Тендер - Приобретение моющих и чистящих средств №269427100

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть00 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Уральский федеральный округ, Свердловская облМесто поставки (адрес):623650, Свердловской области, п. Тугулым, ул. Школьная, 30
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков Образец_декларации_участника_закупки

Образец деклараций

(предоставляется в составе второй части заявки)

На бланке организации

- Посмотреть таблицу с данными

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ

_______________________________________________________________________

(указать наименование участника закупки)

в лице __________________________________сообщает о соответствии установленным требованиям, а

(указать ФИО руководителя или уполномоченного лица)

именно:

- о непроведении ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

- о неприостановлении деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

- об отсутствие недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя поуплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;

- об отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение вотношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

- участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

- об отсутствие между участником закупки и Заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель Заказчика, член комиссии по осуществлению закупок состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управленияюридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества;

- об отсутствие у участника закупки – физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа судимости, уголовного преследования (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности, половой неприкосновенности и половой свободы личности, а также против общественной безопасности(в случае, если исполнение договора связано с непосредственным присутствием участника закупки в здании и (или) на территории Заказчика);

- участник закупки не является офшорной компанией;

- об отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации;

- об отсутствие сведений об участниках закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Законом № 223-ФЗ, и в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Законом № 44-ФЗ;

- о принадлежности участника закупки к субъектам малого и среднего предпринимательства(в случае, если закупка осуществляется среди СМСП).

- участник не является иностранным агентом.

Участник закупки ______________________ (ФИО) ________________ (подпись)

Приложение_№_1_(заявка)_к_извещению_о_запросе_котировок_

Приложение № 1 к извещению о запросе котировок

Форма № 1

На бланке организации

- Посмотреть таблицу с данными

ЗАЯВКА

на участие в запросе котировок

Изучив извещение о запросе котировок № в ЕИС ___________________ на право заключения

(указать номер извещения в ЕИС)

договора на поставку _________ , реестровый номер извещения о закупке
_______________________и приложения к вышеупомянутому извещению,

(указать номер извещения на utp.sberbank-ast.ru)

_____________________________________________________________________________________________ ,

(указать полное наименование участника закупки)

в лице ____________________________________________, сообщает о своем участии в запросе котировок на

( указать наименование должности руководителя и его Ф.И.О.)

условиях и в соответствии с требованиями, изложенными в извещении о запросе котировок и техническом задании, проекте Договора.

2. Мы согласны поставить товар в соответствии с требованиями извещения о запросе котировок, техническим заданием, проектом Договора.

2.1. Сведения о товаре:

- Посмотреть таблицу с данными

Цена Договора составляет: _________________________________________________________________ ,

(указать значение цифрами и прописью)

в том числе НДС ___% _____________________________________________________________________

( указать значение цифрами и прописью)

3. Лица, уполномоченные действовать от имени _____________________________________________

(указать полное или сокращенное наименование участника закупки)

с правом подписи юридических и банковских документов без доверенности:

______________________________________________________________________________________________

(указать должность, фамилию, имя, отчество)

4. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера ______________________________________________________________________________________________

(указать Ф.И.О., должность, телефон)

Все запросы, уведомления связанные с проведением запроса котировок и порядком заключения Договора, просим сообщать уполномоченному лицу по следующим контактным данным:

- тел.: _________________________;

- факс: ________________________;

- адрес электронной почты: ________________________.

5. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: _____________________________________________________________________________________________.

6. _____________________________________________________________________________

(указать наименование участника закупки)

ознакомлены с извещением о запросе котировок и документацией запроса котировок и настоящей заявкой гарантируем достоверность представленной информации. Подтверждаем, что предлагаемые условия, изложенные в настоящей заявке на участие в запросе котировок, являются экономически обоснованными и могут быть реализованы с полным соблюдением требований извещения о запросе котировок и проекта Договора.

7. В случае если наше предложение будет признано лучшим, обязуемся подписать Договор в соответствии с требованиями извещения о запросе котировок, проекта Договора и условиями нашего предложения в срок, установленный Заказчиком.

Участник закупки ________________ (Фамилия И.О.)

(подпись)

Форма № 2

На бланке организации

- Посмотреть таблицу с данными

Сведения предприятия (участника закупки) для юридических лиц должны быть представлены по следующей форме:

СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКЕ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

(для юридических лиц)

- Посмотреть таблицу с данными

Участник закупки
(уполномоченный представитель) ________________ (Фамилия И.О.)

(подпись)

На бланке организации

- Посмотреть таблицу с данными

Сведения предприятия (участника закупки) для физических лиц и индивидуальных предпринимателей должны быть представлены по следующей форме:

СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКЕ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

(для физических лиц и индивидуальных предпринимателей)

- Посмотреть таблицу с данными

Участник закупки________________ (Фамилия И.О.)

(подпись)

Приложение_№_2_(ТЗ)_к_извещению_о_запросе_котировок

Приложение № 2 к извещению о запросе котировок

Описание объекта закупки

- Посмотреть таблицу с данными

Поставка товара осуществляется силами и средствами Поставщика по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Свердловская область, п. Тугулым, ул. Школьная, 30.

Срок поставки товара: по заявке Заказчика, в течение действия договора до 30.09.2024 года.

Специалист в сфере закупок _________________________/ Е.А. Коркина

Согласовано ______________ / Софронова Н.И.

Извещение_о_запросе_котировок

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении запроса котировок

- Посмотреть таблицу с даннымиПриложение_№_3_(НМЦК)_к_извещению_о_запросе_котировок

ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА

Объект закупки: Приобретение моющие, чистящие средства.

