Тендер - Поставка жидкого азота в сосуды Дьюара №267587304

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть04 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Уральский федеральный округ, Тюменская облМесто поставки (адрес):625530, Тюменская область, М.Р-Н Тюменский, С.П. Винзилинское, тер. ФАД Тюмень-Ялуторовск-Ишим-Омск, 28-ой км, стр.1.
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков Документация_18-ЗК ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

Извещение о проведении запроса котировок в электронной форме на поставку жидкого азота в сосуды Дьюара, с участием субъектов малого и среднего предпринимательства

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение: Приложение № 1 Проект Контракта, Спецификация, Описание предмета закупки

Приложение № 2 Обоснование максимальной цены Контракта

Приложение № 3 Формы для заполнения

- Посмотреть таблицу с данными

Контракт №

- Посмотреть таблицу с данными

_____________, именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице ___________________, действующего на основании _________________, с одной стороны, и

Государственное автономное учреждение здравоохранения Тюменской области «Областной лечебно-реабилитационный центр «Градостроитель», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача Барсуковой Людмилы Леонидовны, действующего на основании Устава, с другой стороны, в дальнейшем вместе именуемые «Стороны», с соблюдением требований Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», в соответствии с результатами запроса котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекту малого и среднего предпринимательства № ___________ (№ ЕИС_____________) (протокол закупочной комиссии № __________ от _________.2024г.) заключили настоящий контракт о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

Стороны заключили настоящий Контракт на поставку жидкого азота в сосудах Дьюара (в дальнейшем именуемое – «Товар») в соответствии со Спецификацией и Описанием предмета закупки (Приложения №1 и №2к настоящему Контракту).

Поставщик обязуется поставлять Заказчику Товар в соответствии с условиями настоящего Контракта, а Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный Товар в порядке, сроки и на условиях, установленных настоящим Контрактом.

Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар не является предметом по другим Контрактам, свободен от прав и притязаний третьих лиц.

Место поставки:

Источник финансирования: Средства ТФОМС 2024г.

ЦЕНА КОНТРАКТА,

УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена на поставляемый Товар составляет _________________ рублей 00 копеек, в том числе НДС ___________, в том числе Средства ТФОМС 2024г.- _______________________________

2.2. Цена на Товар включает в себя расходы, связанные с исполнением Контракта, а также налоги (в том числе НДС) и сборы, установленные действующим законодательством Российской Федерации.

Цена контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством. Цена контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных Контрактом условий исполнения Контракта.

Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой договора, уменьшается, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

2.3. Расчет с Поставщиком за поставленные Товары осуществляется Заказчиком в рублях Российской Федерации путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика: оплата по факту поставки товара не более 7 (семи) рабочих дней с момента поставки товара и предоставления документов, подтверждающих поставку товара: соответствующие счета, счета-фактуры (в случае если установлен НДС) и товарные накладные на Товар или УПД, копии сертификатов соответствия и другие необходимые документы в двух экземплярах. Оплата Заказчиком производится при наличии надлежаще оформленных Поставщиком документов: счетов, счетов-фактур (в случае если установлен НДС), товарных накладных оформленных в соответствии с Налоговым кодексом РФ или УПД, условиями настоящего Контракта, нормами действующего законодательства РФ.

2.4. Датой оплаты Товара считается дата списания денежных средств с лицевого счета Заказчика.

2.5. Изменение цены Контракта допускается в следующих случаях:

1) при снижении цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактом количества Товара, качества поставляемого Товара, и иных условий Контракта;

2) если по предложению Заказчика увеличиваются предусмотренные Контрактом количество Товара. При этом по соглашению Сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному количеству Товара, исходя из установленной в Контракте цены единицы Товара. При уменьшении предусмотренных Контрактом количества Товара, Стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы Товара. Цена единицы дополнительно поставляемого Товара или цена единицы Товара при уменьшении, предусмотренного Контрактом, количества поставляемого Товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены Контракта на предусмотренное в Контракте количество такого Товара.

3. КАЧЕСТВО ТОВАРА, ГАРАНТИИ.

3.1. Товар, приобретаемый по настоящему Контракту должен соответствовать ГОСТам, ТУ , сопровождаться сертификатами соответствия и (или) другой необходимой документацией для данного вида Товара.

3.2. Поставщик гарантирует качество Товара и обязан одновременно с поставкой каждой партии Товара передать Заказчику товаросопроводительные документы в двух экземплярах, сертификаты, декларации соответствия, заверенные печатью Поставщика.

