Описание тендера: | Поставка химических реактивов для нужд ГБОУ школы № 398 |
Сумма контракта: | 83 542,10 Руб. Получить финансовую помощь |
Начало показа: | 04.12.2024 |
Окончание: | 06.12.2024 09:47:00 |
Тендер №: | 285747127 |
Тип: | Малая закупка Тендерная аналитика |
Закон | 44-ФЗ |
Отрасль: | Химия / Химические элементы и соединения |
ОКПД2: |
|
Регион: | Северо-западный ФО / г. Санкт-Петербург |
Регион поставки: | Северо-западный ФО / г. Санкт-Петербург |
Источник: | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
Торговая площадка: | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
Зарегистрируйтесь и получите полную информацию о Заказчике, аналитику по снижению им цены и основным поставщикам.
Предмет контракта: Поставка химических реактивов для нужд ГБОУ школы № 398
Цена контракта: 83 542,10 RUB
№ | Название | Цена | Цена за ед. | Количество | Ед. измерения |
---|---|---|---|---|---|
1 | Натрий ацетат | 415 | 8300 | 0.05 | КГ |
2 | Калий роданид | 400 | 8000 | 0.05 | КГ |
3 | Калий ацетат | 430 | 8600 | 0.05 | КГ |
4 | Этилацетат (уксусно-этиловый спирт) | 1200 | 1200 | 1 | л; дм[3*] |
5 | Этандиол 1,2 (этиленгликоль) | 770 | 700 | 1.1 | КГ |
6 | Формальдегид 40% | 500 | 500 | 1 | л; дм[3*] |
7 | Фенол | 400 | 8000 | 0.05 | КГ |
8 | Изоамиловый спирт | 400 | 8000 | 0.05 | КГ |
9 | 2-Метиленпропанол-1 (изобутиловый спирт) | 400 | 8000 | 0.05 | КГ |
10 | Спирт Н-Бутиловый | 400 | 8000 | 0.05 | КГ |
11 | Диэтиловый эфир | 2000 | 2000 | 1 | л; дм[3*] |
12 | Глицерин | 440 | 2200 | 0.2 | КГ |
13 | Ацетон | 470 | 9400 | 0.05 | КГ |
14 | Тетрахлорметан | 463 | 9260 | 0.05 | КГ |
15 | Метилена хлорид | 1560 | 1200 | 1.3 | КГ |
16 | Хлорбензол | 450 | 9000 | 0.05 | КГ |
17 | Натрия гидрокарбонат | 400 | 4000 | 0.1 | КГ |
18 | Натрий карбонат | 400 | 4000 | 0.1 | КГ |
19 | Медь (II) карбонат основной | 400 | 4000 | 0.1 | КГ |
20 | Калия гидрокарбонат | 400 | 4000 | 0.1 | КГ |
21 | Калия карбонат б/в | 410 | 8200 | 0.05 | КГ |
22 | Аммония карбонат | 400 | 8000 | 0.05 | КГ |
23 | Фенолфталеин индикатор чда | 400 | 40000 | 0.01 | КГ |
24 | Кислота олеиновая | 1200 | 1200 | 1 | л; дм[3*] |
25 | Кислота аминоуксусная (глицин) | 450 | 9000 | 0.05 | КГ |
26 | Бензол | 1600 | 1600 | 1 | л; дм[3*] |
27 | Гексан Ч | 1400 | 1400 | 1 | л; дм[3*] |
28 | Ацетон | 600 | 600 | 1 | л; дм[3*] |
29 | Анилин гидрохлорид солянокислый | 400 | 8000 | 0.05 | КГ |
30 | Анилин | 400 | 8000 | 0.05 | КГ |
31 | Кислота ортофосфорная ч | 1600 | 1000 | 1.6 | КГ |
32 | Кислота азотная Ч | 700 | 500 | 1.4 | КГ |
33 | Серебро азотнокислое Ч | 2800 | 280000 | 0.01 | КГ |
34 | Натрий азотнокислый Ч | 420 | 8400 | 0.05 | КГ |
35 | Калий азотнокислый Ч | 400 | 8000 | 0.05 | КГ |
36 | Барий азотнокислый Ч | 417 | 8340 | 0.05 | КГ |
