Тендер - Приобретение хим.реактивов, хим.посуды и государственных образцов (ГСО) №308164073

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть73 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Южный федеральный округ, Ростовская облМесто поставки (адрес):Ростовская область, г. Волгодонск, ул. М.Горького, 2а, МУП «Водоканал». Доставка товара осуществляется за счет Поставщика . Приложение_№1_форма_заявки_хим.реактивы_2025

Приложение № 1

к извещению запроса котировок

На бланке предприятия

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ПРОЦЕДУРЕ

ЗАПРОСА КОТИРОВОК

Изучив извещение о проведении запроса котировок № ______________ (указывается № и дата извещения о запросе котировок) и, принимая установленные в нём требования и условия (полное наименование участника размещения заказа, юридический адрес для юридических лиц /ФИО, место жительства для физических лиц) предлагает заключить Договор на поставку следующего товара:

Наименование, характеристика и цена за единицу товара, с подведенным итогом по всем позициям перечня (Приложение к заявке):

*Цена за единицу товара и сумма указывается в зависимости от способа налогообложения Поставщика в соответствии с действующим законодательством с учетом НДС с расшифровкой или без учета НДС при применении Поставщиком упрощенной системы налогообложения.

Для подтверждения соответствия участника закупки требованиям, изложенным в извещении о проведении запроса котировок, прилагаются документы, в соответствии с требованиями, установленными в пункте 31 Извещения.

Для составления Заказчиком договора необходима следующая информация, представление которой в составе заявки на участие в запросе котировок не является для участника закупки обязательным, но рекомендуется Заказчиком к представлению:

- банковские реквизиты участника закупки;

- код ОКТМО участника закупки;

- режим налогообложения участника закупки в соответствии с Налоговым кодексом (общий, упрощенная система налогообложения, патент, т.д.) и ставка НДС на предлагаемые услуги.

Нам также известно, что предоставление недостоверных документов и/или сведений является основанием для отстранения участника закупки от участия в закупке и/или расторжения договора, заключенного по итогам закупки, Заказчиком в одностороннем порядке, с направлением сведений о таком участнике закупки в реестр недобросовестных поставщиков.

«____» _______________

Дата Подпись уполномоченного лица Ф.И.О.

М.П.

Приложение к заявке

Перечень химических реактивов

- Посмотреть таблицу с данными

Перечень химической посуды

- Посмотреть таблицу с данными

Перечень государственных стандартных образцов (ГСО)

- Посмотреть таблицу с данными

* Данные столбцы заполняются участником закупки

Приложение_№4_Проект_договора_хим.реактивы_2025

ПРОЕКТ

ДОГОВОР № _____

на поставку товара

г. Волгодонск «___» ___________ 2025 г.

Муниципальное унитарное предприятие муниципального образования «Город Волгодонск» «Водоканал», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _________________, действующего на основании ____________, с одной стороны, и ________________ именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ___________, действующего на основании __________, с другой стороны, в соответствии с требованиями Федерального закона РФ от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – закон), на основании Протокола подведения итогов от __________ 2025 г. № ___ _____________ заключили договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. По настоящему договору поставщик обязуется обеспечить передачу Заказчику химические реактивы, химическую посуду и государственные стандартные образцы (ГСО) (далее – товар), в срок, предусмотренный настоящим договором по наименованиям и характеристикам, которые определены в Приложении №1, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора, а заказчик обязуется принять и оплатить товар на условиях, предусмотренных настоящим договором.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Максимальное значение цены договора составляет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть (Один миллион триста тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС [1] ___% - ______ рублей.

2.2. Оплата производится Заказчиком за фактически поставленный товар по безналичному расчету, путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Поставщика, в пределах сумм выставленного счета (согласно заявке Заказчика) не позднее 7 (семи) рабочих дней со дня подписания Заказчиком документов, подтверждающих факт поставки по следующей формуле цены договора:

где:

Ц i – цена единицы товара в соответствии с Приложением №1 к договору,

К – количество товара.

2.3. В цену договора включены:

- стоимость Товара;

- стоимость доставки Товара Заказчику по адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, ул. М.Горького, 2а;

- оплата всех налогов, сборов и иных обязательных платежей;

- транспортные расходы;

- страховые расходы;

- расходы по хранению продукции;

- все расходы Поставщика, прямо или косвенно связанные с исполнением обязательств по настоящему договору.

2.4. Максимальное значение цены договора может быть изменено в сторону уменьшения. В сторону увеличения по усмотрению Заказчика, но не более чем на 10% от максимального значения цены договора в соответствии с фактическим объемом поставленного товара.

2.5. Обязанности заказчика по оплате считаются исполненными после списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

2.6. Финансирование настоящего договора осуществляется: за счет собственных средств МУП «Водоканал».

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Заказчик вправе:

3.1.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями договора.

