Тендер - Серная кислота техническая 1 сорта ГОСТ 2184-2013 №304315870

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• Запрос.pdf

Проект_договора_серная_кислота

ПРОЕКТ ДОГОВОРА

Договор №____

Поставка серной кислоты технической 1 сорта для нужд Севастопольской ТЭЦ

г. Севастополь «_____» ____________ 2025 г.

Акционерное общество «СЕВЭНЕРГОТЕХ» (далее - АО «СЕВЭНЕРГОТЕХ»), именуемое в дальнейшем – Заказчик в лице генерального директора Захаровой Ирины Николаевны, действующей на основании Устава, и _____________________________, именуем___ в дальнейшем «Поставщик», в лице _________________________, действующ___ на основании ___________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности - «Сторона», на основании _________от ______ № __________ заключили настоящий договор о нижеследующем:

Предмет Договора

1.1. Поставщик обязуется передать в собственность Заказчика серную кислоту техническую 1 сорта ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть для нужд Севастопольской ТЭЦ, (далее – Товар) по наименованию и в количестве в соответствии со Спецификацией (Приложение №1 к Договору, далее - Спецификация), Техническим заданием (Приложение №2 к Договору, далее – Техническое задание), а Заказчик обязуется принять и оплатить Товар согласно условиям Договора.

1.2. Поставка Товара осуществляется Поставщиком в соответствии с законодательством Российской Федерации, регулирующим порядок поставки Товара, и устанавливающим требования к качеству данного вида Товара; в соответствии с условиями Договора.

1.4. Поставляемый Товар должен соответствовать требованиям качества и безопасности товаров в соответствии с действующими стандартами, утвержденными в отношении данного вида Товара, что должно подтверждаться соответствующими документами, оформленными в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.5. Товар должен быть безопасным для жизни, здоровья, имущества потребителя и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации. Товар должен быть свободным от прав третьих лиц и иных обременений, не состоящим под арестом или иным обременением. Срок изготовления – не ранее 2025г.

1.6. При исполнении Договора по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка Товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Договоре.

1.7. Стороны подтверждают, что при заключении Договора либо после его заключения предоставили друг другу достоверные заверения об обстоятельствах, имеющих значение для заключения Договора, его исполнения или прекращения (в том числе относящихся к предмету Договора, полномочиям на его заключение, соответствию Договора применимому к нему праву, наличию необходимых лицензий и разрешений, своему финансовому состоянию либо относящихся к третьему лицу и т.п.).

Цена Договора и порядок расчетов.

2.1. Цена Договора составляет ______________________ руб. (____________),

Вариант 1: В том числе НДС ____ % (_______ процентов), что составляет ________руб. (__________ рублей ___копеек), далее – Цена Договора.

Вариант 2: НДС не применяется на основании ст. 346.11 Налогового кодекса РФ.

2.2. Цена Договора включает в себя все расходы, связанные с исполнением Договора, в том числе но не исключительно: погрузочно-разгрузочные работы, занос на склад (доставка до объекта заказчика); в том числе уплату налогов, сборов и других обязательных платежей.

2.3. Оплата по Договору производится Заказчиком безналичным платежом на расчетный счет Поставщика, указанный в Договоре после поставки Товара в течение 7 (семи) рабочих дней со дня подписания Заказчиком товарной (товарно-транспортной) накладной или универсально-передаточного документа, и предоставления Поставщиком счета, счета-фактуры (в случае, если требование об оформлении счета-фактуры предусмотрено действующим законодательством РФ), при отсутствии у Заказчика претензий по количеству, качеству, ассортименту поставленного Товара.

Обязательства Заказчика по оплате цены Договора считаются исполненными с момента списания денежных средств в размере, установленном Договором, с расчетного счета Заказчика на расчетный счет Поставщика. За дальнейшее прохождение денежных средств Заказчик ответственности не несет.

Цена Товара и валюта платежа по Договору устанавливаются в российских рублях.

2.4. В случае невыставления Поставщиком счета-фактуры или выставления счета-фактуры (в случае, если требование об оформлении счета-фактуры предусмотрено действующим законодательством РФ), не соответствующего требованиям ст. 169 НК РФ, сумма НДС не считается предъявленной Заказчику и не подлежит уплате Поставщику до момента получения Заказчиком надлежаще оформленного счета-фактуры (в случае, если требование об оформлении счета-фактуры предусмотрено действующим законодательством РФ). В случае несоответствия выставленного Поставщиком счета-фактуры требованиям ст. 169 НК РФ, Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней направляет Поставщику письменное уведомление о таком несоответствии. Поставщик, в срок не более 5 (пяти) рабочих дней, обязан привести счет-фактуру (в случае, если требование об оформлении счета-фактуры предусмотрено действующим законодательством РФ) в соответствие с действующим законодательством и направить его в адрес Заказчика. Оплата осуществляется только после предоставления счета-фактуры или УПД. При этом такая задержка не будет являться просрочкой оплаты со стороны Заказчика и не повлечет его ответственности за просрочку оплаты поставленного по Договору Товара.

