Тендер - Поставка хозяйственных товаров ля нужд МАДОУ № 1 КГО №315803763

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть63 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Уральский федеральный округ, Свердловская облМесто поставки (адрес):624860, Российская Федерация, Свердловская обл., г. Камышлов, ул. Жукова, дом 6, ОКАТО:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть00
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 21.10.2025 по 22.10.2025Место предоставления документации:Электронная площадка РТС-тендер (http://www.rts-tender.ru) и Официальный сайт (http://zakupki.gov.ru)Порядок предоставления документации:В электронной форме на площадке РТС-тендер (http://www.rts-tender.ru) и Официальном сайте (http://zakupki.gov.ru)Официальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется
Подача заявокДата начала срока подачи заявок:21.10.2025Дата и время окончания подачи заявок (по местному времени):22.10.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:00Порядок подачи заявок:В соответствии с документацией о закупке
Подведение итоговМесто подведения итогов:624860, Российская Федерация, Свердловская обл., г. Камышлов, ул. Жукова, дом 6, ОКАТО:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть00Дата подведения итогов:22.10.2025Порядок подведения итогов:В соответствии с документацией о закупке Приложение_№_1_Проект_договора_хоз.товары_октябрь_2025

ПРОЕКТ

Договор

на поставку хозяйственных товаров

г. Камышлов «______»__________2025 г.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением художественно-эстетического развития воспитанников № 1» Камышловского городского округа (МАДОУ «Детский сад № 1» КГО), именуемое в дальнейшем «Заказчик» в лице заведующего Озеровой Натальи Александровны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ___________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _________, действующего на основании _______, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», и каждый в отдельности «Сторона», в соответствии с гражданским кодексом Российской Федерации, федеральным законом от 18.07.2011г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», главы 14 положения о закупках МАДОУ «Детский сад № 1» КГО, проведения неконкурентной закупки в электронной форме с использованием электронного магазина, заключили настоящий договор, именуемый в дальнейшем «договор», о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поставщик обязуется поставить хозяйственные товары (далее – Товар), по наименованию, количеству и характеристикам в соответствии с Спецификацией (Приложение № 1 к настоящему договору), в срок, указанный в разделе 3 договора, а Заказчик обязуется принять поставленный надлежащего качества Товар и оплатить его в сроки, предусмотренные настоящим договором.

1.2. Товар должен быть пригоден для целей, указанных в договоре, а также для целей, для которых товары такого рода обычно используются.

1.3. Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям действующего законодательства и подтверждаться документами (сертификат соответствия и (или) декларация о соответствии, удостоверение качества и т.д.).

1.4. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течении установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки, свободен от прав и притязаний третьих лиц, не находится под запретом.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА И СРОКИ ОПЛАТЫ ТОВАРА

2.1. Цена договора включает в себя стоимость поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) с учетом НДС/НДС не облагается (в зависимости от системы налогообложения Поставщика), а также все иные расходы Поставщика (Подрядчика, Исполнителя), связанные с исполнением Договора, включая стоимость доставки товара, оборудования и материалов, стоимость погрузо-разгрузочных работ, все расходы по выполнению Договора, а также все применимые налоги, сборы и пошлины, а также иные обязательные платежи и составляет ________________________________________, с НДС ( без НДС).

2.2. Цена на Товар по настоящему договору является твердой и неизменной в течение всего срока действия Договора, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 2.4 Договора и разделом 9 настоящего договора.

2.3. Оплата по договору осуществляется в рублях Российской Федерации.

2.4. Оплата товара осуществляется Заказчиком в форме безналичного расчета путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, в размере 100 % по факту поставки товара, предоставления счет–фактуры, товарной накладной или универсального передаточного документа (УПД) в срок, не позднее 7 (семи) рабочих дней с момента предоставления платежных документов.

Датой оплаты является дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

В случае изменения своего расчетного счета Поставщик обязан в трехдневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета.

2.5. В случае возникновения задолженности у какой-либо из Сторон по договору, данная Сторона обязуется перечислить сумму задолженности другой Стороне в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Акта сверки взаимных расчетов обеими Сторонами.