37 | Аммоний азотнокислый ч | 432 | 8640 | 0.05 | КГ |
38 | Алюминий азотнокислый 9-водный Ч | 432 | 8640 | 0.05 | КГ |
39 | Кислота муравьиная Ч техн | 1080 | 900 | 1.2 | КГ |
40 | Кислота уксусная пищевая | 800 | 800 | 1 | КГ |
41 | Глицерин Ч синт | 480 | 400 | 1.2 | КГ |
42 | Д-глюкоза Ч фарм | 400 | 8000 | 0.05 | КГ |
43 | Натрий фосфорнокислый 12-водный Ч | 410 | 8200 | 0.05 | КГ |
44 | Натрий углекислый Ч | 410 | 8200 | 0.05 | КГ |
45 | Кальций фосфорнокислый Ч | 410 | 8200 | 0.05 | КГ |
46 | Кальций фосфорнокислый 1- замещенный 1-водный Ч | 410 | 8200 | 0.05 | КГ |
47 | Кальций фосфорнокислый 2-х замещенный Ч | 410 | 8200 | 0.05 | КГ |
48 | Аммоний сернокислый Ч | 534 | 10680 | 0.05 | КГ |
49 | Алюминий сернокислый 18-вод. (ч) | 600 | 12000 | 0.05 | КГ |
50 | Железо (II) сернокислое 7-вод | 978 | 19560 | 0.05 | КГ |
51 | Калий сернокислый Ч | 738 | 14760 | 0.05 | КГ |
52 | Калий сернокислый кислый | 1293 | 25860 | 0.05 | КГ |
53 | Кальций сернокислый 2 водный Ч | 1050 | 21000 | 0.05 | КГ |
54 | Медный купорос (медь сернокислая 5-водная) | 375 | 7500 | 0.05 | КГ |
55 | Кальций окись Ч | 400 | 2000 | 0.2 | КГ |
56 | Магний сернокислый 7-водный Ч | 388.5 | 7770 | 0.05 | КГ |
57 | Сульфит натрия безводный | 289.5 | 5790 | 0.05 | КГ |
58 | Натрий сернокислый безводный | 300 | 6000 | 0.05 | КГ |
59 | Гидроокись натрия Ч | 400 | 2000 | 0.2 | КГ |
60 | Кислота азотная Ч | 700 | 500 | 1.4 | КГ |
61 | Бария окись Ч | 403.6 | 8072 | 0.05 | КГ |
62 | Гидроокись кальция Ч | 415 | 8300 | 0.05 | КГ |
63 | Цинк хлористый марки А | 389 | 7780 | 0.05 | КГ |
64 | Калий марганцовокислый | 400 | 4000 | 0.1 | КГ |
65 | Цинковый купорос (цинк сернокислый 7-водный) | 298.5 | 5970 | 0.05 | КГ |
66 | Соли углеаммонийные | 412 | 8240 | 0.05 | КГ |
67 | Кобальт (II) сернокислый 7-водный | 425.3 | 8506 | 0.05 | КГ |
68 | Кислота борная Ч | 450 | 9000 | 0.05 | КГ |
69 | Марганец (II) сернокислый 5 водный Ч | 421 | 8420 | 0.05 | КГ |
70 | Литий фторид | 1200 | 24000 | 0.05 | КГ |
71 | Марганец (II) хлористый Ч | 380 | 7600 | 0.05 | КГ |
72 | Алюминий азотнокислый Ч | 400 | 8000 | 0.05 | КГ |
73 | Алюмокалиевые квасцы Ч | 427.9 | 8558 | 0.05 | КГ |
74 | Калий фосфорнокислый двузамещеный Ч | 410 | 8200 | 0.05 | КГ |
75 | Натрий ремнекислый мета 9-водный Ч | 425 | 8500 | 0.05 | КГ |
76 | Никель сенокислый Ч | 400 | 8000 | 0.05 | КГ |
77 | Свинец (II) окись Ч | 400 | 8000 | 0.05 | КГ |
78 | Гидроокись калия Ч | 400 | 1600 | 0.25 | КГ |
79 | Алюминий хлористный 6-водный Ч | 800 | 16000 | 0.05 | КГ |
80 | Аммоний хлористый Ч | 350 | 7000 | 0.05 | КГ |
81 | Барий хлористый | 369 | 7380 | 0.05 | КГ |
82 | Кальций хлористый | 418 | 8360 | 0.05 | КГ |
83 | Магний хлористый | 436 | 8720 | 0.05 | КГ |