2.5. Источник финансирования: собственные средства Заказчика.

Порядок и сроки поставки Товара.

Поставка Товара осуществляется в рабочие дни с 8:00 до 12.00, с 13.00 до 16:00 в будний день силами и средствами Поставщика в полном объеме в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания договора Сторонами.

Поставка Товара осуществляется Поставщиком по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Севастополь, вн.тер.г. город Инкерман, г. Инкерман, ул. Ангарская, д. 10 Севастопольская ТЭЦ.

3.3. Не позднее чем за 2 (два) рабочих дня до дня поставки Товара Поставщик обязан согласовать с представителем Заказчика дату и время поставки Товара посредством телефонной связи или электронной почты.

3.4. Маркировка и упаковка (тара) Товара должны соответствовать требованиям нормативно-технической документации, предусмотренной действующим законодательством Российской Федерации.

Упаковка должна обеспечивать защиту товара от повреждения или порчи во время транспортировки и хранения. Упаковка товара должна отвечать требованиям экологической безопасности предъявляемые к данному виду товаров и соответствовать «ТР ТС 005/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности упаковки», иметь необходимые маркировки, наклейки, пломбы, а также дать возможность определить количество содержащегося в ней товара, согласно паспорту на продукцию. Если производителем товара предусмотрена для них специальная упаковка, отличная от указанной настоящей документации, то товар может поставляться в упаковке производителя, если она обеспечивает защиту товара от повреждения или порчи во время транспортировки и хранения.

3.5. Товар должен иметь паспорта качества от завода-производителя на каждую позицию товара.

Требования к качеству поставляемого Товара должны соответствовать действующим стандартам, утвержденным в отношении данного вида Товара, и должны соответствовать сертификатам (паспортам) качества, подтверждающим соответствие предлагаемой продукции установленным требованиям и техническим характеристикам, что должно быть подтверждено предоставленными копиями сертификатов (паспортов) качества, оформленными в соответствии с законодательством Российской Федерации и заверенными мокрой печатью Поставщика, при наличии. Товар должен быть не токсичен, не горюч и не содержать вредных примесей, соответствовать Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю).

3.6. В день поставки Товара Поставщик одновременно с Товаром должен передать Заказчику сопроводительные документы, относящиеся к Товару, указанные в п. 6.2. Договора, товарную (товарно-транспортную) накладную (или) универсально-передаточный документ (далее - УПД), счет (счет предоставляется в случае если Сторонами не согласован иной порядок подтверждения намерений Поставщика), счет-фактуру (в случае, если требование об оформлении счета-фактуры предусмотрено действующим законодательством РФ).

3.7. Поставка Товара осуществляется в специальных автоцистернах, предназначенных для транспортировки кислот с компрессором. Автоцистерна должна быть с маркировкой, которая соответствует ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьи характеризует транспортную опасность груза. Автоцистерна должна быть опломбирована надлежащим образом, не допускается нарушение оттиска пломбы.

3.8. Автотранспорт, осуществляющий поставку Товара, должен иметь технические средства слива кислоты в емкость Покупателя и должен быть оборудован счетчиком жидкости, имеющим документы о поверке. Техническую серную кислоту транспортируют в автоцистернах из кислотостойкой стали с нанесением трафаретов «Серная кислота», «Опасно».

3.9. Фасовка товара: налив с автоцистерны с гибким шлангом не менее 15 метров из-за удаленности бака хранилища от возможного подъезда автотранспорта.

Порядок сдачи и приемки поставляемого Товара.

4.1. Качество Товара должно соответствовать условиям Договора, требованиям стандартов (ГОСТ, ОСТ, СТП и т.п.), ТУ, технической документации, установленными действующим законодательством РФ и подтверждаться соответствующими документами установленной формы (сертификаты соответствия, качества, декларации и т.п.).

4.2. Товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, не использовавшимся в качестве выставочного образца, не прошедшим восстановление потребительских свойств, без дефектов и повреждений, следов коррозии, иметь заводскую маркировку соответственно технической документации завода-изготовителя, содержащую: наименование предприятия-изготовителя или товарный знак, условное обозначение, № партии и дату производства. Срок изготовления – не ранее 2025г.

4.3. Поставщик поставляет Товар, упакованный в соответствии с требованиями стандартов и технических условий, установленных действующим законодательством Российской Федерации.

