Тендер - Обследование строительных конструкций по проекту «Корпус 502б. Производство неконцентрированной азотной кислоты мощностью 510 тыс. тонн в год на базе 1-4 агрегатов УКЛ-7-76» ПАО «КуйбышевАзот» №270898481

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

Перечень_документов_для_аттестации - Посмотреть таблицу с даннымиФорма_заверения_+

Приложение ___

к ТКП №_______ от __.__.2024 г.

ФОРМА ЗАВЕРЕНИЯ О СООТВЕТСТВИИ ТЕНДЕРНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКОМУ ЗАДАНИЮ ЗАКАЗЧИКА И СОГЛАСИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ НА УСЛОВИЯХ ТИПОВОЙ ФОРМЫ ДОГОВОРА ЗАКАЗЧИКА

Вариант А: Тендерное предложение полностью соответствует требованиям технического задания Заказчика и полностью согласны с условиями типовой формы Договора Заказчика.

Вариант Б: Тендерное предложение соответствует не полностью требованиям технического задания Заказчика или согласны не полностью с условиями типовой формы Договора Заказчика, перечень несоответствий приведен в таблице 1.

Таблица 1. Перечень несоответствий тендерного предложения требованиям технического задания.

- Посмотреть таблицу с данными

Примечание:

Участник закупочной процедуры направляет настоящую форму заверения, с подписью руководителя, поставив отметку «V» в поле варианта А или Б. Вариант А не требует заполнения таблицы 1. В случае, если участник закупочной процедуры отмечает вариант Б – необходимо указать все несоответствия по форме Таблицы 1.

Подпись Руководителя

__________________ м.п. ___________________

должность Ф.И.О.

Договор на проведение инженерных изысканий.doc ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

ДОГОВОР ПОДРЯДА № ________

на проведение инженерных изысканий

Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский и проектный институт азотной промышленности и продуктов органического синтеза» (ОАО «ГИАП»), именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице _______________________________, действующего на основании _______________, с одной стороны, и

__________________________________________________________, именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице ____________________, действующего на основании _____________, с другой стороны (далее вместе именуемые Стороны), заключили настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем:

Термины и определения

Задание на выполнение работ по инженерным изысканиям (в зависимости от контекста, может применяться термин «Задание») – утвержденное Заказчиком и согласованное Подрядчиком задание, содержащее требования к полноте, достоверности, точности и качеству отчетных материалов, которые учитываются при составлении программы работ и в процессе выполнения изыскательских работ.

Инженерные изыскания (изыскательская документация) - документация, содержащая материалы в текстовой форме и в виде карт (схем) и отражающая сведения о задачах инженерных изысканий, о местоположении территории, на которой планируется осуществлять строительство, реконструкцию объекта капитального строительства, о видах, об объеме, о способах и о сроках проведения работ по выполнению инженерных изысканий в соответствии с программой инженерных изысканий, о качестве выполненных инженерных изысканий, о результатах комплексного изучения природных и техногенных условий указанной территории, в том числе о результатах изучения, оценки и прогноза возможных изменений природных и техногенных условий указанной территории применительно к объекту капитального строительства при осуществлении строительства, реконструкции такого объекта и после их завершения и о результатах оценки влияния строительства, реконструкции такого объекта на другие объекты капитального строительства (подлежит государственной или негосударственной экспертизе в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации).

Исходные данные – материалы (документы, паспорта, схемы, технические условия, протоколы и т.д.), необходимые для выполнения работ по Договору.

Материалы инженерных изысканий – результаты инженерных изысканий, разрабатываемые Подрядчиком в соответствии с требованиями, предусмотренными Заданием и содержащие текстовую и графическую части, а также приложения, состав которых указывается Заказчиком в Задании на выполнение инженерных изысканий.

Орган(ы) государственной экспертизы – Федеральное автономное учреждение «Главное управление государственной экспертизы» (ФАУ «Главгосэкспертиза России»), территориальные органы государственной вневедомственной экспертизы, Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору, Федеральная служба по надзору в сфере природопользования, Федеральное агентство по рыболовству, организации, имеющие лицензию Ростехнадзора России на осуществление экспертизы промышленной безопасности и иные федеральные органы исполнительной власти, их территориальные подразделения, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации и их территориальные подразделения, уполномоченные на проведение государственной экспертизы.

Орган(ы) негосударственной экспертизы – юридические лица, аккредитованные на право проведения негосударственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, рабочей документации в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

Органы экспертизы – органы государственной экспертизы и/или органы негосударственной экспертизы.

Проектная документация – совокупность документов, разработанных Подрядчиком в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, Положения о составе разделов проектной документации и требованиям к их содержанию, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 1.02.2008г. № 87, состоящая из текстовой и графической частей. Текстовая часть содержит сведения в отношении объекта капитального строительства, описание принятых технических и иных решений, пояснения, ссылки на нормативные и (или) технические документы, используемые при подготовке проектной документации и результаты расчетов, обосновывающие принятые решения. Графическая часть содержит принятые технические решения и выполняется в виде чертежей, схем, планов и других документов в графической форме (подлежит государственной или негосударственной экспертизе в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации).

Работы – комплекс работы, выполняемый Подрядчиком по Заданию Заказчика в рамках настоящего Договора.

Рабочая документация - совокупность текстовых и графических документов, обеспечивающих реализацию принятых в утвержденной проектной документации технических решений объекта капитального строительства, необходимых для производства строительных и монтажных работ, обеспечения строительства оборудованием, изделиями и материалами и/или изготовления строительных изделий. В состав рабочей документации входят основные комплекты рабочих чертежей, спецификации оборудования, изделий и материалов, сметы, другие прилагаемые документы, разрабатываемые в дополнение к рабочим чертежам основного комплекта.

Техническая документация – графические материалы, пояснительные записки, Проектная, Рабочая, Изыскательская и иная отчетная документация, предусмотренная условиями Договора (Заданием). Конкретный объем, и содержание технической документации, определяется Заданием.

Экспертиза – рассмотрение Проектной документации и материалов инженерных изысканий, Рабочей документации, проводимое в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Предмет Договора
1.1. Подрядчик обязуется на основании Задания Заказчика (Приложение №1 к Договору, далее – «Задание») в сроки, обусловленные Календарным планом Работ (Приложение №2 к Договору), выполнить следующие инженерные изыскания (далее – «Работы»):
-_________________,
-_________________,
- ….
(перечислить виды изысканий)
по объекту «_____________________» (далее – Объект), а Заказчик обязуется на условиях Договора принять и оплатить результат выполненных Работ в размере, порядке и сроки, установленные Договором.
1.2 Работы выполняются Подрядчиком в соответствии с Заданием, которое является неотъемлемой частью Договора, Исходными данными и техническими условиями, предоставленными и/или согласованными Заказчиком.
1.3 Сроки выполнения Работ (этапов Работ) определяются Календарным планом Работ (Приложение № 2 к Договору), который является неотъемлемой частью Договора.
1.4 Результат Работ должен соответствовать требованиям Задания, Исходным данным, Календарному плану работ и нормативно-техническим требованиям, стандартам, правилам и иным обязательным документам РФ (отступление от которых допускается только с письменного согласия Заказчика) на дату приемки Результата работ Заказчиком, если иное не предусмотрено законодательством РФ. Заказчик приобретает право собственности и исключительные права на Результат работ по Договору в полном объеме и без каких либо ограничений. Результат выполнения Работ:
1.4.1 Техническая документация, разработанная в полном соответствии с условиями Договора и Задания (Приложение № 1 к Договору), согласованная Заказчиком;
1.4.2 все и любые результаты интеллектуальной деятельности, все права (включая право собственности, исключительные права и право на подачу заявки и получение патентной и/или любой другой имеющейся защиты, если применимо), на которые должны быть переданы Заказчику в соответствии с условиями Договора.
1.5. Право Подрядчика выполнять Работы, предусмотренные настоящим Договором, подтверждается ___________________________ (указать разрешительный документ, действующий на дату заключения договора).
1.6. Работы по настоящему Договору выполняются рамках исполнения договора № ________, заключенного между ОАО «ГИАП» и _________________.