Метод обоснования цены: Сопоставление рыночных цен (анализ рынка)

Способ определения цены (источники): Коммерческие предложения (оригиналы хранятся у Заказчика)

Количество источников, использованных для расчета цены: 3

НМЦК методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) определена по формуле согласно п.3.21 "Методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)", утвержденных Приказом Минэкономразвития России от 02.10.2013 № 567, распоряжением Правительства Свердловской области от 06.04.2015 № 344-РП.

При расчете стоимости позиции использовалась СРЕДНЯЯ ЦЕНА по всем источникам, из которых:

- Посмотреть таблицу с данными

В соответствии с использованной методикой расчетная цена контракта составляет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(Двести семьдесят тысяч триста десять рублей 94 копейки), включая НДС.

С учетом лимита бюджетного финансирования начальная (максимальная) цена государственного контракта установлена в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(Двести семьдесят тысяч триста десять рублей 94 копейки), включая НДС.

Голосовали единогласно:

Председатель комиссии ______________________ / Зворыгина Елена Петровна

Члены комиссии: __________________/ Москвина Вера Геннадьевна

__________________/ Круглов Владимир Сергеевич

____________________/ Коркина Елена Аркадьевна.

Для определения начальной (максимальной) цены контракта применён метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) в соответствии с

п. 6 ст. 22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Приказом Минэкономразвития России от 02.10.2013 N 567, распоряжением Правительства Свердловской области от 06.04.2015 № 344-РП, «Об утверждении методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), для обеспечения нужд Свердловской области».

Расчет начальной (максимальной) цены по позиции производится по формуле:

,

где:

НМЦК рын, определяемая методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка);

v - количество (объем) закупаемого товара (работы, услуги);

n - количество значений, используемых в расчете;

i - номер источника ценовой информации;

цi - цена единицы товара, работы, услуги, представленная в источнике с номером i, скорректированная с учетом коэффициентов (индексов), применяемых для пересчета цен товаров, работ, услуг с учетом различий в характеристиках товаров, коммерческих и (или) финансовых условий поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг.

Ответственный за закупки Контрактный управляющий Коркина Елена Аркадьевна 27.03.2024

Проект_договора_(моющие,_чистящие) Договор поставки товара N _________

red0;Договор

поставки товара (моющие, чистящие средства) №____-24/ЗКЭФ

п. Тугулым "__" ________ 2024 г.

Государственное автономное учреждение здравоохранения Свердловской области «Тугулымская центральная районная больница», далее именуемое "Заказчик", в лице главного врача Гультяева Сергея Александровича, действующего на основании Распоряжения Правительства Свердловской области №948-РП от 21.12.2023 года, с одной стороны и ________________, далее именуемое "Поставщик", в лице ___________________, действующей на основании _____________ , с другой стороны (далее вместе - Стороны)в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"и п. 35, п. 36 Глава 7 Положения о закупках товаров, работ, услуг ГАУЗ СО «Тугулымская ЦРБ»заключили по итогам проведения запроса котировок в электронной форме (протокол № ___________ от «___» __________ 2024 года)договор (далее - Договор)о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1.По условиям настоящего договора Поставщик обязуется поставить Заказчику моющие, чистящие средства (далее –Товар), по отгрузочной разнарядке (заявке)Заказчика (Приложение №3 к договору), в объеме, указанном в отгрузочной разнарядке (заявке), согласно Спецификации (Приложение №1 к договору), а Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный Товар в порядке и размере, установленных настоящим договором.

Количество (объем)Товара определяется потребностью Заказчика на сумму, не превышающую максимальное значение цены договора, указанное в пункте 3.1 настоящего договора, исходя из цены единицы Товара, указанной в Спецификации (Приложение №1 к договору)и количества Товара, указанного в отгрузочной разнарядке (заявке) (Приложение №3 к договору)Заказчика.

1.2. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар свободен от прав третьих лиц, не является предметом спора, не находится в залоге, под арестом или иным обременением, а также гарантирует, что к Заказчику не будут применены меры материальной ответственности по искам третьих лиц в отношении нарушения патентных прав, а также прав на использование торговой марки или промышленных образцов, связанных с использованием Товара или любой их части в Российской Федерации.

1.3. В случае предъявления Заказчиком требования о доукомплектовании товара Поставщик обязан выполнить соответствующее требование в течение трех рабочих дней с момента его получения. В требовании Заказчика должны быть указаны недостающие предметы.

1.4. Поставщик обязан передать Заказчику документы, относящиеся к товару и подтверждающие его соответствие требованиям Договора, государственным стандартам РФ, техническим условиям, регламентам и иным нормативным правовым актам, которые устанавливают требования к товару или условиям его производства. Перечень документов указан в Приложении № 1 к Договору.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Заказчик имеет право:

2.1.1. Требовать от Поставщика исполнения обязательств, предусмотренных договором, надлежащим образом в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим договором.

2.1.2. Досрочно принять и оплатить партию Товара.

2.1.3. При исполнении договора по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка (использование)Товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства)которого являются улучшенными по сравнению с таким качеством и такими характеристиками товара, указанного в договоре. В этом случае соответствующие изменения должны быть внесены Заказчиком в договор.

2.1.4. Требовать от Поставщика предоставления надлежаще оформленных документов, подтверждающих исполнение принятых им обязательств.

2.1.5. Направить Товар на экспертизу, в том числе лабораторные испытания с целью проверки его качества. В случае, если будет установлено ненадлежащее качество Товара, все расходы на проведение вышеуказанных экспертизы и лабораторных испытаний возлагаются на Поставщика.

2.1.6. Не принимать Товар ненадлежащего качества.

