Тендер - Поставка жидкого азота. № 091-24 №268676112

Задать вопрос по тендеру: 

Оглавление

• 17308_ТЗ_жидкий_азот.docx
• ПД_азот_жидкий_ЮУ_14.03.24_17308.docx

ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ

ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ ЗАКУПКИ

ФОРМА 1

На бланке организации Председателю

Дата, исх. номер Закупочной комиссии РУДН

Казакову С.А.

ЗАПРОС ЦЕН

(предмет запроса цен)

а также применимые к данному запросу цен законодательство и нормативные правовые акты, _____________________ (наименование участника закупки), в лице____________ (должность руководителя или уполномоченного лица, и его Ф.И.О.), действующего на основании ___________________(Устава / доверенности № _ от «_» ___, год) сообщает о согласии участвовать в запросе цен на условиях, установленных Заказчиком (далее РУДН) в извещении и документации о проведении запроса цен, и направляет настоящую заявку на закупку.

____________________ (должность)

____________________ (Ф.И.О.) __________________

М.П.

Приложение №1 к Форме 1 «Запрос цен»

Описание поставляемого товара, который является предметом закупки и предложение о цене договора

_________________________________ (наименование участника запроса цен), согласен исполнить условия поставки товара, предусмотренные «Техническим заданием» извещения о проведении запроса цен в электронной форме № _________________ (№ ЭТП РТС-тендер).

Предложение участника запроса цен о стране происхождения товара и о цене договора:

- Посмотреть таблицу с данными

ФОРМА 3

АНКЕТА УЧАСТНИКА

(для юридических лиц)

- Посмотреть таблицу с данными

АНКЕТА УЧАСТНИКА

(для физических лиц и индивидуальных предпринимателей)

- Посмотреть таблицу с данными

Извещение об осуществлении закупки

№▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

о проведении запроса цен в электронной форме

на поставку жидкого азота

- Посмотреть таблицу с данными

Начальник Контрактной службы: С.А. Казаков.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1 к техническому заданию

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №2 к техническому заданию

ПРОЕКТ ДОГОВОРА №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть/___ ___

на поставку жидкого азота

г. Москва «___»___________ 2024 г.

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы» (РУДН), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице первого проректора – проректора по научной работе Костина Андрея Александровича, действующего на основании доверенности №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть/▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьот 17.05.2023, с одной стороны, и

_______________________ (_________________), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _______________________, действующего на основании __________, с другой стороны, в дальнейшем именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора.

1.1. На основании решения Заказчика, протокол № 7805/____ от «___» _____________ 2024г., Поставщик обязуется поставить жидкий азот (далее – товар), указанный в спецификации (Приложение № 1 к настоящему договору), а Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный товар.

1.2. Ассортимент и цену передаваемого товара Стороны зафиксировали в Приложении № 1 к настоящему договору.

1.3. Заказчик оплачивает поставленный по настоящему договору товар в установленном настоящим договором порядке, форме и размере.

1.4. Существенными условиями договора для Сторон, в том числе являются: цена, сроки, качество товара, гарантии качества товара.

2. Цена и общая сумма договора.

2.1. Цена настоящего договора составляет сумму, которая выплачивается Заказчиком Поставщику за полное выполнение им своих обязательств по настоящему договору.

2.2. Товар оплачивается Заказчиком по ценам, определенным Сторонами в Приложении № 1 к настоящему договору.

2.3. Затраты на транспортировку, разгрузку, подъем на этаж, гарантию, налоги, сборы, таможенные и страховые (если они есть) расходы включены Поставщиком в цену поставляемого товара.

2.4. Максимальная цена настоящего договора, исходя из условий проведения ___________ № __________ от «___» ________________ 2024г., составляет ___________ рублей ___ копеек (__________________) рублей ____ копеек, в том числе НДС / либо НДС не облагается на основании ______________ (указать основание).

3. Условия платежа и порядок расчетов.

3.1. Оплата поставленного товара осуществляется по безналичному расчету.