84 | Медь хлорная | 380 | 7600 | 0.05 | КГ |
85 | Натрий хлористый очищенный техн | 400 | 8000 | 0.05 | КГ |
86 | Хром треххлористый 6-водный Ч | 450 | 9000 | 0.05 | КГ |
87 | Медь (II) сернокислая безводная Ч | 480 | 2400 | 0.2 | КГ |
88 | Медь (II) углекислая основная Ч | 480 | 2400 | 0.2 | КГ |
89 | Натрий углекислый Ч | 476 | 2380 | 0.2 | КГ |
90 | Натрий углекислый кислый Ч | 476 | 2380 | 0.2 | КГ |
91 | Кислота ортофосфорная ч | 1600 | 1000 | 1.6 | КГ |
92 | Аммиак водный 25% | 500 | 500 | 1 | л; дм[3*] |
93 | Калий гидроокись | 400 | 2000 | 0.2 | КГ |
94 | Кальций гидроокись | 400 | 800 | 0.5 | КГ |
95 | Натрий гидроокись | 400 | 800 | 0.5 | КГ |
96 | Барий гидроокись | 410 | 8200 | 0.05 | КГ |
97 | Алюминий нитрат | 470 | 9400 | 0.05 | КГ |
98 | Аммоний нитрат | 423 | 8460 | 0.05 | КГ |
99 | Калий натрат | 390 | 7800 | 0.05 | КГ |
100 | Медь (II) нитрат | 436 | 8720 | 0.05 | КГ |
101 | Марганца (IV) окись ч | 400 | 4000 | 0.1 | КГ |
102 | Аммиак водный ч | 500 | 500 | 1 | л; дм[3*] |
103 | Калий углекислый ч или техн | 400 | 8000 | 0.05 | КГ |
104 | Калий углекислый кислый ч | 400 | 8000 | 0.05 | КГ |
105 | Натрий нитрат | 415.8 | 8316 | 0.05 | КГ |
106 | Серебро нитрат | 5600 | 280000 | 0.02 | КГ |
107 | Калий фосфорнокислый двузамещеный 3-водн Ч | 462 | 9240 | 0.05 | КГ |
108 | Свинец (II) ацетат | 380 | 7600 | 0.05 | КГ |
109 | Метиловый оранжевый индикатор чда | 400 | 40000 | 0.01 | КГ |
110 | Лакмоид индикатор чда | 400 | 40000 | 0.01 | КГ |
111 | Сера молотая техн | 450 | 9000 | 0.05 | КГ |
112 | Натрий сернокислый ч | 425 | 8500 | 0.05 | КГ |
113 | Натрий фтористый Ч | 400 | 8000 | 0.05 | КГ |
114 | Натрий сернокислый кислый ч | 425 | 8500 | 0.05 | КГ |
115 | Натрий бромистый ч | 410 | 8200 | 0.05 | КГ |
116 | Натрий углекислый ч | 400 | 8000 | 0.05 | КГ |
117 | Калий железисто-синеродистый 3- водный ч | 450 | 9000 | 0.05 | КГ |
118 | Калий йодистый ч | 413 | 8260 | 0.05 | КГ |
119 | Калий роданистый ч | 413 | 8260 | 0.05 | КГ |
120 | Кислота серная ч | 792 | 440 | 1.8 | КГ |
121 | Кислота соляная ч | 1584 | 440 | 3.6 | КГ |
122 | Ксилол | 1000 | 1000 | 1 | л; дм[3*] |
123 | Тетрахлорметан (углерод четыреххлористый) | 1920 | 1200 | 1.6 | КГ |
124 | Изобутиловый спирт (изобутанол) | 1100 | 1100 | 1 | л; дм[3*] |
125 | Бутиловый спирт | 1200 | 1200 | 1 | л; дм[3*] |
126 | Изоамиловый спирт (изопентанол) | 1800 | 1800 | 1 | л; дм[3*] |
127 | Метилен хлористый (дихлорметан) | 1560 | 1200 | 1.3 | КГ |
128 | Сахароза | 400 | 8000 | 0.05 | КГ |
129 | Кислота стеариновая | 426 | 8520 | 0.05 | КГ |
Извещение.html | 57 КБ | 04.12.24 09:49 | Действующая |
Проект_контракта[38].docx | 31 КБ | 04.12.24 09:49 | Действующая |
КОНТРАКТ №
г. Санкт- Петербург от «___»_____________г.