2.1.7. Запрашивать у Поставщика информацию о Товаре, о ходе и стадии исполнения обязательств Поставщика по договору.

2.2. Заказчик обязан:

2.2.1. Своевременно принять и оплатить поставляемый по договору Товар в соответствии с условиями договора.

2.2.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, направлять Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

2.2.3. Осуществлять контроль за исполнением Поставщиком условий договора в соответствии с законодательством Российской Федерации, запрашивать у Поставщика информацию о Товаре и о ходе, стадии исполнения обязательств Поставщика по договору.

2.2.4. Своевременно предоставлять разъяснения и уточнения по запросам Поставщика в части поставки Товара в соответствии с условиями договора.

2.3. Поставщик вправе:

2.3.1. При условии надлежащей поставки требовать подписания в соответствии с условиями договора Заказчиком документа о приемке Товара по договору (отдельному этапу договора) (далее –документ о приемке).

2.3.2. Требовать приемки и своевременной оплаты Товара в порядке, сроки и на условиях, предусмотренных договором.

2.3.3. По согласованию с Заказчиком досрочно поставить Товар.

2.3.4. Направлять Заказчику запросы и получать от него разъяснения и уточнения по вопросам поставки Товара в рамках договора.

2.4. Поставщик обязан:

2.4.1. Поставить Товар в порядке, в количестве, в срок, на условиях, предусмотренных договором.

2.4.2. Обеспечить соответствие поставленного Товара предъявляемым к ним требованиям, указанным в договоре, а также иным требованиям безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам), сертификации, лицензирования, установленным законодательством Российской Федерации и договором.

2.4.3. Обеспечить поставку Товара в соответствии с требованиями действующего законодательства и настоящего договора, в том числе обеспечить контроль за условиями транспортировки, исключающими загрязнение и его порчу, соблюдению температурно-влажностных условий хранения в соответствии с нормативными требованиями, а также контроль за поставкой скоропортящегося Товара в вышеуказанной части.

2.4.4. В соответствии с условиями договора своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении договора, а также к установленному договором сроку обязан предоставить Заказчику результаты поставки Товара, предусмотренные договором, результаты отдельного этапа исполнения договора в случае их установления в договоре. Срок предоставления указанной информации составляет 3 (трех)дней с момента получения запроса Заказчика.

2.4.7. В день заключения договора назначить ответственное лицо для оперативного решения текущих вопросов по договору и передать Заказчику указанную информацию об ответственном с указанием должности ____________, ФИО____________, телефона_________, адреса электронной почты______________.

3. ЦЕНА ДОГОВОРА. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Цена договора составляет: _______рублей ____копеек (сумма указывается прописью), в том числе НДС по налоговой ставке ______ (_____)в сумме __________ (сумма указывается прописью), а в случае, если договор заключается с лицами, не являющимися в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах плательщиком НДС, то цена договора НДС не облагается.

3.2. Цена договора определяется на весь срок исполнения договора.

При заключении и исполнении договора изменение цены договора (цены единицы Товара)не допускается, за исключением случаев, предусмотренных Главой 7 Положения о закупке ГАУЗ СО «Тугулымская ЦРБ», настоящим договором.

3.3. Цена договора включает в себя: стоимость Товара в полной комплектации, расходы, связанные с оформлением всех необходимых документов на Товар, транспортировкой Товара к месту установки, погрузочно-разгрузочными работами, а также оплату таможенных пошлин, налогов и сборов и иные обязательства, связанные с исполнением договора.

3.4. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Поставщику (юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя), уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

Валютой для установления цены договора и расчетов с Поставщиком является рубль Российской Федерации.

3.5. Источник финансирования: за счет средств внебюджетные средства, средства ОМС.

3.6. Заказчик оплачивает фактически поставленную Поставщиком партию Товара в соответствии с договором путем перечисления соответствующей суммы, на банковский счет Поставщика в течение 7 (Семи)рабочих дней с момента подписания Заказчиком документа о приемке.

3.7. Обязательство Заказчика по оплате считается исполненным в момент зачисления денежных средств на расчетный счет Поставщик.

3.8. В течение 10 (десяти)дней с даты оплаты Заказчиком Товара, поставленного в соответствии с договором, Поставщик представляет Заказчику Акт сверки взаимных расчетов (два экземпляра). Заказчик подписывает, заверяет печатью (при наличии)и возвращает один экземпляр Акта сверки взаимных расчетов Поставщику или предоставляет мотивированные возражения по поводу достоверности содержащейся в нем информации в течение 5 (пяти) дней с даты его получения.

3.9. В случае возникновения задолженности у какой-либо из Сторон по договору, данная Сторона обязуется перечислить сумму задолженности другой Стороне в течение 10 (десяти)дней с даты подписания Акта сверки взаимных расчетов обеими Сторонами.

3.10. В случае, если поставка Товара по договору осуществляется в пользу третьего лица (Получателя), основанием для оплаты Заказчиком поставленного Товара (партии Товара)будет являться документ о приемке, подписанный таким Получателем, на основании счета.

4. ПОРЯДОК И СРОК ПОСТАВКИ ТОВАРА

4.1. Товар должен быть поставлен в течение 7 дней со дня направления Заказчиком соответствующей отгрузочной разнарядки (заявки) (Приложение №3 к договору).

Отгрузочная разнарядка (заявка) (Приложение №3 к договору)направляется Поставщику по адресу электронной почты Поставщика ____________.

Поставка осуществляется по рабочим дням в период с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьчасов до▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьчасов (по местному времени Заказчика) в течение действия договора, с момента подписания до «30»сентября 2024 года.