3.2. Оплата фактически поставленного товара осуществляется Заказчиком в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Сторонами товарной накладной или универсального передаточного документа (далее – «УПД»), на основании полученного от Поставщика счета и счета-фактуры (при условии применения ОСНО).

3.3. Во всех платежных, расчетных и отчетных документах должны быть указаны реквизиты настоящего договора (дата и номер), полное (указано в преамбуле настоящего договора) либо сокращенное (РУДН) наименование Заказчика.

3.4. В случае нарушения условий, указанных в п. 3.3. настоящего договора, Заказчик оставляет за собой право приостановить оплату поставленного товара по причине ненадлежащего оформления документов и потребовать их переоформления. В этом случае сроки оплаты переносятся соразмерно сроку неисполнения Поставщиком обязательства по предоставлению документов.

3.5. Обязательства Заказчика по оплате в соответствии с договором считаются исполненными с момента списания денежных средств со счета Заказчика.

3.6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств по договору, в том числе по уплате неустойки, предусмотренной договором, Заказчик имеет право производить оплату по договору за вычетом соответствующего размера неустойки, убытков (зачитывать неустойку, убытки в счёт оплаты по договору) или удерживать оплату по договору до исполнения Поставщиком обязательств по уплате неустойки, убытков

4. Условия поставки товара.

4.1. Поставка товара производится партиями по заявкам Заказчика в период с даты заключения договора до 20.12.2024 г. В заявке Заказчик указывает количество необходимого к поставке товара и адрес поставки. Доставка товара производится в срок не более 2 (двух) рабочих дней с даты получения Поставщиком заявки от Заказчика.

После получения заявки Заказчика на поставку партии товара Поставщик обязан уведомить Заказчика о получении такой заявки и обратным письмом подтвердить дату и время поставки, а также необходимый к поставке объем товара.

Минимальная партия товара при разовой поставке Заказчику – 80 килограмм (2 сосуда по 40 кг).

4.2. Поставка товара осуществляется по адресам:

- г. Москва, ул. Миклухо-Маклая д. 10 корп.2;

- г. Москва, ул. Орджоникидзе д. 3.

4.3. Поставщик несет все расходы и риски, связанные с передачей товара в собственность Заказчика.

4.4. О дате поставки Поставщик извещает Заказчика телефонограммой. Лицо, ответственное за исполнение обязательств по настоящему договору со стороны Заказчика: _______________________________________________________, по вопросу организации приемки товара: __________________________________. Контактное лицо со стороны Поставщика: _________________, тел. _________________________.

Время приемки товара Заказчиком: с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут московского времени. Обед с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут московского времени.

Заказчик имеет право отказаться от приемки товара, доставленного в несогласованное Сторонами время.

4.5. Каждая единица товара должна иметь маркировки, наклейки или пломбы с информацией о дате и номере настоящего договора, Поставщике, гарантийном сроке.

4.6. Перевозка должна осуществляться транспортом Поставщика, имеющим необходимые разрешения и пропуска на право перевозки таких грузов.

Поставщик должен обеспечить использование специализированного оборудования для безопасной перевозки товара и работ по заправке (заполнение азотом) резервуаров Заказчика.

4.7. При передаче товара в упаковке (таре), не обеспечивающей возможность его хранения, а также при отсутствии на упаковке маркировки, наклеек, пломб, предусмотренных п. 4.6. настоящего договора, Заказчик вправе отказаться от принятия и оплаты такого товара, а если товар был оплачен, потребовать возврата уплаченной денежной суммы.

4.8. Если товар поставляется в многооборотной таре, то возврат многооборотной тары и средств пакетирования, в которых поступил товар, организуется Поставщиком самостоятельно и за его счет.

4.9. Поставка товара Заказчику осуществляется транспортом Поставщика. Все виды заправки сосудов Заказчика осуществляются Поставщиком собственными силами и техническими средствами.

4.10. Заправка криогенных сосудов (сосудов Дьюара) Заказчика осуществляется силами и средствами Поставщика на территории Заказчика.

Заправка резервуара для жидкого азота (криогенной цистерны) осуществляется силами и средствами Поставщика на территории Заказчика.

