Описание тендера: | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КУРГАНСКАЯ ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ" объявляет тендер: Поставка химических реактивов для нужд Курганская ТЭЦ ПАО "КГК" (с результатом) |
Сумма контракта: | 408 932,49 Руб. Получить финансовую помощь |
Начало показа: | 14.05.2024 |
Окончание: | 21.05.2024 12:00:00 |
Тендер №: | 272498457 |
Тип: | Запрос котировок Тендерная аналитика |
Закон | 223-ФЗ |
Отрасль: | Химия / Химические элементы и соединения |
ОКПД2: |
|
Регион: | Уральский ФО / Курганская область / Курган |
Регион поставки: | Уральский ФО / Курганская область / Курган |
Преимущества СМП, СОНО и др. | Да |
Источник: | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
Торговая площадка: | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
Зарегистрируйтесь и получите полную информацию о Заказчике, аналитику по снижению им цены и основным поставщикам.
Предмет контракта: Химреактивы для нужд Курганская ТЭЦ ПАО "КГК"
Цена контракта: 408 932,49 RUB
№ | Название | Цена | Цена за ед. | Количество | Ед. измерения |
---|---|---|---|---|---|
1 | 20.59 Производство прочих химических продуктов, не включенных в другие группировки | - | - | 153.2 | Килограмм |
2 | 20.59 Производство прочих химических продуктов, не включенных в другие группировки | - | - | 180 | Ампула |
3 | 20.59 Производство прочих химических продуктов, не включенных в другие группировки | - | - | 22 | Упаковка |
4 | 20.59 Производство прочих химических продуктов, не включенных в другие группировки | - | - | 221 | Штука |
Итоговый протокол от 06.06.2024.html | 9 КБ | 06.06.24 13:17 | Действующая |
Протокол.xlsx | 16 КБ | 06.06.24 12:01 | Действующая |
Документация.zip | 462 КБ | 14.05.24 10:48 | Действующая |
Извещение о закупке № 32413592505 (данные из ВСРЗ).html | 8 КБ | 14.05.24 10:48 | Действующая (версия 1) |
Запрос котировок в электронной форме № 59 от 14.05.2024 г.
Приложения:
- Приложение №1 – Форма ценового предложения. (Форма должна быть подана в формате Excel и Рdf). В формате Рdf должен быть подписан лицом, имеющим право в соответствии с законодательством Российской Федерации действовать от лица Участника запроса котировок без доверенности, или надлежащим образом, уполномоченным им лицом на основании доверенности (далее — уполномоченного лица). В последнем случае доверенность прикладывается к Предложению.
- Приложение №2 - Анкета участника запроса котировок;
- Приложение №3 – Заполненный участником проект Договора (в формате Word)
- Приложение №4 - Справка о перечне и объемах выполнения аналогичных договоров;
Общий объем занимаемой памяти заявки Участника не должен превышать 25 МБ. В состав заявки Участника не должны входить архивные файлы.
Приложения №№1-4 обязательны к заполнению и должны быть представлены в составе предложения Участника. Непредставление данных форм может явиться причиной для отклонения предложения Участника.
Приложение №1 Форма ценового предложения Лот №1.xls - Посмотреть таблицу с даннымиПриложение №2 Анкета Участника.doc ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}Приложение 2 к письму о подаче оферты от «____»_____________ г. №__________
Анкета Участника запроса котировок
Наименование и адрес Участника запроса котировок: _________________________________
- Посмотреть таблицу с данными__________________________________________________________
(Фамилия, имя, отчество подписавшего, должность) (подпись, М.П.)
Приложение №3 Договор поставки.docxДОГОВОР ПОСТАВКИ № ___________
г. Курган « » 20__г.
Публичное акционерное общество «Курганская генерирующая компания», именуемое в дальнейшем «Покупатель», «Грузополучатель», в лице генерального директора Прибылева Александра Сергеевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
_________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице генерального директора (директора) ___________________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны,
совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее – Договор) на основании конкурентных процедур, проведенных в соответствии с нормами Федерального закона от "18" июля 2011г. №223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", Положением о порядке проведения закупок товаров ПАО "КГК" (Протокол № _______ от _____), о нижеследующем:
Итого на сумму – ______ (_____ рублей копеек), с учетом всех расходов, в том числе транспортных.
В т.ч. сумма НДС 20% – _____ (_____ рублей копеек).
