Тендер - Приобретение строительных материалов для капитального ремонта здании ПЧ №306269552

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть52 Извещение о проведении запроса котировок в электронной форме от 11.08.2025 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Печатная форма . # . tr td:last-of { 14px; } { 14px; } .font14 { 14px; } . .customer-qty .customer-qty-table th:nth-child(1), .customer-qty-table td:nth-child(1) { width: 100px; min-width: 100px; max-width: 100px; } .customer-qty-table tr td, .customer-qty-table tr .customer-qty-table .customer-qty-table tr:last .position-header .customer-qty-table tr th:last-child, .customer-qty-table tr td:last .dosage-cell .dosage-cell-table table tr th:first-child, .dosage-cell-table table tr td:first .dosage-cell-table table tr th:last-child, .dosage-cell-table table tr td:last

Извещение о проведении запроса котировок в электронной форме

для закупки №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть000033

- Посмотреть таблицу с данными

Этапы исполнения контракта

Контракт не разделен на этапы исполнения контракта

Финансирование за счет бюджетных средств

- Посмотреть таблицу с данными

Идентификационный код закупки

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Место поставки товара, выполнения работы или оказания услуги

Российская Федерация, Респ Тыва, м.р-н Улуг-Хемский, г.п. город Шагонар, г Шагонар, ул Энергетиков, д. 1,

Предусмотрена возможность одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии со ст. 95 Закона № 44-ФЗ Да

Объект закупки

- Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными

Итого: 5550.81 РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

Преимущества и требования к участникам

Преимущества

Не установлены

Требования к участникам

1 Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

2 Требование об отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации, включенной в такой реестр в связи отказом поставщика (подрядчика, исполнителя) от исполнения контракта по причине введения в отношении заказчика санкций и (или) мер ограничительного характера

Обеспечение заявки

Обеспечение заявок не требуется

Обеспечение исполнения контракта

Требуется обеспечение исполнения контракта

Размер обеспечения исполнения контракта

277.54 РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

Порядок обеспечения исполнения контракта, требования к обеспечению

обеспечение исполнения контракта может обеспечиваться предоставлением независимой гарантии, соответствующей требованиям статьи 45 Закона № 44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта, гарантийных обязательств, срок действия независимой гарантии определяются в соответствии с требованиями Закона № 44-ФЗ участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. Срок действия независимой гарантии указан в проекте контракта. Реквизиты счета указаны в проекте контракта. Реквизиты счета для учета операций со средствами, поступающими заказчику

Платежные реквизиты

"Номер расчётного счёта"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Номер лицевого счёта"См. прилагаемые документы

"Код поступления" Информация отсутствует

"БИК"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Наименование кредитной организации" Информация отсутствует

"Номер корреспондентского счета" Информация отсутствует

Обеспечение гарантийных обязательств

Обеспечение гарантийных обязательств не требуется

Дополнительная информация

В соответствии с п.24 ст.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьФЗ, предупреждение об административной и уголовной ответственности за нарушение требований антимонопольного законодательства Российской Федерации о запрете участия в ограничивающих конкуренцию соглашениях, осуществления ограничивающих конкуренцию согласованных действий

Информация о банковском и (или) казначейском сопровождении контракта

Банковское или казначейское сопровождение контракта не требуется

Перечень прикрепленных документов

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

1 обоснование НМЦК АКЛ

Проект контракта

1 проект ГК

Описание объекта закупки

Документы не прикреплены

Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке

Документы не прикреплены

Дополнительная информация и документы

Документы не прикреплены обоснование_НМЦК_АКЛ - Посмотреть таблицу с даннымипроект_ГК

ПРОЕКТ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ

НА ПОСТАВКУ ТОВАРА

№ _____________

г. Шагонар "____"___________ 2025 г.

Федеральное казенное учреждение «Исправительная колония № 4 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Тыва» (ФКУ ИК-4 УФСИН России по Республике Тыва), выступая от имени Российской Федерации, в целях обеспечения государственных нужд, именуемое в дальнейшем «Государственный заказчик», в лице __________, с одной стороны, и ________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, с соблюдением требований Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее по тексту Закон 44-ФЗ), руководствуясь:

Федеральным законом от 05.12.2022 № 466-ФЗ «О федеральном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов»;

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, на основании проведенного электронного запроса котировок (№ _____) и в соответствии с итоговым решением комиссии по осуществлению закупок от _______, заключили между собой настоящий государственный контракт (далее по тексту - Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

1.1. Поставщик обязуется поставить Государственному строительный материал для капитального ремонта здании ПЧ (далее – товар) по адресу, цене, в ассортименте, количестве и в сроки, предусмотренные Спецификацией (приложение № 1), в соответствии с техническим заданием предусмотренным приложением № 2 к Контракту, а Государственный заказчик обязуется обеспечить приёмку и оплату товара согласно условиям Контракта.

1.2. В Контракте применяются следующие термины с соответствующими определениями:

1.2.1. Представитель Государственного заказчика – лицо(а), уполномоченное ФКУ ИК-4 УФСИН России по Республике Тыва по приемке товара, по проведению экспертизы результатов, предусмотренных Контрактом.

1.3. Идентификационный код закупки _______.

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Государственный заказчик обязуется:

2.1.1. Обеспечить приемку товара в соответствии с условиями раздела 8 Контракта.

2.1.2. Оплатить товар в соответствии с условиями раздела 3 Контракта.

2.1.3. В ходе исполнения Контракта принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта:

а) в случае если поставщик и (или) поставляемый товар перестали соответствовать установленным извещением об осуществлении закупки требованиям к участникам закупки (за исключением требования, предусмотренного частью 1.1 ст 31 (при наличии такого требования) Закона № 44-ФЗ) и (или) поставляемому товару;

б) при определении поставщика поставщик представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара требованиям, указанным в подпункте "а" настоящего пункта, что позволило ему стать победителем определения поставщика.

