Тендер - 907-S140-24/65 бисульфит натрия и серная кислота №272703224

Задать вопрос по тендеру: 

Оглавление

Извещение

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАКУПКИ

1. Способ закупки: мелкая закупка.

2. Основание выбора способа закупки по Единому отраслевому стандарту закупок (Положению о закупке) Госкорпорации «Росатом»: п. 1 а) ч. 1 ст. 4.2.2. ЕОСЗ.

3. Наименование заказчика: Акционерное общество "КМЗ-Спецмаш".

4. Местонахождение:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Владимирская область, г. Ковров, ул. Социалистическая, 26.

Почтовый адрес:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Владимирская область, г. Ковров, ул. Социалистическая, 26.

Контактное лицо: Евстафьев Р.В.

Контактный телефон/факс: 8 (49▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, доб.1311.

Электронная почта: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

5. Предмет договора: бисульфит натрия и серная кислота.

6. Состав, объем и количество товаров, работ, услуг: В соответствии с условиями проекта договора.

7. Срок (период) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: В соответствии с условиями проекта договора.

8. Условия поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: В соответствии с условиями проекта договора.

9. Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: В соответствии с условиями проекта договора.

10. Сведения о начальной (максимальной) цене договора:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00 руб. с НДС 20%.

11. Соответствующие коды товаров, работ, услуг в соответствии с классификаторами ОКВЭД 2, ОКПД 2: 20.14.7; 20.14.32.290.

12. Требования к качеству, техническим характеристикам товара, работы, услуги, к их безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы и иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика: в соответствии с условиями технического задания.

13. Форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги: В соответствии с условиями проекта договора.

14. Порядок формирования цены договора (с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей): В соответствии с условиями проекта договора.

15. Срок, место и порядок предоставления документации о закупке, размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой заказчиком за предоставление документации, если такая плата установлена: настоящая документация о закупке размещена на официальном сайте по закупкам атомной отрасли; для данного способа закупки предоставление документации о закупке иным способом не предусмотрено.

16. Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке: не предъявляются.

17. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в закупке: для данной закупки не устанавливается.

18. Требования к участникам закупки и перечень документов, представляемых участниками закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям:

- Посмотреть таблицу с данными

19. Формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о закупке: для данной закупки не предусмотрено.

20. Место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки: для данной закупки не устанавливаются.

21. Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке: цена.

22. Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке: для данной закупки не предусмотрен.

23. Контрагент: Участник 1.

24. Наименование, электронный адрес арбитражного комитета, в котором могут быть обжалованы действия (бездействие) заказчика, организатора закупки, закупочной комиссии:

Арбитражный комитет АО «ТВЭЛ» – ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

25. Горячая линия для направления сообщений о нарушениях:

- электронный почтовый ящик ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть;

- телефон с автоответчиком для приема устных сообщений:

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(круглосуточно, звонок бесплатный).

26. Приложения, являющиеся неотъемлемой частью:

Приложения: Проект договора, техническое задание.

Договор №

о поставке продукции

г. Ковров «___» _______ 2024г.

Акционерное общество «КМЗ-Спецмаш» (АО «КМЗ-Спецмаш») именуемое в дальнейшем Покупатель, в лице Генерального директора Черкасова Михаила Викторовича, действующего на основании Устава с одной стороны и ____________________________________________________________________________ в лице _______________________________________________________, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1.1. Поставщик обязуется поставить Покупателю, а Покупатель принять и оплатить продукцию, в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором, спецификацией к нему, являющейся его неотъемлемой частью (Приложение №1).

1.2. Поставщик гарантирует, что поставляемое им в рамках настоящего Договора продукция принадлежит ему на законных основаниях, находится в законном обороте, не состоит в залоге и под арестом, а также свободно от требований и претензий третьих лиц. Поставляемая продукция должна быть новой, не бывшей в употреблении, если иное не указано в спецификации.

2.1. Качество и количество поставляемой продукции должно соответствовать условиям договора, требованиям НД, а также требованиям, указанным в согласованной сторонами спецификации к настоящему договору. Качество продукции удостоверяется паспортом (сертификатом) качества, а также иными документами, предусмотренными действующим законодательством, подтверждающими качество продукции.