2. ФОРМЫ И ПОРЯДОК РАСЧЕТА
2.1. Форма оплаты: оплата в течение 9 календарных дней с момента Полного поступления.
2.2. Оплата Товара производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.
2.3. Обязанность Покупателя по оплате считается выполненной в момент списания денежных средств с расчётного счёта Покупателя на расчётный счёт Поставщика.
2.6. Поставщик обязан выставить Покупателю счёт-фактуру, соответствующий положениям ст. 169 НК РФ, или универсальный передаточный документ, соответствующий положениям письма ФНС России от 21.10.2013г. № ММВ-20-3/96@ «Об отсутствии налоговых рисков при применении налогоплательщиками первичного документа, составленного на основе формы счета-фактуры», не позднее 5 календарных дней после поставки Товара.
3. СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ
Поставка Товара осуществляется железнодорожным, автомобильным транспортом или на иных условиях, согласованных Сторонами. Датой отгрузки считается дата на штемпеле станции отправителя в ж.д. накладной, при вывозе автотранспортом на товарной накладной или в универсальном передаточном документе. Указание в товаросопроводительных документах производителя (изготовителя), ГОСТ, ОСТ, ТУ, номера партии, серии товара является обязательным. В ином случае Стороны договорились считать товаросопроводительные документы отсутствующими.
Поставщик обязуется направлять Покупателю письменное уведомление о дате и времени поставки Товара с указанием данных транспорта и водителя (в случае доставки автомобильным транспортом) и копии отгрузочных документов не менее, чем за 3 дня до предстоящей поставки Товара, а в случае поставки крупногабаритного оборудования и схемы строповки груза не менее, чем за 5 дней до предстоящей поставки Товара.
3.2. Право собственности на Товар переходит к Покупателю с момента подписания Покупателем определенных Договором документов о получении Товара. До момента перехода права собственности на Товар к Покупателю Поставщик несет риск случайной гибели, повреждения Товара.
3.3. Условия поставки: DDP – доставка Товара до склада Покупателя, расходы по перевозке, таможенные формальности, необходимые для вывоза и ввоза Товара, несет Поставщик.
Место исполнения Договора: Курганская обл., г. Курган.
Стороны договорились применять к отношениям по Договору базисные условия поставки, предусмотренные Международными правилами толкования торговых терминов «Инкотермс 2020» в приведенных в них значениях, в части, не противоречащей действующему законодательству РФ и условиям Договора, а также за исключением условий, регулирующих перемещение Товара через государственную границу, оформление таможенных формальностей и уплаты пошлин.
Стороны также договорились, что поскольку Договор не является внешнеэкономической сделкой, его участники не вступают во взаимные таможенные правоотношения и не несут в рамках Договора права и обязанности, вытекающие из требований таможенного законодательства.
3.4. Срок поставки: в течение ____ календарных дней с даты Договора.
3.5. ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть3 - единый для Грузополучателя и Покупателя. В счетах-фактурах ИНН/КПП Покупателя указывать▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть3/▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(КПП Грузополучателя).
4. КОМПЛЕКТНОСТЬ, КАЧЕСТВО И КОЛИЧЕСТВО
4.1.Качество поставляемого по Договору Товара должно соответствовать действующим государственным (отраслевым) стандартам РФ, ТУ либо иным нормативно-техническим документам, указанным в Спецификациях.
4.2. Прием Товара по качеству, комплектности и количеству осуществляется Покупателем в соответствии с:
4.2.1. Договором, Спецификациями, дополнительными соглашениями, иными приложениями к Договору;
4.2.2. Инструкциями № П-6 и П-7, утвержденными Постановлениями Госарбитража при Совете Министров СССР от 15.06.1965 г. и 25.04.1966 г. соответственно (в действующей редакции) в части, не противоречащей действующему законодательству, а также в случаях поставки товаров ненадлежащего качества и условиям Договора: по количеству - на основании товаросопроводительных документов (товарно-транспортной накладной, накладной и т.д.), а по качеству - на основании документов, удостоверяющих качество (сертификат соответствия, удостоверения качества и т.д.).
4.3. Количество поступившего Товара при приемке должно определяться в тех же единицах измерения, которые указаны в сопроводительных документах и Спецификациях.
4.4. В случае выявления Покупателем при приемке Товара или в течение гарантийного срока недостатков поставленного Товара, делающих невозможным или затрудняющих его использование, Покупатель составляет в произвольной форме Акт о выявленных недостатках с указанием степени их сложности и необходимых сроков их устранения.
