Тендер - Резина и изделия из резины №306146655

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

форма_коммерции - Посмотреть таблицу с даннымиТребования к предполагемому контрагенту/Перечень документов для проверки предполагаемого контрагента до 1 млн.docx

Перечень документов для проверки предполагаемого контрагента при заключении с ним договора на сумму до одного миллиона рублей или сделок рамочного характера.

Все предполагаемые контрагенты обязаны c момента получения ими соответствующего статуса и до момента заключения с ними договора/дополнительного соглашения/спецификации/приложения/протокола согласования коммерческих условий представить в электронном виде по адресу электронной почты специалиста договорного отдела, электронные образы документов согласно заполненных предполагаемым контрагентом Приложения Б/Приложение В/Приложение Д в срок не позднее 5 (пять) рабочих дней.

Предполагаемые контрагенты, не представившие нижеуказанные документы в установленный срок в порядке, предусмотренном настоящим регламентом, лишаются соответствующего статуса и к заключению договора не допускаются.

Приложение Б

Форма анкеты предполагаемого контрагента для юридического лица

Анкета контрагента

(для юридического лица)

- Посмотреть таблицу с данными

Руководитель/

Лицо, действующее на основании доверенности

с указанием и приложением доверенности ________________________________________

Подпись М.П.

«__»_________________20__ г.

Приложение В

Форма анкеты предполагаемого контрагента для индивидуального предпринимателя

Анкета контрагента

(для индивидуального предпринимателя)

- Посмотреть таблицу с данными

Руководитель/

Лицо, действующее на основании доверенности

с указанием и приложением доверенности ________________________________________

Подпись М.П.

«__»_________________20__ г.

Приложение Д

Форма бланка-согласия на обработку персональных данных

Согласие на обработку персональных данных

Я, _______________________________________ (Ф.И.О. субъекта персональных данных полностью), «___» ____________ ______ года рождения, паспорт: серия __________ номер____________, кем и когда выдан: __________________________________________________________________, код подразделения:_________, зарегистрированный(ая) по адресу: __________________________________________________________________, в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ
«О персональных данных» свободно, своей волей и в своем интересе даю

__________________________________________________________________

(указать наименование и адрес оператора, получающего согласие субъекта персональных данных [1] )

согласие на обработку, включающую сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение следующих моих персональных данных:

фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, адрес регистрации, фактический адрес, паспортные данные, должность, образец подписи, номера контактных телефонов, адреса электронной почты, фотографии;

данные свидетельства о регистрации ТС, водительского удостоверения, паспорта транспортного средства, видеоматериалы (если применимо)

с использованием средств автоматизации или без использования таких средств в целях прохождения перед заключением договора закупочных процедур и проверки, проводимых Обществом/Предприятиями, и (или) исполнения обязанностей по заключенным с Обществом/Предприятиями сделкам.

Настоящее согласие действует со дня его подписания в течение 7-ми лет либо до дня его отзыва путем направления письменного обращения, если иное не предусмотрено законом.

Подтверждаю, что проинформирован(-а) о возможности отзыва настоящего согласия.

«___» ____________ 20____ г.

Субъект персональных данных:

____________ (подпись) / ___________________ (Ф.И.О.)

В качестве операторов указываются в обязательном порядке:

- АО «НЗНП Менеджмент», а также в случае, если договор заключается не с АО «НЗНП Менеджмент», то наименование организации, управляемой АО «НЗНП Менеджмент», с которой контрагент заключает Договор. ↑

Требования к предполагемому контрагенту/Перечень документов для проверки предполагаемого контрагента свыше 1 млн.docx

Перечень документов для проверки предполагаемого контрагента при заключении с ним договора на сумму свыше одного миллиона рублей или сделок рамочного характера.

Все предполагаемые контрагенты обязаны c момента получения ими соответствующего статуса и до момента заключения с ними договора/дополнительного соглашения/спецификации/приложения/протокола согласования коммерческих условий представить в электронном виде по адресу электронной почты специалиста договорного отдела, электронные образы документов согласно Приложению А и заполненное предполагаемым контрагентом Приложение Б/Приложение В/Приложение Д в срок не позднее 5 (пять) рабочих дней.

Предполагаемые контрагенты, не представившие нижеуказанные документы в установленный срок в порядке, предусмотренном настоящим регламентом, лишаются соответствующего статуса и к заключению договора не допускаются.

Приложение А

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение Б

Форма анкеты предполагаемого контрагента для юридического лица

Анкета контрагента

(для юридического лица)

- Посмотреть таблицу с данными

Руководитель/

Лицо, действующее на основании доверенности

с указанием и приложением доверенности ________________________________________

Подпись М.П.

«__»_________________20__ г.

Приложение В

Форма анкеты предполагаемого контрагента для индивидуального предпринимателя

Анкета контрагента

(для индивидуального предпринимателя)

- Посмотреть таблицу с данными

Руководитель/

Лицо, действующее на основании доверенности

с указанием и приложением доверенности ________________________________________

Подпись М.П.

«__»_________________20__ г.

Приложение Д

Форма бланка-согласия на обработку персональных данных

Согласие на обработку персональных данных

Я, _______________________________________ (Ф.И.О. субъекта персональных данных полностью), «___» ____________ ______ года рождения, паспорт: серия __________ номер____________, кем и когда выдан: __________________________________________________________________, код подразделения:_________, зарегистрированный(ая) по адресу: __________________________________________________________________, в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ
«О персональных данных» свободно, своей волей и в своем интересе даю

__________________________________________________________________

(указать наименование и адрес оператора, получающего согласие субъекта персональных данных [1] )

согласие на обработку, включающую сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение следующих моих персональных данных:

фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, адрес регистрации, фактический адрес, паспортные данные, должность, образец подписи, номера контактных телефонов, адреса электронной почты, фотографии;

данные свидетельства о регистрации ТС, водительского удостоверения, паспорта транспортного средства, видеоматериалы (если применимо)

с использованием средств автоматизации или без использования таких средств в целях прохождения перед заключением договора закупочных процедур и проверки, проводимых Обществом/Предприятиями, и (или) исполнения обязанностей по заключенным с Обществом/Предприятиями сделкам.

Настоящее согласие действует со дня его подписания в течение 7-ми лет либо до дня его отзыва путем направления письменного обращения, если иное не предусмотрено законом.

Подтверждаю, что проинформирован(-а) о возможности отзыва настоящего согласия.

«___» ____________ 20____ г.

Субъект персональных данных:

____________ (подпись) / ___________________ (Ф.И.О.)

В качестве операторов указываются в обязательном порядке:

- АО «НЗНП Менеджмент», а также в случае, если договор заключается не с АО «НЗНП Менеджмент», то наименование организации, управляемой АО «НЗНП Менеджмент», с которой контрагент заключает Договор. ↑

Шаблон_договора_НЗНП/Шаблон договора подряда/Договор подряда ШАБЛОН (требования ООТиПБ - раздел 5).docx

ДОГОВОР ПОДРЯДА №

Красносулинский район,

Киселевское сельское поселение «___» __________ 2023 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Подрядчик» (ООО «Подрядчик»), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице генерального директора _________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

Акционерное общество «Новошахтинский завод нефтепродуктов» (АО «НЗНП»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Директора Петрова Алексея Анатольевича, действующего на основании Доверенности №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьот 15.12.2022 г., с другой стороны, в дальнейшем именуемые также Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. В соответствии с настоящим Договором Подрядчик обязуется, используя собственные механизмы и оборудование, с применением собственных расходных материалов и материалов Заказчика (Ведомость материалов Заказчика - Приложение № _, являющееся неотъемлемой частью настоящего Договора), без учета расходных материалов, выполнить __________________________________ (далее – Работы) в соответствии с условиями настоящего Договора, техническим заданием Заказчика (Приложение №1, являющееся его неотъемлемой частью), рабочей документацией: _________________________________________ документами, являющимися приложениями к настоящему договору, Российскими нормами (включая СНиП), а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную настоящим Договором цену.

1.2. На результат работ по настоящему договору устанавливается гарантийный срок 24 месяца с момента подписания Сторонами Акта приемки выполненных работ формы КС-2, Справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3, закрывающих весь объем работ по настоящему Договору.

1.3. Содержание и объем работ указаны в Локальных сметных расчетах (Приложения №№______ являющиеся неотъемлемой частью настоящего Договора).

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Обязанности Подрядчика:

2.1.1. Подрядчик обязуется выполнить все работы надлежащего качества в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Договором и приложениями к нему, и сдать работу Заказчику в установленный срок.

2.1.2. Подрядчик обязан обеспечить производство и качество всех работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями.

2.1.3. Подрядчик обязан обеспечить выполнение работ из собственных расходных материалов и материалов Заказчика, с использованием собственного оборудования и механизмов.

Для подъемных сооружений (ПС), которые будут использоваться на территории Заказчика, до начала работ Подрядчик должен предоставить в обязательном порядке заверенные копии следующих документов:

- паспорта на ПС, включая разрешение на применение от Ростехнадзора; сертификат соответствия требованиям технического регламента «О безопасности машин и оборудования».

- полис страхования ПС;

- заключение экспертизы промышленной безопасности для ПС, отработавших нормативные сроки эксплуатации;

- протокол, выданный специализированной организацией, о проведении периодической поверки приборов безопасности ПС.

До начала работ Подрядчик обязан подготовить заявку на подключение к действующим электроустановкам Заказчика с обязательным приложением следующих документов:

- заверенная копия приказа о назначении ответственного за электрохозяйство Подрядчика,

- заверенная копия протокола проверки знаний ответственного за электрохозяйство Подрядчика,

- список лиц, имеющих право оперативных переговоров в электроустановках Подрядчика, утверждённый ответственным за электрохозяйство,

- акт раздела границ балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности, подписанный ответственными за электрохозяйство и утверждённый руководителями Заказчика и Подрядчика, с границей раздела эксплуатационной ответственности в точке присоединения к действующим электроустановкам Заказчика,

- исполнительная документация по ЭМР и технический отчёт по ПНР временных сетей электроснабжения производства работ,

- документы, подтверждающие исправность электроинструментов и прочих электропотребителей (протоколы испытаний, или заверенная копия из журнала регистрации инвентарного учета, периодической проверки и ремонта переносных и передвижных электроприемников, вспомогательного оборудования к ним),

- акт приёмки узла учёта, или методика расчёта потребления электроэнергии.

