Тендер - Поставка хозяйственных товаров №298336775

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• Обоснование_нмцк.xls

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть75 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Центральный федеральный округ, Ярославская облМесто поставки (адрес):152934, Российская Федерация, Ярославская обл., Рыбинский р-н, г. Рыбинск, ул. Вокзальная/Луначарского, 14/71, ОКАТО:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть00
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 09.05.2025 по 13.05.2025Место предоставления документации:Электронная площадка РТС-тендер (http://www.rts-tender.ru) и Официальный сайт (http://zakupki.gov.ru)Порядок предоставления документации:В электронной форме на площадке РТС-тендер (http://www.rts-tender.ru) и Официальном сайте (http://zakupki.gov.ru)Официальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется
Подача заявокДата начала срока подачи заявок:09.05.2025Дата и время окончания подачи заявок (по местному времени):13.05.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:00Порядок подачи заявок:В соответствии с документацией о закупке
Подведение итоговМесто подведения итогов:152934, Российская Федерация, Ярославская обл., Рыбинский р-н, г. Рыбинск, ул. Вокзальная/Луначарского, 14/71, ОКАТО:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть00Дата подведения итогов:13.05.2025Порядок подведения итогов:В соответствии с документацией о закупке - Посмотреть таблицу с даннымиОписание_объекта_закупки

Техническое задание на поставку хозяйственных товаров

1. Общие положения

1.1. Наименование объекта закупки:

Поставка хозяйственных товаров

1.2. Заказчик:

Муниципальное учреждение культуры «Рыбинский театр кукол»

1.3. Цель закупки:

Обеспечение деятельности Заказчика хозяйственными товарами.

1.4. Максимальный объем заказываемого товара

Наименование, ассортимент, характеристики, стоимость товара за единицу указаны в Таблице № 1.

Общее количество товара, которое может быть заказано в рамках настоящего Договора указано в Таблице № 1 к Техническому заданию.

1.5. Место (адрес) поставки товара: г.Рыбинск, ул.Вокзальная, д.14/ул.Луначарского, д.71 МУК «Рыбинский театр кукол».

1.6. Срок действия Договора:

Общий срок поставки товара – 2 квартал 2025 года.

1.7. Гарантии:

На поставляемый товар Поставщик предоставляет гарантию качества Поставщика и гарантию качества производителя в соответствии с нормативными документами на данный вид товара.

Гарантийный срок на поставляемый товар 12 месяцев с даты подписания товарной накладной, если не указано иное в Приложении № 1 к ТЗ.

Наличие гарантии качества удостоверяется передачей Поставщиком Заказчику соответствующих гарантийных талонов (сертификатов) или проставлением соответствующих записей на маркировочном ярлыке поставленного товара.

Товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации и должен поставляться в заводской упаковке, обеспечивающей безопасность транспортировки.

Качество товара должно соответствовать функциональным характеристикам, установленным производителем для поставляемых товаров.

Товар должен быть поставлен во 2 квартале 2025 года.

- Посмотреть таблицу с даннымипроект_договора

Проект договора.

Договор №_____

на поставку хозяйственных товаров

г. Рыбинск «____» __________ 2025 г.

Муниципальное учреждение культуры «Рыбинский театр кукол» в лице директора Ивановой Елены Алексеевны, действующего на основании Устава, в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Положением о закупке Муниципального учреждения культуры «Рыбинский театр кукол», именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и ________________________________________ в лице ________________________________________, действующего на основании ________________________________________, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поставщик обязуется поставить хозяйственные товары (в дальнейшем именуется Товар) в соответствии с условиями Договора, а Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный Товар.

1.2. Наименование, количество и показатели поставляемого товара определяются Техническим заданием (Приложение №1 к Договору), являющимся неотъемлемой частью Договора.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА, ПОРЯДОК И СРОКИ ОПЛАТЫ

2.1. Цена Договора составляет ____________(__________________________) рублей, в том числе НДС ___ / НДС не облагается (указывается при необходимости).

Цена единицы Товара установлена в Спецификации (Приложение №2 к Договору), являющейся неотъемлемой частью Договора.