3.3. Срок годности Поставщика/Производителя на момент поставки Товара не менее 5 месяцев.

3.4.Поставляемый Товар должен быть новым, не бывшем в употреблении.

3.5. Товар должен быть упакован в тару или упаковку, которая обеспечивает сохранность при транспортировке Товара. Поставщик, в случае необходимости вправе особо оговорить упаковку и тару, в которой осуществляется поставка. Заказчик при получении продукции от Поставщика должен предоставить Поставщику тару (сосуд Дьюара) от аналогичной Продукции под наполнение криогенной жидкостью. Предусмотренные стандартами и техническими условиями потери газовой фракции Продукции при транспортировке ложатся на Покупателя.

3.6. Поставщик несет ответственность перед Заказчиком за порчу или повреждение Товара вследствие ненадлежащей упаковки.

3.7. Приемка Товара по качеству производится в соответствии с обязательными требованиями, предъявленными к данному виду Товара. Приемка Товаров по количеству и качеству производится в соответствии с требованиями Инструкций «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству», утвержденной постановлением Госарбитража СССР от 15.06.65 №П-6, и «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству», утвержденной постановлением Госарбитража СССР от 25.04.66 №П-7, в части не противоречащими Гражданскому кодексу Российской Федерации. Цена договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством. Цена договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных Договором условий исполнения Договора.

3.8. Претензии, связанные с несоответствием Товара по качеству, могут быть заявлены Заказчиком в течение 5 (пяти) дней. Поставщик обязуется устранить недостатки или заменить Товар ненадлежащего качества, поставить недостающий Товар в течение 5 (Пять) дней с даты получения претензии.

3.9. При исполнении Контракта с согласия Заказчика, допускается поставка (использование) Товаров, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с таким качеством и такими характеристиками Товара, указанными в Контракте, при условии, если фактически поставляемые (используемые) Товары являются однородными с Товарами, указанными в Контракте. При этом заключение дополнительного соглашения к Контракту является обязательным.

3.10. Все расходы по возврату, замене Товара при наличии брака возмещает Поставщик.

4. ПОРЯДОК, СРОКИ И УСЛОВИЯ ПОКУПКИ ТОВАРА, ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ НА ТОВАР

4.1. Порядок передачи Товара:

4.1.1 Передача Товара осуществляется в течение 5 календарных дней с момента подачи заявки. Время приемки товара в будние дни с 08:00 часов до 14:00 часов.

4.1.2. Передача Товара подтверждается подписанием счет-фактуры между Поставщиком и Заказчиком в двух экземплярах. При передаче Товара Поставщик предоставляет следующие документы: соответствующие счета и счет-фактуры на Товар или УПД.

4.1.3. Приемка Товара по качеству производится в соответствии с обязательными требованиями, предъявленными к данному виду Товара.

Приемка Товара по количеству и качеству производится Ответственным лицом Заказчика за приемку Товара (приемочной комиссией) в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации, Инструкций от 15.06.65 №П-6 «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству», утвержденной постановлением Госарбитража СССР и от 25.04.66 №П-7 «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству», утвержденной постановлением Госарбитража СССР, в части не противоречащей Гражданскому кодексу Российской Федерации. Для проверки соответствия товаров, работ, услуг указанным требованиям Заказчик вправе привлекать независимых экспертов, выбор которых осуществляется по его усмотрению.

Проведение независимой экспертизы на соответствие качества поставляемого Товара заявленным техническим характеристикам осуществляется за счет Поставщика.

4.1.4. Все расходы по возврату, замене Товара при наличии брака возмещает Поставщик.

4.1.5. Датой поставки Товара считается день передачи Товара Заказчику.

4.1.6. Право собственности на Товар прекращается у Поставщика с момента подписания передаточных документов.

5. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

5.1. Поставщик обязан:

5.1.1. Поставить Товар в соответствии с условиями настоящего Контракта, в упаковке и таре, обеспечивающей сохранность Товара от порчи или уничтожения при транспортировке и хранении.

5.1.2. Надлежащим образом, исполнять условия настоящего Контракта.

5.1.3. Предоставить Заказчику документы, подтверждающие исполнение обязательств по настоящему Контракту.

На счетах, счетах-фактурах или универсальном передаточном документе, товарных накладных, документе о приемке должны быть указаны наименование Заказчика, Поставщика, номер и дата Контракта, дата оформления и подписания документов.