Поставщик не позднее, чем за 2 часа до момента поставки Товара, должен уведомить Заказчика о планируемой отгрузке. Сообщение должно содержать ссылку на реквизиты договора, реквизиты соответствующей отгрузочной разнарядки (заявки) (Приложение №3 к договору), а также дату и планируемое время отгрузки. Сообщение может быть направлено Заказчику по адресу электронной почты: _____________.

Поставка Товара осуществляется Поставщиком по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Свердловская область, п. Тугулым, ул. Школьная, 30.

Поставщик передает Заказчику Товар, а также осуществляет следующие мероприятия, связанные с поставкой Товара:

осуществляет доставку Товара до места поставки, указанного в договоре;

выполняет все виды погрузо-разгрузочных мероприятий;

осуществляет подъем Товара на __этаж здания, в котором расположен Заказчик;

распаковывает Товар, производит проверку всех компонентов;

проверяет функционирование каждой единицы Товара.

4.2. Датой поставки Товара является дата подписания Заказчиком документа о приемке.

4.3. Товар поставляется в упаковке (таре), пригодной для данного вида Товара, обеспечивающей его сохранность при транспортировке, погрузочно-разгрузочных работах и хранении. Упаковка (тара)Товара возврату не подлежит. Маркировка упаковки (тары)и (или)Товара должна содержать: его наименование, наименование производителя, юридический адрес, а также иную информацию, предусмотренную для маркировки данного вида Товара законодательными и подзаконными актами, действующими на территории Российской Федерации на дату поставки и приемки Товара (партии Товара).

4.4. Поставщик обеспечивает соблюдение условий хранения, транспортировки Товара по параметрам температуры, влажности и светового режима в соответствии с требованиями, установленными изготовителем продукции и информации, нанесенной на маркировку, этикетку, листок вкладыш.

4.5. При поставке Товара Поставщик обязан на каждый Товар (партию Товара)предоставить Заказчику надлежащим образом оформленный пакет товаросопроводительной документации, обеспечивающей прослеживаемость Товара от изготовителя до Заказчика, включая:

- декларацию о соответствии (или сведения о декларации соответствия, в том числе ее регистрационный номер, срок ее действия, наименование лица, принявшего декларацию, и орган, ее зарегистрировавший)и (или)сертификат соответствия, заверенный держателем декларации (сертификата), либо органом по сертификации, либо нотариально (в случае, если Товар подлежит обязательному декларированию (сертификации),

- свидетельство о государственной регистрации (в случае, если Товар подлежит обязательной государственной регистрации на территории РФ),

- документы, подтверждающие проведение ветеринарно-санитарной экспертизы,

- техническую документацию (руководство по эксплуатации, сервисную книжку, правила эксплуатации на Товар)на русском языке,

- иные документы.

5. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА

5.1. Приемка поставленного Товара (отдельной партии)осуществляется Заказчиком в месте доставки и включает в себя:

а) проверку полноты и правильности оформления комплекта сопроводительных документов в соответствии с условиями договора;

б) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений оригинальной упаковки Товара;

в) проверку наличия необходимых документов (копий документов), предусмотренных п. 4.5 настоящего договора;

г) проверку по количеству, комплектности, ассортименту и целостности поставленного Товара.

5.2. В течение ____ (____________)дней после получения от Поставщика документов, указанных в пункте 4.5. договора, Заказчик обязан провести приемку поставленного Товара и оформить ее результат путем подписания документов о приемке либо направить Поставщику в те же сроки мотивированный отказ от подписания указанных документов.

5.3. Для проверки соответствия поставленного Товара условиям договора Заказчик вправе провести экспертизу. Экспертиза Товара может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.

5.4. Заказчик вправе при приемке поставленного Товара осуществлять фотосъемку и (или)видеозапись (видеосъемку)такой приемки в части его соответствия условиям договора в присутствии представителя Поставщика.

5.5. Заказчик вправе для приемки поставленного Товара создать приемочную комиссию, которая состоит из 3 (трех)человек.

5.6. Проверка соответствия поставленного Товара требованиям, установленным договором, осуществляется в следующем порядке:

5.6.1. Заказчиком в присутствии представителя Поставщика, осуществляется проверка наличия обеспечения исполнения гарантийных обязательств и сопроводительных документов на поставленный Товар, а также проводится проверка целостности упаковки (тары)на наличие сколов, трещин, внешних повреждений, затем осуществляется внешний осмотр Товара.

5.6.2. После внешнего осмотра поставленного Товара осуществляется проверка Товара по количеству путем пересчета единиц Товара и сопоставления полученного количества с количеством Товара, указанного в Спецификации (Приложение №1 к договору)и (или)отгрузочной разнарядке (заявке) (Приложение №3 к договору). Количество поступившего Товара при его приемке определяется в тех же единицах измерения, которые указаны в Спецификации (Приложение №1 к договору).

Одновременно проверяется соответствие наименования, ассортимента поставленного Товара, соответствие качества, страны происхождения Товара, технических и функциональных характеристик (потребительских свойств), эксплуатационных характеристик, остаточного срока годности Товара, размера, иных показателей Товара, указанных в договоре, фактическому наименованию, ассортименту поставленного Товара, качеству, стране происхождения Товара, техническим и функциональным характеристикам (потребительским свойствам), эксплуатационным характеристикам, остаточному сроку годности Товара, размеру и упаковке Товара, иным показателям, в том числе соответствие содержащейся в сопроводительных документах информации.

5.6.3. Заказчик, приемочная комиссия отказывает в приемке Товара в случае несоответствия поставленного Товара условиям договора, за исключением случая несущественного отклонения поставленного Товара от требований договора, которые были устранены Поставщиком в указанный Заказчиком срок.