2.2. Срок поставки продукции: согласно согласованной сторонами спецификации к настоящему Договору.

2.3. Право собственности на продукцию, а также риск повреждения и утраты продукции переходят от Поставщика к Покупателю с даты (момента) подписания товарной накладной, уполномоченными представителями Сторон.

2.4. Датой (моментом) поставки и датой (моментом) перехода права собственности считается дата (момент) фактического поступления продукции на склад Покупателя (ст.223 ГК РФ) в соответствии с порядком приемки, определенным Инструкциями Госарбитража при СМ СССР «О приемке продукции по качеству» № П-7 от 25.04.66г. и «О приемке продукции по количеству» № П-6 от 15.06.65г. в части, не противоречащей ГК РФ.

2.5. Тара и упаковка должны соответствовать требованиям и условиям на поставку продукции и быть достаточными для обеспечения сохранности продукции во время транспортировки и хранения.

2.6. Покупатель, не ограничивая своих обязательств и ответственности по Договору, вправе застраховать в свою пользу и за свой счет продукцию, которая будет поставлена на условиях Договора.

3.1. Поставщик обязан:

3.1.1. Произвести поставку продукции в соответствии с настоящим Договором и спецификацией (Приложение №1), являющейся неотъемлемой частью настоящего договора.

3.1.2. Обеспечить надлежащую и надежную упаковку и маркировку, поставляемой продукции в соответствии с условиями договора, требованиями НД, с целью обеспечения сохранности при перевозке и хранении.

3.1.3. При поставке продукции Поставщик в течение одного дня с момента отправки продукции отправляет Покупателю по факсу (или электронной почте) копии счета - фактуры, товарной накладной, паспорта (сертификата) качества согласно требованиям НД; сертификаты соответствия по системе сертификации ГОСТ Р, стандарта предприятия, по которому поставляется продукция (ТУ, СТП и т.п.) или выписки/выкопировки его отдельных разделов, гигиенического, экологического сертификатов, если данная продукция подлежит указанному виду сертификации согласно законодательству РФ, паспорта безопасности согласно ГОСТ 12.01.052-97.

Оригиналы счета-фактуры; товарной накладной; копия паспорта (сертификата) качества; заверенная копия или учтенный экземпляр стандарта предприятия, по которому поставляется продукция (ТУ, СТП и т.п.)- в случае если продукция изготавливается не по государственному или отраслевому стандарту, должны быть отправлены в адрес Покупателя по почте не позднее 5 календарных дней после поставки продукции в адрес Покупателя. В товарной накладной, счете- фактуре обязательно указываются следующие реквизиты: Грузоотправитель, Поставщик, Покупатель, Грузополучатель, а также номер, дата договора и спецификации.

Одновременно с передачей Продукции Поставщик должен направить Покупателю комплект документов, включающий в себя: паспорт (сертификат) качества; сертификаты соответствия по системе сертификации ГОСТ Р, гигиенический, экологический сертификаты и другие сертификаты, если данная продукция подлежит указанному виду сертификации согласно законодательству РФ, стандарт предприятия, по которому поставляется продукция (ТУ, СТП и т.п.)- в случае если продукция изготавливается не по государственному или отраслевому стандарту.

3.1.4. Поставка продукции без документов, предусмотренных пунктом 3.1.3 настоящего договора, считается некомплектной и не подлежит оплате до момента предоставления указанных документов.

3.1.5. Продукция должна поставляться в таре и упаковке, гарантирующей его сохранность при погрузке, перевозке, перевалке в пути следования, хранении и выгрузке средствами механизации и вручную. Погрузка и размещение продукции в транспортном средстве должны производиться с соблюдением правил, действующих на транспорте.

3.1.6. Поставщику с предварительного письменного согласия Покупателя предоставляется право досрочной отгрузки (ст.508 ГК РФ).

3.2. Покупатель обязан:

3.2.1. Предпринять все надлежащие меры, обеспечивающие принятие продукции, поставленной Поставщиком в соответствии с условиями настоящего Договора.