5.1.4. По окончании исполнения обязательств по настоящему Контракту в течение 20 (двадцати) календарных дней предоставить Заказчику Акт сверки расчетов по настоящему Контракту.

5.1.5. Предоставить Заказчику все сопроводительные документы на Товар (в том числе сертификаты соответствия (декларации о соответствии)) в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.1.6. Своевременно (в течение одного календарного дня) предоставлять Заказчику актуальные сведения о почтовом адресе Поставщика.

5.1.7. Своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта.

5.2. Заказчик обязан:

5.2.1. Осуществлять контроль исполнения Поставщиком условий настоящего Контракта.

5.2.2. Обеспечить приемку поставляемого Товара в соответствии с условиями настоящего Контракта.

5.2.3. Оплатить поставленный Товар в соответствии с условиями настоящего Контракта.

5.2.4. Исполнять надлежащим образом условия настоящего Контракта.

5.3. При исполнении Контракта не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, когда новый Поставщик является правопреемником Поставщика, с которым заключен Контракт. В случае перемены Поставщика его права и обязанности переходят к новому Поставщику в том же объеме и на тех же условиях.

Если при исполнении Контракта осуществляется перемена Заказчика, то права и обязанности Заказчика, предусмотренные Контрактом и не исполненные к моменту перемены Заказчика, переходят к новому лицу в объеме и на условиях в соответствии с заключенным Контрактом.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, поставщик (исполнитель, подрядчик) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в виде фиксированной суммы и составляет:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет свыше 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена контракта превышает 50 млн. рублей.

6.2. В случае просрочки исполнения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет поставщику (исполнителю, подрядчику) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

6.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) обязательства, предусмотренного контрактом, а также в случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) обязательств, предусмотренных контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Пеня устанавливается контрактом в размере, одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (исполнителем, подрядчиком).

6.4. За каждый факт просрочки исполнения обязательства, а также в случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) обязательства, предусмотренного контрактом, в том числе, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена контракта не превышает 1 млн.рублей;

б)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена контракта составляет от 1 млн.рублей до 3 млн. рублей;

в)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена контракта составляет свыше 3 млн. рублей до 10 млн. рублей (включительно);

г)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена контракта превышает 10 млн. рублей

6.5. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

6.6. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

6.7. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Контракта в результате событий чрезвычайного характера.

К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые Стороны не могут оказывать влияние и за возникновение которых ответственности не несут (землетрясение, наводнение, пожар, принятие законодателем ограничительных норм права и другие).

7.2. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 3 (Трех) календарных дней известить другую Сторону о наступлении действия или прекращении действия подобных обстоятельств и предоставить надлежащее доказательство наступления форс-мажорных обстоятельств.

Надлежащим доказательством наличия указанных обстоятельств и их продолжительности будут служить заключения соответствующих компетентных государственных органов места, где наступили данные обстоятельства.

7.3. Срок выполнения обязательств по настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют данные обстоятельства и их последствия.

7.4. По прекращению действия форс-мажорных обстоятельств, Сторона, ссылающаяся на них, должна без промедления известить об этом другую Сторону в письменном виде. При этом Сторона должна указать срок, в который предполагается исполнить обязательства по настоящему Контракту. Если Сторона не направит или несвоевременно направит необходимое извещение, то она обязана возместить другой Стороне убытки, причиненные не извещением или несвоевременным извещением.

8. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

8.1. Каждая из сторон контракта подтверждает, что ни сама сторона, ни ее руководство или работники не предлагали, не обещали, не требовали, не принимали деньги, ценные бумаги, иное имущество или услуги, связанные с заключением или исполнением контракта.

8.2. Стороны обязуются в течение всего срока действия контракта и после его истечения принять все разумные меры для недопущения действий, указанных в п. 8.1, в том числе со стороны руководства или работников сторон, третьих лиц.

8.3. Стороны обязуются соблюдать, а также обеспечивать соблюдение их руководством, работниками и посредниками, действующими по контракту, настоящей оговорки, а также оказывать друг другу содействие в случае действительного или возможного нарушения ее требований.

8.4. Сторонам контракта, их руководителям и работникам запрещается:

8.4.1. Передавать или предлагать денежные средства, ценные бумаги или иное имущество, безвозмездно выполнять работы (оказывать услуги) и т. д. представителям публичных органов власти, должностным лицам, лицам, которые являются близкими родственниками представителей публичных органов власти или должностных лиц, либо лицам, иным образом, связанным с государством, в целях неправомерного получения преимуществ для сторон контракта, их руководства, работников или посредников, действующих по контракту.