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 398 Красносельского района Санкт-Петербурга, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Колоколовой Натальи Петровны, действующего на основании Устава, с одной стороны и ______________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик» в лице __________________________________, действующего на основании _______________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе) заключили Контракт о нижеследующем:
1. Предмет контракта
1.1. Поставщик обязуется передать Заказчику Товар, наименование, количество, общая и единичная стоимость которого установлены в Спецификации (приложение
№ 1 к Контракту), являющейся неотъемлемой частью Контракта, на условиях, установленных настоящим Контрактом, а Заказчик обязуется принять Товар надлежащего качества и оплатить его в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.
Идентификационный код закупки▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4.
2. Цена Контракта и порядок расчетов
2.1. Цена контракта составляет ______________________________, в том числе НДС – ___________ (не облагается) и определена в Спецификации (Приложение № 1 к Контракту), являющейся неотъемлемой частью Контракта.
Источник финансирования: Внебюджетные средства. Средства бюджетных учреждений. Код целевой статьи▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0, код вида расходов 244.
2.2. Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта. Цена контракта включает в себя расходы, связанные с поставкой Товара (стоимость упаковки, стоимость Товара, погрузо-разгрузочные работы, расходы на доставку, включая транспортные расходы, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей).
2.3. Оплата производится Заказчиком единовременным платежом на расчетный счет Поставщика, указанный в Контракте, по факту поставки Заказчику Товара в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке, при отсутствии у Заказчика претензий по количеству и качеству поставленного Товара. Датой оплаты является дата списания денежных средств со счета Заказчика.
2.4. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Поставщику (как юридическому лицу, так и физическому лицу) уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах
и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.
3. Порядок поставки Товара
3.1 Требования к качеству Товара, комплектности, таре, упаковке, маркировке
и иные требования содержатся в Техническом задании, являющемся неотъемлемой частью настоящего Контракта (Приложение № 2 к Контракту).
3.2. Поставка Товара осуществляется по адресу, указанному в Техническом задании (приложение № 2 к Контракту).
3.3. Товар должен иметь упаковку, предотвращающую его порчу при транспортировке. Маркировка и упаковка должны соответствовать требованиям, установленным в Техническом задании (приложение № 2 к Контракту).
3.4. В день поставки Поставщик одновременно с Товаром должен передать Заказчику сопроводительные документы, относящиеся к Товару, указанные в Техническом задании (приложение № 2 к Контракту). В случае отсутствия вышеназванных документов Заказчик вправе отказаться от приемки Товара. Товар будет считаться не поставленным.
3.5. Срок поставки Товара указывается в Техническом задании (приложение
№ 2 к Контракту).
4. Порядок приемки Товара
4.1. Приемка Товара осуществляется Заказчиком и заключается в проверке предоставленного исполнения на соответствие требованиям Контракта в порядке, указанном в Техническом задании (приложение № 2 к Контракту). В случае соответствия поставленного Товара требованиям Контракта, составляется документ о приемке, указанный в Техническом задании (приложение № 2 к Контракту).
4.2. Срок приемки указан в Техническом задании (приложение № 2 к Контракту).
4.3. В случае несоответствия Товара требованиям Контракта составляется двусторонний акт несоответствия, в котором отражаются выявленные недостатки. При немотивированном отказе Поставщика от подписания акта, акт, подписанный только Заказчиком будет считаться действительным.
4.4. При выявлении несоответствия поставленного Товара условиям Контракта, Заказчик направляет Поставщику уведомление о выявленных недостатках с указанием срока их устранения. В случае не устранения недостатков в срок, указанный Заказчиком
в уведомлении, последний отказывается от приемки и оплаты. Мотивированный отказ направляется Поставщику в письменной форме.
