Тендер - Приобретение моющих средств №269488991

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть91 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Уральский федеральный округ, Свердловская облМесто поставки (адрес):623428, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Пушкина, 2; 623408, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. 4 Пятилетки, 29. В соответствии с Приложением № 3 к извещению «Проект договора»
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков ИЗВЕЩЕНИЕ_(МСП)

Государственное автономное учреждение здравоохранения Свердловской области «Стоматологическая поликлиника город Каменск-Уральский»

УТВЕРЖДАЮ

И. о. главного врача

ГАУЗ СО «Стоматологическая поликлиника г. Каменск-Уральский»

_______________Н.Н. Мальцева

«28» марта 2024 года

ИЗВЕЩЕНИЕ

О проведении запроса котировок в электронной форме,

участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства.

«Приобретение моющих средств»

Каменск-Уральский, 2024 год

Информационная карта

Извещение о проведении запроса котировок в электронной форме (далее – Извещение) подготовлено в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд Государственное автономное учреждение здравоохранения Свердловской области «Стоматологическая поликлиника город Каменск-Уральский» от 10 января 2020 года ( в редакции от 18.12.2023 г.) (далее – Положение).

Участник закупки несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в запросе котировок в электронной форме, участием в запросе котировок в электронной форме и заключением договора, а заказчик и комиссия по закупкам не отвечают и не имеют обязательств по этим расходам независимо от характера проведения и результатов запроса котировок в электронной форме.

- Посмотреть таблицу с данными

Неотъемлемой частью извещения являются следующие приложения:

1. Приложение №1 к извещению «Описание предмета закупки»;

2. Приложение №2 к извещению «Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме»;

3. Приложение №3 к извещению «Проект договора»;

4. Приложение №4 к извещению «Обоснование начальной (максимальной) цены договора».

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №2

к извещению

Заявка на участие в запросе котировок,

участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства.

Форма заявки на участие в запросе котировок в электронной форме

На фирменном бланке участника закупки (при наличии)

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

(для юридических лиц)

- Посмотреть таблицу с данными

(для физических лиц)

- Посмотреть таблицу с данными

Изучив извещение о проведении запроса котировок в электронной форме № ____________,

- Посмотреть таблицу с данными

согласны

осуществить поставку моющих средств

и исполнить в полном объеме и в установленные сроки все условия закупки, указанные в извещении о проведении запроса котировок (описании предмета закупки, проекте договора).

Предложение участника закупки:

Таблица 1

- Посмотреть таблицу с данными

извещен о том, что несет ответственность за достоверность сведений о стране происхождения товара, указанного в заявке на участие в запросе котировок в электронной форме

- Посмотреть таблицу с данными

Заявленная нами включает в себя стоимость товара с учетом НДС, транспортные расходы, расходы по погрузке, доставке и разгрузке товара, страхованию товара, стоимость тары и упаковки, налоги и сборы, уплачиваемые Поставщиком, а также иные расходы Поставщика, связанные с исполнением Договора. В цену Договора включаются также все риски Поставщика, связанные с исполнением Договора.

Мы обязуемся, в случае признании нас победителями в проведении запроса котировок в электронной форме в соответствии с условиями, приведенными в извещении о проведение запроса котировок и условиями нашей заявки на участие в запросе котировок, подписать договор не ранее чем через 10 (десять) дней со дня размещения в единой информационной системе протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через 20 (двадцать) дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

В случае если нашей заявке на участие в закупке будет присвоен второй номер, а победитель закупки будет признан уклонившимся от заключения договора, мы обязуемся подписать проект договора в соответствии с требованиями извещения о закупке и условиями наших предложений.

В случае передачи нам проекта договора при несостоявшемся запросе котировок в электронной форме мы обязуемся подписать проект договора в соответствии с требованиями извещения о закупке и условиями наших предложений.

Мы извещены о включении сведений

- Посмотреть таблицу с данными

(указывается наименование участника закупки)

в Реестр недобросовестных поставщиков в случае уклонения нами от заключения договора.

Настоящей заявкой подтверждаем, что ____________________________________________

(указывается наименование участника закупки)

соответствует единым требованиям к участникам закупки:

1) соответствие участников закупки требованиям, установленным
в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки;

2) непроведение ликвидации участника закупки – юридического лица
и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки – юридического лица, индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом);

3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации,
по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника такой закупки, по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по данному заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в закупке не принято;

5) отсутствие у участника закупки - физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки непогашенной или неснятой судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьУголовного кодекса Российской Федерации, а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

6) отсутствие фактов привлечения в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке участника закупки - юридического лица к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьКодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

