Тендер - Поставка защитных средств специального назначения паста для очистки рук №269525078

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• 17-ЭА -Проект контракта .docx
• 17-ЭА-2023. НАИМЕНОВАНИЕ И ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ, УСЛОВИЯ КОНТРАКТА.docx
• 17-ЭА-2023. Общие условия закупки (РАЗДЕЛ I ИЗВЕЩЕНИЯ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ЗАКУПКИ) .docx
• НМЦК.pdf

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть78 Извещение о проведении электронного аукциона от 28.03.2024 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Печатная форма . # . tr td:last-of .font7 { 7.75px; } { 8px; } .font6 { 6px; } { 9px; } { 10px; } . .customer-qty .customer-qty-table th:nth-child(1), .customer-qty-table td:nth-child(1) { width: 100px; min-width: 100px; max-width: 100px; } .customer-qty-table tr td, .customer-qty-table tr .customer-qty-table .customer-qty-table tr:last .customer-qty-table tr th:last-child, .customer-qty-table tr td:last

Извещение о проведении электронного аукциона

для закупки №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть000014

- Посмотреть таблицу с данными

Этапы исполнения контракта

Контракт не разделен на этапы исполнения контракта

Финансирование за счет внебюджетных средств

- Посмотреть таблицу с данными

- Посмотреть таблицу с данными

Идентификационный код закупки

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Место поставки товара, выполнения работы или оказания услуги

В соответствии с требованиями пункта 8 Раздела II Извещения об осуществлении закупки "Склад Заказчика расположенный по адресу:Нижегородская область, г.Бор ул. Интернациональная,135 А, корпус 2"

Предусмотрена возможность одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии со ст. 95 Закона № 44-ФЗ Да

Объект закупки

Российский рубль

- Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными

Итого: 62400.00 Российский рубль

Преимущества и требования к участникам

Преимущества

Участникам, заявки или окончательные предложения которых содержат предложения о поставке товаров в соответствии с приказом Минфина России от 04.06.2018 № 126н - 15.0%

Преимущество в соответствии с ч. 3 ст. 30 Закона № 44-ФЗ

Требования к участникам

1 Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

2 Требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

3 Требование об отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации, включенной в такой реестр в связи отказом поставщика (подрядчика, исполнителя) от исполнения контракта по причине введения в отношении заказчика санкций и (или) мер ограничительного характера

Ограничения

1 Запрет на допуск товаров, работ, услуг при осуществлении закупок, а также ограничения и условия допуска в соответствии с требованиями, установленными ст. 14 Закона № 44-ФЗ

Дополнительная информация к ограничению отсутствует

- Посмотреть таблицу с данными

Обеспечение заявки

Обеспечение заявок не требуется

Обеспечение исполнения контракта

Требуется обеспечение исполнения контракта

Размер обеспечения исполнения контракта

5.00%

Порядок обеспечения исполнения контракта, требования к обеспечению

В соответствии с требованиями части 14.1 Раздела II Извещения об осуществления закупки

Платежные реквизиты

"Номер расчётного счёта"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Номер лицевого счёта"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"БИК"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Наименование кредитной организации"Волго-Вятское ГУ Банка России г.Нижний Новгород/УФК по Нижегородской области г.Нижний Новгород

"Номер корреспондентского счета"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Требования к гарантии качества товара, работы, услуги

Требуется гарантия качества товара, работы, услуги

Да

Информация о требованиях к гарантийному обслуживанию товара

В соответствии с требованиями пункта 2 части 4.1 Раздела II Извещения об осуществлении закупки

Требования к гарантии производителя товара

В соответствии с требованиями пункта 2 части 4.1 Раздела II Извещения об осуществлении закупки

Срок, на который предоставляется гарантия и (или) требования к объему предоставления гарантий качества товара, работы, услуги

В соответствии с требованиями пункта 2 части 4.1 Раздела II Извещения об осуществлении закупки

Обеспечение гарантийных обязательств

Обеспечение гарантийных обязательств не требуется

Дополнительная информация

Документацией о закупке считать весь комплект документов,подготавливаемых для размещения в единой информационной системе:извещение о закупке и обязательные приложения к нему,а так же дополнительные приложения,подготавливаемые по инициативе заказчика и содержащие дополнительную и/ или разрешительную информацию о проводимой закупке

Информация о банковском и (или) казначейском сопровождении контракта

Банковское или казначейское сопровождение контракта не требуется

Перечень прикрепленных документов

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

1

Проект контракта

1

Описание объекта закупки

1 Наименование и описание объекта закупки,условия контракта (Раздел II Извещения обосуществлении закупки)

2

3

Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке

Документы не прикреплены

Дополнительная информация и документы

Документы не прикреплены 17-ЭА-2023._Общие_условия_закупки_(РАЗДЕЛ_I_ИЗВЕЩЕНИЯ_ОБ_ОСУЩЕСТВЛЕНИИ_ЗАКУПКИ)_

утверждены приказом

№ 88-о от 25.03.2024

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ЗАКУПКИ (РАЗДЕЛ I ИЗВЕЩЕНИЯ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ЗАКУПКИ)

- Посмотреть таблицу с данными17-ЭА_-Проект_контракта_

Контракт № _____/2024

(Идентификационный код закупки №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть)

г. Бор "__" _____________ 2024 г.

Государственное бюджетное учреждение Нижегородской области «Агротеххимцентр» (ГБУ НО «Агротеххимцентр»), именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице директора Болобонина Павла Федоровича, действующего на основании Устава, с одной стороны и _____________________________________ (указать полное наименование организации-исполнителя (с указанием ее организационно-правовой формы) или фамилию, имя и отчество (при наличии) исполнителя – физического лица, в том числе зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя), именуемый в дальнейшем Исполнитель, в лице ___________________________________________, действующего на основании ___________________ (указывается документ (акт) со всеми реквизитами, на основании которого действует представитель исполнителя, уполномоченный на подписание государственного (муниципального) контракта, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем Стороны , в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» и на основании решения аукционной комиссии по осуществлению закупок по итогам аукциона в электронной форме Протокол от ___ _______20__г. №___ заключили настоящий контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА.

1.1. Поставщик обязуется в установленный настоящим Контрактом срок поставить защитные средства специального назначения паста для очистки рук (далее - Товар) для нужд государственного бюджетного учреждения Нижегородской области «Агротеххимцентр» согласно Информации о товаре (Приложение 1), являющейся неотъемлемой частью Контракта.

1.2. Количество, качественные характеристики, цена и условия поставки Товара для Заказчика определяется настоящим Контрактом.

2. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА

2.1. Срок поставки Товара с даты заключения Контракта 10 (десять) рабочих дней срок поставки товара наступает со дня, следующего за днем подписания Контракта, поставка разовая.

2.2. Место поставки Товара: склад Заказчика, расположенный по адресу – г. Бор, ул. Интернациональная, д. 135А, корпус 2, ГБУ НО «Агротеххимцентр».

2.3. Приемка Товара Заказчиком по количеству и качеству оформляется счет – фактурой, товарной накладной/универсальным передаточным документом (далее УПД), актом приема-передачи товара (по форме согласно Приложению №2).

2.4. Поставщик уведомляет Заказчика о запланированном времени доставки товара в рабочее время в письменной форме не менее чем за 24 часа до момента поставки товара.