5.6.4. В случае обнаружения недостатков в количестве/качестве поставленного Товара, Заказчик непосредственно в ходе проведения приемки извещает об этом представителя Поставщика. В случае отсутствия уполномоченного представителя Поставщика извещение о недостатках в количестве/качестве поставленного Товара направляется Поставщику в порядке, предусмотренном п. 5.6.6. договора.

5.6.5. В случае, если Поставщик не согласен с предъявляемой Заказчиком претензией, Поставщик обязан самостоятельно подтвердить качество Товара заключением эксперта, экспертной организации и оригинал экспертного заключения представить Заказчику. Выбор эксперта, экспертной организации осуществляется Поставщиком и согласовывается с Заказчиком. Оплата услуг эксперта, экспертной организации, а также всех расходов, в том числе связанных с транспортировкой Товара для экспертизы, осуществляется Поставщиком.

5.6.6. Обо всех нарушениях условий договора о количестве, об ассортименте, о качестве, комплектности, таре и (или)об упаковке Товара Заказчик извещает Поставщика не позднее трех рабочих дней с даты обнаружения указанных нарушений. Извещение о неисполнении или ненадлежащем исполнении Поставщиком обязательств по договору составляется Заказчиком в письменной форме с указанием сроков по устранению допущенных Поставщиком нарушений, вручается Поставщику под расписку. В случае отсутствия уполномоченного представителя Поставщика извещение о недопоставке или некачественной поставке направляется Поставщику по адресу электронной почты, указанному в договоре.

5.6.7. Поставщик в установленный в извещении о неисполнении или ненадлежащем исполнении договора срок обязан восполнить недопоставку, произвести замену некачественного Товара либо безвозмездно устранить выявленные недостатки.

Порядок и срок оформления приемки и сдачи Товара после устранения недостатков аналогичен порядку приемки и сдачи Товара, указанному в настоящем разделе.

5.6.8. Если ненадлежащее качество поставленного Товара обнаружено после приемки на этапах хранения (эксплуатации)или в процессе подготовки к использованию, а также в течение остаточного срока годности, гарантийного срока, Заказчик обязан незамедлительно уведомить Поставщика о данном факте в порядке, предусмотренном п. 5.6.6 договора. Поставщик обязан прибыть для составления Акта о выявленных недостатках Товара не позднее 2 часов с момента уведомления.

В течение 5 (пяти)дней после подписания Акта о выявленных недостатках Товара, Поставщик обязан заменить Товар либо безвозмездно устранить недостатки Товара ненадлежащего качества.

В случае неявки Поставщика (его представителя)в установленный срок для составления и подписания Акта о выявленных недостатках Товара, Заказчик вправе составить Акт о выявленных недостатках Товара в одностороннем порядке и направить его в адрес Поставщика.

5.6.9. Если Поставщик в установленный срок не заменит поставленный Товар ненадлежащего качества либо безвозмездно не устранит недостатки Товара, Заказчик вправе устранить недостатки своими силами или с помощью третьих лиц и предъявить Поставщику требование о возмещении своих расходов на устранение недостатков Товара и обязан взыскать неустойку в соответствии с положениями договора и принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора в случае, если устранение нарушений потребует больших временных затрат, в связи с чем Заказчик утрачивает интерес к договору.

5.7. Заказчик вправе осуществить приемку Товара по количеству и качеству в порядке, предусмотренном Инструкцией о порядке приемки продукции производственно–технического назначения и товаров народного потребления по количеству (утверждена постановлением Госарбитража при СМ СССР от 15.06.1965 г. №П–6), Инструкцией о порядке приемки продукции производственно–технического назначения и товаров народного потребления по качеству (утверждена постановлением Госарбитража при СМ СССР от 25.04.1966 г. №П–7).

6. КАЧЕСТВО ТОВАРА. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

6.1. Требования к качеству Товара.

6.1.1. Поставляемый Товар должен быть новым (который не был в употреблении, в ремонте, в том числе не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства, не выставочный экземпляр, должен быть без эксплуатационного пробега, не ранее ____года выпуска).

6.1.2. Товар должен соответствовать экологическим требованиям, установленным законодательством Российской Федерации.

6.1.3. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого Товара в соответствии с настоящим договором, а также в соответствии с техническими регламентами, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации.

6.2. Гарантийные обязательства.

6.2.1. Гарантия Поставщика на Товар: _____________________. Гарантия Поставщика должна быть не менее гарантии, установленной производителем.

Гарантийный срок на комплектующие к Товару (при наличии)равен гарантийному сроку на основной Товар.

6.2.2. Наличие гарантии на Товар удостоверяется выдачей Поставщиком гарантийного талона, заполненного надлежащим образом: с указанием наименования Товара, заводских номеров кузова и агрегатов, даты начала исчисления гарантийного срока, печати и подписи Поставщика или проставлением соответствующей записи на маркировочном ярлыке Товара. Гарантийный талон предоставляется Поставщиком вместе с Товаром.

6.2.3. В течение гарантийного срока Поставщик обязан за свой счет устранить недостатки, выявленные в Товаре или комплектующих к нему (при наличии), или заменить Товар или комплектующие к нему, если не докажет, что недостатки возникли в результате нарушения Заказчиком Правил эксплуатации Товара. Устранение недостатков Товара или замена комплектующих к нему производится в срок не более 3 (трех)дней с даты письменного уведомления Поставщика о выявлении таких недостатков.

6.2.4. В случае устранения недостатков в Товаре в период гарантийного срока эксплуатации этот срок продлевается на время, в течение которого Товар не использовался из-за обнаружения недостатков. При замене Товара в целом гарантийный срок исчисляется заново со дня замены.