Сроки выполнения Работ
2.1. Работы по Договору выполняются согласно Календарному плану (Приложение №2 к Договору).
2.2. Подрядчик вправе досрочно сдать выполненные Работы по предварительному письменному согласованию с Заказчиком. Заказчик в этом случае принимает и оплачивает выполненные Работы в соответствии с условиями Договора.

Общая сумма Договора. Порядок расчётов.
3.1. Общая стоимость Работ (общая сумма Договора), указанных в пункте 1.1 Договора, определяется в соответствии со Сметой (Приложение № 4 к Договору) и составляет ___________(___________________________________________________), кроме того НДС 20% в сумме. __________________________.
Стоимость Работ является твердой и определяется на весь срок исполнения Договора, за исключением случаев, предусмотренных п.3.2. Договора. В стоимость Работ включены все расходы, необходимые для полного исполнения обязательств Подрядчиком по настоящему Договору, а также расходы, не детализированные в настоящем Договоре, но необходимые для качественного выполнения всего объема работ, указанного в Договоре.
3.2. Стоимость работ, указанная в п.3.1. настоящего Договора, может быть изменена в случае, если Заказчик потребует выполнения дополнительной работы, не предусмотренной настоящим Договором. В этом случае стоимость такой дополнительной работы должна быть взаимно согласована Сторонами и являться предметом соответствующего дополнения к настоящему Договору (в этом дополнении должен содержаться список дополнительных работ и их стоимость).
Стоимость работ, указанная в п.3.1. настоящего Договора может быть уменьшена в соответствии с фактически выполненным объемом Работ, отличающимся от Сметы (Приложение № 4 к Договору). В этом случае Подрядчик обязан пересчитать стоимость Работ, подготовить фактическую смету, а Заказчик оплатит стоимость фактически выполненных Работ с учетом указанного. В случае, если Подрядчик безосновательно откажется от пересчета стоимости Работ и подготовки фактической сметы, Заказчик вправе выполнить указанное в одностороннем порядке, что будет являться обязательным к исполнению обеими Сторонами. Акт сдачи-приемки выполненных работ оформляется на сумму фактически выполненных работ.
3.3. Оплата Работ по настоящему Договору осуществляется Заказчиком путём перечисления соответствующих сумм денежных средств на расчётный счёт Подрядчика, в соответствии с банковскими реквизитами Подрядчика, указанными в соответствующем счете Подрядчика на оплату, в следующем порядке:
Вариант 1 с авансированием при поэтапной оплате:
3.3.1. Авансовый платеж в размере ____ % от общей стоимости работ, указанной в п.3.1. Договора, что составляет в сумме ______________ (_____________ рублей 00 копеек), кроме того НДС (20%) – ________________________ рублей, осуществляется в первый рабочий четверг по истечении 10 (десяти) банковских дней с даты заключения Договора, на основании оригинала счета Подрядчика на оплату.
Счет-фактура оформляется в соответствии с требованиями п.5 и п.6 ст. 169 Налогового кодекса РФ, за неисполнение (ненадлежащее исполнение) данного требования предусматривается штраф в размере 20% от стоимости в счет-фактуре. Начисление и/или взыскание неустойки не освобождает Подрядчика от обязанности предоставить счет-фактуру в соответствии с вышеуказанными требованиями.
3.3.2. Заказчик оплачивает выполненные работы по соответствующему Этапу в размере, указанном в Календарном плане работ (Приложение № 2 к Договору) в первый рабочий четверг по истечении 10 (десяти) банковских дней после подписания обеими Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ по соответствующему Этапу Календарного плана (Приложение № 2 к Договору) или наступления соответствующего события, указанного в Календарном плане работ, на основании оригинала счета на оплату и предоставления оригинала счет-фактуры.
3.3.3. Зачет аванса по каждому Этапу работ осуществляется в сумме, указанной в Календарном плане работ (Приложение № 2 к Договору).
Вариант без авансирования при поэтапной оплате:
3.3.1. Заказчик оплачивает стоимость работ по выполненному Этапу в размере, указанном в Календарном плане работ (Приложение № 2 к Договору), в первый рабочий четверг по истечении 10 (десяти) банковских дней после подписания обеими Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ по соответствующему Этапу Календарного плана (Приложение № 2 к Договору) или наступления соответствующего события, указанного в Календарном плане работ, на основании оригинала счета на оплату и предоставления оригинала счет-фактуры.
3.4. Заказчик считается надлежащим образом выполнившим свои обязательства по оплате с даты списания денежных средств с расчетного счёта Заказчика.
3.5. В случае, если внесение изменений и дополнений в Техническую документацию по указанию Заказчика влечет увеличение объема выполняемых Работ (п. 4.1.3. Договора), Стороны согласуют стоимость таких работ путем подписания соответствующего Дополнительного соглашения.

