Тендер - Ремонт кислородной системы №267298476

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• ПК.docx

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть76 Извещение

Извещение - Посмотреть таблицу с даннымиИнформация о организаторе - Посмотреть таблицу с даннымиЦифровая спецификация - Посмотреть таблицу с даннымиИнформация о запросе доставки - Посмотреть таблицу с данными Другие документы - Посмотреть таблицу с даннымиДокументы истории - Посмотреть таблицу с даннымиПроект договора поставки:- строительных материалов представлен в приложении №1 Регламента работы биржевой площадки.
- продуктов питания представлен в приложении №2 Регламента работы биржевой площадки.

Контракт №

на выполнение работ

г. Киров «» _______ 2024 г.

Кировское областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Кировский областной наркологический диспансер» (КОГБУЗ «КОНД»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице начальника отдела закупок Боговаровой О.Л., действующей на основании доверенности № 1/4 от 16.05.2023г и приказа № 102 от 13.05.2022г., с одной стороны, и

___________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», действующего на основании _____________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны»,

в соответствии с Федеральными законом от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» заключили настоящий контракт о нижеследующем:

Предмет контракта

1.1. Подрядчик обязуется выполнить работы по ремонту кислородной системы (далее – Работы) КОГБУЗ «Кировский областной наркологический диспансер» в соответствии с Приложением №1 к настоящему Контракту, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные Работы, в срок, установленный Контактом.

1.2. Настоящий контракт заключен на основании п.4 ч.1 ст.93 Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд» и финансируется за счет предоставления из областного бюджета субсидии областному государственному бюджетному учреждению на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) на 2024г., за счет средств от оказания платных услуг и осуществления иной приносящей доход деятельности на 2024г.

1.3. Работы по ремонту оказываются Подрядчиком на объектах Заказчика по адресу: г. Киров, ул. Советская, д.41.

1.4. Выполнение работ осуществляется с соблюдением требований стандартов, технических условий.

1.5. Срок выполнения работ: в течение 10 рабочих дней с момента заключения Контракта.

1.6. ИКЗ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0

Права и обязанности Сторон

2.1. Обязанности Заказчика:

2.1.1. Принимает от Подрядчика работы по Акту выполненных работ в течение 10 рабочих дней.

2.1.2. Производит оплату в соответствии с разделом 3 настоящего Контракта.

Обязанности Подрядчика:

2.2.1.Приступает к выполнению работ на объекте Заказчика по настоящему Контракту не позднее чем через 5 рабочих дней после подписания Контракта.

2.2.2. Подрядчик оказывает услуги в строгом соответствии с условиями Контракта в полном объеме, надлежащего качества и в установленные сроки.

2.2.3. Использует квалифицированный персонал для выполнения работ.

2.2.4. Выполнить работы в течение срока, оговоренного настоящим Контрактом.

2.2.5. При выполнении работ Подрядчик обязан соблюдать требования пожарной безопасности и промышленной санитарии, использоваться средства индивидуальной защиты. Ответственность за соблюдение нормативных документов, правил техники безопасности, пожарной безопасности и охраны труда несет Подрядчик.

2.2.6. В процессе выполнения работ, коммуникации здания и иное имущество Заказчика должны сохранить свою целостность и не получить повреждений. При порче имущества и повреждения коммуникаций ответственность возлагается на Подрядчика.

2.3. Заказчик вправе:

2.3.1. Отказаться от оплаты за выполненные работы, не соответствующие требованиям, установленным настоящим Контрактом.

2.4. Подрядчик вправе:

2.4.1. По своему выбору потребовать оплату за выполненные работы, либо отказаться от исполнения Контракта, если Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить за выполненные работы.

3. Стоимость и порядок расчетов

3.1. Цена настоящего контракта составляет _____ (______) рублей ___ копейка, в том числе НДС (НДС не облагается).

3.2. В цене контракта учтены все расходы Подрядчика на выполнение работ по предмету Контракта, в том числе демонтажные, монтажные, транспортные, заготовительно-складские расходы, затраты на приобретение запасных частей, комплектующих, изделий, их доставку до места выполнения работ, затраты на используемое оборудование, инструмент, технику, затраты на вывоз мусора, расходы на электроэнергию, затраты Подрядчика на проезд своих сотрудников до места выполнения работ и обратно, командировочные расходы персонала Подрядчика, затраты на страхование, все виды установленных налогов, в т.ч. НДС (если Подрядчик является его плательщиком), таможенные пошлины и другие обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

3.3. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

3.4. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.

3.5. Расчеты между 3аказчиком и Подрядчиком производятся в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течении 10 рабочих дней со дня подписания Сторонами Акта выполненных работ без замечаний.

