента или Правительства Российской Федерации, не является обстоятельством непреодолимой силы для Поставщика.

• При наличии подписанного между Сторонами Соглашения об обмене электронным документами Стороны соблюдают установленный Соглашением порядок, по форме, утвержденной приказами ФНС России от 30.11.15 № ММВ-7-10/551® и № ММВ-7-10/552®. Одновременно с поставкой Товара Поставщик направляет Заказчику электронные документы, подписанные усиленной квалифицированной подписью. Заказчик обязан подписать электронные документы квалифицированной подписью в течение 3 (трех) рабочих дней с даты передачи Товара (можно указать место передачи).

При наличии технической возможности Стороны подтверждают взаимное согласие на выставление и получение всех первичных документов в том числе актов сверки и счетов-фактур/УПД в электронном формате, утвержденных приказами ФНС России от 30.11.15 №ММВ-7-10/551® и №ММВ-7-10/552®. Стороны подтверждают, что будут использовать необходимые технические средства, позволяющие принимать и обрабатывать электронные документы, подписанные усиленной квалифицированной подписью, с учетом выполнения требований по безопасности информации. Обмен документами между Сторонами предполагает соблюдение всех требований, установленных законодательством Российской Федерации».

В случае возникновения технической неисправности Стороны обязаны придерживаться следующего порядка передачи отгрузочных документов:

- После отгрузки Товара Поставщик в течение 3 (Трех) календарных дней направляет почтовым отправлением в адрес Заказчика Товарную накладную по форме ТОРГ-12 (или УПД) на отгруженный Товар, счет-фактуру/УПД и счет на оплату окончательного платежа, оформленные датой ТТН, предварительно направив сканированные копии указанных документов на официальный адрес Заказчика.

- Заказчик в течение 3 (Трех) календарных дней с даты получения обязан подписать Товарную накладную (Торг-12 или УПД) и направить ее в адрес Поставщика, предварительно направив сканированные копии указанных документов на официальный адрес Поставщика.

• Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.

Приложения:

- спецификация;

- форма заявки;

- форма по внесению информации о цепочке собственников$

- ТЗ.

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

ПОДПИСИ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с даннымиПриложение № 1 Спецификация к договору.xlsx - Посмотреть таблицу с даннымиПриложение №2 - Форма заявки.xlsx - Посмотреть таблицу с даннымиПриложение №3 БЕНЕФИЦИАРЫ Действующая редакцияx

Приложение № 3

К Договору

Сведения
о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) с указанием долей участия

- Посмотреть таблицу с данными

Согласовано:

Заказчик

АО «ЦКБМ»

Генеральный директор

___________________ /И.Ю.Бурцев/

Подпись

МП

Приложение №4 - ТЗ на силикагельx

Приложение №4 к Договору № от

Типовая форма технического задания

на поставку сырья, материалов и комплектующих изделий

Предмет закупки – силикагель

- Посмотреть таблицу с данными

Санкт-Петербург

2024

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1. Предмет закупки

Подраздел 1.2. Сведения о новизне

Подраздел 1.5. Код ОКПД 2

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) Товара

Подраздел 4.2. Требования к маркировке

Подраздел 4.3. Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке Продукции

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ, МЕСТУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Поставляемый товар должен быть новым (не ранее 2024 года выпуска) товаром, который не был в употреблении, в ремонте, не был восстановлен, у которого не были восстановлены потребительские свойства.

Подраздел 1.3 Код ОКПД 2

Код ОКПД-2 – 20.13.24.170 – силикагель.

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ, МЕСТУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

- Посмотреть таблицу с данными