Обязанности и права Сторон
4.1. Подрядчик обязан:
4.1.1. Выполнить Работы в соответствии с условиями Договора, Задания (Приложение № 1 к Договору) и приложений к нему, Календарного плана работ (Приложение № 2 к Договору), в соответствии с требованиями стандартов, норм и правил Российской Федерации, действующими в период выполнения Работ.
4.1.2. Произвести все Работы лично или с привлечением третьих лиц, при этом Подрядчик несет ответственность за действия или бездействие третьих лиц при выполнении Работ, как за свои собственные;
4.1.3. Подрядчик обязан выполнять указания Заказчика, представленные в письменном виде, в том числе, о внесении изменений и/или дополнений в Техническую документацию, если они не противоречат условиям Договора, законодательству РФ. В случае, если внесение изменений и/или дополнений в Техническую документацию по указанию Заказчика влечет увеличение стоимости и/или сроков выполнения Работ, Стороны заключат соответствующее Дополнительное соглашение, и Подрядчик приступит к внесению таких изменений и/или дополнений в Техническую документацию после согласования таких условий.
4.1.4. Предоставлять (обеспечивать) Заказчику возможность проверки хода и качества выполнения Работ, для чего (в том числе):
- не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента получения письменного обращения Заказчика предоставлять информацию о ходе выполнения Работ.
4.1.5. Сдать Заказчику результаты выполненных Работ в соответствии с условиями раздела 5 Договора.
4.1.6. Безвозмездно устранять обнаруженные в ходе приёмки выполненных Работ недостатки (недостатки результата Работ, возникшие по причинам, зависящим от Подрядчика) в течение 14 (Четырнадцати) календарных дней с момента получения письменного уведомления Заказчика о выявленных недостатках или в согласованный обеими Сторонами срок, если недостатки Работ не могут быть откорректированы в течение 14 календарных дней.
4.1.7. Безвозмездно устранять все обнаруженные в ходе и/или в результате проведения Экспертизы недостатки (недостатки результата Работ, возникшие по причинам, зависящим от Подрядчика) в течение 10 (десяти) календарных дней со дня получения соответствующих замечаний (если иные сроки не будут согласованы с Заказчиком и/или установлены органами экспертизы).
4.1.8. Не прекращать (не приостанавливать) выполнение Работ (полностью либо в части) без согласования такого прекращения с Заказчиком, за исключением, когда такое право предусмотрено положениями настоящего Договора и/или действующего законодательства Российской Федерации;
4.1.9. При выполнении Работ учитывать письменные указания Заказчика по техническим и технологическим решениям, если данные решения соответствуют утвержденному Заданию (Приложение № 1 к Договору); незамедлительно уведомлять Заказчика о возможных негативных последствиях данных указаний;
4.1.10. В случае внесения Заказчиком изменений и дополнений в Задание на проектирование (Приложение № 1 к Договору), а также внесение по инициативе Заказчика изменений в исходные данные, переданные Подрядчику, если такие изменения не влекут увеличения сроков и/или стоимости подлежащих выполнению Работ, переработать Техническую документацию до момента её передачи для прохождения Экспертизы.
Внесение Заказчиком изменений и дополнений в Задание (Приложение № 1 к Договору), а также внесение по инициативе Заказчика изменений в исходные данные, переданные Подрядчику, влекущие за собой изменение (увеличение) сроков, объемов и/или стоимости подлежащих выполнению Работ, согласовывается Сторонами дополнительно.
4.1.11. Согласовывать готовые результаты каждого этапа Работ с Заказчиком;
4.1.12. После согласования со стороны Заказчика результатов Работ не вносить, без предварительного письменного согласия Заказчика, изменения в них;
4.1.13. Выдать Заказчику результаты выполненных работ в соответствии с п._____ Задания (Приложение № 1 к Договору).
4.1.14. Назначить в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания Договора обеими Сторонами представителя Подрядчика (Руководителя проекта), ответственного за ход выполнения Работ по Договору.
4.1.15. Подрядчик обязан соблюдать требования, содержащиеся в Задании (Приложение № 1 к Договору) и приложениях к нему, исходных данных, полученных Подрядчиком от Заказчика для выполнения Работ, и вправе отступить от них только с письменного согласия Заказчика.
Настоящим Подрядчик удостоверяет, что перечень исходных данных, приведенный в Задании на проектирование (Приложение №1 к Договору), является полным и достаточным для надлежащего и своевременного начала выполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору. При возникновении необходимости Подрядчик запрашивает дополнительные данные, которые Заказчик обязуется предоставить в согласованные в п.2.2 Договора сроки (при наличии такой возможности).
4.2. Заказчик обязан:
4.2.1. Оказывать Подрядчику посильное содействие в ходе выполнения последним обязанностей по Договору посредством дачи пояснений и передачи необходимых исходных данных и информации;
4.2.2. Принять результаты выполненных Подрядчиком Работ в случае их соответствия условиям Договора, Заданию (Приложение №1 к Договору) и приложений к нему, требованиям стандартов, норм и правил Российской Федерации, действующих на момент выполнения Работ, в срок и в порядке, установленные Договором и Приложениями к нему;
4.2.3. Оплатить выполненные Работы в соответствии с условиями Договора;
4.2.4. В согласованные настоящим Договором и Задании (Приложение № 1 к Договору) сроки и в полном объеме, согласованном Сторонами в Задании (Приложение №1), предоставить Подрядчику Исходные данные, необходимые для надлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору. Предоставление Заказчиком Подрядчику Исходных данных осуществляется по согласованию Сторон посредством электронной почты, либо посредством передачи документов, информации на цифровом носителе, либо в бумажном виде.
4.2.5. Оплатить Подрядчику стоимость фактически выполненных Работ в случае досрочного расторжения настоящего Договора по причинам, не зависящим от Подрядчика.
4.3. Выполненные Подрядчиком результаты Работ, предусмотренные Договором и Приложениями к нему, передаются Подрядчиком Заказчику в сроки и в составе, предусмотренные Заданием (Приложение № 1 к Договору) и Календарным планом (Приложение № 2 к Договору).
4.4. Ответственность перед Заказчиком за Работу, произведенную субподрядчиком (субподрядчиками), в том числе за соблюдение последними требований к безопасности при проведении работ (установленных законодательством Российской Федерации и дополнительно Заказчиком), в полной мере несет Подрядчик. В случае привлечения Подрядчиком третьих лиц для исполнения обязательств по Договору все права и обязанности по отношению к таким лицам возникают исключительно у Подрядчика. Ни Заказчик, ни его представители, иные связанные с ним лица, не имеют обязательств и не несут никакой ответственности по отношению к привлеченным Подрядчиком лицам.
4.5. Стандартами, применимыми к Работам по настоящему Договору, должны быть соответствующие стандарты, своды правил и норм, правила и нормы согласно описанию, содержащемуся в настоящем Договоре, и в указанном объеме. Если настоящий Договор не описывает соответствующий стандарт, свод правил и норм, правило или норму, то они будут определяться в соответствии со следующей приоритетностью: приоритет имеют стандарты, своды правил и норм, правила или нормы, применяемые в Российской Федерации.

Порядок сдачи и приемки выполненных Работ

5.1. Перечень Технической документации, подлежащей сдаче Подрядчиком Заказчику, определяется Заданием (Приложение № 1 к Договору), в том числе, на отдельных этапах выполнения - Календарным планом (Приложение № 2 к Договору).

При поэтапном выполнении и сдаче Работ:

5.2. По окончании выполнения каждого этапа Работ, указанного в Календарном плане (Приложение № 2 к Договору) Подрядчик предоставляет Заказчику отчётные документы, а именно: акт сдачи-приёмки выполненных Работ в 2 (двух) экземплярах с комплектом Технической документации, предусмотренной Заданием (Приложение № 1 к Договору) в количестве и формате, указанных в Задании (Приложение № 1 к Договору).

При единовременном выполнении и сдаче Работ:

5.2. По окончании выполнения Работ по настоящему Договору, Подрядчик предоставляет Заказчику отчётные документы, а именно: акт сдачи-приёмки выполненных Работ в 2 (двух) экземплярах с комплектом Технической документации, предусмотренной Заданием (Приложение № 1 к Договору) в количестве и формате, указанных в Задании (Приложение № 1 к Договору).

5.3. Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения уведомления Подрядчика и Технической документации (п.5.2. Договора) обязуется осуществить проверку (рассмотреть) полученной от Подрядчика Технической документации на предмет выявления недостатков и либо (при отсутствии претензий к Технической документации) сообщить Подрядчику о согласовании Технической документации и подписать со своей Стороны акт сдачи-приемки выполненных работ, либо в случае отказа от согласования Технической документации направить Подрядчику письменный мотивированный отказ.

5.4. Передача Заказчику отчётных документов по Договору обеспечивается сопроводительными документами Подрядчика (накладная и/или сопроводительное письмо) и осуществляется Подрядчиком за свой счёт курьерской службой по реквизитам: ________________________________________________________________, на электронный адрес: ____________________________________________________. Датой получения Заказчиком отчётных документов считается дата, указанная в накладной при получении документов от представителя курьерской почты.

По соглашению Сторон обмен такими документами, как Акт сдачи-приемки выполненных работ, счета-фактуры, счета на оплату, может осуществляться посредством электронного документооборота (п. 14.12 Договора).

5.5. В случае, если Заказчик не подпишет Акт сдачи-приемки работ или не предоставит Подрядчику мотивированный отказ в установленный срок согласно п. 5.3. Договора, Работа будет считаться выполненной и принятой Заказчиком. Подрядчик в этом случае направит Заказчику подписанный со своей стороны Акт сдачи-приёмки выполненных работ, с отметкой об отказе от подписания Акта Заказчиком, который в комплекте со счётом-фактурой считаются основанием для оплаты.

5.6. Подрядчик направляет Заказчику оригиналы счетов-фактур установленного образца в течение 5 (пяти) календарных дней с даты:

• зачисления авансового платежа на расчётный счёт Подрядчика;

- получения Подрядчиком подписанного со стороны Заказчика Акта сдачи-приёмки работ, либо вместе с актом, составленным по условиям п. 5.5. настоящего Договора.

5.7. В случае немотивированного отказа Подрядчика от устранения замечаний к Технической документации, Заказчик вправе требовать от Подрядчика соразмерного уменьшения стоимости работ либо устранить замечания своими силами либо иных привлеченных им третьих лиц, с последующим возмещением Подрядчиком документально подтвержденных расходов, понесенных Заказчиком.

5.8. Дополнительно Стороны согласовали, что потребительская ценность Работ для Заказчика заключается в достижении совокупности их конечного результата определенного следующим:

- выполнение Работ в полном объеме и в сроки, согласованные Сторонами условиями настоящего Договора и Приложений к нему,

- получение положительного заключения Экспертизы технической документации, в состав которой входят результаты инженерных изысканий, выполненные по настоящему Договору.

