Вы не можете просматривать результаты тендеров. Свяжитесь с вашим персональным менеджером, чтобы получить возможность просматривать результаты тендеров
Администрация Ливенского сельского поселения, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице Шишлянникова Игоря Ильича, главы администрации Ливенского сельского поселения, действующего на основании Устава, с одной стороны и ______________ , далее именуемый «Поставщик», в лице ________________, действующего на основании_______________, с другой стороны, при одновременном упоминании именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с п. 4/ п.5 (указать необходимое) ч.1 ст. 93 Федерального закона от 05 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ), заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:
Предмет Договора.
Поставщик обязуется передать Заказчику в обусловленный Договором срок, а Заказчик обязуется оплатить товар, перечисленный в Приложении № 1 к Договору («Спецификация товара») (далее - товар).
Наименование, ассортимент, комплектность, количество и иные характеристики товара указаны в Приложении № 1 к Договору («Спецификация товара»).
Цена и порядок оплаты.
Цена Договора составляет ______________ руб. с учетом или без учета НДС.
Цена Договора включает в себя все расходы, связанные с поставкой товара, в том числе стоимость тары (упаковки), расходы на перевозку (доставку), на выгрузку товара, на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, взимаемых на территории Российской Федерации.
Цена Договора является твердой и определяется на весь срок исполнения Договора. Изменение цены допускается только в случаях, предусмотренных законом.
Цена Договора может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Договором качества, количества товара и иных условий исполнения Договора.
Расчеты по Договору осуществляются в безналичной форме, в рублях Российской Федерации.
Заказчик обязуется единовременно оплатить товар в течение 15 дней с момента принятия товара Заказчиком и подписания документа о приемке товара без замечаний. Оплата производится на расчетный счет Поставщика, указанный в настоящем Договоре.
Датой (днем) оплаты Договора Стороны настоящего Договора считают дату (день) принятия банковским учреждением платежного поручения Заказчика о перечислении денежных средств на расчетный счет Поставщика. Дата (день) принятия платежного поручения Заказчика удостоверяется отметкой (штампом, печатью) банковского учреждения.
В случае изменения реквизитов, расчетного счета Поставщик обязан незамедлительно в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов, расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Договоре расчетный счет Поставщика, несет Поставщик.
Качество и безопасность товара. Гарантия качества.
Передаваемый по Договору товар является новым (не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств) и недостатков не имеет.
Качество товара должно соответствовать требованиям обязательным требованиям, установленным нормативными документами для соответствующего вида товара, в том числе техническими регламентами.
Безопасность товара должна соответствовать обязательным требованиям, установленным нормативными документами для соответствующего вида товара, в том числе техническими регламентами, государственными и отраслевыми стандартами.
Если Поставщику предъявлено требование о безвозмездном устранении недостатков товара согласно п. 1 ст. 518, п. 1 ст. 475 ГК РФ, он обязан исполнить его в срок, который указан в требовании Заказчика.
Гарантии Поставщика:
Поставщик предоставляет гарантию качества на товар. Гарантийный срок составляет 12 месяцев с момента подписания документа о приемке товара без замечаний.
Если Поставщику в пределах гарантийного срока предъявлено требование об устранении недостатков товара, оно должно быть выполнено с момента его получения в течение 14 календарных дней. Все расходы, связанные с устранением недостатков товара (в том числе оплата доставки товара, ремонтных работ и материалов), несет Поставщик.
Если Поставщику в пределах гарантийного срока предъявлено требование о замене некачественного товара на товар надлежащего качества, такое требование должно быть выполнено с момента его получения в течение 14 календарных дней. Подлежащий замене товар возвращается Поставщику.Все расходы, связанные с заменой товара (в том числе оплата доставки товара и погрузо-разгрузочных работ), несет Поставщик
Срок и условия поставки. Приемка товара.
Поставка товара должна быть осуществлена в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента заключения договора.
Поставка товара осуществляется путем его доставки Заказчику по адресу: Белгородская обл., Красногвардейский р-он, с. Коломыцево, ул. Молодежная, 21.
При нарушении срока поставки товара Заказчик утрачивает интерес к Договору.
На момент поставки товара Поставщик передает Заказчику оригиналы товарных накладных и счетов, копию документа (заверенную в установленном порядке) и/или (если применимо к поставляемому товару)документы, подтверждающие качество товара, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Приемка товара по количеству, качеству и комплектности осуществляется в соответствии с Инструкциями, утвержденными Постановлениями Госарбитража СССР от 15.06.1965 № П-6 и от 25.04.1966 № П-7.
В случае обнаружения скрытых недостатков составляется акт о скрытых недостатках. Скрытыми недостатками признаются такие недостатки, которые не могли быть обнаружены при обычной для данного вида товара проверке и выявлены лишь в процессе использования и хранения товара.
Поставляемый товар должен быть затарен (упакован) в соответствии с обязательными требованиями.