8.4.2. Передавать или предлагать денежные средства, ценные бумаги или иное имущество, безвозмездно выполнять работы (оказывать услуги) и т. д. работникам или руководству другой стороны с целью обеспечить совершение ими каких-либо действий в пользу стимулирующей стороны.

8.4.3. Совершать иные действия, нарушающие действующее антикоррупционное законодательство РФ.

8.5. В случае возникновения у стороны контракта подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей оговорки, соответствующая сторона обязуется уведомить другую сторону об этом в письменной форме. Указанная сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по контракту до получения подтверждения от другой стороны, что нарушение не произошло или не произойдет.

Подтверждение должно быть направлено в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения письменного уведомления.

8.6. В случае если нарушение одной из сторон настоящей оговорки подтвердится, другая сторона имеет право расторгнуть контракт в одностороннем порядке, направив письменное уведомление о расторжении.

9. Обеспечение исполнения контракта.

9.1. Обеспечение исполнения настоящего Контракта устанавливается согласно раздела 11 Положения о закупках товаров, работ, услуг для собственных нужд Государственного автономного учреждения здравоохранения Тюменской области «Областной лечебно-реабилитационный центр «Градостроитель» №17 от 02.08.2023г. в размере -

9.2. Исполнение обязательств по Контракту может обеспечиваться предоставлением независимой гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям действующего законодательства Российской Федерации, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Исполнителем самостоятельно.

Реквизиты счета заказчика для предоставления обеспечения исполнения Контракта в виде внесения денежных средств:

Государственное автономное учреждение здравоохранения Тюменской области «Областной лечебно-реабилитационный центр «Градостроитель»

ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть9 КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Лицевой счет Департамент финансов Тюменской области ЛС▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть ГРАД

Номер счета плательщика▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Номер счета банка плательщика▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Отделение Тюмень Банка России/УФК по Тюменской области г.Тюмень

БИК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

КБК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

9.3. Независимая гарантия, выданная участнику закупки банком для целей обеспечения исполнения контракта, должна быть выдана гарантом, предусмотренным частью 1 статьи 45 Федерального закона от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Срок действия независимой гарантии должен превышать срок исполнения основного обязательства по контракту не менее чем на один месяц.

9.4. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения Контракта, возвращаются Поставщику на его банковский счет, указанный в Контракте, после надлежащего исполнения им всех обязательств по Контракту в полном объеме и подписания Заказчиком акта оказанных услуг без замечаний, в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты поступления соответствующего письменного требования от Исполнителя.

9.5. В случае если Исполнителю в соответствии с условиями настоящего Контракта начислена неустойка и (или) штраф, Заказчик вправе удержать сумму начисленной неустойки и (или) штрафа из денежных средств, внесенных Исполнителем в качестве обеспечения исполнения Контракта. Остаток денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения Контракта (при его наличии), после удержания Заказчиком суммы неустойки и (или) штрафа, возвращается Исполнителю на основании письменного требования Исполнителя с указанием суммы остатка в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты поступления указанного требования, на банковский счет Исполнителя, указанный в Контракте.

9.6. Удержание суммы начисленной неустойки и (или) штрафа из денежных средств, внесенных Исполнителем в качестве обеспечения исполнения Контракта, осуществляется Заказчиком в бесспорном (безакцептном) порядке.

9.7. В случае если Исполнитель в согласованные сроки не перечислил Заказчику сумму, равную разнице между суммой начисленных пени и (или) штрафа и суммой независимой гарантии или не представил мотивированные возражения, Заказчик вправе уменьшить оплату по Контракту на сумму, равную разнице между суммой начисленных пени и (или) штрафа и суммой независимой гарантии.

9.8. В случае отзыва у банка, предоставившего независимую гарантию, лицензии на осуществление банковских операций Исполнитель должен предоставить новое обеспечение исполнения Контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком о необходимости предоставить соответствующее обеспечение.

9.9. В случае просрочки предоставления Исполнителем нового обеспечения исполнения Контракта по причине отзыва у банка, представившего независимую гарантию, лицензии, начисляется пеня в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка РФ от цены Контракта за каждый день просрочки.

9.10. В случае если по независящим от Исполнителя причинам действие независимой гарантии прекратится до окончания срока, на который она выдана, Исполнитель должен представить иное (новое) обеспечение исполнения Контракта.

10. ДЕЙСТВИЕ КОНТРАКТА, РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

10.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента подписания и действует по ____.2024 года, а в части поставки товара _________2024г., а в части взаиморасчетов - до полного исполнения.