4.4. Приемка Товара осуществляется в месте поставки Товара по адресу, указанному в п.3.2. Договора. Сдача-приемка Товара осуществляется исключительно уполномоченными на то в соответствии с действующим законодательством РФ, представителями Сторон. Заказчик вправе создать приемочную комиссию для проверки соответствия Товара требованиям, установленным Договором.

Приемка Товара осуществляется путем передачи Поставщиком Товара и документов, указанных в п. 3.6. Договора, оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В случае отсутствия документов, указанных в п. 3.6. Договора, Заказчик вправе отказаться от приемки Товара. Товар будет считаться непоставленным.

4.5. При Приемке Товара осуществляется проверка целостности упаковки, вскрытие упаковки (в случае, если Товар поставляется в упаковке), осмотр Товара на предмет сколов, трещин, внешних повреждений.

4.6. После внешнего осмотра Товара осуществляется проверка Товара по количеству путем пересчета единиц Товара и сопоставления полученного количества с количеством Товара, указанным в Приложении № 1 к Договору, Приложении №2 к Договору. Одновременно проверяется соответствие наименования, ассортимента и комплектности Товара.

4.7. При приемке Товара по качеству Заказчик вправе осуществить выборочную проверку качества Товара. В случае, если при осуществлении выборочной проверки обнаружен Товар (часть Товара), качество которого не соответствует требованиям Договора, Заказчик имеет право результаты такой проверки распространить на всю поставку Товара (части Товара).

4.8. Отказ от приемки Товара, не соответствующего требованиям установленным Договором, оформляется двусторонним актом, составленным Сторонами в произвольной форме, с указанием перечня недостатков.

При немотивированном отказе представителя Поставщика от подписания акта (бездействие) ненадлежащее качество Товара подтверждается актом, подписанным Заказчиком в одностороннем порядке.

4.9. Приемка Товара производится в срок, не превышающий 3 (трех) рабочих дней с момента передачи Товара, по адресу, указанному в п. 3.2. Договора.

4.10. При выявлении несоответствия Товара, требованиям, установленным Договором, Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента такого выявления направляет Поставщику письменное уведомление (претензию) о необходимости устранения указанных в уведомлении недостатков Товара в порядке и сроки, предусмотренные данным уведомлением (претензией).

4.11. Поставщик обязан безвозмездно устранить недостатки Товара, выявленные Заказчиком и отраженные в уведомлении (претензии).

4.12. В случае, если Поставщик не согласен с предъявляемой Заказчиком претензией по поставке Товара, то для безоговорочного принятия Заказчиком Товара Поставщик обязан самостоятельно подтвердить соответствие Товара, требованиям Договора, заключением эксперта, экспертной организации и оригинал экспертного заключения представить Заказчику. Выбор эксперта, экспертной организации осуществляется Поставщиком и согласовывается с Заказчиком (в части согласования предмета экспертизы, вопросов эксперту, квалификации эксперта). Оплата услуг эксперта, экспертной организации, а также всех расходов, в том числе связанных с транспортировкой, монтажом (демонтажем) Товара для экспертизы, осуществляется Поставщиком.

4.13. К проверке соответствия качества поставленного Товара требованиям, установленным Договором, Заказчик может привлекать экспертов, экспертные организации.

4.14. Вывоз Товара ненадлежащего качества, с места приёмки, осуществляется Поставщиком за счет собственных средств, с фиксацией передачи Товара ненадлежащего качества Актом возврата некачественного товара (в произвольной форме). В Акте возврата некачественного товара указываются: дата, реквизиты Договора, наименование Сторон, реквизиты Товарной накладной(ных) (или УПД), по которой(ым) поставлен Товар, количество Товара. Акт возврата некачественного товара подписывается Сторонами после определения количества подлежащего возврату Товара. Стороны вправе осуществлять фотофиксацию результатов определения количества подлежащего возврату товара.

Все расходы, связанные с возвратом некачественных, фальсифицированных и бракованных Товаров, осуществляются за счет Поставщика.

Присутствие уполномоченного представителя Поставщика при возврате некачественного Товара обязательно.

4.15. Поставщик обязан своими силами и за свой счёт устранить указанные недостатки Товара Заказчику в сроки оговоренные Договором. При этом, срок, в соответствии с условиями Договора, на протяжении которого Поставщик устраняет претензии по поставке Товара, расценивается как просрочка сроков поставки Товара.

4.16. В случае поставки Товара ненадлежащего качества Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Поставщика:

4.16.1. соразмерного уменьшения цены Товара;

4.16.2. безвозмездного устранения недостатков Товара в течение срока, указанного в претензии, направленной Заказчиком Поставщику.

4.16.3. возмещения своих расходов на устранение недостатков Товара.