4.1. Приемка продукции по количеству и качеству осуществляется в порядке и сроки, установленные Инструкциями Госарбитража при СМ СССР. «О приемке продукции по качеству» № П-7 от 25.04.66 г.; «О приемке продукции по количеству» № П-6 от 15.06.65 г, в последних редакциях (в случае возникновения отклонений по качеству и/или количеству претензии предъявляются Поставщику). О выявленных несоответствиях или недопоставках продукции стороны извещают друг друга, в том числе по факсимильной связи, с направлением оригинала по почте. При установленной недостаче продукции акт на недостачу составляется с соблюдением правил, установленных Инструкцией № П-6 от 15.06.65 г.

5.1. Стоимость поставляемой продукции _ Цена продукции является твердофиксированной и не подлежит изменению в течение всего срока действия договора.

5.2. Покупатель производит оплату за поставляемую продукцию в сроки и способом, указанным в спецификации.

5.3. Валютой исполнения обязательств в соответствии со ст. 140, 317 ГК РФ принимается российский рубль.

5.4. При перечислении денежных средств моментом оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Покупателя.

5.5. Стороны обязаны ежеквартально производить сверку расчетов по обязательствам, возникшим из исполнения настоящего договора. Поставщик обязан представлять подписанные акты сверки расчетов, составленные на последнее число месяца прошедшего квартала по форме в двух экземплярах. Покупатель в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения акта сверки подписывает его и один экземпляр возвращает Поставщику либо, при наличии разногласий, направляет Поставщику подписанный протокол разногласий.

5.6 Условие о законных процентах по денежным обязательствам, предусмотренное ст.317.1 ГК РФ, к Сторонам не применяется.

6.1. В случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств, принятых на себя по настоящему Договору и спецификации к нему стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. Сторона Договора, имущественные интересы которой нарушены в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Договору другой Стороной, вправе требовать полного возмещения причиненных ей этой Стороной убытков.

6.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора Стороны его несут следующую взаимную материальную ответственность (штраф, пеня, неустойка), причем санкции применяются без взаимных зачетов и уплачиваются только после предъявления письменных требований об уплате.

6.3.1. В случае несвоевременной поставки продукции Поставщик уплачивает неустойку в размере 0,5 % от стоимости не поставленной продукции за каждый календарный день просрочки.

6.3.2. В случае если Поставщик поставил продукцию, которая не соответствуют условиям договора, требованиям НД и качество продукции не подтверждается соответствующим документом о качестве, Поставщик обязан заменить ее продукцией надлежащего качества соответствующей договору в течение 14 (четырнадцати) дней с момента получения претензии или в семидневный срок с даты письменного требования Покупателя вернуть денежные средства, уплаченные за некачественную продукцию.

6.3.3. В случае доставки продукции Поставщиком или его представителем, Поставщик (его представитель) самостоятельно несет ответственность за безопасную доставку продукции до представителя Покупателя (грузополучателя), при этом транспортное средство должно удовлетворять требованиям перевозимой продукции, одновременно Поставщик или его представитель должен обладать необходимыми документами, позволяющими осуществлять перевозку соответствующей продукции.

6.3.4. В случае возврата некачественной продукции Покупатель вправе уменьшить сумму платежей за поставленную продукцию на сумму стоимости возвращенной Поставщику продукции.

6.3.5. В случае существенного нарушения требований к качеству продукции (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые выявляются неоднократно либо проявляются вновь после их устранения) Покупатель вправе по своему выбору:

- отказаться от исполнения Договора и потребовать возврата уплаченной за продукцию денежной суммы и возмещение убытков;

- потребовать замены продукции ненадлежащего качества продукции, соответствующей Договору.

Денежное требование Покупателя должно быть исполнено в семидневный срок с момента его получения Поставщиком (в том числе и по факсу).

6.3.6. В случае нарушения сроков замены и (или) допоставки продукции, не соответствующей требованиям спецификации по количеству и качеству (п. 6.3.2. настоящего договора), Поставщик уплачивает штраф в размере 5% от стоимости некачественной продукции.