2.6.Предоставление, направление, получение, подписание и обмен отчетными документами, актами приема выполненных работ, актами сверки и иные документы, могут происходить в электронном виде с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи (далее – УКЭП) посредством электронного документооборота (далее – ЭДО) в системе электронного документооборота.

3. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА

3.1. Место поставки товара:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Свердловская область, г. Камышлов, ул. Жукова, д. 6.

3.2.Срок поставки товара: с момента подписания договора в течение 7 (семи) календарных дней.

Поставка товара осуществляется силами и средствами Поставщика, или с привлечение транспорта третьих лиц за счет Поставщика, согласно Перечню, указанному в спецификации Приложение № 1 к настоящему договору в течение 10 (десяти) календарных дней с даты подписания договора

3.3. Время поставки товара в рабочие дни Заказчика: с понедельника по пятницу с 08 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин. (обеденный перерыв с 12.00 до 12.30).

Поставщик не позднее, чем за сутки до момента поставки Товара должен уведомить Заказчика о планируемой отгрузке в письменной (устной) форме.

Сообщение может быть направлено Заказчику по тел.: 8(34▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьили на адрес электронной почты Заказчика: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

В день поставки товара Поставщик одновременно с Товаром передает Заказчику сопроводительные документы, относящиеся к Товару: сертификат соответствия (или декларацию о соответствии, или иной документ, подтверждающий соответствие качества Товаров, если они требуются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации), товарную (товарно-транспортную) накладную, счет, счет-фактуру или универсальный передаточный документ (УПД).

В случае отсутствия вышеназванных документов, Заказчик вправе отказаться от приемки Товара. Товар будет считаться не поставленным.

Заказчик имеет право не принимать товар у Поставщика, в случае если товар поставлен в ином объеме, в ином ассортименте, с иными техническими характеристиками, чем предусмотрено условиями Договора.

3.4.Датой поставки товара считается дата подписания товарно-транспортной накладной, подписанной сторонами при поступлении Товара на склад Заказчика, расположенного по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Свердловская область. г. Камышлов. Ул. Жукова, д. 6.

4. КАЧЕСТВО И КОМПЛЕКТНОСТЬ ТОВАРА

4.1. В случае несоответствия качества поставленного товара предоставленным документам, расходы по проведению экспертизы оплачивает Поставщик.

4.2. В случае обнаружения скрытых недостатков в процессе использования Товара составляется Акт о скрытых недостатках Товара, который должен быть составлен в течение 5 (пяти) календарных дней по обнаружению недостатков, однако не позднее (одного) месяца со дня поступления Товара на склад Заказчика.

4.3. Право собственности на товар возникает у Заказчика в момент передачи товара после подписания товарной накладной.

5. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРА

5.1. Приемка товара по количеству и качеству осуществляется в порядке, предусмотренном действующим законодательством, должно соответствовать государственным стандартам РФ, подтверждаться и сопровождаться сертификатами качества.

5.2. В случае, когда при визуальном осмотре или подсчёте Товара в процессе его приёма-передачи будут обнаружены брак и/или недостача Товара, Заказчик обязан сделать отметки об этом в товарной накладной, а также составить в 2-х экземплярах претензию о браке/недостаче.

5.3. В случае обнаружения скрытых недостатков Товара, обнаруженных в процессе его использования, Поставщик обязуется принять Товар или произвести замену на аналогичный за свой счет и своими средствами в течение 3 (трех) рабочих дней, или возвратить Заказчику за Товар денежную сумму в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента предъявления Заказчиком требования о замене Товара или возврате денег.

5.4. Товар должен быть упакован в соответствии с требованиями государственных стандартов, с учётом его специфических свойств и особенностей для обеспечения сохранности качества и безопасности при хранении и перевозке.

5.5. Для проверки соответствия Товара условиям договора Заказчик проводит экспертизу поставленного Товара. Экспертиза может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут быть привлечены эксперты, экспертные организации.

Для проведения экспертизы Товара, эксперты, экспертные организации вправе запрашивать у Заказчика и Поставщика дополнительные материалы, относящиеся к условиям договора.