2.5. Неполучение, несвоевременное или неполное получение Заказчиком сведений о доставке по вине Поставщика или в связи с непринятием Поставщиком всех разумных мер, чтобы уведомить Заказчика и удостовериться в таком уведомлении, исключает право Поставщика ссылаться на препятствия к поставке, связанные с пропускным или внутриобъектовым режимом работы Заказчика, а так же дают право Заказчику в одностороннем порядке перенести срок приемки товара на другое время в пределах 24 часов с момента, когда Заказчику стало известно о запланированной доставке, при этом Товар, срок доставки которого перенесен в соответствии с настоящим пунктом Контракта, считается не переданным (непоставленным), в связи с чем ответственность за просрочку, а так же все риски и расходы, связанные с задержкой поставки данного Товара, возлагаются на Поставщика.

2.6. Поставщик поставляет товар до места поставки, осуществляет погрузку/разгрузку своими силами или с привлечением третьих лиц.

2.7. При поставке Товара Поставщик обязан предоставить документы, согласно п. 4.1.1 настоящего Контракта и эксплуатационную документацию на русском языке (руководство по эксплуатации), паспорт и сертификаты соответствия на товар в случаях, предусмотренных производителем товара.

2.8. Товар может быть произведенным участником закупки или закупаемым участником закупки у третьих лиц. Поставщик обязан передать предлагаемый к поставке Товар свободным от любых прав третьих лиц.

2.9. Товар сопровождается документами о качестве, инструкцией по использованию (на русском языке). Документы должны содержать: наименование предприятия-изготовителя; дату отгрузки; номер партии и количество Товара; наименование продукции, вид. Поставщик предоставляет приложения к Товарораспорядительным документам, подтверждающие качество Товара и его соответствие требованиям законодательства РФ. Вышеуказанные документы передаются Заказчику при заключении Контракта или при передаче Товара.

2.10. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, в споре и под запрещением не стоять, не быть обременен правами третьих лиц, качественно изготовленным, не имеющим дефектов, не бывшим в употреблении, не восстановленным, не подвергшийся изменениям (замене, восстановлению, доработке, ремонту) после его производства, изготовленным из новых, не бывших в употреблении, не снятых с длительного хранения материалов, а так же материалов, не прошедших восстановление, изменение (замену, ремонт). Товар, несоответствующий указанным требованиям считается непоставленным.

2.11. Поставляемый товар должен быть передан Заказчику в количестве, наименовании, ассортименте, которые указаны в технических характеристиках заявленного Заказчиком товара. Качество и комплектность товара должно соответствовать всем требованиям государственных стандартов, технических регламентов, если такие требования установлены в соответствии с законодательством РФ, нормативными правовыми актами к товарам такого рода, а также иной технической документации. Товар, несоответствующий указанным требованиям считается непоставленным.

2.12. Количество Товара должно соответствовать количеству, указанному в Приложении №1 к Контракту и Товарораспорядительных документах.

2.13. Для проверки предоставленных Поставщиком результатов, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта Заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании Контрактов, заключенных в соответствии с настоящим Федеральным законом.

2.14. Для проведения экспертизы поставленного Товара эксперты, экспертные организации имеют право запрашивать у Заказчика и Поставщика дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения Контракта и отдельным этапам исполнения Контракта. Результаты такой экспертизы оформляются в виде заключения, которое подписывается экспертом, уполномоченным представителем экспертной организации и должно быть объективным, обоснованным и соответствовать законодательству Российской Федерации. В случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований Контракта, не препятствующие приемке поставленного Товара, в заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.

2.15. По решению Заказчика для приемки поставленного Товара может создаваться приемочная комиссия, которая состоит не менее чем из пяти человек.

2.16. Факт поставки Товара Поставщиком и принятия его Заказчиком должен быть подтвержден документом о приемке, подписанным обеими сторонами.

2.17. При поставке Товара Поставщик формирует документ о приемке с использованием единой информационной системы в сфере закупок (далее-ЕИС), подписывает усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Поставщика, и размещает в ЕИС. Этот документ должен содержать:

• идентификационный код закупки, наименование и место нахождения Заказчика, наименование объекта закупки, место поставки Товара, единицу измерения поставленного Товара, указанные в Контракте;

• информацию о Поставщике. Если контракт заключается с юридическим лицом, приводятся полное и сокращенное (при наличии) наименование, ИНН (аналог ИНН в установленных случаях), КПП, адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона. Если контракт заключается с физическим лицом, в том числе зарегистрированным в качестве ИП, указываются фамилия, имя, отчество (при наличии), ИНН (аналог ИНН в установленных случаях), место жительства, адрес электронной почты, номер контактного телефона;

• наименование и количество поставленного Товара, а также указание страны происхождения поставленного Товара;

• стоимость исполненных Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, с указанием цены за единицу поставленного Товара;

• иную информацию с учетом требований, установленных Правительством РФ.

К документу о приемке могут прилагаться документы, которые считаются его неотъемлемой частью. Если информация, содержащаяся в прилагаемых документах, не соответствует информации в документе о приемке, приоритет имеет информация в документе о приемке.

Документ о приемке формируется, подписывается и размещается Поставщиком в день поставки товара (в случае если день формирования, подписания и размещения документов Поставщиком выпадает на выходной или праздничный день, документ формируется, подписывается и размещается Поставщиком в ближайший следующий рабочий день).

2.18 Товар считается поставленным в срок, указанный в п. 2.1. контракта, с момента формирования, подписания и размещения Поставщиком документ о приемке в соответствии с п.2.17 Контракта.

Дата фактического поступления товара может быть указана Заказчиком в документе о приемке, как дата получения товара.

При этом право собственности на товар переходит от Поставщика к Заказчику по окончании приемки товара и подписания Сторонами документа о приемке.

Датой приемки Товара считается дата подписания уполномоченным представителем Заказчика документа о приемке.

2.19. Приемка Товара осуществляется уполномоченным представителем Заказчика в соответствии с наименованием, количеством и иными характеристиками поставляемого Товара, указанными в Информации о Товаре (Приложение 1), а также другими условиями Контракта. Представитель Заказчика проводит проверку соответствия наименования, количества и иных характеристик поставляемого Товара, указанных в Информации о Товаре (Приложение 1), сведениям, содержащимся в документе о приемке и в иных сопроводительных документах Поставщика.

2.20. По решению Заказчика экспертиза и приемка поставленного Товара осуществляется уполномоченным представителем Заказчика, назначенным приказом руководителя.

2.21. Экспертиза Товара на соответствие требованиям, установленным Контрактом и предусмотренной им нормативной и технической документацией, проводится уполномоченным представителем Заказчика, назначенным в соответствии с п. 2.14. Контракта в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня предоставления Поставщиком Товара на экспертизу.

2.22. Заказчик в срок не более 10 (десяти) рабочих дней со дня получения от Поставщика документов, предусмотренных пунктом 2.17 Контракта, и на основании результатов экспертизы, проведенной в соответствии с пунктом 2.15 Контракта, подписывает документ о приемке в ЕИС или мотивированный отказ от приемки, в котором указываются недостатки и сроки их устранения.

Заказчик вправе не отказывать в приемке поставленного товара в случае выявления несоответствия этого товара условиям Контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этого товара и устранено Поставщиком, а также вправе направить Поставщику уведомление о уточнении в случае выявления несоответствия в сформированном, в соответствии с п. 2.17 Контракта, документе о приемке.

Несоответствующий товар подлежит передаче Поставщику, на месте поставки товара в соответствии с п. 4.1.3 настоящего контракта

2.23. Поставщик в случае получения мотивированного отказа от подписания документа о приемке может устранить причины, указанные в таком отказе. После устранения недостатков, послуживших основанием для мотивированного отказа от подписания документа о приемке, Поставщик направляет Заказчику документ о приемке в порядке, предусмотренном п. 2.17 Контракта.

