Тендер - Поставка хозяйственных товаров для ХИИК СибГУТИ (для клининга) №273268194

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• Извещение_хозтовары.docx

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть94 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Дальневосточный федеральный округ, Хабаровский крайМесто поставки (адрес):г. Хабаровск, ул. Ленина, д. 58 (склад заказчика)
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков Проект_договора_хозтовары ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

Проект

ДОГОВОР № ХХ/▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть/ЭЗК

на поставку хозяйственных товаров для нужд ХИИК СибГУТИ

(для клинига)

г. Хабаровск «___» _______ 2024 года

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики» (СибГУТИ), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице и.о. директора Хабаровского института инфокоммуникаций (филиала) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики» (ХИИК СибГУТИ) Маслова Григория Федоровича, действующего на основании доверенности от 27.03.2024 № 30, с одной стороны, и _________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _____________________, действующее на основании ___________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», с соблюдением требований Положения о закупке товаров, работ, услуг федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики», утвержденного приказом Минцифры России от 30.09.2022 № 728, (далее – Положение), при способе определения Поставщика запрос котировок в электронной форме, участником которого могут быть только СМСП (протокол №___________от _______) заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

Предмет Договора
1.1. Предметом Договора является поставка хозяйственных товаров для нужд ХИИК СибГУТИ (для клинига) (далее - Товар) по наименованиям, в количестве, ассортименте и качестве в соответствии с Техническим заданием (приложение № 1 к Договору) и на условиях, предусмотренных Договором.
1.2. Поставка Товара осуществляется Поставщиком в соответствии с законодательством Российской Федерации, требованиями иных нормативных правовых актов, регулирующих порядок поставки такого вида Товара, устанавливающих требования к качеству такого вида Товара, в соответствии с условиями Договора.
1.3. Поставляемый Товар должен соответствовать требованиям качества и безопасности товаров в соответствии с действующими стандартами, утвержденными в отношении данного вида Товара, что должно подтверждаться соответствующими документами, оформленными в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Товар должен обеспечивать предусмотренную производителем функциональность. Товар должен быть пригоден для целей, указанных в Договоре (в случае наличия такого указания), а также для целей, для которых такого рода товары обычно используются.
Поставляемый Товар должен быть новым Товаром, то есть Товаром, который не был в употреблении. Товар не должен иметь дефектов.
1.4. Поставщик также обязуется выполнить погрузо-разгрузочные работы в месте поставки (п. 3.1 Договора) Заказчика.
1.5. Заказчик обеспечивает оплату Товара в установленных Договором порядке, форме и размере.

Цена Договора и порядок расчетов
2.1. Цена Договора составляет ______________________ (_______) рублей,
без НДС:
НДС не предусмотрен на основании _________________________________.
с НДС:
в том числе НДС – _____% (___ процентов), _______ (___) рублей (далее – цена Договора).
В случае, если Договор заключается с юридическим лицом или физическим лицом, в том числе зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя, то сумма, подлежащая уплате Заказчиком, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.
Источник финансирования: средства от приносящей доход деятельности.
2.2. Цена Договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных Положением и Договором. Цена договора включает в себя стоимость товара, расходы, связанные с поставкой товара, предусмотренного договором, в полном объеме, транспортные расходы, погрузо-разгрузочные работы, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.
2.3. Оплата производится Заказчиком единовременным платежом на расчетный счет Поставщика, указанный в Договоре, после поставки всего количества Товара в течение 7 (семи) рабочих дней с даты представления счета и (или) счета-фактуры и на основании подписанной Сторонами товарной (товарно-транспортной) накладной при отсутствии у Заказчика претензий по количеству и качеству поставленного Товара.
Обязательства Заказчика по оплате цены Договора считаются исполненными с момента списания денежных средств в размере, установленном Договором, с лицевого счета Заказчика. За дальнейшее прохождение денежных средств Заказчик ответственности не несет.
2.4. Цена Договора может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Договором количества Товара, качества поставляемого Товара и иных условий Договора. При этом Стороны составляют и подписывают дополнительное соглашение к Договору.
2.5. По предложению Заказчика предусмотренное Договором количество Товара может быть увеличено или уменьшено, но не более чем на десять процентов, путем подписания Сторонами дополнительного соглашения к Договору. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Договора пропорционально дополнительному количеству Товара исходя из установленной в Договоре цены единицы Товара. При уменьшении предусмотренного Договором количества Товара Стороны Договора обязаны уменьшить цену Договора исходя из цены единицы Товара.
2.6. При исполнении Договора по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка Товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с таким качеством и такими характеристиками Товара, указанными в Договоре. Сторонами подписывается дополнительное соглашение, содержащее перечень Товаров, поставленных с улучшенными характеристиками, а также отражаются все характеристики, которые были улучшены по сравнению с ранее предполагаемым к поставке Товаром.

Порядок и срок поставки Товара
3.1. Поставка Товара осуществляется по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Хабаровск, ул. Ленина, д. 58, склад заказчика. Поставка осуществляется в рабочие дни: понедельник – пятница с 9-00 до▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьчасов и с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьдо▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьчасов. Время хабаровское (мск+7).
3.2. Доставка Товара до места передачи, погрузо-разгрузочные работы в месте поставки производятся силами и средствами Поставщика.
3.3. Товар должен иметь упаковку, предотвращающую его порчу при транспортировке.
Маркировка и упаковка Товара должны соответствовать требованиям нормативно-технической документации в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.4. Не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до дня доставки Товара Поставщик обязан согласовать с представителем Заказчика дату и время доставки Товара по телефону 8 (4▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.
3.5. В день поставки Поставщик одновременно с Товаром должен передать Заказчику сопроводительные документы, относящиеся к Товару, указанные в п. 6.2. Договора, товарную (товарно-транспортную) накладную в 2 (двух) экземплярах, счет и (или) счет-фактуру.
В случае отсутствия вышеназванных документов Заказчик вправе отказаться от приемки Товара. Товар будет считаться не поставленным.
3.6. Срок поставки Товара: в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты, следующей за датой подписания Договора.