5.6. По решению Заказчика для приемки Товара, поставленного в соответствии с условиями настоящего договора, может создаваться приемочная комиссия

6. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ТОВАРА

6.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность Товара в соответствии с действующими стандартами, утвержденными на данный вид Товара, и наличием сертификатов, обязательных для данного вида Товара, оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации. Качество Товара, поставляемого Заказчику в соответствии с Договором, должно соответствовать требованиям ГОСТов, технических условий и нормативных документов

6.2. На Товар установлена гарантия Поставщика не менее срока, установленного заводом изготовителем.

6.2.1. Поставщик гарантирует возможность безопасного использования Товара по назначению в течение всего гарантийного срока.

6.2.2. В случае обнаружения недостатков и дефектов товара в процессе его потребления, Поставщик обязуется самостоятельно или силами и средствами других лиц, но за счет Поставщика, произвести замену такого товара в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения соответствующего письменного уведомления от Заказчика.

6.3. Поставщик гарантирует, что поставляемый товар является новым, (товаром, который не был в употреблении, у которого не были восстановлены потребительские свойства), свободным от любых притязаний третьих лиц, не находящимся под запретом (арестом), в залоге.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

7.1. Заказчик вправе:

7.1.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями настоящего Договора.

7.1.2. Требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленных документов, указанных в разделе 3 настоящего Договора, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с условиями Договора.

7.1.3. Запрашивать у Поставщика информацию о ходе исполнения обязательств Поставщика по настоящему Договору.

7.1.4. Осуществлять контроль за порядком и сроками поставки Товара.

7.1.5. Для проверки соответствия качества поставляемого Товара привлекать независимых экспертов.

7.2. Заказчик обязан:

7.2.1. Своевременно принять и оплатить поставку товара в соответствии с условиями настоящего Договора.

7.3. Поставщик вправе:

7.3.1. Требовать подписания Заказчиком товарной (товарно-транспортной) накладной.

7.3.2. Требовать своевременной оплаты за поставленный товар в соответствии с разделом 2 настоящего Договора.

7.3.3. Запрашивать у Заказчика предоставления разъяснений и уточнений по вопросам поставки товара в рамках настоящего Договора.

7.4. Поставщик обязан:

7.4.1. Своевременно и надлежащим образом поставить товар в соответствии с условиями Договора.

7.4.2.Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения и/или банковских и иных реквизитов в трехдневный срок соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении адреса фактическим местонахождением Поставщика будет считаться адрес, указанный в настоящем Договоре.

7.4.3. Исполнять иные обязательства, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

7.5. Поставщик гарантирует, что на момент заключения настоящего Договора в отношении него не проводится процедура ликвидации, отсутствует решение арбитражного суда о признании его банкротом и об открытии конкурсного производства, деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает 25% балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных договором, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

8.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

8.4.Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором.

Размер штрафа определяется договором за каждый факт неисполнения заказчиком обязательства в размере:

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена договора не превышает 3 млн. рублей (включительно);

8.5. В случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором, заказчик направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

8.6. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.

Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.

8.7. Поставщик (подрядчик, исполнитель) обязан возместить убытки, причиненные заказчику в ходе исполнения договора, в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

8.8. В случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором, заказчик после направления требования об уплате сумм неустойки (штрафа, пени) и неполучения ответа поставщика (подрядчика, исполнителя) (или получения ответа о несогласии с предъявленным требованием), вправе:

- удержать суммы неисполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) требований об уплате неустоек (штрафов, пени), предъявленных заказчиком, из суммы, подлежащей оплате поставщику (подрядчику, исполнителю);

- удержать сумму начисленных неустоек (штрафов, пени) из денежных средств, перечисленных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в качестве обеспечения исполнения договора (обеспечения гарантийных обязательств) и находящихся на счете заказчика;

- предъявить требование об уплате неустойки (штрафов, пени) по банковской (независимой) гарантии гаранту;

- взыскать неустойку (штраф, пени) в судебном порядке.

8.9. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает виновную сторону
от выполнения принятых на себя обязательств по договору.

8.10. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени),
если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, произошло вследствие непреодолимой силы или
по вине другой стороны.