Тара (упаковка) является одноразовой.
Если товар передается в ненадлежащей таре (упаковке) либо без нее, Заказчик вправе потребовать от Поставщика затарить и (или) упаковать товар либо заменить ненадлежащую тару (упаковку) или предъявить Поставщику требования, вытекающие из передачи товара ненадлежащего качества.
Маркировка товара должна соответствовать обязательным требованиям.
При исполнении Контракта не допускается перемена Поставщика, за исключением случая, если новый поставщик является правопреемником Поставщика по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
Если в ходе приемки товара обнаружатся нарушения условий Договора о качестве, количестве, комплектности, ассортименте, таре (упаковке), Заказчик будет обязан направить Поставщику мотивированный отказ от приемки в письменной форме в течение трех рабочих дней с момента обнаружения недостатков. О недостатках в товаре, обнаруженных после его приемки, Заказчик обязан уведомить Поставщика в письменной форме в тот же срок с момента обнаружения недостатков.
Право собственности на товар переходит по настоящему Договору с даты подписания Сторонами документа о приемке товара.
Ответственность Сторон. 1.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). 1.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. 1.3. В случае ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, Поставщик вправе взыскать с Заказчика штраф. Размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, рассчитанной исходя из цены договора на момент заключения договора в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. N 1042. 1.4. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). 1.5. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем), за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени. 1.6. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в порядке, установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. N 1042. 1.7. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
Расторжение Договора.
Расторжение Договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством.
Сторона вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.
Разрешение споров.
Претензионный (досудебный) порядок разрешения споров:
До предъявления иска, вытекающего из Договора, сторона, считающая, что ее права нарушены (далее - заинтересованная сторона), обязана направить другой стороне письменную претензию.
Претензия должна содержать требования заинтересованной стороны и их обоснование с указанием нарушенных другой стороной норм законодательства и (или) условий Договора. К претензии должны быть приложены копии документов, подтверждающих изложенные в ней обстоятельства.
Сторона, которая получила претензию, обязана ее рассмотреть и направить письменный мотивированный ответ другой стороне в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения претензии.
В случае неполучения ответа в указанный срок либо несогласия с ответом заинтересованная сторона вправе обратиться в суд.
Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами в рамках Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его заключения, изменения, исполнения, нарушения, расторжения или признания недействительным, подлежат разрешению в Арбитражном суде Белгородской области.
Заключительные положения.
Договор действует до окончания исполнения сторонами своих обязательств.
Любые изменения и дополнения к настоящему Договору, не противоречащие действующему законодательству РФ, должны быть совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными представителями Сторон.
Если иное не предусмотрено законом, заявления, уведомления, извещения, требования или иные юридически значимые сообщения, с которыми закон или Договор связывает наступление гражданско-правовых последствий для другого лица, влекут для этого лица такие последствия с момента доставки соответствующего сообщения ему или его представителю.
Сообщение считается доставленным и в тех случаях, когда оно поступило лицу, которому оно направлено (адресату), но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или адресат не ознакомился с ним.
В части отношений между Сторонами, неурегулированной положениями настоящего Договора, применяется действующее законодательство Российской Федерации.
Если какое-либо из положений настоящего Договора становятся недействительным, это не затрагивает действительности остальных его положений.
Настоящий Договор составлен на русском языке, в письменной форме, в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
____________________________, именуем__ в дальнейшем «Заказчик», в лице _________________________, действующего на основании _______________, с одной стороны, и ____________________, именуем___ в дальнейшем «Поставщик», в лице ______________________, действующего на основании _______________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», в соответствии с п. 4 ч.1 ст. 93 Федерального закона от 05 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ), составили настоящий акт о нижеследующем:
1. В соответствии с Контрактом на поставку ____________________ №___ от «____»_____________ 20___ года Поставщик
1.1. осуществил поставку, а Заказчик осуществил приемку следующего товара:
1.2. обеспечил оказание следующих сопутствующих услуг (выполнение работ), связанных с поставкой Товара: _________________________________ (указываются необходимые услуги, работы) (подпункт включается в акт, если такие услуги (работы) были предусмотрены контрактом).
2. Для проверки поставленного Поставщиком Товара на соответствие условиям Контракта Заказчиком проведена экспертиза своими силами и/или с привлечением экспертов, экспертных организаций (с оформлением экспертного заключения) (указать необходимое).
4. Качество Товара соответствует/не соответствует (указать необходимое) требованиям Контракта на поставку _________№ ___от «____» _______ 20___ года.
5. Недостатки Товара не выявлены/выявлены (указать необходимое).
6. Обязательства по поставке Товара в соответствии с требованиями Контракта должны быть выполнены в срок _______, фактически выполнены _______________.
7. Поставщик выполнил/не выполнил (указать необходимое) обязательства по поставке Товара в соответствии с требованиями Контракта на поставку _________№ ___от «____» _______ 20___ года.
В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.
В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.
В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.