Описание тендера: | ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ" объявляет тендер: Поставка химических реактивов, дезинфицирующих средств, дисков с антибиотиками для филиала ФБУЗ "ЦГиЭ в РО" в г. Каменске-Шахтинском (с результатом) |
Сумма контракта: | 733 580,00 Руб. Получить финансовую помощь |
Начало показа: | 22.05.2024 |
Окончание: | 30.05.2024 15:00:00 |
Тендер №: | 273159121 |
Тип: | Запрос котировок Тендерная аналитика |
Закон | 223-ФЗ |
Отрасль: | Химия / Химические элементы и соединения |
Возможные отрасли: | |
ОКПД2: |
|
Регион: | Южный ФО / Ростовская область / Ростов-на-Дону |
Регион поставки: | Южный ФО / Ростовская область / Каменск-Шахтинский |
Источник: | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
Зарегистрируйтесь и получите полную информацию о Заказчике, аналитику по снижению им цены и основным поставщикам.
Предмет контракта: Поставка химических реактивов, дезинфицирующих средств, дисков с антибиотиками для филиала ФБУЗ "ЦГиЭ в РО" в г. Каменске-Шахтинском
Цена контракта: 733 580,00 RUB
№ | Название | Цена | Цена за ед. | Количество | Ед. измерения |
---|---|---|---|---|---|
1 | 20.59.5 Производство прочих химических продуктов, не включенных в другие группировки | - | - | 1 | Условная единица |
2 | 20.59.5 Производство прочих химических продуктов, не включенных в другие группировки | - | - | 5 | Набор |
3 | 20.59.5 Производство прочих химических продуктов, не включенных в другие группировки | - | - | 1 | Условная единица |
прот хим реактивы разное Каменск-Ш.doc | 14 КБ | 02.06.24 22:15 | Действующая |
кот хим реактивы разное Каменск-Ш.doc | 25 КБ | 22.05.24 21:58 | Действующая |
Проект контракт хим реакт филиал.doc | 18 КБ | 22.05.24 21:58 | Действующая |
Извещение о закупке № 32413626048.html | 12 КБ | 22.05.24 21:58 | Действующая (версия 1) |
ПРОЕКТ
ДОГОВОР №____
г. Каменск-Шахтинский «___»_____________2024 г.
подписан согласно протокола № ___________________ от ________________
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» (ФБУЗ «ЦГиЭ в РО») в лице главного врача филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в городе Каменске-Шахтинском (филиал ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в г. Каменске-Шахтинском) С. В. Андрейчука, действующего на основании Доверенности, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны и_________________________________________________________________, в лице ____________________________, действующего на основании ________________________, именуемый в дальнейшем «Поставщик», с другой стороны, заключили настоящий Договор о ниже следующем:
Настоящий договор заключен во исполнение решения Единой комиссии протокол №__________________________ от «__»__________2024 г., по которому Поставщик поставляет ___________________________________________ (далее – товар) путем доставки (в том числе, погрузка, разгрузка) по месту нахождения Заказчика, Заказчик принимает и оплачивает товары.
Перечень _________________________________, форма выпуска, количество, цены, сумма по каждому наименованию и общая сумма поставки, приведены в спецификации закупаемого товара (Приложение №1), подписанной сторонами договора и являющейся неотъемлемой частью настоящего договора.
Право собственности на товар переходит в момент передачи товара Поставщиком Заказчику.
2.Количество и порядок поставки товара
Поставщик своими силами поставляет товар по адресу: Ростовская область, г. Каменск-Шахтинский, ул. Пушкина, 79.
Товар поставляется по заявкам Заказчика в течение 7 дней со дня направления заявки Поставщику. Транспортные расходы включаются в цену поставляемого товара. Количество и ассортимент поставки определяются сторонами.
Период поставки: со дня заключения договора до 30 августа 2024 года.
На каждую партию поставляемого товара оформляется товарная накладная, в которой указывается полное наименование товара, серия, срок годности, номер сертификата качества, количество, единица измерения, цена за единицу измерения, общая стоимость товара.