Порядок сдачи и приемки поставляемого Товара
4.1. Приемка Товара осуществляется уполномоченными представителями Заказчика в месте поставки Товара.
При получении Товара от перевозчика Заказчик обязан проверить соответствие Товара транспортным и сопроводительным документам, а также принять Товар по количеству тарных мест от транспортной организации с соблюдением установленных нормативных правовых актов, регулирующих деятельность транспорта.
4.2. Приемка Товара от Поставщика осуществляется путем передачи Поставщиком (транспортной компанией) Товара и документов, указанных в п. 6.2. Договора и оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации, подписанной со стороны Поставщика товарной (товарно-транспортной) накладной.
4.3. Проверка Товара по количеству осуществляется путем пересчета единиц Товара и сопоставления полученного количества с количеством Товара, указанным в приложении № 1 к настоящему Договору. Проверке подлежит весь Товар.
4.4. Приемка Товара на соответствие количества, комплектности и качества указанному в Договоре производится в срок, не превышающий 3 (трех) рабочих дней с момента передачи Товара, по адресу, указанному в п. 3.1. Договора.
Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения надлежащим образом оформленных документов, указанных в п. 6.2. Договора, и в случае отсутствия замечаний к количеству, качеству и комплектности поставленного Товара, обязан направить Поставщику подписанную со стороны Заказчика товарную накладную.
Приемка считается произведенной своевременно, если проверка количества, качества и комплектности Товара окончена в установленные сроки, за исключением случаев обнаружения скрытых недостатков, которые не могли быть обнаружены при обычной для данного Товара проверке и были выявлены лишь в процессе обработки, подготовки к монтажу, в процессе монтажа, испытания, использования и/или хранения Товара, однако не позднее даты истечения Гарантийного срока.
4.5. При обнаружении несоответствия количества, качества, маркировки и комплектности Товара указанному в товарной накладной, Заказчик приостанавливает дальнейшую приемку Товара и уведомляет об этом Поставщика. Уведомление направляется с адреса электронной почты Заказчика на адрес электронной почты Поставщика, указанным в разделе 13 настоящего Договора, в срок не позднее 2 (двух) рабочих дней с момента выявления несоответствий.
4.6. Уполномоченные представители Поставщика обязаны явиться к месту поставки Товара не позднее чем в 2х-дневный срок (2 (два) рабочих дня) с момента уведомления Заказчиком и принять участие в продолжении приемки Товара и составлении двустороннего акта (акта выявленных недостатков).
В случае неявки представителей Поставщика в указанный срок Заказчиком в течение 2 (двух) рабочих дней составляется односторонний акт выявленных недостатков (от лица Заказчика акт выявленных недостатков подписывает приемочная комиссия).
В акте выявленных недостатков отражаются несоответствия, а также сроки для их устранения. Скан акта выявленных недостатков, в день его подписания, направляется с адреса электронной почты Заказчика на адрес электронной почты Поставщика, указанным в разделе 13 настоящего Договора.
При этом Заказчик обязан обеспечить сохранность и хранение ненадлежащего по качеству и/или количеству, и/или некомплектности Товара в условиях, предотвращающих ухудшение его качества и/или смешения с другим(и) однородным Товаром(-ми).
4.7. В случае неявки представителей Поставщика в сроки, указанные в п. 4.6. Договора, либо неустранения несоответствий, указанных в акте выявленных недостатков, Заказчик имеет право инициировать расторжение Договора в одностороннем порядке, либо привлечь Поставщика к ответственности в соответствии с разделом 7 настоящего Договора.
4.8. При обнаружении несоответствия количества, качества, маркировки и комплектности Товара указанному в настоящем Договоре, Заказчик имеет право инициировать расторжение Договора в одностороннем порядке, либо привлечь Поставщика к ответственности в соответствии с разделом 7 настоящего Договора.
4.9. Все расходы, связанные с допоставкой, заменой Товара, по которому выявлены несоответствия (по количеству, комплектности или качеству), осуществляются за счет Поставщика.
4.10. Риск случайной гибели и случайного повреждения Товара, а также право собственности на Товар переходит от Поставщика к Заказчику в момент передачи Товара согласно п. 4.4. Договора.

