Тендер - Поставка хозяйственных товаров и моющих средств №270748395

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• Проект_контракта[29].docx

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть95 Просмотр сведений о закупке «Поставка хозяйственных товаров и моющих средств» Общие сведения о закупке Статус закупки Подача оферт

Идентификационный код закупки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4

Реестровый номер закупки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть7216

Обоснование заключения контракта: Пункт 4 части 1 статьи▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьФЗ - Осуществление закупки товара, работы или услуги на сумму, не превышающую шестисот тысяч рублей.

Объект закупки: Поставка хозяйственных товаров и моющих средств

Описание объекта закупки: Поставка хозяйственных товаров и моющих средств

Полная стоимость закупки (руб.):▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.05

Дата размещения закупки: 15.04.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:22

Срок завершения подачи оферт: 16.04.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:21

Срок доставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: Cогласно условий контракта

Срок исполнения контракта: 31.12.2024

Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: Согласно условий контракта

Источник финансирования: Код целевой статьи▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0, код вида расходов 244, (Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания –▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,05 руб.);

Размер аванса (% от цены контракта): 0

Размер аванса (руб.): 0.00

Этапы оплаты:

Требования к участникам закупки, предусмотренные пунктами 3-5, 7-11 части 1 статьи 31 Закона № 44-ФЗ: установлен

Требование к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ: не установлен

Требование об отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации, включенной в такой реестр в связи с отказом поставщика (подрядчика, исполнителя) от исполнения контракта по причине введения в отношении заказчика санкций и (или) мер ограничительного характера: установлен

Требования к качеству товара, комплектности, таре, упаковке, маркировке и иные требования:

Сопроводительные документы: Согласно условий контракта

Порядок приемки товара, выполнения работ, оказания услуг: Согласно условий контракта

Документ о приемке товара, выполнения работ, оказания услуг: Согласно условий контракта

Срок приемки товара, выполнения работ, оказания услуг: Согласно условий контракта

Срок замены некачественного товара, гарантийный срок на заменяемый товар:

Сведения о заказчике

Наименование организации: ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 13 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА КРОНШТАДТСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Местонахождение:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Санкт-Петербург, Кронштадт г, ПР-КТ ЛЕНИНА, Д.49/-

Почтовый адрес:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Город Санкт-Петербург город федерального значения, Кронштадт, Российская Федерация,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Санкт-Петербург, Кронштадт г, ПР-КТ ЛЕНИНА, 49, 49

Информация о контактном лице Контактный телефон▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0732

Факс

Электронная почта ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Фамилия Романчина

Имя Людмила

Отчество

Дополнительная контактная информация



Перечень поставляемых товаров, работ, услуг - Посмотреть таблицу с данными 0.00 0.00 "> Документы закупки - Посмотреть таблицу с данными ">

Контракт № 43/24

г. Санкт-Петербург «____» апреля 2024г.

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 13 комбинированного вида Кронштадтского района Санкт-Петербурга, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Заведующего Романчиной Людмилы Петровны, действующего на основании Устава с одной стороны, и ________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ____________________, действующего на основании __________ , с другой стороны заключили настоящий Контракт о нижеследующем.

1. Предмет Контракта

1.1. Поставщик принимает на себя обязательства на поставку хозяйственных товаров и моющих средств в ГБДОУ детский сад № 13 комбинированного вида Кронштадтского района Санкт-Петербурга (далее – Товар) Заказчику, а Заказчик обязуется оплатить Товар.

ИКЗ закупки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4

Порядок и сроки поставки Товара

2.1. Сроки поставки Товара: начало - с момента вступления в действие Контракта, окончание – не позднее 15.05.2024г.

2.2. Датой поставки Товара считается дата подписания товарной накладной о приемке поставленного Товара.

2.3. Поставка Товара производится Поставщиком по предварительному согласованию с Заказчиком.

2.4. Поставка осуществляется с 09.00 до 16.00 часов в рабочие дни .

2.5. Разгрузка поставленного Товара, подъем на этаж, установка осуществляется за счет и силами Поставщика.

2.6. Ответственное лицо Заказчика по вопросам Заказа, поставки и приемки Товара: Клишина Оксана Федоровна, заместитель заведующего по АХЧ, контактный телефон ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

2.7. Гарантийный срок на поставляемый Товар составляет не менее 12 месяцев с даты поставки товара, если иное не предусмотрено производителем.

2.8. Поставка товара осуществляется по адресам:

197760, СПб, г. Кронштадт, пр. Ленина, дом 49. Лит. А;

197762, СПб, г. Кронштадт, ул. Широкая, дом 20, литер А.

