Тендер - Поставка хозяйственных товаров №312441491

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• НМЦК.xls

- Посмотреть таблицу с данными▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть  . .top td.pre-wrap-white - Посмотреть таблицу с даннымиПроект_договора

ДОГОВОР № __

Московская область, г. Бронницы «_ » 2025 г.

Федеральное государственное бюджетное учреждение профессиональная образовательная организация «Государственное училище (техникум) олимпийского резерва г. Бронницы Московской области» (ФГБУ ПОО «ГУОР г. Бронницы МО»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя директора Василиги Натальи Николаевны, действующей на основании доверенности от 01.11.2025 г. №49/Д▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьс одной стороны, и ___________________________________, действующего на основании Устава с другой стороны, с соблюдением требований гражданского законодательства Российской Федерации, в соответствии с п.4 ч. 1 ст.93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, услуг, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ), заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

СТАТЬЯ 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поставщик обязуется передать Заказчику товар (далее – Товар) в количестве, ассортименте, согласно Спецификации (Приложение №1 к Договору) и Технического задания (Приложение №2 к Договору), выполнить все сопутствующие услуги, связанные с исполнением настоящего Договора.

1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить Товар в установленном Договором порядке, форме и размере.

1.3. На момент передачи Заказчику Товар должен принадлежать Поставщику на праве собственности и не должен находиться в залоге, под арестом и являться предметом исков третьих лиц.

1.4. Место поставки Товара: Московская обл., г. Бронницы, ул. Москворецкая, д 46

1.5. Срок поставки Товара: в течение 10 рабочих дней с момента подписания Договора.

1.6. Сопутствующие поставке работы (услуги): доставка.

СТАТЬЯ 2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Заказчик вправе:

2.1.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями Договора.

2.1.2. Требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленных сопроводительных документов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с условиями Договора.

2.2. Заказчик обязан:

2.2.1. Своевременно принять и оплатить поставку товара, в соответствии с условиями Договора.

2.2.2. Исполнять иные обязательства, предусмотренные Договором и действующим законодательством РФ.

2.3. Поставщик вправе:

2.3.1. Требовать своевременной оплаты поставленного товара в соответствие со ст. 3 Договора.

2.3.2. Запрашивать у Заказчика предоставления разъяснений и уточнений по вопросам поставки в рамках настоящего Договора.

2.4. Поставщик обязан:

2.4.1 Своевременно и надлежащим образом поставить товар в соответствии с условиями Договора.

2.4.2. Исполнять иные обязательства, предусмотренные Договором и действующим законодательством РФ.

СТАТЬЯ 3. ЦЕНА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

3.1. Цена Договора составляет_____________________________________________, в том числе НДС.

3.2. Цена Договора твердая и изменению не подлежит.

3.3. Цена Договора включает в себя:

- стоимость Товара с учетом упаковки, маркировки, налогов, сборов, страхование, таможенных пошлин и иных обязательных платежей, а также сопутствующие услуги по поставке товара:

- доставка Товара транспортом Поставщика по адресу Заказчика, указанному в Договоре;

3.4. По соглашению сторон количество поставляемого товара может быть изменено (уменьшено или увеличено), но не более чем на 10 (десять) процентов. При поставке дополнительного количества Товара Стороны вправе увеличить цену Договора пропорционально количеству дополнительного Товара исходя из установленной в Спецификации цены единицы Товара. При уменьшении предусмотренного Договором количества Товара Стороны обязаны уменьшить цену Договора исходя из цены единицы Товара, установленной в Спецификации.

3.5. Расчеты по настоящему Договору производятся в российских рублях.

3.6. Оплата по Договору осуществляется путем безналичного расчета за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания. В случае изменения расчетного счета Поставщик обязан в течение 1 (одного) рабочего дня в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета, даты и номера Договора. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в Договоре счет Поставщика, несет Поставщик.