2.1.4. Взыскивать пени и штраф в соответствии с разделом 11 Контракта за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом.

2.1.5. В случае расторжения Контракта (по любым основаниям) оплатить Поставщику стоимость товара, фактически поставленного на момент расторжения Контракта, при условии отсутствия претензий по его качеству, на основании подписанного без замечаний Государственным заказчиком акта приемки товара.

2.1.6. Осуществлять формирование и подписание электронной подписью электронных документов о приемке поставленного товара в рамках исполнения контракта (отдельного этапа его исполнения) по формату, утвержденному ФНС России для предоставления документа об отгрузке товаров.

2.2. Государственный заказчик вправе:

2.2.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств по настоящему Контракту.

2.2.2. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта
в соответствии с гражданским законодательством в случаях, предусмотренных пунктом 13.4. Контракта.

2.2.3. Требовать от Поставщика своевременного устранения нарушений, выявленных как в ходе приемки, так и в течение срока действия Контракта и (или) гарантийного срока на товар.

2.2.4. Предложить увеличить или уменьшить в процессе исполнения настоящего Контракта количество Товара, предусмотренного настоящим Контрактом, не более чем на 10 процентов, в порядке и на условиях, установленных Законом № 44-ФЗ.

2.2.5. Отказаться от приемки и оплаты Товара, не соответствующего условиям настоящего Контракта.

2.2.6. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

2.2.7. Производить оплату по государственному контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени) или осуществить возврат обеспечения исполнения контракта, уменьшенного на размер начисленной неустойки (штрафа, пени).

2.3. Поставщик обязуется:

2.3.1. Предоставлять Государственному Заказчику по его требованию документы, относящиеся к предмету настоящего Контракта, а также своевременно предоставлять Государственному Заказчику достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении настоящего Контракта.

2.3.2. Обеспечить соответствие товара требованиям действующего законодательства (в том числе по безопасности) и условиям Контракта.

2.3.3. Передать товар надлежащего качества, в предусмотренном Контрактом количестве, ассортименте и сроки не обремененный правами третьих лиц.

2.3.4. Осуществить поставку товара в порядке и в сроки, установленные
в разделе 7 Контракта.

2.3.5. В период срока действия контракта безвозмездно осуществлять замену товара ненадлежащего качества в соответствии с условиями раздела 9 Контракта.

2.3.6. Обеспечить за свой счет устранение выявленных нарушений при несоответствии поставленного Товара условиям настоящего Контракта или осуществить его соответствующую замену в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.

2.4. Поставщик вправе:

2.4.1. Требовать своевременной оплаты на условиях, предусмотренных государственным контрактом, надлежащим образом поставленного и принятого Государственным заказчиком товара;

2.4.2. Требовать уплату неустойки согласно раздела 11 Контракта.

2.4.3. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта
в соответствии с гражданским законодательством.

3. Цена Контракта и порядок оплаты

3.1. Цена Контракта составляет ______,в том числе НДС ______.

Стоимость тары и упаковочных материалов, расходы на перевозку, отгрузку товара Государственному заказчику, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей в бюджеты всех уровней, взимаемых с Поставщика в связи с исполнением обязательств по Контракту. Сумма, подлежащая уплате, уменьшается на размер связанных с оплатой Контракта налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы РФ, уплатить которые Государственный заказчик обязан в соответствии с законодательством.

Цена единицы Товара установлена в Спецификации (Приложение № 1 к настоящему Контракту).

3.1.1. Начальная максимальная цена Контракта (НМЦК) была определена в соответствии со ст. 22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. Расчет и обоснование НМЦК с обоснованием применяемого метода расчета указаны в приложении к документации закупки.

3.2. Цена Контракта является твердой, определяется на весь срок исполнения Контракта и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных ст. 95 Закона № 44-ФЗ.

3.2.1. Цена Контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения количества и качества поставляемого товара, а также иных предусмотренных Контрактом условий.

3.2.2. Если увеличивается количество поставляемого товара, по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства РФ цены Контракта пропорционально дополнительному количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не более чем на 10% цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом количества товара стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы товара. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного Контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены Контракта на предусмотренное в Контракте количество такого товара.

3.2.3. Источник финансирования: федеральный бюджет.

3.3. Обязательства по оплате поставленного товара считаются выполненными в день списания денежных средств со счетов Государственного заказчика.

3.4. В случае изменения банковских реквизитов Поставщик обязан в течение 1 (одного) рабочего дня в письменной форме сообщить об этом Государственному заказчику с указанием новых банковских реквизитов. В противном случае все риски, связанные с перечислением Государственным заказчиком денежных средств на указанные в Контракте банковские реквизиты Поставщика, несет Поставщик.

3.5. Оплата по Контракту производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке в форме платежных поручений путем перечисления Государственным заказчиком выделенных из федерального бюджета денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в разделе 17 настоящего государственного контракта, в течение 7 (семи) рабочих дней после исполнения Поставщиком обязательства по поставке товара и подписания Государственным заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписания всеми членами приемочной комиссии и утверждения Государственным заказчиком) документа о приемке товара.

4. Тара, упаковка и маркировка, транспортировка

4.1. Товар должен быть затарен, упакован и промаркирован в соответствии с действующими стандартами и техническими условиями, а также условиями Контракта, таким образом, чтобы обеспечить его сохранность при транспортировке различными видами транспорта до пункта назначения с учетом многочисленных разгрузок и хранения на складе Государственного заказчика. Упаковка, маркировка поставляемого товара должна соответствовать требованиям ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки», ГОСТами на товар.

