Тендер - Поставка химических реагентов для МАУ ДО «СШ по плаванию г. Южно-Сахалинска» №301098512

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• +ТЗ.docx

+ОНМЦК_химия - Посмотреть таблицу с данными▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Дальневосточный федеральный округ, Сахалинская облМесто поставки (адрес):693010, г. Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, д. 3. До места хранения химических регентов (подвал).
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 09.06.2025 по 17.06.2025Место предоставления документации:Электронная площадка РТС-тендер (http://www.rts-tender.ru) и Официальный сайт (http://zakupki.gov.ru)Порядок предоставления документации:В электронной форме на площадке РТС-тендер (http://www.rts-tender.ru) и Официальном сайте (http://zakupki.gov.ru)Официальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется x

Техническое задание

- Посмотреть таблицу с данными+приложение_№_3_(ПД,_химия_)xx Приложение 3. Проект договора

ДОГОВОР № _____

г. Южно-Сахалинск «____» ______________ 2025 г.

_________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице __________, действующего на основании _________, с одной стороны, и __________, в дальнейшем именуемое «Заказчик», в лице __________, действующего на основании __________, с другой стороны, при совместном упоминании именуемые «Стороны», при раздельном – «Сторона», руководствуясь Гражданским кодексом РФ, на основании Федерального закона от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Положения о закупках товаров, работ и услуг для нужд МАУ ДО «СШ по плаванию г. Южно-Сахалинска», заключили настоящий Договор (далее – «Договор») о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

Поставщик обязуется передать в собственность, а Заказчик принять и оплатить химические реагенты (далее – «Товар»), согласно настоящему Договору и Приложением №1 к нему.

Место Поставки Товара –▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, д. 3. До места хранения химических регентов (подвал).

Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар является его собственностью, не заложен, не находится под арестом, не является предметом иска третьих лиц.

2. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

2.1. Срок поставки Товара: с даты заключения договора в течение 14 календарных дней одной партией.

2.2. Приём Товара по количеству и качеству товара производится в месте и в день его передачи в присутствии представителя Поставщика. Претензии по качеству Товара принимаются Поставщиком при наличии подтверждения факта ненадлежащего качества Товара путем проведения экспертизы независимой экспертной организацией. Расходы по оплате услуг экспертной организации, в случае подтверждения факта ненадлежащего качества поставленного Товара, компенсируются Поставщиком в полном объеме.

3. ЦЕНА И ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РАСЧЕТОВ

Цена Договора составляет______________(_____________) рублей ____ копеек, в том числе НДС – ___________(________________) рублей ___ копеек. (В случае если Исполнитель не является плательщиком НДС, указать «НДС не облагается»).

2.2. Цена Договора включает в себя общую стоимость на поставку, транспортировку материалов, изделий, расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи, возникающие у Поставщика в рамках исполнения Договора.

2.3. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Поставщику, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

2.4. Оплата по Договору осуществляется за счет средств бюджет городского округа «Город Южно-Сахалинск».

2.5. Расчет за поставленный товар осуществляется Заказчиком в течение 7 (семи) рабочих дней с даты поставки товара, на основании подписанного Покупателем Акта сдачи-приемки товара и/или счета-фактуры и /или универсального передаточного документа и счета.

2.6. Цена Договора является твердой, определена на весь срок исполнения Договора и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных п.9.2. Договора.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Заказчик обязан:

4.1.1. Соблюдать установленный настоящим Договором порядок и условия получения Товара от Поставщика.

4.1.2. Сообщать в письменной форме Поставщику о недостатках, обнаруженных в ходе исполнения Договора, в течение 2 (двух) рабочих дней после обнаружения таких недостатков. Поставщик, обнаружив при осуществлении контроля и надзора за ходом исполнения обязательства, отступления от условий Договора, или иные их недостатки, должен в течение 1 (одного) рабочего дня заявить об этом Поставщику. Заказчик обязан назначить своего ответственного представителя для контроля за поставкой Товара по Договору и согласования организационных вопросов.