4. Порядок выполнения и приемки работ

4.1. Приемка выполненных работ осуществляется по факту их выполнения путем подписания Акта выполненных работ.

4.2. Качество выполняемых работ должно соответствовать требованиям, установленным государственными стандартами качества, строительными нормами и правилами, нормами пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологическими нормами и правилами и другими нормами и правилами, предусмотренными законодательством.

4.3. Применяемые Подрядчиком материалы и оборудование должны иметь сертификаты соответствия или декларации соответствия.

4.4. Подрядчик использует материалы, комплектующие, конструктивные элементы и устанавливать оборудование, соответствующие ГОСТам, и другим нормативным документам, установленным законодательством РФ. При выполнении работ использовать материалы соответствующие требованиям Заказчика.

4.5. Подрядчик обязан использовать при выполнении работ новые товары (ранее не находившиеся в использовании); без трещин, вздутия, вмятин и других дефектов, ухудшающих их внешний вид и препятствующих их нормальному функционированию; не ранее 2023 года изготовления; не находящиеся в залоге, под арестом или под иным обременением; с не истекшим гарантийным сроком (сроком годности) (при наличии).

На все материалы и оборудование, используемые в ходе исполнения контракта, Подрядчик обязан предоставить Заказчику оформленные в соответствии с требованиями действующего законодательства документы, подтверждающие их качество (паспорта, сертификаты и т.п.). В случае если Подрядчик не предоставил Заказчику вышеуказанные документы, Заказчик вправе не принимать и не оплачивать работы, выполненные с использованием тех материалов и оборудования на которые не предоставлены документы, подтверждающие их качество. Подрядчик обязуется не использовать в ходе исполнения контракта материалы и оборудование, если это может привести к нарушению обязательных для сторон требований, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, в том числе требований законодательства по охране окружающей среды и требований к обеспечению безопасности объекта капитального строительства.

4.6. Осуществлять систематическую уборку рабочих мест и на объекте в целом (в том числе погрузка и вывоз мусора) своими силами и средствами (оборудование, инструменты и материалы) за свой счет. До окончательной приемки работ, выполненных в соответствии с условиями контракта, Подрядчику необходимо произвести уборку в месте выполнения работ и прилегающей территории. В противном случае окончательная приемка выполненных работ не производится до устранения указанных недостатков. При этом Подрядчик не освобождается от ответственности за нарушение сроков выполнения работ.

4.7. Для проверки результатов выполненных работ, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта, Заказчик проводит экспертизу в порядке, предусмотренном статьей 94 Федерального закона о контрактной системе. Экспертиза может проводиться силами Заказчика или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.

4.8. Заказчик в течение 3 рабочих дней со дня получения от Подрядчика Актов выполненных работ направляет Подрядчику подписанные Акты или мотивированный отказ от подписания Акта, в котором указываются недостатки и сроки их устранения.

5. Гарантии

5.1. Подрядчик гарантирует качество оказанных услуг требованиям государственных стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.

5.2. Гарантийный срок:

- на выполненные работы: не менее 12 месяцев с даты подписания сторонами акта о приемке выполненных работ.

- на используемые при выполнении работ материалы: в соответствии со сроком, установленным производителем.

Гарантия качества предоставляется на весь объем применяемых строительных материалов, комплектующих, конструктивных элементов и устанавливаемого оборудования и выполненные Подрядчиком работы.

5.3. Срок гарантии на работы или отдельные их части соответственно продлевается на время, в течение которого результат работ в целом или отдельные их части не могли нормально эксплуатироваться, за исключением дефектов возникших по вине Заказчика.

Гарантия качества предоставляется на весь объем применяемых строительных материалов, комплектующих, конструктивных элементов и устанавливаемого оборудования и выполненные Подрядчиком работы.

5.4. Если в гарантийный срок будет обнаружено, что работы выполнены ненадлежащим образом, вследствие неудовлетворительного исполнения своих обязательств Подрядчиком (в том числе в результате использования материалов ненадлежащего качества, отступления от технологии производства работ и пр.), Заказчик предъявляет Подрядчику претензию в письменном виде, на основании которой Подрядчик должен за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки устранить все недостатки, но не позднее 5 (пяти) дней с момента его уведомления Заказчиком. При этом гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков.

5.5. В случае обнаружения недостатков (дефектов) Сторонами составляется акт, фиксирующий дефекты. Для участия в составлении акта, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3 (трех) дней со дня получения письменного уведомления Заказчика.

Если Подрядчик в установленный срок не направит своего представителя, акт составляется и подписывается Заказчиком самостоятельно с указанием на то, что Подрядчик не явился для составления и подписания данного акта. Подписанный Заказчиком в одностороннем порядке акт о недостатках, обнаруженных в течение гарантийного срока, направляется Подрядчику любым способом, фиксирующим его получение. В этом случае считается, что Подрядчик согласился с фактом наличия недостатков и обязан приступить к устранению таких недостатков.