6.3.7. Взыскание с виновной стороны штрафов, неустоек, предусмотренных пунктами 6.3.1, 6.3.6 и 6.3.8 – 6.3.13 настоящего Договора, допускается при проведении окончательных расчетов при наличии предъявления письменной претензии (в том числе и по факсу).

6.3.8. За поставку продукции ненадлежащего качества или некомплектной продукции, Поставщик уплачивает штраф в размере 10% от стоимости продукции ненадлежащего качества или некомплектной продукции.

6.3.9. За нарушение сроков замены продукции ненадлежащего качества или некомплектной продукции Поставщик уплачивает неустойку в размере 0,5% от стоимости продукции за каждый день просрочки.

6.3.10. За непредставление документов (сертификатов, паспортов и т.п.), подлежащих к передаче одновременно с продукцией, Поставщик уплачивает штраф в размере 5% от стоимости поставляемой продукции.

6.3.11. При недостаче поставляемой продукции Поставщик уплачивает Покупателю штраф в размере 10% от стоимости продукции, подлежащей к поставке.

6.3.12. В случае нарушения Поставщиком условия договора о таре, упаковке, маркировке продукции Поставщик уплачивает Покупателю штраф в размере 5% от стоимости договора.

6.3.13. В случае отказа от выполнения условия договора Поставщик уплачивает штраф в размере 50% от стоимости поставляемой по договору продукции.

6.4. Если при приемке продукции будет обнаружено повреждение (недостача) продукции, нарушение целостности тары (упаковки) при отсутствии ответственности перевозчика согласно правовым актам, действующим на транспорте, то Поставщик будет нести самостоятельную ответственность за недопоставку (повреждение) продукции.

6.5. Уплата неустойки и штрафных санкций не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Договору.

6.6. Право Стороны на взыскание неустойки является способом защиты гражданских прав и может быть реализовано Стороной в зависимости от ее воли.

6.7. В дополнение и вне зависимости от изложенного выше, Поставщик возместит Покупателю по его письменному требованию все расходы, понесенные Покупателем в связи с осуществлением любых действий, направленных на обеспечение исполнения Поставщиком своевременно не исполненных им или исполненных им ненадлежащим образом обязательств по настоящему Договору, включая любые судебные расходы по использованию услуг адвокатов в ходе ведения судебного процесса или любые иные расходы.

7.4. Положения разделов 6,7 Договора применяются независимо от того в чьей собственности в тот момент находилась продукция, предусмотренная предметом настоящего Договора.

8. Разрешение споров

8.1 Споры, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего Договора, Стороны будут стремиться разрешать дружеским путем в порядке досудебного разбирательства: путем переговоров, обмена письмами, уточнением условий Договора, составлением необходимых протоколов, дополнений и изменений, обмена телеграммами, факсами и др. При этом, каждая из Сторон вправе претендовать на наличие у нее в письменном виде результатов разрешения возникших вопросов.

8.2 Любой спор, разногласие или претензия, вытекающие из настоящего Договора и возникающие в связи с ним, в том числе связанные с его нарушением, заключением, изменением, прекращением или недействительностью, разрешаются путем арбитража, администрируемого Российским арбитражным центром при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража» в соответствии с Правилами Отделения Российского арбитражного центра при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража» по разрешению споров в атомной отрасли.

Стороны соглашаются, что для целей направления письменных заявлений, сообщений и иных письменных документов будут использоваться следующие адреса электронной почты:

__________________________________________________________________________

Акционерное общество «КМЗ-Спецмаш»: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