Права и обязанности Сторон
5.1. Заказчик вправе:
5.1.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с Договором, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.
5.1.2. Требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленных документов, указанных в п. 4.2. и п. 6.2. Договора.
5.1.3. В случае досрочного исполнения Поставщиком обязательств по Договору принять и оплатить Товар в соответствии с установленным в Договоре порядком.
5.1.4. Запрашивать у Поставщика информацию о ходе исполнения обязательств по Договору.
5.1.5. Осуществлять контроль и надзор за качеством, порядком и сроками поставки Товара, давать указания о способе поставки Товара, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Поставщика.
5.1.6. Отказаться от приемки Товара в случаях, предусмотренных Договором и законодательством Российской Федерации, в том числе в случае обнаружения неустранимых недостатков.
5.1.7. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора.
5.1.8. По соглашению с Поставщиком изменить существенные условия Договора в случаях, установленных Договором и Положением.
5.1.9. Пользоваться иными правами, установленными Договором и законодательством Российской Федерации.
5.2. Заказчик обязан:
5.2.1. Сообщать в письменной форме Поставщику о недостатках, обнаруженных в ходе исполнения Договора, в течение 2 (двух) рабочих дней после обнаружения таких недостатков.
5.2.2. Своевременно принять и оплатить поставленный Товар надлежащего качества в соответствии с Договором.
5.2.3. При получении от Поставщика уведомления о приостановлении поставки Товара в случае, указанном в п. 5.4.5. Договора, рассмотреть вопрос о целесообразности и порядке продолжения поставки. Решение о продолжении поставки Товара при необходимости корректировки сроков поставки принимается Заказчиком и Поставщиком совместно и в течение 3 (трех) рабочих дней оформляется дополнительным соглашением к Договору.
5.2.4. Не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента возникновения права требования от Поставщика оплаты неустойки (штрафа, пени) направить Поставщику Претензионное письмо с требованием оплаты в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения Претензионного письма неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Договора.
5.2.5. При неоплате Поставщиком неустойки (штрафа, пени) в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты истечения срока для оплаты неустойки (штрафа, пени), указанного в Претензионном письме, а также в случае полного или частичного немотивированного отказа в удовлетворении претензии, либо неполучения в срок ответа на претензию, направить в суд исковое заявление с требованием оплаты неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Договора.
5.2.6. В течение 10 (десяти) рабочих дней с даты фактического исполнения обязательств Поставщиком принять необходимые меры по взысканию неустойки (штрафа, пени) за весь период просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, а именно потребовать оплаты неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Договора за весь период просрочки исполнения, и в случае неоплаты Поставщиком неустойки (штрафа, пени) в течение указанного срока направить в суд исковое заявление с соответствующими требованиями.
5.2.7. При направлении в суд искового заявления с требованиями о расторжении Договора одновременно заявлять требования об оплате неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Договора.
5.2.8. Обеспечить конфиденциальность информации, представленной Поставщиком в ходе исполнения обязательств по Договору.
5.2.9. Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и условиями Договора.
5.3. Поставщик вправе:
5.3.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком Товарной (Товарно-транспортной) накладной по Договору на основании представленных Поставщиком документов, указанных в п. 4.2. Договора.
5.3.2. Требовать своевременной оплаты за поставленный Товар надлежащего качества в соответствии с условиями Договора.
5.3.3. Требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором.
5.3.4. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно Товара в рамках Договора.
5.3.5. Получать от Заказчика содействие при поставке Товара в соответствии с условиями Договора.
5.3.6. Досрочно исполнить обязательства по Договору с согласия Заказчика.
5.3.7. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.3.8. Пользоваться иными правами, установленными Договором и законодательством Российской Федерации.
5.4. Поставщик обязан:
5.4.1. Своевременно и надлежащим образом исполнять обязательства в соответствии с условиями Договора и представить Заказчику документы, указанные в п. 4.2. Договора, по итогам исполнения Договора.
5.4.2. Своевременно представить по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Договора.
5.4.3. Обеспечивать соответствие Товара требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам, техническим регламентам и т.п.), установленным законодательством Российской Федерации.
Поставщик обязан в течение срока действия Договора представить по запросу Заказчика в течение 1 (одного) рабочего дня после дня получения указанного запроса документы, подтверждающие соответствие указанным выше требованиям.
5.4.4. Обеспечить устранение недостатков, выявленных при приемке Заказчиком Товара и в течение гарантийного срока, за свой счет.
5.4.5. В течение 1 (одного) рабочего дня информировать Заказчика о невозможности поставить Товар в надлежащем объеме, в предусмотренные Договором сроки, надлежащего качества.
5.4.6. Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления уведомления об изменении адреса фактическим местонахождением Поставщика будет считаться адрес, указанный в Договоре.
5.4.7. Обеспечить конфиденциальность информации, предоставленной Заказчиком в ходе исполнения обязательств по Договору.
5.4.8. Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Договором.

Гарантии

6.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность Товара в соответствии с действующими стандартами, утвержденными на данный вид Товара, и наличием сертификатов, обязательных для данного вида Товара, оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации. Качество Товара, поставляемого Заказчику в соответствии с Техническим заданием, должно соответствовать законодательству Российской Федерации и настоящему Договору.

6.2. Соответствие качества Товара должно быть подтверждено следующими документами в соответствии с законодательством Российской Федерации:

• сертификатом соответствия (или декларацией), оформленным в соответствии с законодательством Российской Федерации;
• сертификатом (паспортом) качества производителя, другими документами по качеству, предусмотренными законодательством Российской Федерации;

Все документы должны быть заверены надлежащим образом.

6.3. На Товар установлена гарантия Поставщика: ____ месяцев с даты подписания документа о приемке Товара. Под гарантией понимается устранение Поставщиком своими силами и за свой счет допущенных по его вине недостатков, выявленных после приемки товара и во время его использования.

6.3.1. Поставщик гарантирует возможность безопасного использования Товара по назначению в течение всего срока годности.

6.3.2. В период действия гарантийного срока Поставщик за свой счет обязуется осуществлять замену некачественного Товара.

Ответственность сторон и иные последствия нарушения обязательств

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных Договором, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Договором.

Размеры неустоек (штрафов, пеней), указанные в настоящем разделе, определяются в соответствии с Положением о закупке товаров, работ, услуг федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики», утвержденного приказом Минцифры России от 30.09.2022 № 728.

7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафа, пеней).

7.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафа, пени). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы.

7.4. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы: 1000 (одна тысяча) рублей.

7.5. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

7.6. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафа, пеней).

7.7. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Размер пеней устанавливается Договором в размере не менее 0,1 % (одной десятой процента) от суммы несвоевременно исполненного обязательства за каждый день просрочки.

7.8. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы: 10 (десять) процентов цены Договора, что составляет ________________________________________.

7.9. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик вправе произвести оплату по Договору за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени) (при этом исполнение обязательства Поставщика по перечислению неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков в доход бюджета возлагается на Заказчика).