3.1.2. Требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленных документов, указанных в договоре, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с условиями договора.

3.1.3. Привлекать экспертов, экспертные организации для проверки соответствия качества отпускаемого товара требованиям, установленным договором.

3.1.4. Требовать возмещения неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков, причиненных по вине Поставщика.

3.2. Заказчик обязан:

3.2.1. Обеспечить приемку отпускаемого товара в соответствии с условиями настоящего договора.

3.2.2. Своевременно оплатить товар, отпускаемый в соответствии с условиями договора.

3.2.3. Своевременно сообщать Поставщику о недостатках товара, обнаруженных в ходе его отпуска или приемки.

3.3. Поставщик вправе:

3.3.1. Требовать своевременной приемки и оплаты отпускаемого товара в соответствии с условиями договора.

3.3.2. Запрашивать у Заказчика предоставления разъяснений и уточнений по вопросам отпуска товаров в рамках настоящего договора.

3.4. Поставщик обязан:

3.4.1. Своевременно и надлежащим образом поставить товар в соответствии с условиями договора.

3.4.2. Безвозмездно устранять выявленные недостатки товара или осуществить его соответствующую замену в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором.

3.4.3. Предоставлять своевременно достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении договора.

3.4.4. Представлять по запросу эксперта, экспертной организации дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения договора.

3.4.5. Предоставить одновременно с товаром документы, подтверждающие качество товара, в соответствии с действующим законодательством.

3.4.6. Представлять заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения или почтового адреса в срок не позднее 5 (пяти) дней со дня соответствующего изменения.

4. СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ

4.1. Поставка товара осуществляется в период с 11.01.2026 г. до 22.12.2026 г., ежемесячно в течение 4 (четырех) рабочих дней с момента подачи заявки Заказчиком.

4.2. Перечень и количество товара определяется в соответствии с производственной необходимостью, по заявке Заказчика, которая может быть оформлена в письменной форме и передана по факсимильной связи, либо по электронной почте.

4.3. Тот факт, что перечень товара, согласно Приложению №1, полностью не выбран, не накладывает обязательств на Заказчика по оплате или выборке полного перечня товара.

4.4. При выявлении потребности в дополнительном перечне товара, не предусмотренного договором, но связанных с предметом договора, Заказчик вправе дополнить первоначальный перечень товара, предусмотренный договором, но в пределах суммы договора.

4.5. Доставка товара осуществляется за счет Поставщика, в согласованные между Заказчиком и Поставщиком в рабочие дни Заказчика с 08.00 до 17.00 (с 08.00 до 16.00 по пятницам) по московскому времени на условиях договора.

Адрес доставки: Россия,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Ростовская область, г. Волгодонск ул. М. Горького, д. 2а.

4.6. Товар должен быть упакован таким образом, чтобы исключить его повреждение, уничтожение и доступ третьих лиц в период времени до момента передачи товара заказчику.

4.6.1. Поставляемый товар должен иметь отдельную упаковку, предотвращающую от повреждения или порчи во время транспортировки, разгрузки и хранения. Упаковка не должна иметь вмятин, разрывов и потертостей, препятствующих идентификации товара.

4.6.2. Маркировка должна быть нанесена четкими, разборчивыми, легко заметными и несмываемыми буквами, устойчивыми к воздействию химических веществ, климатических факторов, сохраняться в течение всего срока использования товара.

4.7. Поставленный заказчику товар, несоответствующий требованиям договора, считается не поставленным и подлежит возврату за счет поставщика.

4.8. Товар передается с комплектом документов:

- товарная накладная или универсальный передаточный документ,

- счет,

- счет-фактура (при наличии НДС),

- товарно-транспортная накладная,

- документ, подтверждающий качество товара.

4.9. Право собственности на товар, равно как и связанные, с ним риски случайной гибели или повреждения товара переходит от Поставщика к Заказчику с момента приемки товара заказчиком и подписания заказчиком документов о приемке товара.

5. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРА

5.1. Заказчик осуществляет приемку Товара по качеству и срокам в соответствии с условиями, установленными настоящим договором.

5.2. Приемка товара осуществляется в соответствии с условиями настоящего договора ответственным представителем Заказчика в присутствии представителей Поставщика (если Поставщик направил своих представителей для участия в приемке) в течение 3 (трех) рабочих дней со дня поставки товара.

5.3. При передаче товара Поставщик представляет Заказчику документы, указанные в п. 4.8. настоящего договора.

Указанные документы должны быть оформлены в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. Наименование товара, единицы измерения, цены за единицу товара должны быть указаны в точном соответствии с Приложением № 1 к настоящему договору. При поставке товара без надлежаще оформленных товаросопроводительных документов, товар принятию и оплате не подлежит.