3.Требования к качеству
Качество Товара должно соответствовать требованиям нормативно-технической документации (фармакопейным статьям, стандартам, техническим условиям, сертификатам качества, декларациям, утвержденным в установленном порядке для данного вида Товара). При поставке Товара Поставщик обязан предъявить документы, подтверждающие страну происхождения Товара.
Остаточный срок годности Товара на день поставки должен быть не менее 80 % от общего срока годности, установленного заводом-изготовителем.
Поставщик обязан при поставке товара предоставить сертификат качества на данный товар с указанием даты выработки, даты продажи и срока реализации товара, а также другие документы, подтверждающие качество по отдельным группам товара.
При поставке товара не соответствующего требованиям к качеству и количеству, Заказчик вызывает представителя Поставщика по телефону для составления двухстороннего акта. Представитель должен явиться не позднее 3 часов после вызова. В случае неявки представителя Поставщика акт составляется в одностороннем порядке Заказчиком. Товар ненадлежащего качества Поставщик вывозит своими средствами и силами.
Товар ненадлежащего качества заменяется Поставщиком в течение 3 рабочих дней с момента составления акта. При приемке товара Заказчиком и выявлении нарушений требований к количеству товара, Поставщик обязан поставить недостающее количество товара в течение 3 рабочих дней с момента составления акта и уведомления Поставщика о недостаче.
4. Цена товара и порядок платежейСумма договора составляет ____________________________, в т. ч. НДС _ % - _________ руб. (при наличии). Указанная сумма является окончательной и не подлежит корректировке.
4.2 Цены на товар, поставляемый по договору, определены в российских рублях, включают расходы по доставке (в т.ч. погрузке, разгрузке) товара в адрес Заказчика, стоимость упаковки, маркировки, тары, все налоги и пошлины, другие обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате и указанные в спецификации к настоящему договору.
4.3. Расчёты по настоящему договору производятся по факту поставки товара в течение 7 рабочих дней с даты подписания Заказчиком документов о приёмке (товарной накладной).
4.4. Обязательство Покупателя по оплате продукции считается выполненным со дня зачисления стоимости продукции на расчётный счёт Поставщика.
5. Ответственность сторон5.1 Стороны принимают необходимые меры, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся настоящего договора, были урегулированы путем обсуждения или обоюдного согласия, в ином случае ответственность сторон устанавливается в соответствии с законодательством РФ.
5.2 В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим договором, Заказчик взыскивает неустойку. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим договором срока исполнения обязательства. Размер данной неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ключевой ставки Центрального Банка РФ.
5.3. При нарушении условий п. 3.1 настоящего договора Поставщик обязан оплатить Заказчику неустойку в размере 0,01% от суммы поставленного товара с нарушенным остаточным сроком годности (сроками годности) за каждый день просрочки до полного выполнения обязательств договора.
5.4 В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим договором, Поставщик вправе требовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Размер данной неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ключевой ставки Центрального Банка РФ. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
6. Порядок приемки
6.1 Приемка товара по количеству и качеству производится в соответствии с Инструкциями, утвержденными постановлениями Госарбитража при Совете Министров СССР о приемке продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления NП-6 от 15.06.65 г. и N П-7 от 25.04.66 с последующими изменениями и дополнениями.
6.2 Приемка товара производится Заказчиком в присутствии и с участием представителя Поставщика с подписанием двустороннего Акта приема-передачи товара.
7. Разрешение споров и разногласий
7.1 Все споры и разногласия, которые могут возникнуть по настоящему договору, стороны будут стремиться разрешить путем дружественных переговоров.
7.2 При возникновении у сторон спора по условиям исполнения настоящего договора, они разрешаются в претензионно-исковом порядке.
7.3 В случае не урегулирования споров в досудебном порядке, все разногласия предаются на рассмотрение в Арбитражный суд Ростовской области.
8. Форс – мажор
8.1Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорные обстоятельства). Сторона, ссылающаяся на эти обстоятельства, должна немедленно известить другую сторону и предоставить подтверждение в соответствии с требованиями действующего законодательства о наличии этих обстоятельств. В этом случае сроки выполнения обязательств по договору отодвигаются соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства.