4.2. Тара (упаковка) является одноразовой, возврату Поставщику не подлежит, их стоимость включена в цену Контракта. При поставке товара в возвратной таре возврат тары осуществляется Поставщиком своими силами и средствами с подписанием между Поставщиком и Государственным заказчиком акта возврата оборотной тары в свободной форме. Поставляемый товар должен иметь прочную, жесткую упаковку, предотвращающую порчу Товара.

4.3. Товар, получивший при погрузке (разгрузке) и транспортировке повреждения, в том числе внешние, вследствие использования Поставщиком ненадлежащей тары и (или) упаковки, ненадлежащей маркировки, считается не поставленным и приемке не подлежит.

4.4. Транспортировка товара должна осуществляться за счет сил и средств Поставщика до склада Государственного заказчика. Поставщик обязан обеспечить сохранность товара при его транспортировке, до места назначения и разгрузки, на складе Государственного заказчика. Транспорт должен быть пригоден для перевозки товара, в том числе обеспечивать соблюдение температурно-влажностного режима при транспортировке и соответствовать требованиям санитарных норм и правил и быть подготовлен к перевозке товара по настоящему Контракту.

5. Оценка соответствия товара

5.1. В целях обеспечения поставки товара надлежащего качества, товар, указанный в Спецификации (приложение № 1) до его передачи Государственному заказчику может подлежать оценке соответствия в форме контроля качества.

5.2. До момента отгрузки товара Государственному заказчику уполномоченные представители Государственного заказчика вправе осуществлять оценку соответствия товара.

5.3. По решению Государственного заказчика, при необходимости проводится выборочный контроль качества поставленного товара в независимой экспертной организации, у независимого эксперта.

6. Порядок проведения экспертизы товара

6.1. В соответствии с частью 3 статьи 94 Закона 44-ФЗ для проверки предоставленных Поставщиком результатов, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта Государственный заказчик проводит экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, может проводиться Государственным заказчиком своими силами (уполномоченными представителями Государственного заказчика) или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.

6.2. Экспертиза на соответствие требованиям, установленным Контрактом, проводится уполномоченными представителями Государственного заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня доставки товара. По итогам проведения экспертизы уполномоченные представители Государственного заказчика в произвольной форме составляют заключение с указанием соответствия (несоответствия) предоставленных Поставщиком результатов, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта.

6.3. В случае выявления, уполномоченным представителем Государственного заказчика, несоответствия предоставленных Поставщиком результатов, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта Государственный заказчик вправе привлечь дополнительно к проведению экспертизы независимого эксперта, экспертную организацию, принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

7. Сроки и порядок поставки товара

7.1. Поставщик своими силами и за свой счет осуществляет поставку товара путем доставки и отгрузки Государственному заказчику по адресу, цене, в количестве и в сроки, указанные в Спецификации (приложение № 1) и в соответствии с характеристикой (приложение № 2). Поставщик обязан известить Государственного заказчика о точном времени и дате поставки.

7.2. Вместе с товаром Поставщик передает Государственному заказчику относящуюся к нему документацию в том числе:

счет на оплату;

товарную накладную (и/или счет-фактуру);

универсальный передаточный документ;

оригинал декларации о соответствии или сертификат соответствия либо их копии, заверенные в установленном законодательством Российской Федерации порядке (передаются с товаром подлежащей декларированию либо сертификации);

документ, подтверждающий качество поставляемой партии (удостоверение качества (о качестве), либо сертификат качества, либо паспорт качества (безопасности), (предоставляется один из перечисленных документов), оформленный производителем в соответствии с требованиями нормативно-технической документации на поставленный товар или его копию, заверенную в установленном законодательством Российской Федерации порядке;

гарантийный талон (при наличии гарантийного срока на товар).

Требование к документации:

- паспорт и сертификаты соответствия (сертификаты качества Росстандарта) на всё оборудование;

- инструкции по монтажу (схема монтажная) и эксплуатации, протоколы испытаний изготовителя, гарантийные талоны, подтверждающие качество и безопасность Товара, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- прилагаемая документация к Товару должна быть изложена на русском языке.

Обязанность поставщика по поставке товара не может быть признана исполненной без предоставления заверенных печатью копий данных документов.

Все копии документов должны быть заверены в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

7.3. В случае, если документы, указанные в пункте 7.2 Контракта, не переданы Поставщиком одновременно с товаром, товар считается не поставленным и приемке не подлежит.

7.4. Обязательство Поставщика по поставке (передаче) товара считается исполненным с момента передачи товара Государственному заказчику.

8. Качество товара, порядок и сроки приемки

8.1. Качество поставляемого товара должно соответствовать действующим в Российской Федерации требованиям к такому товару и условиям Контракта. Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства) в случае, если иное не предусмотрено описанием объекта закупки.

8.2. Приемка товара осуществляется:

- по качеству, путем проверки соответствия товара предъявляемым к нему настоящим Контрактом требованиям, с учетом данных сопроводительных документов, содержащих данные о качестве товара и на основании заключения эксперта;

- по количеству, путем сверки фактического поставленного товара с данными сопроводительных документов, отражающих количество отгруженного Поставщиком товара.

8.2.1 Приемка товара Государственным заказчиком включает в себя:

- контроль, проверку количества товара;

- проверку товара на соответствие наименованиям, характеристикам товара;

- проверку наличия документации в соответствии с условиями настоящего Контракта, полноты и правильности ее оформления.