7.10. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

7.11. Уплата Стороной неустойки (штрафа, пеней) не освобождает её от исполнения обязательств по Договору.

7.12. Стороны освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажут что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором произошло по вине другой стороны или вследствие непреодолимой силы, а именно чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений, пожаров и т.д.), действий объективных внешних факторов (военных действий, актов органов государственной власти и управления и т.п.), подтвержденных в установленном законодательством порядке, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по Договору, которые возникли после заключения Договора, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

8. Обеспечение исполнения Договора

8.1. Обеспечение исполнения договора не предусмотрено.

9. Срок действия, порядок расторжения Договора

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами.

9.2. Договор действует до ХХ _____2024 года включительно, а по обязательствам по оплате и обязательствам по ответственности Сторон в части размера и оплаты неустоек (штрафы, пеня) - до полного их исполнения.

9.3. Договор может быть расторгнут:

• по соглашению Сторон;
• по решению суда;
• в случае одностороннего отказа Стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством.
  9.4. Заказчик вправе обратиться в суд в установленном законодательством Российской Федерации порядке с требованием о расторжении Договора в следующих случаях:
  9.4.1. при существенном нарушении Договора Поставщиком;
  9.4.2. в случае просрочки исполнения обязательств по поставке Товара более чем на 5 (Пять) календарных дней;
  9.4.3. в случае неоднократного нарушения сроков поставки Товара;
  9.4.4. в случае существенного нарушения требований к качеству поставленного Товара (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков);
  9.4.5. в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
  9.5. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, если в ходе исполнения Договора установлено, что Поставщик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или представил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения поставщика.
  9.6. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения Договора купли-продажи и отдельных видов Договоров купли-продажи (поставка товаров, поставка товаров для государственных нужд и др.), в том числе в следующих случаях:
  9.6.1. при существенном нарушении Договора Поставщиком (пункт 1 статьи 523 ГК РФ);
  9.6.2. в случае поставки товаров ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок (пункт 2 статьи 523 ГК РФ);
  9.6.3. в случае существенного нарушения требований к качеству поставленного Товара (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков) (пункт 2 статьи 475 ГК РФ);
  9.6.4. в случае неоднократного нарушения Поставщиком сроков поставки Товара (пункт 2 статьи 523 ГК РФ);
  9.6.5. если Поставщик отказывается передать Заказчику проданный Товар (пункт 1 статьи 463 ГК РФ);
  9.6.6. если Поставщик в разумный срок не выполнил требование Заказчика о доукомплектовании Товара (пункт 2 статьи 480 ГК РФ).
  9.7. Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.
  10. Порядок урегулирования споров
  10.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением Договора, его изменением, расторжением или признанием недействительным, Стороны будут стремиться решить путем переговоров.
  10.2. В случае недостижения взаимного согласия все споры по Договору разрешаются в Арбитражном суде Хабаровского края.
  10.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда Хабаровского края Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона обязана дать письменный ответ по существу в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты ее получения.
  11. Прочие условия
  11.1. Настоящий Договор подписан усиленными электронными подписями Сторон на электронной площадке и хранится на электронной площадке. После заключения Договора в форме электронного документа Стороны вправе изготовить и подписать копии Договора в письменной форме на бумажном носителе, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
  11.2. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением Договора, направляются в письменной форме по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Стороны, указанному в Договоре, или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим представлением оригинала. В случае направления уведомлений с использованием почты, датой получения уведомления признается дата получения отправляющей Стороной подтверждения о вручении второй Стороне указанного уведомления либо дата получения Стороной информации об отсутствии адресата по его адресу, указанному в Договоре. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 14 (четырнадцати) календарных дней с даты направления уведомления по почте заказным письмом с уведомлением о вручении. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.
  11.3. В случае перемены Заказчика по Договору права и обязанности Заказчика по Договору переходят к новому заказчику в том же объеме и на тех же условиях.
  11.4. При исполнении Договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, если новый поставщик является правопреемником Поставщика по Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
  11.5. Во всем, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.
  12. Приложения
  12.1. Неотъемлемыми частями Договора являются следующие приложения к Договору:
  Приложение № 1 «Техническое задание»;
  Приложение № 2 «Спецификация».
  13. Адреса, реквизиты и подписи Сторон - Посмотреть таблицу с данными
  от «__» ________ 2024 г.
  № ХХ/▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть/ЭЗК
  Техническое задание
  Поставка хозяйственного инвентаря для нужд ХИИК СибГУТИ (для клининга)
• Перечень поставляемого товара:
  Таблица 1 - Посмотреть таблицу с данными
• Поставляемый товар должен соответствовать следующим характеристикам

Таблица 2

- Посмотреть таблицу с данными

Гарантийный срок на поставляемый Товар составляет _____________с даты подписания Заказчиком документа о приемке Товара. Запрещается поставлять Товар с истекшим сроком годности. В период действия гарантийного срока Поставщик за свой счет обязуется осуществлять замену некачественного Товара.

Поставщик осуществляет поставку товара своими силами и средствами, а также погрузо-разгрузочные работы в месте поставки товара: г. Хабаровск, ул. Ленина, д. 58, склад заказчика.

Не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до дня доставки товара, поставщик обязан согласовать с представителем заказчика дату и время доставки товара.

По вопросу доставки поставщик обращается к контактному лицу по тел. (4▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

Поставка осуществляется в рабочие дни: понедельник – пятница с 9-00 до▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьчасов и с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьдо▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьчасов. Время хабаровское (мск+7).

Поставляемый товар должен быть новым, который не был в употреблении, не иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами и функционированием.

Товар должен иметь упаковку, которая должна обеспечить его сохранность при транспортировке.