3. Порядок и сроки приемки Товара

3.1. Приемка Товара осуществляется Заказчиком в день поступления Товара от Поставщика.

3.2. В день поступления Товара Заказчик проверяет его на соответствие Товара качеству (документальная проверка), объему и иным условиям, предусмотренным Контрактом.

3.3. По результатам приемки Товара заполняется и подписывается товарная накладная, подтверждающая факт получения Товара. Заказчик отказывает в приемке Товара, если установит, что Товар не соответствует условиям Контракта.

3.4. Право собственности на Товар а также все риски случайной гибели и (или) порчи Товара переходят от Поставщика к Заказчику с момента подписания товарной накладной.

4. Стоимость Контракта и порядок расчетов

4.1. Цена Контракта составляет ______________ руб. (_________________.), В том числе НДС/без НДС.

4.2. Оплата по настоящему Контракту производится по факту поставки Товара, Оплата производится заказчиком в течение десяти рабочих дней с даты подписания им документа о приемке, предусмотренного частью 7 статьи 94 Федерального закона 44- ФЗ, на основании выставляемого Поставщиком счета (счета-фактуры при наличии), товарной накладной.

4.3. Цена Контракта остается неизменной в течение всего срока действия Контракта.

4.4. Источник финансирования: внебюджетные средства. Средства бюджетных учреждений. код раздела 0701, код целевой статьи▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0, КОСГУ 346 «Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)»

4.5. Обязательства, выполненные Поставщиком с отклонениями от требований нормативно-правовых актов и иных исходных данных, а также с иными недостатками, не подлежат оплате Заказчиком до устранения Исполнителем обнаруженных недостатков.

4.6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту у Заказчика возникает возможность прекратить обязательство зачетом встречного однородного требования, срок которого наступил в соответствии со статьей 308 ГК РФ. Согласно статье 410 ГК РФ обязательство прекращается полностью или частично зачетом встречного однородного требования, срок которого наступил либо срок которого не указан или определен моментом востребования. Для зачета Заказчик направляет соответствующее заявление Поставщику.

4.7. В случае, предусмотренном п.4.6 Контракта, Заказчик вправе произвести перечисление денежных средств в оплату обязательств по контракту в сумме, уменьшенной на размер неустойки (штрафа, пеней), не уменьшая при этом цену Контракта.

В акте приемки Товара указываются: сумма, подлежащая оплате в соответствии с контрактом, размер неустойки, подлежащей взысканию, основания применения и расчет неустойки, итоговая сумма, подлежащая оплате по контракту.

5. Права и обязанности сторон

5.1. Заказчик вправе:

5.1.1. Требовать надлежащего исполнения обязательств в соответствии с Контрактом.

5.1.2.Требовать надлежащим образом оформленных отчетных и финансовых документов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с Контрактом.

5.1.3. Запрашивать информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств по Контракту.

5.1.4. Осуществлять контроль за порядком и сроками поставки Товара, не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность Поставщика.

5.1.5. Отказаться от принятия и оплаты Товара не соответствующих требованиям Контракта до устранения выявленных недостатков, а также выплаты неустойки.

5.2. 3аказчик обязан:

5.2.1. Принять и оплатить поставленный Товар в порядке и сроки, предусмотренные Контрактом.

5.2.2. Известить Поставщика об изменении данных при осуществлении заказа в соответствии с пунктом 2.3 Контракта.

5.3. Поставщик вправе:

5.3.1. Требовать подписания Заказчиком документов об исполнении им обязательств по Контракту.

5.3.2. Требовать оплаты по Контракту в случае надлежащего исполнения своих обязательств по Контракту.

5.4. Поставщик обязан:

5.4.1. Поставить Товар, выполнить установку, обеспечив надлежащее качество, в сроки, установленные Контрактом.

5.4.2. Исполнять полученные в ходе исполнения обязательств по Контракту письменные указания Заказчика, в том числе в срок, установленный Заказчиком, безвозмездно устранять обнаруженные им недостатки в поставленных Товарах

5.4.3. Передать надлежащим образом оформленные отчетные и финансовые документы в порядке и сроки, установленные Контрактом.

5.4.4. Предоставлять своевременно достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта, а также представить по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по Контракту.

5.4.5. Соблюдать конфиденциальность в отношении всей информации, ставшей известной Поставщику в связи с исполнением обязательств по Контракту

5.4.6. Подтвердить документально качество поставляемого Товара, путем представления соответствующих документов Заказчику при поставке Товара

5.4.7. Обеспечить надлежащую и надежную упаковку и маркировку поставляемого Товара в соответствии с ГОСТом и ТУ, с целью обеспечения сохранности Товара при перевозке и хранении.

