Тендер - Приобретение материалов для осуществления работ аварийно-ремонтной бригадой (реагент противогололедный) №269662730

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

Описание_объекта_закупки_(нетиповое)

Приложение к техническому заданию

Описание объекта закупки

Предмет закупки: Приобретение материалов для осуществления работ аварийно-ремонтной бригадой (реагент противогололедный)

- Посмотреть таблицу с данными

ШТ

20.00

2

Противогололедный реагент

- Посмотреть таблицу с данными

ШТ

20.00

Участник подаёт предложение об объекте закупки посредством применения веб-интерфейса электронной торговой площадки (далее – ЭТП).

При этом участник вправе приложить электронный документ с описанием объекта закупки.

Внимание! В случае наличия в заявке участника противоречий между сформированным с помощью веб-интерфейса ЭТП предложении участника об объекте закупки, приложенным электронным документом и извещением, такая заявка будет подлежать отклонению.

нмцк_реагент_39000 - Посмотреть таблицу с даннымитз_на_поставку_товаров_(2)_(2)

Приложение №2

к контракту

от ____ 20__ г. № ___

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Предмет закупки: Приобретение материалов для осуществления работ аварийно-ремонтной бригадой (реагент противогололедный)

В случае отсутствия требований о соответствии приобретаемого товара ГОСТам, участник вправе предложить товар, соответствующий действующим ГОСТам на данный вид товара.

Товар должен обеспечивать наименьшее (допустимое) негативное влияние на состояние окружающей среды и здоровье населения в соответствии с Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Федеральным законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». Поставщик должен иметь действующее положительное заключение государственной экологической экспертизы федерального уровня на техническую документацию на товар, проведенную федеральным органом исполнительной власти в области экологической экспертизы.

Место поставки товара:

Самарская обл., г. Сызрань, ул. 1-я Вокзальная, д.1 (на склад Заказчика)

Сроки (периоды) поставки товара: с даты заключения муниципального контракта в течение 20 рабочих дней

Условия поставки товаров и порядок приема-передачи товара:

Поставка Товара Поставщиком осуществляется на основании заявки Заказчика. Заказчик направляет заявки в пределах срока поставки Товара, установленного в Техническом задании. При этом направление Заказчиком заявок за пределами срока, установленного Техническим заданием, не допускается. Поставка Товара на основании не подписанной заказчиком заявки не допускается.

Заявка направляется Заказчиком не позднее чем за 2 (два) календарных дня до предполагаемой поставки Товара в пределах срока поставки Товара, установленного в Техническом задании.

Заказчик по согласованию с Поставщиком может внести изменения в заявку.

Транспортировка должна соответствовать стандартам и требованиям, установленным в Российской Федерации в зависимости от физических и физико-химических свойств (свет, влага, температурный режим). Тара должна обеспечивать сохранность Товара во время транспортировки и погрузочно-разгрузочных работ. Разгрузка товара и подъем его на склад/ до места установки Заказчика производится силами и (или) за счет Поставщика.

По требованию Заказчика Поставщик своими силами и за свой счет обязан осуществить монтаж (сборку) и наладку Товара (если данное условие применимо для такого вида Товара).

Приемка товара проводится заказчиком в следующем порядке:

- проверка соответствия информации, указанной в документе о приемке, заявке заказчика на предмет полноты исполнения заявки;

- проверка наличия и правильности оформления документов, подтверждающих качество и безопасность поставленных товаров;

- проверка соответствия количества товара, указанного в документе о приемке и фактически доставленного заказчику;

- проверка целостности упаковки, температурного режима перевозки, качества товара, срока его годности.

Товар принимается заказчиком в присутствии представителя поставщика, имеющего при себе доверенность от поставщика, оформленную в соответствии с действующим законодательством.

В случае отсутствия у представителя поставщика при себе доверенности на право подписания акта приемки товара на складе заказчика, приемка товара и составления акта производится с участием представителя поставщика, доставившего товар, а его подпись в акте удостоверяется подписями двух привлеченных представителей заказчика.

Представитель поставщика не может отказаться от участия в приемке товара, в противном случае, акт составляется в одностороннем порядке с указанием отказа представителя поставщика.

Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию (устанавливаются при необходимости):

Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям к качеству, установленным законодательством Российской Федерации.

Срок годности Товара устанавливается в пределах срока годности, указанного производителем на упаковке товара, с запасом срока годности не менее 80% со дня изготовления такого товара (для товаров, имеющих сроки годности).

Поставляемый товар (партия товара), а также тара, упаковка и маркировка должны соответствовать действующим ГОСТам и/или документам, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, в случае если установлено соответствующее требование в описании объекта закупки. В случае, если поставляемый товар включен в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации, и/или единый перечень продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии, при поставке товара Поставщик передает Заказчику документы в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.12.2021 № 2425 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подлежащей декларированию соответствия, внесении изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 г. № 2467 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» или сертификаты соответствия (декларации о соответствии) требованиям решения Комиссии Таможенного союза от 23.09.2011 №797 «О принятии технического регламента Таможенного союза «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков».

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Извещение о проведении электронного аукциона от 29.03.2024 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Печатная форма . # . tr td:last-of .font7 { 7.75px; } { 8px; } .font6 { 6px; } { 9px; } { 10px; } . .customer-qty .customer-qty-table th:nth-child(1), .customer-qty-table td:nth-child(1) { width: 100px; min-width: 100px; max-width: 100px; } .customer-qty-table tr td, .customer-qty-table tr .customer-qty-table .customer-qty-table tr:last .customer-qty-table tr th:last-child, .customer-qty-table tr td:last

Извещение о проведении электронного аукциона

для закупки №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть006850

- Посмотреть таблицу с данными

Этапы исполнения контракта

Контракт не разделен на этапы исполнения контракта

Финансирование за счет бюджетных средств

- Посмотреть таблицу с данными

Место поставки товара, выполнения работы или оказания услуги

Самарская обл., г. Сызрань, ул. 1-я Вокзальная, д.1 (на склад Заказчика)

Предусмотрена возможность одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии со ст. 95 Закона № 44-ФЗ Да

Обеспечение заявки

Обеспечение заявок не требуется

Обеспечение исполнения контракта

Обеспечение исполнения контракта не требуется

Обеспечение гарантийных обязательств

Обеспечение гарантийных обязательств не требуется

Информация о банковском и (или) казначейском сопровождении контракта

Банковское или казначейское сопровождение контракта не требуется

Дополнительная информация

Информация отсутствует

Объект закупки

Российский рубль

- Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными Единица измерения Цена за единицу Стоимость позиции Наименование характеристики Значение характеристики Единица измерения характеристики Инструкция по заполнению характеристик в заявке Противогололедный реагент с мраморной крошкой 20.59.43.130 - Посмотреть таблицу с данными Штука 1080.00 21600.00 Состав Мраморная крошка,хлористый кальций, хлористый натрий Значение характеристики не может изменяться участником закупки Тип Комбинированное действие Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики Вид Гранулы Значение характеристики не может изменяться участником закупки Размер фракции, мм ≥ 2 и ≤ 5 Участник закупки указывает в заявке диапазон значений характеристики Упаковка Мешок Значение характеристики не может изменяться участником закупки Вес мешка, кг ≥ 20 и ≤ 25 Участник закупки указывает в заявке диапазон значений характеристики Диапазон температур От 0 до -25 С Значение характеристики не может изменяться участником закупки Противогололедный реагент 20.59.43.130 - Посмотреть таблицу с данными Штука 870.00 17400.00 Упаковка Мешок Значение характеристики не может изменяться участником закупки Вес мешка, кг ≥ 20 и ≤ 25 Участник закупки указывает в заявке диапазон значений характеристики Диапазон температур От 0 до - 10 С Значение характеристики не может изменяться участником закупки Тип Сыпучий продукт Значение характеристики не может изменяться участником закупки Состав хлористый натрий не менее 96% Значение характеристики не может изменяться участником закупки Вид Соль техническая Значение характеристики не может изменяться участником закупки

Итого: 39000.00 Российский рубль

Преимущества и требования к участникам

Преимущества

Участникам, заявки или окончательные предложения которых содержат предложения о поставке товаров в соответствии с приказом Минфина России от 04.06.2018 № 126н - 15.0%