2.1.4. Подрядчик обязан немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

иных обстоятельств, угрожающих годности и прочности результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок.

2.1.5. Подрядчик обязан своевременно устранять все дефекты, недоделки, замечания технадзора, выявленные при производстве работ и в период гарантийного срока на результат работ, указанного в п. 1.2 настоящего договора. При выявлении дефектов Подрядчик обязуется устранить выявленные дефекты в срок не позднее 10 календарных дней с момента получения замечаний Заказчика.

2.1.6. До начала работ Подрядчик обязан предоставить Заказчику на согласование перечень работников, которые будут находиться на производственной площадке Заказчика в период выполнения работ, а также справки об отсутствии судимости у указанных работников установленного образца.

2.1.7. Подрядчик обязан обеспечивать безопасные условия при выполнении работ по договору, соблюдать законодательство по охране труда и выполнять необходимые противопожарные мероприятия.

2.1.8. Подрядчик обязан предупредить Заказчика в максимально сжатые сроки о вероятных событиях или обстоятельствах, которые могут негативно повлиять на качество работ или привести к задержке выполнения работ на Объекте. Заказчик имеет право потребовать от Подрядчика предоставления в предельно сжатые сроки оценки предполагаемого воздействия будущего события или обстоятельства на качество и срок завершения работ.

2.1.9. Подрядчик обязан обеспечить производство работ на Объекте с привлечением ежедневно без выходных максимально возможного количества работников.

2.1.10. Подрядчик не вправе в ходе осуществления работ выполнять указания Заказчика, если это может привести к нарушению действующих норм.

2.1.11. Не допускать к работе (отстранить от работы) работников Подрядчика (а в случае привлечения субподрядных организаций и работников Субподрядчика), появившихся на рабочем месте (Объекте) в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения.

2.1.12. В случае выявления Заказчиком наличия на Объекте работников Подрядчика (Субподрядчика) в состоянии опьянения, Подрядчик обязан по требованию Заказчика незамедлительно отстранить от работы этих работников.

2.1.13. Подрядчик обязуется на протяжении всего срока выполнения работ обеспечивать вывоз мусора, образующегося в ходе выполнения работ.

2.1.14. Подрядчик обязан оформить и передать Заказчику исполнительную документацию, перечень и форма которой определена Российскими нормами (включая СНиП).

2.1.15 Подрядчик самостоятельно производит расчет платы за его негативное воздействие на окружающую среду, за загрязнение окружающей природной среды от выбросов, сбросов, размещение отходов, образующихся в результате его производственной деятельности на объекте и осуществлять плату за негативное воздействие на окружающую среду по форме и в сроки, установленные действующим природоохранным законодательством РФ.

2.1.16 Подрядчик обеспечивает вывоз остатков сырья, материалов, твердых бытовых отходов, грунта, строительного мусора и т.п., утративших свои потребительские свойства и образовавшихся при производстве работ на Объекте.

2.1.17 Подрядчик производит сбор, учет, безопасное временное накопление в местах, согласованных с Заказчиком, вывоз и сдачу специализированным организациям отходов, образовавшихся в процессе производства работ и хозяйственной деятельности в установленном природоохранным законодательством РФ порядком.

2.1.18 Подрядчик обязан до начала выполнения работ по настоящему Договору заключить договоры со специализированными организациями на передачу отходов строительного производства и демонтажа, а также отходов ТКО без увеличения цены настоящего Договора и предоставить Заказчику заверенные копии указанных договоров.

2.1.19 Подрядчик обязан передать Заказчику демонтированные материалы (лом цветных/черных металлов, отходы кабельной продукции, др. материалы, указанные в Актах) и оборудование Заказчику по Акту приема-передачи демонтированного оборудования (материалов) до 25 числа отчётного месяца.

2.1.20 Подрядчик обязуется до начала проведения работ согласовать с Заказчиком схему маршрута передвижения принадлежащей Подрядчику техники по территории АО «НЗНП» до места проведения работ по Договору.

2.1.21 Подрядчик обязуется обеспечить сопровождение принадлежащей ему техники по территории АО «НЗНП» до места проведения работ ответственным лицом назначенным приказом Подрядчика. Копию приказа Подрядчик передает Заказчику до начала проведения работ.

2.1.22 Подрядчик гарантирует и заверяет, что обладает трудовыми ресурсами, основными средствами, лицензиями и разрешениями, необходимыми для исполнения настоящего Договора.

Подрядчик гарантирует, что выполнение работ будет осуществляться силами Подрядчика без привлечения третьих лиц. Привлечение к выполнению работ третьих лиц возможно только с письменного согласования Заказчика, при этом Подрядчик заверяет и гарантирует, что привлекаемые к выполнению работ третьи лица будут соответствовать требованиям первого абзаца настоящего пункта в течение всего срока выполнения ими работ. При согласовании кандидатуры третьего лица Заказчик вправе потребовать от Подрядчика предоставления в отношении третьих лиц сведений и документов, подтверждающих предусмотренные настоящим пунктом гарантии и заверения.

Подрядчик уведомлен о том, что Заказчик полагается на указанные сведения, и они имеют для Заказчика существенное значение при заключении договора.

На основании статьи 431.2 Гражданского кодекса Российской Федерации в случае, если предоставленные в соответствии с настоящим пунктом гарантии и заверения Подрядчика окажутся недостоверными, Заказчик вправе взыскать с Подрядчика убытки либо штраф в размере 3% от стоимости выполненных работ по настоящему Договору без учета НДС, по выбору Заказчика.

2.2. Обязанности Заказчика:

2.2.1. Заказчик обязан обеспечить доступ Подрядчику к месту работ.

2.2.2. Заказчик обязуется принять выполненные работы в порядке, предусмотренном настоящим Договором.

2.2.3. Заказчик обязуется оплатить выполненные работы в размере, в сроки и в порядке, предусмотренные настоящим Договором.

2.2.4. Заказчик обязуется произвести передачу давальческих материалов Подрядчику со склада АО «НЗНП» по Накладной на отпуск материалов на сторону (форма № М-15) в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания настоящего Договора.

2.3. Права Заказчика:

2.3.1. Заказчик вправе во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.

2.3.2. Если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению настоящего Договора или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к согласованному в Договоре сроку становится явно невозможным, Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения убытков.

2.3.3. Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от настоящего Договора, либо устранить недостатки своими силами, или поручить устранение недостатков третьему лицу с отнесением расходов на Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

• Работы, предусмотренные настоящим Договором, осуществляются Подрядчиком в следующие сроки:

- Начало работ: не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания Сторонами настоящего Договора.

- Окончание работ: не позднее ________ календарных дней с даты подписания Сторонами настоящего Договора.

• В случае нарушения Заказчиком срока оплаты авансового платежа, предусмотренного п. 4.2.1 настоящего договора, а также срока передачи давальческих материалов, предусмотренного п. 2.2.4 настоящего договора, срок выполнения работ может быть продлен Сторонами путем подписания Дополнительного соглашения, но не более, чем на срок такой задержки.

4. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. Стоимость работ по настоящему договору является твердой, составляет ______________ руб. (____________________________ рублей 00 копеек), в т.ч. НДС (20%) ____________ руб. (__________________________ рублей ___ копеек) (далее – Стоимость Работ).

Стоимость работ определяется на основании локальных сметных расчетов (приложения №№ ____), включает любую компенсацию издержек Подрядчика и причитающееся ему вознаграждение за выполненные работы. Подрядчик не имеет права требовать никакой дополнительной оплаты в связи с исполнением настоящего Договора. Подрядчик компенсирует Заказчику стоимость электроэнергии, потребленной Подрядчиком в процессе выполнения работ.

4.2. Оплата работ по настоящему Договору осуществляется Заказчиком следующим образом:

4.2.1. Заказчик выплачивает Подрядчику авансовый платеж в размере ______________ руб. (____________________________ рублей 00 копеек), в т.ч. НДС (20%) ____________ руб., что составляет __% от общей стоимости работ по настоящему Договору, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания Сторонами настоящего Договора, предоставления Подрядчиком оригинала банковской гарантии на возврат авансового платежа, а также получения Заказчиком Уведомления о выпуске Банковской Гарантии, направленного по СПФС в Банк Заказчика (ПАО «Сбербанк» или ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» - по выбору Подрядчика).

Подрядчик не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Сторонами настоящего Договора предоставляет Заказчику оригинал безусловной и безотзывной банковской гарантии на возврат авансового платежа, открытой Поставщиком в ______________ (наименование банка). Текст гарантии должен быть предварительно согласован с Заказчиком в обязательном порядке. Сумма банковской гарантии ______________ руб. (____________________________ рублей 00 копеек), в т.ч. НДС (20%) ____________ руб., что составляет ___% от общей стоимости работ по настоящему Договору. Банковская Гарантия должна вступать в силу с момента зачисления денежных средств на счет Подрядчика и действовать до даты окончания работ, указанной в п. 3.1. настоящего Договора, плюс 2 (два) месяца. Расходы по предоставлению банковской гарантии несет Подрядчик. В случае изменения по соглашению Сторон сроков выполнения работ, установленных в п. 3.1 настоящего Договора, Подрядчик обязан за свой счет продлить срок действия банковской гарантии из расчета измененного срока окончания выполнения работ по договору плюс 2 (два) месяца.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему Договору, в том числе, но не ограничиваясь следующим: нарушение Подрядчиком предусмотренных договором сроков начала выполнения Работ и/или сроков окончания Работ, более, чем на 20 календарных дней, Заказчик имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке, а Подрядчик обязан возвратить Заказчику авансовый платеж за вычетом части, пропорциональной объему выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком работ, не позднее 3-х рабочих дней с даты получения письменного требования Заказчика о возврате авансового платежа.

При отказе Заказчиком от исполнения настоящего договора Подрядчик также обязан возвратить Заказчику авансовый за вычетом части, пропорциональной объему выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком работ, не позднее 3-х рабочих дней с даты получения письменного требования Заказчика о возврате авансового платежа.

Если Подрядчик не возвратит Заказчику авансовый платеж в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты окончательного срока, указанного в требовании о возврате авансового платежа, то Заказчик вправе направить требование о возврате авансового платежа в банк, если на момент такого требования Подрядчик не выполнит работы в полном объеме.

4.2.2. Оплата оставшейся суммы осуществляется Заказчиком по факту выполнения объёма работ в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с момента подписания Сторонами Актов о приемке выполненных работ по форме КС-2 и Справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 и передачи Заказчику исполнительной документации на выполненные работы за вычетом аванса, подлежащего погашению пропорционально стоимости выполненных работ.