4.17. В случае существенного нарушения требований к качеству Товара (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков) Заказчик вправе по своему выбору:

4.17.1. отказаться от исполнения Договора и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной суммы;

4.17.2. потребовать замены Товара ненадлежащего качества Товаром, соответствующим требованиям Договору.

4.18. В случае выявления несоответствия по количеству Товара, Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Поставщика:

4.18.1. соразмерного уменьшения цены Товара на сумму выявленного несоответствия;

4.18.2. доукомплектования по количеству партии Товара в течение срока, указанного в уведомлении (претензии), направленной Заказчиком Поставщику.

4.19. В случае невыполнения Поставщиком требований п. 4.17.2. Договора, отказаться от исполнения Договора и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной суммы.

4.20. При отсутствии у Заказчика претензий по количеству и качеству поставленного Товара Заказчик после приемки Товара, подписывает товарную (товарно-транспортную) накладную (или УПД). После этого Товар считается переданным Поставщиком Заказчику.

Риск случайной гибели и случайного повреждения Товара, а также право собственности на Товар переходит от Поставщика к Заказчику в момент передачи Товара, при соблюдении Поставщиком условий настоящего пункта Договора.

4.21. Во всем, что не предусмотрено настоящим разделом Договора, Стороны руководствуются инструкциями, утвержденными постановлениями Госарбитража при Совете Министров СССР:

«О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству» от 15.06.1965 № П-6;

«О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству» от 25.04.1966 № П-7.

Права и обязанности Сторон.

5.1. Заказчик вправе:

5.1.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с Договором, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков, дефектов Товара.

5.1.2. Требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленных документов, указанных в п. 2.3, п.3.6 Договора.

5.1.3. В случае досрочного исполнения Поставщиком обязательств по Договору принять и оплатить Товар в соответствии с установленным в Договоре порядком.

5.1.4. Запрашивать у Поставщика информацию о ходе исполнения обязательств по Договору.

5.1.5. Осуществлять контроль и надзор за качеством, порядком и сроками поставки Товара, давать указания о способе поставки Товара, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Поставщика.

5.1.6. Отказаться от приемки Товара в случаях, предусмотренных Договором и законодательством Российской Федерации, в том числе в случае обнаружения неустранимых недостатков, выявленных во время приемки Товара и неустранения Поставщиком недостатков, выявленных во время приемки Товара, в срок, указанный Заказчиком.

5.1.7. Отказаться в любое время до момента осуществления поставки Товара от исполнения Договора, если Поставщик не приступает к исполнению обязательств по Договору более чем на 5 (пять) рабочих дней, в том числе в случае обнаружения неустранимых недостатков, выявленных во время приемки Товара и неустранения Поставщиком недостатков, выявленных во время приемки Товара, в срок, указанный Заказчиком.

5.1.8. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в соответствии с Законом о закупках, Договором и в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

5.1.9. Обнаружив при осуществлении контроля и надзора за ходом исполнения обязательства отступления от условий Договора или иные их недостатки, Заказчик вправе заявить об этом Поставщику.

5.1.10. Привлекать экспертов, экспертные организации к проверке соответствия качества поставленного Товара требованиям, установленным Договором.

5.1.11. При получении от Поставщика уведомления о приостановлении поставки Товара в случае, указанном в п. 5.4.7. Договора, рассмотреть вопрос о целесообразности и порядке продолжения поставки Товара. Решение о продолжении поставки Товара при необходимости корректировки сроков поставки Товара принимается Заказчиком.

5.1.13. Требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором.

5.1.14. Пользоваться иными правами, установленными Договором и законодательством Российской Федерации.

5.2. Заказчик обязан:

5.2.1. Назначить своего ответственного представителя для контроля за поставкой Товара по Договору и согласования организационных вопросов.

5.2.2. Своевременно принять и оплатить поставленный в соответствии с условиями Договора Товар.

5.2.3. Исполнять иные обязанности, предусмотренные условиями Договора.

5.3. Поставщик вправе:

5.3.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком товарной, товарно-транспортной накладной по Договору на основании представленных Поставщиком документов, указанных в п.2.3, п.3.6 Договора при условии качественного и в полном объеме произведенной поставки в полном соответствии с условиями Договора.

5.3.2. Требовать своевременной оплаты за поставленный Товар надлежащего качества в соответствии с условиями Договора.

5.3.3. Требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором.

5.3.4. Запрашивать у Заказчика информацию, необходимую для осуществления поставки согласно требованиям Договора.

5.3.5. Досрочно исполнить обязательства по Договору с согласия Заказчика.

5.3.6. Получать от Заказчика содействие при поставке Товара в соответствии с условиями Договора.