5.9. Датой выполнения Работ является дата подписания уполномоченными представителями обеих Сторон акта сдачи-приемки выполненных работ.

5.10. Подписание Акта сдачи-приемки выполненных работ без замечаний не лишает Заказчика права требовать устранения замечаний в результатах выполненных работ в последствии при прохождении Экспертиз, если такое устранение замечаний будет относится к результатам выполненных Работ по настоящему Договору и возникнут по причинам, зависящим от Подрядчика.

6. Распределение рисков. Права на результаты Работ. Конфиденциальность.

6.1. Заказчик в соответствии с Договором приобретает права собственности и иные права на созданный в рамках настоящего Договора результат выполненных Работ (Техническую документацию) и исключительные права на все результаты интеллектуальной деятельности (РИД), входящие в его состав, в полном объеме и без каких-либо ограничений после подписания соответствующего Акта сдачи-приемки выполненных работ по соответстующему этапу. При этом право пользования информацией, содержащейся в Технической документации, переходит к Заказчику с момента получения указанной информации в процессе выполнения Договора.

6.2. Риск случайной утраты (случайной гибели) или случайного повреждения результата Работ (Технической документации) переходят от Подрядчика к Заказчику с момента фактической передачи результата выполненных Работ (Технической документации) Заказчику.

6.3. В целях настоящего Договора используемые в настоящем разделе понятия имеют значения, указанные в Федеральном законе от 29.07.2004 № 98-ФЗ «О коммерческой тайне». Любая информация, переданная Сторонами друг другу по настоящему договору или в связи с его исполнением, является конфиденциальной и составляет коммерческую тайну.

6.4. В целях охраны конфиденциальной информации Стороны устанавливают режим коммерческой тайны, который включает правовые, организационные, технические и иные мероприятия, обеспечиваемые каждой из Сторон в своей организации.

6.5. Ни одна из Сторон не будет без предварительного письменного согласия другой Стороны передавать каким бы то ни было третьим лицам конфиденциальную информацию, полученную от другой Стороны. Каждая из Сторон согласна с тем. что ее работники могут использовать конфиденциальную информацию, полученную ею от другой Стороны, только для целей исполнения прав и обязанностей по настоящему договору.

6.6. Несмотря на ограничения, указанные в настоящем разделе, информация не может являться конфиденциальной, если:

- является или станет достоянием общественности при иных обстоятельствах, чем в результате нарушения обязательств по настоящему разделу;

- создана получателем самостоятельно или была известна ему или им до ее получения;

- информация, самостоятельно полученная Сторонами при осуществлении исследований, систематических наблюдений или иной деятельности, несмотря на то, что содержание этой информации может совпадать с содержанием конфиденциальной информации, обладателем которой является другая Сторона.

6.7. Каждая из Сторон обязана незамедлительно сообщить другой Стороне о допущенном ею либо ставшем ей известном факте разглашения или угрозы разглашения, незаконном получении или незаконном использовании конфиденциальной информации третьими лицами.

6.8. Сторона, по чьей вине при разглашении конфиденциальной информации, которое стало возможным, в том числе и в связи с необеспечением в соответствии с условиями настоящего договора охраны конфиденциальности информации, переданной по настоящему договору, обязана возместить другой Стороне причиненные убытки в полном объеме.

6.9. Положения настоящего раздела распространяются на отношения Сторон в связи с переданной по настоящему договору коммерческой тайной в течение трех лет со дня ее передачи, независимо от срока действия настоящего договора.

6.10. Сторона, которой стала известна конфиденциальная информация, переданная ей другой Стороной, до окончания срока действия договора и в течение 36 месяцев после окончания обязательств по настоящему договору не вправе разглашать конфиденциальную информацию, а также в одностороннем порядке прекращать охрану её конфиденциальности.

6.11 Независимо от положений пунктов 6.3 – 6.10 настоящего раздела, каждая из Сторон имеет право предоставлять конфиденциальную информацию другой Стороны:

- третьей стороне в той степени, в какой этого требует компетентный суд и на это существует законно обоснованное право, обязанность или требование:

- органам государственной власти, иным государственным органам, органам местного самоуправления в целях выполнения возложенных на них функций по мотивированному требованию:

- по запросу судов, органов прокуратуры, органов предварительного следствия, органов дознания по делам, находящимся в их производстве, в порядке и на основаниях, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации.

При этом в случае наступления условий настоящего пункта, другая Сторона, если это разумно осуществимо должна быть первой поставлена в известность о планируемом предоставлении конфиденциальной информации и не позднее, чем за два рабочих дня до предоставления.

6.12. При реорганизации Сторон права и обязанности, связанные с охраной конфиденциальности информации, которая передана Стороной или получена от другой Стороны, переходят в порядке правопреемства следующим образом:

- при слиянии Стороны с другим юридическим лицом - ко вновь возникшему юридическому лицу;

- при присоединении Стороны к другому юридическому лицу - к присоединившему юридическому лицу;

- при разделении Стороны или при выделении из состава Стороны одного или нескольких юридических лиц - к тому юридическому лицу, к которому согласно разделительному балансу перешли права и обязанности по настоящему договору;

- при преобразовании Стороны в другое юридическое лицо - ко вновь возникшему юридическому лицу.

6.13. Подрядчик (Заказчик) не вправе без предварительного письменного согласия Подрядчика (Заказчика) разглашать третьим лицам и/или опубликовывать, и/или допускать опубликование какой-либо информации, которая была предоставлена Сторонами друг другу в связи с исполнением настоящего договора, либо стала известна Стороне в силу исполнения обязательств по договору, либо была правомерно создана в силу исполнения обязательств по Договору.

6.14. Настоящий раздел не распространяет свое действие на информацию, сведения и документы, передаваемые Подрядчиком третьим лицам и публикуемые с целью выполнения работ по настоящему договору, в частности, для опубликования проектов для проведения процедуры публичного обсуждения и совершения иных действий, совершаемых Подрядчиком в соответствии с действующим законодательством РФ.

7. Обстоятельства непреодолимой силы

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, принятых на себя по Договору, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы.

7.2. Понятием обстоятельств непреодолимой силы охватываются внешние и чрезвычайные события, отсутствовавшие во время подписания Договора и наступившие помимо воли и желания Сторон, действие которых Стороны не могли предотвратить мерами и средствами, которые оправдано и целесообразно ожидать от добросовестно действующей Стороны. К подобным обстоятельствам Сторон относятся, но не ограничиваясь: военные действия, эпидемии, пожары, природные катастрофы, акты и действия государственных органов, делающие невозможными исполнение обязательств по Договору в соответствии с законным порядком.

7.3. Сторона по Договору, затронутая обстоятельствами непреодолимой силы, должна немедленно известить любым доступным Сторонам средством связи о наступлении, виде и возможной продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению договорных обязательств. Если о вышеупомянутых событиях не будет своевременно сообщено, Сторона, затронутая обстоятельством непреодолимой силы, не может на него ссылаться как на основание освобождения от ответственности.

7.4. В период действия обстоятельств непреодолимой силы, которые освобождают Стороны от ответственности, выполнение обстоятельств приостанавливается, и санкции за неисполнение договорных обстоятельств не применяются.

7.5. Наступление обстоятельств непреодолимой силы при условии, что приняты установленные меры по извещению об этом других Сторон, продлевает срок выполнения договорных обязательств на период, по своей продолжительности соответствующей продолжительности обстоятельств и разумному сроку для устранения их последствий.

7.6. Если действие обстоятельств непреодолимой силы продолжается более 3 (трёх) месяцев подряд, Стороны должны договориться о последующих действиях по выполнению Договора. Если соглашение Сторонами не достигнуто, любая из Сторон вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор путем направления заказным письмом другой Стороне соответствующего извещения не позднее чем за 10 (десять) дней до даты его предполагаемого расторжения. В этом случае Стороны обязаны провести взаиморасчёты до даты расторжения Договора.