Преимущество в соответствии с ч. 3 ст. 30 Закона № 44-ФЗ

Требования к участникам

1 Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

2 Требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

Ограничения

1 Запрет на допуск товаров, работ, услуг при осуществлении закупок, а также ограничения и условия допуска в соответствии с требованиями, установленными ст. 14 Закона № 44-ФЗ

Дополнительная информация к ограничению отсутствует

- Посмотреть таблицу с данными

Перечень прикрепленных документов

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

1 Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

Проект контракта

1 Проект государственного контракта

Описание объекта закупки

1 Описание объекта закупки

Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке

Документы не прикреплены

Дополнительная информация и документы

1 Техническое задание

2 Информационная карта электронного аукциона

Информационная_карта_электронного_аукциона

- Посмотреть таблицу с данными

Извещение

об электронном аукционе по предмету: Приобретение материалов для осуществления работ аварийно-ремонтной бригадой (реагент противогололедный)

Содержание

Информационная карта электронного аукциона

Описание объекта закупки (техническое задание, спецификация, требования к материалам и т.п.) (прилагается отдельным документом)

Ведомость возможных видов и объемов работ, выполняемых Подрядчиком самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по контракту (применяется при закупке строительно-монтажных работ) (прилагается отдельным документом)

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта (прилагается отдельным документом)

Проект контракта (прилагается отдельным документом)

Общие требования:

5.1. Требования к содержанию, составу заявки и инструкция по ее заполнению

5.2. Требования, предъявляемые к предоставляемому обеспечению исполнения контракта, гарантийных обязательств и обеспечению заявки

5.3. Порядок заключения и исполнения контракта по результатам электронного аукциона

Информационная карта ЭЛЕКТРОННОГО аукциона

- Посмотреть таблицу с данными

Раздел 5. Общие требования к осуществлению закупки

В случае если в техническом задании либо иных документах, входящих в состав извещения об электронном аукционе к данному аукциону, содержится указание на товарный знак, такое требование следует читать с добавлением слов «или эквивалент»; в этом случае участник закупки в составе заявки вправе предложить товар эквивалентного товарного знака, соответствующего указанным характеристикам. При этом слова «или эквивалент» в заявке участника закупки не указываются.

Не принимаются также во внимание, содержащиеся в извещении об электронном аукционе, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование страны происхождения товара, требования к товарам, информации, работам, услугам.

В случае если в техническом задании либо иных документах, входящих в состав извещения об электронном аукционе содержится указание на товарный знак, правило, предусмотренное абзацем вторым настоящего раздела, не применяется при условии несовместимости товаров, на которых размещаются другие товарные знаки, и необходимости обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, используемыми заказчиком, либо при условии закупок запасных частей и расходных материалов к машинам и оборудованию, используемым заказчиком, в соответствии с технической документацией на указанные машины и оборудование.

В случае наличия расхождения данных в отдельных документах извещения об электронном аукционе, следует руководствоваться данными, включенными в информационную карту электронного аукциона.

В случае, если в техническом задании либо иных документах, входящих в состав извещения об электронном аукционе не устанавливается требование о соответствии поставляемого товара (партии товара) действующим ГОСТам и/или документам, разрабатываемым и применяемым в национальной системе стандартизации, то указанные действия определяются потребностями Заказчика.

Учитывая положения пункта 2 части 1 статьи 33 Закона о контрактной системе и поскольку технические регламенты, стандарты и иные требования, предусмотренные законодательством Российской Федерации о техническом регулировании не могут в полной мере охватить все необходимые Заказчику функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики объекта закупки, приобретаемого товара, а также товара, используемого при выполнении работ и оказании услуг, извещение об электронном аукционе может содержать иные требования (показатели, условные обозначения, терминологию), устанавливаемые заказчиком к объекту закупки.

Требования Заказчика разработаны с учетом потребности, специфики осуществляемой деятельности и направленностью применения закупаемых материалов.

В случае указания в извещении об электронном аукционе на стандарты (ГОСТЫ, СНИП и т.д.), которые утратили силу на территории Российской Федерации, участнику закупки необходимо руководствоваться действующими стандартами, в том числе стандартами (ГОСТЫ, СНИП и т.д.), которыми были заменены ранее действующие.

Извещение об электронном аукционе при осуществлении закупки работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства должна содержать проектную документацию утвержденную в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности, за исключением случая, если подготовка проектной документации в соответствии с указанным законодательством не требуется, а также случаев осуществления закупки в соответствии с частями 16 и 16.1 статьи 34 Закона о контрактной системе, при которых предметом контракта является в том числе проектирование объекта капитального строительства.

В случае установления в проектной документации товарных знаков на товары, используемые при выполнении строительных работ, подрядчик входе исполнения контракта вправе использовать эквивалентный товар, предварительно согласовав его с заказчиком.

Нарушение требований антимонопольного законодательства Российской Федерации о запрете участия в ограничивающих конкуренцию соглашениях, осуществления ограничивающих конкуренцию согласованных действий влечет административную (ст. 14.32 КоАП РФ) и уголовную (ст. 178 УК РФ) ответственность.

Раздел 5.1. Требования к содержанию,

составу заявки и инструкция по ее заполнению

5.1.1. Подача заявок на участие в электронном аукционе осуществляется только лицами, зарегистрированными в единой информационной системе и аккредитованными на электронной площадке путем направления такой заявки оператору электронной площадки в порядке, предусмотренном Федеральным законом № 44-ФЗ.

При этом подача заявок на участие в закупках отдельных видов товаров, работ, услуг, в отношении участников которых в соответствии с частями 2 и 2.1 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ установлены дополнительные требования, осуществляется только участниками закупки, информация и документы которых размещены оператором электронной площадки в реестре участников закупок, аккредитованных на электронной площадке.

5.1.2. Заявка на участие в электронном аукционе должна содержать:

1) решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, если требование о наличии такого решения установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и для участника закупки заключение контракта на поставку товара, выполнение работы или оказание услуги, являющихся объектом закупки, либо внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой;

2) документы, подтверждающие соответствие участника закупки требованиям, установленным пунктом 1 части 1 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ, документы, подтверждающие соответствие участника закупки дополнительным требованиям, установленным в соответствии с частями 2 и 2.1 (при наличии таких требований) статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ, если иное не предусмотрено Федеральным законом № 44-ФЗ;

3) декларация о соответствии участника закупки требованиям, установленным пунктами 3 - 5,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьчасти 1 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ;

4) реквизиты счета участника закупки, на который в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляется перечисление денежных средств в качестве оплаты поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения контракта, за исключением случаев, если в соответствии с законодательством Российской Федерации такой счет открывается после заключения контракта;

5) характеристики предлагаемого участником закупки товара, соответствующие показателям, установленным в описании объекта закупки в соответствии с частью 2 статьи 33 Федерального закона № 44-ФЗ, товарный знак (при наличии у товара товарного знака);

6) наименование страны происхождения товара в соответствии с общероссийским классификатором, используемым для идентификации стран мира, с учетом положений Федерального закона № 44-ФЗ;

7) документы, подтверждающие соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации (в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к товару, работе или услуге и представление указанных документов предусмотрено извещением об осуществлении закупки. Заказчик не вправе требовать представление указанных документов, если в соответствии с законодательством Российской Федерации они передаются вместе с товаром;

8) информация и документы, предусмотренные нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частями 3 и 4 статьи 14 Федерального закона № 44-ФЗ (в случае, если в извещении об электронном аукционе установлены запреты, ограничения, условия допуска). В случае отсутствия таких информации и документов в заявке на участие в закупке такая заявка приравнивается к заявке, в которой содержится предложение о поставке товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами.