9. Прочие условия
9.1 Настоящий договор вступает в силу со дня подписания и действует до 15 сентября 2024 года.
9.2 Настоящий договор подписан в двух экземплярах, по одному для каждой стороны, причем каждый экземпляр имеет одинаковую юридическую силу.
9.3 В случае изменения реквизитов, а также номеров телефонов стороны сообщают об этом друг другу в 2-дневный срок.
9.4 Все изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только в случае, если они оформлены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями сторон.
9.5 Настоящий договор вместе с приложениями содержит ___ листа.
РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ЗАКАЗЧИК Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области" (ФБУЗ «ЦГиЭ в РО»)
344019, г. Ростов-на-Дону, 7 линия, 67
Тел.: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть
ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть6, КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть
Плательщик-грузополучатель: филиал ФБУЗ "ЦГиЭ в РО" в г. Каменске-Шахтинском,
юридический адрес:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Ростов-на-Дону, ул. 7-я линия, д. 67,
почтовый адрес:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Ростовская область, г. Каменск-Шахтинский, ул. Пушкина, д. 79, ИНН/КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть6/▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,
УФК по Ростовской области (5808, Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в городе Каменске-Шахтинском)
Р.сч.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть
ЕКС▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть
л/сч 20586U64250
Бик▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть
ОТДЕЛЕНИЕ РОСТОВ-НА-ДОНУ БАНКА РОССИИ//УФК по Ростовской области г. Ростов-на-Дону
телефон: 8 (86▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, факс: 8 (86▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть
ПОСТАВЩИК
Подписи сторон:
ЗАКАЗЧИК ПОСТАВЩИК
Главный врач
__________ С. В. Андрейчук __________________
Приложение № 1
к договору №________
от «____»_______________2024 г.
Спецификация закупаемого товара
Сумма договора составляет _________________________________.
Подписи сторон:
ЗАКАЗЧИК ПОСТАВЩИК
Главный врач __________ __________________
кот_хим_реактивы_разное_Каменск-Ш ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}ЗАПРОС КОТИРОВОК
Наименование заказчика: Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области" (ФБУЗ «ЦГиЭ в РО»)
Адрес Заказчика:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Ростов-на-Дону, ул. 7-ая линия, 67.
Контактное лицо по данному запросу котировок: Серёдкина Ольга Николаевна, ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, адрес электронной почты: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть
Предмет договора: Поставка химических реактивов, дезинфицирующих средств, дисков с антибиотиками для филиала ФБУЗ "ЦГиЭ в РО" в г. Каменске-Шахтинском (перечень товаров приведён в Приложении 1 к запросу котировок).
Количество товара: 84 наименования согласно Приложению 1 к запросу котировок.
Срок поставки товара: товар поставляется частями по заявке Заказчика в течение 7 дней со дня направления заявки Поставщику. Период поставки: со дня заключения договора до 30 августа 2024 года.
Место поставки товара: Ростовская область, г. Каменск-Шахтинский, ул. Пушкина, 79.
Порядок формирования цены договора: цена договора должна включать в себя расходы на доставку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, НДС и других обязательных сборов и платежей, которые были выплачены или подлежат выплате, стоимость тары, упаковки, маркировки.
Условия оплаты: безналичный расчет.
Срок и порядок оплаты: расчёт производится по факту поставки товара в течение 7 рабочих дней со дня подписания Заказчиком документов о приёмке.
Максимальная цена договора:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьруб.
Частичная поставка: товар должен быть поставлен в полном объёме, согласно перечню. Указание в котировочной заявке неполного объема либо неполной номенклатуры закупаемых товаров трактуется как частичная поставка и несоответствие требованиям, установленным извещением о проведении запроса котировок. Котировочная заявка, содержащая предложение на частичную поставку, отклоняется.
Срок, место и порядок предоставления документации о закупке, размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой за предоставление документации, если такая плата установлена, за исключением случаев предоставления документации в форме электронного документа: документация предоставляется на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в течение одного рабочего дня со дня получения соответствующего заявления. Предоставление документации о проведении запроса котировок осуществляется без взимания платы. Срок предоставления: с 22.05.2024 до 30.05.2024 г.
