Описание тендера: | Предметы личной гигиены для обучающихся из числа детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |
Сумма контракта: | 599 127,00 Руб. Получить финансовую помощь |
Начало показа: | 22.03.2024 |
Окончание: | 27.03.2024 10:00:00 |
Тендер №: | 269095096 |
Тип: | Малая закупка Тендерная аналитика |
Закон | 223-ФЗ |
Отрасль: | Химия / Бытовая химия |
Возможные отрасли: | |
ОКПД2: |
|
Регион: | Северо-западный ФО / Мурманская область / Мурманск |
Регион поставки: | Северо-западный ФО / Мурманская область / Мурманск |
Источник: | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
Торговая площадка: | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
Зарегистрируйтесь и получите полную информацию о Заказчике, аналитику по снижению им цены и основным поставщикам.
Предмет контракта: Предметы личной гигиены для обучающихся из числа детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
Цена контракта: 599 127,00 RUB
№ | Название | Цена | Цена за ед. | Количество | Ед. измерения |
---|---|---|---|---|---|
1 | Мыло туалетное твердое прочее | 12960 | 27 | 480 | шт |
2 | Мыло хозяйственное I группы | 17280 | 36 | 480 | шт |
3 | Шампуни | 38700 | 258 | 150 | шт |
4 | Шампуни | 51600 | 258 | 200 | шт |
5 | Щетки зубные, включая щетки для зубных протезов | 15015 | 77 | 195 | шт |
6 | Пасты зубные | 47700 | 106 | 450 | шт |
7 | Прокладки женские гигиенические, салфетки и тампоны из ваты из прочих текстильных нитей | 81600 | 408 | 200 | упак |
8 | Расчески, гребни для волос и аналогичные изделия | 2592 | 162 | 16 | шт |
9 | Бритвы | 50400 | 126 | 400 | шт |
10 | Средства для бритья | 30400 | 152 | 200 | шт |
11 | Дезодоранты и антиперспиранты | 45410 | 239 | 190 | шт |
12 | Изделия текстильные готовые прочие, не включенные в другие группировки | 8200 | 82 | 100 | шт |
13 | Порошки стиральные | 51300 | 114 | 450 | упак |
14 | Бумага туалетная из бумажной массы, бумаги, целлюлозной ваты и целлюлозных волокон и полотна из целлюлозных волокон | 25000 | 25 | 1000 | шт |
15 | Кремы детские | 5900 | 59 | 100 | шт |
16 | Шпильки для волос | 40000 | 80 | 500 | шт |
17 | Шпильки для волос | 3150 | 21 | 150 | шт |
18 | Платки носовые из бумажной массы, бумаги, целлюлозной ваты и целлюлозных волокон и полотна из целлюлозных волокон | 24000 | 16 | 1500 | упак |
19 | Расчески, гребни для волос и аналогичные изделия | 220 | 20 | 11 | шт |
20 | Дезодоранты и антиперспиранты | 47700 | 318 | 150 | шт |
проект договора личная гигиена.docx | 40 КБ | 22.03.24 13:27 | Действующая |
техническое задание личная гигиена.doc | 30 КБ | 22.03.24 13:27 | Действующая |
ДОГОВОР № ___
на поставку предметов личной гигиены для обучающихся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
г. Мурманск « » _________ 2024 года
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области «Мурманский строительный колледж имени Н.Е. Момота» (ГАПОУ МО «МСК»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Милиева Вадима Анваровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик» в лице ________________________________________, действующего на основании ______________, с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», руководствуясь Гражданским кодексом РФ, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1.1. Заказчик поручает, а Поставщик принимает на себя обязательство на поставку предметов личной гигиены для обучающихся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (далее «Товар») в порядке и на условиях настоящего Договора.
1.2. Перечень, технические характеристики, стоимость поставляемого Товара определяется Спецификацией (Приложение № 1 к настоящему Договору), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.
1.3. Товар по настоящему договору поставляется новым, не бывшим в употреблении.