8.11. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

8.12. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора (отдельного этапа исполнения договора), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором (соответствующим отдельным этапом исполнения договора) и фактически исполненных Поставщиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

8.13. Поставщик несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств субподрядчика (соисполнителя) в соответствии с правилами пункта 1 статьи 313 и статьи 403 Гражданского кодекса Российской Федерации.

8.14. За неисполнение условия о привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства Поставщик несет ответственность в виде штрафа. Штраф устанавливается в размере 5 процентов объема привлечения, установленного договором.

8.15. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, Заказчик вправе после направления требования об уплате сумм неустойки (штрафа, пени) и получения отказа (или неполучения в установленный срок ответа) от Поставщика об удовлетворении данных требований удержать сумму начисленных неустоек (штрафов, пени) одним из следующих способов:

- из денежных средств, перечисленных Поставщиком в качестве обеспечения исполнения договора (обеспечения гарантийных обязательств) и находящихся на счете Заказчика;

- из банковской гарантии, путем направления соответствующего требования Гаранту;

- из оплаты по договору, путем ее уменьшения на сумму начисленной неустойки (штрафа, пени);

- взыскать неустойку (штраф, пени) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (в судебном порядке).

8.16. Поставщик возмещает убытки, понесенные Заказчиком в связи с возвратом целевых бюджетных средств в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по причине несоблюдения условий их предоставления Поставщиком, вызванного неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств Поставщиком по договору.

9. ФОРС-МАЖОР

9.1. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, вызванных прямо или косвенно, например: наводнением, пожаром, эпидемией, военным конфликтом, военным переворотом, террористическим актом, гражданскими волнениями, забастовками, предписаниями, приказами или иным административным вмешательством со стороны государственных органов или каких-либо других постановлений, административных или правительственных ограничений, оказывающих влияние на выполнение обязательств сторонами по настоящему договору, или иных обстоятельств вне разумного контроля сторон, сроки выполнения этих обязательств соразмерно отодвигаются на время действия этих обстоятельств, если они значительно влияют на выполнение в срок всего договора или той его части, которая подлежит выполнению после наступления обстоятельств форс-мажора.

9.2. Обе стороны должны немедленно известить письменно друг друга о начале и окончании обстоятельств форс-мажора, препятствующих выполнению обязательств по настоящему договору.

9.3. Сторона, ссылающаяся на форс-мажорные обстоятельства, обязана представить для их подтверждения документ компетентного органа.

10. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по договору в случае, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, а именно чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений, пожара и т.д.), действий объективных внешних факторов (военные действия, акты органов государственной власти и управления и т.п.), а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном законодательством порядке, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по договору, которые возникли после заключения Договора, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

10.2. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы поставленным Товарам нанесен значительный, по мнению одной из Сторон, ущерб, то эта Сторона обязана уведомить об этом другую Сторону в 3-дневный срок, после чего Стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения поставки Товара, либо расторгнуть договор. Если обстоятельства, указанные в пункте 9.1., будут длиться более 2 (двух) календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть договор без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

10.3. Если, по мнению Сторон, поставка Товара может быть продолжена в порядке, действовавшем согласно договору до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

11. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

11.1. Договор вступает в силу с момента подписания и действует по 31 октября 2025 г., а в части исполнения обязательств, до полного их исполнения сторонами.

11.2. Изменение существенных условий договора при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон, в случаях, предусмотренных положением о закупке МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 14» КГО и настоящим договором.

11.3. По соглашению сторон допускается изменить следующие существенные условия договора:

- Предусмотренный договором объем закупаемых товаров (объем оказываемых услуг, выполняемых работ) в пределах 30% изначально предусмотренного объема;

- При увеличении объема закупаемого товара (объема выполняемых работ, оказываемых услуг) заказчик по согласованию с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) вправе изменить первоначальную цену договора соответственно изменяемому объему, а при внесении соответствующих изменений в договор в связи с сокращением объема закупаемой продукции (объема выполняемых работ, оказываемых услуг) заказчик обязан изменить цену договора указанным образом. В рамках действия настоящего пункта договора допускается изменение объема закупаемой продукции (объема выполняемых работ, оказываемых услуг) как в целом по лоту, так и по отдельным позициям лота, при условии не превышения 30 % объема продукции по соответствующей позиции лота.