В случае изменения указанного выше адреса электронной почты Сторона обязуется незамедлительно сообщить о таком изменении другой Стороне, а в случае, если арбитраж уже начат, также Отделению Российского арбитражного центра при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража» по разрешению споров в атомной отрасли. В ином случае Сторона несет все негативные последствия направления письменных заявлений, сообщений и иных письменных документов по неактуальному адресу электронной почты. Стороны принимают на себя обязанность добровольно исполнять арбитражное решение. Стороны прямо соглашаются, что в случае, если заявление об отводе арбитра не было удовлетворено Президиумом Российского арбитражного центра в соответствии с Правилами Отделения Российского арбитражного центра при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража» по разрешению споров в атомной отрасли, Сторона, заявляющая отвод, не вправе подавать в компетентный суд заявление об удовлетворении отвода. Стороны прямо соглашаются, что в случае, если Состав арбитража выносит постановление о наличии у него компетенции в качестве вопроса предварительного характера, Стороны не вправе подавать в компетентный суд заявление об отсутствии у Состава арбитража компетенции. Стороны прямо соглашаются, что арбитражное решение является окончательным для Сторон и отмене не подлежит. В случаях, предусмотренных статьёй 25 Правил Отделения Российского арбитражного центра при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража» по разрешению споров в атомной отрасли, Сторонами может быть заключено соглашение о рассмотрении спора в рамках ускоренной процедуры арбитража. Обращение Стороной в Отделение Российского арбитражного центра при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража» требованием о взыскании денежных средств допускается только после предварительного направления претензии (второй) другой Стороне и получения ответа (или пропуска срока, установленного на ответ) этой Стороны. Заинтересованная Сторона направляет другой Стороне письменную претензию, подписанную уполномоченным лицом. Претензия должна быть направлена заказным письмом и/или по электронной почте, и/или посредством факсимильной связи. Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть полученную претензию и в письменной форме уведомить заинтересованную Сторону о результатах ее рассмотрения в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения претензии с приложением обосновывающих документов

8.3 Обращение Стороной в суд с требованием о взыскании денежных средств допускается только после предварительного направления претензии (второй) другой Стороне и получения ответа (или пропуска срока, установленного на ответ) этой Стороны.

Заинтересованная Сторона направляет другой Стороне письменную претензию, подписанную уполномоченным лицом. Претензия должна быть направлена заказным письмом и/или по электронной почте, и/или посредством факсимильной связи. Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть полученную претензию и в письменной форме уведомить заинтересованную Сторону о результатах ее рассмотрения в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения претензии с приложением обосновывающих документов.

9. Включение информации о контрагенте в систему рейтинга деловой репутации ГК «Росатом»

В случае нарушения Поставщиком условий настоящего договора в информационную систему «Расчет рейтинга деловой репутации поставщиков», ведение которой осуществляется на официальном сайте по закупкам атомной отрасли www.rdr.rosatom.ru в соответствии с утвержденными Госкорпорацией «Росатом» Едиными отраслевыми методическими указаниями по оценке деловой репутации, могут быть внесены сведения и документы о таких нарушениях.

Основанием для внесения сведений в информационную систему «Расчет рейтинга деловой репутации поставщиков» могут являться:

9.1 Выставленные Покупателем и принятые Поставщиком неустойки за нарушение сроков исполнения обязательств по настоящему договору и (или) убытки, причиненные таким нарушением;

9.2 Выставленные Покупателем и принятые Поставщиком претензии (требования) к качеству товаров (работ) по настоящему договору и (или) убытки, причиненные ненадлежащим качеством продукции (товаров, работ);

9.3 Судебные решения (включая решение третейских судов) в выплате Поставщиком неустойки за нарушение сроков исполнения договорных обязательств и (или) возмещении убытков, причиненных указанным нарушением;

9.4 Судебные решения (включая решения третейских судов) об удовлетворении Поставщиком претензии (требования) Покупателя к качеству продукции (товаров, работ) по настоящему договору и (или) возмещении убытков, причиненных ненадлежащим качеством продукции (товаров, работ, услуг);

9.5 Подтвержденные судебными актами факты передачи Покупателю Поставщиком продукции (товаров, работ) но настоящему договору, нарушающей права третьих лиц;

9.6 Подтвержденные судебными актами факты фальсификации Поставщиком документов на этапе заключения или исполнения настоящего договора.

9.7 Поставщик предупрежден, что сведения, включенные в информационную систему «Расчет рейтинга деловой репутации поставщиков», могут быть использованы Покупателем при оценке его деловой репутации в последующих закупочных процедурах и (или) в процессе принятия решения о заключении договора с ним.