7.7. Стороны обязаны информировать друг друга о возникновении обстоятельств непреодолимой силы и их последствиях в течение 10 (десяти) календарных дней с момента их возникновения.

7.8. Надлежащим доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы будут служить справки и/или иные подтверждающие документы, выдаваемые соответствующими региональными ТПП России.

8. Ответственность Сторон и порядок разрешения споров

8.1. Подрядчик несёт ответственность за ненадлежащее качество выполнения Работ, то есть за их неквалифицированное исполнение, некомплектность, неточность, несоответствие Заданию (Приложение № 1 к Договору) и действующему законодательству Российской Федерации.

За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8.2. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты выполненных работ Подрядчик вправе взыскать с Заказчика неустойку из расчета 0,1% от суммы просроченного платежа за каждый день нарушения обязательств, но не более 20% от суммы просроченного платежа.

8.3. В случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ, предусмотренных настоящим Договором, Заказчик вправе взыскать с Подрядчика неустойку из расчета 0,1% от стоимости просроченных работ за каждый день нарушения обязательств, но не более 20% от общей стоимости Работ.

8.4. В случае непредоставления / несвоевременного предоставления Подрядчиком счет-фактуры, Заказчик вправе взыскать с Подрядчика штраф в размере 20% от суммы соответствующего счет-фактуры.

8.5. Уплата неустойки (пени, штрафов) по Договору осуществляется только по письменному требованию добросовестной Стороны. В случае направления такого требования расчет сумм, причитающихся добросовестной Стороне, производится со дня нарушения соответствующих обязательств.

8.6. Уплата неустойки не освобождает виновную Сторону от исполнения обязательств по Договору.

8.7. Ни одна из Сторон по настоящему Договору не имеет права на получение с другой Стороны по настоящему Договору процентов на сумму долга за период пользования денежными средствами, предусмотренных статьей 317.1 ГК РФ.

8.8. Ни одна из Сторон не имеет право передавать свои права и обязанности по настоящему Договору без письменного согласия другой Стороны.

8.9. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком в рамках Договора за собственные действия и действия привлеченных им субподрядчиков.

8.10. Подрядчик не несет ответственности за просрочку выполнения работ или невозможность их оказания, в результате обстоятельств, за которые отвечает Заказчик.

8.11. Любые убытки, связанные с Договором, подлежат возмещению сверх неустойки.

8.12. В случае получения отрицательного заключения Экспертизы по причинам, зависящим от Подрядчика, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 50% от стоимости Работ по настоящему Договору.

8.13. Поскольку потребительская ценность Работ для Заказчика заключается в достижении совокупности их конечного результата определенного следующим:

- выполнение Работ в полном объеме и в сроки, согласованные Сторонами условиями настоящего Договора и Приложений к нему,

- получение положительного заключения Экспертизы технической документации, в состав которой входят результаты инженерных изысканий, выполненные по настоящему Договору,

Стороны договорились, что Подрядчик возместит Заказчику убытки, возникшие у Заказчика в связи с некачественным выполнением Подрядчиком Работ, в том числе после подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ.

8.14. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по Договору или в связи с ним, будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами.

8.15. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров, споры подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Москва с обязательным соблюдением претензионного порядка урегулирования споров. Срок рассмотрения претензии составляет 30 (тридцать) календарных дней с момента ее получения.

9. Оговорка по персональным данным

9.1. Каждая из Сторон является оператором персональных данных, в том числе обрабатываемых в рамках выполнения обязательств, предусмотренных Договором. Для целей Договора под персональными данными понимаются сведения, являющиеся таковыми в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9.2. Стороны обеспечивают конфиденциальность полученных в рамках Договора персональных данных, соблюдение требований к обработке персональных данных, установленных Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» и принятых в его исполнение нормативных правовых актов, и несут ответственность за принятие всех необходимых правовых, организационных и технических мер защиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения персональных данных, а также от иных неправомерных действий.

9.3. Ответственность за правомерность и достоверность персональных данных, предоставляемых Сторонами друг другу в целях исполнения Договора, а также за получение согласия субъектов на передачу их персональных данных другой Стороне в порядке, предусмотренном законодательством, несет Сторона, передающая персональные данные.

9.4. Сторона, получившая персональные данные от другой Стороны, не принимает на себя обязательства по информированию субъектов, чьи персональные данные ей переданы, о начале их обработки, полагая, что они проинформированы об этом передавшей их персональные данные Стороной при получении согласия субъектов на такую передачу.

9.5. Сторона, получающая персональные данные, имеет право в целях исполнения Договора в необходимом для этого объеме привлекать к обработке полученных персональных данных третьих лиц без получения дополнительного согласия другой Стороны, однако обязана по запросу предоставить сведения о привлекаемых к обработке персональных данных третьих лицах: их полное и сокращенное наименование (фамилию, имя и отчество), адрес местонахождения (места регистрации и жительства), а также сведения о том, какие конкретно персональные данные каких конкретно субъектов и в каких целях были переданы третьим лицам.

10. Оговорка о добросовестности Сторон.

10.1. В соответствии со ст. 431.2 ГК РФ настоящим Стороны дают друг другу в отношении себя заверения о достоверности на дату подписания настоящей оговорки обстоятельств, указанных ниже:

- она является юридическим лицом (индивидуальным предпринимателем), надлежащим образом созданным, зарегистрированным и осуществляющим свою деятельность в соответствии с действующим законодательством и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;

- она обладает всеми полномочиями для заключения Договора и исполнения обязательств, принимаемых на себя по Договору;

- ей предприняты все необходимые корпоративные и иные действия, получены все согласия и одобрения (включая, среди прочего, одобрения органов управления, а также лиц и органов, одобрение которых является обязательным в соответствии с действующим законодательством, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и/или учредительным документом, необходимые для заключения и исполнения Договора).

10.2. В соответствии со ст. 431.2 ГК РФ настоящим каждая Сторона дополнительно заверяет другую Сторону о том, что на момент подписания настоящей оговорки, а также на момент выполнения работ:

- у неё не отозваны (не аннулированы) лицензии, или иные разрешения, необходимые для выполнения обязательств по Договору;

- вся информация, предоставленная Сторонами друг другу, является достоверной, полной и точной;

- у Сторон имеется достаточно имущества, средств и активов для исполнения условий по настоящему Договору как лично, так и с привлечением третьих лиц в случае, если указание об этом содержится в настоящем договоре;

- Стороны не находятся на стадии банкротства, в том числе стадии санации, наблюдения, финансового оздоровления, внешнего управления или конкурсного производства, а также отсутствуют иные обстоятельства способные повлиять на возможность должным образом исполнять обязательства по настоящему Договору.

10.3. В соответствии со ст. 431.2 ГК РФ Стороны заверяют, что основной целью заключения и исполнения настоящего Договора не являются неуплата (неполная уплата) и (или) зачет (возврат) суммы какого-либо налога.

10.4. Каждая Сторона в соответствии со ст. 431.2 ГК РФ гарантирует, что:

- на момент заключения настоящего Договора они являются добросовестным налогоплательщиком, то есть не имеет просроченных платежей по всем видам налогов и сборов;

- в отношении Стороны не инициирована процедура банкротства и он не находится в стадии ликвидации или реорганизации;

- Договор не направлен на отчуждение имущества, отчуждение которого признается или может быть признано в будущем нарушающим права и законные интересы третьих лиц.

10.5. Стороны обязуются взаимодействовать друг с другом, а также с представителями контролирующих органов по всем вопросам, связанным с фактом и правомерностью исчисления и уплаты всех видов налогов.