2.24. Документ о приемке считается подписанным с момента подписания его Заказчиком и Поставщиком усиленной электронной подписью лиц, имеющих право действовать от имени Заказчика и Поставщика, в ЕИС.

2.25. По решению заказчика при осуществлении приемки товара может осуществляется фото и видео фиксация.

3. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Оплата Товара в соответствии с настоящим Контрактом осуществляется за счет средств бюджетных учреждений на 2024 год.

3.2. Цена Контракта определена по итогам аукциона в электронной форме (указывается если аукцион состоялся) и составляет ___________ (указывается прописью) рублей ___копеек, в том числе НДС – ________ (указывается в процентах), в соответствии с Информацией о товаре (Приложение № 1), которая является неотъемлемой частью настоящего Контракта. В случае если НДС не облагается, указать на основании какой статьи Налогового Кодекса.

3.3. Цена Контракта включает в себя все расходы поставщика по исполнению Контракта, в том числе: стоимость Товара, расходы на доставку до места поставки, упаковку, погрузку/разгрузку, страхование, уплату НДС, налогов, сборов, таможенных пошлин и иных платежей, которые являются обязательными в соответствии с действующим законодательством.

3.4. В соответствии с подпунктом "а" пункта 1 части 1 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения, предусмотренного Контрактом количества Товара и иных условий исполнения Контракта.

3.5. В соответствии с подпунктом "б" пункта 1 части 1 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», может быть увеличено или уменьшено предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному количеству Товара, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом количества Товара стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта.

3.6. Оплата по настоящему Контракту осуществляется путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Поставщика по факту поставки Товара на основании документа о приемке, указанного в п.2.9. контракта в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания уполномоченным представителем Заказчика документа о приемке в соответствии с п 2.18. Контракта. Авансирование не предусмотрено.

3.7. В случае, если контракт заключается с юридическим лицом или физическим лицом, в том числе зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя, сумма оплаты по настоящему контракту уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Поставщик обязан:

4.1.1. Предоставить документы, подтверждающие качество Товара и его соответствие требованиям контракта и законодательству РФ, в том числе правильно оформленные сертификаты и /или декларации соответствия товара (если такие документы, предусмотрены законодательством РФ), а также другие документы, подтверждающие качество Товара. Вышеуказанные документы передаются Заказчику при заключении Контракта или при передаче Товара.

4.1.2. Поставить Товар надлежащего качества в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Контракту в течение в соответствии с п.2.1 настоящего Контракта.

4.1.3. В случае получения от Заказчика мотивированного отказа от приемки устранить выявленные недостатки в установленный срок и забрать товар в соответствии с п 2.16 настоящего контракта, в случае признания товара несоответствующим.

4.1.4. Самостоятельно приобретать ресурсы, необходимые для исполнения настоящего Контракта.

4.1.5. В день поставки товара сформировать, подписать и разместить в ЕИС документ о приемке, предусмотренный п. 2.9. Контракта

4.1.6. По итогам исполнения обязательств по Контракту предоставить подписанный акт сверки взаимных расчетов в срок, не превышающий 5 (пяти) рабочих дней с момента возврата Заказчиком денежных средств, представленных Поставщиком в качестве обеспечения исполнения контракта (в случае обеспечения исполнения контракта в форме передачи Заказчику в залог денежных средств, в случае предоставления обеспечения исполнения контракта в форме независимой гарантии – в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента окончательного расчета по настоящему контракту.

4.1.7. В случае изменения банковских реквизитов до вступления изменений в силу сообщить об этом Заказчику в письменной форме с указанием новых банковских реквизитов в соответствии с п. 13.4 настоящего контракта.

4.2. Поставщик вправе:

4.2.1. Требовать от Заказчика произвести приемку Товара в порядке и в сроки, предусмотренные Контрактом.

4.2.2. Требовать от Заказчика полной и своевременной оплаты поставленного Товара согласно разделу 3 Контракта.

4.2.3. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

4.2.4. Запрашивать и получать у Заказчика информацию, необходимую для поставки Товара, в том числе проводить консультации по вопросам поставки;

4.3. Заказчик обязан:

4.3.1. Передать Поставщику информацию, необходимую для поставки Товара, в том числе проводить консультации по вопросам поставки;

4.3.2. Обеспечить своевременную приемку поставленного Товара в порядке, предусмотренном настоящим Контрактом.

4.3.3. Провести экспертизу поставленного Товара для проверки его соответствия условиям Контракта своими силами или привлеченными экспертами, экспертными организациями, выбор которых осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок Товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

4.3.4. Произвести оплату Товара в порядке и в сроки, предусмотренные разделом 3 Контракта.

4.3.5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий настоящего Контракта Поставщиком в соответствии с действующим законодательством направить уведомление о претензионной переписке по средством ЕИС в соответствии с п. 8.3 настоящего Контракта.

4.4. Заказчик вправе:

4.4.1. Требовать от Поставщика полного и своевременного исполнения обязательств по Контракту.

4.4.2. Отказаться от приемки и оплаты Товара, не соответствующего условиям Контракта.

4.4.3. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств. До принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта Заказчик вправе провести экспертизу поставленного Товара с привлечением экспертов, экспертных организаций.

4.4.4. В случае полного или частичного невыполнения условий настоящего Контракта по вине Поставщика требовать у него соответствующего возмещения.

4.4.5. При осуществлении приемки товара осуществлять фото и видео фиксацию.

4.4.6. Направить Поставщику уведомление о уточнении в случае выявления несоответствия в сформированном, в соответствии с п. 2.9 Контракта, документе о приемке.

5. КАЧЕСТВО ТОВАРА. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

5.1. Поставляемый по настоящему Контракту Товар должен сопровождаться документами, подтверждающими качество и безопасность данного вида товара в соответствии с действующим законодательством.

5.2. Поставщик несет ответственность за качество Товара в течение всего срока годности Товара при условии соблюдения Заказчиком условий хранения. Обязанность доказательства соблюдения условий хранения лежит на Заказчике.

5.3. Гарантийные обязательства устанавливаются в объеме и в соответствии со сроком гарантии, установленным производителем, но не менее 12 месяцев с момента передачи товара Заказчику.

Если в процессе хранения и использования товара в течение срока годности обнаружатся недостатки товара, препятствующие его использованию по назначению, то указанный товар подлежит замене силами и средствами Поставщика.

5.4. Требования к упаковке и маркировке товара: упаковка должна обеспечивать сохранность груза от всякого рода повреждений при транспортировке, погрузке, разгрузке и хранении в складском помещении и соответствовать установленным стандартам, характеру товара, требованиям изготовителя. Нарушение целостности упаковки и наличие на ней следов механических повреждений не допускается (тара невозвратная).

5.5. Некачественный товар считается непоставленным. Поставщик обязан заменить товар ненадлежащего качества, а также поставить не переданный в срок, определенный условиями Контракта товар в течение 10-ти (десяти) рабочих дней с момента заявления Заказчиком соответствующего требования. За качество поставляемого товара, а также непоставку товара Поставщик несет ответственность.

5.6 Срок предоставления гарантий качества товара: если в процессе хранения и использования товара в течение срока годности обнаружатся недостатки товара, препятствующие его использованию по назначению, то указанный товар подлежит замене силами и средствами Поставщика. Срок исполнения обязательств по замене товара с обнаруженными недостатками, препятствующими его использованию по назначению, не может превышать 10 (десяти) рабочих дней с момента получения уведомления от Заказчика о недостатках товара.