8.2.2. Общий срок приемки (каждой партии товара) товара составляет не более 20 (двадцати) рабочих дней. В указанные сроки Государственный заказчик (приемочная комиссия) должна осмотреть товар, проверить его количество и качество, а также соответствие поставляемого товара, указанным в нормативных и технических документах в порядке, установленном Контрактом, подписать акт приемки (партии товара) товара.

8.2.3. В случае установления Государственным заказчиком требования об обеспечении гарантийных обязательств оформление документа о приемке (за исключением отдельного этапа исполнения контракта) поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги осуществляется после предоставления Поставщиком такого обеспечения в порядке и в сроки, которые установлены контрактом.

8.3. По факту получения товара Государственным заказчиком, уполномоченные представители Поставщика и Государственного заказчика подписывают универсальный передаточный документ (или товарную (транспортную/товарно-транспортную) накладную) (в зависимости от того, какой из указанных документов передан Поставщиком Государственному заказчику), в двух экземплярах. При получении товара Государственный заказчик проверяет соответствие количества грузовых мест и (или) веса брутто сведениям в накладной, состояние транспортной упаковки. Подписание накладной свидетельствует лишь о принятии указанного количества мест и (или) веса брутто и не означает приемку товара по количеству, качеству и ассортименту.

8.4. Осмотр товара и проверка его количества, качества и комплектности производятся Государственным заказчиком (Приемочной комиссией) по адресу: Республика Тыва, Улуг-Хемский район, г. Шагонар, ул. Энергетикова, 1. Приемочная комиссия не принимает товар, если в ходе осмотра и проверки обнаружится, что он не соответствует условиям Контракта.

Осмотр и проверка товара осуществляются с привлечением Поставщика. Государственный заказчик обязан вызвать представителя Поставщика для осмотра и проверки товара.

В уведомлении о вызове должны быть указаны:

• наименование товара;

• даты и номера накладных;

• дата получения товара;

• дата проверки товара и место осуществления проверки.

Дата проверки должна устанавливаться с учетом времени, необходимого для прибытия представителя Поставщика, но не позднее пяти рабочих дней со дня направления уведомления о вызове.

В случае неявки представителя Поставщика осмотр и проверка товара может осуществляться Государственным заказчиком (приёмочной комиссией) без участия представителя Поставщика.

8.5. Проверка количества товара производится путем подсчета товарных единиц.

8.6. Проверка комплектности товара осуществляется путем визуального осмотра.

8.7. Проверка качества товара осуществляется в соответствии с обычно применяемым в отношении данного товара порядком проверки, если иное не предусмотрено законом или иным правовым актом.

8.8. Товар, несоответствующий требованиям Контракта, считается не поставленным и приемке не подлежит. При этом Государственный заказчик (Приемочная комиссия) составляет мотивированный отказ от приемки товара и направляет его Поставщику, в сроки указанные в п. 8.2.2 Контракта.

8.9. О недостатках в товаре, обнаруженных после его приемки, Государственный заказчик обязан уведомить Поставщика в письменной форме в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента обнаружения недостатков.

8.10. При исполнении Контракта по согласованию Государственного заказчика с Поставщиком допускается поставка товара, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте. В этом случае соответствующие изменения должны быть внесены Государственным заказчиком в реестр контрактов, заключенных Государственным заказчиком.

8.11. Подписанный Сторонами Документ о приемке товара является основанием для взаиморасчетов Сторон.

8.12. Документ о приемке товара формируется с использованием Единой информационной системы (ЕИС) и подписывается в порядке и сроки, которые установлены ч. 13, 14 ст. 94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. В день поставки товара на склад Государственного закзачика Поставщик обязан сформировать с использованием единой информационной системы, подписать усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени поставщика, и разместить в единой информационной системе документ о приемке, который должен содержать информацию предусмотренную пп. а-ж п. 1 ч. 13 ст. 94 ФЗ-44.

8.12.1. К документу о приемке могут прилагаться документы, которые считаются его неотъемлемой частью. При этом в случае, если информация, содержащаяся в прилагаемых документах, не соответствует информации, содержащейся в документе о приемке, приоритет имеет информация, содержащаяся в документе о приемке.

8.12.2. Документ о приемке, подписанный поставщиком, не позднее одного часа с момента его размещения в единой информационной системе автоматически с использованием единой информационной системы направляется Государственному заказчику. Датой поступления заказчику документа о приемке, подписанного поставщиком, считается дата размещения такого документа в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен заказчик.

8.12.3. Государственный заказчик не позднее 20 (двадцати) рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке в соответствии с пунктом 8.12.2. настоящего контракта, осуществляет одно из следующих действий:

а) подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Государственного заказчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке;

б) формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Государственного заказчика, и размещает в единой информационной системе мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа.

8.12.4. По решению Государственного заказчика для приемки поставленного Товара, результатов отдельного этапа исполнения Контракта может быть создана приемочная комиссия, состоящая не менее чем из пяти человек.

В случае создания приемочной комиссии не позднее 20 (двадцати) рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке:

а) члены приемочной комиссии подписывают усиленными электронными подписями поступивший документ о приемке или формируют с использованием единой информационной системы, подписывают усиленными электронными подписями мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа. При этом, если приемочная комиссия включает членов, не являющихся работниками Государственного заказчика, допускается осуществлять подписание документа о приемке, составление мотивированного отказа от подписания документа о приемке, подписание такого отказа без использования усиленных электронных подписей и единой информационной системы;

б) после подписания членами приемочной комиссии документа о приемке или мотивированного отказа от подписания документа о приемке Государственный заказчик подписывает документ о приемке или мотивированный отказ от подписания документа о приемке усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Государственного заказчика, и размещает их в единой информационной системе. Если члены приемочной комиссии в соответствии с подпунктом «а» настоящего пункта не использовали усиленные электронные подписи и единую информационную систему, Государственный заказчик прилагает подписанные ими документы в форме электронных образов бумажных документов.