2.2. Цена Договора является твердой, определяется на весь срок исполнения Договора и не может меняться в ходе его исполнения, за исключением ее изменения по соглашению Сторон в следующих случаях:

- при снижении цены Договора без изменения предусмотренных контрактом количества товара, качества поставляемого товара и иных условий Договора;

- если по предложению заказчика увеличивается предусмотренное Договором количество товара не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренное Договором количество поставляемого товара не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному количеству товара исходя из установленной в контракте цены единицы товара, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренногоДоговором количества товара стороны Договора обязаны уменьшить цену Договора исходя из цены единицы товара. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены Договора на предусмотренное в Договореколичество такого товара.

2.3. Цена Договора включает в себя стоимость поставляемого Товара, расходы на упаковку, транспортные расходы, в том числе по доставке и разгрузке Товара, расходы по уплате налогов, сборов и других обязательных платежей, а также иные расходы, которые могут возникнуть у Поставщика при исполнении обязательств по Договору.

2.4. Оплата по Договору осуществляется в российских рублях в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика за фактически поставленный Товар в течение 7 рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке поставленного товара (товарной накладной/универсального передаточного документа).

Обязательство Заказчика по оплате поставки считается исполненным с момента списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

2.5. Сумма, подлежащая уплате юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

2.6. Источник финансирования: средства бюджетных учреждений.

2.7. В случае изменения расчетного счета Поставщик обязан в однодневный срок с даты внесения изменений в письменной форме сообщить об этом Заказчику, с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Договоре счет Поставщика, несет Поставщик.

2.8. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик вправе произвести оплату по Договору за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пеней).

3. СРОК, МЕСТО И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ТОВАРА

3.1. Срок поставки товара: с даты заключения договора по 31.12.2025 г в соответствии с заявками Заказчика. Срок поставки товара по одной заявке - в течение 5 календарных дней с даты подачи заявки.

3.2. Место поставки: г.Рыбинск, ул.Вокзальная, д.14/ул.Луначарского, д.71 МУК «Рыбинский театр кукол».

3.3. Доставка поставляемого Товара, все виды погрузо-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств (в случае необходимости), осуществляются Поставщиком собственными силами или силами третьих лиц за счет средств Поставщика.

3.4. При поставке Товара Поставщик передает Заказчику следующие документы:

3.4.1. товарную накладную в 2-х экземплярах; счет на оплату, счет-фактуру (для плательщиков НДС) или универсальный передаточный документ в 2-х экземплярах;

3.4.2. документы, подтверждающие и определяющие гарантийные условия на Товар, сертификаты соответствия качества, и другие документы, удостоверяющие качество Товара (если наличие таких документов предусмотрено законодательствомРоссийской Федерации).

3.4.3. При производстве промышленных товаров, и (или) выполнении работ, и (или) оказании услуг должны быть использованы материалы или полуфабрикаты, страной происхождения которых является Российская Федерация и (или) государство - член Евразийского экономического союза. *

*Указанное требование не действует в случае, если на территории Российской Федерации и (или) территориях государств - членов Евразийского экономического союза отсутствует производство таких товаров, материалов или полуфабрикатов.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Поставщик обязан:

4.1.1. Поставить Товар в соответствии с условиями настоящего Договора и Технического задания (Приложение№1 к Договору).

4.1.2. Соблюдать и исполнять свои обязательства в соответствии с условиями Контракта.

4.1.3. Уведомлять Заказчика о всех возможных задержках и их причинах, связанных с поставкой товара, с приложением и направлением в адрес Заказчика по факсимильной, электронной, почтовой или иных доступных средств связи, подтверждающих, обосновывающих такую задержку документов.

4.2. Поставщик вправе:

4.2.1. Самостоятельно определять способ поставки Товара.

4.2.2. Запрашивать и получать от Заказчика информацию, необходимую для выполнения своих обязательств в соответствии с условиями настоящего Договора.

4.3. Заказчик обязан:

4.3.1. Принять и оплатить поставленный Товар в порядке, сроке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором и Техническим заданием (Приложение №1 к Договору).

4.3.2. Соблюдать и исполнять свои обязательства в соответствии с условиями Договора .

4.3.3. Требовать уплаты неустойки (штрафы, пени) и/или возмещения убытков, причиненных по вине Поставщика.