5.7. В случае передачи заказчику товара ненадлежащего качества, заказчик обязан в течение 15-ти рабочих дней с момента поставки провести экспертизу товара и в течение 5 рабочих дней с момента получения акта экспертизы направить копию акта поставщику и письменно уведомить поставщика о факте передачи некачественного товара.

5.8. В случае передачи заказчику товара ненадлежащего качества, заказчик вправе требовать от поставщика: возмещения стоимости некачественного товара, возмещения ущерба, понесенного заказчиком, в связи с использованием некачественного товара.

5.9. Претензии по количеству Товара направляются в течение 10-ти дней с момента подписания Сторонами акта приемки товара по количеству (по форме согласно Приложению №3). Претензии по качеству Товара направляются в течение 10-ти дней с момента подписания Сторонами акта приема-передачи товара (по форме согласно приложению №2). Претензии, по существу, предъявляются в течение всего срока действия Контракта.

6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА

6.1. Исполнение Поставщиком обязательств по Контракту обеспечивается независимой гарантией или внесением денежных средств.

Способ обеспечения исполнения контракта определяется Поставщиком самостоятельно.

Обеспечение предоставляется в размере 5% от цены, по которой в соответствии с Федеральным законом №-44 заключается Контракт, что составляет _____________ руб. (сумма пишется прописью) рублей ____ копеек.

В случае, если предложенная Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) цена контракта была снижена на 25% и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене государственного контракта обеспечение исполнения контракта предоставляется с учетом статьи 37 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

Реквизиты счета для обеспечения исполнения контракта:

Получатель:

Министерство финансов Нижегородской области (ГБУ НО «Агротеххимцентр» Лицевой счет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть40) на казначейский счет управления Федерального казначейства Нижегородской области №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьв Волго-Вятское ГУ Банка России // УФК по Нижегородской области г. Нижний Новгород БИК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, на единый казначейский счет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

В назначении платежа указывается «Обеспечение исполнения обязательств по контракту, заключаемому по результатам электронного аукциона, идентификационный код закупки № ____»

6.2. Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением безотзывной независимой гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику.

Способ обеспечения исполнения контракта, срок действия независимой гарантии определяются в соответствии с требованиями статьи 45 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ Поставщиком (подрядчиком, исполнителем), с которым заключается контракт, самостоятельно.

Срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ.

6.3. Независимая гарантия, предоставленная в качестве обеспечения исполнения контракта, должна быть безотзывной и содержать информацию, предусмотренную частями 2 и 8.2. статьи 45 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ, а так же условие об обязанности гаранта уплатить Заказчику денежную сумму по независимой гарантии не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня, следующего за днем получения гарантом требования Заказчика, соответствующего условиям такой независимой гарантии, при отсутствии предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.

Заказчик рассматривает поступившую независимую гарантию в срок, не превышающий 3 (трех) рабочих дней со дня ее поступления.

6.4. Денежные средства, внесенные Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе часть этих денежных средств в случае уменьшения размера обеспечения исполнения контракта в соответствии с пунктами 6.5 и 6.6 контракта, возвращаются Поставщику (подрядчику, исполнителю) в течение 15 (пятнадцати) дней с даты исполнения Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (если такая форма обеспечения исполнения контракта применяется Поставщиком (подрядчиком, исполнителем)) на счет, указанный в контракте.

6.5. В ходе исполнения контракта Поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе изменить способ обеспечения исполнения контракта и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены пунктами 6.6 и 6.7 контракта.

6.6. Размер обеспечения исполнения контракта уменьшается посредством направления Заказчиком информации об исполнении Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по поставке товара (выполнения работы, оказания услуги) или об исполнении им отдельного этапа исполнения контракта и стоимости исполненных обязательств для включения в реестр контрактов, предусмотренный статьей 103 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ (далее - реестр контрактов). Уменьшение размера обеспечения исполнения контракта производится пропорционально стоимости исполненных обязательств, приемка и оплата которых осуществлены в порядке и сроки, которые предусмотрены контрактом.

В случае, если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем предоставления независимой гарантии, требование Заказчика об уплате денежных сумм по этой гарантии может быть предъявлено в размере не более размера обеспечения исполнения контракта, рассчитанного Заказчиком на основании информации об исполнении контракта, размещенной в реестре контрактов.

В случае, если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем внесения денежных средств на счет, указанный Заказчиком, по заявлению Поставщика (подрядчика, исполнителя) ему возвращаются Заказчиком в установленный в пункте 6.4 контракта срок денежные средства в сумме, на которую уменьшен размер обеспечения исполнения контракта, рассчитанный Заказчиком на основании информации об исполнении контракта, размещенной в реестре контрактов.

6.7. Предусмотренное пунктом 6.5 контракта уменьшение размера обеспечения исполнения контракта осуществляется при условии отсутствия неисполненных Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с разделом 9 контракта, а также приемки Заказчиком поставленного товара (выполненной работы, оказанной услуги), результатов отдельного этапа исполнения контракта в объеме выплаченного аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса) либо в объеме, превышающем выплаченный аванс (если в соответствии с законодательством Российской Федерации расчеты по контракту в части выплаты аванса подлежат казначейскому сопровождению). Такое уменьшение не допускается в случаях, определенных Правительством Российской Федерации в целях обеспечения обороноспособности и безопасности государства, защиты здоровья, прав и законных интересов граждан Российской Федерации.

6.8. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на осуществление банковских операций, Поставщик (подрядчик, исполнитель) обязан предоставить новое обеспечение исполнения контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика (подрядчика, исполнителя) о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены пунктами 6.5, 6.6 и 6.7 контракта.

6.9. Уменьшение в соответствии с пунктами 6.5 контракта обеспечения исполнения контракта, предоставленного в виде независимой гарантии, осуществляется Заказчиком путем отказа от части своих прав по этой гарантии. При этом датой такого отказа признается дата включения предусмотренной пунктом 6.6 контракта информации в реестр контрактов.

6.10. В случае предоставления нового обеспечения исполнения контракта в соответствии с пунктами 6.5 контракта возврат независимой гарантии Заказчиком гаранту, предоставившему указанную независимую гарантию, не осуществляется, взыскание по ней не производится. Заказчик признается отказавшимся от своих прав по ранее предоставленной независимой гарантии, обязательство гаранта перед Заказчиком по ранее предоставленной независимой гарантии прекращается с момента выдачи новой независимой гарантии.

6.11. Если при увеличении цены контракта обеспечение исполнения контракта осуществляется путем внесения денежных средств, Поставщик (подрядчик, исполнитель) вносит на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику, денежные средства в размере, пропорциональном стоимости новых обязательств Поставщика (подрядчика, исполнителя).

В случае, если исполнения контракта было обеспечено путем предоставления независимой гарантии, при изменении существенных условий контракта новые обязательства Поставщика (подрядчика, исполнителя), не обеспеченные ранее предоставленным обеспечением исполнения контракта, могут быть предоставлены путем внесения соответствующих изменений в условия ранее предоставленной Заказчику независимой гарантии

6.12. В случае уменьшения цены контракта Заказчик возвращает Поставщику (подрядчику, исполнителю) денежные средства в размере, пропорциональном размеру такого уменьшения цены контракта.

6.13. В случае изменения срока исполнения контракта в соответствии с частью 27 статьи 34 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ по соглашению Сторон устанавливается новый срок возврата Заказчиком Поставщику (подрядчику, исполнителю) денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта.

6.14. Обеспечение исполнения контракта распространяется на обязательства по возврату аванса (при наличии), уплате неустоек в виде штрафов, пени, предусмотренных контрактом, убытков, понесенных Заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) своих обязательств по контракту.

6.15. Положения настоящего раздела контракта не применяются в случае заключения контракта с участником закупки, который является казенным учреждением.