7) соответствие участника закупки, участниками которой могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, указанным в извещении об осуществлении конкурентной закупки и(или) документации о закупке требованиям законодательства Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом закупки, если в соответствии с законодательством Российской Федерации информация и документы, подтверждающие такое соответствие, содержатся в открытых и общедоступных государственных реестрах, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (с указанием адреса сайта или страницы сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых размещены эти информация и документы);

8) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты;

9) обладание участником закупки правами использования результата интеллектуальной деятельности в случае использования такого результата
при исполнении договора;

10) соответствие участника закупки и привлекаемых им субподрядчиков, соисполнителей и (или) изготовителей товара, являющегося предметом закупки, требованиям, установленным в документации о закупке или извещением о проведении запроса котировок в электронной форме, при осуществлении конкурентной закупки на выполнение работ по проектированию, строительству, модернизации и ремонту особо опасных, технически сложных объектов капитального строительства и закупки товаров, работ, услуг, связанных с использованием атомной энергии;

11) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии, лицо, осуществляющее функции по организации и осуществлению закупок заказчика, состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц.
Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества;

12) отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации;

13) отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом № 223-ФЗ;

14) отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом № 44-ФЗ;

15) наличие у коллективного участника закупки соглашения или иного документа, соответствующего требованиям действующего законодательства, в котором определены права и обязанности нескольких юридических лиц, нескольких физических лиц, в том числе нескольких индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, и установлено лицо, представляющее интересы коллективного участника закупки (лидер коллективного участника закупки).

16) участник конкурентной закупки может быть только субъект малого и среднего предпринимательства.

Инструкция по заполнению заявки на участие в запросе котировок в электронной форме

2.1. Общая информация

• Подача заявок на участие в запросе котировок в электронной форме осуществляется только лицами, получившими аккредитацию на электронной площадке.
• Участник запроса котировок в электронной форме вправе подать заявку на участие в таком запросе котировок в любое время с момента размещения извещения о его проведении до предусмотренных извещением о проведении запроса котировок в электронной форме даты и времени окончания срока подачи на участие в таком запросе котировок заявок.
• Участник запроса котировок в электронной форме вправе подать только одну заявку на участие в запросе котировок в электронной форме в отношении каждого объекта закупки.
• Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме направляется участником закупки оператору электронной площадки в форме электронных документов, содержащих сведения и документы, указанные в п. 11. «Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в запросе котировок в электронной форме (перечень документов, представляемых участниками закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям)» Информационной карты извещения об осуществлении закупки путем проведения запроса котировок в электронной форме.
• Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме, подготовленная участником закупки, должна быть написана на русском языке. Отдельные документы (или их части), представленные участником закупки в составе заявки могут быть подготовлены на другом языке при условии, что к ним будет прилагаться точный перевод на русский язык. Отсутствие перевода документов и/или их ненадлежащий вид, наличие противоречий между оригиналом и переводом, которые изменяют смысл оригинала, в составе заявки на участие в запросе котировок в электронной форме будет расценено как несоответствие заявки на участие в запросе котировок в электронной форме требованиям извещения, в связи с чем, такой участник закупки не будет допущен до участия в запросе котировок в электронной форме.
• Все документы, входящие в состав заявки на участие в запросе котировок в электронной форме, должны иметь четко читаемый текст. Сведения, содержащиеся в заявке на участие в запросе котировок в электронной форме, не должны допускать двусмысленных толкований. Все единицы измерения указываются в соответствии с Общероссийским классификатором единиц измерения ОК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(МК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть).
• Требования к описанию предмета закупки
• В соответствии с п. 35, 36 Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд ГАУЗ СО «СП г. Каменск-Уральский» Договор заключается на условиях, предусмотренных извещением об осуществлении закупки, заявкой участника закупки, с которым заключается договор, поэтому информация о наименовании товара в Регистрационном удостоверении, сведения о стране происхождения товара, указанные участником закупки в заявке на участие в запросе котировок в электронной форме, должны соответствовать наименованию товара в Регистрационном удостоверении, сертификату (декларации) соответствия на товар, который будет предоставляться при поставке товара, а также соответствовать информации о стране происхождения на упаковке поставляемого товара.
• В заявке на участие наряду с наименованием товара, обозначенным Заказчиком в Приложении №1 «Описание предмета закупки», должна содержаться информация о наименовании товара в Регистрационном удостоверении;
• Участник закупки должен указать (декларировать) страну происхождения поставляемого товара и производителя товара.
• В соответствии с постановлением Правительства РФ от 16.09.2016 № 925 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами» с учетом положений Генерального соглашения по тарифам и торговле 1994 г. и Договора о Евразийском экономическом союзе от 29.05.2014, участник закупки в своей заявке должен указать (декларировать) страну происхождения поставляемого товара.
• Ответственность за достоверность сведений о стране происхождения товара, указанного в заявке на участие в запросе котировок в электронном виде, несет участник закупки.
• Указание наименования страны происхождения товара производится в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира, принятым постановлением государственного комитета Российской Федерации по стандартизации и метрологии от 14.12.2001 № 529-ст «О принятии и введении в действие Общероссийского классификатора стран мира».
• В соответствии со статьей 58 Таможенного кодекса Таможенного союза, принятого Решением Межгосударственного Совета ЕврАзЭС на уровне глав государств от 27.11.2009 N 17, страной происхождения товаров считается страна, в которой товары были полностью произведены или подвергнуты достаточной обработке (переработке) в соответствии с критериями, установленными таможенным законодательством таможенного союза. Определение страны происхождения товаров осуществляется в соответствии с международными договорами государств - членов таможенного союза, регулирующими правила определения страны происхождения товаров.
• Если в Приложении №1 к Извещению «Описание предмета закупки» поименовано несколько позиций товара и данные товары имеют одну страну происхождения, то участник закупки может указать (задекларировать) одну страну происхождения предлагаемого товара и прописать, что эта страна происхождения товара указана для всех товаров, поименованных в Приложении №1 к Извещению «Описание предмета закупки».
• В случае если в заявке предложены товары, произведенные на территории государств - членов Евразийского экономического союза, и иностранного происхождения, то доля товаров исчисляется Заказчиком по цене за единицу товара, полученной как произведение начальной (максимальной) цены единицы товара, работы, услуги, указанной в извещении о закупке в соответствии с подпунктом "в" настоящего пункта, на коэффициент изменения начальной (максимальной) цены договора по результатам проведения закупки, определяемый как результат деления цены договора, по которой заключается договор, на начальную (максимальную) цену договора (п.д ч.5 Постановления Правительства РФ от 16.09.2016 № 925 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами»).