4.1.3. Своевременно оплатить и принимать поставляемый Товар надлежащего качества в соответствии с условиями настоящего Договора.

4.1.4. Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и условиями Договора.

4.1.5. Заказчик обязан возвращать Поставщику правильно оформленную бухгалтерскую документацию, в том числе УПД и Акты сверок, в течении 10 (десяти) календарных дней со дня получения.

4.2. Заказчик вправе:

4.2.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с Договором, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.

4.2.2. Требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленных документов.

4.2.3. Осуществлять контроль и надзор за качеством, порядком и сроками поставки Товара, давать указания о способе поставки Товара, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Поставщика.

4.2.4. Отказаться от приемки Товара в случаях, предусмотренных Договором и законодательством Российской Федерации, в том числе в случае обнаружения неустранимых недостатков.

4.2.5. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в случае наступления обстоятельств, предусмотренным законодательствам Российской Федерации.

4.2.6. Пользоваться иными правами, установленными Договором и законодательством Российской Федерации.

4.3. Поставщик обязан:

4.3.1. Своевременно и надлежащим образом исполнять обязательства в соответствии с условиями Договора и представить Заказчику документы по итогам исполнения Договора.

4.3.2. Своевременно осуществлять поставку Товара надлежащего качества.

4.3.3. Обеспечивать соответствие Товара требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам, техническим регламентам и т.п.), установленным законодательством Российской Федерации.

4.3.4. Обеспечить устранение недостатков, выявленных при приемке Заказчиком Товара и в течение гарантийного срока, за свой счет.

4.3.5. Приостановить поставку Товара в случае обнаружения не зависящих от Поставщика обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на качество Товара или создать невозможность поставить Товар в установленный Договором срок, и сообщить об этом Заказчику в течение 1 (одного) рабочего дня после приостановления поставки.

4.3.6. В течение 1 (одного) рабочего дня информировать Заказчика о невозможности поставить Товар в надлежащем объеме, в предусмотренные Договором сроки, надлежащего качества.

4.3.7. Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Договором.

4.4. Поставщик вправе:

4.4.1. Требовать от Заказчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с Договором, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.

4.4.2. Требовать своевременной оплаты за Товар надлежащего качества в соответствии с условиями Договора.

4.4.3. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно поставляемого Товара в рамках Договора.

4.4.4. Пользоваться иными правами, установленными Договором и законодательством Российской Федерации.

5. КАЧЕСТВО ТОВАРА

5.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность Товара в соответствии с действующими стандартами, утвержденными на данный вид Товара, и наличием сертификатов, обязательных для данного вида Товара, оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации. Качество Товара, поставляемого Заказчику в соответствии с описанием объекта закупки, должно соответствовать законодательству Российской Федерации и настоящему Договору.

5.2. Качество Товара должно соответствовать государственным стандартам, техническим условиям (ТУ) и иной нормативно-технической документации на данный вид Товара. В случае несоответствия Товара предъявляемым требованиям, получатели Заказчика вправе отказаться от приемки Товара.

5.3. В случае выявления в течение всего срока годности Товара, существенного нарушения требований к качеству, Поставщик обязан заменить Товар ненадлежащего качества Товаром надлежащего качества.

5.4. Все расходы, связанные с возвратом Товара ненадлежащего качества, осуществляются за счет Поставщика.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. Ответственность Заказчика:

6.1.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств Заказчик несет ответственность в соответствии с настоящим Договором и действующим законодательством Российской Федерации.

6.1.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Поставщик вправе требовать уплаты неустойки. Неустойка начисляется на каждый день просрочки исполнения обязательств от общей суммы Договора, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения соответствующего обязательства. Неустойка устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

6.1.3. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Поставщика.