3.7. Основанием для оплаты является Акт приемки (ф.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть) при наличии товарной накладной (ТОРГ-12), счет-фактуры (или универсального передаточного документа – УПД), счета, оформленные и подписанные в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. Счет – фактура не предоставляется в случаях, установленных Налоговым кодексом Российской Федерации.

Оплата Цены Договора за поставленный товар производится Заказчиком не позднее 7 (семи) рабочих дней с даты завершения приемки, оформленной Актом приемки (ф.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть) в соответствии с требованиями действующих нормативных документов, на основании выставленного Поставщиком счета. Датой оформления считается дата утверждения Акта приемки (ф.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть) Заказчиком.

3.8. Обязательства Заказчика по оплате Цены Договора считаются исполненными с момента списания денежных средств в размере, составляющем Цену Договора, с банковского счета Заказчика.

3.9. При отгрузке Товара Поставщик предоставляет в двух экземплярах оригинал товарной накладной ТОРГ12 или универсальный передаточный документ, а также оригинал счета, подписанный Поставщиком. Завершение приемки производится оформлением Заказчиком в день подписания сторонами товарной накладной ТОРГ 12 или УПД Акта приемки (ф.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть), утвержденным приказом Минфина России от 15.04.2021 N 61н, который в 3-дневный срок направляется Поставщику для подписания и является основанием для оплаты поставленного товара.

СТАТЬЯ 4. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ТОВАРА

4.1. Обязанность Поставщика по передаче товара Заказчику считается исполненной в момент передачи товара, о чем свидетельствует подпись представителя Заказчика на товарной накладной.

4.2. Право собственности и риск случайной гибели переходят от Поставщика к Заказчику с момента исполнения Поставщиком обязанности по передаче товара.

4.3. При получении Товара уполномоченный представитель Заказчика обязан при подписании документации указать свою фамилию, предъявить правильно оформленную (в соответствии с действующим законодательством) доверенность на получение Товара, а также предъявить документ, удостоверяющий личность.

4.4. Поставщик обязан одновременно с передачей Товара передать Заказчику документацию, относящуюся к Товару, т. е. характеризующую номенклатуру, количество, удостоверяющую качество передаваемого Товара.

4.5. Упаковка и маркировка товаров должны соответствовать требованиям нормативов, техническим условиям на данный вид товара.

4.6. Маркировка товаров должна содержать: наименование изделия, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска и гарантийный срок службы.

4.7. Упаковка должна обеспечивать сохранность товаров при транспортировке и доставке к конечному месту поставки.

4.8. Возврат Товара Заказчиком в случаях, предусмотренных настоящим законодательством РФ и настоящим Договором, осуществляется с обязательным подписанием Сторонами передаточных документов. Передаточными документами являются оформленные Заказчиком, надлежащим образом накладная ТОРГ-12 или универсальный передаточный документ в валюте РФ (рубль). Заказчик обязан возвратить Товар поставщику в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня достижения Сторонами договоренности о возврате Товара, если иное не будет предусмотрено соглашением Сторон.

4.9. Завершение приемки производится оформлением Заказчиком в день подписания сторонами товарной накладной или УПД Акта приемки (ф.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть), утвержденным приказом Минфина России от 15.04.2021 N 61н, который в 3-дневный срок направляется Поставщику для подписания и является основанием для оплаты поставленного товара.

СТАТЬЯ 5. ПРИЕМКА ТОВАРА ПО КОЛИЧЕСТВУ, КАЧЕСТВУ. РАССМОТРЕНИЕ ПРЕТЕНЗИЙ

5.1. Приемка Товара по количеству и ассортименту осуществляются Заказчиком в момент передачи партии Товара.

Подпись Заказчика, сделанная в отгрузочных документах Поставщика, является доказательством отсутствия у Заказчика претензий по количеству, ассортименту и упаковке партии Товара

5.2. Приемка Товара по качеству производится Заказчиком в течение 5 (пяти) рабочих дня с момента передачи ему Товара.