Приложение №3

к извещению

Проект договора

Договор № _________

Приобретение моющих средств

- Посмотреть таблицу с данными

Государственное автономное учреждение здравоохранения Свердловской области «Стоматологическая поликлиника город Каменск-Уральский», в лице исполняющего обязанности главного врача Мальцевой Натальи Николаевны, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», и

______________________________________________________________, в лице _________________________________, действующего на основании _______________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор (далее – Договор), о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1 Поставщик обязуется поставить, а Заказчик принять и оплатить приобретение моющих средств, (далее – товар) наименование и количество, которого определяются Спецификацией (Приложение № 1 к Договору, далее – Спецификация), являющейся неотъемлемой частью Договора. Качественные, технические, функциональные характеристики, иные потребительские свойства товара определяются в Техническом задании (Приложение №2 к Договору, далее – ТЗ).

1.2. Доставка Товара производится силами и средствами Поставщика в адрес Заказчика:

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Пушкина, 2;

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. 4 Пятилетки, 29..

1.3. Поставщик гарантирует, что Товар является новым, не находящимся ранее в эксплуатации, принадлежит ему на праве собственности, не является предметом залога, под арестом не состоит, свободно от прав третьих лиц, ввезено на территорию РФ с соблюдением всех установленных законодательством РФ правил, а также обязуется уплатить Заказчику неустойку в виде штрафа (п.9. настоящего Договора) в случае получения мотивированной претензии.

1.4. Договор заключен по результатам запроса котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства. Протокол ________________

2.Качество товара, гарантии поставки

2.1. Поставщик гарантирует качество и надежность поставляемого Товара, а также своевременное устранение всех недостатков и дефектов, выявленных в период гарантийной эксплуатации в соответствии с сопроводительными документами.

2.2. На Товар, переданный Поставщиком взамен Товара, в котором в течение гарантийного срока были обнаружены недостатки, устанавливается гарантийный срок той же продолжительности, что на замененный Товар.

2.3. Если при приемке Товара или в течение гарантийного срока эксплуатации выявятся недостатки, неполнота и (или) некомплектность Товара, Поставщик обязуется незамедлительно, в срок не более 10 рабочих дней, за свой счет устранить все обнаруженные дефекты, путем исправления либо полной или частичной замены, а также допоставить недостающие принадлежности Товара на основании соответствующих претензий Заказчика.

3. Права и обязанности Сторон

3.1. Поставщик обязуется:

3.1.2. поставить Товар в соответствии со Спецификацией (Приложение № 1) и Техническим заданием (Приложение № 2) своими силами и средствами по адресу Заказчика согласно п.1.2 настоящего Договора.

3.1.3. организовать доставку Заказчику счетов заказной почтой с уведомлением о вручении, или курьером с уведомлением о вручении, или иным способом, обеспечивающим гарантированную доставку Заказчику указанных документов.