5.1.3. При формировании предложения участника закупки в отношении объекта закупки:

1) информация о товаре, предусмотренная подпунктами 5 и 6 пункта 5.1.2. настоящего раздела, включается в заявку на участие в закупке в случае осуществления закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг. Информация, предусмотренная подпунктом 5 пункта 5.1.2. настоящего раздела, может не включаться в заявку на участие в закупке в случае указания заказчиком в описании объекта закупки товарного знака и предложения участником закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг, обозначенного таким товарным знаком;

При осуществлении закупок лекарственных препаратов, участник подаёт предложение об объекте закупки посредством применения веб-интерфейса электронной торговой площадки (далее – ЭТП) либо путём выбора вариантов из позиций единого структурированного справочника-каталога лекарственных препаратов для медицинского применения (далее - ЕСКЛП), либо путём заполнения экранных форм веб-интерфейса ЭТП.

Учитывая, что закупаемые лекарственные препараты могут иметь дополнительные характеристики, которые отсутствуют в ЕСКЛП, и содержатся в техническом задании, участник закупки при подаче заявки прикладывает электронный документ с описанием объекта закупки, который содержит, в том числе, дополнительные характеристики предлагаемого лекарственного препарата.

При подаче предложения об объекте закупки участнику необходимо руководствоваться совокупностью требований заказчика, установленных в извещении, в том числе техническом задании.

Внимание! В случае наличия в заявке участника противоречий между сформированным с помощью веб-интерфейса ЭТП предложении участника об объекте закупки, приложенным электронным документом и извещением, такая заявка будет подлежать отклонению.

При осуществлении закупок прочих товаров, участник подаёт предложение об объекте закупки посредством применения веб-интерфейса электронной торговой площадки (далее – ЭТП).

При этом участник вправе приложить электронный документ с описанием объекта закупки.

Внимание! В случае наличия в заявке участника противоречий между сформированным с помощью веб-интерфейса ЭТП предложении участника об объекте закупки, приложенным электронным документом и извещением, такая заявка будет подлежать отклонению.

2) информация, предусмотренная подпунктом 5 пункта 5.1.2. настоящего раздела, не включается в заявку на участие в закупке в случае включения заказчиком в описание объекта закупки проектной документации, или типовой проектной документации, или сметы на капитальный ремонт объекта капитального строительства.

5.1.4. Требовать от участника закупки представления иных информации и документов, за исключением предусмотренных пунктами 5.1.2. и 5.1.3. настоящего раздела, не допускается.

5.1.5. Информация и документы, предусмотренные подпунктами "а" - "л" пункта 1 части 1 статьи 43 Федерального закона № 44-ФЗ, не включаются участником закупки в заявку на участие в закупке. Такие информация и документы в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, направляются (по состоянию на дату и время их направления) заказчику оператором электронной площадки путем информационного взаимодействия с единой информационной системой.

5.1.6. Документы, подтверждающие соответствие участника закупки дополнительным требованиям, установленным в соответствии с частью 2 или 2.1 (при наличии таких требований) статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ, и предусмотренные подпунктом "н" пункта 1 части 1 статьи 43 Федерального закона № 44-ФЗ, не включаются участником закупки в заявку на участие в закупке. Такие документы в случаях, предусмотренных Федеральным законом № 44-ФЗ, направляются (по состоянию на дату и время их направления) заказчику оператором электронной площадки из реестра участников закупок, аккредитованных на электронной площадке.

5.1.7. Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в закупке в любое время с момента размещения в единой информационной системе извещения об электронном аукционе до окончания установленного срока подачи заявок на участие в закупке.

5.1.8. Подача заявки на участие в закупке означает согласие участника закупки, подавшего такую заявку, на поставку товара, выполнение работы, оказание услуги на условиях, предусмотренных извещением об электронном аукционе, и в соответствии с заявкой такого участника закупки на участие в закупке.

5.1.9. Участник закупки, подавший заявку на участие в электронном аукционе, вправе отозвать такую заявку:

1) до окончания срока подачи заявок на участие в закупке;

2) с момента размещения в единой информационной системе протокола подведения итогов электронного аукциона до размещения проекта контракта, заключаемого с таким участником закупки, за исключением случаев, если такая заявка отклонена. Не допускается отзыв заявок, которым присвоены первые три порядковых номера.

Раздел 5.2. Требования, предъявляемые к обеспечению исполнения

контракта, гарантийных обязательств и обеспечению заявки

5.2.1. Исполнение контракта, гарантийные обязательства могут обеспечиваться предоставлением независимой гарантии соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику.

5.2.2. Способ обеспечения исполнения контракта, гарантийных обязательств или обеспечения заявки определяется участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно.

5.2.3. Срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федеральный закон № 44-ФЗ. Срок действия независимой гарантии, предоставленной в качестве обеспечения заявки должен составлять не менее чем один месяц с даты окончания срока подачи заявок.

5.2.4. Независимая гарантия оформляется в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени гаранта, и должна быть составлена по утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 8 ноября 2013 г. № 1005 «О независимых гарантиях, используемых для целей Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» типовой форме независимой гарантии, предоставляемой в качестве обеспечения заявки на участие в закупке (в случае составления независимой гарантии, предоставляемой в качестве обеспечения заявки на участие в закупке), типовой форме независимой гарантии, предоставляемой в качестве обеспечения исполнения контракта (в случае составления независимой гарантии, предоставляемой в качестве обеспечения исполнения контракта, за исключением обеспечения предусмотренных Федеральным законом № 44-ФЗ гарантийных обязательств) на условиях, определенных гражданским законодательством и статьей 45 Федерального закона № 44-ФЗ, с учетом следующих требований:

1) обязательное закрепление в независимой гарантии:

а) права заказчика в случае ненадлежащего выполнения или невыполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, обеспеченных независимой гарантией, представлять на бумажном носителе или в форме электронного документа требование об уплате денежной суммы по независимой гарантии, предоставленной в качестве обеспечения исполнения контракта, в размере цены контракта, уменьшенном на сумму, пропорциональную объему фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом и оплаченных заказчиком, но не превышающем размер обеспечения исполнения контракта;

б) права заказчика в случае, предусмотренном пунктом 7 части 10 и частью 13 статьи 44 Федерального закона № 44-ФЗ, представлять на бумажном носителе или в форме электронного документа требование об уплате денежной суммы по независимой гарантии, предоставленной в качестве обеспечения заявки, в размере обеспечения заявки, установленном в извещении об электронном аукционе;

в) права заказчика по передаче права требования по независимой гарантии при перемене заказчика в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, с предварительным извещением об этом гаранта;

г) условия о том, что расходы, возникающие в связи с перечислением денежных средств гарантом по независимой гарантии, несет гарант;

д) перечня документов, представляемых заказчиком гаранту одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по независимой гарантии, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 8 ноября 2013 г. № 1005 «О независимых гарантиях, используемых для целей Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

е) права заказчика в случае ненадлежащего выполнения или невыполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) требований к гарантии качества товара, работы, услуги, а также требований к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товара (далее – гарантийные обязательства), обеспеченных независимой гарантией, представлять на бумажном носителе или в форме электронного документа требование об уплате денежной суммы по независимой гарантии, предоставленной в качестве обеспечения исполнения гарантийных обязательств, в порядке и размере, установленными в контракте в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ;

ж) условия о рассмотрении требования заказчика об уплате денежной суммы по независимой гарантии не позднее 5 рабочих дней со дня, следующего за днем получения такого требования и документов, предусмотренных перечнем документов, представляемых заказчиком гаранту одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по независимой гарантии, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 8 ноября 2013 г. № 1005 «О независимых гарантиях, используемых для целей Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

з) условия о рассмотрении споров, возникающих в связи с исполнением обязательств по независимой гарантии, в арбитражном суде.

2) недопустимость включения в независимую гарантию:

а) положений о праве гаранта отказывать в удовлетворении требования заказчика о платеже по независимой гарантии в случае непредоставления гаранту заказчиком уведомления о нарушении поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта, гарантийных обязательств или расторжении контракта (за исключением случаев, когда направление такого уведомления предусмотрено условиями контракта или законодательством Российской Федерации);

б) требований о предоставлении заказчиком гаранту отчета об исполнении контракта, гарантийных обязательств;

в) требований о предоставлении заказчиком гаранту одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по независимой гарантии документов, не включенных в перечень документов, представляемых заказчиком гаранту одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по независимой гарантии, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 8 ноября 2013 г. № 1005 «О независимых гарантиях, используемых для целей Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

3) обязательное наличие нумерации на всех листах независимой гарантии, которые должны быть прошиты, подписаны и скреплены печатью гаранта (при наличии печати), в случае ее оформления в письменной форме на бумажном носителе на нескольких листах.