4.3. Счет-фактура на выполненные работы выставляется Заказчику Подрядчиком в течение 5 (пяти) календарных дней со дня подписания Акта о приемке выполненных работ формы КС-2, Справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3.

4.4. Моментом оплаты считается момент зачисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

4.5. В случае проведения дополнительных работ в соответствии с настоящим Договором, Стороны заключают дополнительное соглашение к настоящему Договору, в котором указывают наименование дополнительных работ, срок выполнения и их стоимость.

5. ТРЕБОВАНИЯ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ТРУДА, ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ (ОТ, ПБ И ООС).

5.1. В ходе выполнения работ по настоящему Договору Подрядчик обязуется:

5.1.1. Соблюдать нормы действующего законодательства Российской Федерации, включая законодательство о недрах, об охране окружающей среды, о промышленной и пожарной безопасности, о природных и минеральных ресурсах, иные законы и нормативные акты, действующие на территории выполнения Работ.

5.1.2. Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по промышленной и пожарной безопасности, охране труда, охране окружающей среды, рациональному использованию природных ресурсов.

5.1.3. Соблюдать внутренние нормативные документы АО «НЗНП», а именно:

- требования инструкции о порядке установления фактов алкогольного или наркотического опьянения на рабочем месте, появления на работе в состоянии опьянения и их документирования.

Обучить своих работников, а также третьих лиц, привлеченных Подрядчиком для выполнения Работ по настоящему Договору, применению следующих внутренних нормативных документов АО «НЗНП»:

- Инструкция по обеспечению общих требований охраны труда на территории АО «НЗНП» 10-ОПБ

- Общезаводская инструкция о мерах пожарной безопасности на объектах и территории АО «НЗНП» ОИ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть;

- Инструкция по организации безопасного проведения земляных работ на объектах и территории АО «НЗНП» 6-ОПБ;

- Инструкция по организации безопасного движения транспортных средств и пешеходов на территории АО «НЗНП» 5-ОПБ;

- Инструкция по газобезопасности на объектах и территории АО «НЗНП» ОИ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть;

- Инструкция по организации безопасного проведения газоопасных работ на объектах и территории АО «НЗНП», АО «НЗНП» Филиал «Ростовский» 4-ОПБ;

- Инструкция по организации безопасного проведения огневых работ на объектах и территории АО «НЗНП», АО «НЗНП» Филиал «Ростовский» 3-ОПБ;

- Инструкция по организации и безопасному проведению ремонтных (строительно-монтажных) работ, технического обслуживания и ремонтных работ технологического оборудования на объектах и территории АО «НЗНП» 2-ОПБ;

- Инструкция по электробезопасности и безопасной эксплуатации электрооборудования на взрывопожарных объектах АО «НЗНП» ОИЭ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть;

- Инструкция по организации и безопасному проведению работ на высоте на территории АО «НЗНП» и его филиалах 8-ОПБ;

- Инструкцию▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьпо хранению, транспортированию и использованию баллонов с СУГ;

- требования безопасности, предъявляемые к подрядным (субподрядным) организациям на объектах и территории АО «НЗНП», изложенные в Положении 14-ОПБ. Соблюдение изложенных в Положении 14-ОПБ требований безопасности Стороны признают существенным условием договора, и в случае их неоднократного нарушения Подрядчиком (Субподрядчиком), (два и более раза) Заказчик имеет право отказаться от исполнения настоящего договора в одностороннем порядке.

На территорию Заказчика допускать:

- обученный персонал, имеющий квалификационные удостоверения, удостоверения по охране труда, удостоверения по определенным видам работ;

- персонал, не имеющий медицинских противопоказаний к выполнению определенных видов работ;

- персонал, имеющий средства индивидуальной и коллективной защиты.

5.1.4. Соблюдать требования к оборудованию, используемому в ходе выполнения Работ по настоящему Договору и его эксплуатации, установленные действующим законодательством РФ и Требованиями по ОТ, ПБ и ООС.

Организовать работу по безопасности дорожного движения на Объекте выполнения Работ, в соответствии с требованиями Федерального закона от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» и других нормативных правовых актов Российской Федерации. Подрядчик обязуется также осуществлять контроль за соблюдением водителями Подрядчика и третьих лиц, привлеченных Подрядчиком, правил дорожного движения. В случае совершения дорожно-транспортного происшествия с участием работников Заказчика, или, при котором пострадали работники Заказчика, незамедлительно извещать Заказчика в письменной форме.

5.1.5 Незамедлительно информировать Заказчика обо всех инцидентах, авариях и несчастных случаях, организовывать их расследование в соответствии с требованиями государственных нормативно-технических и правовых актов, а также требованиями Заказчика. Расследование причин аварий, инцидентов и несчастных случаев осуществляется в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и внутренними нормативными документами Заказчика, комиссией с обязательным участием представителей Заказчика, Подрядчика и привлекаемых Подрядчиком третьих лиц, а также представителей уполномоченных государственных органов, в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ. Отказ от участия в комиссии не допускается.

5.1.6. До начала выполнения работ на Объекте обеспечить наличие необходимой нормативной и разрешительной документации в области охраны окружающей среды на период выполнения работ в соответствии с требованиями действующего природоохранного законодательства РФ.

5.2. Подрядчик несёт полную ответственность за все травмы, увечья, включая смертельный исход, любого сотрудника Подрядчика, а также любого сотрудника Заказчика (третьего лица), происшедшего на объекте производства работ по вине Подрядчика.

5.3. За нарушение Подрядчиком требований промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды Подрядчик обязан по требованию Заказчика уплатить штраф в соответствии с условиями, определенными п.п.5.3.1-5.3.22 настоящего Договора:

5.3.1. За каждый факт несчастного случая со смертельным исходом с работником Подрядчика при производстве работ персоналом Подрядчика на объектах АО «НЗНП», допущенный по вине персонала Подрядчика, – штраф в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей;

5.3.2. За каждый факт аварии на объектах, поднадзорных Ростехнадзору РФ, при производстве работ персоналом Подрядчика на объектах АО «НЗНП», допущенный по вине персонала Подрядчика - штраф в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей;

5.3.3. За каждый факт выполнения работ повышенной опасности без оформления или ненадлежащего оформления разрешительных документов - штраф в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей;

5.3.4. За каждый факт нахождения работника Подрядчика на объектах и территории АО «НЗНП» в состоянии наркотического, алкогольного, токсического или иного опьянения - штраф в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей;

5.3.5. За каждый факт использования работником Подрядчика самостоятельно, либо под контролем непосредственного руководителя открытого огня или производства работ, связанных с искрообразованием, вне специально отведенных для этих целей мест, если это не предусмотрено разрешительным документом - штраф в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей;

5.3.6. За каждый факт курения работника Подрядчика в неустановленных для этих целей местах - штраф в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей;

5.3.7. За каждый факт выполнения работ работником Подрядчика, осуществляющим работы без соответствующей квалификации и аттестации, не прошедшим вводный, первичный или целевой (в зависимости от характера выполняемой работы) инструктаж, при отсутствии удостоверения у работника на рабочем месте - штраф в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей;

5.3.8. За каждый факт не проведения инженерно-техническим работником Подрядчика целевого инструктажа работнику перед началом выполнения работ - штраф в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей;

5.3.9. За каждый факт отключения или нарушения целостности блокировок по вине работников Подрядчика и других устройств обеспечения безопасности на действующем оборудовании без соответствующего письменного разрешения Заказчика - штраф в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей;

5.3.10. За каждый факт выполнения работниками Подрядчика работ без использования предохранительных поясов при работе на расстоянии менее 2 м от не ограждённых перепадов на высоте от 1,8 м, выполнения газо- и электросварочных работ, шлифовальных работ с использованием режущего оборудования различного действия, долбежных работ, работ с использованием водяных насосов высокого давления или оборудования, создающего аналогичные опасные факторы, способные привести к травме, без использования средств индивидуальной защиты лица и органов зрения (защитных очков или щитков) - штраф в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей;

5.3.11. За каждый факт невыполнения работниками Подрядчика мероприятий, установленных в наряде-допуске, необходимых при выполнении работ повышенной опасности (газоопасные, огневые, ремонтные, земляные работы, работы на высоте, в электроустановках (например, отсутствие СИЗ или СИЗОД, средств пожаротушения, работа неисправным или неиспытанным оборудованием, не выполнение мероприятий по подготовке к работам и др.) - штраф в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей;

5.3.12. За каждый факт использования инструмента, оборудования, приспособлений, СИЗ или СИЗОД, огнетушителей, заведомо неисправных, а также подлежащих периодической проверке или испытанию, с истекшим сроком проверки/испытания (в т.ч. и при проведении работ с подъемными сооружениями) - штраф в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей;

5.3.13. За каждый факт нахождения работника Подрядчика на действующем опасном производственном объекте без каски и/или противогаза - штраф в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей;

5.3.14. За каждый факт нарушения Подрядчиком скоростного режима движения автотранспорта по территории АО «НЗНП» - штраф в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей;

5.3.15 За каждый факт отклонения движения принадлежащей Подрядчику техники от согласованной с Заказчиком схемы маршрута по территории АО «НЗНП» - штраф в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей.

5.3.16. За каждый факт размещения отходов Подрядчика, образующихся по окончанию выполнения работ (рабочей смены) в местах, не предусмотренных организационно-технологической документацией или без согласования с Заказчиком - штраф в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей;

5.3.17. За каждый факт сброса загрязненных сточных вод в системы ПЛК (промливневой канализации), ХФК (хозфекальной канализации) Подрядчиком - штраф в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей;

5.3.18. За каждый случай сокрытия Подрядчиком информации об авариях, пожарах, инцидентах, фактов производственного травматизма, нарушения технологического режима, загрязнения окружающей среды, при выполнении работ по договору, либо уведомление с опозданием более чем на 24 часа – штраф в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей;

5.3.19. За каждый факт повреждения опоры, обрыв электрических кабельных линий, механическое повреждение трубопроводов, подземных коммуникаций, происшедших на объекте производства работ по вине Подрядчика- штраф в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей;

5.3.20. За каждый факт не устранения в установленные сроки ранее выявленных зафиксированных нарушений (по каждому нарушению) Подрядчиком - штраф в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей;

5.3.21. За каждый факт невыполнения за свой счет сбора, утилизации, вывоза, сдачи в установленном порядке металлолома, твердых бытовых отходов, отработанных автомобильных шин и других отходов производства и потребления, образовавшихся при выполнении договорных работ - штраф в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей;
5.3.22. За каждый факт нарушения изложенных в Положении 14-ОПБ требований безопасности, предъявляемых к подрядным (субподрядным) организациям на объектах и территории АО «НЗНП» – штраф в размере, указанном в Приложении №3 к Положению 14-ОПБ «Требования безопасности, предъявляемые к подрядным (субподрядным) организациям на объектах и территории АО «НЗНП».