8.12.5. Документ о приемке, мотивированный отказ от подписания документа о приемке не позднее одного часа с момента размещения в единой информационной системе направляются автоматически с использованием единой информационной системы поставщику. Датой поступления поставщику документа о приемке, мотивированного отказа от подписания документа о приемке считается дата размещения таких документа о приемке, мотивированного отказа в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен поставщик.

8.12.6. В случае получения мотивированного отказа от подписания документа о приемке поставщик вправе устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе, и направить Государственному заказчику документ о приемке.

8.13. Датой приемки поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги считается дата размещения в единой информационной системе документа о приемке, подписанного Государственным заказчиком.

8.14. Внесение исправлений в документ о приемке осуществляется путем формирования, подписания усиленными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени поставщика, Государственного заказчика, и размещения в единой информационной системе исправленного документа о приемке.

9. Гарантийные обязательства.

9.1. Поставщик гарантирует соответствие качества и безопасность товара, поставляемого по Контракту, требованиям действующим в Российской Федерации к такому товару и условиям Контракта.

9.2. В случае обнаружения недостатков товара возникших не по вине Государственного заказчика, Государственный заказчик вправе в течение срока действия контракта предъявить Поставщику требование о замене товара ненадлежащего качества. Срок замены товара ненадлежащего качества составляет 10 (десять) дней с момента получения Поставщиком извещения Государственного заказчика с требованием о замене (о выявлении) товара ненадлежащего качества. В данный срок входит время, затраченное на транспортировку товара.

9.3. Замена товара ненадлежащего качества осуществляется силами Поставщика. Все расходы (в том числе по приезду специалиста, возврату, доставке товара) связанные с заменой товара ненадлежащего качества, оплачиваются за счет Поставщика.

9.4. Поставщик гарантирует, что товар принадлежит ему на праве собственности, не заложен, не является предметом ареста, свободен от прав третьих лиц и ввезен на территорию РФ с соблюдением всех правил, установленных законодательством РФ.

10. Обеспечение исполнения Контракта

10.1. Исполнение контракта, может обеспечиваться предоставлением независимой гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", или внесением денежных средств на указанный Государственным заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Государственному заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта, срок действия независимой гарантии определяются в соответствии с требованиями Закона 44-ФЗ Поставщиком, самостоятельно. При этом срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

10.1.1. В случае, если предложенные в заявке Поставщика цена, сумма цен единиц товара снижены на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене контракта, начальной сумме цен товара, Поставщик, предоставляет обеспечение исполнения контракта с учетом положений статьи 37 Закона 44-ФЗ. Контракт заключается только после того, как Поставщик предоставит обеспечение исполнения Контракта в размере, в 1,5 раза превышающем размер обеспечения исполнения Контракта, указанный в п. 10.3 Контракта (______рублей), или информацию, подтверждающую добросовестность участника на дату подачи заявки в соответствии с ч. 3 ст. 37 Закона 44-ФЗ, с одновременным предоставлением Поставщиком обеспечения исполнения контракта в размере обеспечения исполнения контракта, указанном в п. 10.3 Контракта.

10.2. Государственным заказчиком определены следующие обязательства по Контракту, которые должны быть обеспечены:

обязательство поставки товара в полном объеме в установленные Контрактом сроки;

обязательство о поставке товара, качество которого соответствует действующим в Российской Федерации требованиям к такому товару, декларациям о соответствии (сертификатам соответствия) товара;

обязательство о выплате неустойки (штрафа, пени);

обязательство о ненадлежащей поставке товара в установленные Контрактом сроки.

10.3. Обязательства Поставщика, указанные в данном пункте, обеспечиваются:

безотзывной независимой гарантией, (указываются реквизиты, номер в реестре / внесением денежных средств, реквизиты счета, (указывается номер платежного поручения, дата).

Размер обеспечения исполнения Контракта установлен в размере 5 % от начальной цены контракта и составляет 277,5 рублей.

Реквизиты счета для перечисления денежных средств в качестве обеспечения исполнения контракта:

Получатель: УФК по Республике Тыва (ФКУ ИК-4 УФСИН России по Республике Тыва, л/с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть70)

ИНН/КПП:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0/▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Казначейский счет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьв Отделение – НБ Республика Тыва Банка России//УФК по Республике Тыва г Кызыл, Единый казначейский счет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

БИК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ОКТМО▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,

Код нормативного акта▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

При обеспечении Контракта в графе «назначение платежа» указывается: Обеспечение контракта «______________» (наименование контракта или номер извещения).

10.4. Денежные средства, внесенные Поставщиком на указанный Государственным заказчиком счет в качестве обеспечения исполнения Контракта, возвращаются Поставщику в течение 15 (пятнадцати) дней после исполнения Поставщиком обязательств предусмотренных контрактом.

10.5. Обеспечение исполнения Контракта должно быть действительно в течение срока действия Контракта.

10.6. В случае предоставления Поставщиком независимой гарантии в качестве обеспечения исполнения Контракта она должна соответствовать требованиям, установленным ст. 45 Закона 44-ФЗ.

В независимую гарантию включается условие об обязанности гаранта уплатить Государственному заказчику денежную сумму по независимой гарантии не позднее десяти рабочих дней со дня, следующего за днем получения гарантом требования Государственного заказчика, соответствующего условиям такой независимой гарантии, при отсутствии предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.