4.4. Заказчик вправе:

4.4.1. Привлекать экспертов, экспертные организации для проверки соответствия качества поставляемого Товара требованиям, установленным настоящим контрактом и Спецификацией (Приложение №2 к Договору).

5. КАЧЕСТВО ТОВАРА.

5.1. Товар должен быть новым (не бывшим в употреблении, в ремонте, не были восстановлены потребительские свойства), не заложен, не является предметом ареста, свободен от прав третьих лиц.

5.2. Товар должен соответствовать требованиям нормативной технической документации, предусмотренной для данного вида Товара. Документы, удостоверяющие качество Товара в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, передаются вместе с Товаром.

5.3. Товар должен отгружаться в упаковке, предохраняющей его от загрязнений, порчи, попадания влаги, деформации Товара, и обеспечивающей его безопасную перевозку. Упаковка, в которой отгружается Товар, должна соответствовать установленным стандартам, действующим в Российской Федерации для данного вида товара.

5.4. Поставка Товара осуществляется Поставщиком в соответствии с законодательством Российской Федерации, требованиями иных нормативных правовых актов, регулирующих порядок поставки такого вида Товара, устанавливающих требования к качеству такого вида Товара, в соответствии с условиями Контракта.

6. ПОРЯДОК И СРОК ПРИЕМКИ ТОВАРА

6.1. Поставщик уведомляет Заказчика о точном времени и дате поставки Товара в срок не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до даты поставки Товара.

6.2. Приемка товара по количеству и качеству осуществляется в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты фактического прибытия товара Заказчику. По результатам приемки Заказчик в течение 1 (одного) рабочего дня с даты завершения приемки подписывает документ о приемке поставленного товара (товарную накладную/универсальный передаточный документ).

6.3. Заказчик вправе отказаться от приемки Товара в случаях непредставления или неполного представления Поставщиком документов, указанных в пункте 3.4Договора, неполной поставки (недопоставки) Товара, несоответствия качества, характеристик и упаковки Товара условиям Договора, при обнаружении видимых (явных) недостатков Товара, такой Товар считается не поставленным. В этом случае Заказчик направляет Поставщику мотивированный отказ от приемки с перечнем выявленных недостатков и с указанием срока их устранения.

6.4. Поставщик обязан устранить недопоставку Товара, вывезти поставленный Товар ненадлежащего качества и произвести его замену в полном объеме Товаром надлежащего качества, соответствующим требованиям Договора, представить недостающие документы, указанные в пункте 3.4Договора, и устранить иные выявленные нарушения в указанные Заказчиком сроки.

После устранения недостатков приемка осуществляется повторно в установленном порядке.

6.5. При неустранении Поставщиком выявленных нарушений в течение срока, указанного в пункте 6.3 Договора, к Поставщику применяются меры ответственности, предусмотренные разделом 8Договора.

6.6. В случае недостижения соглашения по приемке Товара Стороны приступают к решению спорной ситуации в порядке, предусмотренном в разделе 11Договора.

6.7. Для проверки поставленного Товара Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза Товара может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, за исключением случаев, когда привлечение экспертов, экспертных организаций является обязательным.

7. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ТОВАРА

7.1. Качество товара, поставляемого по настоящему Договору, должно соответствовать установленным в Российской Федерации государственным стандартам, техническим регламентам или техническим условиям изготовителей поставляемого товара и требованиям настоящего контракта, изложенным в показателях качества Спецификации.

7.2. На поставляемый товар Поставщик предоставляет гарантию качества в соответствии с нормативными документами на данный вид товара.

Гарантийный срок составляет ___ месяцев со дня подписания Сторонами документа о приемке поставленного товара.

Гарантийный срок производителя на поставляемый товар указывается в гарантийном талоне либо документе его заменяющем.

Наличие гарантии качества удостоверяется выдачей Поставщиком гарантийного талона, либо документа его заменяющего. Гарантийный срок Поставщика не может быть менее срока, установленного производителем.

7.3. Поставщик вместе с товаром передает Заказчику гарантийный талон либо документ, его заменяющий (к каждой единице товара), предоставляет подробную информацию о порядке обращения и взаимодействия со службой технической поддержки или иным структурным подразделением, в том числе производителя, ответственными за исполнение гарантийных обязательств, и обязуется в период гарантийного срока за свой счет производить устранение недостатков в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Срок устранения недостатков товара, выявленных в гарантийный период, не должен превышать 5 календарных дней с момента письменного заявления о них Заказчиком.