6.2.5. Товар ненадлежащего качества возвращается Поставщику за его счет после поставки Товара надлежащего качества в порядке, установленном в разделе 5 договора.

6.2.6. Датой исполнения обязательств Поставщика по договору по гарантии на Товар считается дата окончания гарантийного срока.

7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

7.1. Обеспечение исполнения договора предоставляется Заказчику до заключения договора.

7.1.1. Обеспечение исполнения договора представляется в размере 5 % от начальной (максимальной)цены договора в сумме ____________ (__________________) рубля 00 копеек.

7.1.2. Обеспечение гарантийных обязательств представляется в размере _______% от начальной (максимальной)цены договора в сумме__________________ (сумма указывается прописью)рублей. Обеспечение исполнения гарантийных обязательств предоставляется Заказчику до подписания сторонами документа о приемке, в срок до _____________.

Дата начала гарантийных обязательств Поставщика ___________, дата окончания гарантийных обязательств Поставщика ___________.

7.1.3. Возврат обеспечения гарантийных обязательств по договору осуществляется в течение тридцати дней со дня исполнения Поставщиком гарантийных обязательств по договору, указанных в пункте 6.2 настоящего договора.

7.2. В случае, если предложенная Поставщиком цена договора снижена на 25 процентов и более по отношению к начальной (максимальной)цене договора, обеспечение исполнения договора предоставляется в порядке, предусмотренным главой 44 Типового положения, Положением о закупке ГАУЗ СО «Тугулымскя ЦРБ».

7.3. Исполнение договора (гарантийных обязательств)обеспечивается:

- предоставлением Поставщиком банковской гарантии, выданной банком или

- путем перечисления Поставщиком денежных средств на указанный Заказчиком счет;

или

- предоставлением Поставщиком независимой гарантии, соответствующей требованиям части 31 статьи 3.4 Федерального закона от 18 июля 2011 года №223-ФЗ, постановлению Правительства Постановление Правительства РФ от 09.08.2022 №1397 «О независимых гарантиях, предоставляемых в качестве обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке товаров, работ, услуг в электронной форме с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, и независимых гарантиях, предоставляемых в качестве обеспечения исполнения договора, заключаемого по результатам такой закупки, а также о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», Типовому положению.

Реквизиты счета для перечисления денежных средств, в качестве обеспечения исполнения договора (гарантийных обязательств):

Банк: Уральское ГУ Банка России//УФК по Свердловской области г. Екатеринбург

БИК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

казначейский счет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(корр. счет)

казначейский счет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(расчетный счет)

Министерство Финансов Свердловской области (ГАУЗ СО «Тугулымская ЦРБ»л/сч▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть50)

КБК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ОКТМО▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Назначение платежа: обеспечение исполнения договора № _____-24/ЗКЭФ

Срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный договором срок исполнения основного обязательства, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения, и составляет _____________.

Срок действия банковской гарантии должен составлять ________________.

7.4. Денежные средства, внесенные Поставщиком в качестве обеспечения исполнения договора, в том числе часть этих денежных средств в случае уменьшения размера обеспечения исполнения договора, возвращаются Поставщику в срок не позднее ________ (_______)дней со дня надлежащего исполнения Поставщиком всех обязательств по договору.

7.5. В случае частичного исполнения договора Поставщик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения договора, уменьшенное на размер исполненных обязательств, предусмотренных договором, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения договора. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения договора.

7.6. Обеспечение исполнения договора обеспечивает исполнение обязательств Поставщиком и распространяется, в том числе, на уплату неустойки (штрафа, пени), предусмотренных договором, а также возмещение убытков, понесенных Заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Поставщиком своих обязательств по договору, а также убытков в связи с проведением экспертизы качества Товара, в том числе лабораторных испытаний, в результате которой будет установлено его ненадлежащее качество.

7.7. Заказчик вправе удержать обеспечение исполнения договора (гарантийных обязательств)в размере, равном сумме неисполненных или ненадлежащим образом исполненных обязательств Поставщиком, неустойки (штрафа, пени)и причиненных убытков, включая просрочку исполнения обязательств, одностороннего отказа Поставщика от исполнения договора при отсутствии нарушения условий договора Заказчиком.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных договором, стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.2. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных договором, поставщик (подрядчик, исполнитель)вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

8.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения заказчиком обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

8.4. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором.

Размер штрафа определяется договором за каждый факт неисполнения заказчиком обязательства в размере:

1000 рублей, если цена договора не превышает 3 млн. рублей (включительно);

5000 рублей, если цена договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

10000 рублей, если цена договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена договора превышает 100 млн. рублей.

8.5. В случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем)обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем)обязательств, предусмотренных договором, заказчик направляет поставщику (подрядчику, исполнителю)требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

8.6. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем)обязательства (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора (отдельного этапа исполнения договора), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором (соответствующим отдельным этапом исполнения договора)и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем), за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

8.7. Штрафы начисляются за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем)обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем)обязательств (в том числе гарантийных обязательств), предусмотренных договором. Размер штрафа устанавливается в соответствии с договором, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов, и рассчитывается как процент цены договора или в случае, если договором предусмотрены этапы исполнения договора, как процент этапа исполнения договора в размере:

10 процентов цены договора (этапа)в случае, если цена договора (этапа)не превышает 3 млн. рублей, что составляет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(Сто восемьдесят две тысячи сто тридцать шесть);

5 процентов цены договора (этапа)в случае, если цена договора (этапа)составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно), что составляет _________________;

1 процент цены договора (этапа)в случае, если цена договора (этапа)составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно), что составляет _________________;

0,5 процента цены договора (этапа)в случае, если цена договора (этапа)составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно), что составляет ________________;

0,4 процента цены договора (этапа)в случае, если цена договора (этапа)составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно), что составляет ________________;

0,3 процента цены договора (этапа)в случае, если цена договора (этапа)составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно), что составляет ________________;

0,25 процента цены договора (этапа)в случае, если цена договора (этапа)составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно), что составляет ________;

0,2 процента цены договора (этапа)в случае, если цена договора (этапа)составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно), что составляет ________________;

0,1 процента цены договора (этапа)в случае, если цена договора (этапа)превышает 10 млрд. рублей, что составляет ________________.