6.1.4. Заказчик обязан уплатить Поставщику неустойку из расчёта 1000 рублей, за каждый день просрочки обязательства и 5000 рублей за каждый день просрочки обязательств свыше 10 календарных дней, в следующих случаях:

- нарушения сроков возврата надлежаще оформленных бухгалтерских документов, в том числе УПД и Актов сверки;

- нарушения сроков возврата Актов оказанных транспортных услуг;

- непредставления надлежаще оформленных бухгалтерских документов Заказчиком, по истечении 10 (десяти) календарных дней со дня получения соответствующего уведомления от Поставщика.

Указанная в настоящем пункте неустойка подлежит уплате только после получения Заказчиком письменного требования со стороны Поставщика.

6.2. Ответственность Поставщика:

6.2.1. В случае нарушения Поставщиком сроков поставки Товара, Заказчик вправе применить к Поставщику неустойку в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки.

6.2.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств предусмотренных настоящим Договором, Заказчик вправе применить к Поставщику неустойку в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый день с момента направления Поставщику мотивированного отказа Заказчика от приемки Товара по Договору или требования об устранении недостатков (дефектов) до момента устранения недостатков (дефектов) поставленного Товара, подтвержденного подписанием Сторонами акта об устранении выявленных недостатков (дефектов).

6.2.3. Поставщик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

6.2.4. Уплата Поставщиком неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает его от исполнения обязательств по настоящему Договору.

6.3. Условия освобождения Сторон от ответственности:

6.3.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор): война, волнения, общественные беспорядки, землетрясение, пожар, взрыв, буря, наводнение или другие неблагоприятные метеорологические условия, забастовки, локауты или другие события в промышленности (за исключением тех случаев, когда такие забастовки, локауты или другие события в промышленности находятся под контролем Стороны, стремящейся предотвратить форс-мажор).

6.3.2. Форс-мажором не являются события, вызванные небрежностью или преднамеренным действием Стороны или субПоставщиков, агентов или сотрудников Стороны, события, которые Сторона могла бы предусмотреть при должном прилежании, чтобы учесть их при заключении Договора и предотвратить или контролировать их при выполнении обязательств по настоящему Договору.

6.3.3. Сторона, пострадавшая от события Форс-мажора, обязана незамедлительно уведомить другую Сторону о возникновении такого события, виде и возможности продолжительности действия Форс-мажора. Факт Форс-мажора должен быть подтвержден соответствующими компетентными органами.

6.3.4. Сторона, пострадавшая от события Форс-мажора, должна предпринять все разумные меры, чтобы в кратчайшие сроки преодолеть невозможность выполнения своих обязательств по настоящему Договору, а также уведомить другую Сторону о восстановлении нормальных условий.

6.3.5. Стороны должны принять все разумные меры для сведения к минимуму последствий любого события Форс-мажора.

7. Обеспечение исполнения договора

Не предусмотрено.

8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ, ПРЕТЕНЗИИ СТОРОН

8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора между Сторонами, будут разрешаться путем переговоров.

8.2. Срок рассмотрения писем, уведомлений не может превышать 10 (десяти) дней с момента их получения, если иные сроки рассмотрения не предусмотрены настоящим Договором. Переписка Сторон может осуществляться в виде письма или телеграммы, а в случаях направления телекса, факса, иного электронного сообщения - с последующим предоставлением оригинала документа.

8.3. При не урегулировании Сторонами спора в досудебном порядке спор передается на разрешение в Арбитражный суд Сахалинской области.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами всех принятых на себя обязательств надлежащим образом. Окончание срока действия договора влечет прекращения обязательств Сторон по договору, за исключением обязательств Заказчика по оплате услуг, оказанных в течение срока действия Договора и гарантийных обязательств Поставщика при их установлении Заказчиком.

9.2. Изменение условий настоящего Договора допускается в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Изменения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами Дополнений к Договору. Все Приложения и Дополнения являются неотъемлемой частью Договора. Дополнение вступает в силу с даты его подписания Сторонами.