2.1. Цена Договора составляет ____________________________________ руб. 00 коп. (______________________________________________________), в том числе НДС - ____%, ________(_____) рублей ____копеек. (В случае, если Исполнитель имеет право на освобождение от уплаты НДС, то слова «НДС _____%-_____руб. (_______)» заменяются на слова «НДС не облагается» или «НДС не предусмотрен»).
2.2. Цена Договора включает в себя стоимость Товара, расходы, связанные с упаковкой, маркировкой, транспортировкой со склада Поставщика на склад Заказчика, страхованием, погрузочно-разгрузочными работами, оформлением товара в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также все иные расходы Поставщика, связанные с исполнением Договора (налоги, пошлины, сборы и т. п.).
2.3. Оплата осуществляется по безналичному расчету. Оплата за поставленный товар в полном объёме производится Заказчиком безналичным расчетом в течение 7 (семи) рабочих дней со для подписания товарной накладной на основании выставленного счета, счета-фактуры. Авансирование не предусмотрено.
2.4. Товар, поставленный с отклонениями от требований к техническим характеристикам и конфигурации, с отклонениями от других обязательных требований Заказчика или иными недостатками не подлежат оплате Заказчиком до устранения Поставщиком обнаруженных недостатков.
4.1. Поставщик обязан:
4.1.1. Обеспечить поставку Товара в полном объеме, в соответствии с условиями настоящего Договора.
4.1.2. Предоставить возможность Заказчику осуществить проверку поставляемого Товара.
4.1.3. Передать Заказчику надлежащим образом оформленные сопроводительные документы.
4.1.4. Гарантировать поставку товара, соответствующего ГОСТам и (или) иным документам, регламентирующим его качество, а также первоначальным потребительским свойствам, присущим данному виду товара. Предоставить Заказчику все требуемые законодательством РФ документы, регламентирующие качество товара и подтверждающие его соответствие требованиям безопасности (сертификаты качества, декларации о соответствии, заполненный гарантийный талон и другие документы, предусмотренные законом).
4.1.5. Осуществить поставку Товара в указанные сроки.
4.1.6. Производить замену бракованного и (или) поврежденного Товара без расходов со стороны Заказчика.
4.1.7. Рассматривать претензии Заказчика в случае возникновения факта нарушения сроков поставки и (или) обнаружения брака в Товаре в течение двух недель со дня обнаружения факта нарушения сроков поставки и (или) обнаружения брака.
4.1.8. Обеспечить условия хранения, транспортировку поставляемого Товара в соответствии с нормами и стандартами для данного вида Товара с целью предотвращения его повреждения и порчи во время хранения, перевозки и доставки по адресу Заказчика.
4.1.9. Немедленно письменно предупредить Заказчика при обнаружении не зависящих от Поставщика обстоятельствах, которые грозят неисполнению условий настоящего Договора, либо создают невозможность поставки Товара в срок.
4.2. Поставщик вправе:
4.2.1. Получать консультации от Заказчика по вопросам выполнения Договора.
4.3. Заказчик обязан:
4.3.1. Обеспечить своевременную оплату поставленного Товара в соответствии с п.2.3 настоящего Договора.
4.3.2. Принять поставляемый Товар, удостоверяя факт его получения подписью ответственного лица в накладных с указанием даты получения и возвратом одного экземпляра накладных Поставщику.
4.3.3. При возникновении претензий по качеству поставляемого Товара, их замене и срокам поставки предъявлять их в адрес Поставщика в течение 3-х (трёх) рабочих дней со дня возникновения факта претензии.
4.4. Заказчик вправе:
4.4.1. Осуществлять контроль за исполнением настоящего Договора.
4.5. В период действия настоящего Договора Стороны в рамках договорных обязательств стремятся не нанести друг другу ущерба в любой форме и действуют с целью создания наиболее благоприятных условий для выполнения настоящего договора.
5.1. Поставляемый Товар должен соответствовать техническому заданию, быть надлежащего качества, изготовлен в соответствии с государственными стандартами и параметрами, должен иметь необходимую документацию и сертификаты, предусмотренные законодательством.