11.4. По соглашению сторон допускается изменение существенных условий договора на основании поступившего заказчику в письменной форме предложения поставщика (подрядчика, исполнителя) с приложением информации и документов, обосновывающих такое предложение, если при исполнении договора возникли независящие от сторон договора обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения без изменения условий, в связи с введением ограничительных мер экономического характера в отношении Российской Федерации. Указанное изменение существенных условий договора осуществляется с соблюдением требований, установленных положением о закупке МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 14» КГО

11.5. По соглашению сторон допускается поставка (использование) товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с таким качеством и такими характеристиками товара, указанного в договоре.

11.6. Договор может быть расторгнут по основаниям и в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации и Договором, в том числе:

- по соглашению Сторон;

- в случае одностороннего отказа Стороны от исполнения Договора;

- по решению суда.

11.7. Расторжение Договора по соглашению Сторон производится путем подписания соответствующего Соглашения о расторжении. Сторона, которой направлено предложение о расторжении Договора по соглашению Сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты его получения.

11.8. В случае расторжения Договора по инициативе любой из Сторон производится сверка расчетов, которой подтверждается объем поставленного Поставщиком Товара

11.9. В случае изменения или расторжения договора обязательства считаются измененными или прекращенными с момента заключения соглашения сторон об изменении или о расторжении договора, если иное не вытекает из соглашения или характера изменения договора, а при изменении или расторжении договора в судебном порядке – с момента вступления в законную силу решения суда об изменении или о расторжении договора.

11.10. Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств. Случаи одностороннего отказа от исполнения Договора, являющиеся основаниями, предусмотренными Гражданским кодексом Российской Федерации (далее - ГК РФ) для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, в том числе:

- отказ Поставщика передать Заказчику Товар или принадлежности к нему (пункт 1 статьи 463, абзац второй статьи 464 ГК РФ);

- существенное нарушение Поставщиком требований к качеству Товара, а именно обнаружение Заказчика неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков (пункт 2 статьи 475 ГК РФ);

- невыполнение Поставщиком в разумный срок требования Заказчика о доукомплектовании Товара (пункт 1 статьи 480 ГК РФ);

- неоднократное нарушение Поставщиком сроков поставки Товаров (пункт 2 статьи 523 ГК РФ).

11.11. В случае неисполнения одной из Сторон условий Договора и своих обязательств Договор подлежит досрочному расторжению.

11.12. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации и иным законодательством для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, если в ходе исполнения договора установлено, что:

1)Поставщик и (или) поставляемый товар перестали соответствовать установленным в договоре требованиям к участникам закупки и (или) поставляемому товару;

2) Поставщик представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара требованиям, установленным в договоре.

11.13. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, если в ходе исполнения Договора установлено, что Поставщик предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Поставщика.

11.14. При расторжении договора в связи с односторонним отказом Заказчика
от исполнения договора по вине Поставщика Заказчик вправе потребовать от него возмещения причиненных убытков.

11.15. Настоящий Договор может быть расторгнут Сторонами при условии отсутствия задолженности друг перед другом:

- по соглашению Сторон;

- по инициативе Заказчика в связи с однократным нарушением Поставщиком условий настоящего Договора, с обязательным письменным уведомлением об этом другой Стороны за 10 (десять) календарных дней до даты расторжения.

11.16. Стороны согласились, что однократным нарушением, являющимся основанием для расторжения настоящего Договора по инициативе Заказчика, является один из указанных ниже случаев:

- существенное нарушение Договора Поставщиком, а именно поставка товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок;

- просрочка Поставщиком исполнения обязательств по Договору настолько, что Заказчику стало очевидным, что обязательство не будет исполнено в сроки, установленные Договором, а также в сроки, предложенные Заказчиком по их истечении

12. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

12.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением Договора, Стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке с оформлением совместного протокола урегулирования споров

12.2. Стороны признают обязательным соблюдение претензионного (досудебного) порядка урегулирования споров, вытекающих и/или возникающих в связи с исполнением договора.