Маркировка и упаковка товара должны соответствовать требованиям нормативно-технической документации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Поставщик гарантирует качество и безопасность товара в соответствии с действующими стандартами, утвержденными на данный вид товара, что должно подтверждаться соответствующими документами, оформленными в соответствии с законодательством Российской Федерации.

На каждом товаре (упаковке) должна быть указана информация: наименование организации-производителя, ее адреса и товарного знака, название товара (средства), дата изготовления (месяц, год), срок годности, количество в упаковке (при наличии), условия хранения, меры предосторожности.

В случае, если при приемке будут обнаружены товары ненадлежащего качества или ассортимента, а также не соответствующие установленным требованиям, заказчик вправе отказаться от приемки таких товаров. При этом поставщик обязан заменить некачественные (дефектные) товары на качественные или соответствующие ассортименту (установленным требованиям) товары в согласованный с заказчиком срок. Поставщик несет все расходы, связанные с заменой некачественных (дефектных) товаров.

- Посмотреть таблицу с данными

_______________/ Г.Ф. Маслов _______________/ ______________

ЭП Э

от «__» ________ 2024 г.

№ ХХ/▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть/ЭЗК

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

«УТВЕРЖДАЮ»

И.о. директора ХИИК СибГУТИ

____________________ Г.Ф. Маслов

« » мая 2024 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении запроса котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства,

на поставку хозяйственных товаров для ХИИК СибГУТИ (для клининга)

1. Заказчик

Наименование: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики» (СибГУТИ).

Хабаровский институт инфокоммуникаций (филиал) Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики» (ХИИК СибГУТИ).

Место нахождения: г. Хабаровск, ул. Ленина, д. 73.

Почтовый адрес:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Хабаровск, ул. Ленина, д. 73.

Адрес электронной почты: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

Номер контактного телефона: 8 (4▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

Ответственное должностное лицо: Махлепова Ольга Петровна.

2. Способ осуществления закупки: запрос котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства (далее – запрос котировок).

3. Наименование и адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», с использованием которой проводится закупка: www.rts-tender.ru.

4. Предмет договора: Поставка хозяйственных товаров для ХИИК СибГУТИ (для клининга).

5. Описание предмета договора и количество товара: в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к Извещению).

6. Место и сроки поставки товара:

Место поставки товара: г. Хабаровск, ул. Ленина, д. 58, склад заказчика.

Срок поставки товара: товар поставляется силами поставщика в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты, следующей за датой подписания договора.

7. Начальная (максимальная) цена договора:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(сто одиннадцать тысяч пятьсот шестьдесят четыре) рубля 84 копейки, включая НДС. Используемый метод определения НМЦ: метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка). Обоснование цены приведено в Приложении № 4 к Извещению.

8. Порядок формирования цены договора.

Цена договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных Положением о закупках товаров, работ, услуг федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики», утвержденного приказом Минцифры России от 30.09.2022 № 728 (далее - Положение) и договором. Цена договора включает в себя стоимость товара, расходы, связанные с поставкой товара, предусмотренного договором, в полном объеме, транспортные расходы, погрузо-разгрузочные работы, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

9. Форма, сроки и порядок оплаты товара: Форма – безналичный расчет. Оплата производится заказчиком на расчетный счет поставщика, указанный в договоре, единовременно, после поставки всего количества товара (согласно Техническому заданию) в течение 7 (семи) рабочих дней с даты представления счета и (или) счета-фактуры и на основании подписанной Сторонами товарной (товарно-транспортной) накладной при отсутствии у заказчика претензий по количеству, ассортименту и качеству поставленного товара.

Обязательства заказчика по оплате цены договора считаются исполненными с момента списания денежных средств в размере, установленном договором, с лицевого счета заказчика. За дальнейшее прохождение денежных средств заказчик ответственности не несет.

10. Источник финансирования: средства от приносящей доход деятельности.

11. Требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара: в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к Извещению).

12. Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки:

Заявка на участие в запросе котировок составляется по форме, согласно Приложению № 2 к Извещению, и подается заказчику в электронном виде на сайт оператора электронной площадки, указанный в п. 3 Извещения. Документы и информация, направляемые в форме электронных документов участниками, должны быть подписаны усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени участника.

13. Информация и перечень документов, предоставляемых участниками закупки в составе заявки:

- наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника (для иностранного лица) (участник должен представить информацию в соответствии с рекомендуемой формой, установленной в Приложении № 2);

- декларация о соответствии требованиям, установленным в п. 17 Извещения (участник может представить декларацию в соответствии с рекомендуемой формой, установленной в Приложении № 3 к Извещению);

- конкретные показатели товара, соответствующие значениям, установленным в Техническом задании (Приложение № 1), и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), страну происхождения товара, знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии).

14. Требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, который является предметом закупки, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его количественных и качественных характеристик: Описание товара должно быть выполнено как описание индивидуально определенной вещи, в строгом соответствии с реальными функциональными характеристиками товара.

При описании предлагаемого для использования товара могут быть использованы только общепринятые обозначения и сокращения.

Не допускается при заполнении сведений вместо указания конкретных характеристик (показателей) предлагаемого к поставке товара указывать: «не более», «не менее», «или», «не хуже», «соответствует», «в полном соответствии», ставить знаки «+», «-», «V» и т.п.

При описании характеристики товара (показателей для определения соответствия) участник закупки вправе указать диапазоны значений, если это предусмотрено параметрами товара.

15. Ограничения участия и национальный режим:

15.1. Ограничение участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя):

- установлено. Закупка проводится для субъектов малого и среднего предпринимательства.

15.2. Условия, запреты и ограничения допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами: установлен приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами. в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2016 г. № 925 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами» (далее - Постановление № 925 от 16.09.2016).