10.6.1 В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Исполнителем своих обязательств по Контракту, Поставщик обязуется в течение 10 (десяти) банковских дней предоставить Государственному заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения обязательств по Контракту на тех же условиях и в том же размере.

10.6.2. В ходе исполнения контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения контракта и (или) предоставить Государственному заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены п. 10.13. и 10.14 контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения контракта и (или) предоставить Государственному заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта новое обеспечение исполнение контракта.

10.7. Обеспечение исполнения Контракта Поставщику не возвращается в случае нарушения им обязательств, указанных в пункте 10.2. Контракта.

10.8. В ходе исполнения Контракта Поставщик вправе предоставить Государственному заказчику обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Контракта.

10.9. Государственный заказчик обязан возвратить денежные средства не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты предоставления Поставщиком независимой гарантии в качестве обеспечения исполнения Контракта (в случае изменения способа обеспечения его исполнения в соответствии с п. 10.8. Контракта).

10.10. Если у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения Контракта, отозвана лицензия на осуществление банковских операций, Поставщик должен предоставить новое обеспечение. Срок его предоставления 1 (один) месяц со дня надлежащего уведомления Государственным заказчиком Поставщика о необходимости предоставить новое обеспечение. За каждый день просрочки начисляются пени в порядке, предусмотренном п. 11.5. Контракта.

10.11. Если участником закупки, с которым заключается Контракт, является казенное учреждение, положения Контракта об обеспечении его исполнения не применяются.

10.12. В случае, если контрактом предусмотрены отдельные этапы его исполнения и установлено требование обеспечения исполнения контракта, в ходе исполнения данного контракта размер этого обеспечения подлежит уменьшению в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст. 96 Закона 44-ФЗ.

10.13. Размер обеспечения исполнения контракта уменьшается посредством направления Государственным заказчиком информации об исполнении Поставщиком обязательств по поставке товара или об исполнении им отдельного этапа исполнения контракта и стоимости исполненных обязательств для включения в соответствующий реестр контрактов, предусмотренный статьей 103 Закона 44-ФЗ. Уменьшение размера обеспечения исполнения контракта производится пропорционально стоимости исполненных обязательств, приемка и оплата которых осуществлены в порядке и сроки, которые предусмотрены контрактом. В случае, если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем предоставления независимой гарантии, требование Государственного заказчика об уплате денежных сумм по этой гарантии может быть предъявлено в размере не более размера обеспечения исполнения контракта, рассчитанного Государственным заказчиком на основании информации об исполнении контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов. В случае, если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем внесения денежных средств на счет, указанный Государственным заказчиком, по заявлению Поставщика ему возвращаются Государственным заказчиком в установленный в соответствии с частью 27 статьи 34 Закона 44-ФЗ контрактом срок денежные средства в сумме, на которую уменьшен размер обеспечения исполнения контракта, рассчитанный Государственным заказчиком на основании информации об исполнении контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов.

10.14. Предусмотренное п. 10.8 и п. 10.12. уменьшение размера обеспечения исполнения контракта осуществляется при условии отсутствия неисполненных Поставщиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Государственным заказчиком в соответствии с настоящим контрактом, а также приемки Государственным заказчиком оказанной услуги, результатов отдельного этапа исполнения контракта в объеме выплаченного аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса). Такое уменьшение не допускается в случаях, определенных Правительством Российской Федерации в целях обеспечения обороноспособности и безопасности государства, защиты здоровья, прав и законных интересов граждан Российской Федерации.

11. Ответственность Сторон

11.1. Настоящим контрактом предусмотрена ответветственность Государственного заказчика и поставщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом.

11.2. Ответственность по настоящему контракту предусмотрена ст. 34 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", Постановление Правительства РФ от 30.08.2017 N 1042 (ред. от 02.08.2019) "Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. N 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. N 1063".

11.3. Штрафы начисляются за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным по результатам определения поставщика в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.

За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки, предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном настоящими Правилами, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, и устанавливается в следующем порядке:

а) если цена Контракта не превышает начальную (максимальную) цену Контракта:

10 % от начальной (максимальной) цены Контракта, когда цена Контракта не превышает 3 млн рублей;

5 % от начальной (максимальной) цены Контракта, когда цена Контракта составляет от 3 млн рублей до 50 млн рублей (включительно);

1 % от начальной (максимальной) цены Контракта, когда цена Контракта составляет от 50 млн рублей до 100 млн рублей (включительно);

б) если цена Контракта превышает начальную (максимальную) цену Контракта:

10 % от цены Контракта, когда цена Контракта не превышает 3 млн рублей;

5 % от цены Контракта, когда цена Контракта составляет от 3 млн рублей до 50 млн рублей (включительно);

1 % от цены Контракта, когда цена Контракта составляет от 50 млн рублей до 100 млн рублей (включительно).

11.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Государственным контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042 (при наличии в контракте таких обязательств) в размере:

а) 1 тыс. рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн рублей;

б) 5 тыс. рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн рублей до 50 млн рублей (включительно);

в) 10 тыс. рублей, если цена Контракта составляет от 50 млн рублей до 100 млн рублей (включительно);

г) 100 тыс. рублей, если цена Контракта превышает 100 млн рублей.

11.5. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Государственный заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства Поставщиком, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных поставщиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

11.5.1 В случае нарушения Поставщиком обязательств по Контракту Государственный заказчик вправе удержать начисленную за данное нарушение неустойку из суммы, подлежащей уплате Поставщику за произведенную поставку.

При этом Поставщик должен быть уведомлен о факте удержания, сумме и основаниях начисления неустойки в течении 1 (одного) месяца.