5.2.5. Независимая гарантия должна быть безотзывной и должна содержать:

1) сумму независимой гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в установленных статьей 44 Федерального закона № 44-ФЗ случаях для предъявления требования об уплате денежной суммы по независимой гарантии, предоставленной для обеспечения заявки на участие в закупке, или сумму независимой гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом в соответствии со статьей 96 Федерального закона № 44-ФЗ, а также идентификационный код закупки, при осуществлении которой предоставляется такая независимая гарантия;

2) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается независимой гарантией;

3) обязанность гаранта в случае просрочки исполнения обязательств по независимой гарантии, требование об уплате денежной суммы по которой соответствует условиям такой независимой гарантии и предъявлено заказчиком до окончания срока ее действия, за каждый день просрочки уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате по такой независимой гарантии;

4) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по независимой гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику;

5) срок действия независимой гарантии с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ;

6) отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления независимой гарантии по обязательствам принципала, возникшим из контракта при его заключении, в случае предоставления независимой гарантии в качестве обеспечения исполнения контракта;

7) перечень документов, предоставляемых заказчиком гаранту одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по независимой гарантии, указанный в подпункте 1(д) пункта 5.2.4. настоящего раздела.

8) условие об обязанности гаранта уплатить заказчику (бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее десяти рабочих дней со дня, следующего за днем получения гарантом требования заказчика (бенефициара), соответствующего условиям такой независимой гарантии, при отсутствии предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.

5.2.6. Контракт заключается после предоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта. При этом в случае заключения контракта жизненного цикла контракт заключается после предоставления таким участником закупки обеспечения исполнения контракта в части, предусмотренной пунктом 1 части 1.1 статьи 96 Федерального закона №44-ФЗ.

5.2.7. В случае непредоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в срок, установленный для заключения контракта, такой участник считается уклонившимся от заключения контракта.

5.2.8. Размер обеспечения исполнения контракта и размер обеспечения заявки указаны в информационной карте аукциона.

5.2.9. В случае, если предложенная в заявке участника закупки цена снижена на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене контракта, участник закупки, с которым заключается контракт, предоставляет обеспечение исполнения контракта с учетом положений Федерального закона № 44-ФЗ.

5.2.10. В ходе исполнения контракта поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе изменить способ обеспечения исполнения контракта и (или) предоставить заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ. Поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств и (или) предоставить заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств новое обеспечение гарантийных обязательств.

В случае, если контрактом предусмотрены отдельные этапы его исполнения и установлено требование обеспечения исполнения контракта, в ходе исполнения данного контракта размер этого обеспечения подлежит уменьшению в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ.

5.2.11. В случае, если участником закупки, с которым заключается контракт, является казенное учреждение, вышеуказанные положения об обеспечении исполнения контракта к такому участнику не применяются.

Требование об обеспечении заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) в равной мере относится ко всем участникам закупки, за исключением государственных, муниципальных учреждений, которые не предоставляют обеспечение подаваемых ими заявок на участие в определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей), а также с учетом особенностей части 8.1 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ.

5.2.12. Запрещается включение в условия независимой гарантии требования о представлении заказчиком гаранту судебных актов, подтверждающих неисполнение принципалом обязательств, обеспечиваемых независимой гарантией.

5.2.13. Заказчик рассматривает поступившую в качестве обеспечения исполнения контракта независимую гарантию в срок, не превышающий трех рабочих дней со дня ее поступления, если Федеральным законом №44-ФЗ не установлено иное.

5.2.14. Основанием для отказа в принятии независимой гарантии заказчиком является:

1) отсутствие информации о независимой гарантии в реестре независимых гарантий;

2) несоответствие независимой гарантии вышеуказанным условиям;

3) несоответствие независимой гарантии требованиям, содержащимся в информационной карте аукциона.

5.2.15. В случае отказа в принятии независимой гарантии заказчик не позднее 3 рабочих дней информирует об этом лицо, предоставившее независимую гарантию, с указанием причин, послуживших основанием для отказа за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом №44-ФЗ, при которых заказчик информирует лицо, предоставившее независимую гарантию, путем указания таких причин в протоколах определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

5.2.16. Независимая гарантия, предоставляемая участником закупки в качестве обеспечения исполнения контракта, должна быть включена в реестр независимых гарантий, размещенный в единой информационной системе.

5.2.17. На основании Постановления Правительства Российской Федерации от 10.04.2023 г. № 579 «Об особенностях порядка предоставления обеспечения заявок на участие в закупках товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд участниками таких закупок, являющимися иностранными лицами» (далее – Постановление Правительства РФ № 579), участник закупки (юридическое лицо, зарегистрированное на территории государства – члена ЕЭС, за исключением РФ, или физическое лицо, являющееся гражданином государства – члена ЕЭС, за исключением РФ) вправе предоставить обеспечение заявки в виде денежных средств, которые вносятся на счет, указанный в извещении.

Подтверждение предоставления обеспечения заявки должно содержаться в заявке на участие в форме электронных документов или в форме электронных образов бумажных документов.

Возврат денежных средств происходит в соответствии с пп. «г» п.1 Постановления Правительства РФ № 579.

Раздел 5.3. Порядок заключения и исполнения контракта по результатам электронного аукциона

5.3.1. По результатам электронного аукциона контракт заключается с победителем такого аукциона, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом № 44-ФЗ, с иным участником такого аукциона, заявка которого на участие в таком аукционе в соответствии со статьей 51 Федерального закона № 44-ФЗ признана соответствующей требованиям, установленным извещением об электронном аукционе. Для участников закупок, заявки которых не отозваны, заключение контракта является обязательным.

Контракт заключается на условиях, предусмотренных извещением об электронном аукционе, заявкой участника закупки, с которым заключается контракт.

5.3.2. В случае если спецификация к контракту содержит более одной позиции, либо контрактом предусмотрено несколько этапов его исполнения, то после определения победителя электронного аукциона, заказчик рассчитывает коэффициент падения начальной (максимальной) цены контракта к цене контракта, предложенной победителем в ходе проведения электронного аукциона. Контракт в данном случае заключается по цене, формируемой путем умножения стоимости каждой позиции (этапа) на коэффициент падения по результатам закупки товаров, работ, услуг, за исключением закупок, в которых содержатся только позиции спецификации по государственному контракту по лекарственным препаратам, включенным в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов и цена, на которые не превышает цену, установленную в соответствии с требованиями действующего законодательства, а также закупок на оказание услуг по обязательному страхованию автогражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО).

Полученная итоговая стоимость каждой позиций контракта и общая итоговая цена контракта вносятся заказчиком в проект контракта, направляемого победителю.

5.3.3. Если в спецификации к контракту содержится одна позиция, то в проект контракта заказчик включает цену, предложенную победителем электронного аукциона.

5.3.4. Контракт заключается по цене, не превышающей цены позиции, указанной при формировании начальной (максимальной) цены, в случае если закупка признана несостоявшейся на основании пунктов 1, 2 части 1 статьи 52 Федерального закона 44-ФЗ и падения цены не произошло, за исключением закупок, в которых содержатся только позиции (более одной позиции) спецификации по государственному контракту (контракту, договору) по лекарственным препаратам, включенным в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов и цена на которые не превышает цену, установленную в соответствии с требованиями действующего законодательства.

5.3.5. В случае, предусмотренном частью 24 статьи 22 Федерального закона 44-ФЗ, с использованием единой информационной системы в сфере закупок в проект контракта включаются максимальное значение цены контракта, цена единицы товара, работы, услуги. При этом цена единицы товара, работы, услуги определяется путем уменьшения начальной цены таких единиц, указанных в извещении об осуществлении закупки, пропорционально снижению начальной суммы цен единиц товаров, работ, услуг, предложенному участником закупки, с которым заключается контракт.

При формировании и размещении проекта контракта, заказчик вправе (за исключением случая, предусмотренного частью 24 статьи 22 Федерального закона №44-ФЗ) увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой контракта и начальной (максимальной) ценой контракта. При этом цена единицы товара не должна превышать цену такой единицы, определяемую как частное от деления цены контракта, на количество товара, предусмотренное в извещении об электронном аукционе. Участник закупки вправе отказаться от заключения контракта на условиях, предусмотренных настоящим пунктом, путем формирования протокола разногласий.