7.4. Заказчик вправе предъявлять требования, связанные с ненадлежащим качеством поставленного товара, в течение установленного гарантийного срока. В период гарантийного срока Поставщик обязуется за свой счет производить необходимый ремонт, устранение недостатков в соответствии с требованиями гражданского законодательства Российской Федерации.

7.5. При выявлении Заказчиком недостатков поставленного товара составляется акт. Для участия в составлении акта, фиксирующего недостатки (дефекты) поставленного товара, согласования порядка и сроков их устранения, Поставщик обязан направить своего представителя не позднее ___ дней со дня получения письменного извещения Заказчика.

7.6. Течение гарантийного срока прерывается на время, в течение которого поставленный товар не мог эксплуатироваться вследствие выявленных Заказчиком недостатков, возникших по вине Поставщика.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

8.2. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором. Размер штрафа устанавливается Договором в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов.

8.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены Договора, но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.

8.6.Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, и устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором (соответствующим отдельным этапом исполнения Договора) и фактически исполненных Поставщиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

8.7. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

8.8. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором. Размер штрафа устанавливается Договором в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

8.9. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

8.10. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

8.11. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

8.12. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

8.13. Применение мер ответственности не освобождает Стороны от исполнения принятых на себя обязательств.

8.14. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, Заказчик вправе произвести оплату по Договору за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени).

9. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

9.1. В случае возникновения чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств, препятствующих любой из сторон полному или частичному выполнению своих обязательств, предусмотренных настоящим Договором (форс-мажорные обстоятельства), таких как: военные действия любого характера; массовые беспорядки; блокады; пожары; наводнения; землетрясения и другие природные явления, находящиеся вне пределов контроля любой из Сторон, дата исполнения сторонами своих обязательств должна быть перенесена пропорционально периоду, в течение которого действовали вышеуказанные обстоятельства.Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по причине действия вышеуказанных обстоятельств, обязана письменно уведомить другую Сторону о таких обстоятельствах не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня их возникновения с приложением проекта дополнительного соглашения к Договору (проекта соглашения о расторжении Договора) и документов, удостоверяющих факт наступления указанных обстоятельств. Сторона, получившая уведомление о возникновении обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня его получения рассмотреть проект дополнительного соглашения к Договору (соглашения о расторжении Договора) и прилагаемые документы и при отсутствии замечаний подписать его.Если сторона, ссылающаяся на форс-мажорные обстоятельства, не известит другую сторону в указанный срок, то такая сторона несет ответственность за нарушение своих обязательств в соответствии с настоящим Договором.

9.2. Если, по мнению Сторон, исполнение Договора может быть продолжено в порядке, действовавшем до возникновения обстоятельств непреодолимой силы, то сроки исполнения обязательств по Договору, предусмотренные Графиком исполнения Договора продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия этих обстоятельств и их последствий.

9.3. Если форс-мажорные обстоятельства длятся более трех месяцев, то Стороны вправе решить вопрос о прекращении действия настоящего Договора, без возмещения возможных убытков.

9.4. Решение о частичном или полном неисполнении обязательств в силу форс-мажорных обстоятельств оформляется двусторонним соглашением.

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

10.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня заключения и действует до «31» декабря 2025 года.

10.2.Прекращение (окончание) срока действия настоящего Договора влечет за собой прекращение обязательств Сторон по нему, но не освобождает Стороны от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение Договора, если таковые имели место при исполнении условий настоящего Договора.

10.3. При исполнении Договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случая, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по такому Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

10.4. Изменение существенных условий Договора при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению Сторон.

10.5. Расторжение Договора допускается по соглашению сторон, по решению Арбитражного суда Ярославской области или в связи с односторонним отказом стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством.

10.6. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Контракта в соответствии с положениями статьи 223 Федерального закона № 223-ФЗ.

10.7. В случае уменьшения бюджетного финансирования стороны руководствуются статьей 767 ГК РФ.