3.2. Заказчик обязан:

3.2.1. оплатить поставляемый Товар в соответствии с пунктом 4.3 настоящего Договора;

3.2.2. назначить своего представителя для приемки Товара от Поставщика и подписания всех приемо-сдаточных документов, предусмотренных настоящим Договором;

3.2.3. принять поставленный Товар в соответствии с пунктами 6.3, 6.4., 6.5. настоящего Договора.

3.3. Стороны обязуются в течение всего срока действия договора соблюдать нормы антикоррупционного законодательства, в случае возникновения у стороны договора подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений антикоррупционного законодательства, уведомить об этом другую сторону.

4. Цена товара

4.1. Цена Договора: _________________________ (__________________________) руб. ______ коп. с НДС / без НДС (указать сумму).

4.2. Цена настоящего Договора включает стоимость поставляемого Товара (в том числе, транспортные расходы Поставщика на упаковку, погрузку, доставку по адресу Заказчика, разгрузку в месте доставки, страхование, уплату таможенных платежей, налогов, сборов и других обязательных платежей). Цена настоящего Договора остается неизменной в течение всего срока действия настоящего Договора.

4.3.Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

5. Порядок расчетов

5.1. Оплата за поставляемый Товар, в сумме, указанной в п.4.1 настоящего Договора, производится путем перечисления денежных средств в безналичном порядке с расчетного счета Заказчика на расчетный счет Поставщика на основании счетов Поставщика поэтапно в течение 7 рабочих дней с момента передачи Товара Заказчика и подписания сторонами товарной накладной. Датой оплаты является дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

6. Условия поставки и приема передачи товара

6.1. Поставка Товара производится с момента подписания настоящего договора по 30.06.2024 г. партиями

по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней. Заявка направляется на электронный адрес Поставщика (указать электронный адрес):_______________ .

6.2. Товар передается Поставщиком Заказчику по количеству, качеству, наименованию, согласно Спецификации (Приложение №1) и Техническим заданием (Приложение № 2), в установленном порядке.

6.3.Поставщик одновременно с передачей Товара передает Заказчику принадлежности товара, в том числе оригинальную упаковку, при этом упаковка не должна быть повреждена и должна быть герметична, а также относящиеся к нему документы (технический паспорт, гарантийный талон, инструкцию по эксплуатации, копии гигиенического сертификата и сертификата соответствия, регистрационное удостоверение и т.п.), составленные (переведенные) на русский язык, а также счета-фактуры Поставщика, товарные накладные (Торг-12). В качестве формы первичного учетного документа и счета – фактуры для подтверждения расходов и вычетов по НДС Стороны вправе использовать универсальный передаточный документ со статусом «1» или «2». Согласованная сторонами форма универсального передаточного документа приведена в Приложении № 3 к настоящему договору.

6.4.Право собственности на Товар и риск случайной гибели переходят от Поставщика к Заказчику с момента подписания Сторонами приемо-сдаточных документов Сторонами в соответствии с п.6.3. Договора. Дата поставки Товара определяется датой подписания приемо-сдаточных документов Сторонами

6.5. Вскрытие упаковки и приемка Товара по комплектности производится Покупателем в обязательном присутствии уполномоченного представителя Заказчика.

В случае обнаружения недостачи, некомплектности или повреждения Товара при его приеме представитель Заказчика, осуществляющий приемку Товара и представитель Поставщика составляют соответствующий рекламационный акт. Поставщик своими силами и за свой счет поставляет недостающий Товар, устраняет иные выявленные и зафиксированные при приемке недостатки.

Претензии в отношении количества (несоответствия количеству, указанному на упаковке, т.е. внутритарных недостач) и качества (при обнаружении повреждений, поломок и иного рода отклонений от обусловленного в договоре качества Товара), несоответствия наименованию, указанному в спецификации, выявленные после получения Товара, предъявляются Заказчиком в течение 3-х рабочих дней с момента его приемки. В претензии отражается содержание и основание ее предъявления, количество и вид Товара, в отношении которого она предъявляется.

6.6. По решению заказчика для приемки товара (выполненных работ, оказанных услуг) по договору (его отдельных этапов) может создаваться приемочная комиссия. Приемочная комиссия должна состоять не менее чем из трех членов.

Приемка товара (выполненных работ, оказанных услуг) по договору (его отдельных этапов) осуществляется в порядке и сроки, установленные договором, и оформляется документом о приемке, либо в те же сроки заказчик направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) письменный мотивированный отказ
от подписания такого документа.

Заказчик, приемочная комиссия отказывают в приемке товара (выполненных работ, оказанных услуг) по договору в случае несоответствия представленных результатов условиям договора, за исключением случая несущественного отклонения таких результатов от требований договора, которые были устранены поставщиком (подрядчиком, исполнителем) договора в указанный заказчиком срок.