9.3. Расторжение настоящего Договора допускается по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Для мониторинга исполнения настоящего Договора и информирования Сторон о выявленных недостатках исполнения Договора Стороны предоставляют друг другу информацию о лицах, ответственных за ведение переговоров, согласование и передачу документов в рамках исполнения настоящего Договора, с указанием их контактных телефонов. Телефоны ответственных лиц должны функционировать по рабочим дням с 10 до 18 часов по сахалинскому времени.

10.2. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) подлинных экземплярах, один из которых находится у Поставщика, другой - у Заказчика.

10.3. Договор содержит следующие приложения, являющиеся его неотъемлемыми частями настоящего Договора: Спецификация (Приложение № 1).

11. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

11.1. В случае изменения адреса, номера расчетного счета или обслуживающего банка стороны обязаны в пятидневный срок уведомить друг друга.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1

к договору №

от «___» _________ 2025 г.

Спецификация

на поставку химических реагентов

- Посмотреть таблицу с данными

Страна происхождения товара:

- Посмотреть таблицу с данными

__________________ _________________

+Приложение_№_1_(Извещение)

Приложение 1. Извещение о проведении аукциона в электронной форме с участием субъектов малого среднего предпринимательства

Извещение о проведении аукциона в электронной форме с участием субъектов малого среднего предпринимательства

на поставку химических реагентов для МАУ ДО «СШ по плаванию г. Южно-Сахалинска»

Способ осуществления закупки: аукцион в электронной форме с участием субъектов малого и среднего предпринимательства.

Сведения о заказчике:
Полное наименование: Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Cпортивная школа по плаванию города Южно-Сахалинска»
Сокращённое название МАУ ДО «СШ по плаванию г.Южно-Сахалинска»
Адрес юридический:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, д. 3
Адрес фактический:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, д. 3
Ответственное лицо, номер контактного телефона Заказчика: Смирнов Дмитрий Андреевич ,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0019, ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Сведения о предмете договора:
Предмет договора: поставка химических реагентов для МАУ ДО «СШ по плаванию г. Южно-Сахалинска»
Количество товара/объем работы/объем услуги: Описание предмета закупки, количество (объем) поставляемого товара (выполняемых работ, оказываемых услуг) представлено в Приложении 2 «Техническое задание» документации о закупке.
Краткое описание предмета закупки: поставка химических реагентов в соответствии с Приложением 2 «Техническое задание» документации о закупке.
Место поставки товара, выполнения работы, оказания услуги: г. Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, 3. До места хранения химических регентов (подвал).

Сведения о начальной (максимальной) цене договора:
Начальная (максимальная) цена договора:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,28 (семьсот пятьдесят пять тысяч восемьсот двадцать шесть) рублей 28 копеек.
Сведения о формировании начальной (максимальной) цены договора, содержатся в приложении 4 «Обоснование начальной (максимальной) цены договора».

Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которой проводится аукцион в электронной форме с участием субъектов малого и среднего предпринимательства: Заявка на участие в аукционе в электронной форме с участием субъектов малого и среднего предпринимательства направляется оператору электронной площадки «ЭТП РТС-Тендер» (https://www.rts-tender.ru).
На сайте указанной электронной площадки размещен порядок регистрации (аккредитации) участников закупки на электронной площадке.

Срок, место и порядок предоставления аукционной документации: Документация о закупке официально размещена в электронной форме на электронной площадке «РТС-тендер» (https://www.rts-tender.ru) и Официальном сайте в ЕИС (http://zakupki.gov.ru) и доступна для ознакомления любым заинтересованным лицам в форме электронного документа в любое время с момента официального размещения Извещения. Предоставление Документации о закупке на бумажном носителе не предусмотрено. Документация о закупке доступна для ознакомления без взимания платы.

Порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме с участием субъектов малого и среднего предпринимательства:
Дата начала срока подачи заявок: 09.06.2025 г.
Дата и время окончания срока подачи заявок: 17.06.2025, 9 часов 00 минут (по местному времени Заказчика).
Порядок подачи заявок: осуществляется в соответствии с частью 1 «Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в аукционе в электронной форме с участием субъектов малого и среднего предпринимательства» Раздела 2 «Порядок проведения аукциона в электронной форме с участием субъектов малого и среднего предпринимательства» аукционной документации.
Прием заявок на участие в аукционе в электронной форме с участием субъектов малого и среднего предпринимательства прекращается после наступления времени и даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме.

Порядок подведения итогов аукциона в электронной форме с участием субъектов малого и среднего предпринимательства:
Дата рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме: 17.06.2025 г.
Дата проведения аукциона в электронной форме: 18.06.2025 г.
Дата рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме: 19.06.2025 г.
Дата подведения итогов аукциона в электронной форме: 19.06.2025 г.
Порядок подведения итогов аукциона в электронной форме осуществляется в соответствии с частью 5 «Порядок проведения аукциона в электронной форме с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе порядок подведения итогов аукциона в электронной форме» документации о закупке.

Сведения об обеспечении заявки на участие в аукционе в электронной форме:

Размер обеспечения заявки на участие в аукционе составляет: 0,00% от начальной (максимальной) цены договора, что составляет 0,00 рублей.

Порядок, срок предоставления обеспечения заявки установлен в части 4 раздела 2 «Обеспечение заявки, срок и порядок его предоставления участником закупки, условия банковской гарантии» документации о закупке.

Обеспечение заявок на участие в аукционе в электронной форме с участием субъектов малого и среднего предпринимательства может предоставляться участниками такой закупки путем внесения денежных средств или предоставления банковской гарантии.

Выбор способа обеспечения заявки на участие в таком аукционе в электронной форме осуществляется участником аукциона в электронной форме самостоятельно.

АД_СМСП_(химия)

УТВЕРЖДАЮ

Директор МАУ ДО «СШ по плаванию г. Южно-Сахалинска»

___________________Е. И. Завязкина

«09» июня 2025 год

Документация

с изменениями

о проведении аукциона в электронной форме с участием субъектов малого и среднего предпринимательства

на поставку химических реагентов для МАУ ДО «СШ по плаванию г. Южно-Сахалинска»

г. Южно-Сахалинск

2025 год

СОДЕРЖАНИЕ

Раздел 1. Общие положения

Раздел 2. Порядок проведения аукциона в электронной форме с участием субъектов малого и среднего предпринимательства

Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в аукционе в электронной форме с участием субъектов малого и среднего предпринимательства

Требования к описанию участниками закупки поставляемого товара (выполняемых работ, оказываемых услуг) и подаче предложения о цене договора

Требования к участникам закупки

Обеспечение заявки, срок и порядок его предоставления участником закупки, условия независимой гарантии

Порядок проведения аукциона в электронной форме с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе порядок подведения итогов аукциона в электронной форме

Признание аукциона в электронной форме несостоявшимся

Порядок заключения договора, условия признания участника закупки уклонившимся от заключения договора

Обеспечение исполнения договора
Раздел 3. Информационная карта
Раздел 4. Инструкция по заполнению заявки
Раздел 5. Образцы форм документов и инструкция по заполнению заявки
Форма 1. Заявка на участие в аукционе в электронной форме (первая часть)
Форма 2. Заявка на участие в аукционе в электронной форме (вторая часть)
Приложения:
Приложение 1. Извещение о проведении аукциона в электронной форме;
Приложение 2. Техническое задание;
Приложение 3. Проект договора;
Приложение 4. Обоснование начальной (максимальной) цены договора.
Раздел 1. Общие положенияРаздел 1. Общие положения
1.1. Настоящая документация о проведении аукциона в электронной форме разработана в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Положением о закупках товаров, работ, услуг для нужд муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Cпортивная школа по плаванию города Южно-Сахалинска» (далее –Положение о закупке).
1.2. Термины и определения, содержащиеся в документации о проведении аукциона в электронной форме, используются в понимании Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», а также иных нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих закупки товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, если иное не указано в Положении о закупках.
1.3. В документации о проведении аукциона в электронной форме используются следующие сокращения:

документация о закупке – настоящая документация о проведении аукциона в электронной форме с участием субъектов малого и среднего предпринимательства;

Заказчик – муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Cпортивная школа по плаванию города Южно-Сахалинска» (МАУ ДО «СШ по плаванию г.Южно-Сахалинска»);

комиссия - комиссия по осуществлению конкурентной закупки;

Положение о закупках - Положение о закупках товаров, работ и услуг для нужд муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Cпортивная школа по плаванию города Южно-Сахалинска»;

5) Федеральный закон № 44-ФЗ - Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

6) Федеральный закон № 223-ФЗ - Федеральный закон от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;

7) электронный аукцион, аукцион, конкурентная закупка, закупка – настоящий аукцион в электронной форме, проводимый для нужд МАУ ДО «СШ по плаванию г.Южно-Сахалинска».

1.4. Любой участник закупки вправе направить Заказчику через электронную площадку, адрес которой указан в «Информационной карте», запрос о даче разъяснений положений извещения и (или) документации о закупке. В течение трех дней со дня поступления указанного запроса Заказчик осуществляет разъяснения положений извещения и (или) документации о закупке и размещает их в единой информационной системе с указанием предмета запроса, но без указания участника закупки, от которого поступил указанный запрос, если запрос поступил к Заказчику не позднее чем за три рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. В течение одного часа с момента размещения в единой информационной системе разъяснений положений извещения и (или) документации о закупке оператор электронной площадки размещает указанные разъяснения на электронной площадке и направляет их всем участникам закупки, подавшим заявки на участие в аукционе в электронной форме, по адресам электронной почты, указанным участниками при аккредитации, а также лицу, направившему запрос о даче разъяснений, по адресу электронной почты, указанному при аккредитации или при направлении запроса.

1.5. Дата начала, а также дата и время окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений извещения и (или) документации о закупке указаны в «Информационной карте».

1.6. Разъяснения положений извещения и (или) документации о закупке могут быть даны Заказчиком по собственной инициативе в любое время до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. В течение трех дней со дня подписания указанных разъяснений уполномоченным лицом Заказчика, но не позднее даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе, такие разъяснения размещаются Заказчиком в единой информационной системе. В течение одного часа с момента размещения в единой информационной системе разъяснений положений извещения и (или) документации о закупке оператор электронной площадки размещает указанные разъяснения на электронной площадке и направляет их всем участникам закупки, подавшим заявки на участие в аукционе, по адресам электронной почты, указанным участниками при аккредитации.

1.7. Разъяснения положений извещения и (или) документации о закупке не должны изменять предмет закупки и существенные условия проекта договора.

1.8. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение и (или) документацию о закупке до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. В течение трех дней с даты принятия указанного решения такие изменения размещаются Заказчиком в единой информационной системе. При этом срок подачи заявок на участие в аукционе будет продлен таким образом, чтобы с даты размещения в единой информационной системе указанных изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе такой срок составлял не менее восьми дней. В течение одного часа с момента размещения в единой информационной системе изменений в извещение и (или) документацию о закупке оператор электронной площадки размещает такие изменения на электронной площадке и направляет соответствующее уведомление всем участникам закупки, подавшим заявки на участие в аукционе, по адресам электронной почты, указанным участниками при аккредитации

Раздел 2. Порядок проведения аукциона в электронной форме с участием субъектов малого и среднего предпринимательства

1. Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в аукционе в электронной форме с участием субъектов малого и среднего предпринимательства

1.1. Для участия в аукционе в электронной форме участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, в том числе для подачи заявки, участнику закупки необходимо получить аккредитацию на электронной площадке в порядке, установленном Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

1.2. Подача заявки осуществляется с момента размещения в единой информационной системе извещения и документации о закупке и прекращается во время и в день окончания срока подачи заявок, установленный в «Информационной карте».