10.8. Заказчик не возмещает Поставщику убытки, причиненные прекращением действия Договора.

При этом Заказчик оплачивает Поставщикупоставку товара, принятого Заказчиком до прекращения действия настоящего Договора.

11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

11.1. Все споры и разногласия сторон в рамках и в связи с исполнением обязательств по настоящему Договору разрешаются путем переговоров с соблюдением обязательного досудебного претензионного порядка. Претензия направляется по адресу стороны, указанному в реквизитах Договора. Срок рассмотрения претензии и направления письменного ответа составляет не более 60 дней с даты получения претензии.При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами по требованию любой из сторон может быть назначена дополнительная экспертиза. Расходы на экспертизу несет сторона, требовавшая назначения экспертизы. В случае установления нарушений Подрядчиком условий Договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками, расходы на экспертизу, назначенную Заказчиком, несет Подрядчик. В случае если экспертиза назначена по соглашению между сторонами, расходы несут обе стороны поровну.

При не достижении согласия споры передаются на разрешение в Арбитражный суд Ярославской области (в порядке статьи 37 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

11.2. Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще способом доступными третьим организациям и лицам сведения, содержащиеся в документах, оформляющих совместную деятельность сторон в рамках настоящего Контракта, иначе как с письменного согласия обеих сторон. Подрядчик не вправе публиковать рекламу, касающуюся Объекта, в средствах массовой информации (СМИ) и в информационно-телекоммуникационной сети Интернет без письменного разрешения Заказчика.

11.3. К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

Приложение №1 «Техническое задание»

Приложение №2 «Спецификация» (форма)

12. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ

12.1.При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели. При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Контракта законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

12.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

12.3. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в данном разделе действий и/или неполучения другой Стороной в установленный Договором срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть Контракт в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут Контракт в соответствии с положениями настоящей статьи, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение№1

к контракту № ________ от « __ » _____2025г.

Техническое задание на поставку хозяйственных товаров

1.1. Наименование объекта закупки:

Поставка хозяйственных товаров

1.2. Заказчик:

Муниципальное учреждение культуры «Рыбинский театр кукол»

1.3. Цель закупки:

Обеспечение деятельности Заказчика хозяйственными товарами.

1.4. Максимальный объем заказываемого товара

Наименование, ассортимент, характеристики, стоимость товара за единицу указаны в Таблице № 1.

Общее количество товара, которое может быть заказано в рамках настоящего Договора указано в Таблице № 1 к Техническому заданию.

1.5. Место (адрес) поставки товара: г.Рыбинск, ул.Вокзальная, д.14/ул.Луначарского, д.71 МУК «Рыбинский театр кукол».

1.6. Гарантии:

На поставляемый товар Поставщик предоставляет гарантию качества Поставщика и гарантию качества производителя в соответствии с нормативными документами на данный вид товара.

Гарантийный срок на поставляемый товар 12 месяцев с даты подписания товарной накладной, если не указано иное в Приложении № 1 к ТЗ.

Наличие гарантии качества удостоверяется передачей Поставщиком Заказчику соответствующих гарантийных талонов (сертификатов) или проставлением соответствующих записей на маркировочном ярлыке поставленного товара.

Товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации и должен поставляться в заводской упаковке, обеспечивающей безопасность транспортировки.

Качество товара должно соответствовать функциональным характеристикам, установленным производителем для поставляемых товаров.

- Посмотреть таблицу с данными

Требования к качеству товара

Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении и соответствовать заявленным требованиям.

Требования к упаковке и маркировке товара

Поставщик несет ответственность перед Заказчиком за все повреждения или порчу товара, возникшие в результате некачественной упаковки.

Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара

При обнаружении в пределах гарантийного срока в поставленном товаре производственных дефектов поставщик обязан заменить такой товар в течение трех дней с даты обнаружения дефектов. Расходы по возврату товара, замене производятся силами и за счет средств поставщика.

Поставщик гарантирует безопасность и качество поставляемого товара в соответствии с действующими стандартами, техническими условиями, утвержденными на данный вид товара.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение 2

к Договору № __

от «__» ________2025г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ ПОСТАВЛЯЕМЫХ ТОВАРОВ

- Посмотреть таблицу с данными