5.3.6. В случае если в заявке участником закупки по одной позиции технического задания был предложен к поставке препарат с одним торговым наименованием, при заключении контракта на поставку лекарственных препаратов в спецификации необходимо указывать один препарат (данные одного регистрационного удостоверения), предлагаемый к поставке.

В ходе исполнения контракта допускается заключение дополнительного соглашения: с заменой данных регистрационного удостоверения (замена наименования держателя, наименования организационно-правовой формы держателя, уточнение лекарственной формы, замена торгового наименования, формы выпуска, сведений о производственных площадках кода анатомо-терапевтической химической классификации (АТХ), международное непатентованное наименование (МНН) при наличии документального подтверждения (письмо завода-производителя или организации, представляющей на территории РФ интересы производителя – иностранного юридического лица, либо сведения об изменении информации в Государственном реестре лекарственных средств).

5.3.7. В ходе исполнения контракта на поставку лекарственных препаратов возможна замена на эквивалентный лекарственный препарат, в случае, если по независящим от поставщика причинам поставка препарата, заявленного в первой части заявки на участие в электронном аукционе, и включенного в состав спецификации, невозможна. Подтверждением данного факта является письмо завода-производителя или организации, представляющей на территории РФ интересы производителя – иностранного юридического лица об отмене государственной регистрации, о прекращении выпуска/прекращении выпуска на определённый период, об отсутствии поставок на территорию РФ/на определённый период. Эквивалентным лекарственным препаратом будет считаться препарат характеристики, которого считаются эквивалентными согласно Постановлению Правительства РФ от 15 ноября 2017 г. № 1380 «Об особенностях описания лекарственных препаратов для медицинского применения, являющихся объектом закупки для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

В случае, если извещением об электронном аукционе было установлено требование о наличии дополнительного показателя, замена возможна только на препарат с тем же показателем. Документом, подтверждающим наличие дополнительного показателя, является инструкция по применению заявленного препарата.

5.3.8. В случае применения условий допуска, предусмотренных приказом Министерства финансов Российской Федерации от 04.06.2018 г. №126н «Об условиях допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, для целей осуществления закупок товаров для обеспечения государственных нужд» (далее - Приказ) при исполнении контракта на поставку товаров, указанных в Приложении к Приказу, не допускается замена страны происхождения данных товаров, за исключением случая, когда в результате такой замены страной происхождения товаров, указанных в Приложении к Приказу, будет являться государство – член Евразийского экономического союза.

5.3.9. В случае если в первой части заявки участником закупки по одной позиции технического задания был предложен к поставке препарат с двумя и более торговыми наименованиями, то необходимо руководствоваться пунктами 5.3.6-5.3.8 настоящего раздела в отношении каждого торгового наименования.

Государственные, муниципальные учреждения не предоставляют обеспечение подаваемых ими заявок на участие в определении поставщиков. ↑

В случае заключения контракта по результатам определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ размер обеспечения исполнения контракта, в том числе предоставляемого с учетом положений статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ, установлен в размере определенного в настоящем пункте процента от цены, по которой заключается контракт. ↑

пмк_для_смп_(4) ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

Утверждаю»

Руководитель Заказчика

Директор МКУ «Служба эксплуатации зданий и сооружений»

______________ Бовкун М.И.

ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА № _______

г. Сызрань "_____" __________ 2024 г.

Муниципальное казенное учреждение городского округа Сызрань «Служба эксплуатации зданий и сооружений», действующее от имени муниципального образования городского округа Сызрань, именуемое в дальнейшем «Заказчик» в лице директора Бовкуна Михаила Ивановича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _______________________________________, в лице _______________________________, действующего на основании ___________________, определенное по результатам электронного аукциона в электронной форме №_______________________, протокол № ________ от «__» _____________ 2024г., идентификационный код закупки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4, именуемое в дальнейшем «Поставщик», с другой стороны, заключили настоящий Муниципальный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА.

Поставщик обязуется поставить, а Заказчик - принять и оплатить товар надлежащего качества – материалы для осуществления работ аварийно-ремонтной бригады (далее – ТОВАР) в соответствии с Приложением №1 «Спецификация», являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

Право собственности на принятый Заказчиком от Поставщика Товар переходит к Заказчику с момента подписания им (уполномоченным представителем Заказчика) акта приемки такого Товара.

Получателем товара, указанного в п. 1 настоящего Контракта, является: МКУ «Служба эксплуатации зданий и сооружений».

Место поставки товара: Самарская область, г. Сызрань, ул. 1-я Вокзальная, 1 (на склад Заказчика).

Срок поставки товара: с даты заключения муниципального контракта в течение 20 рабочих дней

КАЧЕСТВО. КОМПЛЕКТНОСТЬ.

Поставляемый Товар должен быть:

• новым (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства);
• собственностью Поставщика, свободным от прав третьих лиц; не заложен, не находится под арестом, не иметь каких – либо обременений и/или ограничений.
• соответствовать требованиям Заказчика по качеству, подтверждение которого должно сопровождаться сертификатом соответствия, техническим паспортом, инструкцией по эксплуатации товара на русском языке и иными документами, передающимися вместе с товаром.

Поставщик гарантирует качество поставляемого Товара.

Поставщик обязан за свой счет устранить дефекты, выявленные в Товарах или заменить Товары, если не докажет, что дефекты возникли по вине Заказчика. Устранение дефектов Товара или его замена производится в течение одних суток после сообщения Заказчика о дефектах.

Если при приемке Товара Заказчик обнаружит несоответствие качества Товара заявленным требованиям, соответствующим стандартам, иной документации или условиям Контракта - Заказчик вправе предъявить Поставщику требования, предусмотренные ст. 475 ГК РФ за исключением случаев, когда Поставщик, получивший уведомление Заказчика о недостатках Товаров без промедления заменит их Товарами надлежащего качества.

Порядок приемки Товаров по качеству производится в соответствии с инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и Товаров народного потребления по качеству. В случае поставки Товаров с дефектами, возникшими по вине Поставщика, которые могут быть устранены на месте, Поставщик обязан по требованию Заказчика устранить дефекты немедленно. До устранения дефектов Товара Заказчик вправе отказаться от его приемки и оплаты.

3. СРОК И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ.

Передача (поставка) Товара Поставщиком Заказчику осуществляется с даты заключения Контракта с момента заключения муниципального контракта в течение 20 рабочих дней. Доставка и разгрузка Товара осуществляется силами и средствами Поставщика по адресу Заказчика, указанному в п.1.4. настоящего Контракта.

Не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до даты предполагаемой поставки Товара в место, указанное в п. 1.4. контракта Поставщик должен уведомить Заказчика о предполагаемом сроке и времени поставки Товаров по телефону, по электронной почте.

Проверка Товара осуществляется в момент приемки Товара по месту нахождения Заказчика, указанного в п. 1.4. настоящего Контракта в присутствии уполномоченного представителя Поставщика в следующем порядке (порядок сдачи и приемки товара):

3.4.1. Товар передается Заказчику с необходимыми документами на русском языке и принадлежностями к нему:

• сертификат соответствия или декларация о соответствии, (в случае наличия товара в «Едином перечне продукции, подлежащей обязательной сертификации» либо «Едином перечне продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 года № 982),
• товарные накладные, которые должны содержать номер и дату настоящего Контракта, в рамках которого производится передача (поставка) Товара. Накладная оформляется в 3 (трех) экземплярах.
• акты сдачи-приемки товара, счет и (или) счет-фактуру,
• и иные документы, указанные в Задании на поставку Товара.

Первичные бухгалтерские документы должны содержать идентификационный код закупки (ИКЗ).

Формирование, подписание и размещение Сторонами документа об оказании услуги или мотивированного отказа от подписания документа об оказании услуги осуществляется с использованием единой информационной системы в сфере закупок в порядке, предусмотренном частью 13 статьи 94 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.4.2. Стороны вместе с актом приема-передачи Товара (отдельного этапа исполнения Контракта), товарной (товарно-транспортной) накладной, счетом, счет-фактурой, УПД в единой информационной системе в сфере закупок формируют структурированный документ о приемке в соответствии с ч. 13 ст. 94 федерального закона 44-ФЗ.