5.3.7. Пользоваться иными правами, установленными Договором и законодательством Российской Федерации.

5.4. Поставщик обязан:

5.4.1. Своевременно и надлежащим образом исполнять свои обязательства в соответствии с условиями Договора и представить Заказчику документы, указанные в п. 2.3, п.3.6. Договора.

5.4.2. Своевременно представить по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Договора.

5.4.3. Обеспечивать соответствие Товара требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам, техническим регламентам и т.п.), установленным законодательством Российской Федерации.

На протяжении срока действия Договора по запросу Заказчика предоставлять в течение 1 (одного) рабочего дня после дня получения указанного запроса документы, подтверждающие соответствие Товара требованиям, указанным в абз. 1 настоящего подпункта.

5.4.4. Производить поставку Товара Заказчику в порядке и на условиях, предусмотренных Договором, Спецификацией.

5.4.5. Устранить своими силами и за свой счет недостатки, выявленные при приемке Заказчиком Товара и в течение гарантийного срока.

5.4.6. Приостановить поставку Товара в случае обнаружения не зависящих от Поставщика обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на качество Товара или создать невозможность поставить Товар в установленный Договором срок, и сообщить об этом Заказчику в течение 1 (одного) рабочего дня после приостановления поставки.

5.4.7. В течение 1 (одного) рабочего дня информировать Заказчика о невозможности поставить Товар в надлежащем объеме, в предусмотренные Договором сроки, надлежащего качества.

5.4.8. Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления уведомления об изменении адреса фактическим местонахождением Поставщика будет считаться адрес, указанный в Договоре.

5.4.9. В случае изменения расчетного счета Поставщика, последний обязан в течение
1 (одного) рабочего дня в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в Договоре расчетный счет Поставщика, несет Поставщик.

5.4.10. Обеспечить конфиденциальность информации, предоставленной Заказчиком в ходе исполнения обязательств по Договору, за исключением случаев, когда Поставщик в соответствии с законодательством Российской Федерации обязан предоставлять информацию третьим лицам.

5.4.11. Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Договором.

Гарантии.

6.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность Товара в соответствии с действующими стандартами, утвержденными на данный вид Товара (в том числе, и наличием сертификатов, обязательных для данного вида Товара, оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации. Качество Товара, поставляемого Заказчику в соответствии со спецификацией, должно соответствовать законодательству Российской Федерации и Договору.

Товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, не прошедшим восстановление потребительских свойств, без дефектов и повреждений, старения, иметь заводскую маркировку соответственно технической документации завода-изготовителя.

6.2. Соответствие качества и эксплуатационным характеристикам Товара должно быть подтверждено следующими документами в соответствии с законодательством Российской Федерации (в случае, если наличие такого документа у Поставщика предусмотрено законодательством):

сертификатом соответствия (или декларацией), оформленным в соответствии с законодательством Российской Федерации;

паспортом качества и безопасности производителя, другими документами по качеству, предусмотренными законодательством Российской Федерации;

технический паспорт (на товар, на который предусмотрено наличие данных документов) содержащий сведения, указанные в пункте 6.2.1. Договора;

правильно заполненный гарантийный талон, оформленный на Заказчика (на товар, на который распространяется гарантия в соответствии с законодательством РФ).);

руководство по эксплуатации/ инструкция по применению.

Все документы должны быть заверены надлежащим образом.

6.2.1. Технический паспорт (паспорт продукции), выдаваемый изготовителем или продавцом, должен содержать:

- наименование и обозначение марки продукции;

- наименование изготовителя (уполномоченного изготовителем лица) или импортера, или продавца, их местонахождение (с указанием страны);

- дату выдачи и номер паспорта;

- подпись лица, оформившего паспорт;

- сведения о декларации соответствия (при наличии).

- иные документы, в зависимости от вида Товара.

6.3. Поставщик предоставляет гарантию качества на Товар в объеме, не менее чем предусмотренном производителем Товара.

На Товар установлена гарантия производителя – не менее чем 12 (двенадцати) месяцев с даты изготовления Товара при условии соблюдения требований транспортировки и хранения Товара в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

На Товар установлена гарантия Поставщика – 12 (двенадцать) месяцев с даты поставки Товара, но не менее срока предоставления гарантии производителя.

При условии хранения – не менее 36 (тридцать шесть) месяцев.

6.3.1. Поставщик гарантирует возможность безопасного использования Товара по назначению в течение всего гарантийного срока.

6.3.2. В период действия гарантийного срока замена Товара осуществляется Поставщиком за его счет, если недостатки не являются результатом действия непреодолимой силы, небрежности, неправильного обращения, внесения изменений или повреждения со стороны Заказчика или третьих лиц.