6.7. Право собственности на Товар и риск случайной гибели переходят от Поставщика к Заказчику с момента подписания Сторонами приемо-сдаточных документов Сторонами в соответствии с п.6.3. Договора. Дата поставки Товара определяется датой подписания приемо-сдаточных документов Сторонами

6.8. Вскрытие упаковки и приемка Товара по качеству и комплектности производится Покупателем в обязательном присутствии уполномоченного представителя Заказчика.

В случае обнаружения недостачи, некомплектности или нарушения качества Товара при его приеме представитель Заказчика, осуществляющий приемку Товара и представитель Поставщика составляют соответствующий рекламационный акт. Поставщик своими силами и за свой счет поставляет недостающий Товар, устраняет иные выявленные и зафиксированные при приемке недостатки.

Претензии в отношении количества (несоответствия количеству, указанному на упаковке, т.е. внутритарных недостач) и качества (при обнаружении повреждений, поломок и иного рода отклонений от обусловленного в договоре качества Товара), несоответствия наименованию, указанному в спецификации, выявленные после получения Товара, предъявляются Заказчиком в течение 3-х рабочих дней с момента его приемки. В претензии отражается содержание и основание ее предъявления, количество и вид Товара, в отношении которого она предъявляется.

6.9. При заключении или исполнении настоящего Договора по согласованию Заказчика допускается поставка товара: качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с таким качеством и такими характеристиками товара, указанного в заявке участника закупки или настоящем Договоре.

7. Обстоятельства непреодолимой силы

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение своих обязательств по настоящему Договору, если невыполнение является результатом непреодолимой силы: наводнение, землетрясение, цунами, извержение вулкана, схождение селевых потоков или лавин, военные действия, изменение социально-политической ситуации в стране, повлекшее за собой невозможность выполнения Сторонами или одной из Сторон своих обязательств по настоящему Договору. Обстоятельства непреодолимой силы означают обстоятельства вышеперечисленного характера, происшедшие после подписания Сторонами настоящего Договора, при условии, что Стороны не имели возможности эти события предвидеть и предотвратить (статья 401 ГК РФ). В случае если обстоятельства непреодолимой силы действуют непродолжительно и не влекут за собой необратимых последствий для выполнения Сторонами условий настоящего Договора, то сроки выполнения работ должны быть продлены на число дней действия этих обстоятельств и их последствий.

7.2. Сторона, которая по причине обстоятельств непреодолимой силы не может выполнить свои обязательства по настоящему Договору, должна уведомить об этом другую Сторону не позднее, чем через 10 рабочих дней с момента наступления этих обстоятельств. Такое уведомление должно содержать информацию о происхождении, характере Обстоятельств непреодолимой силы и возможности их последствий для выполнения условий настоящего Договора.

7.3. В случае, если Сторона, которая по причине обстоятельств непреодолимой силы не может выполнять своих обязательств по настоящему Договору, не уведомила другую Сторону об этом, или уведомила позднее, чем через 10 рабочих дней, сроки исполнения этой Стороной своих договорных обязательств не продлеваются.

7.4. В случае, если обстоятельства непреодолимой силы влекут за собой последствия, при которых дальнейшее выполнение Сторонами условий настоящего Договора становится нецелесообразным или невозможным, Сторонами создается комиссия, определяющая дальнейшую целесообразность выполнения условий настоящего Договора. В случае вынесения комиссией решения о нецелесообразности или невозможности дальнейшего выполнения Сторонами условий настоящего Договора, Стороны производят взаиморасчет, а настоящий Договор подлежит расторжению.

8. Обеспечение исполнения Договора

8.1. По настоящему Договору Поставщик предоставляет Заказчику обеспечение исполнения договора, исполнения гарантийных обязательств при осуществлении конкурентной закупки, участниками которой могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, оформляется в виде независимой гарантии или путем перечисления денежных средств на счет заказчика, указанный в документации о закупке.

Выбор способа обеспечения исполнения договора, исполнения гарантийных обязательств из числа предусмотренных заказчиком в извещении об осуществлении конкурентной закупки, документации о закупке осуществляется участником закупки:

- если при осуществлении конкурентной закупки, участниками которой могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, в извещении об осуществлении конкурентной закупки, документации о закупке установлено требование к обеспечению исполнения договора, размер такого обеспечения:

1) не может превышать 5% начальной (максимальной) цены договора, если договором не предусмотрена выплата аванса;

2) устанавливается в размере аванса, если договором предусмотрена выплата аванса.