5.4. В случае повторных нарушений, предусмотренных п.п. 5.3.1 - 5.3.22, Заказчик вправе установить запрет на допуск виновного в нарушениях работника на территорию АО «НЗНП».

5.5. В случае выявления Заказчиком при производстве Подрядчиком работ нарушений, предусмотренных п.п. 5.3.1 – 5.3.22 настоящего Договора, Заказчиком в присутствии представителя Подрядчика составляется Акт о выявленных нарушениях. При отказе представителя Подрядчика от подписания данного Акта, указанный Акт оформляется Заказчиком в одностороннем порядке и является надлежащим и достаточным основанием для выставления Подрядчику требования об уплате Заказчику штрафов, предусмотренных п.п. 5.3.1 – 5.3.22 настоящего Договора, надлежащим и достаточным основанием для удержания Заказчиком штрафов, предусмотренных п.п. 5.3.1 – 5.3.22 настоящего Договора, из сумм, подлежащих оплате Подрядчику за выполненные работы, надлежащим и достаточным основанием для проведения Заказчиком одностороннего зачета в порядке ст. 410 ГК РФ сумм штрафов, предусмотренных п.п. 5.3.1 – 5.3.22 настоящего Договора, из сумм, подлежащих оплате Подрядчику за выполненные работы.

Составленный Заказчиком Акт о выявленных нарушениях передается уполномоченному представителю Подрядчика под роспись о его получении либо направляется Подрядчику по электронной почте по указанному в настоящем договоре адресу или почтовым отправлением заказным письмом с уведомлением о вручении.

5.6. Требования Заказчика об уплате штрафов, предусмотренных настоящим Договором, подлежат удовлетворению Подрядчиком не позднее 5 рабочих дней с момента получения Подрядчиком такого требования от Заказчика.

5.7. При наличии вины Подрядчика за аварии, инциденты и несчастные случаи, произошедшие в процессе работы, Подрядчик обязуется возместить Заказчику причиненные убытки, не позднее 5 рабочих дней с момента получения требования Заказчика.

6. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ РАБОТ

6.1. Приемка выполненных работ по настоящему Договору осуществляется по факту выполнения объёма работ на основании Актов о приемке выполненных работ формы КС-2, Справок о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 с приложением исполнительной документации на принимаемые объемы работ.

Работы по настоящему Договору считаются принятыми с момента подписания сторонами Актов приемки выполненных работ формы КС-2, Справок о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 по настоящему Договору и передачи Заказчику исполнительной документации на выполненные объемы работ.

6.2. Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения им от Подрядчика Акта о приемке выполненных работ формы КС-2, Справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3, осуществляет проверку результата работ предъявляемым настоящим Договором требованиям, и по результатам такой проверки направляет Подрядчику подписанный Акт о приемке выполненных работ формы КС-2, Справку о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 или мотивированный отказ от их подписания.

6.3. Приемка лимитированных и прочих расходов (временные здания и сооружения, непредвиденные затраты, перевозка рабочих, перебазировка строительной техники, утилизация отходов, использование строительной техники, неучтенной расценками сметных расчетов и т. д.) по Акту приемки выполненных работ формы КС-2 производится Заказчиком после предоставления Подрядчиком следующих документов: утвержденных дефектных актов, сметных расчетов, расчетов по перебазировке строительной техники, произведенным на основании ПОС, копий ТТН, копий путевых листов, согласованной с Заказчиком схемы маршрута, акта замера расстояния и времени пути, платежных поручений, подтверждающих оплату использования строительной техники, а также документов, свидетельствующих о сдаче-приемке специализированным организациям отходов (накладная, акт выполненных работ, платежное поручение на оплату услуг по утилизации, акт приема-передачи и др.), документов об оплате за прием отходов (платежное поручение, чек), документов о перевозке отходов на полигон утилизации отходов (товарно-транспортная накладная, акт приема-передачи), договора на вывоз и дальнейшее обращение с отходами.

6.4. В случае выявления недостатков выполненных Подрядчиком работ в процессе проверки их результата, Заказчик составляет перечень замечаний с указанием в нем необходимых доработок. Все недостатки результата выполненных работ должны быть устранены Подрядчиком в течение 10 рабочих дней с момента получения замечаний от Заказчика.

6.5. Если по истечении срока, указанного в п.6.2, Заказчик не подпишет и не отправит Подрядчику Акт о приемке выполненных работ формы КС-2, Справку о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3, либо мотивированный отказ от приемки в письменном виде, то работа считается принятой без замечаний и подлежит оплате.

6.6. В случае досрочного выполнения работ Заказчик вправе досрочно принять результат выполненных работ.

6.7. Заказчик, обнаруживший после приемки работы отступления в ней от договора подряда или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, обязан известить об этом Подрядчика в разумный срок по их обнаружении. Все недостатки результата выполненных работ (скрытые недостатки) должны быть устранены Подрядчиком в течении 10 календарных дней с момента получения замечаний от Заказчика.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И РИСКИ

7.1. Сторона, нарушившая Договор, обязана возместить другой Стороне причиненные таким нарушением убытки.

7.2. Сторона, предоставившая материалы, оборудование и механизмы, отвечает за их соответствие государственным стандартам и техническим условиям и несет риск убытков, связанных с их ненадлежащим качеством.

7.3. Подрядчик несет ответственность за произошедшую по его вине несохранность предоставленных Заказчиком материалов, а также иного имущества Заказчика, находящегося во владении Подрядчика в связи с выполнением настоящего Договора, а также за собственные материалы и оборудование, используемые Подрядчиком для исполнения настоящего Договора. В этом случае Подрядчик обязан за свой счет заменить указанное имущество или при невозможности этого - возместить Заказчику убытки.

7.4. В случаях, когда работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от настоящего Договора, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, не позволяющими использовать результат работы по назначению, Заказчик вправе по своему выбору:

7.4.1. Потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в разумный срок.

7.4.2. Потребовать от Подрядчика соразмерного уменьшения установленной за работу цены.

7.4.3. Устранить недостатки своими силами или привлечь для их устранения третье лицо с отнесением расходов на устранение недостатков на Подрядчика.

Подрядчик вправе вместо устранения недостатков, за которые он отвечает, безвозмездно выполнить работу заново (если это возможно в отношении предмета работ по настоящему Договору) с возмещением Заказчику причиненных просрочкой исполнения убытков. В этом случае Заказчик вправе назначить срок для выполнения работы и обязан обеспечить доступ Подрядчику к месту работ.

Если отступления в работе от условий Договора подряда или иные недостатки результата работы в установленный Заказчиком срок не были устранены, либо являются неустранимыми и существенными, Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения причиненных убытков.

Требования, связанные с недостатками результата работ, могут быть предъявлены Заказчиком при условии, что они были обнаружены в течении гарантийного срока.

7.5. За ущерб, причиненный третьему лицу в процессе выполнения работ, отвечает Подрядчик, если не докажет, что ущерб был причинен вследствие обстоятельств, за которые отвечает Заказчик.

7.6. Риск случайной гибели или случайного повреждения имущества, материалов или оборудования несет Подрядчик.

7.7. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до ее приемки Заказчиком по акту, закрывающему весь объем работ по настоящему Договору, несет Подрядчик.

7.8. Стороны несут ответственность за невыполнение и ненадлежащее выполнение обязательств по Договору и обязаны возместить другой Стороне убытки, вызванные таким неисполнением или ненадлежащим исполнением.

7.9. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты выполненных работ (за исключением авансовых платежей), согласованных Сторонами в настоящем договоре, Подрядчик имеет право требовать от Заказчика уплаты неустойки в размере 0,1% от несвоевременно оплаченной суммы за каждый день просрочки, но не более 10% от просроченной суммы.

7.10. В случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ, предусмотренных настоящим Договором, Заказчик имеет право требовать от Подрядчика уплаты неустойки в размере 0,1% от стоимости несвоевременно выполненных работ за каждый день просрочки. Заказчик вправе произвести удержание неустойки из сумм, подлежащих оплате Подрядчику за выполненные работы. Обязанность Подрядчика по уплате соответствующей неустойки может быть прекращена зачетом встречных требований по заявлению Заказчика в порядке, предусмотренном ст. 410 ГК РФ.

7.11 Срок устранения недостатков работ, выявленных при их приемке или в период гарантийного срока, не может превышать 10 (десяти) рабочих дней с момента получения претензии от Заказчика.

За каждый день просрочки указанного срока, а также срока, предусмотренного в п. 6.4 настоящего Договора, Заказчик имеет право требовать от Подрядчика уплаты неустойки в размере 0,1% от стоимости работ, в отношении которых допущены нарушения по качеству, за каждый день просрочки устранения недостатков.

7.12. Выплата неустойки и возмещение убытков не освобождают Сторону, нарушившую Договор от исполнения своих обязательств в натуре.

7.13. Если в период гарантийного срока при эксплуатации результата работ по настоящему Договору обнаружатся дефекты в работах, выполненных Подрядчиком, то Подрядчик обязан за свой счет устранить все указанные недостатки и дефекты.

В случае отказа Подрядчика от устранения указанных дефектов, Заказчик вправе устранить недостатки силами другого исполнителя за счет средств Подрядчика.

7.14. Заказчик не обязан оплачивать никакие работы Подрядчика, связанные с устранением дефектов результата работ по гарантии в течение срока, указанного в п.1.2. настоящего Договора.

7.15. Убытки, причиненные Подрядчиком Заказчику ненадлежащим исполнением своих обязательств по договору, могут быть взысканы Заказчиком в полной сумме сверх неустойки.