10.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту должны быть совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными представителями Сторон.

10.3. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, при условии, если это было предусмотрено Контрактом.

10.4 Настоящим контрактом устанавливается обязательный досудебный порядок урегулирования спора. Письменная претензия направляется стороне почтовым отправлением с описью вложения или посредством электронной почты. Срок ответа на претензию – 3 дня.

10.5. После соблюдения досудебного порядка урегулирования спор передается на рассмотрение в Арбитражный суд Тюменской области.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1. В части отношений между Сторонами, неурегулированной положениями настоящего Контракта, применяется действующее законодательство Российской Федерации.

11.2. Если какое-либо из положений настоящего Контракта становится недействительным, это не затрагивает действительности остальных его положений.

11.3. Настоящий Контракт составлен в 2 (двух) экземплярах на русском языке, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

Приложение № 1 Описание предмета закупки.

Приложение №2 Спецификация.

Приложение № 3 Заявка

Приложение № 4 Акт приема-передачи товара

Приложение № 5 Акт сверки расчетов

12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Главный врач

_____________________Л.Л. Барсукова __________________

Приложение №1

к Контракту от________.2024г. №

- Посмотреть таблицу с данными

ОПИСАНИЕ ПРЕДМЕТА ЗАКУПКИ

Срок поставки: с даты подписания контракта и до 19.12.2024 г. в течение 5 календарных дней по заявкам Заказчика.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №2

к Контракту от

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

Цена на поставляемый Товар _______________________

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №3

к Контракту от

ОБРАЗЕЦ

Заявка* №____

к Контракту

- Посмотреть таблицу с данными

Настоящей заявкой просим Вас в соответствии с условиями контракта от ___.____.202__ №______

поставить в срок до ___.___.202__ г. следующий товар:

Таблица **

На общую сумму _________ (__________________________) рублей ___ копеек

Ответственное лицо ________________

Подпись

* оформляется на фирменном бланке заказчика

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №4

к Контракту от

образец

Акт приема-передачи товара по Контракту

от «___» __________ 20_ №_____

«____»__________________20___ г.

«Поставщик» _________________ (полностью наименование Поставщика), в лице ____________________, действующего на основании ____________________, с одной стороны, и «Заказчик» ____________________ (полностью наименование Заказчика) в лице ____________________, действующего на основании ____________________ (устав, положение, доверенность), с другой стороны, составили настоящий Акт о следующем:

Поставщик поставил «_____» ______________20__ г., а Заказчик принял следующий Товар в соответствии со Спецификацией (приложение №1 к Контракту) в установленные сроки:

- Посмотреть таблицу с данными

Представленные документы подтверждают соответствие Товара установленным законодательством Российской Федерации требованиям и остаточному сроку годности.

К настоящему Акту прилагаются следующие документы, подтверждающие поставку Товара:

1. Товарная накладная или УПД от «___» __________ 20__г. №_____ в 2 (двух) экземплярах.

2. Счет или УПД от «___» __________ 20_г. №_____ в 2 (двух) экземплярах.

3. Счет-фактура или УПД от «___» __________ 20__г. №_____ в 2 (двух) экземплярах.

От Поставщика От Заказчика:

__________________________ _____________________________

М.П. (при наличии) М.П.

«___» __________ 20__ г. «___» __________ 20__г.

Приложение №5

к Контракту от

образец

Акт сверки расчетов

_______________________________________________________

и __________________________________________________________________

(Контракт от «___» __________ 20_г. №_____)

Сальдо на ______________ ______________ Раздел_________________

(дата) (сумма)

- Посмотреть таблицу с данными

Сальдо на_____________________ ________________________

(дата) (сумма)

В пользу ________________________________

Заказчик Поставщик

___________ ______________________ ___________ _______________________

(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Главный бухгалтер

__________ ______________________ ___________ _______________________

(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

- Посмотреть таблицу с данными

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

ОПИСАНИЕ ПРЕДМЕТА ЗАКУПКИ

Срок поставки Товара: с даты подписания контракта и до 19.12.2024 г. по заявкам Заказчика в течение 5 календарных дней.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №2 Обоснование максимальной цены Контракта

- Посмотреть таблицу с данными

В соответствии с изученными коммерческими предложениями, наименьшая сумма расходов составляет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0,00 рублей 00 копеек, НДС .

Начальная (максимальная) цена контракта устанавливается в сумме –▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00 рублей 00 копеек, НДС .