Характеристики резервуара указаны на фото (приложение №1 к спецификации); минимальная длина криогенного шланга от места подъезда автоцистерны Поставщика до резервуара Заказчика – 5 метров; технология слива жидкости - безнасосная

4.11. Риск случайной гибели или случайного повреждения товара до его передачи Заказчику лежит на Поставщике.

4.12. Одновременно с товаром Поставщик обязан передать Заказчику паспорт качества, копии документов, подтверждающих соответствие товара обязательным требованиям к качеству и безопасности (декларация о соответствии или сертификат соответствия), установленным техническими регламентами и нормативными актами Российской Федерации, инструкции по эксплуатации товара, гарантийные талоны или аналогичные документы, товарную накладную или УПД, счет и счет-фактуры (при условии применения ОСНО).

4.13. Право собственности на товар переходит от Поставщика к Заказчику с момента подписания Сторонами товарной накладной или УПД.

4.14. Приемка Заказчиком товара производится в присутствии уполномоченного представителя Поставщика. Уполномоченный представитель Поставщика должен предоставить документ, подтверждающий его полномочия на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени Поставщика без доверенности) или доверенность.

4.15. Приемка товара Заказчиком, подписание товарной накладной или УПД осуществляются при условии поставки товара в установленный договором срок и соблюдения всех требований по качеству товара.

5. Гарантия. Качество товара.

5.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность товара в соответствии с требованиями закупочной документации и настоящего договора.

5.2. Поставщик гарантирует:

а) что поставляемый товар соответствует техническому уровню для данного вида товара;

б) высокое качество материалов, которые используются для изготовления товара;

в) что поставляемый товар изготовлен в полном соответствии со спецификацией;

г) поставляемый по настоящему договору товар ранее не эксплуатировался, не подвергался восстановительному или другому ремонту;

д) что товар передается свободным от прав третьих лиц и не является предметом залога, ареста или иного обременения.

5.3. Срок гарантии качества не менее 12 (двенадцати) месяцев с момента поставки товара Заказчику и не менее срока, установленного производителем.

5.4. Поставщик производит замену некачественного товара в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения заявки от Заказчика.

5.5. При выявлении Заказчиком недостатков поставленного товара составляется акт. Для участия в составлении акта, фиксирующего недостатки (дефекты) поставленного товара, согласования порядка и сроков их устранения, Поставщик обязан направить своего представителя не позднее 2 (двух) рабочих дней со дня получения письменного извещения Заказчика.

5.6. Претензии по качеству и количеству товара предъявляются в течение 5 (пяти) календарных дней после поставки товара Заказчику и подписания им накладной или УПД в письменной форме. В дальнейшем претензии принимаются только при выявлении скрытых дефектов.

6. Обязанности Сторон.

6.1. Обязанности Поставщика:

6.1.1. Передать товар Заказчику по адресу и в срок в соответствии с условиями настоящего договора.

6.1.2. Передать сопутствующие документы одновременно с товаром, который по качеству и описанию соответствует требованиям настоящего договора.

6.1.3. Передать товар Заказчику свободным от любых прав третьих лиц.

6.1.4. Предоставить по требованию Заказчика полную и точную информацию о товаре, а также о ходе исполнения своих обязательств по настоящему договору.

6.1.5. Поставщик дает свое согласие на осуществление проверок Министерством науки и высшего образования Российской Федерации и органами государственного финансового контроля в рамках поставки договора.

6.2. Обязанности Заказчика:

6.2.1. При отсутствии претензий по поставке, Заказчик обязан своевременно подписывать документы, сопутствующие поставке товара.

6.2.2. Осуществить своевременную оплату товара в соответствии с разделом 3 настоящего договора.

6.2.3. Принять товар в соответствии с разделом 4 настоящего договора.

7. Ответственность Сторон.

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством РФ.

7.2. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустойки (пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

7.3. Ответственность Поставщика:

7.3.1. В случае просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустойки (штрафов, пеней).

7.3.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере 0,1% от цены заявки.

7.3.3. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором. Штраф за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств (в том числе гарантийных) по настоящему договору устанавливается в размере 7% от суммы неисполненного Поставщиком обязательства.