7.16. Подрядчик обязан уплатить Заказчику штраф в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьруб. (сто тысяч рублей) за каждый установленный случай нахождения работника Подрядчика и/или субподрядчика на производственной площадке Заказчика в состоянии алкогольного опьянения. Основанием для уплаты штрафа является Акт, составленный на основании медицинского заключения медпункта АО «НЗНП», подписанный обеими Сторонами. Медицинское заключение является достаточным основанием для подписания Акта Сторонами без возражений. В случае уклонения Подрядчика от подписания Акта, Акт подписывается Заказчиком в одностороннем порядке с приложением медицинского заключения медпункта АО «НЗНП» и является достаточным основанием для применения штрафа, установленного настоящим пунктом.

Заказчик вправе произвести удержание данного штрафа из сумм, подлежащих оплате Подрядчику за выполненные работы. Обязанность Подрядчика по уплате штрафа может быть прекращена зачетом встречных требований по заявлению Заказчика в порядке, предусмотренном ст. 410 ГК РФ.

7.17. На основании статьи 406.1 Гражданского кодекса Российской Федерации Заказчик вправе взыскать с Подрядчика, а Подрядчик обязан возместить имущественные потери Заказчика, возникшие в случае наступления хотя бы одного из следующих обстоятельств:

а) В случае вынесения в отношении Заказчика налоговым органом решения, предусматривающего признание незаконным применения Заказчиком налоговых вычетов по налогу на добавленную стоимость по счетам-фактурам, выставленным Подрядчиком в рамках настоящего договора;

б) В случае вынесения в отношении Заказчика налоговым органом решения, предусматривающего признание налоговым органом незаконным отражения Заказчиком в расходах по налогу на прибыль стоимости работ, выполненных Подрядчиком.

Размер имущественных потерь определяется:

а) в сумме налоговых вычетов по НДС, применение которых признано незаконным, а также соответствующих сумм штрафов и пеней, доначисленных налоговым органом;

б) в размере 20% от расходов Заказчика, уменьшающих налоговую базу по налогу на прибыль, на оплату работ, выполненных Подрядчиком, которые признаны незаконными по решению налогового органа, а также соответствующих сумм штрафов и пеней, доначисленных налоговым органом.

Возмещение указанных имущественных потерь Заказчика выполняется Подрядчиком на основании вступившего в законную силу судебного акта по проверке законности указанного решения налогового органа.

8. НЕПРЕОДОЛИМАЯ СИЛА (ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА)

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если неисполнение явилось следствием природных явлений, действий внешних объективных факторов и прочих обязательств непреодолимой силы, за которые Стороны не отвечают, и предотвратить неблагоприятное воздействие которых они не имеют возможности.

8.2. Стороны несут ответственность за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору при наличии вины только в случаях, предусмотренных законом или настоящим Договором.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

9.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня подписания и действует до полного выполнения Сторонами обязательств по настоящему договору.

9.2. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно:

9.2.1. По письменному соглашению Сторон.

9.2.2. В одностороннем порядке при отказе одной из Сторон от настоящего Договора в случаях, когда возможность такого отказа предусмотрена законом или настоящим Договором.

9.2.3. В иных случаях, предусмотренных законом или соглашением Сторон.

9.3. В случае прекращения настоящего Договора по основаниям иным, чем указанные в п.п.2.3.2, 2.3.3 или 7.4. до приемки Заказчиком результата работы, выполненной Подрядчиком, Заказчик вправе требовать передачи ему результата незавершенной работы с компенсацией Подрядчику произведенных затрат.

9.4 Когда Заказчик на основании п.п. 2.3.2, 2.3.3 или 7.4. расторгает настоящий Договор, Подрядчик обязан возвратить предоставленные Заказчиком материалы, либо передать их указанному Заказчиком лицу и возвратить неосвоенную часть аванса, а если это оказалось невозможным – возместить стоимость материалов.

9.5 Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора, предупредив об этом Подрядчика за пять календарных дней до даты отказа от Договора.

10. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ПОЛУЧЕННОЙ СТОРОНАМИ ИНФОРМАЦИИ

10.1. Если Сторона благодаря исполнению своего обязательства по настоящему Договору получила от другой Стороны информацию о новых решениях и технических знаниях, в том числе не защищаемых законом, а также сведения, которые могут рассматриваться как коммерческая тайна, Сторона, получившая такую информацию, не вправе сообщать ее третьим лицам без согласия другой Стороны.

Порядок и условия пользования такой информацией определяются соглашением Сторон.

11. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

11.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, будут разрешаться путем переговоров. Для разрешения споров, связанных с нарушением сторонами своих обязательств по настоящему договору, либо иным образом вытекающих из договора, применяется обязательный досудебный (претензионный) порядок разрешения споров.

Претензия направляется посредством факса/электронной почты по реквизитам, указанным в настоящем Договоре, с приложением документов, подтверждающих заявленные претензионные требования (если эти документы отсутствуют у другой стороны).

Сторона, получившая претензию, обязана рассмотреть претензию и направить ответ о согласии/несогласии с претензионными требованиями посредством факса/электронной почты в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты получения (доставки) претензии, если иные сроки для отдельных требований не установлены другими положениями настоящего Договора.

В случае если претензионные требования полностью или частично не удовлетворены, либо в случае неполучения ответа по истечении 5-тидневного срока, указанного в третьем абзаце настоящего пункта, сторона, право которой нарушено, вправе обратиться с иском в суд.

Надлежащим доказательством получения (доставки) претензии /ответа на претензию при использовании сторонами факсимильной/электронной связи служит отбивка факсимильного аппарата, содержащая дату, номер факса получателя и отметку об успешном направлении факса; распечатка электронной почты отправителя, подтверждающая направление документации на электронный адрес получателя, установленный настоящим договором (уведомление об отправке электронного письма).

В дополнение к направляемым посредством факса/электронной почты документам, стороны обязаны направить оригиналы претензии/ответа на претензию, а также надлежащим образом заверенные копии прилагаемых к ним документов, в срок не позднее 5-ти календарных дней с даты направления документации посредством факса/электронной почты.

11.2. При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры разрешаются в Арбитражном суде Ростовской области.

12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

12.1. Каждая Сторона заверяет и подтверждает другой Стороне что:

- является юридическим лицом, надлежащим образом учрежденным и законно действующим в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- все согласия, необходимые для заключения настоящего Договора и иных договоров, и соглашений, предусмотренных настоящим Договором, были получены и вступили в действие, или, если они не были получены, – то будут получены и/или вступят в действие в установленном порядке до заключения соответствующих договоров и соглашений в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;

- вся фактическая информация, представленная Сторонами друг другу, является достоверной и правильной во всех существенных аспектах на дату ее предоставления. На дату заключения настоящего Договора не было утаено какой-либо информации, что могло бы в результате сделать представленную информацию неверной или вводящей в заблуждение одну из Сторон в каких-либо существенных аспектах;

- в отношении Сторон не возбуждалось судебное, арбитражное или административное производство в каком-либо суде, арбитраже или органе, которое могло бы привести к невозможности Сторон надлежащим образом исполнять свои обязательства по настоящему Договору;

- Сторонами исполнялись и соблюдались, равно как и в настоящее время исполняются и соблюдаются во всех существенных аспектах требования законодательства, неисполнение или несоблюдение которых могло бы привести Стороны к невозможности надлежащим образом исполнять свои обязательства по настоящему Договору;

- Стороны имеют действительный и законный правовой титул или законное право пользования и эксплуатации в отношении активов, необходимых для осуществления их деятельности;

- заключение и исполнение Сторонами настоящего Договора не противоречит их учредительным документам;

- Стороны заверяют и гарантируют друг другу, что на дату заключения настоящего Договора у Сторон отсутствует информация о том, что между их участниками или их участниками и третьими лицами заключено корпоративное или иное аналогичное соглашение, ограничивающее их права как контрагента Стороны, или каким-либо иным образом влияющее на возможность заключения или исполнения обязательств по настоящему Договору.

12.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

12.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще, уполномоченными на то представителями Сторон.

12.4. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме. Сообщения будут считаться исполненными надлежащим образом, если они посланы заказным письмом, по телеграфу, телетайпу, телексу, телефаксу или доставлены лично по юридическим (почтовым) адресам Сторон с получением под расписку соответствующими должностными лицами.

С целью ускорения выполнения взаимных обязательств, Стороны признают равную с подлинниками юридическую силу переписки и принимают к исполнению документы, полученные посредством факсимильной связи, Интернета и других электронных способов связи с последующим их обменом на подлинные.

Адреса электронной почты Заказчика для обмена информацией: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Адрес электронной почты Подрядчика для обмена информацией: __________.

12.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

12.6. Приложения:

- Приложение №1 – Техническое задание на выполнение строительно-монтажных работ _________________ от __.__.2023;

- Приложение № 2 – Ведомость материалов Заказчика;

- Приложение №3 – Локальный сметный расчет №;

- Приложение №4 – Локальный сметный расчет №;

- Приложение №5 – Локальный сметный расчет №…

13. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:

Заказчик: Подрядчик:

- Посмотреть таблицу с даннымиШаблон_договора_НЗНП/Шаблон договора поставки НЗНП/Шаблон Договор поставки 2023.docx

ДОГОВОР №_____________

Красносулинский район,

Киселевское сельское поселение «___» _______ 2023 г.

______________________ , именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ______________________, действующего на основании _______________, с одной стороны, и Акционерное общество «Новошахтинский завод нефтепродуктов» (АО «НЗНП»), именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице директора Петрова Алексея Анатольевича, действующего на основании доверенности от 15.12.2022 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, с другой стороны, в дальнейшем именуемые также Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

Предмет Договора

1.1. В соответствии с настоящим Договором Поставщик обязуется передать в собственность Покупателю товары, указанные в спецификациях на их поставку (Приложения к настоящему Договору, являющиеся его неотъемлемой частью, далее по тексту также - Спецификации) в соответствии с условиями о качестве, ассортименте, комплектности и количестве, установленными настоящим Договором (далее по тексту также – Товар или Оборудование) и всеми приложениями к Договору (включая Спецификации), а Покупатель обязуется принять этот Товар и уплатить за него определенную Договором цену.

1.2. Качество Товара должно соответствовать государственным стандартам для такого рода Товара, а также условиям Договора.

1.3. Наименование, количество, ассортимент, цена Товара, а также форма и сроки оплаты за Товар, сроки поставки Товара, адрес доставки Товара (если таковая необходима) указываются в Спецификациях (Приложения к настоящему Договору, являющиеся его неотъемлемой частью).