В случае заключения с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) контракта по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, поставщик (подрядчик, исполнитель) освобождается от предоставления обеспечения исполнения контракта, в том числе с учетом положений статьи 37 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, в случае предоставления поставщиком (подрядчиком, исполнителем) информации, содержащейся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающей исполнение таким поставщиком (подрядчиком, исполнителем) (без учета правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов, исполненных без применения к поставщику (подрядчику, исполнителю) неустоек (штрафов, пеней). Такая информация представляется поставщиком (подрядчиком, исполнителем) до заключения контракта в случаях, установленных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ для предоставления обеспечения исполнения контракта. При этом сумма цен таких контрактов должна составлять не менее начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Контракта в соответствии с действующим законодательством.

7.2.Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения Заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств Заказчиком, Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) и размера пени, начисляемый за каждый день просрочки исполнения Поставщиком (исполнителем, подрядчиком) обязательства, предусмотренного Контрактом, о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу постановление Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063» (далее – Постановление № 1042).

7.3. В случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) путем отправления электронного уведомления с использованием ЕИС (такие уведомления формируются с использованием ЕИС, подписываются усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещаются в ЕИС без размещения на официальном сайте).

7.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем), за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

7.5. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом.

7.5.1. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.

7.5.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном Правилами, утвержденными Постановлением №1042, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, и устанавливается в следующем порядке:

а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

7.5.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

7.6 В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

7.7. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом.

7.7.1. За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

7.8. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

7.9. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

7.10. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.11. Понятием обстоятельств непреодолимой силы охватываются внешние и чрезвычайные события, отсутствовавшие во время подписания настоящего Контракта и наступившие помимо воли и желания Сторон, действия которых Стороны не могли предотвратить мерами и средствами, которые оправданно и целесообразно ожидать от добросовестно действующей Стороны. К подобным обстоятельствам Стороны относят: военные действия, эпидемии, пожары, природные катастрофы, акты и действия государственных органов, делающие невозможными исполнение обязательств по настоящему Контракту.

7.12. Сторона по настоящему Контракту, затронутая обстоятельствами непреодолимой силы, должна немедленно известить телеграммой или с помощью факсимильной связи другую Сторону о наступлении, виде и возможной продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему Контракту. Обстоятельства непреодолимой силы также должны быть документально подтверждены уполномоченным органом. Если о вышеупомянутых событиях не будет своевременно сообщено, Сторона, затронутая обстоятельством непреодолимой силы, не может на него ссылаться как на основание освобождения от ответственности.

7.13. В период действия обстоятельств непреодолимой силы, которые освобождают Стороны от ответственности, выполнение обязательств по настоящему Контракту приостанавливается и санкции за неисполнение обязательств не применяются.

7.14. Наступление обстоятельств непреодолимой силы при условии, что Сторонами приняты установленные меры по извещению, продлевает срок выполнения обязательств по настоящему Контракту на период, по своей продолжительности соответствующий продолжительности обстоятельств и разумному сроку для устранения их последствий.

7.15. Если действие обстоятельств непреодолимой силы продолжается более 6 месяцев, Стороны должны договориться о дальнейшем исполнении настоящего Контракта.

7.16 В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) Поставщиком (исполнителем, подрядчиком) обязательств по настоящему Контракту Заказчик вправе уменьшить оплату по Контракту на сумму неустойки (пени, штрафа), подлежащую взысканию, в соответствии с расчётом и обоснованием начисленной суммы неустойки (пени, штрафа).

В случае если Поставщик (исполнитель, подрядчик) не отреагировал на требование об уплате неустоек (штрафов, пеней), в сроки, установленные Заказчиком в требовании согласно п.7.3 настоящего Контракта, и обеспечение исполнения Контракта предоставлено в форме передачи Заказчику в залог денежных средств, Заказчик имеет право взыскать неустойку (штрафа, пени) за счет средств обеспечения Контракта

7.17. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Поставщика (исполнителя, подрядчика) от обязанностей по исполнению настоящего Контракта.

8. ОФИЦИАЛЬНЫЕ УВЕДОМЛЕНИЯ/ТРЕБОВАНИЯ

8.1. Все сообщения по настоящему Контракту, которым Стороны намерены придать официальный характер, осуществляются в форме уведомлений/требований по оформлению которых предусмотрены настоящим разделом Контракта.

8.2. Уведомление/требование составляется Стороной на её бланке, нумеруется и датируется, вносится в реестр корреспонденции, подписывается руководителем (уполномоченным представителем), подпись которого может быть заверена печатью Стороны, а также, если это предусмотрено законом, главным бухгалтером, содержит контактные данные Поставщика.

8.3. Уведомление направляется посредством электронной почты, на адрес Поставщика, указанный в аккредитационной документации участника закупки или анкете участника в ЕИС. Подтверждением отправки уведомления служит скриншот.

Требование об уплате неустоек (штрафов, пеней), предусмотренные п. 7.3. настоящего Контракта заказчик направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) путем направления электронного уведомления с использованием ЕИС (такие уведомления формируются с использованием ЕИС, подписываются усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещаются в ЕИС без размещения на официальном сайте).

8.4. В день направления по средством ЕИС уведомление дублируется почтовой связью заказным письмом с уведомлением. При невозможности установления в порядке п. 8.3 сроков, Стороны вправе сослаться на сроки, определяемые отметками почты.

СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

9.1. Настоящий Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по нему.

9.2. Расторжение Контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

9.3. Расторжение Контракта по соглашению Сторон производится Сторонами путем подписания соответствующего соглашения о расторжении.

9.4. Изменение положений настоящего Контракта возможно по соглашению Сторон. Все изменения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами Дополнительных соглашений к Контракту. Все приложения и дополнительные соглашения являются неотъемлемой частью Контракта. Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания его Сторонами и подлежит регистрации Заказчиком в реестре Контрактов.

9.5. В соответствии с положениями частей▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьстатьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в случаях, предусмотренных частью 15 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ.

В случае принятия такого решения:

- заказчик с использованием единой информационной системы формирует решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает такое решение в единой информационной системе. В случаях, предусмотренных частью 5 статьи 103 Федерального Закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 г., такое решение не размещается на официальном сайте;

- решение об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее одного часа с момента его размещения в единой информационной системе в соответствии с пунктом 1 статьи 12.1 Федерального Закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 г. автоматически с использованием единой информационной системы направляется поставщику (подрядчику, исполнителю). Датой поступления поставщику (подрядчику, исполнителю) решения об одностороннем отказе от исполнения контракта считается дата размещения в соответствии с настоящим пунктом такого решения в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен поставщик (подрядчик, исполнитель);

- поступление решения об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с пунктом 2 статьи 12.1 Федерального Закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 г. считается надлежащим уведомлением поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта.

9.6. В соответствии с положениями частей▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьстатьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.

9.7. Изменение существенных условий Контракта при исполнении не допускается, за исключением случаев, предусмотренных ст. 95 Федерального Закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 г.

9.8. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в ходе исполнения контракта установлено, что Поставщик не соответствует требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Поставщика.

10. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

10.1. При исполнении своих обязательств по Контракту, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

При исполнении своих обязательств по Контракту, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Контракта законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

10.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Контракту до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

11. КОНФЕДИЦИАЛЬНОСТЬ

11.1. Поставщик обеспечивает соблюдение конфиденциальности в отношении сведений, предоставляемых Заказчиком. К таким сведениям относится информация, которая может быть персонально идентифицирована, и использование которой без согласия Заказчика может нанести вред его имущественным интересам или нематериальным благам.