5.4. Приемка товара по качеству осуществляется после внешнего осмотра товара и его приемки по количеству и наименованию, при этом для проверки предоставленных поставщиком результатов, предусмотренных договором, в части их соответствия условиям договора Заказчик вправе провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных договором, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.

5.5. При отсутствии у Заказчика претензий по количеству и качеству поставленного товара Заказчик в течение 3 рабочих дней с момента доставки товара Поставщиком подписывает товарную накладную (или УПД. После этого Товар считается переданным Поставщиком Заказчику.

5.6. При выявлении несоответствий в поставленном товаре (наименования, количества, качества, в том числе в случае выявления внешних признаков ненадлежащего качества товара, препятствующих его дальнейшему использованию (нарушение целостности упаковки, повреждение содержимого и т.д.), препятствующих его приемке, Заказчик в срок, установленный в пункте 5.5 договора, отказывает в приемке товара, направляя Поставщику мотивированный отказ от приемки товара с перечнем выявленных недостатков и указанием сроков их устранения.

5.7. В случае обнаружения недостатков (дефектов) поставленного товара и/или нарушений условий договора, заказчик извещает Поставщика не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты обнаружения указанных нарушений. Уведомление об обнаружении недостатков (дефектов) поставленного товара и/или нарушений условий договора составляется Заказчиком в письменной форме и направляется Поставщику по электронной почте (либо по факсу, почте или нарочным способом).

5.8. Поставщик, в установленный в уведомлении срок, обязан устранить все допущенные нарушения. Если Поставщик в установленный срок не устранит нарушения, Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора, в случае, если устранение нарушений потребует больших временных затрат, в связи с чем Заказчик утрачивает интерес к договору.

5.9. После устранения Поставщиком замечаний, установленных в договоре о невыполнении или ненадлежащем выполнении Поставщиком обязательств по договору, заказчик осуществляет приемку товара в соответствии с настоящим разделом.

5.10. Расходы, связанные с обратной транспортировкой некачественного товара, не соответствующего условиям договора, либо несвоевременно поставленного товара, несет Поставщик.

6. КАЧЕСТВО ТОВАРА, ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА

6.1. Качество товара должно соответствовать установленным для данных видов продукции нормам и требованиям Государственных стандартов (ГОСТ).

6.1.1. На момент поставки, на товар должны быть предоставлены сертификаты.

Не предоставление сертификатов на поставляемый товар возможно только в случае предоставления документов подтверждающих, что сертификация товара не предусмотрена действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. Поставляемый товар должен быть новым товаром (который не был восстановлен, у которого не были восстановлены потребительские свойства).

6.3. Товар не должен находиться в залоге, под арестом или под иным обременением.

6.4. Товар, требующий специального обращения, должен иметь на упаковке дополнительную маркировку «Осторожно», «Вверх», а также другие возможные обозначения, необходимые в зависимости от специфики товара.

6.5. Все реактивы должны быть квалификацией не ниже, чем указанные в заявке. Допускается использование реактивов, изготовленных по другой нормативно-технической документации, в том числе импортных.

6.6. Остаточный срок годности не менее – 80 % от срока годности с момента подписания товарно-транспортной накладной на поставленный товар.

6.7. При исполнении договора по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается отгрузка товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в договоре.

6.8. При исполнении договора, замена товара на товар, происходящий из иностранного государства, в отношении которого установлен запрет, ограничение или преимущество, в случае, если договор предусматривает поставку товара российского происхождения, не допускается.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. В случае просрочки исполнения поставщиком обязательств, предусмотренных договором, в том числе нарушения сроков поставки товара, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком обязательств, предусмотренных договором, заказчик вправе направить поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

7.1.1. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы в следующем порядке:

а) 10 (десять) процентов цены договора.

Размер штрафа по настоящему договору составляет ______________ (_____________) рублей ____ копеек. Сумма штрафа изменяется в случае изменения цены договора в соответствии с пунктом 2.4. настоящего договора.

7.1.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного договором, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в договоре таких обязательств) в виде фиксированной суммы:

а) 1000 (одна тысяча) рублей 00 копеек.

7.1.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства, в размере 1% от цены товара в соответствии с заявкой.

договора.

7.2. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.

7.3. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных договором, поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

7.4. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

8. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

8.1. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся исполнения настоящего договора или в связи с ним, были урегулированы путем переговоров.

8.2. В случае наличия претензий, споров, разногласий относительно исполнения одной из сторон своих обязательств другая сторона может направить претензию. В отношении всех претензий, направляемых по настоящему договору, сторона, к которой адресована данная претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты ее получения.

8.3. Претензии о невыполнении или ненадлежащем выполнении поставщиком обязательств по договору составляются заказчиком в письменной форме. Уведомление о недопоставке или некачественной поставке направляется поставщику по почте, факсу или электронной почте, либо нарочным способом.

Адресом электронной почты для получения извещений является: _______________.