5.2. Требования к Товару:
- Поставщик гарантирует качество поставляемого Товара в соответствии с действующим государственным стандартом, технологическими требованиями, паспортными данными, медико-биологическими и санитарными нормами, установленными в Российской Федерации.
- Товар должен соответствовать характеристикам, указанным Спецификации (Приложение №1 к Договору), являющейся неотъемлемой частью Договора.
- Товар должен поставляться в упаковке, способной предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки, передачи Заказчику; упаковка не должна содержать вскрытий, вмятин, порезов, деформации.
5.3. В случае передачи Товара ненадлежащего качества, Заказчик вправе потребовать замены Товара. Поставщик обязан предоставить Заказчику Товар надлежащего качества в течение срока, указанного Заказчиком. Все расходы, связанные с возвратом или заменой дефектного Товара, оплачиваются Поставщиком.
5.4. Поставщик отвечает за недостатки Товара, если не докажет, что недостатки Товара возникли после его передачи Заказчику вследствие нарушения Заказчиком инструкции по хранению и (или) эксплуатации Товара.
5.5. Гарантийный срок эксплуатации поставляемого Товара должен составлять не менее срока гарантии производителя Товара.
6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору и просрочку исполнения обязательств, предусмотренных Договором в виде неустойки (штрафа, пени) в соответствии с условиями Договора и законодательством Российской федерации.
6.2. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения условий Договора Поставщик:
6.2.1. За просрочку поставки Товара полностью или в части, в установленные настоящим Договором сроки, уплачивает неустойку. Неустойка начисляется за каждый день просрочки в поставке, начиная со дня, следующего после дня истечения, установленного настоящим Договором срока поставки. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой
действующей на день уплаты неустойки ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации.
6.2.2. За неисполнение обязательств по поставке Товара уплачивает штраф в размере 10 (десяти) процентов цены договора.
6.2.2.1 За поставку Товара ненадлежащего качества, т.е. с нарушением требований, установленных п 5. настоящего Договора и Спецификации (Приложение № 1) уплачивает штраф в размере 10 (десяти) процентов цены Договора.
6.2.2.2 За просрочку поставки Товара более, чем на 30 (тридцать) календарных дней, т.е. с нарушением требований, установленных н 3.1. настоящего Договора уплачивает штраф в размере 10 (десяти) процентов суммы не поставленного своевременно Товара.
Поставщик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.
6.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Договором, Поставщик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Пени начисляются за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения, установленного Договором срока исполнения обязательств. Размер пеней устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от неоплаченной суммы.
Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
6.4. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Договору.
6.5. Заказчик имеет право, без согласия Поставщика, удержать причитающуюся ему сумму неустойки, пеней, штрафов при окончательном расчете с Поставщиком.
6.6. Истечение срока действия Договора также не освобождает Стороны от ответственности за неисполнение настоящего Договора.
6.7. Поставщик несет ответственность за недостаток Товара, который повлек за собой неблагоприятные последствия для жизни и здоровья третьих лиц. Бремя доказывания возлагается на Заказчика. Расходы, связанные с проведением соответствующих экспертиз, возмещаются Поставщиком в полном объеме, если будет доказано, что недостаток Товара возник не по вине Заказчика.
6.8. Поставщик несет ответственность также перед третьими лицами, которые предъявили претензии Заказчику в связи с возникновением неблагоприятных последствий для жизни и здоровья из-за недостатка Товара.
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокады, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Договору, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего Договора и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.
7.2. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, обязана немедленно уведомить другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия указанных обстоятельств. Данное уведомление должно быть подтверждено компетентным органом территории, где данное обстоятельство имело место.
7.3. Если такого уведомления не будет сделано в насколько возможно короткий срок, Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, лишается права ссылаться на них в свое оправдание, разве что само то обстоятельство не давало возможности послать уведомление.