7.4. Неустойка, применяемая к Поставщику, носит штрафной характер, в связи с чем, убытки, причиненные Заказчику, подлежат возмещению в полной сумме сверх неустойки.

7.5. Стороны освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажут, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

8. Обстоятельства непреодолимой силы.

8.1. Стороны не несут ответственности, предусмотренной в разделе 7 настоящего договора, если невозможность выполнения обязательств наступила в силу наступления непредвиденных обстоятельств (обстоятельств непреодолимой силы), в том числе войны, стихийных бедствий, забастовок, постановлений Правительства, указов Президента и других органов государственной власти и управления, устанавливающих обязательные для одной из Сторон требования, исполнение которых приведет к невозможности выполнения обязательств по настоящему договору.

В случае возникновения непредвиденных и не зависящих от Поставщика обстоятельств (пожар, наводнение, забастовка, война, запретительные акты государственных органов, препятствующие выполнению условий настоящего договора) срок поставки по настоящему договору соразмерно отодвигается на время действия этих обстоятельств.

8.2. Поставщик обязан в течение 5 (пяти) календарных дней известить в письменной форме Заказчика о начале и окончании действия обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих выполнению условий настоящего договора.

9. Изменение условий договора. Расторжение договора.

9.1. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами. Соответствующие дополнительные соглашения Сторон являются неотъемлемой частью Договора.

9.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, решению суда или Стороной в одностороннем внесудебном порядке по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации или настоящим Договором.

9.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора в одностороннем внесудебном порядке в случаях, установленных законодательством или настоящим Договором, а также в случае существенного нарушения Поставщиком настоящего Договора, которое влечет для Заказчика такой ущерб, что Заказчик лишается того, на что был вправе рассчитывать при заключении Договора, и (или) влечет невозможность дальнейшего исполнения Договора, в том числе:

9.3.1. существенного (более 10 (десяти) календарных дней) или неоднократного (два и более раза) нарушения сроков поставки товара или предоставления документов, которые являются обязательными в соответствии с Договором;

9.3.2. поставки товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок;

9.3.3. если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более 30 (тридцати) календарных дней;

9.3.4. в случае выявления факта несоответствия Поставщика следующим обязательным требованиям:

а) не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) деятельность, которой приостановлена;

б) не являться организацией, у которой имеется задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов организации по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

в) отсутствие у Поставщика - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации.

г) обладать специальной правоспособностью в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (или законодательством государства, на территории которого будет использоваться поставляемая по договору продукция), связанной с осуществлением видов деятельности, предусмотренных договором, в том числе необходимыми лицензиями на выполнение работ или оказание услуг, в объеме выполняемых работ, услуг.

д) отсутствие сведений о Поставщике в реестрах недобросовестных лиц, в том числе:

- предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

- предусмотренном статьей 104 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

9.4. Сторона, решившая расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, должна направить другой Стороне письменное уведомление о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Договора.

9.5. Настоящий Договор считается расторгнутым с момента получения одной Стороной уведомления другой Стороны об одностороннем отказе от исполнения Договора.

9.6. В случае, когда направленное Поставщику уведомление об одностороннем отказе от исполнения Договора вернется к Заказчику с отметкой почтового отделения об отсутствии адресата по адресу, указанному в разделе 14 настоящего Договора, или с отметкой «истек срок хранения», то датой расторжения настоящего Договора будет считаться дата возврата Заказчику уведомления о расторжении Договора.

9.7. Расторжение Договора не освобождает Стороны от исполнения обязательств, связанных с оплатой надлежащим образом исполненных обязательств по настоящему Договору.

10. Порядок разрешения споров.

10.1. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся исполнения настоящего договора, были урегулированы Сторонами путем переговоров.

10.2. В случае если спор не будет урегулирован Сторонами путем переговоров, такой спор подлежит разрешению в Арбитражном суде г. Москвы.

10.3. К настоящему договору применяется законодательство Российской Федерации.

11. Обеспечение исполнения договора.