10.6. Стороны подтверждают, что до заключения настоящего договора передали друг другу следующие документы:

- копию устава с отметкой налогового органа о внесении регистрационной записи, заверенной подписью руководителя и печатью;

- копию документа, подтверждающего полномочия лица на подписание Договора (копия протокола общего собрания акционеров (участников) организации, приказа о назначении на должность, или оригинал доверенности либо нотариально заверенная копия доверенности, иного документа, подтверждающего соответствующие полномочия);

- копии разрешительных документов на производство работ (оказание услуг/ поставку товаров).

10.7. В случае недостоверности гарантий (заверений об обстоятельствах), предусмотренных вышеизложенными пунктами настоящего раздела, включая соответствующие подпункты, недобросовестная Сторона, независимо от иных штрафов, предусмотренных Договором, обязуется возместить возникшие в связи с этим убытки другой Стороны в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты предъявления соответствующего требования.

11. Антикоррупционные требования

11.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их работники обязуются не осуществлять действий, квалифицируемых применимым для целей настоящего Договора законодательством, как дача / получение взятки, коммерческий подкуп, а также действий, нарушающих требования применимого законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём (далее – Коррупционные нарушения).

11.2. Каждая из Сторон настоящего Договора отказывается от стимулирования каким-либо образом работников другой Стороны, в том числе путём предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг), направленных на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его Стороны.

11.3. В случае возникновения у Стороны оснований полагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Сторона обязуется незамедлительно уведомить об этом другую Сторону в письменной или электронной форме. В таком уведомлении Сторона должна указать на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основания полагать, что Стороной или её работниками совершены Коррупционные нарушения. Стороны признают условия настоящего раздела существенными для целей настоящего Договора. Стороны гарантируют полную конфиденциальность по вопросам исполнения антикоррупционных условий настоящего Договора, а также отсутствие неправомерных негативных последствий, как для обращающейся Стороны в целом, так и для конкретных работников обращающейся Стороны, сообщивших о факте нарушений.

11.4. В целях предупреждения фактов коррупционных и мошеннических действий Стороны предоставляют друг другу контакты Единой горячей линии для сообщений о фактах коррупции.

12. Порядок расторжения Договора

12.1. Заказчик, уведомив Подрядчика в письменной форме, вправе в любое время в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора, оплатив Подрядчику в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня расторжения Договора стоимость фактически выполненных к моменту одностороннего отказа работ, согласованную Сторонами. В случае одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора, Договор считается расторгнутым с момента получения Подрядчиком соответствующего уведомления Заказчика.

12.2. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора в следующих случаях:

12.2.1. в случае просрочки окончания выполнения работ и/или этапа работ и сдачи результатов всех выполненных работ Подрядчиком более чем на 30 (тридцать) календарных дней по отношению к срокам, указанным в Календарном плане (Приложение № 2 к Договору), по причинам, зависящим от Подрядчика;

12.2.2. в случае немотивированного отказа Подрядчика от устранения замечаний к результату работ;

12.2.3. неоднократного (два и более раз) нарушения своих обязательств по Договору;

12.2.4. введение в отношении Подрядчика любой из процедуры банкротства, или ликвидации;

12.2.5. прекращение членства в соответствующей саморегулирцемой организации, членство в которой дает Подрядчику право выполнения вида работ, соответствующего Работам по Договору;

12.2.6. в иных случаях и по иным основаниям, когда действующее законодательство предусматривает право Заказчика полностью отказаться от исполнения договора (в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть договор).

12.3. В случае расторжения настоящего Договора Подрядчик обязуется возвратить Заказчику в срок не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с даты расторжения Договора уплаченные Заказчиком (третьим лицом по обязательствам Заказчика) денежные средства в размере:

- 100% оплаченной суммы – в случае, если расторжение Договора связано с обстоятельствами, указанными в п.12.2. Договора.

- в остальных случаях - разницы между суммой денежных средств, полученных Подрядчиком от Заказчика (авансового платежа), и суммой в размере согласованной стоимости фактически выполненных Подрядчиком работ (указанной в акте). Подрядчик обязуется сдать выполненные работы Заказчику и передать Заказчику результаты фактически выполненных работ (что подтверждается соответствующим актом, который подписывается Сторонами в срок не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с момента получения соответствующей Стороной уведомления второй Стороны об отказе от исполнения Договора.

Возврат Подрядчиком денежных средств Заказчику осуществляется путем безналичного перечисления денежных средств платежными поручениями на расчетный счет Заказчику, указанный в настоящем Договоре либо – в случае получения письменного указания Заказчика – на иной счет, указанный Заказчиком Подрядчику.

В случае, если стоимость фактически выполненных работ на момент расторжения настоящего Договора превышает сумму оплаченных Заказчиком авансовых платежей, Заказчик оплачивает денежные средства в размере разницы между стоимостью фактически выполненных работ и суммой оплаченного Заказчиком авансового платежа в срок не позднее 10 (десять) рабочих дней со дня подписания Сторонами акта сдачи-приемки результата незавершенной работы. Оплата Заказчиком осуществляется путем безналичного перечисления денежных средств платежными поручениями на расчетный счет Подрядчика, указанный в настоящем Договоре либо – в случае получения письменного указания Подрядчика – на иной счет, указанный Подрядчиком Заказчику.

13. Срок действия Договора

13.1. Договор вступает в силу с момента его подписания должным образом уполномоченными на то представителями обеих Сторон и действует до исполнения Сторонами всех своих обязательств по Договору, но не позднее __________ г.

14. Прочие условия

14.1. В случае, когда в соответствии с Договором предусмотрена переписка Сторон, она осуществляется по электронной почте.

14.2. Стороны определили, что доказательством направления документов по электронной почте является, в том числе регистрационная запись в соответствующем журнале в почтовом агенте.

14.3. Документы направляются по следующим электронным адресам:

- в адрес Заказчика по e-mail: ____________ и через облачный сервис Заказчика – cloud.giap.ru.

- в адрес Подрядчика по e-mail:___________.

Документы, отправленные Сторонами друг другу по вышеуказанным адресам электронной почты, признаются Сторонами официальной перепиской в рамках Договора.

14.4. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные Договором, регламентируются действующим законодательством РФ.

14.5. Договор может быть изменен, расторгнут по письменному соглашению Сторон в случаях, предусмотренных Договором, либо на основании действующего законодательства РФ.

14.6. Все изменения и дополнения к Договору действительны лишь в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны должным образом уполномоченными на то представителями обеих Сторон.

14.7. Договор, включая все Приложения к нему, составлен и подписан в 2 (двух) подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 1 (одному) экземпляру для каждой из Сторон.

14.8. С момента подписания Договора все предшествующие переговоры, переписка и договоренности Сторон по его предмету теряют силу.

14.9. Стороны договорились считать документы, подписанные Сторонами и переданные по факсимильной связи (позволяющей достоверно установить, что документ исходит от Стороны по Договору), имеющими юридическую силу, равную силе документа, подписанного оригинальными подписями, с последующей обязательной передачей оригиналов документов в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с момента отправки указанных документов по факсимильной связи.

14.10. Любая уступка, или передача прав или обязательств, возникающих из настоящего Договора, может быть совершена одной из Сторон третьему лицу только с предварительного письменного согласия другой Стороны.

14.11. Стороны пришли к соглашению, что не имеют претензий друг к другу в части ведения переговорного процесса, предшествующего заключению Договора и полностью подтверждают добросовестность своих действий при вступлении в переговоры в ходе их проведения и по их завершении.

14.12. Допускается обмен между Сторонами юридически значимыми документами в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи - операторами электронного документооборота (ЭДО). Электронный документооборот осуществляется в рамках обмена Сторонами следующими видами электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной ЭП:

- договоры, дополнительные соглашения, протоколы разногласий, протоколы урегулирования разногласий;

- счета;

- счета-фактуры;

- УПД (универсальный передаточный документ);

- акты сдачи-приёмки выполненных работ;

- акты сверок.