• Сумма обеспечения Договора должна быть зачислена на счет Заказчика по следующим реквизитам:

Получатель: Министерство финансов Свердловской области (ГАУЗ СО «СП г. Каменск-Уральский», л/с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть20), ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть8, КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть)

Банк получателя: Уральское ГУ Банка России//УФК по Свердловской области г.Екатеринбург

Сч.№ получателя▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Расчетный счет:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

БИК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Поле 104:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьОКТМО▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Назначение платежа (в поле назначения платежа) обязательно указывается префикс л/с и номер лицевого счета: л/с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть20 «Обеспечение исполнения договора (№ извещения об осуществлении закупки)

• Денежные средства, перечисленные в качестве обеспечения исполнения Договора, возвращаются на счет Поставщика:

- в случае отказа Заказчика от заключения договора - в течение 30 дней с момента принятия решения об отказе в заключении договора;

- в случае надлежащего исполнения договора поставщиком (исполнителем, подрядчиком) - в течение 30 дней с момента исполнения договора;

- в случае расторжения договора по взаимному соглашению сторон при отсутствии ненадлежащего выполнения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) обязательств - в течение 30 дней с момента подписания соглашения о расторжении договора.

Заказчик вправе возвратить обеспечение исполнения Договора за вычетом неустоек (пеней, штрафов), убытков Заказчика, причиненных в результате неисполнения (ненадлежащего исполнения) Поставщиком условий Договора.

• Обеспечение исполнения Договора обеспечивает следующие обязательства Поставщика:

- основное обязательство по Договору – обязательство по поставке товара (в том числе, обязательства по устранению любых нарушений Договора, выявленных в ходе приемки товара);

- гарантийные обязательства (при наличии);

- обязательства по уплате Поставщиком сумм неустоек (пеней, штрафов), убытков, начисленных заказчиком в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств по Договору.

9. Ответственность Сторон

9.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных договором, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

9.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

9.4 Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором.

Размер штрафа определяется договором в порядке, установленном положением о закупке, за каждый факт неисполнения Заказчиком обязательства в размере:

1000 рублей, если цена договора не превышает 3 млн. рублей (включительно);

5000 рублей, если цена договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

10000 рублей, если цена договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена договора превышает 100 млн. рублей.

9.5. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

9.6. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора (отдельного этапа исполнения договора), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором (соответствующим отдельным этапом исполнения договора) и фактически исполненных Поставщиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

9.7. Штрафы начисляются за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийных обязательств), предусмотренных договором. Размер штрафа рассчитывается как процент цены договора или в случае, если договором предусмотрены этапы исполнения договора, как процент этапа исполнения договора в размере:

10 процентов цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) не превышает
3 млн. рублей;

5 процентов цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет
от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

0,5 процента цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет
от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);

0,4 процента цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет
от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);

0,3 процента цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет
от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);

0,25 процента цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);

0,2 процента цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);

0,1 процента цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) превышает 10 млрд. рублей.

9.8. В случае заключения договора с участником закупки из числа субъектов малого и среднего предпринимательства по результатам осуществления закупки с особенностями участия, установленными постановлением Правительства Российской Федерации от 11.12.2014 № 1352, в договоре устанавливается штраф
в размере 1 процента цены договора (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей. В этом случае штрафы начисляются за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором.

9.9. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных положением о закупке), предложившим наиболее высокую цену за право заключения договора, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном положением о закупке, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, и устанавливается в следующем порядке:

а) в случае, если цена договора не превышает начальную (максимальную) цену договора:

10 процентов начальной (максимальной) цены договора, если цена не превышает
3 млн. рублей;

5 процентов начальной (максимальной) цены договора, если цена договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент начальной (максимальной) цены договора, если цена договора составляет
от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

б) в случае, если цена договора превышает начальную (максимальную) цену договора:

10 процентов цены договора, если цена договора не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов цены договора, если цена договора составляет от 3 млн. рублей до
50 млн. рублей (включительно);

1 процент цены договора, если цена договора составляет от 50 млн. рублей до
100 млн. рублей (включительно).

9.10. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного договором, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

1000 рублей, если цена договора не превышает 3 млн. рублей;

5000 рублей, если цена договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

10000 рублей, если цена договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена договора превышает 100 млн. рублей.

6.10. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного договором, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

1000 рублей, если цена договора не превышает 3 млн. рублей;

5000 рублей, если цена договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

10000 рублей, если цена договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена договора превышает 100 млн. рублей.

9.11. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.

9.12. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.