5.4.8 В случае невозможности выполнения заказа в срок, указанный в заявке, Поставщик обязан сообщить об этом Заказчику в день получения заявки, оговорив при этом новый срок доставки Товара.

6. Требования к Товару

6.1. Поставляемый Товар должен соответствовать требованиям к Товару установленным в Спецификации (приложение № 1 к Контракту)

7. Ответственность сторон

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Контракта Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.

6.2. В случае полного (частичного) неисполнения условий Контракта одной из Сторон эта Сторона обязана возместить другой Стороне причиненные убытки в части, непокрытой неустойкой.

6.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Поставщик уплачивает Заказчику пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер пени составляет одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта (отдельного этапа исполнения Контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения Контракта) и фактически исполненных Поставщиком.

6.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Поставщик уплачивает Заказчику штраф. Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. N 1042 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, N 36, ст. 5458; 2019, N 32, ст. 4721) (далее - Правила), и составляет 10% цены Контракта.

6.6. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплату пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства.

6.7. За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1000 (одна тысяча) рублей 00 копеек

6.8. Применение неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Контракту.

6.9. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

6.10. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

6.11. В случае расторжения Контракта в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения Контракта другая Сторона вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

8. Срок действия Контракта, порядок изменения и расторжения Контракта

8.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента подписания Контракта Заказчиком и Поставщиком в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», и действует по 31.12.2024 года.

8.2. Настоящий Контракт может быть изменен в следующих случаях:

при снижении цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактом количества и качества поставляемого Товара и иных условий Контракта;

по предложению Заказчика по увеличению количества Товара не более чем на десять процентов или уменьшению предусмотренного Контрактом поставляемого количества Товара не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному количеству Товара исходя из установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом количества Товара стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы Товара Цена единицы дополнительно поставляемого Товара или цена единицы Товара при уменьшении предусмотренного Контрактом количества поставляемого Товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены Контракта на предусмотренное в Контракте количество такого Товара;

при изменении в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых цен на Товар;

при уменьшении ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств в соответствии с пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса РФ и в иных случаях, предусмотренных статьей 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О Контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.3. Настоящий Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда и в одностороннем порядке.

8.4. В одностороннем порядке Контракт расторгается в случаях:

• в соответствии с положениями частей▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьстатьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О Контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
• в соответствии с нормами Гражданского кодекса РФ, регулирующими правоотношения сторон по договору поставки;
• в соответствии с частью 3 статьи 450 ГК РФ.

Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть Контракт:

• если Поставщик не приступил к выполнению обязательств в предусмотренный Контрактом период;
• если Поставщик нарушил сроки поставки Товара не по вине Заказчика;
• если Поставщик поставил Товар ненадлежащего качества;
• если Поставщик не выполнил письменные указания Заказчика;

Исполнитель вправе в одностороннем порядке расторгнуть Контракт:

• при наступлении форс-мажорных обстоятельств;
• если Заказчик нарушил 2 и более раза условия Контракта либо сроки оплаты поставленного Товара.

9.Требования к гарантийному сроку товара, и (или) объему предоставления гарантий их качества, к гарантийному обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара, к обязательности осуществления монтажа и наладки товара, к обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара

9.1. Поставляемый товар должен быть новым (ранее не находившимся в использовании у поставщика или третьих лиц), не подвергавшимся ранее ремонту (модернизации, восстановлению), не должен находиться в залоге, под арестом или иным обременением.

9.2. Поставленный товар должен быть надлежащего качества, соответствующим образом упакован, соответствовать выходным данным, указанным производителем на упаковке и в товаросопроводительных документах Поставщика, а также соответствовать требованиям нормативно-технической документации, действующей в Российской Федерации, в части требований к качеству, предъявляемых к товару такого рода.

9.3. Товар не признается готовым к передаче, если он не идентифицирован для целей Контракта путем маркировки или иным образом.

9.4. При поставке товара Поставщик подтверждает комплектность товара. Товар должен быть снабжен русифицированной документацией.

9.5. Поставщик обязан передать Заказчику товар в таре и (или) упаковке, обеспечивающей сохранность товаров такого рода при обычных условиях хранения и транспортировки.

9.6. Поставляемый товар должен обеспечивать безопасность его использования, не должен содержать вредных для здоровья веществ.