В случае если в течение указанного времени Заказчик обнаружит, что Товар не соответствует по качеству условиям настоящего Договора, Заказчик обязан в день обнаружения недостатков составить акт о несоответствии Товара качеству и направить этот акт Поставщику факсимильной или иными средствами связи.

В претензии, направляемой Поставщику, должно быть указано:

наименование Заказчик и его адрес;

реквизиты настоящего Договора;

номер и дата счета (счета-фактуры) Поставщика на оплату партии Товара;

наименование Товара, в котором обнаружены недостатки;

вид недостатков, обнаруженных в Товаре.

требование к Поставщику.

В случае поставки Товара ненадлежащего качества Заказчик вправе предъявить Поставщику требования в соответствии со статьей 475 ГК РФ.

В случае неполучения Поставщиком претензии Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения последним Товара, Товар считается принятым по качеству.

5.3. В течение 1 (одного) рабочего дня со дня получения претензии и акта о несоответствии товара Поставщик обязан направить Заказчику письменное сообщение о своем решении в отношении выставленной претензии.

5.4. Возврат Товара, в котором обнаружены дефекты, осуществляется Заказчиком по правилам, установленным в настоящем Договоре.

Статья 6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОСТАВЩИКА

6.1. Поставщик гарантирует, что товар новый, не бывший в употреблении. Качество и безопасность поставляемых товаров в соответствии с действующими стандартами, утвержденными в отношении данного вида товара, и наличием регистрационных удостоверений, сертификатов, обязательных для данного вида товаров, оформленных в соответствии с действующим Российским законодательством.

6.2. Качество товаров, поставляемых по настоящему Договору, должно соответствовать требованиям, установленным стандартами, техническими условиями и другими обязательными для сторон правилами, а также сопроводительными документами (Сертификат или Декларация соответствия) и условиями настоящего Договора.

6.3. На поставляемый товар Поставщик предоставляет гарантию качества Поставщика и гарантию качества производителя в соответствии с нормативными документами на данный вид товара.

Гарантийный срок на поставляемый товар должен быть не менее 24 (двадцать четыре) месяца с даты подписания сторонами товарной накладной.

Наличие гарантии качества удостоверяется передачей Поставщиком Заказчику соответствующих гарантийных талонов (сертификатов) или проставлением соответствующих записей на маркировочном ярлыке поставленного товара.

6.4. В период гарантийного срока Поставщик обязуется за свой счет производить устранение недостатков в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

СТАТЬЯ 7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (пени, штрафов). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения, установленного настоящим Договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается настоящим Договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором. Размер штрафа составляет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей (определяется в порядке, установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042).

7.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (пени, штрафов).

7.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного настоящим Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Договором срока исполнения обязательства, и устанавливается настоящим Договором в размере одной трехсотой, действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены настоящего Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных настоящим Договором и фактически исполненных Поставщиком.

7.4. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором. Размер штрафа составляет 10 % цены Договора (определяется в порядке, установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042).

7.5. Сторона освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

7.6. В иных случаях нарушения одной из Сторон своих обязательств по настоящему Договору другая Сторона вправе привлечь её к ответственности, предусмотренной законодательством Российской Федерации.

7.7. Оплата по настоящему Договору будет производиться после уплаты Поставщиком штрафных санкций. Заказчик вправе удержать размер неустойки (штрафа, пени) из суммы, подлежащей оплате по Договору.

7.8. Поставщик (Исполнитель, Подрядчик), в случае начисления Заказчиком неустойки, обязуется произвести оплату по следующим реквизитам:

ФГБУ ПОО «ГУОР г. Бронницы МО»,

Юридический и почтовый адрес:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Московская область,

г. Бронницы, ул. Красная, д. 53.