Оценка и сопоставление заявок на участие в закупке, которые содержат предложения о поставке товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами, по стоимостным критериям оценки производятся по предложенной в указанных заявках цене договора, сниженной на 15 (пятнадцать) процентов, при этом договор заключается по цене договора, предложенной участником в заявке на участие в закупке.

Отнесение участника закупки к российским или иностранным лицам производится на основании документов участника закупки, содержащих информацию о месте его регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), на основании документов, удостоверяющих личность (для физических лиц).

Указание страны происхождения поставляемого товара производится на основании сведений, содержащихся в заявке на участие в закупке, представленной участником закупки, с которым заключается договор.

Участник закупки несет ответственность за представление недостоверных сведений о стране происхождения товаров, указанных в заявке на участие в закупке.

Для целей установления соотношения цены предлагаемых к поставке товаров российского и иностранного происхождения, цены выполнения работ, оказания услуг российскими и иностранными лицами в случаях, предусмотренных подпунктами "г" и "д" пункта 6 Постановления № 925 от 16.09.2016, цена единицы каждого товара, работы, услуги определяется как произведение начальной (максимальной) цены единицы товара, работы, услуги, указанной в извещении о проведении закупки в соответствии с подпунктом "в" пункта 5 Постановления № 925 от 16.09.2016, на коэффициент изменения начальной (максимальной) цены договора по результатам проведения закупки, определяемый как результат деления цены договора, по которой заключается договор, на начальную (максимальную) цену договора.

Договор заключается с участником закупки, который предложил такие же, как и победитель закупки, условия исполнения договора или предложение которого содержит лучшие условия исполнения договора, следующие после условий, предложенных победителем закупки, который признан уклонившемся от заключения договора.

При исполнении договора, заключенного с участником закупки, которому предоставлен приоритет в соответствии с Постановлением № 925 от 16.09.2016, не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, когда в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при этом качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре.

16. Срок, место и порядок предоставления документации о закупке: документация заказчиком не составляется. Составляется извещение, которое является общедоступной информацией и размещается в электронном виде в Единой информационной системе www.zakupki.gov.ru, а также на электронной площадке РТС-тендер www.rts-tender.ru.

Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации: не установлено.

17. Требования к участникам закупки:

1) соответствие участников закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, оказание услуг, являющихся предметом закупки – не установлено;

2) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;

5) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, оказанием услуги, являющихся предметом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

6) отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Законом № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;

7) отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 5 апреля 2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки.

8) участник закупки не является оффшорной компанией.

18. Место подачи заявок: Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.rts-tender.ru.

19. Дата начала подачи заявок: 24.05.2024 г. (хабаровское время) (с даты размещения извещения).

Дата и время окончания подачи заявок: 31.05.2024 г, в 11:00 (хабаровское время).

20. Срок рассмотрения заявок:

Дата и время начала рассмотрения заявок: 31.05.2024 г, в 11:00 (хабаровское время)

Дата и время окончания рассмотрения заявок: 31.05.2024 г в 17:00 (хабаровское время).

21. Критерии и порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке:

21.1. К участию в закупке будут допущены заявки, содержащие информацию и документы, установленные в п. 13 Извещения, а также предложения о товаре которых соответствуют показателям, установленным в Техническом задании (Приложение № 1).

21.2. Критерием оценки является ЦЕНА. Победителем признается участник, предложивший наиболее низкую цену договора.

21.3. В соответствии с Постановлением № 925 от 16.09.2016 оценка и сопоставление заявок на участие в закупке, которые содержат предложения о поставке товаров российского происхождения, по стоимостным критериям оценки производятся по предложенной в указанных заявках цене договора, сниженной на 15 (пятнадцать) процентов, при этом договор заключается по цене договора, предложенной участником в заявке на участие в закупке.

21.4. Отсутствие в заявке на участие в закупке указания (декларирования) страны происхождения поставляемого товара не является основанием для отклонения заявки на участие в закупке, и такая заявка рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных товаров.

22. Дата подведения итогов закупки: По итогам проведения закупки составляется итоговый протокол, который размещается на сайте оператора электронной площадки не позднее 31.05.2024 г. 18:00 (хабаровское время).

23. Размер обеспечения заявки на участие в закупке, срок и порядок его предоставления участником закупки и возврата Заказчиком: не установлено.

24. Размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок его предоставления лицом, с которым заключается договор, а также срок и порядок его возврата Заказчиком: не установлено.

25. Порядок подписания договора:

Договор должен быть подписан сторонами не ранее 10 (десяти) и не позднее 20 (двадцати) дней со дня размещения в ЕИС протокола рассмотрения и оценки заявок.

Заказчик в течении 5 (пяти) дней с даты размещения в ЕИС протокола направляет в электронном виде (через электронную площадку) проект договора с заполненными реквизитами и суммой договора победителю для подписания.

В течение 5 (пяти) дней с даты размещения заказчиком на ЭП проекта договора победитель закупки размещает на ЭП проект договора, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени победителя закупки, и подписанный электронной подписью указанного лица, а также документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения Договора (если требование о предоставлении обеспечении исполнения Договора было предусмотрено Заказчиком в Извещении о закупке).

В случае наличия разногласий по проекту договора, технических ошибок, опечаток в проекте договора в течение 5 (пяти) дней с даты размещения Заказчиком на ЭП проекта договора, победитель вправе разместить на ЭП протокол разногласий, подписанный ЭП уполномоченного лица победителя, в котором победитель указывает замечания к положениям проекта договора, не соответствующим Извещению о закупке, условиям Заявки с указанием соответствующих положений (пунктов) данных документов. Указанный протокол может быть размещен на электронной площадке в отношении соответствующего договора не более чем один раз.