7.4. Возникновение обстоятельств непреодолимой силы, предусмотренных пунктом 7.1 настоящего Договора, при условии соблюдения требований пункта 7.2 настоящего Договора, продлевает срок исполнения обязательств по настоящему Договору на период, который в целом соответствует сроку действия наступившего обстоятельства.
7.5. Если обстоятельства непреодолимой силы будут существовать свыше пяти месяцев, то
каждая из Сторон будет вправе требовать расторжения настоящего Договора полностью или частично и в таком случае ни одна из Сторон не будет иметь права требовать от другой Стороны возмещения возможных убытков.
8.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня заключения и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств или его прекращения в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством РФ и настоящим Договором.
8.2. В настоящий Договор могут быть внесены изменения и дополнения, включая изменение сроков исполнения обязательств, которые оформляются путем подписания Сторонами дополнительных соглашений к Договору. Все изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только при соглашении Сторон, отраженном в письменном виде. Дополнительные соглашения к Договору являются его неотъемлемой частью и вступают в силу с момента их подписания Сторонами.
8.3. Расторжение Договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством.
8.4. Заказчик вправе принять решение о расторжении Договора в одностороннем порядке случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств по Договору.
8.5. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в случае, если в ходе исполнения договора установлено, что Поставщик и (или) поставляемый Товар, выполняемая работа, оказываемая услуга не соответствуют установленным в извещении и (или) документации об осуществлении закупки требованиям к участникам закупки и (или) поставляемому Товару, выполняемой работе, оказываемой услуге или Поставщик представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого Товара, выполняемой работы, оказываемой услуги таким требованиям, что позволило ему стать победителем закупки.
8.6. Заказчик вправе провести экспертизу поставленного Товара (выполнения работ, оказания услуг) с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора.
8.7. Если Заказчиком проведена экспертиза поставленного Товара (выполнения работ, оказания услуг) с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Договора может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного Товара (выполнения работ, оказания услуг), в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Договора, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора.
8.8. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора направляется Поставщику одним или несколькими из следующих способов:
1) по адресу электронной почты, указанному в договоре, с получением уведомления от Поставщика о получении им такого сообщения
2) по почте заказным письмом с описью вложения и уведомлением о вручении по адресу Поставщика, указанному в Договоре, либо нарочно с отметкой о получении решения, либо посредством факсимильной связи, либо иными средствами связи и доставки, обеспечивающими получение Заказчиком подтверждения получения Поставщиком указанного решения.
Датой надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения получения Поставщиком указанного решения, либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Поставщика по его адресу, указанному в договоре.
8.9. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в силу и Договор считается расторгнутым с даты надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Договора.
8.10. Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, при условии, что это было предусмотрено Договором.
8.11. В случае расторжения Договора в связи с односторонним отказом Стороны Договора от исполнения Договора, другая Сторона Договора вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора.
8.12. Информация о Поставщике, с которым договор расторгнут по решению суда в связи с существенным нарушением им Договора, включается в Реестр недобросовестных поставщиков в соответствии с Законом № 223-ФЗ.
9.1.1. В случае возникновения между Сторонами споров и разногласий, вытекающих из Договора или связанных с ним, Стороны принимают все меры к их разрешению путем переговоров;
9.1.2. Для разрешения споров применяется досудебный (претензионный) порядок разрешения споров. В этих случаях Сторона, право которой нарушено, до обращения в арбитражный суд, обязана предъявить другой Стороне претензию с изложением своих требований.
9.1.3. Если Сторонам не удается разрешить возникшие споры или разногласия путем переговоров и/или в претензионном порядке, то такие споры и разногласия будут разрешаться в Арбитражном суде Мурманской области в соответствии с законодательством Российской Федерации.
9.2. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
9.3. В случае перемены Заказчика по Договору, права и обязанности Заказчика переходят к новому Заказчику, в том же объеме и на тех же условиях.
9.4. При исполнении Договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
9.5. Заказчик устанавливает требование об отсутствии в Реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации о Поставщике.