11.6. За каждый факт неисполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042 (при наличии в контракте таких обязательств) в размере:

а) 1 тыс. рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн рублей (включительно);

б) 5 тыс. рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн рублей до 50 млн рублей (включительно);

в) 10 тыс. рублей, если цена Контракта составляет от 50 млн рублей до 100 млн рублей (включительно);

г) 100 тыс. рублей, если цена Контракта превышает 100 млн рублей.

11.7. В случае просрочки исполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

11.8. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

11.9. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

11.10. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

11.11. В случае обмена документами при применении мер ответственности и совершении иных действий в связи с нарушением поставщиком или Государственным заказчиком условий контракта, такой обмен осуществляется с использованием единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления формируются с использованием единой информационной системы, подписываются усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Государственного заказчика, поставщика, и размещаются в единой информационной системе без размещения на официальном сайте.

12. Форс-мажорные обстоятельства

12.1. Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Контракту, если такое неисполнение является следствием обстоятельств непреодолимой силы, включая землетрясение, наводнение, пожар, тайфун, ураган и другие стихийные бедствия, военные действия, массовые заболевания и действия органов государственной власти и управления, влияющие на возможность исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту.

Указанные события должны носить чрезвычайный, непредвиденный и непредотвратимый характер, возникнуть после заключения Контракта и не зависеть от воли Сторон.

12.2. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы Сторона должна без промедления, но не позднее 3 (трех) дней после их наступления известить о них другую Сторону в письменной форме. В извещении должны быть сообщены данные о характере обстоятельств, а также, по возможности, оценка их влияния на возможность исполнения обязательств по Контракту и срок исполнения обязательств.

12.3. По прекращении указанных обстоятельств Сторона должна без промедления, но не позднее 3 (трех) дней после их прекращения известить об этом другую Сторону в письменной форме. В извещении должен быть указан срок, в который предполагается исполнить обязательства по Контракту. Если Сторона не направит или несвоевременно направит извещение, она лишается права ссылаться на такие обстоятельства, а также должна возместить другой Стороне убытки, причиненные неизвещением или несвоевременным извещением.

12.4. Сторона, у которой произошли форс-мажорные обстоятельства, должна в течение 10 дней с момента прекращения форс-мажорных обстоятельств передать другой Стороне сертификат торгово-промышленной палаты или иного компетентного органа или организации о наличии и продолжительности форс-мажорных обстоятельств.

12.5. Если форс-мажорные обстоятельства и их последствия продолжают действовать более 1 (одного) месяца, Стороны в возможно короткий срок проведут переговоры с целью выявления приемлемых для обеих Сторон альтернативных способов исполнения Контракта и достижения соответствующей договоренности.

13. Изменение и расторжение Контракта

13.1. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению Сторон в случаях предусмотренных статьями 34, 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в том числе:

13.1.1. Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Контрактом количества товаров, качества поставляемого товара и иных условий исполнения Контракта.

13.1.2. Государственный заказчик по согласованию с Поставщиком в ходе исполнения Контракта вправе изменить не более чем на десять процентов количество всех предусмотренных Контрактом товаров при изменении потребности в товарах, на поставку которых заключен Контракт. При поставке дополнительного количества таких товаров Государственный заказчик по согласованию с Поставщиком вправе изменить первоначальную цену Контракта пропорционально количеству таких товаров, но не более чем на десять процентов такой цены Контракта, а при внесении соответствующих изменений в Контракт в связи с сокращением потребности в поставке таких товаров, Государственный заказчик обязан изменить цену Контракта указанным образом. Цена единицы дополнительно поставляемого товара и цена единицы товара при
сокращении потребности в поставке части такого товара должны определяться как частное
от деления первоначальной цены Контракта на предусмотренное в Контракте количество такого товара.

13.1.3. В случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Государственного заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств существенные условия Контракта подлежат изменению по соглашению Сторон. При этом Государственный заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта и (или) количества товара, предусмотренных Контрактом. Сокращение количества товара при уменьшении цены Контракта в данном случае осуществляется в соответствии с методикой, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 № 1090 «Об утверждении методики сокращения количества товаров, объемов работ или услуг при уменьшении цены контракта». Принятие Государственным заказчиком решения об изменении Контракта в связи с уменьшением лимитов бюджетных обязательств осуществляется исходя из соразмерности изменения цены контракта и количества товара.

13.1.4. Если в результате издания акта органа государственной власти Российской Федерации исполнение Государственным заказчиком своих обязательств по Контракту становится невозможным полностью или частично, обязательство прекращается полностью или в соответствующей части. Изменение обязательств оформляется дополнительным соглашением, подписанным Сторонами.

13.2. Все изменения к Контракту действительны, если они оформлены в виде дополнительного соглашения к Контракту и подписаны Сторонами.

13.3. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

13.4. Государственный заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

13.4.1. Государственный заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в случаях:

выявления по результатам экспертизы несоответствия качественных характеристик товара условиям Контракта, препятствующего приемке товара;

поставки товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Государственного заказчика срок;

существенного нарушения (неоднократного нарушения) срока поставки товара;

неоднократного нарушения срока замены товара ненадлежащего качества;

неисполнения (ненадлежащего) исполнения гарантийных обязательств, установленных разделом 9 Контракта;

неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком иных обязательств, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и Контрактом.

13.5. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта другая Сторона Контракта (допустившая нарушение условий Контракта) не вправе требовать возмещения понесенного ущерба.

13.6. Государственный заказчик вправе провести экспертизу поставленного товара с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

13.7. В случае принятия поставщиком предусмотренного ч. 19 ст. 95 Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, поставщик направляет такое решение заказчику в порядке, установленном ч. 20.1 ст. 95 Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ.