Структурированный документ о приемке считается подписанным с момента подписания его Заказчиком и Поставщиком усиленной электронной подписью лиц, имеющих право действовать от имени Заказчика и Поставщика, в единой информационной системе в сфере закупок.

В порядке, предусмотренном настоящим пунктом Контракта, Заказчиком может быть сформирован в электронной форме в единой информационной системе в сфере закупок мотивированный отказ от приемки и подписан усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика.

При формировании и размещении мотивированного отказа от приемки в единой информационной системе в сфере закупок, обмене таким электронным документом между Поставщиком и Заказчиком в единой информационной системе в сфере закупок применяются единые форматы электронных документов и открытые форматы для обмена данными, которые разрабатываются и размещаются на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок Федеральным казначейством.

В случае не передачи вышеуказанных документов, Заказчик вправе отказаться от поставляемого Товара и потребовать от Поставщика поставить Товар с относящимися к нему документами.

3.4.3. Приемка товара осуществляется в месте поставки товара.

3.4.4. Приемка осуществляется уполномоченным представителем Заказчика в присутствии представителя Поставщика. Заказчик вправе создать приемочную комиссию, состоящую из не менее пяти человек, для проверки соответствия товара требованиям, установленным Контрактом. Проверка соответствия качества поставляемого товара требованиям, установленным Контрактом, может также осуществляться (осуществляется) с привлечением экспертов, экспертных организаций.

3.4.5. Проверка соответствия товара требованиям, установленным Контрактом, осуществляется в следующем порядке:

• в присутствии представителей Заказчика, приемочной комиссии (в случае создания приемочной комиссии), экспертов, экспертных организаций (в случае привлечения к приемке экспертов, экспертных организаций) и представителя Поставщика осуществляется проверка наличия сопроводительных документов на товар, а также проверка целостности упаковки, вскрытие упаковки (в случае, если товар поставляется в упаковке), осмотр товара на наличие сколов, трещин, внешних повреждений.
• после внешнего осмотра товара осуществляется проверка товара по количеству путем пересчета единиц товара и сопоставления полученного количества с количеством товара, указанным в Спецификации (Приложение № 1). Количество поступившего товара при его приемке определяется в тех же единицах измерения, которые указаны в Спецификации (Приложение № 1). Одновременно проверяется соответствие наименования, ассортимента и комплектности товара, указанного в Спецификации (Приложение № 1), с фактическим наименованием, ассортиментом и комплектностью товара и с содержащимся в сопроводительных документах на товар.

3.4.6. В случае обнаружения недостатков в качестве поставленного товара, Заказчик непосредственно в ходе проведения приемки извещает об этом представителя Поставщика. После вскрытия упаковки и проверки Товара результаты проверки представители Сторон фиксируют в Акте, который, в случае обнаружения недостатков, является основанием для предъявления претензий к Поставщику. В случае отсутствия уполномоченного представителя Поставщика уведомление о некачественной поставке направляется Поставщику в порядке, предусмотренном п. 3.4.8. Приемка некачественного товара не осуществляется, до подтверждения Поставщиком качества товара, в порядке, установленном пунктом 3.4.7.

Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, может проводится Заказчиком как своими силами, так и с привлечением экспертов, экспертных организаций на основании Контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг, для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее Федеральный закон № 44-ФЗ).

3.4.7. В случае, если Поставщик не согласен с предъявляемой Заказчиком претензией о некачественной поставке, Поставщик обязан самостоятельно подтвердить качество товара заключением эксперта, экспертной организации и оригинал экспертного заключения представить Заказчику. Выбор эксперта, экспертной организации осуществляется Поставщиком и согласовывается с Заказчиком. Оплата услуг эксперта, экспертной организации, а также всех расходов, в том числе связанных с транспортировкой товара для экспертизы, осуществляется Поставщиком.

3.4.8. Обо всех нарушениях условий Контракта о количестве, об ассортименте, о качестве, комплектности, таре и (или) об упаковке товара Заказчик извещает Поставщика не позднее трех рабочих дней с даты обнаружения указанных нарушений. Извещение о невыполнении или ненадлежащем выполнении Поставщиком обязательств по Контракту составляется Заказчиком и направляется Поставщику способом, позволяющим подтвердить его получение. При несоответствии заявленного ассортимента и (или) отсутствия необходимого Товара, если поставленные Товары не соответствуют по качеству, стандартам, иной документации, условиям Контракта стороны оформляют соответствующий Акт, подписываемый обеими сторонами по Контракту.

Если Поставщик не обеспечил присутствие своего уполномоченного представителя при приемке Товара, а Заказчиком обнаружено и подтверждено несоответствия поставляемого Товара по количеству и/или качеству, Заказчик посредством факсимильной или телефонной связи уведомляет Поставщика о необходимости прибытия уполномоченного представителя Поставщика и составления акта. В случае отсутствия уполномоченного представителя Поставщика в течение 1 (одного) рабочего дня, Заказчик:

• вправе отказаться от приемки товара и исполнения дальнейших обязательств по контракту;
• составляет односторонний акт и уведомление о недопоставке или некачественной поставке, которые направляет Поставщику по почте, факсу, электронной почте либо нарочным.

Адресом электронной почты для получения извещения является: ______________________________________________

Номером факса для получения извещения является: ____________________________________________.

3.4.9. На основании составленного акта об установленных расхождениях, Поставщик обязан произвести замену несоответствующего Товара или Товара ненадлежащего качества в разумный срок, установленный по соглашению сторон. Если Поставщик в установленный срок не устранит нарушения, Заказчик вправе предъявить Поставщику требование о возмещении своих расходов на устранение недостатков товара и (или) направить Поставщику:

а) требование о расторжении Контракта по соглашению сторон и/или

б) принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, в случае, если устранение нарушений потребует больших временных затрат, в связи с чем Заказчик утрачивает интерес к Контракту.

3.4.10. Во всем, что не предусмотрено п.3.4. настоящего Контракта, Стороны руководствуются инструкциями, утвержденными постановлениями Госарбитража при Совете Министров СССР:

"О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству" № П-7 от 25.04.1966;

"О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству" № П-6 от 15.06.1965.

3.4.11. Оказание услуг по обучению представителей Заказчика, осуществляющих обслуживание и эксплуатацию Товара, подтверждается сертификатами, выданными по требованию Заказчика Поставщиком сотрудникам Заказчика, прошедшим обучение (при необходимости).

3.4.12. Поставщик за свой счет и своими силами должен произвести уборку упаковки и прочего мусора, образовавшегося в ходе приемки товара.

3.4.13. Приемка товара в целом оформляется документом о приемке (акт-приемки Товара), который составляется в двух экземплярах и подписывается Заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается Заказчиком) и Поставщиком. В случае, когда поставка товара осуществляется в интересах Получателя, документ о приёмке составляется в трех экземплярах и подписывается Получателем, Заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается Заказчиком) и Поставщиком.

3.4.14. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом приемка товара оформляется документом о приемке, в котором указываются: сведения о фактически исполненных обязательствах по Контракту, сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями настоящего Контракта; размер неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков, подлежащей взысканию; основания применения и порядок расчета неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков; итоговая сумма, подлежащая оплате Поставщику по контракту. Документ составляется в двух экземплярах, подписывается Заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается Заказчиком) и Поставщиком. В случае, когда поставка товара осуществляется в интересах Получателя, документ о приёмке составляется в трех экземплярах и подписывается Получателем, Заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается Заказчиком) и Поставщиком.

3.4.15. Риск случайной гибели или случайного повреждения товара до его приемки (до подписания документа о приёмке) Заказчиком несет Поставщик. Поставщик обеспечивает надлежащее хранение товара до момента его сдачи – приемки. Заказчик не предоставляет Поставщику возможность частичного либо полного хранения поставляемого Товара на территории Заказчика до подписания соответствующих документов, подтверждающих поставку Товара и перехода права собственности на поставляемый Товар.