9.13. Поставщик обязан возместить убытки, причиненные Заказчику в ходе исполнения договора, в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

9.14. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, Заказчик вправе после направления требования об уплате сумм неустойки (штрафа, пени) и получения отказа (или неполучения в установленный срок ответа) от Поставщика об удовлетворении данных требований удержать сумму начисленных неустоек (штрафов, пени) одним из следующих способов:

- из денежных средств, перечисленных Поставщиком в качестве обеспечения исполнения договора (обеспечения гарантийных обязательств) и находящихся на счете Заказчика;

- из банковской гарантии, путем направления соответствующего требования Гаранту;

- из оплаты по договору, путем ее уменьшения на сумму начисленной неустойки (штрафа, пени);

- взыскать неустойку (штраф, пени) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (в судебном порядке).

9.15. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает виновную Сторону от выполнения принятых на себя обязательств по договору.

9.16. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

9.17. В случаях, установленных настоящим Договором и законодательством Российской Федерации, настоящий Договор может быть расторгнут досрочно.

9.18. Заказчик вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке в случаях, предусмотренных статьей 523 ГК РФ.

9.19. Настоящий Договор считается расторгнутым в одностороннем внесудебном порядке по основаниям, предусмотренным п.9.18 настоящей Статьи, с момента вручения Поставщику письменного Уведомления о расторжении настоящего Договора.

10. Порядок разрешения споров

10.1. Все возникшие при исполнении настоящего Договора разногласия разрешаются Сторонами в ходе переговоров.

10.2. Сторона, чьи интересы нарушены, в течении 30 календарных дней, направляет другой Стороне претензию, которая должна быть рассмотрена контрагентом в течение 10 календарных дней с даты ее получения.

10.3. При недостижении согласия все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению Сторонами в Арбитражном суде Свердловской области согласно договорной подсудности.

11. Заключительные положения

11.1. Договор заключен в форме электронного документа и подписан представителями Сторон электронно-цифровым способом.

Договор вступает в силу с момента его заключения Сторонами и действует по 30.06.2024 г.

11.2. Изменение существенных условий договора при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в случае, если возможность таких изменений была предусмотрена договором.

11.3.По соглашению сторон допускается изменить следующие существенные условия договора:

1) предусмотренный договором объем закупаемых товаров (объем оказываемых услуг, выполняемых работ, за исключением работ по договору, предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия) в пределах 30% изначально предусмотренного объема. При увеличении объема закупаемых товаров (объема выполняемых работ, оказываемых услуг) заказчик по согласованию с участником закупки вправе изменить первоначальную цену договора соответственно изменяемому объему, а при внесении соответствующих изменений в договор
в связи с сокращением объема закупаемой продукции (объема выполняемых работ, оказываемых услуг) заказчик обязан изменить цену договора указанным образом. В рамках действия настоящего подпункта допускается изменение объема закупаемой продукции (объема выполняемых работ, оказываемых услуг) как
в целом по лоту, так и по отдельным позициям лота, при условии не превышения
30 % объема продукции по соответствующей позиции лота;

2) предусмотренный договором объем и (или) вид выполняемых работ по договору, предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия. При этом допускается изменение не более чем на 30 % цены договора;

3) сроки исполнения обязательств сторон по договору не более чем на 30% от первоначально предусмотренных сроков;

4) срок исполнения отдельного этапа (отдельных этапов) исполнения договоров в рамках срока исполнения договора, предусмотренного при его заключении;

5) цену договора, цену единицы товара, работы, услуги, в случае изменения в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых цен (тарифов) на товары, работы, услуги;

6) цену договора путем ее уменьшения без изменения предусмотренных договором количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий договора;

7) цену единицы товара, работы, услуги путем ее уменьшения без изменения предусмотренных договором количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий исполнения договора;

8) при заключении договора заказчик по согласованию с участником закупки, с которым заключается договор, вправе увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой договора, предложенной таким участником, и начальной (максимальной) ценой договора (ценой лота), если это право заказчика предусмотрено документацией о закупке и (или) извещением о закупке. При этом цена единицы товара не должна превышать цену единицы товара, определяемую как частное от деления цены договора, указанной в заявке на участие в закупке, с которым заключается договор, на количество товара, указанное в извещении о закупке;

9) при заключении договора на поставку, установку медицинского оборудования с обязательством по обеспечению его работоспособности в период жизненного цикла заказчик вправе изменить не более чем на 50 процентов предусмотренный договором объем товаров, работ, услуг при изменении потребности в таких товарах, работах, услугах, на поставку, выполнение, оказание которых заключен договор, или при выявлении потребности в дополнительном объеме товаров, работ, услуг, не предусмотренных договором, но связанных с поставкой, работами, услугами, предусмотренными договором, для государственных автономных и бюджетных учреждений Свердловской области по согласованию с Министерством здравоохранения Свердловской области;

10) допускается изменение существенных условий договора, заключенного до 1 января 2024 года, путем заключения заказчиком и поставщиком (подрядчиком, исполнителем) соглашения об изменении условий договора на основании поступившего заказчику в письменной форме предложения поставщика (подрядчика, исполнителя) об изменении существенных условий договора с приложением информации и документов, обосновывающих такое предложение, если при исполнении такого договора возникли независящие от сторон договора обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения без изменения условий, в связи с введением ограничительных мер экономического характера в отношении Российской Федерации.