4.5. Претензии по скрытым недостаткам могут быть заявлены Заказчиком в течение срока полезного использования, гарантийного срока, срока годности (нужное почеркнуть).
4.6. Для проверки соответствия качества поставленного Товара требованиям, установленным Контрактом, Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза результатов может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.
4.7. Все расходы, связанные с устранением недостатков, несет Поставщик.
5. Права и обязанности сторон
5.1. Заказчик вправе:
5.1.1.Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств
в соответствии с Контрактом, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.
5.1.2. В случае досрочного исполнения Поставщиком обязательств по Контракту принять и оплатить Товар в соответствии с установленным в Контракте порядком.
5.1.3. Запрашивать у Поставщика информацию о ходе исполнения обязательств по Контракту.
5.1.4. Осуществлять контроль и надзор за качеством, порядком и сроками поставки Товара, не вмешиваясь при этом в хозяйственную деятельность Поставщика.
5.1.5. Отказаться от приемки Товара в случаях, предусмотренных Контрактом.
5.1.6. В одностороннем порядке отказаться от исполнения Контракта в соответствии с Законом о контрактной системе.
5.2. Заказчик обязан:
5.2.1. Своевременно принять поставленный Товар в соответствии с Контрактом, включая проведение экспертизы поставленного Товара.
5.2.2. Своевременно оплатить поставленный Товар надлежащего качества
в соответствии с Контрактом.
5.3. Поставщик вправе:
5.3.1. Требовать своевременной приемки и оплаты за поставленный Товар
в соответствии с условиями Контракта.
5.3.2. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно Товара
в рамках Контракта.
5.3.3. Получать от Заказчика содействие при поставке Товара в соответствии
с условиями Контракта.
5.3.4. Досрочно исполнить обязательства по Контракту с согласия Заказчика.
5.4. Поставщик обязан:
5.4.1. Своевременно и надлежащим образом исполнять обязательства по поставке Товара в соответствии с условиями Контракта.
5.4.2. Своевременно представить по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта.
5.4.3. Обеспечить устранение недостатков, выявленных при приемке Заказчиком Товара и в течение гарантийного срока, за свой счет.
5.4.4. Приостановить поставку Товара в случае обнаружения не зависящих
от Поставщика обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на качество Товара или создать невозможность поставить Товар в установленный Контрактом срок,
и сообщить об этом Заказчику в течение одного рабочего дня после приостановления поставки.
5.4.5. Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения или указанных в Контракте реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления уведомления об этом, адрес и реквизиты, указанные в Контракте, будут считаться надлежащими.
5.5. Поставщик гарантирует, что на момент заключения Контракта:
5.5.1. В отношении него не проводится процедура ликвидации, отсутствует решение арбитражного суда о признании его банкротом и об открытии конкурсного производства, деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном КоАП РФ, а также размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам
в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации за прошедший календарный год
не превышает 25% балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской (бюджетной) отчетности за последний отчетный период.
5.5.2. Не обременен обязательствами имущественного характера, способными помешать исполнению обязательств по Контракту.
5.5.3. За последние два года не нарушал контрактных (договорных) обязательств
и не причинял ущерба (либо погасил причиненный ущерб) по аналогичным контрактам (договорам).
5.5.4. В отношении Поставщика либо лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера отсутствуют судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 УК РФ (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации: юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента участия
в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 КоАП РФ.
5.5.5 Отсутствует между Поставщиком и Заказчиком конфликт интересов, под которым понимаются случаи, установленные пунктом 7 части 1 статьи 31 Закона о контрактной системе.
5.5.6. Поставщик не является офшорной компанией, не имеет в составе участников (членов) корпоративного юридического лица или в составе учредителей унитарного юридического лица офшорной компании, а также не имеет офшорных компаний в числе лиц, владеющих напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества.
5.5.7. Поставщик не является иностранным агентом.
5.5.8. У Поставщика отсутствуют ограничения для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации.