В течение 3 (трех) рабочих дней с даты размещения победителем электронной процедуры на ЭП протокола разногласий заказчик рассматривает протокол разногласий и без своей подписи размещает на электронной площадке доработанный проект договора либо повторно размещает на электронной площадке проект договора с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания победителя закупки.

В течение 3 (трех) рабочих дней с даты размещения заказчиком на ЭП проекта договора победитель закупки размещает на ЭП проект договора, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени такого победителя, а также документ и (или) информацию об обеспечении исполнения договора, соответствующей требованиям Извещения о закупке (если требование о предоставлении обеспечении исполнения договора было предусмотрено заказчиком в Извещении о закупке), подтверждающие предоставление обеспечения исполнения договора и подписанные усиленной электронной подписью указанного лица.

В течение 3 (трех) рабочих дней с даты размещения на ЭП проекта договора, подписанного усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя закупки, и предоставления таким победителем соответствующего требованиям Извещения о проведении закупки обеспечения исполнения договора заказчик обязан разместить на ЭП договор, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика.

С момента размещения, подписанного заказчиком договора на ЭП, он считается заключенным.

26. Условия признания участника уклонившимся от заключения договора:

В случае, если участник закупки, обязанный заключить договор, не подписал договор в срок, указанный в п. 25. Извещения, такой участник признается уклонившимся от заключения договора. В таком случае заказчик вправе заключить договор с участником закупки, заявке на участие в закупке которого присвоен следующий порядковый номер.

Информация о победителе, уклонившемся от заключения договора, подлежит обязательному направлению заказчиком в ФОИВ, уполномоченный Правительством РФ вести реестр недобросовестных поставщиков, для принятия решения о включении в реестр недобросовестных поставщиков в порядке, установленном законодательством.

27. Возможность заказчика изменить условия договора:

Заказчик по соглашению с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) вправе принять решение о внесении изменений в договор в случаях:

1) изменения в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых цен (тарифов) на товары, работы, услуги;

2) поставки дополнительного количества товаров, выполнении дополнительного объема работ, оказании дополнительного объема услуг, установленных в договоре или, при выявлении потребности в дополнительном объеме работ или услуг, не предусмотренных договором, но связанных с такими работами или услугами, предусмотренными договором. Заказчик по согласованию с поставщиком (исполнителем, подрядчиком) вправе увеличить первоначальную цену договора пропорционально количеству таких товаров, объему таких работ, услуг исходя из установленной в договоре цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на десять процентов такой цены договора. Цена единицы дополнительно поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены договора на предусмотренное в договоре количество такого товара;

3) сокращения потребности в поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг. Заказчик уменьшает предусмотренные договором количество товара, объем выполняемых работ или оказываемых услуг, но не более чем на десять процентов, исходя из установленной в договоре цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены договора на предусмотренное в договоре количество такого товара;

4) снижения единичных расценок закупаемой продукции по одной или нескольким позициям без изменения иных условий договора.

5) снижения цены договора по соглашению сторон без изменения, предусмотренных договором количества товаров, объема работ, услуг, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий исполнения договора.

28. Возможность заказчика отказаться от проведения процедуры закупки: заказчик вправе отказаться от проведения процедуры закупки до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок. При этом, заказчик не несет ответственности перед участниками закупки, подавшими заявки.

Решение об отмене закупки размещается в ЕИС в день принятия этого решения.

29. Право заказчика отказаться от заключения договора: заказчик вправе отказаться от заключения договора с участником закупки, обязанным заключить договор, в случаях:

29.1. несоответствия участника закупки, обязанного заключить договор, требованиям, установленным Извещением;

29.2. предоставления участником закупки, обязанным заключить договор, недостоверных сведений в заявке на участие в закупке;

29.3. в случае если договор, заключаемый по итогам процедуры закупки, является крупной сделкой и (или) сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, и предварительное согласие и (или) одобрение в совершении такой сделки не получено в соответствии с законодательством Российской Федерации.

30. Возможность одностороннего отказа от исполнения договора: заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения договора купли-продажи и отдельных видов договоров (поставка товаров, поставка товаров для государственных нужд и др.), в том числе в следующих случаях:

30.1. при существенном нарушении договора поставщиком (пункт 1 статьи 523 ГК РФ);

30.2. в случае поставки товаров ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для заказчика срок (пункт 2 статьи 523 ГК РФ);

30.3. в случае существенного нарушения требований к качеству поставленного товара (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков) (пункт 2 статьи 475 ГК РФ);

30.4. в случае неоднократного нарушения поставщиком сроков поставки товара (пункт 2 статьи 523 ГК РФ);

30.5. если поставщик отказывается передать заказчику проданный товар (пункт 1 статьи 463 ГК РФ);

30.6. если поставщик в разумный срок не выполнил требование заказчика о доукомплектовании товара (пункт 2 статьи 480 ГК РФ).

Заказчик обязан расторгнуть договор в одностороннем порядке в случае, если в ходе исполнения договора установлено, что поставщик (подрядчик, исполнитель) не соответствует установленным в извещении о закупке требованиям к участникам процедур закупки, либо представил недостоверные сведения о дополнительных требованиях к участникам процедур закупок, которые позволили ему стать победителем соответствующей процедуры закупки.

31. Порядок, даты начала и окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений извещения:

Любой участник закупки вправе направить на адрес электронной площадки запрос о даче разъяснений положений извещения об осуществлении закупки.

В течение 3 (трех) рабочих дней с даты поступления от оператора электронной площадки запроса заказчик размещает в единой информационной системе разъяснения положений извещения с указанием предмета запроса, но без указания участника закупки, от которого поступил указанный запрос, при условии, что указанный запрос поступил заказчику не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке.