Номером факса для получения извещений является: _______________.

8.4. Любые споры, не урегулированные во внесудебном порядке, разрешаются Арбитражным судом Ростовской области.

9. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА.

9.1. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа одной из Сторон от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством.

9.1.1 В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Поставщиком своих обязанностей договор может быть расторгнут Заказчиком в одностороннем порядке в следующих случаях:

- если Поставщик не приступает в установленный договором срок к исполнению договора;

- неоднократного (два и более) или существенного (более 5 дней) нарушения сроков поставки товара, указанных в договоре;

- неоднократного (более двух раз) предоставления товара ненадлежащего качества, подтвержденного экспертизой;

- проведения ликвидации предприятия Поставщика или принятия арбитражным судом решения о признании Поставщика банкротом и об открытии конкурсного производства;

- приостановления деятельности Поставщика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

9.2. Заказчик вправе расторгнуть договор в одностороннем внесудебном порядке в случае, если в ходе исполнения договора установлено, что Поставщик не соответствует установленным в документации об осуществлении закупок требованиям к участникам процедур закупок, либо представил недостоверные сведения о требованиях к участникам процедур закупок, которые позволили ему стать победителем соответствующей процедуры закупки.

9.3. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора не позднее 3 (трех) рабочих дней, следующих за датой принятия указанного решения, направляется поставщику (подрядчику, исполнителю) по адресу электронной почты, либо посредством факсимильной связи, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления поставщика (подрядчика, исполнителя), а также по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу поставщика (подрядчика, исполнителя), указанному в договоре.

9.3.1. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора вступает в силу и договор считается расторгнутым через 5 (пять) дней с даты уведомления Заказчиком поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения договора.

9.3.2. Вступившее в силу решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора в течение 3 (трех) рабочих дней, размещается в единой информационной системе.

10. ДЕЙСТВИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств, если такое неисполнение является следствием действия непреодолимой силы и их последствий: землетрясение, наводнение, пожар, ураган, смерч, сильные снежные заносы, гололед и гололедица, другие признанные официально стихийные бедствия, а также военные действия, массовые заболевания, забастовки, ограничения перевозок, запрет торговых операций вследствие применения международных санкций и другие обстоятельства, которые стороны не могли предвидеть или предотвратить.

10.2. В случае действия обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения настоящего договора сторонами отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

10.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна немедленно уведомить другую сторону в письменном виде о препятствии и его влиянии на исполнении обязательств по договору.

10.4. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

10.5. В случае, когда обязательства действия непреодолимой силы и их последствия продолжают или будут продолжать действовать более 10 (десяти) дней, стороны в возможно короткий срок проведут переговоры с целью выявления приемлемых для всех сторон альтернативных способов исполнения договора.

11. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

11.1. Стороны Договора обязуются принимать меры по предупреждению коррупции, указанные в статье 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».

11.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей работникам Сторон для оказания влияния на действия или решения этих лиц в целях получения каких-либо неправомерных преимуществ или достижения иных неправомерных целей.

11.3. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны не осуществляют действия, квалифицируемые как коррупция в соответствии с пунктом 1 статьи 1 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».

12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

12.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания. Права и обязанности у сторон наступают с 11.01.2026 г. и действуют по 31.12.2026 г., а в части оплаты до полного исполнения своих обязательств.

12.2. Ни одна из Сторон не имеет права передать свои права и обязанности по настоящему договору третьим лицам без письменного согласия другой Стороны.

12.3. Все изменения условий настоящего договора производятся путем подписания полномочными представителями сторон дополнительных соглашений.

12.4. По всем вопросам, не предусмотренным настоящим договором и Приложениями к нему, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

12.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон.

12.6. При исполнении договора не допускается перемена поставщика, за исключением случаев, если новый поставщик является правопреемником поставщика по договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния, присоединения.

12.7. Приложения, указанные в настоящем договоре, являются его неотъемлемой частью:

- приложение № 1 – Перечень химических реактивов, химической посуды, государственных стандартных образцов (ГСО).

13. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ

И ПОДПИСИ СТОРОН:

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к договору № _______

от «_____» _________ 2025 г.

Перечень химических реактивов

- Посмотреть таблицу с данными

Перечень химической посуды

- Посмотреть таблицу с данными

Перечень государственных стандартных образцов (ГСО)

- Посмотреть таблицу с данными

* Заполняется из заявки Победителя

- Посмотреть таблицу с данными

В зависимости от способа налогообложения Поставщика в соответствии с действующим законодательством указывается с учетом НДС с расшифровкой или без учета НДС при применении Поставщиком упрощенной системы налогообложения.

В случае если, договор заключается с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, то подлежащая уплате физическому лицу сумма уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой договора. ↑

Приложение_№2_НМЦД_хим.реактивы

Извещение_хим.реактивы