8.8. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем)обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.

Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.

8.9. Поставщик (подрядчик, исполнитель)обязан возместить убытки, причиненные заказчику в ходе исполнения договора, в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

8.10. В случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем)обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем)обязательств, предусмотренных договором, заказчик после направления требования об уплате сумм неустойки (штрафа, пени)и неполучения ответа поставщика (подрядчика, исполнителя) (или получения ответа о несогласии с предъявленным требованием), вправе:

- удержать суммы неисполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем)требований об уплате неустоек (штрафов, пени), предъявленных заказчиком, из суммы, подлежащей оплате поставщику (подрядчику, исполнителю);

- удержать сумму начисленных неустоек (штрафов, пени)из денежных средств, перечисленных поставщиком (подрядчиком, исполнителем)в качестве обеспечения исполнения договора (обеспечения гарантийных обязательств)и находящихся на счете заказчика;

- предъявить требование об уплате неустойки (штрафов, пени)по банковской (независимой)гарантии гаранту;

- взыскать неустойку (штраф, пени)в судебном порядке.

8.11. Уплата неустойки (штрафа, пени)не освобождает виновную сторону от выполнения принятых на себя обязательств по договору.

8.12. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (форс-мажор)

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), а именно: стихийные бедствия (землетрясение, наводнение, ураган), пожар, массовые заболевания (эпидемии), забастовки, военные действия, террористические акты, диверсии, ограничения перевозок, запретительные меры государств, запрет торговых операций, в том числе с отдельными странами, вследствие принятия международных санкций и другие, не зависящие от воли Сторон договора, обстоятельства.

9.2. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по договору, обязана немедленно (в течение 3 (трех)дней)известить другую сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств и подтвердить данные обстоятельства документами уполномоченной организации (сертификат Торгово-промышленной палаты). Несвоевременное извещение об этих обстоятельствах лишает соответствующую Сторону права ссылаться на них в будущем.

9.3. Обязанность доказать наличие обстоятельств непреодолимой силы лежит на той Стороне договора, которая не выполнила свои обязательства по договору.

9.4. Если обстоятельства и их последствия будут длиться более 1 (одного)месяца, то Стороны вправе расторгнуть договор. В этом случае ни одна из Сторон не имеет права потребовать от другой Стороны возмещения убытков.

10. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

10.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из Договора, является для Сторон обязательным.

10.2. Претензионные письма направляются Сторонами нарочным либо заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении последнего адресату по местонахождению Сторон, указанному в разд. 13 Договора.

10.3. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: по факсу и электронной почте, экспресс - почтой.

10.4. Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него составляет 5 (Пять)рабочих дней со дня получения последнего адресатом.

10.5. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Свердловской области.

11. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

11.1. Изменение существенных условий договора при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон, в случаях, предусмотренных Типовым положением о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, утвержденным приказом Департамента от 27.12.2019 №198-ОД, Положением о закупке ГАУЗ СО «Тугулымская ЦРБ»и настоящим договором.

11.2. По соглашению сторон допускается изменить следующие существенные условия договора:

11.2.1. Предусмотренный договором объем закупаемых товаров в пределах 30% изначально предусмотренного объема.

При увеличении объема закупаемого товара заказчик по согласованию с поставщиком вправе изменить первоначальную цену договора соответственно изменяемому объему, а при внесении соответствующих изменений в договор в связи с сокращением объема закупаемой продукции заказчик обязан изменить цену договора указанным образом. В рамках действия настоящего пункта договора допускается изменение объема закупаемой продукции как в целом по лоту, так и по отдельным позициям лота, при условии не превышения 30 % объема продукции по соответствующей позиции лота.

11.2.3. Сроки исполнения обязательств сторон по договору не более чем на 30% от первоначально предусмотренных сроков.

11.2.4. Срок исполнения отдельного этапа (отдельных этапов)исполнения договора в рамках срока исполнения договора, предусмотренного при его заключении.

11.2.5. Цену договора, цену единицы товара, в случае изменения в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых цен (тарифов)на товары.

11.2.6. Цену договора путем ее уменьшения без изменения, предусмотренных договором количества товара, качества поставляемого товара и иных условий договора.

11.2.7. Цену единицы товара путем ее уменьшения без изменения предусмотренных договором количества товара, качества поставляемого товара и иных условий исполнения договора.

11.3. По соглашению сторон допускается изменение существенных условий договора, если при его исполнении возникли независящие от сторон договора обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения в связи с мобилизацией в Российской Федерации. Указанное изменение осуществляется на основании информации и (или)документов, обосновывающих необходимость изменения существенных условий договора со ссылкой на фактические обстоятельства, повлекшие невозможность исполнения такого договора в связи с мобилизацией в Российской Федерации.

11.4. По соглашению сторон допускается поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства)которого являются улучшенными по сравнению с таким качеством и такими характеристиками товара, указанного в договоре.