3.5. Поставщик, выполнив обязательства по Контракту, составляет акт об исполнении Контракта, подписываемый обеими Сторонами, с указанием всех товарных накладных за период действия Контракта.

ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ, СУММА КОНТРАКТА.
4.1. Цена настоящего Контракта составляет _______________________ рублей _____ копеек, в т.ч. НДС __________ рублей ____ копеек. (НДС не подлежит уплате в бюджет в случаях и порядке, предусмотренных законодательством о налогах и сборах).
Цена контракта определяется исходя из стоимости каждой позиции и количества и указана в Приложении № 1 к контракту (Спецификация). Значение стоимости каждой позиции рассчитывается пропорционально % падения НМЦК при проведении электронного аукциона в электронной форме.
4.2. Цена Контракта является твердой, определяется на весь срок действия Контракта и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев и в порядке, предусмотренных пунктами "1,1)", "1.2)" части 1 и частью 6 ст. 95 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 года «О Контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд:
- 1.1) при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий контракта;
- 1.2) если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом (за исключением контракта, предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, геологическому изучению недр, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации) количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в контракте цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара;
- 1.3) в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до государственного или муниципального заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом государственный или муниципальный заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает согласование новых условий контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и (или) количества товара, объема работы или услуги, предусмотренных контрактом.
4.3.В стоимость Товара включаются: расходы, связанные с упаковкой, доставкой, погрузкой, разгрузкой, хранением, таможенными пошлинами, оформлению необходимой документации; расходы по страхованию и транспортировке до места назначения. Поставщик осуществляет транспортировку, погрузо-разгрузочные работы до места получения Товара Заказчиком, а также все возможные иные расходы, связанные с поставкой Товара.
4.4. Источник финансирования бюджет городского округа Сызрань.
4.5. Расчеты производятся путем перечисления денежных средств Заказчика на расчетный счет Поставщика в течение не более 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком акта-приемки Товара на основании счета-фактуры (счета), накладной.
4.6. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
4.7. Все расчеты по настоящему Контракту производятся в валюте РФ.
4.8. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Поставщику - юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА.

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Контракта в результате событий чрезвычайного характера, которые сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые стороны не могут оказать влияние и за возникновение которых не несут ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему контракту. При этом сроки исполнения обязательств, продлеваются на то время, в течение которого действовали вышеуказанные обстоятельства. Невыполнение обязательств Заказчиком или другим контрагентом Поставщика не входит в число обстоятельств непреодолимой силы.

5.2. Сторона, которая не может из-за обстоятельств непреодолимой силы выполнить обязательства по настоящему Контракту, должна с учетом положений Контракта приложить все усилия к тому, чтобы как можно скорее компенсировать это невыполнение.

5.3. Сторона, не исполняющая обязательств по настоящему Контракту вследствие действия непреодолимой силы, должна незамедлительно известить другую Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по Контракту.

При возникновении обстоятельств, которые делают полностью или частично невозможным выполнение Контракта одной из сторон, а именно: пожар, стихийное бедствие, военные действия всех видов, смена текущего законодательства и другие возможные обстоятельства непреодолимой силы, не зависящие от сторон, стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему контракту. При этом сроки исполнения обязательств, продлеваются на то время, в течение которого действовали вышеуказанные обстоятельства. Невыполнение обязательств Заказчиком или другим контрагентом Поставщика не входит в число обстоятельств непреодолимой силы.

Свидетельство, выданное соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

Стороны несут ответственность за неисполнение и ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом согласно действующему законодательству Российской Федерации.
Ответственность Поставщика:

В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных настоящим Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

6.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены настоящего Контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных Подрядчиком.

6.4. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017г. № 1042 «Об утверждении правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем).».

6.5.За неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, заключенным по результатам определения Поставщика в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального Закона «О контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в размере: ______________________________________________________ руб.__ коп.

(1% от цены контракта, но не более 5 тысяч рублей и не менее 1 тысячи рублей)

6.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, в случае заключения Контракта с победителем закупки (или с иным участником закупки), предложившим наиболее высокую цену за право заключения такого Контракта, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), размер штрафа устанавливается в размере: _________________________________________________________ руб.

Если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:

• 10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
  Если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:
• 10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

6.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в размере ____________ руб.

• (1 000 (одна тысяча) рублей, если цена не превышает 3 млн. руб.

Неустойка (штраф, пени) носит штрафной характер. При невыполнении обязательств по Контракту, кроме уплаты неустойки (штрафа, пени), Поставщик возмещает в полном объеме понесенные Заказчиком убытки.

Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

Уплата неустойки не освобождает Поставщика от выполнения принятых обязательств.

Поставщик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

В случае начисления Заказчиком Поставщику неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков, Заказчик направляет Поставщику требование оплатить неустойку (штраф, пени) и (или) понесенные Заказчиком убытки, с указанием порядка и сроков соответствующей оплаты, но не более 7 рабочих дней со дня направления требования. В случае, если Поставщик в добровольном порядке в установленный Заказчиком срок не оплатил неустойку (штраф, пени) и (или) убытки, Заказчик вправе уменьшить размер оплаты по Контракту на сумму начисленной неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков в порядке, предусмотренном Контрактом. При этом исполнение обязательства Поставщика по перечислению неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков в доход бюджета возлагается на Заказчика.
Ответственность Заказчика:

В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в порядке, установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017г. № 1042 «Об утверждении правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем)».

6.14. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, размер штрафа устанавливается в размере _________________________________ руб.

• 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Поставщика.

Поставщик несет ответственность (гарантийное обязательство) за качество товаров в течение гарантийного срока согласно п. 2.3, со дня подписания Сторонами Товарной накладной на поставку товара или Акта устранения недостатков.

Поставщик обязан, в срок не более 7 рабочих дней со дня направления требования оплаты неустойки (штраф, пени) и (или) понесенных Заказчиком убытков подтвердить либо направить мотивированное возражение по размеру штрафных санкций со своими расчетами. Взыскание неустойки (штраф, пени) не освобождает Поставщика от исполнения обязательств по настоящему контракту или устранения нарушений.

В случае расторжения Контракта по причине невыполнения Поставщиком условий Контракта, последний возмещает Заказчику расходы, связанные с заключением нового контракта (увеличение стоимости Товара и другие)

При неисполнении или ненадлежащем исполнении условий Контракта, Поставщик уплачивает Заказчику производственные расходы, а также расходы по утрате или повреждению имущества.

Ущерб, нанесенный Заказчику или третьим лицам в результате поставки Товара по данному Контракту, в том числе в период гарантийного срока, компенсируется Поставщиком в полном объеме. В случае вынесения судебных решений по искам третьих лиц к Заказчику Поставщик обязан возместить Заказчику взысканную третьим лицом сумму и понесенные Заказчиком судебные издержки.

6.25. При возникновении обстоятельств, которые делают полностью или частично невозможным выполнение Контракта одной из сторон, а именно: пожар, стихийное бедствие, военные действия всех видов, смена текущего законодательства и другие возможные обстоятельства непреодолимой силы, не зависящие от сторон, стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему контракту. При этом сроки исполнения обязательств, продлеваются на то время, в течение которого действовали вышеуказанные обстоятельства. Невыполнение обязательств Заказчиком или другим контрагентом Поставщика не входит в число обстоятельств непреодолимой силы

6.26. Свидетельство, выданное соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

6.27. Сторона, не исполняющая обязательств по настоящему Контракту вследствие действия непреодолимой силы, должна незамедлительно известить другую Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по Контракту.

СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА.

7.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента подписания и действует по 31.12.2024 года. Окончание срока действия Контракта не влечет прекращения неисполненных обязательств Сторон по Контракту.

7.2. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по согласованию сторон в случаях, установленных ст.95 Федерального закона № 44-ФЗ.

7.3. Любые изменения или дополнения к настоящему Контракту оформляются дополнительными соглашениями, которые являются его неотъемлемой частью.

7.4. При исполнении настоящего Контракта допускается поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в «Спецификации» Приложении № 1 к настоящему Контракту. В этом случае соответствующие изменения вносятся Заказчиком в реестр контрактов.