6. Гарантии
6.1. Поставщик гарантирует соответствие Товара требованиям Контракта по качеству и безопасности в соответствии с условиями Контракта в течение гарантийного срока. Срок гарантии установлен в Техническом задании (приложение № 2 к Контракту). Гарантийный срок исчисляется с момента подписания Заказчиком документа о приемке Товара.
6.2. В период действия гарантийного срока Поставщик за свой счет обязуется осуществлять замену Товара, если недостатки Товара вызваны некачественным материалом, некачественным производством и не является результатом действия непреодолимой силы, неправильной эксплуатации, внесения изменений или повреждения со стороны персонала Заказчика или третьих лиц. Срок замены некачественного Товара устанавливается в Техническом задании (приложение № 2 к Контракту).
6.3. Если в период действия гарантийного срока Поставщик осуществляет замену Товара, то на замененный Товар предоставляется гарантия, установленная в Техническом задании (приложение № 2 к Контракту).
6.4. Все расходы, связанные с заменой Товара, ненадлежащего качества, осуществляются за счет Поставщика.
7. Ответственность сторон
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных Контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Контрактом.
Размеры неустоек (штрафы, пени) определяются в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом о контрактной системе, Правилами определения размеров штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденными Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042 (далее – Правила).
7.2. Пени в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства.
За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы в размере 1000 (одна тысяча) рублей.
7.3. Пени начисляются за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка РФ от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом, и фактически исполненных Поставщиком.
За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы в размере 10 % цены контракта и составляет _________ рублей _________ копеек.
За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в Контракте таких обязательств) в виде фиксированной суммы в размере 1000 (одной тысячи) рублей.
7.4. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пеней) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
не может превышать цену Контракта.
Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пеней) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
7.5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик вправе произвести оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (при этом исполнение обязательства исполнителя по перечислению неустойки и (или) убытков в доход бюджета возлагается на Заказчика). Уплата Стороной неустойки не освобождает ее от исполнения обязательств по Контракту.
7.6. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафов, пеней), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло по вине другой стороны или вследствие обстоятельств непреодолимой силы.
8. Срок действия, порядок изменения и расторжения Контракта.
8.1. Контракт вступает в силу со дня его подписания Сторонами.
8.2. Контракт действует по 20.12.2024, но в любом случае до полного исполнения Сторонами обязательств по Контракту в полном объеме, в том числе и гарантийных обязательств.
8.3. Контракт может быть расторгнут:
- по соглашению сторон;
- по решению суда;
- в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта
в соответствии с гражданским законодательством.
8.4. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения договора купли-продажи и отдельных видов договоров купли-продажи, и в соответствии с положениями статьи 95 Закона о контрактной системе.
8.5. Односторонний отказ от исполнения Контракта должен происходить в порядке, предусмотренном Законом о контрактной системе.
8.6. До принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта Заказчик вправе провести экспертизу поставленного товара с привлечением экспертов, экспертных организаций, выбор которых осуществляется в соответствии с Законом о контрактной системе.
8.7. В случае принятия Заказчиком решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта такое решение передается лицу, имеющему право действовать от имени Поставщика, лично под расписку или направляется Поставщику по адресу Поставщика, указанному в контракте. Выполнение Заказчиком данного требования считается надлежащим уведомлением Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления считается:
1) дата, указанная лицом, имеющим право действовать от имени Поставщика, в расписке о получении решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта (в случае передачи такого решения лицу, имеющему право действовать от имени Поставщика, лично под расписку);
2) дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Поставщику заказного письма либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Поставщика по адресу, указанному в Контракте, информации о возврате такого письма по истечении срока хранения (в случае направления решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта заказным письмом).
8.8. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
8.9. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Поставщика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы в соответствии с пунктом 8.6 Контракта. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Поставщиком условий Контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.
8.10. В случае отмены Заказчиком в соответствии с Законом не вступившего в силу решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта, Заказчик не позднее трех рабочих дней, следующих за днем такой отмены, передает лицу, имеющему право действовать от имени Поставщика, лично под расписку уведомление об отмене решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
8.11. Заказчик не позднее двух рабочих дней, следующих за днем вступления в силу решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, направляет в соответствии с порядком, предусмотренным пунктом 1 части 10 статьи 104 Закона о контрактной системе, обращение о включении информации о Поставщике в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).