Перечень документов, в отношении которых Сторонами может осуществляться электронный документооборот, является открытым и может изменяться по соглашению Сторон. Согласие Сторон на обмен документами в электронном документообороте подтверждается путем подписания Сторонами Соглашения об электронном документообороте (Приложение № 3 к Договору).

14.13. Неотъемлемой частью Договора являются следующие Приложения:

- Приложение № 1 - Техническое задание.

- Приложение № 2 - Календарный план.

- Приложение № 3 - Соглашение об электронном документообороте.

15. Налоговая оговорка

15.1. Подрядчик заверяет, что все финансовые операции, связанные с исполнением настоящего Договора, будут им надлежащим образом отражены в первичной документации, в бухгалтерской, налоговой и любой иной отчетности, обязанность по ведению которой возлагается на Подрядчика.

15.2. Подрядчик также гарантирует возмещение убытков, связанных с доначислением Заказчику налога на прибыль, соответствующих пени и штрафов, в связи с квалификацией налоговым органом затрат по настоящему договору в качестве неправомерно включённых в состав расходов для целей налогообложения налогом на прибыль по причине выявления признаков возможной неблагонадёжности в деятельности Подрядчика или его субподрядчиков по договорам, связанным с исполнением настоящего Договора.

Возмещение таких убытков производится в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента выставления Заказчиком счёта и расчёта убытков, к которому прикладывается выписка из решения налогового органа об отказе (полностью или частично) в возмещении (вычете) сумм налога на добавленную стоимость; об исключении из расходов по налогу на прибыль суммы расходов по настоящему Договору.

При традиционной системе налогообложения:

15.3. Подрядчик гарантирует возмещение в полном объёме убытков Заказчика, возникших в результате отказа налогового органа в возмещении (вычете) заявленных Заказчиком сумм НДС по причине неуплаты НДС в бюджет Подрядчиком, либо его субподрядчикам по договорам, связанным с исполнением настоящего договора, а также по причине несоответствия наименования Подрядчика, ИНН и/или КПП, указанных в счёте-фактуре либо договоре.

16. Юридические адреса и реквизиты Сторон

16.1. Заказчик:

Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский и проектный институт азотной промышленности и продуктов органического синтеза» (ОАО «ГИАП»)

ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть9, КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, ОКПО▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Юридический адрес:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Российская Федерация, г.Москва, Земляной Вал, д.50А/8, стр.4

Почтовый адрес:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Российская Федерация, г.Москва, Земляной Вал, д.50А/8, стр.4

Банковские реквизиты:

16.2. Подрядчик:

- Посмотреть таблицу с даннымиПриложение 1 - Техническое задание

Приложение 1

к Договору № ____ от «____» _________202____г.

- Посмотреть таблицу с данными

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по проведению инженерных изысканий

по объекту __________________________________

- Посмотреть таблицу с даннымиПриложение 2 - Календарный план

Приложение № 2

к Договору № ______ от «____» _________202___г.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РАБОТ

на выполнение работ по проведению инженерных изысканий

по объекту ______________________________

- Посмотреть таблицу с даннымиПриложение 3 - Соглашение об использовании ЭДО

Приложение 3

к Договору № ____ от «____» _________202____г.

Соглашение об электронном документообороте г. Москва «____»__________20___г.

Настоящее Соглашение является офертой Открытого акционерного общества «Научно-исследовательский и проектный институт азотной промышленности и продуктов органического синтеза» (ОАО «ГИАП»), в лице генерального директора Кривчуна Егора Алексеевича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем Сторона - 1, пользователю _______________________________________в лице _____________________________________,

(наименование организации) (должность, Ф.И.О.)

действующ___ на основании ________________________________________________________,

(устава, доверенности или паспорта)

именуемое в дальнейшем Сторона - 2.

Настоящее Соглашение признается заключенным с момента его Акцепта Стороной - 2. Под акцептом в целях настоящего Соглашения признается подписание его Стороной - 2 в электронном виде квалифицированной электронной подписью в системе электронного документооборота «Диадок» (далее – Диадок) или направление Стороной - 2 Стороне - 1 первого электронного документа с квалифицированной электронной подписью в Диадоке, в зависимости от того какое событие наступит раньше.

Термины и определения

Электронный документооборот (ЭДО) – процесс обмена электронными документами, подписанными электронной подписью, между Сторонами.

Оператор системы ЭДО – ЗАО «ПФ «СКБ Контур», правообладатель программы для ЭВМ «Диадок», свидетельство о государственной регистрации прав от 13.05.2013 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть5, паспорт о присоединении к сети доверенных операторов электронного документооборота от 13.06.2014 № 0002.

Диадок – корпоративная информационная система электронного документооборота, в которой осуществляется обмен информацией в электронной форме между участниками информационного взаимодействия. Правила работы в Диадоке установлены оператором Системы ЭДО.

Электронная подпись (ЭП) - информация в электронной форме, которая присоединена к другой информации в электронной форме (подписываемой информации) или иным образом связана с такой информацией и которая используется для определения лица, подписывающего информацию (электронный документ).

• Квалифицированная электронная подпись – вид усиленной электронной подписи, ключ проверки которой указан в квалифицированном сертификате, выданном аккредитованным удостоверяющим центром.
• Квалифицированный сертификат (далее − Сертификат) – электронный документ или документ на бумажном носителе, выданный аккредитованным Удостоверяющим центром в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» и подтверждающий принадлежность ключа проверки электронной подписи владельцу сертификата ключа проверки электронной подписи.
• Владелец Сертификата − физическое лицо, на имя которого выпускается Сертификат, а также физическое лицо, данные о котором внесены в Сертификат юридического лица или индивидуального предпринимателя (иного хозяйствующего субъекта) наряду с наименованием этого юридического лица или индивидуального предпринимателя (иного хозяйствующего субъекта).
• Ключ электронной подписи - уникальная последовательность символов, предназначенная для создания электронной подписи. Также называется закрытым ключом.
• Ключ проверки электронной подписи - уникальная последовательность символов, однозначно связанная с ключом электронной подписи и предназначенная для проверки подлинности электронной подписи. Также называется открытым ключом. Значение ключа проверки электронной подписи содержится в сертификате.
• Удостоверяющий центр - юридическое лицо, индивидуальный предприниматель либо государственный орган или орган местного самоуправления, осуществляющие функции по созданию и выдаче сертификатов ключей проверки электронных подписей, а также иные функции, предусмотренные Федеральным законом от 06.04.2011 N 63-ФЗ "Об электронной подписи".

Предмет

2.1. Предметом настоящего Соглашения является согласие его Сторон на обмен документами в электронном виде, подписанными квалифицированной электронной подписью.

2.2. Электронный обмен документами будет осуществляться Сторонами в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, в т. ч. Гражданским кодексом Российской Федерации, Налоговым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.04.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьФЗ «Об электронной подписи» (далее – Закон об ЭП), Приказом Минфина России от 05.02.2021 № 14н "Об утверждении Порядка выставления и получения счетов-фактур в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи с применением усиленной квалифицированной электронной подписи" и иными нормативно-правовыми актами.

2.3. Стороны в рамках настоящего Соглашения будут обмениваться формализованными и неформализованными электронными документами.