11.1. Настоящий договор заключается только после предоставления Поставщиком обеспечения исполнения договора в размере __ % (_________ процентов) от начальной (максимальной) цены договора. Сумма обеспечения исполнения договора составляет __________ рублей ___ копеек (____________ рублей ___ копеек).

11.2. Требования к способам предоставления обеспечения исполнения договора и порядку его предоставления и возврата установлены Заказчиком в извещении и/или документации о закупке, по итогам которой заключается настоящий договор.

12. Конфиденциальность.

12.1. В рамках настоящего договора конфиденциальной признается информация, касающаяся хода выполнения настоящего договора и результатов исполнения обязательств Сторонами, а также информация, передаваемая Сторонами друг другу для исполнения настоящего договора. Указанное положение не касается сведений, которые являются общедоступными ко времени их использования или разглашения; становятся общедоступными (иначе, чем путем их незаконного разглашения); помимо Заказчика предоставлены Поставщику иным лицом, которому они стали доступны законным путем.

12.2. Каждая из Сторон обязана обеспечить защиту конфиденциальной информации, ставшей доступной ей в рамках настоящего договора, от несанкционированного использования, распространения или публикации.

12.3. Любой ущерб, вызванный нарушением условий конфиденциальности, определяется и возмещается в соответствии с законодательством Российской Федерации.

12.4. Вышеперечисленные обязательства действуют во все время действия настоящего договора, а также в течение 5 (пяти) лет после окончания срока действия (расторжения) договора.

13. Дополнительные условия.

13.1. Поставщик ни полностью, ни частично не может передавать кому-либо свои обязательства по настоящему договору без предварительного письменного согласия Заказчика.

Наличие соисполнителей не освобождает Поставщика от материальной или другой ответственности по настоящему договору.

13.2. Все уведомления, иные сообщения и документы, которыми Стороны должны или могут обмениваться в ходе исполнения Договора (далее – Сообщения), оформляются в письменном виде и считаются юридически значимыми и направленными надлежащим образом, если они:

а) направлены заказным письмом с уведомлением о вручении;

б) доставлены курьером с распиской о получении уполномоченным лицом;

в) направлены с адреса электронной почты соответствующей Стороной Договора на соответствующий адрес электронной почты другой Стороны Договора. Адреса электронной почты Сторон:

Заказчик: _________;

Поставщик: ____________

Стороны допускают обмен документами по адресам электронной почты, указанным в настоящем пункте.

Переписка по электронной почте имеет силу простой электронной подписи и равнозначна бумажным документам с личными подписями Сторон. Стороны обязуются сохранять конфиденциальность доступов к электронной почте и не передавать их третьим лицам.

Моментом доставки Сообщения Стороны признают дату поступления Сообщения в почтовое отделение, на адрес электронной почты и (или) дату письменной отметки о получении Сообщения уполномоченным лицом в порядке настоящего пункта Договора.

13.3. Во всем, что не было предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

13.4. При изменении банковских реквизитов Стороны обязаны в течение 5 (Пяти) рабочих дней в письменном виде извещать друг друга.

13.5. Настоящий договор подписывается Сторонами электронными цифровыми подписями уполномоченных представителей и хранится на сайте электронной площадки по адресу: _____________________________.

13.6. Датой договора признается дата проставления Сторонами последней подписи в договоре, а при отсутствии такой даты - дата, указанная в верхней части первой страницы договора. Договор вступает в силу с даты подписания и действует по «__» _______ 20__ года. Истечение срока действия договора влечет прекращение обязательств Сторон по нему в порядке пункта 3 статьи 425 ГК РФ, а в части финансовых обязательств до полного их исполнения. Дата и номер договора указываются Сторонами в первичных учетных документах, а также в соглашениях, уведомлениях, в деловой переписке в рамках исполнения договора.

13.7. Все приложения к настоящему договору являются его неотъемлемыми частями.

13.8. В счете-фактуре и накладной или УПД следует писать: «РУДН, ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0, КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьг. Москва, ул. Миклухо-Маклая дом.6».

14. Юридические адреса, реквизиты и подписи Сторон.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к договору №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть/___ ___

от «___» _____________2024 г.