Срок и порядок отказа от проведения запроса котировок: заказчик может отказаться от проведения данного запроса котировок до окончания срока приёма котировочных заявок, разместив извещение об отказе от проведения запроса котировок в единой информационной системе.
Форма, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам запроса котировок разъяснений: в соответствии с "Положением о порядке проведения закупок товаров, работ, услуг для нужд ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области"; с 22.05.2024 до 26.05.2024 г.
Место подачи котировочных заявок; срок подачи котировочных заявок; дата и время окончания подачи котировочных заявок: котировочные заявки подаются в письменном виде в запечатанном конверте по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Ростов-на-Дону, 7-ая линия, 67, к. 203. Срок подачи котировочных заявок с 22.05.2024 г. до 15:00 30.05.2024 г.
Котировочная заявка может быть подана по почте России. Котировочные заявки, поданные после установленного срока, не рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки. Любой участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку.
Место и дата рассмотрения заявок участников закупки и подведения итогов закупки: по адресу Заказчика, 31.05.2024 г.
Требования к описанию участниками процедуры закупки поставляемого товара, который является предметом закупки, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его количественных и качественных характеристик: в заявке необходимо прописать наименование товара, кол-во, цену, страну происхождения товара.
Требования к содержанию, форме, оформлению и составу котировочной заявки:
Форма котировочной заявки: прилагается (Приложение 2).
Участнику необходимо заполнить форму по всем пунктам.
Котировочная заявка должна быть заверена подписью уполномоченного представителя участника размещения заказа. Для физического лица – подпись данного лица, для ИП – подпись ИП и печать, для юридического лица – подпись руководителя организации и печать (либо подпись уполномоченного представителя с приложением доверенности на подписание котировочной заявки).
В составе заявки участник закупки предоставляет декларацию о своём соответствии требованиям, установленным пунктами 2, 3, 4, 6 раздела "Требования к участникам процедуры закупки" данной документации.
Срок подписания победителем запроса котировок или иным его участником договора: победитель запроса котировок должен подписать договор в течение пяти дней со дня передачи ему проекта договора заказчиком. Договор должен быть заключён не ранее, чем через десять дней и не позднее, чем через двадцать дней со дня размещения протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок в единой информационной системе.
Требования к участникам процедуры закупки и перечень документов, представляемых участниками для подтверждения их соответствия этим требованиям:
Все участники запроса котировок должны соответствовать следующим требованиям:
Для подтверждения своего соответствия по пунктам 2, 3, 4, 6 участники закупки предоставляют в составе своей заявки декларацию о соответствии.
Критерии оценки котировочных заявок и порядок их оценки: победителем в проведении запроса котировок признается участник процедуры закупки, подавший котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, документации о проведении запроса котировок и в которой указана наиболее низкая цена товаров, работ, услуг. При предложении наиболее низкой цены товаров, работ, услуг несколькими участниками процедуры закупки победителем в проведении запроса котировок признается участник процедуры закупки, котировочная заявка которого поступила ранее котировочных заявок других участников процедуры закупки.
Условия допуска к участию в закупке приведены в п. 8 "Положения о порядке проведения закупок товаров, работ, услуг для нужд ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области".
Размер обеспечения котировочной заявки: обеспечение заявки не требуется.
Размер обеспечения исполнения договора: обеспечение исполнения договора не требуется.
Обоснование начальной (максимальной) цены договора: использовался метод сопоставимых рыночных цен (анализ рынка); для расчёта использовалась информация, полученная из документов: коммерческое предложение 1, сумма▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,5 руб., коммерческое предложение 2, сумма▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,9 руб., коммерческое предложение 3, сумма▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьруб.
Приложение 1 к запросу котировок от 22.05.2024 г.
Спецификация закупаемого товара
Приложение 2
к запросу котировок от 22.05.2024 года
Дата____________
Исх. № ___________ Главному врачу
ФБУЗ «ЦГиЭ в РО»
Карпущенко Г. В.