2.3.1. Формализованные электронные документы − электронные документы, для которых российскими нормативно-правовыми актами установлены электронные форматы. На момент заключения настоящего Соглашения приказами ФНС России от 19.12.2018 N ММВ-7-15/820 "Об утверждении формата счета-фактуры, формата представления документа об отгрузке товаров (выполнении работ), передаче имущественных прав (документа об оказании услуг), включающего в себя счет-фактуру, и формата представления документа об отгрузке товаров (выполнении работ), передаче имущественных прав (документа об оказании услуг) в электронной форме", от 19.12.2018 № ММВ-7-15/820@ "Об утверждении формата счета-фактуры и формата представления документа об отгрузке товаров (выполнении работ), передаче имущественных прав (документа об оказании услуг), включающего в себя счет-фактуру, в электронной форме", от 12.10.2020 № ЕД-7-26/736@ "Об утверждении формата корректировочного счета-фактуры и формата представления документа об изменении стоимости отгруженных товаров (выполненных работ, оказанных услуг), переданных имущественных прав, включающего в себя корректировочный счет-фактуру, в электронной форме", от 30.11.2015 № ММВ-7-10/551 "Об утверждении формата представления документа о передаче товаров при торговых операциях в электронной форме", от 30.11.2015 № ММВ-7-10/552 "Об утверждении формата представления документа о передаче результатов работ (документа об оказании услуг) в электронной форме", от 27 августа 2019 г. № ММВ-7-15/423 «Об утверждении формата представления документа о приемке материальных ценностей и (или) расхождениях, выявленных при приемке, в электронной форме установлены форматы для следующих электронных документов:

− счет-фактура;

− корректировочный счет-фактура;

− документ об отгрузке товаров (выполнении работ), передаче имущественных прав (документа об оказании услуг);

- счет-фактура и первичный документ (универсальный передаточный документ);

- документ об изменении стоимости, включающий в себя корректировочный счет-фактуру (универсальный корректировочный документ);

- документ о приемке материальных ценностей и (или) расхождениях, выявленных при приемке, в электронной форме.

Стороны договорились при издании электронных форматов иных документов применять при обмене такими документами правила, установленные настоящим Соглашением и нормативно-правовыми актами, которыми такие форматы будут установлены.

2.3.2. Неформализованные электронные документы, обмен которыми может осуществляться в рамках настоящего соглашения:

Стороны настоящего Соглашения оставляют за собой право в любой момент ввести в электронный документооборот любые иные неформализованные электронные документы, прямо не указанные в настоящем пункте, и применять при обмене такими документами правила, установленные настоящим Соглашением.

Неформализованные электронные документы могут быть представлены файлами с любым другим расширением: doc, xlsx, jpg, pdf, и др. Для их юридической значимости необходима электронная подпись.

Доступ к Диадоку

3.1. Стороны самостоятельно подключаются к Диадоку:

3.1.1. Заключают лицензионные договоры с Оператором ЭДО на право использования программы для ЭВМ «Диадок»;

3.1.2. Заключают договоры на выпуск квалифицированных сертификатов с любым аккредитованным по требованиям Закона об ЭП удостоверяющим центром.

Использование квалифицированных электронных подписей

4.1. При использовании квалифицированных электронных подписей Стороны настоящего соглашения обязаны:

4.1.1. Обеспечивать конфиденциальность Ключей электронных подписей, в частности не допускать использования принадлежащих им Ключей электронных подписей без их согласия;

4.1.2. Уведомлять удостоверяющий центр, выдавший Сертификат, и иных участников электронного взаимодействия о нарушении конфиденциальности Ключа электронной подписи в течение не более чем одного рабочего дня со дня получения информации о таком нарушении;

4.1.3. Не использовать Ключ электронной подписи при наличии оснований полагать, что конфиденциальность данного Ключа нарушена;

4.1.4. Использовать для создания и проверки квалифицированных электронных подписей, создания Ключей электронных подписей и Ключей их проверки, сертифицированные в соответствии с требованиями Закона об ЭП средства электронной подписи.

4.2. Квалифицированная электронная подпись признается действительной до тех пор, пока решением суда не установлено иное, при одновременном соблюдении следующих условий:

4.2.1. Сертификат создан и выдан аккредитованным удостоверяющим центром, аккредитация которого действительна на день выдачи указанного Сертификата;

4.2.2. Сертификат действителен на момент подписания электронного документа (при наличии достоверной информации о моменте подписания электронного документа) или на день проверки действительности указанного Сертификата, если момент подписания электронного документа не определен;

4.2.3. Имеется положительный результат проверки принадлежности владельцу Сертификата, с помощью которой подписан электронный документ, и подтверждено отсутствие изменений, внесенных в этот документ после его подписания. При этом проверка осуществляется с использованием сертифицированных средств электронной подписи, и с использованием Сертификата лица, подписавшего электронный документ;

4.2.4. Квалифицированная электронная подпись используется с учетом ограничений, содержащихся в Сертификате лица, подписывающего электронный документ (если такие ограничения установлены).

Прочие условия

5.1. Любая из Сторон может в любой момент отказаться от участия в электронном документообороте, направив уведомление об этом другой Стороне в Диадоке за 30 (Тридцать) календарных дней до прекращения использования электронного документооборота.

5.2. Любая из Сторон вправе в любой момент обратиться к Оператору ЭДО для разрешения спорных вопросов по фактам документооборота без извещения о таком обращении другой Стороны.

5.3. Стороны обязаны информировать друг друга о невозможности обмена документами в электронном виде, подписанными ЭП, в случае технического сбоя внутренних систем Стороны. В этом случае в период действия такого сбоя Стороны производят обмен документами на бумажном носителе с подписанием собственноручной подписью уполномоченного лицами и заверенные печатью организации.

5.4. Стороны обязуются информировать друг друга о полномочиях владельцев Сертификатов, а также об ограничениях в использовании Сертификатов.

5.5. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим Соглашением, Стороны руководствуются условиями действующих между ними договоров.

Реквизиты и подписи Сторон.

- Посмотреть таблицу с даннымиУЗ-1058_от_16.04.24_Запрос_ТКП_на_ИО_КуАз

ТЗ_на_Обследование

Экспликация зданий и сооружений

Наименование

Поз.

Ситуационный план (1:500)

330

331/1

331/4

331/5

331/6

Примечание

Станциянасоснаяоборотноговодоснабжения

Сущ.

ВОЦ-3

Сущ.

ВОЦ-3А

Сущ.

ВОЦ-3Б

Сущ.

479

Складпроизводствакапролактама

Сущ.

502

Производствослабойазотнойкислоты

Сущ.

502а

502б

502-2

Бытовыепомещения

Сущ.

АгрегатУКЛ7-76иобщецеховоеотделение

Реконсттр.

3

Складслабойазотнойкислоты(V=1400м

)снасосной

Сущ.

507

Ж./д.депо

Сущ.

515

Выхлопнаятрубанитровыхгазов

Сущ.

Выхлопнаятрубанитровыхгазовпроектируемая

Нов.

516

Узелподготовкиирегулированияподачигазообразногоаммиака

Сущ.

518

РесивервоздухаКИП

Сущ.

624

Зданиеоператорной

Сущ.

632

Трансформаторнаяподстанция

Сущ.

Условные обозначения

Существующие здания и сооружения

502б

Проектируемые здания и сооружения

Существующие автодороги

1в

4в 1б

18.00

Проектируемая

выхлопная труба

4б

3.00

Проектируемое автодорожное покрытие

Существующийж-. д.путь

19.10

Условнаяграницапроектирования

К

Промливневая канализация

Хозфекальная канализация

Хозпротивопожарный водопровод

Речная вода

Оборотное водоснабжение

Химгрязная канализация

Телефонная связь

Электрический кабель

Кислая канализация

Напорная кислая канализация

Пенопровод

Хлоропровод

Оборотная вода очищенная

И

Ж1

Проектируемые

агрегаты № 3 и 4

Ж

Д

6.5

4.2

43.19

Е

Зона влияния

сооружения

Зона влияния

здания

Г

40.10

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Согласовано

4.2 3

В

Б

А

Приложение Б. Ситуационный план

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьГП

ПАО"КуйбышевАзот", г.Тольятти

Изм. Кол. уч. Лист № док.

Разраб.

Липатова

Пров.

Мельник

Н. контр.

Гл.спец.ГП

Подп.

Дата

Корпус 502б. Производство неконцентрированной

азотной кислоты мощностью 510 тыс. тонн в год на

базе 1-4 агрегатов УКЛ-7-76. Агрегат №3, №4

Ситуационный план М 1:500

Мельник

Стадия

Лист

ОТР

1

Листов

ОАО "ГИАП"

Формат А1