6.3.3. В случае поставки некачественного Товара (в том числе в случае выявления внешних признаков ненадлежащего качества Товара, Поставщик обязан безвозмездно устранить недостатки Товара в течение срока, установленного Заказчиком в письменном уведомлении (претензии), направленном (-ой) в адрес Поставщика. В этом случае Товар также должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, не прошедшим восстановление потребительских свойств, без дефектов и повреждений, старения, иметь заводскую маркировку соответственно технической документации завода-изготовителя.

6.3.4. Если Заказчик был лишен возможности использовать Товар, в отношении которого установлен гарантийный срок, по обстоятельствам, зависящим от Поставщика, течение гарантийного срока приостанавливается до устранения соответствующих обстоятельств Поставщиком.

6.3.5. Если в период действия гарантийного срока Поставщик осуществляет замену Товара, на такой замененный Товар Поставщик предоставляет новую гарантию. Срок гарантии при этом устанавливается Поставщиком или производителем Товара, но не менее срока, указанного в п. 6.3. Договора.

6.3.6. Все расходы, связанные с возвратом Товара ненадлежащего качества, осуществляются за счет Поставщика.

Ответственность Сторон.

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных Договором, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Договором.

7.2. Сторона, которая в нарушение условий Договора, до или после его заключения дала другой Стороне недостоверные сведения об обстоятельствах, имеющих значение для заключения Договора, обязана возместить другой Стороне по ее требованию неустойку. Размер такой неустойки устанавливается Договором в размере 5(пяти) % от цены Договора за каждый факт предоставления недостоверных заверений.

7.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустойки (пени). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Договором в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на дату расчета Поставщиком пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы.

7.4. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

7.5. В случае нарушения Поставщиком сроков поставки Товара, предусмотренных Договором, а так же сроков по устранению недостатков, дефектов, замене и доукомплектования Товара, а также передаче документации, и иных обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик вправе взыскать с Поставщика неустойку (пеню) в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на дату расчета Заказчиком пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Поставщиком. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства.

7.6. В случае неисполнения Поставщиком обязательств публично-правового характера (в частности, в сфере налогового законодательства, в случае, если эти обязательства предусмотрены действующим законодательством РФ), если это повлекло имущественные потери Заказчиком из-за допущенного Поставщиком нарушения (в частности отказ налоговых органов Заказчику в вычете/возмещении НДС, доначисления налога на прибыль), Поставщик обязуется возместить понесенные Заказчиком имущественные потери (в размере невозмещенного/непринятого к вычету НДС, доначисленного налога на прибыль).

7.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных, Договором Поставщик выплачивает Заказчику штраф в размере 10 (десяти)% от цены Договора.

7.8. В случае просрочки исполнения обязательств Поставщиком, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет Поставщику требование (претензию) об уплате неустойки (штрафов, пеней), убытков.

7.9. Поставщик в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения от Заказчика соответствующего требования (претензии):

- производит оплату неустойки (штрафов, пеней), предусмотренных Договором;

- возмещает Заказчику все убытки, связанные с неисполнением и/или ненадлежащим исполнением Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором.

7.10. При наличии мотивированных возражений по существу предъявленных Заказчиком требований (претензий) Поставщик обязуется в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения от Заказчика соответствующего требования предоставить Заказчику указанные мотивированные возражения в письменном виде с приложением документального подтверждения приводимых в возражениях доводов.

7.11. Поставщик обязан подтвердить факт оплаты неустойки и убытков, определенных п. 7.9. Договора, путем направления Заказчику соответствующего платежного поручения.

7.12. При невозмещении Поставщиком суммы неустойки, убытков в установленный срок и/или ненаправлении Заказчику мотивированных возражений и/или отклонением Заказчиком возражений Поставщика Заказчик вправе произвести оплату по Договору за вычетом соответствующего размера убытков, неустойки, рассчитанной в порядке, определенном Договором либо удержать сумму неустойки, убытков из суммы обеспечения исполнения Договора.

7.13. Уплата Стороной неустойки (штрафа, пеней) и убытков, определенных Договором, не освобождает ее от исполнения обязательств по Договору.

7.14. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, принятых на себя по Договору, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы.

7.15. В части, непредусмотренной настоящим разделом Договора, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

8. Обстоятельства непреодолимой силы

8.1. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, вызванных прямо или косвенно проявлением, например, наводнения, пожара, землетрясения, эпидемии, военных конфликтов, военных переворотов, террористических актов, гражданских волнений, забастовки, предписаний, приказов или иного административного вмешательства со стороны Правительства, или каких-либо других постановлений, административных или правительственных ограничений, оказывающих влияние на выполнение обязательств сторонами по настоящему Договору, или иных обстоятельств вне разумного контроля сторон сроки выполнения этих обязательств соразмерно отодвигаются на время действия этих обстоятельств, если они значительно влияют на выполнение в срок всего Договора или той его части, которая подлежит выполнению после наступления обстоятельств непреодолимой силы.