8.12. Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.
8.13. В случае принятия Поставщиком решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта такое решение передается лицу, имеющему право действовать от имени Заказчика, лично под расписку или направляется Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в контракте. Выполнение Поставщиком данного требования считается надлежащим уведомлением заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления считается:
1) дата, указанная лицом, имеющим право действовать от имени Заказчика, в расписке о получении решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта (в случае передачи такого решения лицу, имеющему право действовать от имени Заказчика, лично под расписку);
2) дата получения Поставщиком подтверждения о вручении Заказчику заказного письма либо дата получения Поставщиком информации об отсутствии Заказчика по адресу, указанному в Контракте, информации о возврате такого письма по истечении срока хранения (в случае направления решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта заказным письмом).
8.14. Решение Поставщика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Поставщиком Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.
8.15. Поставщик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.
8.16. Заказчик не позднее двух рабочих дней, следующих за днем вступления в силу решения Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Контракта, направляет в соответствии с порядком, предусмотренным пунктом 1 части 10 статьи 104 Закона о контрактной системе, обращение о включении информации о Поставщике в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).
8.17. При исполнении Контракта по соглашению сторон могут быть внесены изменения в контракт только в случаях, предусмотренных Законом о контрактной системе.
9. Порядок урегулирования споров
9.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением Контракта, его изменением, расторжением или признанием недействительным, Стороны будут стремиться решать путем переговоров.
9.2. В случае не достижения взаимного согласия все споры по Контракту разрешаются в Арбитражном суде города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
9.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона обязана дать письменный ответ по существу в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты ее получения.
10. Прочие условия
10.1 Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с Контрактом, высылается в электронном виде, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 8.7, 8.10, 8.13, или на бумажном носителе по адресу другой Стороны с подтверждением о получении.
10.2. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.
11. Приложения
11.1 Неотъемлемой частью Контракта являются:
Приложение № 1 «Спецификация»;
Приложение № 2 «Техническое задание»
12. Реквизиты и подписи сторон
Приложение № 1 к Контракту
от «___»_____________г. № ____________
СПЕЦИФИКАЦИЯ
Итого (цена Контракта): _____________________, в том числе НДС – __________ (не облагается).
Приложение № 2 к Контракту
от «___»_____________г. № ____________
Техническое задание
1. Требования к качеству Товара, комплектности, таре, упаковке, маркировке и иные требования: Качество поставляемого Товара должно удовлетворять требованиям нормативных правовых актов РФ. Поставляемый Товар должен быть новым Товаром (Товаром, который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств). Упаковка должна обеспечивать сохранность Товара при транспортировке и погрузо-разгрузочных работах к конечному месту эксплуатации.
2. Адрес поставки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Санкт-Петербург, ул. Политрука Пасечника, дом 3, литера А.
3. Сопроводительные документы: При поставке Товара Поставщик передает Заказчику документы, подтверждающие соответствие Товара: технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество Товара; сертификаты соответствия и/или декларации о соответствии на Товар, для которого предусмотрена обязательная сертификация и/или подтверждение соответствия которого осуществляется в форме принятия декларации о соответствии. Перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации, а также перечень продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии установлен постановлением Правительства Российской Федерации от 23.12.2021 N 2425 "Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подлежащей декларированию соответствия, внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 г. N 2467 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации".
4. Срок поставки: до 20.12.2024 г.
5. Порядок приемки: Приемка Товара осуществляется путем передачи Поставщиком Товара и документов об оценке соответствия, предусмотренных правом Евразийского экономического союза и законодательством Российской Федерации, обязательных для данного вида Товара, а также иных документов, подтверждающих качество Товара. Заказчик проводит проверку соответствия наименования, количества и иных характеристик поставляемого Товара, сведениям, содержащимся в сопроводительных документах Поставщика. Для проверки предоставленных Поставщиком результатов, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". При отсутствии у Заказчика претензий по количеству и качеству поставленного Товара Заказчик в течение 3 дней с момента доставки Товара Поставщиком подписывает акт приема-передачи Товара (отдельного этапа исполнения Контракта), товарную (товарно-транспортную) накладную, счет, счет-фактуру (при наличии). После этого Товар считается переданным Поставщиком Заказчику.