9.6. Стороны договорились, что в процессе исполнения Договора будут осуществлять постоянную связь посредством обмена корреспонденцией (направление писем, претензий, уведомлений), которая может направляться с использованием средств факсимильной связи или по электронной почте. Автоматическое уведомление программными средствами о получении сообщения по факсимильной связи или по электронной почте, полученное любой из Сторон, считается подтверждением получения сообщения другой Стороной.
9.6.1. Сообщения (направление писем, претензий, уведомлений) направляются по следующим телефонам и электронным адресам:
В адрес Заказчика: по тел/факсу 8 (▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть/ 8 (▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьи по e-mail: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.
В адрес Поставщика: по тел/факсу _______________ и по e-mail: _______________ .
9.7. Все уведомления и сообщения, отправленные Сторонами друг другу по адресам электронной почты и/или но телефонным номерам, указанным в пункте 11 Договора, признаются Сторонами официальной перепиской в рамках Договора.
9.8. Датой передачи соответствующих сообщений считается день отправления факсимильного сообщения или сообщения электронной почты.
9.9. Ответственность за получение сообщений и уведомлений вышеуказанным способом лежит на получающей Стороне. Сторона, направившая сообщение, не несет ответственности за задержку доставки сообщения, если такая задержка явилась результатом неисправности систем связи, действия/бездействия провайдеров или иных форс-мажорных обстоятельств.
9.10. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются нормативными правовыми актами Российской Федерации и Мурманской области.
9.11. В случае изменения местонахождения и (или) реквизитов, Стороны обязаны сообщить об этом друг другу в течение 3 (трех) календарных дней в письменной форме. Действия, совершенные по старым адресам и счетам, до получения уведомления об их изменении, засчитываются во исполнение обязательств.
- Приложение № 1 – «Спецификация на поставку товара»
Подписи сторон:
- Посмотреть таблицу с даннымиПриложение № 1 к договору №
от « » ________ 2024 г.
Спецификация на поставку товара
- Посмотреть таблицу с даннымиПодписи сторон:
- Посмотреть таблицу с даннымитехническое_задание_личная_гигиена ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}Утверждаю:
Директор ____________В.А.Милиев
«22» марта 2024 г.
Техническое задание
на поставку предметов личной гигиены для обучающихся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
В случае если в котировочной документации содержится указание на товарные знаки, необходимо читать «Эквивалент не рассматривается»
2. Требования к качеству товара:
2.1. Товар должен быть фабричного производства.
2.2. Товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации. Качество товара должно соответствовать требованиям нормативной и технической документации, предусмотренной законами, ГОСТами, ТУ и иными нормативно-правовыми актами РФ и сопровождаться документами, подтверждающими его качество и безопасность
2.3. Внешняя упаковка должна быть заводской, которая бы обеспечивала сохранность от внешних воздействий и любого вида повреждений при перевозке различными видами транспорта (при необходимости иметь светонепроницаемую защиту, и упакованы в тару, которая предохраняет от различного рода повреждений, попадания света, проникновения в неё избыточной влажности и т.д., и т.п.).
2.4. Товар должен быть доставлен по адресу Заказчика транспортом, обеспечивающим сохранность товара от загрязнения, пропитывания его посторонними запахами, сохранность от влияния низких и высоких температур, обеспечивающих его дальнейшее качественное и безопасное применение. При несоблюдении данных условий весь товар разгрузке по адресу Заказчика не подлежит.
2.5. Вся сопроводительная информация о поставляемом товаре должна иметь информацию на русском языке, перевод на русский язык. Товар должен иметь маркировочные ярлыки (или этикетки) с указанием полной информации, предусмотренной законами и иными нормативно-правовыми актами РФ, подтверждающей качество поставляемого товара и его соответствие требованиям законодательства РФ, указаны: дата изготовления, условия хранения, транспортировки товара, сведения о номере и дате регистрации.
3. Место, условия и сроки (периоды) поставки товара:
3.1. Место поставки товара:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Мурманская область, г. Мурманск, ул. Александра Невского, дом 86, склад учреждения.