5.6. В течение гарантийного периода Подрядчик обязуется в согласованный с Заказчиком срок устранять за свой счет недостатки (дефекты).

В случае несогласия Подрядчика с тем, что дефекты и недостатки возникли в период гарантийного срока по его вине, Подрядчик направляет Заказчику мотивированный отказ от исправления данных дефектов и недостатков в течение 5 (пяти) дней со дня составления акта о выявленных дефектах и недостатках. В случае если Заказчик и Подрядчик не пришли к согласию по вопросу устранения дефектов и недостатков в гарантийный период (по чьей вине возникли данные дефекты и недостатки, за чей счет они должны быть устранены и в какой срок), Стороны назначают независимую экспертизу. Оплата данной экспертизы производит виновная сторона, чья виновность установлена заключением данной экспертизы.

6. Ответственность Сторон

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017г. № 1042.

6.2. Ответственность Заказчика:

6.2.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Заказчиком.

6.2.2. За ненадлежащие исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, устанавливается штраф в размере 1 000,00рублей.

6.2.3. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

6.3. Ответственность Исполнителя:

6.3.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, Подрядчик обязуется уплатить Заказчику пеню. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Исполнителем.

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет Исполнителю претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с даты получения претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями Контракта.

6.3.2. При неоплате (отказе от уплаты) Исполнителем пени, начисленной в соответствии с условиями Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет право удержать сумму пени из суммы, подлежащей оплате Исполнителю за оказанные услуги, которые приняты Заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени направить в суд исковое заявление с требованием оплаты пени, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

6.3.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного), предусмотренных Контрактом, Подрядчик обязуется выплатить Заказчику штраф в размере 10% от цены Контракта.

6.3.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

6.3.5. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

7. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта

7.1. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон при снижении цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактом количества и качества услуг по Контракту.

7.2. Заказчик по согласованию с Исполнителем вправе увеличить или уменьшить предусмотренные Контрактом количество услуг не более, чем на десять процентов. При увеличении количества услуг по соглашению сторон допускается изменение цены Контракта пропорционально дополнительному количеству услуг исходя из установленной в Контракте цены единицы услуги, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом количества услуг Стороны обязаны уменьшить цену Контрактом исходя из цены единицы услуги.

7.3. При исполнении Контракта (за исключением случае, которые предусмотрены нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд») по согласованию Заказчика с Исполнителем допускается выполнение работ, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Контракте.

7.4. Расторжение настоящего Контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны Контракта от исполнения настоящего Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

7.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке в случаях:

7.5.1. Услуги оказанные исполнителем выполнены с недостатками, не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок;

7.5.2.Нарушение Исполнителем сроков оказания услуг, предусмотренных Контрактом, более чем на 5 календарных дней;

7.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательствам.

7.6. Подрядчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:

7.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия услуг или оплаты за оказанные услуги.

8. Порядок урегулирования споров

8.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из Контракта, является для Сторон обязательным.

8.2. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: по факсу и электронной почте, экспресс-почтой.

8.3. Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него составляет 10 (десять) рабочих дней.

8.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

9. Обстоятельства непреодолимой силы

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, возникших помимо воли и желания сторон, и которые нельзя было предвидеть или предотвратить, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

10. Прочие условия

10.1. Любые изменения и дополнения по Контракту вступают в силу и становятся его неотъемлемыми частями, только если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

10.2. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о возникших затруднениях, которые могут привести к невыполнению отдельных условий Контракта, для согласования и принятия необходимых мер.

10.3. Стороны признают, что, если какое-либо из положений Контракта становится недействительным в течение срока его действия вследствие изменения законодательства, остальные положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

10.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов, иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

10.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.

10.6. Во всем остальном, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

11. Антикоррупционная оговорка

11.1. При исполнении своих обязательств по настоящему контракту, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.
При исполнении своих обязательств по настоящему контракту, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего контракта законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

11.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пункта 11.1. контракта, соответствующая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной форме.
В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пункта 11.1. контракта контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.
После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему контракту до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

11.3. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в пункте 11.1. настоящего контракта действий и/или неполучения другой Стороной в установленный законодательством срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право отказаться от исполнения контракта в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении.

12. Срок действия контракта

12.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует до «31» декабря 2024г., а в части оплаты до полного исполнения сторонами своих обязательств.

13.Адреса и платежные реквизиты сторон:

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1

к контракту

№

от « » _____ 2024г.

Спецификация

- Посмотреть таблицу с данными