8.2. Обе стороны должны немедленно известить письменно друг друга о начале и окончании обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих выполнению обстоятельств по настоящему Договору.

8.3. Сторона, ссылающаяся на форс-мажорные обстоятельства, обязана предоставить для их подтверждения документ компетентного государственного органа.

Срок действия, порядок изменения и расторжения Договора.

9.1. Договор вступает в силу с момента его заключения Сторонами и действует по «30» декабря 2025 года, а в части исполнения обязательств по Договору – до полного исполнения обязательств Сторонами.

Истечение срока действия Договора не влечет за собой прекращение обязательств (в том числе гарантийных), возникших или вытекающих из Договора на протяжении срока его действия, не освобождает Стороны от необходимости надлежащего их исполнения и от ответственности за их ненадлежащее исполнение.

9.2. Изменение существенных условий Договора допускается по соглашению Сторон в случаях, предусмотренных настоящим Договором, Законом о закупках, Положением о закупках, действующим законодательством Российской Федерации.

Не допускаются изменения существенных условий Договора при его заключении и исполнении, за исключением их изменений по соглашению сторон в следующих случаях:

- при снижении цены договора без изменения предусмотренных договором количества и качества поставляемого Товара;

- при изменении не более чем на 10% предусмотренных договором количества товара при изменении потребности в таких товарах. При этом по соглашению сторон допускается изменение цены договора пропорционально дополнительному количеству товаров, исходя из установленной в договоре цены единицы товара, но не более чем на 10 % цены договора. При уменьшении предусмотренных договором количества товаров, стороны договора обязаны уменьшить цену договора исходя из цены единицы товара. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного договором количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены договора на предусмотренное в договоре количество такого товара;

- при поставке Товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Договоре.

9.3. Расторжение договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны договора от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

9.4. Заказчик вправе принять решение о расторжении договора в одностороннем порядке в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств по договору.

9.5. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения договора купли-продажи и отдельных видов договоров купли-продажи (поставка товаров, поставка товаров отдельным видам юридических лиц и др.), в том числе в следующих случаях:

9.5.1. При существенном нарушении Договора Поставщиком (пункт 1 статьи 523 ГК РФ).

9.5.2. В случае поставки товаров ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок (пункт 2 статьи 523 ГК РФ).

9.5.3. В случае существенного нарушения требований к качеству поставленного Товара (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков) (пункт 2 статьи 475 ГК РФ).

9.5.4. В случае неоднократного нарушения Поставщиком сроков поставки Товара (пункт 2 статьи 523 ГК РФ).

9.5.5. Если Поставщик отказывается передать Заказчику проданный Товар (пункт 1 статьи 463 ГК РФ).

9.5.6. Если Поставщик в разумный срок не выполнил требование Заказчика о доукомплектовании Товара (пункт 2 статьи 480 ГК РФ).

9.5.7. В случае просрочки исполнения обязательств по поставке Товара более чем на
10 (десять) календарных дней.

9.5.8. В случае неоднократного нарушения сроков поставки Товара.

9.6. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора направляется Поставщику в порядке, предусмотренном п.12.1 Договора. Датой надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения получения Поставщиком указанного решения либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Поставщика по его адресу, указанному в Договоре.

9.7. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в силу и договор считается расторгнутым с даты надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика об одностороннем отказе от исполнения договора.

9.8. Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения обязательств.

9.10. В случае расторжения договора в связи с односторонним отказом стороны договора от исполнения договора другая сторона договора вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения договора.

9.11. Заказчик до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора вправе провести экспертизу поставленного Товара с привлечением экспертов, экспертных организаций.

Если Заказчиком проведена экспертиза поставленного Товара с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Договора может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного Товара в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Договора, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора.

Порядок урегулирования споров.

10.1. Все споры, связанные с заключением, толкованием, исполнением и расторжением Договора, будут разрешаться Сторонами путем переговоров.

10.2. В случае недостижения соглашения в ходе переговоров заинтересованная Сторона направляет претензию в письменной форме с изложением своих требований, подписанную уполномоченным представителем Стороны.

10.3. К претензии должны прилагаться документы, обосновывающие требования заинтересованной Стороны (в случае их отсутствия у другой Стороны), и документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего претензию. Указанные документы представляются в форме надлежащим образом заверенных копий.

10.4. Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть полученную претензию и о результатах уведомить в письменной форме заинтересованную Сторону Договора в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения претензии.