9.7. Товар должен быть безопасным для жизни, здоровья и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации в соответствии с Законом Российской Федерации от 07.02.1992 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть«О защите прав потребителя», от 27 декабря 2002 года № 184-ФЗ «О техническом регулировании», от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

9.8. Гарантийный срок на поставляемый товар должен быть не менее гарантийного срока, предоставляемого производителем товара. На момент подписания Сторонами товарной накладной гарантийный срок на поставляемый товар должен быть не менее 80% от гарантийного срока, предоставляемого производителем товара.

Дата подписания Заказчиком товарной накладной является датой поставки товара и началом исчисления гарантийного срока.

9.9. Исчисление гарантийного срока производится в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

9.10. В случае обнаружения скрытых недостатков, которые не могли быть обнаружены при приемке товара, Заказчик направляет претензию Поставщику, а Поставщик должен устранить данные недостатки, своими силами и за свой счет заменить товар, качество которого соответствует условиям Контракта в течение 10 дней с момента получения претензии Заказчика. Гарантийный срок на товар в этом случае продлевается на период с даты извещения Поставщика об обнаружении некачественного товара до его замены. После замены товара Поставщик обязан предоставить в письменной форме Заказчику для подписания акт, содержащий информацию о дате обращения Заказчика с требованием о замене некачественного товара, о дате передачи товара Заказчику для замены некачественного товара, о дате замене некачественного товара (выдачи товара Заказчику).

9.11. В случае возникновения необходимости замены неисправного товара в пределах гарантийного срока поставщиком осуществляется замена неисправного товара на исправный аналогичный товар или по согласованию с Заказчиком на товар с лучшими техническими, функциональными характеристиками (потребительскими свойствами).

9.12. Расходы, связанные с заменой некачественного товара, осуществляются за счет Поставщика.

9.13. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, при осуществлении поставки товара, Поставщик должен представить оригиналы или надлежащим образом заверенные копии действующих сертификатов качества и сертификатов соответствия требованиям действующего законодательства Российской Федерации на поставляемый товар, разрешающих использование поставляемого товара на территории Российской Федерации.

9.14. Поставщик гарантирует Заказчику соответствие качества поставляемого им товара стандартам и требованиям, предъявляемым к товару такого рода.

9.15. По окончании поставки товара Поставщик согласовывает с Заказчиком сроки и порядок установки.

10. Форс-мажор

10.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности за полное или частичное невыполнение своих договорных обязательств, если это вызвано такими непредвиденными обстоятельствами, как наводнение, пожар, землетрясение и другими природными бедствиями, равно как война или военные операции, правовые акты органов власти, препятствующие выполнению настоящего Контракта.

11. Антикоррупционная оговорка

11.1. При исполнении своих обязательств по контракту стороны обязуются не совершать, а также обязуются обеспечивать, чтобы их аффилированные лица, сотрудники и посредники не совершали прямо или косвенно следующих действий:

11.1.1.Платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) публично-правовым образованиям, должностным лицам публично-правовых образований, близким родственникам таких должностных лиц, либо лицам иным образом связанным с государством, в целях неправомерного получения преимуществ для сторон по контракту, их аффилированных лиц, работников или посредников, действующих по контракту;

11.1.2.Платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) сотрудникам другой стороны по контракту, ее аффилированным лицам, с целью обеспечить совершение ими каких-либо действий в пользу стимулирующей стороны (предоставить неоправданные преимущества, предоставить какие-либо гарантии и т.д.);

11.1.3.Не совершать иных действий, нарушающих антикоррупционное законодательство Российской Федерации.

12. Прочие условия

12.1. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

12.2. Все споры, возникающие в связи с настоящим Контрактом, а также и из него вытекающие, Стороны пытаются решить путем соглашения, если договоренности не достигнуто, спор подлежит рассмотрению Арбитражным судом города Санкт-Петербурга и Ленинградский области.

Требования сторон при неисполнении (ненадлежащем исполнении) обязательств по Контракту направляются и ответы на них рассматриваются стороной посредством электронной почты, факсимильным сообщением либо иным способом, позволяющим оперативно получить информацию от стороны- инициатора требований. Стороны договорились, что неполучение ответа стороной, направившей требование, будет рассматриваться как безоговорочное согласие с заявленным требованием.

12.3. К правоотношениям сторон по настоящему Контракту, не урегулированным Контрактом, применяются нормы действующего законодательства РФ.

12.4. К настоящему Контракту прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

Приложение № 1: Спецификация поставляемого товара

13. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к контракту № 43/24

от «___» ________ 2024 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

ПОСТАВЛЯЕМОГО ТОВАРА

- Посмотреть таблицу с данными

ЗАКАЗЧИК: ПОСТАВЩИК:

ГБДОУ детский сад №13

Кронштадтского района Санкт-Петербурга

Заведующий

_________________/Л.П.Романчина/