УФК по Московской области (ФГБУ ПОО «ГУОР г. Бронницы МО» л/с 20486Х86900)

Казначейский счет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО//УФК по Московской области, г. Москва

БИК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Единый казначейский счет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ОКТМО▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть01

ОКПО▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьОКОПФ 75103

ОКФС 12 ОКВЭД 85.21

ОГРН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть3633

КБК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

СТАТЬЯ 8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное, полное или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием форс-мажорных обстоятельств, т. е. случаев действия непреодолимой силы или обстоятельств, препятствующих выполнению обязательств, возникших после заключения настоящего Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предотвратить разумными мерами.

Под форс-мажорными обстоятельствами понимаются следующие события: война и военные действия, мобилизация, эпидемия, пожары, взрывы, экологические и природные катастрофы, акты органов государственной власти и местного самоуправления, влияющие на выполнение Сторонами обязательств по настоящему Договору.

8.2. Сторона, подвергшаяся действию форс-мажорных обстоятельств, обязана незамедлительно информировать другую Сторону об их наступлении в письменной форме, причем, по требованию этой Стороны должен быть представлен документ, выданный уполномоченным органом.

8.3. При наступлении для Стороны форс-мажорных обстоятельств срок исполнения обязательств данной Стороны отодвигается на период их действия.

Если форс-мажорные обстоятельства продлятся более 3 (Трех) месяцев, каждая из Сторон имеет право отказаться от исполнения настоящего Договора в одностороннем порядке, письменно уведомив другую Сторону.

СТАТЬЯ 9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

9.1. Все споры, связанные с настоящим Договором, решаются Сторонами путем проведения переговоров.

9.2. Спорные вопросы, решение которых возможно в судебном порядке, будут переданы на рассмотрение Арбитражного суда Московской области.

9.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда Московской области Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть направлена в письменном виде. На полученную претензию Сторона должна дать письменный ответ, по существу, в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента ее получения.

СТАТЬЯ 10. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ ДОГОВОРА

10.1. Договор вступает в силу с даты подписания сторонами.

10.2. Договор действует по 31 октября 2025 г., а в части исполнения обязательств по оплате – до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

10.3. Изменение и дополнение настоящего Договора возможно по соглашению Сторон. Все изменения и дополнения оформляются в письменном виде путем подписания сторонами дополнительных соглашений к Договору. Дополнительные соглашения к Договору являются его неотъемлемой частью и вступают в силу с момента их подписания Сторонами.

10.4. Расторжение Договора осуществляется по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ.

Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком принятых на себя обязательств по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

10.5. Заказчик вправе провести экспертизу товара с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения договора.

10.6. Если Заказчиком проведена экспертиза товара с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения договора может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы товара в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий договора, послужившие основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения договора.

10.7. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется Поставщику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Поставщика, указанному в Договоре, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение заказчиком подтверждения о его вручении Поставщику. Выполнение заказчиком требований настоящей части считается надлежащим уведомлением Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Договора. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Поставщику указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Поставщика по его адресу, указанному в Договоре. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в единой информационной системе.

10.8. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора вступает в силу и договор считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика об одностороннем отказе от исполнения договора.

10.9. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения договора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Поставщика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения договора устранено нарушение условий договора, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Поставщиком условий договора, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения договора.

10.10. Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

10.11. Решение Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Договора не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия такого решения, направляется заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу заказчика, указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Поставщиком подтверждения о его вручении заказчику. Выполнение Поставщиком требований настоящей части считается надлежащим уведомлением заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Поставщиком подтверждения о вручении заказчику указанного уведомления.

10.12. Решение Поставщика об одностороннем отказе от исполнения договора вступает в силу и договор считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Поставщиком Заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора.

10.13. Поставщик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения договора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения договора устранены нарушения условий договора, послужившие основанием для принятия указанного решения.

10.14. При расторжении договора в связи с односторонним отказом Стороны договора от исполнения договора другая Сторона договора вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения договора.

СТАТЬЯ 11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

11.1. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего Договора, направляются в письменной форме по почте заказным письмом по адресу Стороны, указанному в статье 13 настоящего Договора, или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим предоставлением оригинала. В случае направления уведомлений с использованием почты уведомления считаются полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.