10.5. В случае неурегулирования разногласий в претензионном порядке, а также в случае неполучения ответа на претензию в течение срока, указанного в п. 10.4. Договора, Сторона, право которой нарушено, вправе обратиться с иском в Арбитражный суд города Севастополя в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

11. Конфиденциальность

11.1. По взаимному согласию Сторон в рамках Договора конфиденциальной признается информация, касающаяся предмета Договора, хода его исполнения и полученных результатов.

11.2. Каждая из Сторон обязана обеспечить защиту конфиденциальной информации, ставшей доступной ей в рамках Договора, от несанкционированного использования, распространения или публикации.

11.3. Поставщик не вправе передавать третьим лицам без предварительного письменного согласия Заказчика любую документацию, и информацию, полученную от Заказчика.

11.4. Любой ущерб, вызванный нарушением условий конфиденциальности, определяется и подлежит полному возмещению виновной Стороной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

11.5. Вышеперечисленные обязательства действуют между Заказчиком и Поставщиком в течение всего времени исполнения обязательств по Договору и в течение 5 (пяти) лет после окончания срока действия Договора.

Прочие условия.

12.1. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением Договора, направляются в письменной форме одним или несколькими из следующих способов:

по адресу электронной почты Стороны, указанному в Договоре, с получением уведомления о получении такого сообщения;

по почте заказным письмом с описью вложения и уведомлением о вручении по адресу Стороны, указанному в Договоре, либо нарочно с отметкой о получении корреспонденции, либо посредством факсимильной связи, либо иными средствами связи и доставки, обеспечивающими получение отправителем подтверждения получения корреспонденции адресатом.

Датой надлежащего уведомления признается дата получения отправителем подтверждения получения адресатом указанного сообщения либо дата получения отправителем информации об отсутствии адресата по адресу, указанному в Договоре.

12.2. Договор составлен в 2 (двух) идентичных экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.

12.3. В случае перемены Заказчика по Договору права и обязанности Заказчика по Договору переходят к новому заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

12.4. При исполнении Договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, если новый поставщик является правопреемником Поставщика по Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

12.5. При изменении места нахождения, почтового адреса, банковских счетов, порядка налогообложения или других реквизитов Стороны уведомляют друг друга об этом в течение 3 (трех) рабочих дней, за исключением случая, предусмотренного п.п. 5.4.7. Договора.

12.5. Во всем, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

Приложения.

13.1. Неотъемлемыми частями Договор а являются следующие приложения к Договору:

13.1.1. Приложение № 1 - «Спецификация»;

13.1.2. Приложение № 2 – «Техническое задание».

15. Адреса, реквизиты и подписи Сторон.

- Посмотреть таблицу с данными

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к Договору

от «___» _________ 2025 г. №________

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

АО «СЕВЭНЕРГОТЕХ»

Генеральный директор

_______________ /И.Н. Захарова/ ______________ /_____________/

М.П. М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к Договору

от «___» _________ 2025 г. №________

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

(приложено отдельным файлом)

Запрос о предоставлении

ценовой информации

AKIn4oшPHoE оБr r (Ество

(СЕВЭНЕРГоТЕХ)

Юридический и почтовый адреса: 299'104, г.

Севастополь, вн. тер. г. Инкерман, ул.

Ангарская, д. 10

Тел. +7 (8692) 22-|2-81; ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

E-mail: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть E-mail:

seй▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

окпо

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

огрн l▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьl37 инн/кпп

92000l451 1/▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

реаJIизации финансово-хозяйственной деятельности АО

(СЕВЭНЕРГОТЕХ) (Севастопольская ТЭЦ) в 2025 году, для проведения

регенерации фильтров водоподготовительных установок для подпитки котлов и

тепловых сетей, прошу Вас предоставить информацию о цене и условияХ

Т▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, согласно

технической 1 сорт

поставки сеDной

проекта договора, Технического задания (прилагается).

В

целях

из ответа на запрос должны однозначно определяться следующие сведения:

1. Щена за 1 (одну) единицу в рублях (с/без учёта

НДС)

2. Предлагаемая цена должна вкJIючать все необходимые расходы, связанные с

поставкой товара, в том числе расходы на уплату всех пошлин, напогов, сборов,

а также другие обязательные платежи.

3. Срок действия предлагаемой цены.

ответ на запрос просим предоставить на бланке организации с указанием

реквизитов и контактных лиц в форме электронного документа на электронную

ПочтУ : sev е пеrgоtеh@,yа п d ех. ru, kat.y asim fer▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть@mai l, ru,

Начальник отдела закупок

Ао

Е.с. Павлова

ТЗ_серная_кислота