6. Документ о приемке: Товарная накладная, акт приема передачи товара.
7. Срок приемки: Оплата осуществляется Заказчиком на основании накладной, счёта (счёта-фактуры) или УПД путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Поставщика в течение 10 рабочих дней с момента подписания Сторонами накладной или УПД.
8. Срок замены некачественного Товара, гарантийный срок на заменяемый товар: Гарантия качества на поставляемый Товар предоставляется в соответствии с техническими документами на данный вид Товара. Наличие гарантии качества удостоверяется выдачей Поставщиком гарантийного талона (сертификата) или проставлением соответствующей записи на маркировочном ярлыке поставленного Товара. Организация гарантийного обслуживания поставленных Товаров в течение гарантийного срока осуществляется на следующих условиях: В период гарантийного срока Поставщик обязуется за свой счет обеспечить осуществление необходимого ремонта в сервисном центре производителя Товара, устранение недостатков в соответствии с требованиями действующего законодательства. Гарантийное обслуживание Товара осуществляется Поставщиком с выездом на место установки оборудования в пределах Санкт-Петербурга в течение 24 часов с момента поступления заявки Заказчика. Поставщик обязан организовать и осуществлять за свой счет доставку поставленного Товара на гарантийный ремонт в сервисный центр производителя данного Товара, а также за свой счет осуществлять последующую доставку Товара Заказчику после осуществления ремонта Товара. По требованию Заказчика Поставщик обязан организовать и осуществлять за свой счет (или за счет средств производителя данного Товара) предоставление и доставку Заказчику аналогичного Товара в течение всего срока гарантийного ремонта. Срок гарантийного ремонта не должен превышать минимальный срок, объективно необходимый для устранения недостатков товара с учетом обычно применяемого способа, но не более 45 дней с момента передачи Заказчиком Товара для отправки в сервисный центр производителя данного Товара.
Название | Тип тендера | Цена | Период показа |
---|---|---|---|
Запрос предложений
#290078555 |
1
|
4 дня
04.02.2025 17.02.2025 |
|
Электронный аукцион
#290139923 |
69 690
Обеспечение контракта:
10% |
6 дней
05.02.2025 19.02.2025 |
|
Запрос предложений
#290226410 |
3 часа
06.02.2025 13.02.2025 |
||
Запрос цен
#290240511 |
7 дней
06.02.2025 21.02.2025 |
||
Запрос предложений
#290300127 |
3 часа
07.02.2025 13.02.2025 |
Название | Тип тендера | Цена | Период показа |
---|---|---|---|
Тендер №285747119
ТОВАРЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ
|
Малая закупка
#285747119 |
291 212
|
срок истек
04.12.2024 04.12.2024 |
Тендер №285747110
Закупка соли технической
|
Малая закупка
#285747110 |
2 000
Обеспечение заявки:
100 |
срок истек
04.12.2024 04.12.2024 |
Запрос предложений
#285747009 |
301 532
|
срок истек
04.12.2024 11.12.2024 |
|
Не определен
#285746700 |
127 425
|
срок истек
- 31.12.2024 |
|
Запрос предложений
#285746551 |
13 379
|
срок истек
04.12.2024 11.12.2024 |
Название | Тип тендера | Цена | Период показа |
---|---|---|---|
Малая закупка
#285747124 |
59 850
|
срок истек
04.12.2024 05.12.2024 |
|
Тендер №285747120
Поставка оргтехники для нужд СПб ГБУЗ ГЦОРЗП "Ювента"
|
Малая закупка
#285747120 |
109 800
|
срок истек
04.12.2024 05.12.2024 |
Запрос котировок
#285747117 |
900 000
|
срок истек
04.12.2024 11.12.2024 |
|
Публичное предложение
#285747107 |
979 000
|
срок истек
04.12.2024 09.01.2025 |
|
Запрос котировок
#285746924 |
176 394
|
срок истек
04.12.2024 10.12.2024 |
bicotender.ru - Первая и самая полная поисковая система тендеров и закупок России и СНГ |
Москва ул.Марксистская, д.34 Телефон: (495) 660-06-03 |