12.ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ

12.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами в связи с исполнением обязательств по настоящему Контракту, разрешаются Сторонами путем переговоров, со сроком рассмотрения уведомлений/требований не свыше 5 рабочих дней с момента получения уведомлений/требований, согласно п. 8.3, 8.4 настоящего Контракта.

12.2. В случае невозможности урегулирования споров путем переговоров в течение 20 рабочих дней, споры передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Нижегородской области.

13.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

13.1. Контракт составлен в форме электронного документа и подписан электронными цифровыми подписями уполномоченных представителей каждой из сторон.

13.2. Все дополнения и изменения к Контракту, за исключением случаев, прямо предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, а также указанных в Контракте, оформляются в виде дополнительных соглашений, подписанных уполномоченными на то представителями Сторон.

13.3. В случае изменения у одной из Сторон своего фактического местонахождения, почтового адреса, руководителя, иных контактных данных, указанных в тексте Контракта, такая Сторона обязана информировать об этом другую Сторону Уведомлением о смене контактных данных заблаговременно, но не позднее дня вступления таких изменений в силу.

13.4. В случае изменения у одной из Сторон банковских реквизитов такая Сторона обязана информировать об этом другую Сторону Уведомлением о смене банковских реквизитов до вступления изменений в силу.

13.5. В целях предотвращения споров в отношении периодов времени Стороны согласовали считать рабочим днём – рабочий день Заказчика в соответствии с режимом его работы, а банковским днём – рабочий день министерства финансов Нижегородской области в соответствии с режимом его работы.

13.6. Если какое-либо из положений настоящего Контракта в связи с изменением законодательства становится недействительным, это не затрагивает действительности остальных его положений. В случае необходимости Стороны Контракта договорятся о замене недействительного положения положением, позволяющим достичь сходного результата.

13.7. Во всем, что не урегулировано положениями Контракта, Стороны руководствуются нормами действующего законодательства Российской Федерации.

13.8. Все указанные в Контракте приложения являются его неотъемлемой частью:

Приложение 1 – ИНФОРМАЦИЯ О ТОВАРЕ, УКАЗАННАЯ В ЗАЯВКЕ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ УЧАСТНИКОМ ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА, С КОТОРЫМ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ КОНТРАКТ.

14. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение 1к Контракту № _____/2024

от «____» ________ 2024года

ИНФОРМАЦИЯ О ТОВАРЕ,

УКАЗАННАЯ В ЗАЯВКЕ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ УЧАСТНИКОМ ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА, С КОТОРЫМ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ КОНТРАКТ

- Посмотреть таблицу с данными

Качественные и функциональные характеристики товара

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение 2 к Контракту №_____/2024

от «____» ________ 2024 года

АКТ

Приема-передачи (Форма)

г. Бор «_____» ________2024 г.

Государственное бюджетное учреждение Нижегородской области «Агротеххимцентр», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя директора Болобонина П.Ф., действующего на основании _____________________, с одной стороны, и ___________________, именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице ___________________, действующего на основании _____________, с другой стороны, по результатам приемки товара и проведенной экспертизы составили настоящий акт о нижеследующем:

Поставщик поставил и передал Заказчику товар по контракту от ___________ №_____________ (далее Контракт), а Заказчик принял товар согласно следующей спецификации:

- Посмотреть таблицу с данными

2. Объем и качество поставленного Поставщиком товара соответствует условиям Контракта.

3. Настоящий акт составлен в двух экземплярах и служит, в соответствии с условиями Контракта, основанием для проведения расчетов Заказчика с Поставщиком за поставленный товар.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №3 к контракту

№ ____________ от ____________2024

АКТ

приемки товара по количеству

г. Бор «_____» ________ 2024 г.

- Посмотреть таблицу с данными

Комиссия решила:

Количество товара соответствует требованиям контракта. Товар по количеству принять согласно п. 2.7 заключенного контракта. В товарной накладной поставить отметку о принятии товара по количеству.

Лица, участвующие в приемке продукции (товара), предупреждены об ответственности за подписание акта, содержащего данные, не соответствующие

действительности.

Подписи членов комиссии:

____________________/______________/

____________________/______________/

3. ____________________ /________________/

Представитель поставщика____________________/_____________________/

(подпись)

«_____»_________________2024

17-ЭА-2023._НАИМЕНОВАНИЕ_И_ОПИСАНИЕ_ОБЪЕКТА_ЗАКУПКИ,_УСЛОВИЯ_КОНТРАКТА

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор ГБУ НО «Агротеххимцентр»

______________ Болобонин П.Ф.

М.П.

наименование и описание объекта закупки, условия контракта

(РАЗДЕЛ II ИЗВЕЩЕНИЯ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ЗАКУПКИ)

- Посмотреть таблицу с данными

2) Требования к гарантии качества товара, а также требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий их качества, к гарантийному обслуживанию товара (далее - гарантийные обязательства), к расходам на эксплуатацию товара, к обязательности осуществления монтажа и наладки товара, к обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара:

Срок годности на поставляемый товар устанавливается в объеме и соответствии со сроком годности, установленным производителем, но не менее 12 месяцев с момента передачи товара Заказчику.

3) Требование о соответствии поставляемого товара изображению товара, образцу или макету товара, на поставку которого осуществляется закупка: не предусмотрено.

5.

Информация (при наличии), предусмотренная правилами использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, установленными в соответствии с частью 6 статьи 23 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ

ОКПД_2:

20.41.44.110 – паста для очистки рук

6.

Указание (в случае осуществления закупки лекарственных средств) на международные непатентованные наименования лекарственных средств или при отсутствии таких наименований химические, группировочные наименования

Не предусмотрено

7.

Информация о количестве, об объеме (за исключением случая, предусмотренного частью 24 статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ), о единице измерения (при наличии) товара (работы, услуги)

- Посмотреть таблицу с данными

ПОСТАВКА РАЗОВАЯ

8.

Место поставки товара (при осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), место выполнения работы или оказания услуги

Склад Заказчика, расположенный по адресу: Нижегородская область, г. Бор, ул. Интернациональная д.135а корпус 2 ГБУ НО «Агротеххимцентр»;

9.

Срок исполнения контракта (отдельных этапов исполнения контракта, если проектом контракта предусмотрены такие этапы)

Срок поставки: с даты заключения Контракта 10 рабочих дней срок поставки товара наступает со дня, следующего за днем подписания контракта.

Срок приемки работ: Заказчик в срок не более 10 (десяти) рабочих дней со дня получения от Исполнителя документов, предусмотренных пунктом 2.8 Контракта, осуществляет проверку выполненных Исполнителем работ (этапа выполнения работ) по Контракту на предмет соответствия выполненных работ требованиям и условиям Контракта, принимает выполненные работы, подписывая документ о приемке в ЕИС или отказывает в приемке, направляя мотивированный отказ от приемки работ.

Срок оплаты: Оплата по настоящему Контракту осуществляется путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Исполнителя за фактически выполненные работы не позднее 7 рабочих дней с даты подписания уполномоченным представителем Заказчика документа о приемке. Авансирование не предусмотрено.

10.

Начальная (максимальная) цена контракта (цена отдельных этапов исполнения контракта, если проектом контракта предусмотрены такие этапы)

Максимальное значение цены контракта:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00 руб. (шестьдесят две тысячи четыреста рублей) рубля 00 копеек.

10.1.

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

Начальная (максимальная) цена контракта определена методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка). Расчет начальной (максимальной) цены контракта выполнен Заказчиком в соответствии с методическими рекомендациями, утвержденными приказом Минэкономразвития РФ от 02.10.2013 №567.