- Посмотреть таблицу с данными

ОБРАЗЦЫ ФОРМ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ ЗАКУПКИ

ФОРМА № 1. ЗАПРОС О РАЗЪЯСНЕНИИ ПОЛОЖЕНИЙ ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

ГАУЗ ТО «ОЛРЦ «Градостроитель»

ЗАПРОС

о разъяснении положений документации о запросе котировок в электронной форме участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства № _________ на право заключения Контракта на __________________________________________________

(наименование участника закупки)

просит разъяснить следующие положения документации о запросе котировок в электронной форме:

- Посмотреть таблицу с данными

Ответ на запрос просим направить по следующему адресу:

_____________________________________________________________________________

(указывается почтовый адрес или адрес электронной почты участника закупки)

_________________________________ ____________________ _________________________

(должность уполномоченного лица) (подпись) (Ф.И.О.)

М.П.

Инструкция по заполнению:

в настоящей форме заполняются разделы, в которых есть пропуски. Данные, указанные в круглых скобках приведены в качестве пояснения.

ФОРМА №2 КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

- Посмотреть таблицу с данными

Кому: ГАУЗ ТО «ОЛРЦ «Градостроитель»

Изучив документацию о запросе котировок в электронной форме участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства № ____________ на право заключения Контракта на _____________________________________________________________________________

(фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме (для юридического лица), Ф.И.О. (для физического лица))

сообщает о своем согласии (если наша заявка будет признана наилучшей) заключить Контракт и исполнить условия Контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства

Сведения о оборудовании, его функциональных характеристиках (потребительских свойствах), конкретных показателях (характеристиках), соответствующих значениям, установленным

в документации о запросе котировок в электронной форме, количественных и качественных характеристиках:

согласно приложенной спецификации.

Цена на поставляемый Товар установлена в соответствии с результатами запроса котировок в электронной форме и составляет ___________________________ (_____________________________ ) рублей ___ копеек,

в том числе средства Обязательного медицинского страхования (_______________________________) рублей ____ копеек, в том числе НДС (В случае если Поставщик не является плательщиком НДС, указать НДС не облагается и основание), в том числе средства ТФОМС ____________

Цена Контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством. Цена Контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных Контрактом условий исполнения Контракта.

Цена на Товар включает в себя упаковку, транспортные, страховые расходы, связанные с исполнением Контракта, а также налоги (в том числе НДС) и сборы, установленные действующим законодательством Российской Федерации.

- Посмотреть таблицу с данными

________________________________ ____________________ _________________________

(должность уполномоченного лица) (подпись) (Ф.И.О.)

М.П.

ФОРМА № 3 СПЕЦИФИКАЦИЯ

Заполнить участнику закупки

(должность уполномоченного лица) (подпись) (Ф.И.О.)

М.П.

ФОРМА № 4 ОПИСАНИЕ ПРЕДМЕТА ЗАКУПКИ

- Посмотреть таблицу с данными

ФОРМА № 5 ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

Сообщаем Вам, что ________________________________________________

1. соответствует требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим продажу товара, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом Контракта;

2. Не проводится ликвидация участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя и отсутствует решение арбитражного суда о признании участника закупок - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

3. Не приостановлена деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в конкурсе или заявки на участие в аукционе, заявки на участие в запросе котировок или запрос предложения;

4. Отсутствие задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник закупок считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе или заявки на участие в аукционе, заявки на участие в запросе котировок не принято;

5. Обладает исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением Контракта заказчик приобретает права на объекты интеллектуальной собственности;

6. Отсутствует в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения закупки.

7. Отсутствует у участника закупки-физического лица либо руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица-участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а так же неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки и административного наказания в виде дисквалификации.

8. Отсутствует в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном ст.5 ФЗ от 18.07.2011г. №223-ФЗ «О закупках товара, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и (или) в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном ФЗ от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товара, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки-юридического лица.

9.Отсутствует между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц-участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и не полнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящего пункта понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.

10. Не является офшорной компанией информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки-юридического лица.

(указать является ли субъектом малого или среднего предпринимательства)

Мы осведомлены, что при выявлении несоответствия участника закупок требованиям, установленным настоящим разделом, Комиссия отказывает участнику закупок в допуске к торгам, в участии в запросе котировок, а также не вправе выбрать такого участника закупок в качестве единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).

(должность уполномоченного лица) (подпись) (Ф.И.О.)

М.П.