Котировочная заявка
к запросу котировок № ______________, размещенному на сайте www.zakupki.gov.ru
Изучив извещение о проведении запроса котировок и все прилагаемые к нему документы, мы,
_____________________________________________ , в лице _____________________
согласны поставить _________________________________________________________
________________________________________________________________ на общую сумму _____________________________________________________________________________ рублей, в том числе НДС - _______________ (при наличии), подтверждаемую прилагаемой спецификацией закупаемых товаров, которая является неотъемлемой частью настоящей котировочной заявки:
В случае признания нашей котировочной заявки победителем, мы обязуемся в течение установленного извещением о проведении запроса котировок срока заключить договор и осуществить поставку ___________________________________________________
_______________________________________________________________________по адресу: __________________________________________________________ на условиях, указанных в извещении о проведении запроса котировок.
При этом цена нашей котировочной заявки включает затраты на ___________________________________________.
Мы согласны исполнять условия договора.
К заявке прилагаются:
- декларация о соответствии участника закупки требованиям, установленным пунктами 2, 3, 4, 6 раздела "Требования к участникам процедуры закупки" на ___ листах.
Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации.
Место нахождения участника закупки: ___________________________________
Почтовый адрес, телефон: ______________________________________________
ИНН/КПП: ___________________________________________________________
ОКПО: ______________________________________________________________
ОГРН: _______________________________________________________________
Банковские реквизиты: _________________________________________________
_____________________________________________________________________
Контактное лицо: (ФИО, номер телефона, эл. почта) ________________________
Ф.И.О., должность, подпись ______________________________.
М. П.
Название | Тип тендера | Цена | Период показа |
---|---|---|---|
Запрос котировок
#273845068 |
147 813
|
2 дня
31.05.2024 27.06.2024 |
|
Электронный аукцион
#274970432 |
113 500
Обеспечение контракта:
20% |
2 дня
19.06.2024 27.06.2024 |
|
Электронный аукцион
#274978959 |
34 545
Обеспечение контракта:
5% |
2 дня
19.06.2024 27.06.2024 |
|
Запрос котировок
#274983696 |
60 479
|
2 дня
19.06.2024 27.06.2024 |
|
Запрос котировок
#275021985 |
24 167
|
2 дня
20.06.2024 27.06.2024 |
Название | Тип тендера | Цена | Период показа |
---|---|---|---|
Не определен
#273158945 |
977 700
|
188 дней
01.01.2024 31.12.2024 |
|
Тендер №273158917
Поставка реактивов (План график)
|
Не определен
#273158917 |
41 633
|
188 дней
01.01.2024 31.12.2024 |
Не определен
#273158749 |
16 955
|
188 дней
01.01.2024 31.12.2024 |
|
Тендер №273158505
Поставка сотового поликарбоната (План график)
|
Не определен
#273158505 |
76 890
|
188 дней
01.01.2024 31.12.2024 |
Тендер №273157891
Поставка реагентов для клинической лаборатории (План график)
|
Не определен
#273157891 |
1 242 929
|
188 дней
01.01.2024 31.12.2024 |
Название | Тип тендера | Цена | Период показа |
---|---|---|---|
Тендер №273158534
Халаты х/б (План график)
|
Не определен
#273158534 |
43 007
|
188 дней
01.01.2024 31.12.2024 |
Тендер №273158533
Полотенце махровое (План график)
|
Не определен
#273158533 |
37 248
|
188 дней
01.01.2024 31.12.2024 |
Тендер №273158532
Сумки-тележки, сумки хозяйственные (План график)
|
Не определен
#273158532 |
129 019
|
188 дней
01.01.2024 31.12.2024 |
Тендер №273158530
Поставка обуви (План график)
|
Не определен
#273158530 |
147 840
|
188 дней
01.01.2024 31.12.2024 |
Не определен
#273157870 |
17 161
|
188 дней
01.01.2024 31.12.2024 |
![]() |
bicotender.ru - Первая и самая полная поисковая система тендеров и закупок России и СНГ |
Москва ул.Марксистская, д.34 Телефон: (495) 660-06-03 |