10.1. Стороны обязуются соблюдать требования Федерального закона от 29.07.2004 г. № 98-ФЗ «О коммерческой тайне» и Постановления Правительства РФ от 03.11.1994 г. № 1233 «Об утверждении Положения о порядке обращения со служебной информацией ограниченного распространения в федеральных органах исполнительной власти» при получении сведений, являющихся коммерческой тайной сторон, или служебной информации ограниченного распространения, принимать меры по охране её конфиденциальности и нести ответственность в случае её разглашения в соответствии с законодательством Российской Федерации.

11.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами и действует до исполнения сторонами своих обязательств.

11.2. Стороны могут отказаться от исполнения настоящего Договора с обязательной ликвидацией взаимной задолженности.

11.3. Настоящий Договор может быть расторгнут:

- по взаимному согласию сторон;

- в одностороннем порядке в случаях, установленных действующим законодательством.

11.4. В случае, расторжения договора по решению суда или по соглашению сторон в силу существенного нарушения Поставщиком условий договора, информация о Поставщике заносится в публичный реестр недобросовестных поставщиков Госкорпорации «Росатом» и организаций Госкорпорации «Росатом» сроком на 2 года.

12. Условия о раскрытии Сведений о Поставщике

12.1. Поставщик гарантирует Покупателю, что сведения в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), Поставщика, направленные с адреса Поставщика на адрес Покупателя, (далее – Сведения), являются полными, точными и достоверными.

12.2. При изменении Сведений Поставщик обязан не позднее пяти (5) дней с момента таких изменений направить Покупателю соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Поставщика.

12.3. Поставщик настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе, о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку предоставленных Сведений Покупателем, а также на раскрытие Покупателем Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе, Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации), Госкорпорации «Росатом», АО «ТВЭЛ» и последующую обработку Сведений такими органами (далее – Раскрытие). Поставщик освобождает Покупателя от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе, возмещает Покупателю убытки, понесенные в связи с предъявлением Покупателю претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.

12.4. Поставщик и Покупатель подтверждают, что условия настоящего Договора о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

12.5. Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе, уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа Покупателя от исполнения Договора и предъявления Покупателем Поставщику требования о возмещении убытков, причиненных прекращением Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Поставщиком соответствующего письменного уведомления Покупателя, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.

13. Дополнительные условия

13.1. основанием для заключения настоящего Договора является Протокол №708-U310-21/4606 заседания закупочной комиссии по рассмотрению заявок на отборочной стадии по запросу предложений.

13.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны в том случае, если они оформлены в письменном виде, подписаны полномочными представителями обеих Сторон и скреплены печатями.

13.3. Стороны пришли к соглашению о том, что во исполнение положений настоящего Договора оплата, направление документов и прочее будет производиться по соответствующим реквизитам, указанным в разделе 13 настоящего договора. В случае изменения платежных и/или отгрузочных реквизитов, а так же юридического и/или почтового адреса, номеров телефонов, факсов, электронной почты, Сторона, у которой произошли изменения, обязана немедленно письменно известить об этом другую Сторону. Все убытки, связанные с неправильным указанием платежных и иных реквизитов, указанных в Разделе 13 несет виновная Сторона.

13.4. По всем вопросам, связанным с поставкой и оплатой продукции и не урегулированным настоящим Договором, Стороны договорились руководствоваться действующим гражданским законодательством РФ.

13.5. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьей стороне без согласия другой Стороны, оформленного в письменной форме.

13.6. Настоящий Договор составлен на русском языке, в 2-х экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу. Один экземпляр Договора находится у Поставщика, второй экземпляр Договора находится у Покупателя.

13.7. Все документы к настоящему Договору могут быть оформлены по факсу или по электронной почте и имеют юридическую силу до обмена оригиналами. Обмен оригиналами обязателен. Стороны предпринимают все меры, чтобы факсимильные экземпляры документов были читаемы, разбираемы и со временем сохраняли содержание переданного по факсу текста.