7.5. В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные настоящим Контрактом, переходят к новому Заказчику.

7.6. В случаях, предусмотренных подпунктом «в» пункта 4.2. настоящего Контракта, может осуществляться сокращение количества товара при уменьшении цены контракта в соответствии с методикой, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2013 г. N 1090. При этом принятие Заказчиком такого решения осуществляется исходя из соразмерности изменения цены контракта, цены единицы товара.

7.7. При исполнении контракта не допускается перемена Поставщика, за исключением случая, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика, по настоящему Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

7.8. Настоящий Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством. В случае достижения соглашения о расторжении настоящего Контракта по основаниям, предусмотренным действующим законодательством и настоящим Контрактом, Поставщик обязан в течение двух рабочих дней подписать соглашение о расторжении настоящего Контракта или отказаться от его подписания.

7.9. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, в том числе:

• выполнения обязательств ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок.
• неоднократного нарушения Поставщиком сроков выполнения обязательств,
• а также в иных случаях, предусмотренных законодательством.

7.10. Заказчик вправе провести экспертизу поставленного товара с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта.

7.11. Если Заказчиком проведена экспертиза поставленного товара с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного товара в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения настоящего Контракта.

7.12. В случае принятия заказчиком решения об одностороннем отказе от исполнения контракта:

а) заказчик с использованием единой информационной системы формирует решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает такое решение в единой информационной системе.

б) решение об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее одного часа с момента его размещения в единой информационной системе автоматически с использованием единой информационной системы направляется Поставщику. Датой поступления Поставщику решения об одностороннем отказе от исполнения контракта считается дата размещения такого решения в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Поставщик;

в) поступление решения об одностороннем отказе от исполнения контракта считается надлежащим уведомлением Поставщика об одностороннем отказе от исполнения контракта.

7.13. В случае принятия заказчиком решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, такое решение передается лицу, имеющему право действовать от имени Поставщика, лично под расписку или направляется по адресу Поставщика, указанному в контракте. Выполнение заказчиком указанных требований считается надлежащим уведомлением Поставщика об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления считается:

дата, указанная лицом, имеющим право действовать от имени Поставщика, в расписке о получении решения об одностороннем отказе от исполнения контракта (в случае передачи такого решения лицу, имеющему право действовать от имени Поставщика, лично под расписку);

дата получения заказчиком подтверждения о вручении Поставщику заказного письма, предусмотренного настоящей частью, либо дата получения заказчиком информации об отсутствии Поставщика по адресу, указанному в контракте, информации о возврате такого письма по истечении срока хранения (в случае направления решения об одностороннем отказе от исполнения контракта заказным письмом).

7.14. Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления заказчиком Поставщика об одностороннем отказе от исполнения контракта.

7.15. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Поставщика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранено нарушение условий контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы в соответствии с п. 7.10, 7.11 настоящего Контракта. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Поставщиком условий контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта.

7.16. В случае отмены заказчиком не вступившего в силу решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, размещенного в единой информационной системе, заказчик не позднее одного дня, следующего за днем такой отмены, формирует с использованием единой информационной системы извещение об отмене решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает такое извещение в единой информационной системе.

7.17. В случае отмены заказчиком не вступившего в силу решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, заказчик не позднее трех рабочих дней, следующих за днем такой отмены, передает лицу, имеющему право действовать от имени Поставщика, лично под расписку или направляет по адресу Поставщика, указанному в контракте, уведомление об отмене решения об одностороннем отказе от исполнения контракта.

7.18. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта, если в ходе его исполнения установлено, что Поставщик не соответствует установленным извещением об осуществлении закупки, документацией о закупке, требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Поставщика.

7.19. Информация о Поставщике, с которым настоящий Контракт был расторгнут в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения настоящего Контракта, включается в установленном Федеральным законом № 44-ФЗ порядке в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

7.20. Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

7.21. В случае принятия Поставщиком решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, такое решение направляется заказчику в следующем порядке:

Поставщик с использованием единой информационной системы формирует решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Поставщика, и размещает такое решение в единой информационной системе.

решение об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее одного часа с момента его размещения в единой информационной системе автоматически с использованием единой информационной системы направляется заказчику. Датой поступления заказчику решения об одностороннем отказе от исполнения контракта считается дата размещения такого решения в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен заказчик;

поступление решения об одностороннем отказе от исполнения контракта считается надлежащим уведомлением заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.

7.22. В случае принятия Поставщиком решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, такое решение передается лицу, имеющему право действовать от имени заказчика, лично под расписку или направляется заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу заказчика, указанному в контракте. Выполнение Поставщиком указанных требований считается надлежащим уведомлением заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления считается:

дата, указанная лицом, имеющим право действовать от имени заказчика, в расписке о получении решения об одностороннем отказе от исполнения контракта (в случае передачи такого решения лицу, имеющему право действовать от имени заказчика, лично под расписку);

дата получения Поставщиком подтверждения о вручении заказчику заказного письма, либо дата получения Поставщиком информации об отсутствии заказчика по адресу, указанному в контракте, информации о возврате такого письма по истечении срока хранения (в случае направления решения об одностороннем отказе от исполнения контракта заказным письмом).

7.23. Решение Поставщика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Поставщиком заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.

7.24. Поставщик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта устранены нарушения условий контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.

7.25. В случае отмены Поставщиком не вступившего в силу решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, размещенного в единой информационной системе Поставщик не позднее одного дня, следующего за днем такой отмены, формирует с использованием единой информационной системы извещение об отмене решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Поставщика, и размещает такое извещение в единой информационной системе.

7.26. При расторжении настоящего Контракта в связи с односторонним отказом стороны настоящего Контракта от исполнения настоящего Контракта другая сторона настоящего Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта.

7.27. В случае получения отказа Поставщика от подписания достигнутого соглашения о расторжении настоящего Контракта или неполучения ответа в течении двух рабочих дней Заказчик имеет право обратиться в Арбитражный суд Самарской области о расторжении Контракта в судебном порядке.

7.28. Обмен документами при применении мер ответственности и совершении иных действий в связи с нарушением поставщиком (подрядчиком, исполнителем) или заказчиком (Сторонами контракта) условий контракта осуществляется с использованием Единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления формируются в личных кабинетах Сторон контракта с использованием Единой информационной системы, подписываются усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, поставщика (подрядчика, исполнителя), и размещаются в Единой информационной системе без размещения на официальном сайте. Срок ответа на такое уведомление может быть указан в самом уведомлении. Если не указан конкретный срок, то ответ обязателен не позднее десяти (10) календарных дней.

7.29. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Контрактом, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА.

8.1. Обеспечение исполнения Контракта – не установлено.

ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ, РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ

Стороны пришли к соглашению, что настоящий Контракт подписан электронной подписью в Единой информационной системе (ЕИС), признается равнозначным документом на бумажном носителе, подписанным собственноручной подписью. Неотъемлемой частью настоящего Контракта является спецификация поставляемого Товара (Приложение №1).

Все споры и разногласия по данному Контракту будут решаться путем переговоров.

Претензия направляется в письменной форме с указанием допущенных нарушений со ссылкой на соответствующие положения Контракта или его приложений, размер неустойки и (или) убытков, а также действия, которые должны быть произведены для устранения нарушений.

Если в течение 10 дней после начала переговоров Заказчик и Поставщик не могут решить спорный вопрос по Контракту, то любая из сторон может обратиться в Арбитражный суд Самарской области.

АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА.

При исполнении своих обязательств по контракту (договору), Стороны их аффилированные лица, работники или посредники:

• не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей прямо или косвенно любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.
• не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей контракта (договора) законодательством, как дача (получение) взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

В случае возникновения у Стороны подозрения, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела контракта(договора), соответствующая Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие прямое основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего пункта контракта (договора) контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

Канал связи Заказчика: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в данном разделе действий и/или неполучения другой Стороной в установленный контрактом (договором) срок подтверждения, что нарушение не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть контракт (договор) в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении».

РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1 к МК № _______от____________2024 г.

Спецификация

(полная информация о товаре включается в контракт на основании заявки победителя закупки)

- Посмотреть таблицу с данными