12.3. Все достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде дополнительных соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.

12.4. Сторона, получившая претензию, обязана представить Стороне – предъявителю претензии обоснованный отзыв с приложением к нему необходимых документов в течение 10 (Десяти) дней с момента получения претензии. Оставление претензии без ответа в установленный срок означает признание требований претензии.

12.5. Если в ответе на претензию Сторона не отказывается уплатить (или исполнить иное действие), но не указывает конкретный срок оплаты, претензия не считается удовлетворенной.

12.6. При не достижении согласия, а именно: полный или частичный отказ в удовлетворении претензии, непредставление ответа на претензию в срок, указанный п. 12.4. договора, спор подлежит разрешению в Арбитражном суде Свердловской области в соответствии с действующим законодательством.

13. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

13.1. Стороны признают, что документы, связанные с исполнением обязательств по договору и направленные по почтовому адресу, указанному в реквизитах Сторон по договору, считаются направленными надлежащим образом.

Отказ Стороны от получения документов, направленных надлежащим образом, или отсутствие Стороны по почтовому адресу, указанному в реквизитах Сторон по договору, не является основанием для последующего заявления Стороной о неполучении вышеуказанных документов.

13.2. Признание недействительным какого-либо из пунктов договора не влечет признания недействительным договора в целом.

13.3. Все изменения и дополнения к Договору возможны по письменному соглашению сторон.

Изменение реквизитов одной из сторон создает обязанность для указанной стороны в трехдневный срок с даты внесения изменения направить уведомление об этом и проект дополнительного соглашения другой стороне.

13.4. Договор составлен в двух экземплярах (по одному - для каждой из сторон), имеющих одинаковую юридическую силу.

13.5. При исполнении Договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

13.6. Во всем, что не предусмотрено договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации

13.7. Все приложения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью:

13.7.1. Спецификация (Приложение № 1)

14. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

14.1. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их работники, представители и аффилированные лица не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату денежных средств или иных ценностей любым лицам, чтобы оказать влияние на их действия или решения с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или с иными противоправными целями.

Также Стороны, их работники, представители и аффилированные лица при исполнении Договора не осуществляют действия, квалифицируемые российским законодательством как вымогательство взятки или предмета коммерческого подкупа, коммерческий подкуп, посредничество в коммерческом подкупе, дача или получение взятки, посредничество во взяточничестве, злоупотребление должностными полномочиями, незаконное вознаграждение от имени юридического лица.

14.2. В случае возникновения у Стороны добросовестных и обоснованных подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела договора, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме не позднее 5 рабочих дней с момента возникновения указанных подозрений. В письменном уведомлении указываются лица, причастные к нарушению условий договора, фактические обстоятельства дела и предоставляются материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение настоящего раздела Договора.

Каналы уведомления Заказчика о нарушениях каких-либо положений настоящего раздела: 8 (34375)23577, ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Сторона, получившая письменное уведомление о нарушении положений настоящего раздела договора, обязана в течение 10 рабочих дней с даты его получения рассмотреть его и в течение 5 рабочих дней с даты окончания рассмотрения сообщить уведомившей Стороне об итогах его рассмотрения.

14.3. В случае подтверждения факта нарушений одной Стороной положений настоящего раздела и/или неполучения другой Стороной информации об итогах рассмотрения письменного уведомления о нарушении условий настоящего раздела договора, другая Сторона имеет право расторгнуть настоящий договор в судебном порядке.

Сторона, по инициативе которой расторгнут Договор, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате расторжения Договора.

14.4. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения положений настоящего раздела договора с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по предотвращению возможных конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют отсутствие негативных последствий как для уведомившей Стороны в целом, так и для конкретных работников уведомившей Стороны, сообщивших о факте нарушений условий настоящего раздела контракта.

15. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Поставщик: Заказчик:

Директор

_________________________ _________________Н.А.Озерова

НМЦД_от_20.10.2025

Тех.задание_хоз.товары_от_20.10.2025