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Поставщик обязан:

2.1.1. Передать Покупателю Товар надлежащего качества не позднее срока, указанного в Спецификации, путем доставки Товара своими силами и за свой счет на производственную площадку Покупателя, расположенную по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Ростовская область, м.р-н Красносулинский, с.п. Киселевское, тер автомобильной дороги общего пользования федерального значения А-270, км 882-й, зд. 1 (далее по тексту также – Склад Покупателя), если иное не установлено в соответствующей Спецификации.

2.1.2. Одновременно с передачей Товара передать Покупателю оригиналы следующих документов на русском языке:

а) товарная накладная или УПД;

б) Сертификат качества, выданный заводом-изготовителем (при наличии);

в) техническая документация на Товар на русском языке (включая инструкцию по эксплуатации Товара);

г) транспортная накладная или экспедиторская расписка;

Если иное не указано в соответствующей Спецификации.

2.1.3. Передать Покупателю Товар свободным от любых прав третьих лиц.

2.2. Покупатель обязан:

2.2.1. Обеспечить приемку Товара.

2.2.2. Оплатить Товар в порядке и в сроки, предусмотренные настоящим Договором.

3. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Товар оплачивается Покупателем в строгом соответствии с ценами, отраженными в спецификациях (Приложениях к договору), и условиями поставки, предусмотренными настоящим договором.

3.2. Общая сумма Договора не устанавливается, а складывается из стоимости всех партий Товара, поставленного в течение всего срока действия Договора, и определяется на основании Спецификаций, являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора.

В Цену Товара, указанную в Спецификации, включены стоимость упаковки Товара и любые другие затраты Поставщика, связанные с исполнением настоящего Договора.

Цена Товара, указанная в Спецификации, является фиксированной и изменению не подлежит.

3.3. Оплата Товара производится Покупателем в течение 14 (четырнадцати) календарных дней после поставки всего Товара, указанного в соответствующей Спецификации, Покупателю, в размере 100% от цены Товара, указанной в Спецификации, если иное не установлено в Спецификации.

3.4. Моментом оплаты считается момент списания денежных средств с расчетного счёта Покупателя.

3.5. Все банковские комиссии, возникающие в банке Покупателя по данному Договору, оплачиваются Покупателем. Все банковские комиссии в банке Поставщика в связи с исполнением данного Договора оплачивает Поставщик.

3.6. Товар поступает в свободное распоряжение Покупателя и не считается находящимся в залоге у Поставщика, предусмотренном ст. 488 ГК РФ Условия о коммерческом кредите, предусмотренном ст. 823 ГК РФ, а также положения ст. 317.1 ГК РФ к правоотношениям сторон не применяются.

4. КАЧЕСТВО И КОМПЛЕКТНОСТЬ ТОВАРА

4.1. В случае передачи Товара ненадлежащего качества, в том числе, если качество Товара окажется не соответствующим условиям настоящего Договора, Покупатель вправе по своему выбору:

4.1.1. Отказаться от принятия и оплаты Товара, а если он уже оплачен, потребовать в установленном порядке возврата уплаченной цены, Поставщик при этом обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения соответствующего требования Покупателя перевести на счет Покупателя уже уплаченную сумму. Возврат Товара Поставщику осуществляется силами Поставщика и за его счет.

4.1.2. Потребовать соразмерного уменьшения цены.

4.1.3. Потребовать безвозмездного устранения недостатков в разумный срок после извещения Поставщика Покупателем.

4.1.4. Потребовать замены Товара ненадлежащего качества Товаром, соответствующим Договору.

4.2. Требования, связанные с недостатками Товара, могут быть предъявлены Покупателем в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с момента обнаружения недостатков, в течение гарантийного срока.

4.3. Стороны пришли к соглашению, что при наличии споров о качестве Товара, результаты заключения Торгово-промышленной палаты Ростовской области будут являться окончательными. Стоимость получения данного заключения оплачивается Стороной, виновной в ухудшении качества Товара.

4.4. По настоящему Договору Поставщик обязан передать Товар в ассортименте и комплекте, то есть в наборе, предусмотренном в Спецификациях (Приложениях) к настоящему Договору, являющихся неотъемлемой частью Договора.

4.5. Поставщик обязан передать Покупателю все Товары, входящие в комплект, одновременно.

4.6. Если предоставлены Товары, не соответствующие условиям об ассортименте и комплекте, Покупатель обязан письменно известить об этом Поставщика в срок, предусмотренный п. 6.4 настоящего Договора.

4.7. Покупатель вправе потребовать от Поставщика соразмерного уменьшения покупной цены или доукомплектования Товара в тридцатидневный срок после извещения Поставщика Покупателем.

4.8. Если Поставщик в срок, указанный в п. 4.7 настоящего договора, не выполнил указанные требования Покупателя, Покупатель вправе отказаться от исполнения настоящего Договора. В случае отказа Покупателем от исполнения настоящего Договора в одностороннем порядке в соответствии с настоящим пунктом Договора, все выплаченные Покупателем Поставщику в связи с исполнением настоящего Договора платежи подлежат возврату Покупателю в течение 10 (десяти) рабочих дней после получения соответствующего требования Покупателя.

5. ПРАВА ТРЕТЬИХ ЛИЦ

5.1. При передаче Товара, обремененного правами третьих лиц, Покупатель имеет право потребовать уменьшения цены Товара либо отказаться от исполнения настоящего Договора в одностороннем порядке, если не будет доказано, что Покупатель знал или должен был знать о правах третьих лиц на Товар. В случае отказа Покупателем от исполнения настоящего Договора в одностороннем порядке в соответствии с настоящим пунктом Договора, все выплаченные Покупателем Поставщику в связи с исполнением настоящего Договора платежи подлежат возврату Покупателю в течение 10 (десяти)банковских дней после получения соответствующего требования Покупателя.

5.2. При изъятии Товара у Покупателя третьими лицами по основаниям, возникшим до передачи Товара, Поставщик обязан возместить Покупателю понесенные последним убытки, в том числе возвратить уплаченную цену, возместить расходы на приобретение товара у другого Поставщика, возместить упущенную выгоду.

6. ПЕРЕДАЧА И ПРИЕМКА ТОВАРА

6.1. Поставщик обязан предоставлять Товар Покупателю по адресу, указанному в п.2.1.1. настоящего Договора.

6.2. Право собственности на Товар и риск случайной гибели переходят к Покупателю с момента принятия Товара Покупателем. Моментом принятия Товара Покупателем считается дата подписания Сторонами товарной накладной по форме ТОРГ 12 или УПД.

С указанного момента Поставщик считается выполнившим свою обязанность по передаче Товара.

Риск случайной гибели несет собственник в соответствии с действующим гражданским законодательством России.

6.3. Покупатель обязан принять переданный ему Товар, за исключением случаев, когда он вправе потребовать замены Товара или возврата Товара и потребовать возврата уплаченной цены.

6.4. Покупатель обязан известить Поставщика о нарушении условий Договора о количестве, качестве и комплектности Товара в десятидневный срок после того, как нарушение было обнаружено.

6.5. Проверка количества и комплектности Товара производится Покупателем при получении Товара от Поставщика.

6.6. Приемка Товара Покупателем осуществляется на Складе Покупателя. Поставщик обязан за свой счет обеспечить присутствие своих уполномоченных на передачу Покупателю Товара представителей на Складе Покупателя с момента доставки Товара на Склад Покупателя до окончания передачи Товара Покупателю. При принятии Товара Покупатель осуществляет внешний осмотр и проверяет соответствие поставленного Товара по количеству. При отсутствии со стороны Покупателя претензий к ассортименту, количеству, комплектации и качеству Товара уполномоченными представителями Сторон подписывается Акт приема-передачи Товара. В случае обнаружения недостатков по результатам осмотра Товара уполномоченными представителями Сторон подписывается Акт, в котором фиксируются недостатки поставленного Товара и сроки устранения выявленных недостатков, которые в любом случае не могут превышать 30 календарных дней с момента подписания указанного Акта.

6.7. В случае отсутствия представителей Поставщика при приемке Покупатель осуществляет приемку Товара в одностороннем порядке и составляет Акт о количестве и качестве принятого товара. В случае обнаружения недостатков Акт направляется Поставщику заказным письмом и считается претензионным требованием. Все указанные в данном Акте нарушения должны быть устранены Поставщиком в течение 30 календарных дней с момента получения Поставщиком этого Акта.

6.8. По результатам осмотра Товара Покупатель подписывает накладные на принятый им Товар.

6.9. Вместе с Товаром Поставщик обязан представить документы, подтверждающие соответствие Товаров российским стандартам качества, предусмотренным действующим законодательством РФ.

6.10. В случае, если надлежаще составленная документация, подлежащая передаче Поставщиком Покупателю в соответствии с условиями настоящего Договора, не будет предоставлена с товаром и (или) передана в сроки, установленные настоящим Договором, Покупатель по своему усмотрению вправе:

а) принять товар с подписанием предусмотренного настоящим Договором документа, подтверждающего переход к нему права собственности на Товар, уведомив не позднее 10 дней Поставщика по электронным средствам связи о допущенных нарушениях при заполнении соответствующей документации с требованиями о внесении необходимых исправлений в порядке, предусмотренном законодательством в срок, не позднее 10 дней;

б) без принятия товара в собственность и без подписания документа, подтверждающего переход к нему права собственности на Товар, принять Товар на ответственное хранение, подписав совместно с представителем Поставщика или иным лицом, уполномоченным Поставщиком на доставку Товара, соответствующего Акта.

При этом период ответственного хранения будет исчисляться с даты передачи Товара до момента предоставления Поставщиком всей указанной в настоящем Договоре документации, определяемого по дате Акта приема-передачи документации, отдельно составляемого Сторонами в таком случае.

6.11. Тара и упаковка Товара должна обеспечивать его сохранность во время транспортировки и разгрузки при условии надлежащего обращения. Стоимость тары и упаковки включена в Цену Товара, и Поставщик не вправе требовать от Покупателя никаких дополнительных платежей в связи с упаковкой Товара.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по настоящему Договору, обязана возместить другой Стороне причиненные таким неисполнением убытки.

7.2. В случае не передачи Товара в срок, указанный в Спецификации, Поставщик уплачивает Покупателю неустойку в размере 0,1% от цены Товара, в поставке которого допущена просрочка, за каждый день просрочки. Требование об уплате неустойки должно быть предъявлено в письменной форме.

7.3. За нарушение срока устранения недостатков Товара, Поставщик оплачивает Покупателю неустойку в размере 0,1% от стоимости Товара, поставленного с недостатками, за каждый день просрочки. Требование об уплате неустойки должно быть предъявлено в письменной форме.