3.2. Срок поставки товара: в течение 7 календарных дней после подписания договора. Поставка товара осуществляется полностью при единоразовой отгрузке товара по адресу местонахождения заказчика. Товар должен быть поставлен Поставщиком за свой счет, своими силами и средствами. Поставщик имеет право на досрочную поставку товара.
3.3. Поставщик обязан поставить товар, являющийся объектом закупки, в сроки, объеме и количестве, который определен настоящим техническим заданием и проектом договора.
3.4. Датой поставки товара считается дата его приёмки по количеству и качеству после поступления в адрес Заказчика, что подтверждается отметкой Заказчика в товаросопроводительных документах о получении товара.
4. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий на товар
4.1. Весь поставляемый товар должен быть новым, ранее не использованным. Остаточный срок годности товара на момент поставки не должен быть менее 2/3 от срока годности, установленного производителем.
4.2. Срок предоставления гарантии качества товара в соответствии со сроком, установленным производителем, при соблюдении условий хранения.
Название | Тип тендера | Цена | Период показа |
---|---|---|---|
Тендер №271279086
Поставка дезинфицирующих средств для отделения эндоскопии
|
Электронный аукцион
#271279086 |
1 044 000
Обеспечение контракта:
10% Обеспечение заявки:
10 440 |
8 дней
22.04.2024 06.05.2024 |
Тендер №271279103
Поставка дезинфицирующих средств для отделения эндоскопии
|
Электронный аукцион
#271279103 |
1 044 000
Обеспечение контракта:
10% Обеспечение заявки:
10 440 |
8 дней
22.04.2024 06.05.2024 |
Электронный аукцион
#271284163 |
57 275
Обеспечение контракта:
1% |
8 дней
22.04.2024 06.05.2024 |
|
Тендер №271284422
Поставка химии для бытовых и производственных нужд 2
|
Электронный аукцион
#271284422 |
57 275
Обеспечение контракта:
1% |
8 дней
22.04.2024 06.05.2024 |
Электронный аукцион
#271324824 |
838 483
Обеспечение контракта:
5% |
5 дней
22.04.2024 03.05.2024 |
Название | Тип тендера | Цена | Период показа |
---|---|---|---|
Тендер №269095057
поставка моющих, чистящих средств
|
Малая закупка
#269095057 |
19 017
|
срок истек
22.03.2024 26.03.2024 |
Малая закупка
#269095004 |
36 211
|
срок истек
22.03.2024 24.03.2024 |
|
Единственный поставщик
#269094744 |
598 821
|
срок истек
22.03.2024 22.03.2024 |
|
Тендер №269094711
поставка моющих, чистящих средств
|
Малая закупка
#269094711 |
19 017
|
срок истек
22.03.2024 26.03.2024 |
Электронный аукцион
#269094656 |
1 336 625
Обеспечение контракта:
5% Обеспечение заявки:
13 366 |
срок истек
22.03.2024 03.04.2024 |
Название | Тип тендера | Цена | Период показа |
---|---|---|---|
Тендер №269094596
ДИСТАНЦИОННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ
|
Малая закупка
#269094596 |
132 000
|
срок истек
22.03.2024 23.03.2024 |
Тендер №269094575
Мойка транспортного средства
|
Малая закупка
#269094575 |
16 380
|
срок истек
22.03.2024 22.03.2024 |
Тендер №269094464
Оказание услуг по проведению медицинских осмотров (с результатом)
|
Электронный аукцион
#269094464 |
252 051
|
срок истек
22.03.2024 01.04.2024 |
Тендер №269094245
Оказание услуг по проведению медицинских осмотров
|
Электронный аукцион
#269094245 |
252 051
|
срок истек
22.03.2024 01.04.2024 |
Анализ цен
#269094137 |
срок истек
22.03.2024 29.03.2024 |
bicotender.ru - Первая и самая полная поисковая система тендеров и закупок России и СНГ |
Москва ул.Марксистская, д.34 Телефон: (495) 660-06-03 |