11.5. Расторжение договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны договора от его исполнения в соответствии с гражданским законодательством и иным законодательством Российской Федерации.

11.6. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации и иным законодательством для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

11.7. В случае изменения или расторжения договора обязательства считаются измененными или прекращенными с момента заключения соглашения сторон об изменении или о расторжении договора, если иное не вытекает из соглашения или характера изменения договора, а при изменении или расторжении договора в судебном порядке –с момента вступления в законную силу решения суда об изменении или о расторжении договора.

12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

12.1. Договор, подписанный сторонами, считается заключенным с момента размещения в единой информационной системе (ЕИС)до «30»сентября 2024 года, а в части осуществления гарантийных обязательств и ответственности Сторон, предусмотренной разделом 8 договора, до полного исполнения Сторонами взаимных обязательств.

12.2. При исполнении договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по договору, вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

12.3. В случае перемены Заказчика по договору права и обязанности Заказчика по договору переходят к новому Заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

12.4. По согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка Товара, характеристики которой являются улучшенными по сравнению с таким качеством и такими характеристиками, указанными в договоре.

12.5. Стороны обязуются предоставлять друг другу сведения об изменении наименования, своего фактического местонахождения или банковских реквизитов в срок не позднее 5 (пяти)дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок указанных сведений, достоверной будет считаться информация, указанная в договоре.

12.6. Все сообщения, замечания, уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего договора, направляются в виде писем, телеграмм либо с использованием иных средств связи и доставки, а в случаях направления телекса, факса, с использованием электронной почты или иного электронного сообщения - с последующим предоставлением оригинала документа.

Момент получения Стороной сообщения или уведомления, направленного с использованием электронной почты, определяется в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. При этом направление уведомлений по адресам Сторон, указанным в разделе 14 договора, считается надлежащим уведомлением Сторон.

Корреспонденция считается доставленной, в том числе в случаях, когда она поступила Стороне, которой направлена (адресату), но по обстоятельствам, не зависящим от нее, не была ей вручена или адресат не ознакомился с ней.

12.7. Во всем остальном, что не предусмотрено договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

12.8. Все приложения к договору являются его неотъемлемой частью.

12.10. К договору прилагаются:

- Приложение №1 «Спецификация на Товар»;

- Приложение №2 «График поставки»;

- Приложение №3 «Форма отгрузочной разнарядки (заявки)»;

- Приложение № 4 «Акт выявленных недостатков».

13. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН - Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к договору поставки товара № _____-24/ЗКЭФ

от "___"_______2024 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

Требования к качеству Товара: _____________________________________________________.

Требование к упаковке (таре), отгрузке Товара: _______________________________________

_

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №2

к договору поставки товара № _____-24/ЗКЭФ

от "___"_______2024 г.

ФОРМА

ГРАФИК ПОСТАВКИ

- Посмотреть таблицу с данными

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №2

к договору поставки товара № _____-24/ЗКЭФ

от "___"_______2024 г.

ФОРМА

ФОРМА

ОТГРУЗОЧНОЙ РАЗНАРЯДКИ (ЗАЯВКИ)

В соответствии с договором от «___» ______20__года №____ __________________ (указывается наименование Заказчика)просит ________________________(указывается наименование Поставщика)отгрузить Товары в количестве и ассортименте, в места поставки (получателям), указанным в таблице.

Таблица

- Посмотреть таблицу с данными

Итого сумма Товара составляет ____рублей ____копеек, в том числе НДС (__%).(Без НДС).

Руководитель (уполномоченное лицо)Заказчика__________________ ________________

(должность, Ф.И.О.) (подпись)

МП

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №2

к договору поставки товара № _____-24/ЗКЭФ

от "___"_______2024 г.

ФОРМА

АКТ ВЫЯВЛЕННЫХ НЕДОСТАТКОВ

г. _____________________ «_____» _________20___г.

_______________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик»,

(наименование организации)

в лице ___________________________________________________________________________,

(должность, Ф.И.О.)

действующего на основании ________________________________________________________,

(Устава, Положения, Доверенности)

с одной стороны, и ________________________________________________________________,

(наименование организации)

именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _________________________________________,

(должность, Ф.И.О.)

действующего на основании ________________________________________________________,

(Устава, Положения, Доверенности)

с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», составили настоящий акт о нижеследующем:

1. В соответствии с договором № __от «____» __________20__г. (далее - договор)Поставщик выполнил обязательства по поставке Товаров, а именно: _______________________.

2. Фактическое качество Товаров соответствует (не соответствует)требованиям договора и подтверждается /не подтверждается следующими документами______________. Указывается информация: дата, _______количество, _______ассортимент поставленного Товара.

3. Вышеуказанные поставки, согласно договору, должны быть выполнены «___» _____20__г., фактически выполнены «__» _________20__г.

4. Недостатки Товаров выявлены/не выявлены____________________________________, составлен Акт об установленном расхождении по качеству от «__» _________20__г. №____.

5. Сумма, подлежащая оплате Поставщику в соответствии с условиями договора ____________ (___________)руб.

6. В соответствии с п. ______договора сумма неустойки (штрафа, пени)составляет ___________ (Указывается порядок расчета штрафных санкций).

Общая стоимость штрафных санкций составит: ________________.

7. Итоговая сумма, подлежащая оплате Поставщику с учетом удержания неустойки (штрафа, пени), составляет __________________ (___________)руб.

8. На основании раздела ___договора экспертиза поставленного Товара проведена Заказчиком. Недостатки выявлены/не выявлены_____________________________________

Сдал: Принял:

Заказчик

____________/С.А. Гультяев

"___" ______2024 г.

- Посмотреть таблицу с данными