4.5. В случае выявления при приемке Товара недостачи по количеству Товара Покупателем составляется Акт о недостаче товара, выявленной в ходе его приемки.
Вызов Поставщика для составления Актов о недостаче и несоответствии качества товара обязателен и осуществляется посредством направления уведомления по факсу, а в случае невозможности направления уведомления по факсу, любыми доступными средствами связи, позволяющими зафиксировать направление уведомления.
4.6. В случае неприбытия представителя Поставщика для подписания Актов, указанных в абз. 2 п. 4.5 Договора, в течение 5 (пяти) дней с момента отправки уведомления от Покупателя, данный Акт, подписанный только Покупателем, направляется Поставщику заказной почтовой корреспонденцией с уведомлением о вручении, при этом срок устранения недостатков, указанный в Акте, считается установленным надлежащим образом.
4.7. Возврат некачественного Товара осуществляется за счет Поставщика. В этом случае Поставщик в течение 5 рабочих дней обязан вернуть Покупателю уплаченную за некачественный Товар денежную сумму.
4.8. Каждый Товар должен сопровождаться паспортом, сертификатом качества и иными документами подтверждающими качество Товара, которые следуют вместе с Товаром. При нарушении условий настоящего пункта Покупатель вправе не принимать Товар и не производить его оплату.
В таком случае Покупатель не несет ответственность за нарушение сроков оплаты, а Поставщик признается не выполнившим обязательство по поставке Товара до момента устранения условий настоящего пункта.
4.9. Стороны договорились в Спецификациях к Договору использовать понятие «Полное поступление». Под Полным поступлением Стороны понимают получение Покупателем Товара в полном объеме или отдельной партии Товара, предусмотренной Спецификацией, и качестве, предусмотренном Договором и Спецификацией, а также получение оригиналов накладных, оригинала счета-фактуры или универсального передаточного документа, а также иных документов на Товар в полном объеме или отдельной партии Товара, предусмотренной Спецификацией. Спецификацией также могут быть предусмотрены иные условия поставки Товара.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. В случае просрочки Полного поступления Товара на срок, превышающий срок поставки Товара согласно Спецификации, Покупатель вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке путем направления уведомления о расторжении Договора. Договор считается расторгнутым с момента получения Поставщиком указанного уведомления. Поставщик обязуется вернуть денежные средства за не поставленный Товар в течение 5 (Пяти) календарных дней с момента расторжения договора.
Кроме того, Поставщик обязуется выплатить Покупателю неустойку в размере 0,1% от стоимости не поставленного Товара за каждый день просрочки до момента расторжения договора.
5.2. В случае нарушения сроков поставки Товара (недопоставки) Поставщик обязуется выплатить Покупателю неустойку в размере 0,1 % от стоимости не поставленного в срок Товара за каждый день просрочки.
5.3. В случае поставки некачественного Товара, недостатки которого были выявлены после его приемки, в порядке, предусмотренном п.4.4., Поставщик обязуется выплатить Покупателю неустойку в размере 0,1% от стоимости некачественного Товара за каждый день, начиная с даты приемки Товара Покупателем до момента замены на Товар надлежащего качества или до возврата денежных средств за него.
5.4. В случае если Покупатель понес дополнительные расходы за сверхнормативный простой транспортных средств под погрузкой или разгрузкой Товара по вине Поставщика, который не уведомил надлежащим образом Покупателя о времени и дате Поставки Товара в соответствии с п. 3.1 Договора, Поставщик обязуется возместить Покупателю данные расходы в полном объеме.
5.5. Поставщик несет ответственность за ущерб, возникший у Покупателя, в случае если Товар является охраняемым результатом интеллектуальной деятельности третьих лиц, защищаемым в установленном законом порядке, о чем Покупатель не был извещен Поставщиком при заключении Договора.
5.6. В случае нарушения сроков оплаты Товара Покупатель по требованию Поставщика обязуется выплатить неустойку в размере 0, 1 % от стоимости неоплаченного Товара.
5.7. В случае, если количество поставленного Товара не соответствует Спецификации, о чем составлен Акт, указанный в п. 4.5 Договора, Стороны договорились считать такую поставку Товара неисполненной в срок и применять ответственность за нарушение срока поставки, предусмотренную п.5.2 Договора.