Спецификация

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1 к спецификации

Рис.1

Рис.2

- Посмотреть таблицу с данными

Похожие тендеры

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №265445175 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИБИРСКАЯ ИНТЕРНЕТ КОМПАНИЯ" объявляет тендер: Закупка электрики и расходников	Запрос предложений #265445175	См. док.	4 дня 05.02.2024 03.05.2024
Тендер №270809758 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРИОРИТЕТ" объявляет тендер: Закупка хладагента фреона	Запрос предложений #270809758	См. док.	4 дня 15.04.2024 03.05.2024
Тендер №270888170 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НК "РОСНЕФТЬ" - МЗ "НЕФТЕПРОДУКТ" объявляет тендер: Поставка графита смазочного марки П	Запрос предложений #270888170	См. док.	7 дней 16.04.2024 06.05.2024
Тендер №271117350 НПП НЕФТЕХИМИЯ объявляет тендер: Закупка Азота ОСЧ (жидкий)	Запрос предложений #271117350	См. док.	4 дня 18.04.2024 03.05.2024
Тендер №271331040 Поставка пятновыводителя нефтепродуктов	Запрос котировок #271331040	430 000	4 дня 22.04.2024 03.05.2024

Тендеры из отрасли Химические элементы и соединения

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №268675847 Силикатный герметик для каминов и печей KUDO 1200С черный 280 мл KSK-702 (Расходники (пена, герметик)), Грунтовка по металлу Ленинградка ГФ 021 25 кг кр.коричневый УТ000008037 (Лакокрасочные материалы), Шина монтажная (шинорейка) №30 (3м) цинк (Метизы),...	Запрос предложений #268675847	См. док.	срок истек 16.03.2024 19.03.2024
Тендер №268675709 Поставка товара (запасные части для автомобилей)	Малая закупка #268675709	59 040	срок истек 18.03.2024 19.03.2024
Тендер №268675293 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЕВРОКОПТЕР КАЗАХСТАН ИНЖИНИРИНГ" объявляет тендер: Закуп химии (с результатом)	Запрос предложений #268675293	11 152 807	срок истек 18.03.2024 29.03.2024
Тендер №268675063 Лак для изделий из древесины (бесцветный) (Лакокрасочные материалы), Лак для изделий из древесины (тонировка-каштан) (Лакокрасочные материалы) (номер заявки: 28656864)	Запрос предложений #268675063	См. док.	срок истек 18.03.2024 25.03.2024
Тендер №268674957 Для градуировки средств измерений, проведение химических испытаний. (с результатом)	Запрос предложений #268674957	12 400	срок истек 18.03.2024 23.03.2024

Тендеры из региона г. Москва

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №268676108 МОСКОВСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ИМЕНИ П.А. ГЕРЦЕНА - ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР РАДИОЛОГИИ" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ о...	Не определен #268676108	1 450 144 Обеспечение контракта: 10% Обеспечение заявки: 14 501	срок истек 18.03.2024 26.03.2024
Тендер №268676103 ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "РОСМОРПОРТ" объявляет тендер: Поставка моющих и хозяйственных товаров для нужд Архангельского филиала ФГУП "Росморпорт" (с результатом)	Запрос цен #268676103	См. док.	срок истек 18.03.2024 25.03.2024
Тендер №268676096 ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ОХРАНА" ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ВОЙСК НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ объявляет тендер: Оказание услуг по адаптации и сопровождению экземпляров Системы "КонсультантПлюс" для нужд Центра охраны объе...	Не определен #268676096	1 483 046	срок истек 18.03.2024 26.03.2024
Тендер №268676092 ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "РОСМОРПОРТ" объявляет тендер: ЦЗ на поставку вычислительной техники и оргтехники для нужд АУ АЧБФ ФГУП "Росморпорт"	Запрос цен #268676092	См. док.	срок истек 18.03.2024 22.03.2024
Тендер №268676075 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИБИРСКАЯ ИНТЕРНЕТ КОМПАНИЯ" объявляет тендер: Закупка инструментов	Запрос предложений #268676075	См. док.	срок истек 18.03.2024 01.04.2024