7.4. В случае просрочки платежа в соответствии с п.3.3 настоящего Договора, за исключением авансового платежа, Покупатель уплачивает Поставщику неустойку в размере 0,1% от просроченного платежа за каждый день просрочки. Требование об уплате неустойки должно быть предъявлено в письменной форме.

7.5. Если задержка передачи Товара Поставщиком Покупателю превысит 20 календарных дней против установленного в Договоре срока, Покупатель имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке. В этом случае Поставщик возвращает Покупателю сумму всех платежей, полученных от Покупателя по настоящему Договору, не позднее 10 рабочих дней от даты получения уведомления Покупателя о расторжении Договора.

7.6. Взыскание неустоек и процентов не освобождает Сторону, нарушившую Договор, от исполнения обязательств в натуре. Все штрафы, пени и неустойки по настоящему Договору носят штрафной характер и взыскиваются сверх взыскания убытков.

7.7. В случае недопоставки Товара, поставки некачественного Товара, Поставщик обязан за свой счет заменить некачественный Товар, или допоставить Товар в срок, согласованный Сторонами, который в любом случае не может превышать 30 календарных дней от даты получения претензионного письма, доставив Товар Покупателю по месту его нахождения за свой счет, либо вернуть Покупателю стоимость недостающего либо некачественного Товара. Замена, допоставка Товара или возврат его стоимости, либо использование иных прав, предоставленных Покупателю п.4.1 настоящего Договора, производится по выбору Покупателя.

7.8. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, имущественная ответственность определяется в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.9. Каждая Сторона заверяет и подтверждает другой Стороне что:

- является юридическим лицом, надлежащим образом учрежденным и законно действующим в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- все согласия, необходимые для заключения Договора и иных договоров и соглашений, предусмотренных Договором, были получены и вступили в действие, или, если они не были получены, – то будут получены и/или вступят в действие в установленном порядке до заключения соответствующих договоров и соглашений в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;

- вся фактическая информация, представленная Сторонами друг другу, является достоверной и правильной во всех существенных аспектах на дату ее предоставления. На дату заключения Договора не было утаено какой-либо информации, что могло бы в результате сделать представленную информацию неверной или вводящей в заблуждение одну из Сторон в каких-либо существенных аспектах;

- в отношении Сторон не возбуждалось судебное, арбитражное или административное производство в каком-либо суде, арбитраже или органе, которое могло бы привести к невозможности Сторон надлежащим образом исполнять свои обязательства по Договору;

- Сторонами исполнялись и соблюдались, равно как и в настоящее время исполняются и соблюдаются во всех существенных аспектах требования законодательства, неисполнение или несоблюдение которых могло бы привести Стороны к невозможности надлежащим образом исполнять свои обязательства по Договору;

- Стороны имеют действительный и законный правовой титул или законное право пользования и эксплуатации в отношении активов, необходимых для осуществления их деятельности;

- заключение и исполнение Сторонами Договора не противоречит их учредительным документам;

- Стороны заверяют и гарантируют друг другу, что на дату заключения Договора у Сторон отсутствует информация о том, что между их участниками или их участниками и третьими лицами заключено корпоративное или иное аналогичное соглашение, ограничивающее их права как контрагента Стороны, или каким-либо иным образом влияющее на возможность заключения или исполнения обязательств по Договору.

7.10. Поставщик гарантирует, что является собственником поставляемого товара и не действует в качестве агента или комиссионера.

Поставщик уведомлен о том, что Покупатель полагается на указанные сведения, и они имеют для «Покупателя» существенное значение при заключении договора.

На основании статьи 431.2 Гражданского кодекса Российской Федерации в случае, если Поставщик предоставил недостоверные сведения, Покупатель вправе взыскать с Поставщика убытки, либо штраф в размере 40% от стоимости поставленного товара без учета НДС, по выбору Покупателя.

7.11. На основании статьи 406.1 Гражданского кодекса Российской Федерации Покупатель вправе взыскать с Поставщика, а Поставщик обязан возместить имущественные потери Покупателя, возникшие в случае наступления хотя бы одно из следующих обстоятельств:

а) в случае вынесения в отношении Покупателя налоговым органом решения, предусматривающего признание незаконным применения Покупателем налоговых вычетов по налогу на добавленную стоимость по счетам-фактурам, выставленным Поставщиком в рамках настоящего договора;

б) в случае вынесения в отношении Покупателя налоговым органом решения, предусматривающего признание налоговым органом незаконным отражения Покупателем в расходах по налогу на прибыль стоимости товаров, поставленных Поставщиком.

Размер имущественных потерь определяется:

а) в сумме налоговых вычетов по НДС, применение которых признано незаконным, а также соответствующих сумм штрафов и пеней, доначисленных налоговым органом;

б) в размере 20% от расходов «Покупателя», уменьшающих налоговую базу по налогу на прибыль, на оплату товаров, поставленных «Поставщиком», которые признаны незаконными по решению налогового органа, а также соответствующих сумм штрафов и пеней, доначисленных налоговым органом.

8. ГАРАНТИИ

8.1. Поставщик гарантирует что:

- Товар полностью соответствует описанию, техническому заданию, паспорту Товара и документации на Товар, положениям настоящего Договора, и отвечает всем техническим условиям и стандартам, установленным изготовителем.

- Объем поставки, комплектность Товара и техническая документация полностью соответствуют настоящему Договору и Приложениям к нему.

- Весь Товар является новым, и не был в употреблении, бывшие в эксплуатации компоненты не используются.

- Право Поставщика распоряжаться Товаром является законным и что Товар не состоит под арестом и свободен от прав третьих лиц (без обременений).

8.2. Поставщик гарантирует нормальную работу Товара при условии его хранения и эксплуатации в соответствии с инструкциями по эксплуатации в течение 18 месяцев от даты ввода Товара в эксплуатацию, но не более 24 месяцев от даты поставки Товара, если иное не установлено в спецификации.

8.3. Гарантия не распространяется на расходные материалы.

8.4. Поставщик комплектует весь поставляемый Товар инструкциями по эксплуатации.

8.5. В случае обнаружения дефекта Товара в течение гарантийного срока, Поставщик обязуется устранить любые дефекты Товара в течение 30 календарных дней после получения письменной заявки от Покупателя с указанием типа и серийного номера Товара, и причины вызова.

В случае возникновения неисправности Товара в течение гарантийного срока Покупатель обязуется в течение 5 (пяти) календарных дней с момента обнаружения неисправности, уведомить об этом Поставщика путем направления сообщения (претензии) по факсу.

Срок ремонта Товара не может превышать 30 календарных дней с момента получения Поставщиком претензии Покупателя.

В случае замены неисправного Товара или его части, находящегося на гарантии, доставка нового Товара или заменяемых частей, осуществляется за счет Поставщика.

Гарантийный срок на соответствующую единицу Товара продлевается на время, в течение которого она не могла использоваться Покупателем из-за неисправности, при условии направления Покупателем письменной претензии Поставщику.

На Товар (его комплектующее изделие) переданное Покупателю, взамен Товара (комплектующего изделия) в котором в течение гарантийного срока были обнаружены недостатки, устанавливается гарантийный срок той же продолжительности что и на замененное, начиная от даты замены.

8.6. Указанная в настоящей статье Договора гарантия не распространяется на дефекты Товара, вызванные небрежностью Покупателя, ненадлежащим обращением, содержанием или использованием Товара с нарушением инструкций по эксплуатации Товара.

8.7 Замененные и дефектные части во время гарантийного периода возвращаются Поставщику в согласованные между Сторонами сроки за счет Поставщика. Любые расходы по возврату дефектных деталей, подпадающих под гарантию, также как отправку и передачу заменяемых деталей, несет Поставщик.

8.8. Покупатель не обязан оплачивать никакие работы Поставщика, связанные с устранением дефектов Товара по гарантии в течение указанного в данной статье срока.

8.9. В течение гарантийного срока все расходы по проезду специалистов до места установки (эксплуатации) Товара и их проживанию, а также любые связанные с ремонтом расходы, несет Поставщик. Все указанные расходы после истечения гарантийного срока несет Покупатель.

8.10. При возникновении между Сторонами спора относительно того, является ли случай гарантийным, и невозможности урегулирования этого спора переговорами, по требованию любой из Сторон может быть назначена экспертиза. В указанных случаях расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между Сторонами - обе Стороны поровну, при этом виновная Сторона обязана возместить другой Стороне расходы по проведенной экспертизе. Заключение экспертной организации будет обязательным для Сторон.

8.11. Во время гарантийного срока расходы по транспортировке Товара либо его частей в целях ремонта несет Поставщик.

9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила).

9.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему Договору одной из Сторон, она обязана немедленно оповестить об этом другую Сторону, при этом срок выполнения обязательств по настоящему Договору переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА

10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 31.12.2023, а если к указанному моменту у Сторон останутся невыполненные обязательства, то договор считается действующим до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору. Если за 30 (Тридцать) календарных дней до истечения срока действия Договора ни одна из Сторон письменно не заявит о намерении прекратить действие Договора, Договор считается автоматически продленным на один календарный год. Дальнейшая пролонгация осуществляется в том же порядке.

10.2. Настоящий Договор, может быть, расторгнут по взаимному согласованию Сторон, совершенному в письменной форме, за подписью уполномоченных лиц Сторон.

11. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

11.1. Условия настоящего Договора, дополнительных соглашений к нему и иная информация, полученная Сторонами в соответствии с Договором, конфиденциальны и не подлежат разглашению.

12. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

12.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте данного Договора, будут разрешаться путем переговоров на основе действующего законодательства.

12.2. Для разрешения споров, связанных с нарушением сторонами своих обязательств по настоящему договору, либо иным образом вытекающих из договора, применяется обязательный досудебный (претензионный) порядок разрешения споров.

Претензия направляется посредством факса/электронной почты по реквизитам, указанным в настоящем Договоре, с приложением документов, подтверждающих заявленные претензионные требования (если эти документы отсутствуют у другой стороны).

Сторона, получившая претензию, обязана рассмотреть претензию и направить ответ о согласии/несогласии с претензионными требованиями посредством факса/электронной почты в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты получения (доставки) претензии, если иные сроки для отдельных требований не установлены другими положениями настоящего Договора.