Является неотъемлемой частью извещения о закупке, размещено в единой информационной системе в сфере закупок по адресу www.zakupki.gov.ru (далее – ЕИС) в виде отдельного файла

10.2.

Источник финансирования

Средства бюджетных учреждений (средства из бюджета Нижегородской области на 2024 год).

10.3.

Наименование валюты в соответствии с общероссийским классификатором валют

Российский рубль

11.

Размер аванса (если предусмотрена выплата аванса)

Не установлен

12.

Информация о преимуществах участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с частью 3 статьи 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ

Установлены преимущества участникам закупок, которыми могут быть только субъекты малого предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие организации.

12.1.

Требование, установленное в соответствии с частью 5 статьи 30 Федерального закона, с указанием в соответствии с частью 6 статьи 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ объема привлечения к исполнению контрактов субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций

Не установлено.

13.

Размер обеспечения заявки на участие в закупке

Не установлено

13.1.

Порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, условия независимой гарантии (если требование обеспечения заявки установлено в соответствии со статьей 44 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ)

Выбор способа обеспечения осуществляется участником закупки самостоятельно.

Обеспечение заявки на участие в закупке может предоставляться участником закупки одним из следующих способов:

а) Предоставление обеспечения заявки на участие в закупке в виде денежных средств: путем блокирования денежных средств, внесенных участником закупки на банковский счет, открытый таким участником в банке, включенном в перечень, утвержденный Правительством Российской Федерации (далее - специальный счет). Требования к таким банкам, к договору специального счета, к порядку использования имеющегося у участника закупки банковского счета в качестве специального счета устанавливаются Правительством Российской Федерации.

Подача заявки на участие в закупке означает согласие участника закупки на блокирование денежных средств, находящихся на его специальном счете, в размере обеспечения заявки на участие в закупке.

Порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке установлен в статье 44 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

б) Предоставление независимой гарантии, соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

Участник закупки для подачи заявки на участие в закупке выбирает с использованием электронной площадки способ обеспечения такой заявки путем указания реквизитов специального счета или указания номера реестровой записи из реестра независимых гарантий, размещенного в единой информационной системе.

Срок действия независимой гарантии должен составлять не менее месяца с даты окончания срока подачи заявок.

Условия независимой гарантии указаны в п.13.2.

13.2.

Условия независимой гарантии

В качестве обеспечения заявок, исполнения контрактов, гарантийных обязательств принимают независимые гарантии, выданные:

1) банками, соответствующими требованиям, установленным Правительством Российской Федерации, и включенными в перечень, предусмотренный частью 1.2 статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ;

2) государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ»;

3) фондами содействия кредитованию (гарантийными фондами, фондами поручительств), являющимися участниками национальной гарантийной системы поддержки малого и среднего предпринимательства, предусмотренной Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (далее - региональные гарантийные организации), соответствующими требованиям, установленным Правительством Российской Федерации, и включенными в перечень, предусмотренный частью 1.7 статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ (при осуществлении закупок в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ);

4) Евразийским банком развития (если участник закупки является юридическим лицом, зарегистрированным на территории государства - члена Евразийского экономического союза, за исключением Российской Федерации, или физическим лицом, являющимся гражданином государства - члена Евразийского экономического союза, за исключением Российской Федерации).

Независимая гарантия должна быть безотзывной и должна содержать:

1) сумму независимой гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в установленных частью 15 статьи 44 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ случаях, или сумму независимой гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом в соответствии со статьей 96 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, а также идентификационный код закупки, при осуществлении которой предоставляется такая независимая гарантия;

2) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается независимой гарантией;

3) обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки;

4) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по независимой гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику;

5) срок действия независимой гарантии с учетом требований статей 44 и 96 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ;

6) отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления независимой гарантии по обязательствам принципала, возникшим из контракта при его заключении, в случае предоставления независимой гарантии в качестве обеспечения исполнения контракта;

7) установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, предоставляемых заказчиком гаранту одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по независимой гарантии.

3. В независимую гарантию включается условие о праве заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта при отсутствии оснований для отказа в удовлетворении требования бенефициара, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации, если гарантом в срок не более чем десять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по независимой гарантии, направленное до окончания срока ее действия.

3.1. Уменьшение в соответствии с частями 7 и 7.1 статьи 96 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ размера обеспечения исполнения контракта, предоставленного в виде независимой гарантии, осуществляется заказчиком путем отказа от части своих прав по этой гарантии. При этом датой такого отказа признается дата включения предусмотренной частью 7.2 статьи 96 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ информации в соответствующий реестр контрактов, предусмотренный статьей 103 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

4. Запрещается включение в условия независимой гарантии требования о представлении заказчиком гаранту судебных актов, подтверждающих неисполнение принципалом обязательств, обеспечиваемых независимой гарантией.

5. Независимая гарантия, используемая для целей Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, информация о ней и документы, предусмотренные частью 9 статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, должны быть включены в реестр независимых гарантий, размещенный в единой информационной системе, за исключением независимых гарантий, указанных в части 8.1 статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. Ведение такого реестра осуществляется путем включения в соответствии с порядком, предусмотренным частью 8.2 статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, таких информации и документов в реестр и присвоения номера реестровой записи. В течение одного рабочего дня после включения таких информации и документов в реестр независимых гарантий гарант направляет принципалу выписку из реестра независимых гарантий.

Дополнительные требования к независимой гарантии, используемой для целей Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, порядок ведения и размещения в единой информационной системе реестра независимых гарантий, порядок формирования и ведения закрытого реестра независимых гарантий, в том числе включения в него информации, порядок и сроки предоставления выписок из него, форма требования об осуществлении уплаты денежной суммы по независимой гарантии устанавливаются Правительством Российской Федерации (Постановление Правительства Российской Федерации от 08.11.2013 № 1005 «О независимых гарантиях, используемых для целей Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (вместе с «Дополнительными требованиями к независимой гарантии, используемой для целей Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», «Правилами ведения и размещения в единой информационной системе в сфере закупок реестра независимых гарантий», «Правилами формирования и ведения закрытого реестра независимых гарантий» (далее также – Постановление Правительства РФ от 08.11.2013 № 1005).

Независимая гарантия оформляется в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени гаранта, и должна быть составлена по утвержденным постановлением РФ от 08.11.2013 № 1005 типовой форме независимой гарантии, предоставляемой в качестве обеспечения заявки на участие в закупке товара, работы, услуги для обеспечения государственных и муниципальных нужд (в случае составления независимой гарантии, предоставляемой в качестве обеспечения заявки на участие в закупке), типовой форме независимой гарантии, предоставляемой в качестве обеспечения исполнения контракта (в случае составления независимой гарантии, предоставляемой в качестве обеспечения исполнения контракта, за исключением обеспечения предусмотренных Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ гарантийных обязательств), на условиях, определенных гражданским законодательством и статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, с учетом следующих требований»:

а) обязательное закрепление в независимой гарантии:

• права заказчика в случае ненадлежащего выполнения или невыполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, обеспеченных независимой гарантией, представлять на бумажном носителе или в форме электронного документа требование об уплате денежной суммы по независимой гарантии, предоставленной в качестве обеспечения исполнения контракта, в размере цены контракта, уменьшенном на сумму, пропорциональную объему фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом и оплаченных заказчиком, но не превышающем размер обеспечения исполнения контракта;
• права заказчика в случае, предусмотренном пунктом 7 части 10 статьи 44 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, представлять на бумажном носителе или в форме электронного документа требование об уплате денежной суммы по независимой гарантии, предоставленной в качестве обеспечения заявки, в размере обеспечения заявки, установленном в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке (в случае, если указанным Федеральным законом предусмотрена документация о закупке);
• права заказчика в случае ненадлежащего выполнения или невыполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) требований к гарантии качества товара, работы, услуги, а также требований к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товара (далее - гарантийные обязательства), обеспеченных независимой гарантией, представлять на бумажном носителе или в форме электронного документа требование об уплате денежной суммы по независимой гарантии, предоставленной в качестве обеспечения исполнения гарантийных обязательств, в порядке и размере, установленными в контракте в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ;
• права заказчика по передаче права требования по независимой гарантии при перемене заказчика в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, с предварительным извещением об этом гаранта;
• условия о том, что расходы, возникающие в связи с перечислением денежных средств гарантом по независимой гарантии, несет гарант;
• перечня документов, представляемых заказчиком гаранту одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по независимой гарантии, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 08.11.2013 №1005;

б) недопустимость включения в независимую гарантию:

• положений о праве гаранта отказывать в удовлетворении требования заказчика о платеже по независимой гарантии в случае непредоставления гаранту заказчиком уведомления о нарушении поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта, гарантийных обязательств или расторжении контракта (за исключением случаев, когда направление такого уведомления предусмотрено условиями контракта или законодательством Российской Федерации);
• требований о предоставлении заказчиком гаранту отчёта об исполнении контракта, гарантийных обязательств;
• требований о предоставлении заказчиком гаранту одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по независимой гарантии документов, не включенных в перечень документов, представляемых заказчиком гаранту одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по независимой гарантии, утвержденный Постановлением Правительства РФ от 08.11.2013 № 1005;

в) обязательное наличие нумерации на всех листах независимой гарантии, которые должны быть прошиты, подписаны и скреплены печатью (при наличии) гаранта, в случае ее оформления в письменной форме на бумажном носителе на нескольких листах.

13.3.

Реквизиты счета, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику, реквизиты счета для перечисления денежных средств в случае, предусмотренном частью 13 статьи 44 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ

Наименование: государственное бюджетное учреждение Нижегородской области «Агротеххимцентр».

Юридический адрес: Нижегородская область, г. Бор, ул. Интернациональная, д.135А, корпус 2, тел. ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0

КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Получатель: Министерство финансов Нижегородской области (ГБУ НО «Агротеххимцентр»

Лицевой счет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть40 на казначейский счет управления Федерального казначейства Нижегородской области №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьв Волго-Вятское ГУ Банка России // УФК по Нижегородской области г. Нижний Новгород БИК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, на единый казначейский счет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

14.

Размер обеспечения исполнения контракта

Размер обеспечения исполнения контракта: составляет 5% от цены контракта.

14.1.

Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта, требования к такому обеспечению (если требование обеспечения исполнения контракта установлено в соответствии со статьей 96 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ)

Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением независимой гарантии, соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику.

Условия независимой гарантии указаны в разделе 13.2.

Способ обеспечения исполнения контракта, гарантийных обязательств, срок действия независимой гарантии определяются в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно.

При этом срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

Контракт заключается после предоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в соответствии с Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. При этом в случае заключения контракта жизненного цикла контракт заключается после предоставления таким участником закупки обеспечения исполнения контракта в части, предусмотренной пунктом 1 части 1.1 статьи 96 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

В случае непредоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в срок, установленный для заключения контракта, такой участник считается уклонившимся от заключения контракта.

В случае, если предложенные в заявке участника закупки цена, сумма цен единиц товара, работы, услуги снижены на 25 и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене контракта, начальной сумме цен единиц товара, работы, услуги, участник закупки, с которым заключается контракт, предоставляет обеспечение исполнения контракта с учетом положений статьи 37 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

В ходе исполнения контракта поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе изменить способ обеспечения исполнения контракта и (или) предоставить заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

В случае, если контрактом предусмотрены отдельные этапы его исполнения и установлено требование обеспечения исполнения контракта, в ходе исполнения данного контракта размер этого обеспечения подлежит уменьшению в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

Положения Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ об обеспечении исполнения контракта, включая положения о предоставлении такого обеспечения с учетом положений статьи 37 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ не применяются в случае:

1) заключения контракта с участником закупки, который является казенным учреждением;

2) осуществления закупки услуги по предоставлению кредита;

3) заключения бюджетным учреждением, государственным, муниципальным унитарными предприятиями контракта, предметом которого является выдача независимой гарантии.

Участник закупки, с которым заключается контракт по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, освобождается от предоставления обеспечения исполнения контракта, в том числе с учетом положений статьи 37 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ в случае предоставления таким участником закупки информации, содержащейся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающей исполнение таким участником (без учета правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов, исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). Такая информация представляется участником закупки до заключения контракта в случаях, установленных Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ для предоставления обеспечения исполнения контракта. При этом сумма цен таких контрактов должна составлять не менее начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки.

15.

Размер обеспечения гарантийных обязательств

Не установлено.

15.1.

Порядок предоставления обеспечения гарантийных обязательств, требования к такому обеспечению (если требование обеспечения гарантийных обязательств установлено в соответствии со статьей 96 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ)

Гарантийные обязательства могут обеспечиваться предоставлением независимой гарантии, соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику.

Условия независимой гарантии указаны в разделе 13.2.

Способ обеспечения исполнения контракта, гарантийных обязательств, срок действия независимой гарантии определяются в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно.

При этом срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

Поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств и (или) предоставить заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств новое обеспечение гарантийных обязательств.

Положения Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ об обеспечении гарантийных обязательств не применяются в случае:

1) заключения контракта с участником закупки, который является казенным учреждением;

2) осуществления закупки услуги по предоставлению кредита;

3) заключения бюджетным учреждением, государственным, муниципальным унитарными предприятиями контракта, предметом которого является выдача независимой гарантии.

Участник закупки, с которым заключается контракт по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, освобождается от обеспечения гарантийных обязательств в случае предоставления таким участником закупки информации, содержащейся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающей исполнение таким участником (без учета правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов, исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). При этом сумма цен таких контрактов должна составлять не менее начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки.

16.

Информация о банковском сопровождении контракта в соответствии со статьей 35 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ

Не требуется

17.

Информация о казначейском сопровождении контракта

Не требуется

18.

Информация о возможности заказчика заключить контракты, указанные в части 10 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, с несколькими участниками закупки с указанием количества указанных контрактов

Не установлена

19.

Дополнительные требования к товару (работе, услуге)/ поставщику (исполнителю, подрядчику)/ контракту

*Паспорта качества, сертификаты соответствия, декларации соответствия, наличие лицензий, предусмотренных действующим законодательством и др.

Поставщик обязан предоставить документы, подтверждающие качество Товара и его соответствие требованиям контракта и законодательства РФ, в том числе правильно оформленные сертификаты и/или декларации соответствия товара, а также другие документы, подтверждающие качество Товара. (***)

* На этапе подачи заявок вышеуказанные документы предоставляются Заказчику

* На этапе заключения Контракта вышеуказанные документы передаются Заказчику

*На этапе передачи Товара Заказчику

20.

Информация о принадлежности товара к перечню товаров, для которых необходимо установление национального режима в соответствии со ст.14 44-ФЗ

126 п1-распространяется

126 п2-распространяется

21.

Информация о возможности одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии со статьей 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ

Установлена

22.

Проект контракта

Является неотъемлемой частью извещения о закупке, размещен в единой информационной системе в сфере закупок по адресу www.zakupki.gov.ru (далее – ЕИС) в виде отдельного файла

23.

Возможные виды работ, которые подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по контракту

Не предусмотрено

Документация_3