14. Юридические адреса и иные реквизиты Сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1

к договору №

от «__» _____ 2024г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Покупатель: АО «КМЗ-Спецмаш»

Поставщик: ________

- Посмотреть таблицу с данными

Итого к оплате _______________________________________________________

- Посмотреть таблицу с данными

Похожие тендеры

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №274382491 Поставка полимерного модификатора для производства ПБВ.	Конкурс #274382491	49 950 000	2 дня 10.06.2024 26.06.2024
Тендер №274659287 Поставка кислотного компонента (компонента А) для приготовления жидкого бикарбонатного концентрата для нужд государственного бюджетного учреждения здравоохранения Владимирской области "Гусь-Хрустальная центральная районная больница"	Электронный аукцион #274659287	415 189 Обеспечение контракта: 5%	2 дня 14.06.2024 26.06.2024
Тендер №274703441 Поставка основного компонента (компонента В) для приготовления жидкого бикарбонатного концентрата для нужд государственного бюджетного учреждения здравоохранения Владимирской области "Гусь-Хрустальная центральная районная больница"	Электронный аукцион #274703441	811 644 Обеспечение контракта: 5%	2 дня 14.06.2024 26.06.2024
Тендер №274776394 ЗКэф-223-17-24 Поставка химических реактивов.	Запрос котировок #274776394	229 673	1 день 17.06.2024 25.06.2024
Тендер №274969832 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЛАДИМИРТЕПЛОГАЗ" объявляет тендер: Поставка универсального ингибитора коррозии и накипеобразования «ВОЛГА» (или эквивалент) для водоподготовительных установок котельных для нужд Кольчугинского филиала ООО «Влад...	Электронный аукцион #274969832	829 730	4 дня 19.06.2024 28.06.2024

Тендеры из отрасли Химические элементы и соединения

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №272703175 Сульфат алюминия(Сернокислый алюминий) (с результатом)	Запрос предложений #272703175	840 000	срок истек 16.05.2024 24.05.2024
Тендер №272702731 TOTAL NEVASTANE XS 80 (12шт*400мл) универсальная пластичная смазка (туба)	Малая закупка #272702731	94 500	срок истек 16.05.2024 16.05.2024
Тендер №272702000 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОДОСНАБЖЕНИЕ ПЛЮС" объявляет тендер: Поставка гипохлорита натрия марки А (с результатом)	Запрос котировок #272702000	1 091 250	срок истек 16.05.2024 24.05.2024
Тендер №272701882 Поставка химических веществ (с результатом)	Электронный аукцион #272701882	38 445 Обеспечение контракта: 5%	срок истек 16.05.2024 27.05.2024
Тендер №272701813 Поставка химических веществ	Электронный аукцион #272701813	38 445 Обеспечение контракта: 5%	срок истек 16.05.2024 27.05.2024

Тендеры из региона Ковров

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №272683470 Текущий ремонт кровли здания ГКУ ВО ОСЗН по городу Коврову и Ковровскому району (с результатом)	Электронный аукцион #272683470	2 325 971 Обеспечение контракта: 10% Обеспечение заявки: 23 260	срок истек 16.05.2024 24.05.2024
Тендер №272680987 мониторинг цен в электронной форме на Оказание услуг по очистке кровли корпуса №2 ПАО «КМЗ»	Анализ цен #272680987	См. док.	срок истек 16.05.2024 23.05.2024
Тендер №272676531 ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОВРОВСКИЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД" объявляет тендер: Оказание услуг по очистке кровли корпуса №2 ПАО «КМЗ»	Анализ цен #272676531	См. док.	срок истек 16.05.2024 23.05.2024
Тендер №272676075 Публичное акционерное общество "Ковровский механический завод" объявляет тендер: Оказание услуг по очистке кровли корпуса №2 ПАО «КМЗ»	Анализ цен #272676075	См. док.	срок истек 16.05.2024 23.05.2024
Тендер №272675448 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ "КОВРОВСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА" объявляет тендер: Поставка оборудования (план №2240751546, позиция №3) (План график)	Единственный поставщик #272675448	294 470	срок истек - 15.05.2024