Дата направления запроса о даче разъяснений положений извещения: с момента публикации извещения по 27.05.2024 года.

Разъяснения положений извещения об осуществлении закупки не должны изменять ее суть.

32. Приложения, которые являются неотъемлемой частью извещения:

№ 1 «Техническое задание»;

№ 2 «Форма заявки участника»;

№ 3 «Форма декларации о соответствии участника отдельным требованиям, предъявляемым к участникам закупки»;

№ 4 «Обоснование начальной (максимальной) цены договора»;

№ 5 «Проект договора» (прилагается отдельным файлом).

Приложение № 1 к Извещению

о проведении запроса котировок

в электронной форме

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Объект закупки: Поставка хозяйственных товаров для ХИИК СибГУТИ

(для клининга)

Перечень поставляемого товара:

Таблица 1

- Посмотреть таблицу с данными

 

2. Поставляемый товар должен соответствовать следующим характеристикам

Таблица 2

- Посмотреть таблицу с данными

Гарантийный срок на поставляемый Товар должен составлять не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты подписания Заказчиком документа о приемке Товара. Запрещается поставлять Товар с истекшим сроком годности. В период действия гарантийного срока Поставщик за свой счет обязуется осуществлять замену некачественного Товара.

Поставщик осуществляет поставку товара своими силами и средствами, а также погрузо-разгрузочные работы в месте поставки товара: г. Хабаровск, ул. Ленина, д. 58, склад заказчика.

Не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до дня доставки товара, поставщик обязан согласовать с представителем заказчика дату и время доставки товара.

По вопросу доставки поставщик обращается к контактному лицу по тел. (4▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

Поставка осуществляется в рабочие дни: понедельник – пятница с 9-00 до▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьчасов и с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьдо▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьчасов. Время хабаровское (мск+7).

Поставляемый товар должен быть новым, который не был в употреблении, не иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами и функционированием.

Товар должен иметь упаковку, которая должна обеспечить его сохранность при транспортировке.

Маркировка и упаковка товара должны соответствовать требованиям нормативно-технической документации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Поставщик гарантирует качество и безопасность товара в соответствии с действующими стандартами, утвержденными на данный вид товара, что должно подтверждаться соответствующими документами, оформленными в соответствии с законодательством Российской Федерации.

На каждом товаре (упаковке) должна быть указана информация: наименование организации-производителя, ее адреса и товарного знака, название товара (средства), дата изготовления (месяц, год), срок годности, количество в упаковке (при наличии), условия хранения, меры предосторожности.

В случае, если при приемке будут обнаружены товары ненадлежащего качества или ассортимента, а также не соответствующие установленным требованиям, заказчик вправе отказаться от приемки таких товаров. При этом поставщик обязан заменить некачественные (дефектные) товары на качественные или соответствующие ассортименту (установленным требованиям) товары в согласованный с заказчиком срок. Поставщик несет все расходы, связанные с заменой некачественных (дефектных) товаров.

Приложение № 2 к Извещению

о проведении запроса котировок

в электронной форме

- Посмотреть таблицу с данными

ЗАЯВКА

На извещение № __________________ / Поставка хозяйственных товаров для ХИИК СибГУТИ (для клининга)

Информация об участнике размещения закупки:

- Посмотреть таблицу с данными

Уважаемый Заказчик!

Мы, _____________________, на основании Вашего извещения о проведении запроса котировок в электронной форме, предлагаем поставить товар, указанный в Техническом задании:

- Посмотреть таблицу с данными

Итого цена договора: ___________ (________) рублей, в том числе НДС _____(___).

прописью

Если без НДС, указать основание:

НДС не предусмотрен на основании ______________________________.

Цена договора включает в себя стоимость товара, расходы, связанные с поставкой товара, предусмотренного договором, в полном объеме, транспортные расходы, погрузо-разгрузочные работы, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

Мы, _____________, согласны поставить товар на условиях, предусмотренных извещением, проектом договора, Техническим заданием, являющимися неотъемлемой частью извещения о проведении запроса котировок в электронной форме.

Гарантируем достоверность информации, изложенной в настоящей заявке.

____________________ ______________ ___________________

(должность подписавшего) (фамилия, инициалы)

Приложение 3 к Извещению

о проведении запроса котировок

в электронной форме

ДЕКЛАРАЦИЯ о соответствии отдельным требованиям,

предъявляемым к участникам ЗАПРОСА КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

- Посмотреть таблицу с данными

фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица)

(далее именуется – участник закупки) заявляет о своем соответствии требованиям, предъявляемым к участникам запроса котировок в электронной форме на ________________________

(указывается объект закупки)

1) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

2) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

3) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;

4) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, оказанием услуги, являющихся предметом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации.

Руководитель/уполномоченное лицо

участника закупки ______________________ (Фамилия И.О.)

М.П.

Приложение 4 к Извещению

о проведении запроса котировок

в электронной форме

ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ ДОГОВОРА

Наименование объекта закупки: Поставка хозяйственных товаров для нужд ХИИК СибГУТИ (для клинига).

Наименование способа обоснования начальной (максимальной) цены договора – метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) в соответствии с Положением о закупках товаров, работ, услуг федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики», утвержденного приказом Минцифры России от 30.09.2022 № 728.

Начальная (максимальная) цена договора определяется и обосновывается заказчиком посредством использования коммерческих предложений поставщиков хозяйственной продукции.

Валюта договора: российский рубль.

Характеристики товара: в соответствии с Техническим заданием.

- Посмотреть таблицу с данными

Начальная (максимальная) цена договора составляет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(сто одиннадцать тысяч пятьсот шестьдесят четыре) рубля 84 копейки,

включая НДС.