11.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда или прекратить своей действие в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения Договора в соответствии с Гражданским законодательством РФ и Договором. При принятии решения о расторжении договора любым из предусмотренных способов, сторона обязана соблюсти порядок досудебного урегулирования спора, а именно, направить письмо о расторжении не менее чем за 10 дней до даты обращения в суд.

11.3.1. Под существенным нарушением условий Договора, дающим право Заказчику отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке, Стороны понимаю следующее:

- просрочка поставки товара более чем на 7 рабочих дней;

- просрочка устранения нарушений Договора более чем на 3 рабочих дня;

- неоднократная просрочка поставки товара или устранения нарушений Договора;

-неоднократная поставка товара с нарушением Договора, не связанным с просрочкой исполнения обязательства.

11.4. При исполнении Договора по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка товара: качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Договоре.

При этом если Договор заключен с участником закупки, которому предоставлен приоритет в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.09.2016 N 925 "О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами", не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, когда в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при этом качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в Договоре.

11.5. Договором могут быть предусмотрены этапы его исполнения. Отсутствие в Договоре указания на этапы исполнения означает, что Договор исполняется в один этап. При этом исполнение этапа Договора завершается после исполнения Поставщиком обязательств по поставке всего товара по Договору и полной оплаты Заказчиком поставленного товара.

11.6. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

11.7. До обращения в суд Стороны обязаны соблюсти претензионный порядок разрешения спора. Сторона, направившая претензию, вправе обратиться в суд по истечении 10 дней с момента направления такой претензии другой Стороне. Все споры из Договора разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде Свердловской области.

11.8. Ни одна из Сторон Договора не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьей стороне.

11.9. В случае изменения банковских реквизитов, а также иных справочно-информационных данных какой-либо из Сторон, Сторона, чьи данные подверглись изменению, обязана уведомить об этом другую Сторону в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня изменения таких данных.

Надлежащим извещением Поставщика об указанных в настоящем пункте изменениях данных Заказчика является также размещение информации о таких изменениях на официальном сайте Заказчика www.dentkam.ru

11.10. Юридически значимые сообщений в ходе исполнения Договора Заказчик вправе направлять на следующий адрес электронной почты Поставщика:

ФИО представителя:_______________, электронная почта:__________________

Все устные переговоры относительно исполнения Договора Поставщик вправе осуществлять через ответственное лицо Заказчика: Буторина Евгения Васильевна, телефон: (3▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть; электронная почта: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

В иных случаях юридически значимые сообщения по Договору от Поставщика Заказчику и от Заказчика Поставщику направляются только с использованием следующего адреса электронной почты Заказчика: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Юридически значимые сообщения Сторон направляются в виде цветной скан-копии официального письма, подписанного руководителем организации (согласно ЕГРЮЛ, уполномоченного действовать без доверенности) либо иного лица, уполномоченного в установленном законом порядке.

Стороны самостоятельно обеспечивают работоспособность электронной почты. В случае если Стороне было направлено электронное сообщение и не прочитано ей по причине, зависящей от воли данной Стороны (в том числе неработоспособности электронной почты адресата), такое сообщение считается полученным и прочитанным данной Стороной.

Кроме электронной почты Стороны вправе использовать простой письменный способ уведомления. Письма доставляются нарочным или заказным письмом с уведомление о вручении.

11.11. Все приложения к Договору являются его неотъемлемой частью:

11.12. Приложения к Договору:

- Приложение № 1: Спецификация к Договору;

- приложение № 2: Техническое задание.

-приложение № 3 форму универсального передаточного документа составляет единый документ между Поставщиком и Заказчиком, который заменяет все другие предварительные соглашения, договоренности и другие отношения, письменные или устные, между Сторонами, имеющие отношение к предмету настоящего Договора.

12. Юридические адреса и реквизиты Сторон:

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к Договору от «___»___________________2024 г.

№__________________________

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2 к Договору от «__» ____________ 2024 г.

№ ___________________________

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Приобретение моющих средств

- Посмотреть таблицу с данными

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 3 к Договору от «__» ____________ 2024 г.

№ ___________________________

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №4

к извещению

Начальная (максимальная) цена договора определена в соответствии с Главой 5 Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд ГАУЗ СО «Стоматологическая поликлиника город Каменск-Уральский» от 10 января 2020 года (в редакции от 18.12.2023 г.) методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)