13.8. Нарушение Поставщиком срока поставки признается сторонами существенным нарушением и дает государствнному заказчику право потребовать расторжения Контракта.

14. Порядок разрешения споров

14.1. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении Контракта, решаются Сторонами путем переговоров. При невозможности достижения соглашения Сторон споры и разногласия подлежат разрешению в Арбитражном суде Республики Тыва в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

14.2. Досудебный порядок урегулирования споров, предусматривающий направление претензии контрагенту, является обязательным. До предъявления иска, вытекающего из Контракта, сторона, которая считает, что ее права нарушены (далее - заинтересованная сторона), обязана направить другой стороне письменную претензию.

14.3. Претензия должна содержать требования заинтересованной стороны и их обоснование с указанием нарушенных другой стороной норм законодательства и (или) условий Контракта. К претензии должны быть приложены копии документов, подтверждающих изложенные в ней обстоятельства.

14.4. Сторона, которая получила претензию, обязана ее рассмотреть и направить письменный мотивированный ответ другой стороне в течение 7 (семи) календарных дней с момента получения претензии.

14.5. Заинтересованная сторона вправе обратиться в суд по истечении 20 (двадцати) календарных дней со дня направления претензии либо в случае, когда ответ на претензию от другой стороны был получен, но заинтересованная сторона по каким-либо причинам с ним не согласна.

15. Прочие условия

15.1. Настоящий Контракт составлен в форме электронного документа и подписан Сторонами с использованием ЭП.

15.2. В случае изменения юридических адресов, банковских и отгрузочных реквизитов Сторона обязана сообщить об этом другой Стороне в течение 1 (одного) рабочего дня в письменной форме.

15.3. При исполнении Контракта не допускается перемена Поставщика,

за исключением случаев, когда новый Поставщик является правопреемником Поставщика по такому Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. В случае перемены Государственного заказчика по Контракту его права и обязанности по такому Контракту переходят к новому Государственному заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

15.4.При наличии разногласий по факту исполнения взаимных обязательств по Контракту в срок не позднее 30 дней после оплаты товара Государственным заказчиком Стороны могут составить акт сверки взаиморасчетов в произвольной форме, который подписывается уполномоченными представителями Сторон.

15.5. Во всем остальном, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

15.6. Заявления, уведомления, извещения, требования или иные юридически значимые сообщения, с которыми закон или Контракт связывают наступление гражданско-правовых последствий для другой стороны, должны направляться только одним из следующих способов (за исключением уведомлений, предусмотренных п. 11.11 контракта):

- с нарочным (курьерской доставкой). Факт получения документа должен подтверждаться распиской стороны в его получении. Расписка должна содержать наименование документа и дату его получения, Ф.И.О., должность и подпись лица, получившего данный документ;

- заказным письмом с уведомлением о вручении;

- по электронной почте;

- телеграммой.

15.6.1. В случае обмена документами при применении мер ответственности и совершении иных действий в связи с нарушением поставщиком или Государственным заказчиком условий контракта, такой обмен осуществляется в соответствии с частью 16 статьи 94 Закона № 44-ФЗ.

15.7. Юридически значимые сообщения направляются исключительно предусмотренными Контрактом способами. Направление сообщения иным способом не может считаться надлежащим.

15.8. Все юридически значимые сообщения должны направляться исключительно по почтовому адресу, который указан в разделе Контракта "Адреса и реквизиты сторон". Направление сообщения по другим адресам не может считаться надлежащим.

15.9. Если иное не предусмотрено законом, все юридически значимые сообщения по Контракту влекут для получающей их стороны наступление гражданско-правовых последствий с момента доставки соответствующего сообщения ей или ее представителю.

15.10. Сообщение считается доставленным и в тех случаях, когда оно поступило лицу, которому оно направлено (адресату), но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или адресат не ознакомился с ним.

15.11. Приложения к Контракту, являющиеся его неотъемлемыми частями:

- Приложение № 1 Спецификация;

- Приложение № 2 Технические и качественные характеристики товара;

15.12. Ответственное должностное лицо заказчика:

- Серенмаа Артыш Юрьевич.

15.13. Срок исполнения контракта установлен в соотвествии со сроками поставки товара (в приложении №1), сроками приемки товара, согласно п. 8.2.2., и сроками оплаты товара, согласно п. 3.5. контракта.

16. Срок действия Контракта

16.1 . Контракт вступает в силу с момента его подписания уполномоченными представителями Сторон и действует до 31 декабря 2025г. включительно, а в части осуществления поставки, оплаты, урегулирования споров и гарантийных обязательств – до полного исполнения обязательств.

16.2. Окончание срока действия Контракта не освобождает Стороны от ответственности за нарушение обязательств по Контракту.

17. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к Контракту №_________ от ____________2025 г.

Спецификация

- Посмотреть таблицу с данными

Страна происхождения –

ИТОГО: _____ рублей, в том числе НДС _____.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2

к Контракту №_______

от ____________2025 г.

ТЕХНИЧЕСКИЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

- Посмотреть таблицу с данными

Поставляемый товар является новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства). Упаковка, маркировка поставляемого товара должна соответствовать требованиям ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки», ГОСТами на товар.

Потребительская и транспортная тара должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке и хранении.

Доставка товара производится Поставщиком собственными силами или привлеченным транспортом за свой риск и счет. Аванс не предусмотрен. Место поставки склад ФКУ ИК-4 УФСИН России по Республике Тыва, Улуг-Хемский район, г. Шагонар, ул. Энергетиков, 1. Время поставки товара: поставка товара должна осуществляться в рабочие дни Заказчика с 8:00 до 17:00 по местному времени, по предварительному согласованию по тел. 8 (39▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

- Посмотреть таблицу с данными