В случае если претензионные требования полностью или частично не удовлетворены, либо в случае неполучения ответа по истечении 5-ти дневного срока, указанного в третьем абзаце настоящего пункта, сторона, право которой нарушено, вправе обратиться с иском в суд.

Надлежащим доказательством получения (доставки) претензии /ответа на претензию при использовании сторонами факсимильной/электронной связи служит отбивка факсимильного аппарата, содержащая дату, номер факса получателя и отметку об успешном направлении факса; распечатка электронной почты отправителя, подтверждающая направление документации на электронный адрес получателя, установленный настоящим договором (уведомление об отправке электронного письма).

В дополнение к направляемым посредством факса/электронной почты документам, стороны обязаны направить оригиналы претензии/ответа на претензию, а также оригиналы либо надлежащим образом заверенные копии прилагаемых к ним документов, в срок не позднее 5-ти календарных дней с даты направления документации посредством факса/электронной почты.

12.3. При не урегулировании в процессе переговоров спорных вопросов, споры разрешаются в арбитражном суде Ростовской области.

13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

13.1. Договор составлен в двух экземплярах, из которых один находится у Поставщика, второй – у Покупателя.

13.2. Все изменения, дополнения, приложения и уведомления по настоящему договору являются его неотъемлемыми частями и действительны только в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.

С целью ускорения выполнения взаимных обязательств, Стороны признают равную с подлинниками юридическую силу переписки и принимают к исполнению документы, полученные посредством факсимильной связи, Интернета и других электронных способов связи с последующим их обменом на подлинные в течение 2 месяцев.

Адреса электронной почты, с которых будет идти электронная переписка: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, ____________________ (дополнить эл. адресом Поставщика).

13.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

14. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Покупатель: Поставщик:

- Посмотреть таблицу с даннымиШаблон_договора_НЗНП/Шаблон договора поставки НЗНП/Шаблон спецификации.docx

Приложение № 1

К договору №______

от «___» ___ 2023 г

СПЕЦИФИКАЦИЯ № 1

м.р-н Красносулинский,

с.п. Киселевское «___» _____ 2023 г.

______________________ , именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ______________________, действующего на основании _______________, с одной стороны, и Акционерное общество «Новошахтинский завод нефтепродуктов» (АО «НЗНП»), именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице директора Петрова Алексея Анатольевича, действующего на основании Доверенности №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьот 15.12.2022 г., с другой стороны, заключили настоящую Спецификацию к Договору от «____» ______ 2023 г. №______ (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Поставщик обязуется передать, а Покупатель принять и оплатить следующий Товар:

- Посмотреть таблицу с данными

В т.ч. НДС 20%: руб.

Всего к оплате: ‬ руб.

2. Сумма настоящей Спецификации является ориентировочной и составляет ____________ руб. (______________________ рублей 00 копеек), в т.ч. НДС (20%) ______________ руб. (_____________________ рублей ноль копеек).

3. Оплата Товара: ________

4. Настоящая Спецификация вступает в силу с момента ее подписания Сторонами, является неотъемлемой частью Договора поставки от «____» ______ 2023 г. №______ и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по настоящей Спецификации.

5. Срок поставки Товара: не позднее ___ (________) календарных дней с даты оплаты Аванса, предусмотренного п. 3 настоящей Спецификации.

6. Условия поставки: доставка осуществляется силами и за счет Поставщика на производственную площадку Покупателя, расположенную по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Ростовская область, м.р-н Красносулинский, с.п. Киселевское, тер автомобильной дороги общего пользования федерального значения А-270, км 882-й, зд. 1.

7. Вместе с товаром Поставщик передает Покупателю паспорт качества на Товар.

8. Гарантийный срок __ месяцев от даты поставки Товара.

- Посмотреть таблицу с даннымиОбщая_информация_о_закупочной_деятельности/Инструкция участникам.docx

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

для участников отбора коммерческой информации по заявкам на закупку товаров, работ, услуг

Для того, чтобы принять участие в отборе коммерческих предложений участнику необходимо:

Пройти регистрацию на электронной торговой площадке «НЕФТЬ-B2B» в качестве участника закупок по адресу в сети Интернет: oilb2bcs.ru

Направить документы на аккредитацию поставщика (исполнителя, подрядчика) согласно требованиям системы.

Перейти в раздел «Заявки на закупку» на главной странице электронной системы.

Найти интересующий запрос заказчика, ознакомиться с требованиями заказчика в отношении поставки товара, выполнения работ, оказания услуг и проектом договора (при наличии).

Подготовить предложение и направить его посредством функционала электронной площадки.

В случае принятия организатором/заказчиком решения о выборе Вашего предложения в качестве оптимального необходимо принять предложение о заключении договора или сообщить об отказе с указанием причин.

Заказчик/организатор размещает в публичном доступе информацию о решениях по ходу проведения закупочных процедур, а также о выборе победителя по своему усмотрению.

Предоставление сведений об итогах отбора победителя публично либо по запросу не является обязательным для заказчика/организатора.

ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ!

Заказчик устанавливает обязательные требования к участникам закупки требования (см. файл «Общие требования к участникам»).

Направление предложения означает декларирование участником своего соответствия, установленным требованиям. В случае, если комиссия заказчика/организатора на каком-либо этапе закупки обнаружит несоответствие предоставленных/задекларированных участником сведений, установленным требованиям, то заказчик будет вынужден отказаться от заключения договора.

Направление участником предложения также означает его согласие с типовой формой договора поставки товара, выполнения работ, оказания услуг.

Дирекция по экономической безопасности с целью предупреждения, пресечения и своевременного выявления фактов противоправной деятельности в структурных подразделениях АО «НЗНП» предлагает информировать сотрудников Дирекции (в случае необходимости анонимно) о фактах хищений, коррупции и иных незаконных действиях/бездействий должностных лиц по телефонам:

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(доб. 7118) ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть – Бондарев С.А.

8(86▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(доб. 1334) ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть – Сивушкин А.А.

Общая_информация_о_закупочной_деятельности/Конфликтная комиссия.docx

Уважаемые партнеры!

АО «НЗНП Менеджмент» и его дочерние и зависимые компании (далее совместно – «Группа компаний») заинтересованы в укреплении партнерских взаимоотношений со своими контрагентами для создания открытой, конкурентной, предсказуемой и прозрачной среды для ведения бизнеса.

Реализация данных принципов возможна только при активном участии контрагентов, их заинтересованности в прямом диалоге с заказчиками и обмене мнениями.

Для урегулирования спорных ситуаций и рассмотрения жалоб физических и юридических лиц - контрагентов (в том числе – потенциальных) на процесс организации и проведения закупочных процедур, в том числе квалификации, выбора и/или дисквалификации контрагентов в Группе компаний была создана Конфликтная комиссия по вопросам осуществления закупочной деятельности (далее – «Конфликтная комиссия»).

Обратиться в Конфликтную комиссию может любой контрагент, в том числе потенциальный, независимо от того, с какой компанией Группы компаний работает или собирается работать, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня наступления спорного по мнению заявителя события, заполнив соответствующую форму и отправив ее в от сканированном виде с приложением подтверждающих документов на адрес электронной почты: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

Приветствуются обоснованные и объективные жалобы контрагентов, помогающие сделать закупочный процесс лучше, прозрачней и эффективней.

Факт обращения в Конфликтную комиссию не может служить поводом для отказа в участии в последующих закупочных процедурах, признании победителем и/или заключении договоров.

При этом будут пресекаться попытки использовать механизм работы Конфликтной комиссии для оказания давления на принятие решений, дискредитации конкурентов или сотрудников Группы компаний.

Жалобы, не соответствующие установленной форме, анонимные жалобы, не подписанные жалобы к рассмотрению Конфликтной комиссии не принимаются.

Если вы считаете, что закупочные процедуры проводятся в Группе компаний непрозрачно, предвзято, обращайтесь в Конфликтную комиссию для независимого анализа вашей ситуации и вынесения объективного решения.

Шаблон жалобы вы можете скачать в разделе «Информация».

Общая_информация_о_закупочной_деятельности/Общие требования к участникам.docx

При осуществлении конкурентной закупки товаров, работ, услуг для собственных нужд заказчики устанавливают следующие обязательные требования ко всем участникам закупки:

1) соответствие участников закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки;

2) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в торгах или ином способе закупки;

4) отсутствие у участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в закупке не принято;

5) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

6) участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

7) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель службы закупок, специалист по закупкам состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества;

8) отсутствие в предусмотренных Федеральными законами № 223-ФЗ и № 44-ФЗ реестрах недобросовестных поставщиков сведений об участниках закупки;

9) обладание участниками закупки исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает права на объекты интеллектуальной собственности.

Общая_информация_о_закупочной_деятельности/Приглашение.docx

Уважаемый поставщик!

В связи с предстоящим осуществлением закупки АО «НЗНП» (далее – заказчик) проводит отбор коммерческих предложений, информации о потенциальных поставщиках и существенных условиях исполнения договора поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг.

Настоящий запрос размещается на сайте электронной торговой площадки «НЕФТЬ-B2B» по адресу в сети Интернет: oilb2bcs.ru

Запрашиваемая заказчиком информация необходима для определения и обоснования начальной (максимальной) цены договора, в том числе, заключаемого с единственным поставщиком и прочих условий закупки.

Настоящий отбор коммерческих предложений не является торгами (конкурсом, аукционом) в соответствии со статьями▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьчасти первой и статьями▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть части второй ГК РФ, и не накладывает на заказчика обязательств, установленных указанными статьями ГК РФ.

Описание объекта закупки содержится в спецификации к заявке, которая опубликована на электронной площадке.

При необходимости любой участник электронной торговой площадки может направить запрос на разъяснение содержания описания объекта закупки посредством функционала площадки.

Просим рассмотреть настоящий запрос и направить в адрес заказчика коммерческое предложение в установленные запросом сроки.

Место предоставления ценовой информации, контактная информация:

- Посмотреть таблицу с данными

ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ!

Направление предложения означает декларирование участником своего соответствия общим обязательным требованиям, которые заказчик установил для всех участников. В случае, если комиссия заказчика/организатора на каком-либо этапе закупки обнаружит несоответствие предоставленных/задекларированных участником закупки сведений, то заказчик будет вынужден отказаться от рассмотрения предложения такого участника.

Направление участником предложения также означает его согласие с типовой формой договора поставки товара, выполнения работ, оказания услуг (при наличии на электронной площадке).

Общая_информация_о_закупочной_деятельности/Принципы закупок.pdf