Факсимильные документы признаются Сторонами действительными в случае, если на документе стоит подпись уполномоченного лица и печать организации. Автоматическое подтверждение отправления факса, содержащее дату, номер факса получателя, а также отметку о том, что документ прошел должным образом, является достаточным подтверждением передачи документа по факсу. Стороны обязаны предоставить друг другу подлинные документы в разумные сроки, если точный срок для обмена документами не установлен в Договоре.

11.2. Стороны обязуются письменно извещать друг друга об изменениях всех своих реквизитов, указанных в Договоре. Такие изменения считаются вступившими в силу с даты получения другой Стороной уведомления об этом изменении. В случае несообщения Стороной об изменении своего места нахождения или почтового адреса все уведомления, направленные по старому месту нахождению или почтовому адресу, считаются доставленными.

11.3. Стороны ручаются, что являются юридическими лицами, созданными в установленном порядке, что они совершили все действия, необходимые для заключения настоящего Договора и исполнения всех обязательств по нему, и, что заключение ими настоящего Договора и исполнение обязательств по нему не нарушат действующего законодательства Российской Федерации.

11.4. Стороны ручаются, что лица, подписавшие настоящий Договор, являются надлежаще уполномоченными и имеют право подписи данного Договора и такого рода документов от имени соответствующей Стороны.

11.5. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.

11.6. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

11.7. Неотъемлемой частью Договора является:

Приложение № 1 – Спецификация.

Приложение № 2 – Техническое задание.

СТАТЬЯ 12. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

12.1. При исполнении обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники, а также лица, действующие от имени и по поручению Сторон, не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или для достижения иных неправомерных целей.

12.2. При исполнении обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники, а также лица, действующие от имени и по поручению Сторон, не осуществляют действия, квалифицируемые как дача (получение) взятки, коммерческий подкуп, а также иные действия, нарушающие требования законодательства Российской Федерации и международных актов о противодействии коррупции, и обязуются принимать меры по недопущению любой возможности возникновения конфликта интересов в связи с исполнением условий настоящего Договора.

12.3. В случае возникновения у Стороны обоснованных подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей антикоррупционной оговорки, а также возникновение личной заинтересованности при исполнении настоящего Договора, которая приводит или может привести к конфликту интересов, соответствующая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений антикоррупционной оговорки, а также возникновение личной заинтересованности при исполнении настоящего Договора, которая приводит или может привести к конфликту интересов.

12.4. Сторона, получившая письменное уведомление, указанное, обязана рассмотреть уведомление и сообщить другой Стороне об итогах его рассмотрения в течение 10 (десяти) календарных дней с даты получения.

12.5. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения положений настоящей антикоррупционной оговорки и применение эффективных мер по предотвращению возможных конфликтных ситуаций.

12.6. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в разделах настоящего Договора действий и (или) неполучения другой Стороной в установленный настоящим Договором срок подтверждения, что нарушения не произошли или не произойдут, другая Сторона направляет информацию о фактах нарушений и материалы в компетентные органы в соответствии с действующим законодательством.

СТАТЬЯ 13. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к Договору № _____________ от «__»__________2025г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2

к Договору № _____________ от «__»__________2025г.

Техническое задание на поставку хозяйственных товаров

Описание объекта закупки - Посмотреть таблицу с данными

Адрес выполнения работ (оказания услуг, поставки товара) - Посмотреть таблицу с данными

Срок выполнения работ (оказания услуг, поставки товара), сроки выполнения отдельных этапов работ (оказания услуг, поставки товаров) - Посмотреть таблицу с данными

Иные условия выполнения работ (оказания услуг, поставки товара)

- Посмотреть таблицу с данными

Коды ОКВЭД2 - Посмотреть таблицу с данными

Коды ОКПД2 - Посмотреть таблицу с данными

Коды КТРУ

- Посмотреть таблицу с данными