5.8. Во всех случаях неисполнения либо ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Покупатель вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке. При этом в случае, если после расторжения Договора в связи неисполнением либо ненадлежащим исполнением Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Покупатель приобрел у третьего лица аналогичную Продукцию, вне зависимости от количества (объема) по более высокой цене поставки взамен предусмотренной Договором, Поставщик обязан возместить Покупателю убытки в виде разницы между установленной в Договоре ценой и ценой по совершенной взамен него сделке, сверх неустойки, установленной законом и настоящим договором.
5.9. Ни одна из Сторон не несет ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Договору, если это явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнение, пожар, землетрясение, война или военные действия, которые начались после заключения договора, а также действий Правительства РФ, если эти обстоятельства и действия непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств по Договору. Если указанные обстоятельства непосредственно влияют на выполнение обязательств в период исполнения Договора, срок выполнения Сторонами своих обязательств может быть продлен на время действия обстоятельств непреодолимой силы.
Сторона, для которой исполнение своих обязательств становится невозможным, должна немедленно направить уведомление другой Стороне, в котором в письменной форме сообщить о возникновении, предположительном сроке действия и прекращения вышеуказанных обстоятельств. Факты, изложенные в сообщении, должны быть подтверждены свидетельством компетентного органа. В том случае, если такое уведомление не было направлено или направлено не вовремя, Стороны имеют право рассматривать вышеуказанные обстоятельства как причину, не препятствующую выполнению другой Стороной принятых на себя обязательств.
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
6.1. Договор вступает в действие с момента его заключения и действует до исполнения.
6.2. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны.
6.3. Уступка прав требований по Договору без письменного согласия Сторон не допускается.
6.4. Все споры и разногласия, возникшие между Сторонами по Договору, разрешаются Арбитражным судом по месту исполнения Договора.
7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН
- Посмотреть таблицу с даннымиПриложение №4 Справка о выполнении аналогичных договоров.doc ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}Приложение 4 к письму о подаче оферты от «____»_____________ г. №__________
Справка о перечне и объемах выполнения аналогичных договоров
Наименование и адрес Участника запроса котировок: _________________________________
- Посмотреть таблицу с данными__________________________________________________________
(Фамилия, имя, отчество подписавшего, должность) (подпись, М.П.)
Название | Тип тендера | Цена | Период показа |
---|---|---|---|
Тендер №280079844
Поставка кальция гипохлорита для филиала КГСХА
|
Запрос котировок
#280079844 |
696 600
|
4 дня
17.09.2024 01.10.2024 |
Тендер №280249062
Поставка гипохлорита натрия для с/к "Дельфин" КГУ
|
Запрос котировок
#280249062 |
160 196
|
7 часов
19.09.2024 27.09.2024 |
Тендер №280249139
Поставка гипохлорита натрия для с/к "Дельфин" КГУ
|
Запрос котировок
#280249139 |
160 196
|
9 часов
19.09.2024 27.09.2024 |
Электронный аукцион
#280563534 |
562 980
|
7 дней
25.09.2024 04.10.2024 |
Название | Тип тендера | Цена | Период показа |
---|---|---|---|
Анализ цен
#272498246 |
срок истек
- 17.05.2024 |
||
Не определен
#272498108 |
10 853
|
95 дней
01.01.2024 31.12.2024 |
|
Единственный поставщик
#272498061 |
563 580
|
срок истек
- 31.05.2024 |
|
Электронный аукцион
#272497985 |
361 669
|
срок истек
14.05.2024 22.05.2024 |
|
Электронный аукцион
#272497786 |
361 669
|
срок истек
- 22.05.2024 |
Название | Тип тендера | Цена | Период показа |
---|---|---|---|
Электронный аукцион
#272498247 |
920 000
Обеспечение заявки:
92 000 |
срок истек
14.05.2024 09.06.2024 |
|
Запрос предложений
#272496243 |
срок истек
- 23.05.2024 |
||
Запрос цен
#272494140 |
819 031
|
срок истек
- 31.05.2024 |
|
Электронный аукцион
#272492574 |
569 100
|
срок истек
14.05.2024 22.05.2024 |
|
Не определен
#272492059 |
597 404
|
95 дней
01.01.2024 31.12.2024 |
bicotender.ru - Первая и самая полная поисковая система тендеров и закупок России и СНГ |
Москва ул.Марксистская, д.34 Телефон: (495) 660-06-03 |