1.3. Заявки на участие в аукционе подаются участниками через оператора электронной площадки, указанного в «Информационной карте».

1.4. Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие аукционе. В случае подачи участником закупки двух и более заявок на участие в аукционе, при условии, что поданные ранее этим участником заявки на участие в аукционе не отозваны, все заявки на участие в аукционе этого участника возвращаются этому участнику.

1.5. Заявка на участие в аукционе состоит из двух частей.

1.6. Первая часть заявки на участие в аукционе должна содержать:

Предложение участника аукциона в электронной форме с участием субъектов малого и среднего предпринимательства в отношении предмета такой закупки.

При этом не допускается указание в первой части заявки на участие в аукционе в электронной форме сведений об участнике аукциона в электронной форме, подавшем заявку на такой аукцион в электронной форме.

1.7. Первая часть заявки на участие в аукционе в электронной форме может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, закупка которого осуществляется, а также иные документы и информацию.

1.8. Вторая часть заявки на участие в аукционе должна содержать следующие информацию и документы:

наименование, фирменное наименование (при наличии), адрес юридического лица в пределах места нахождения юридического лица, учредительный документ, если участником аукциона в электронной форме с участием субъектов малого и среднего предпринимательства является юридическое лицо;

фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, адрес места жительства физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, если участником аукциона в электронной форме с участием субъектов малого и среднего предпринимательства является индивидуальный предприниматель;

идентификационный номер налогоплательщика участника аукциона в электронной форме с участием субъектов малого и среднего предпринимательства или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика (для иностранного лица);

идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица, если участником аукциона в электронной форме с участием субъектов малого и среднего предпринимательства является юридическое лицо, или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика таких лиц;

копия документа, подтверждающего полномочия лица действовать от имени участника аукциона в электронной форме с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, за исключением случаев подписания заявки:
а) индивидуальным предпринимателем, если участником такого аукциона в электронной форме индивидуальный предприниматель;
б) лицом, указанным в едином государственном реестре юридических лиц в качестве лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица (далее - руководитель), если участником такого аукциона является юридическое лицо;

копии документов, подтверждающих соответствие участника аукциона в электронной форме с участием субъектов малого и среднего предпринимательства требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом аукциона в электронной форме с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, если таковые требуются в соответствии с «Информационной картой», за исключением случая, предусмотренного подпунктом «е» пункта 9 настоящей части;

копия решения о согласии на совершение крупной сделки или о последующем одобрении этой сделки, если требование о наличии указанного решения установлено законодательством Российской Федерации и для участника аукциона в электронной форме с участием субъектов малого и среднего предпринимательства заключение по результатам такого аукциона в электронной форме договора либо предоставление обеспечения заявки на участие в таком аукционе в электронной форме (если требование об обеспечении заявок установлено в извещении, «Информационной карте» документации о закупке), обеспечения исполнения договора (если требование об обеспечении исполнения договора установлено извещением, «Информационной картой» документации о закупке) является крупной сделкой;

информация и документы об обеспечении заявки на участие в аукционе в электронной форме с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, если соответствующее требование предусмотрено извещением об осуществлении такой закупки, «Информационной картой» документации о закупке:
а) реквизиты специального банковского счета участника аукциона в электронной форме с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, если обеспечение заявки на участие в таком аукционе в электронной форме предоставляется участником такой закупки путем внесения денежных средств;
б) независимая гарантия или ее копия, если в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе в электронной форме с участием субъектов малого и среднего предпринимательства участником такого аукциона в электронной форме предоставляется независимая гарантия;

декларация, подтверждающая на дату подачи заявки на участие в аукционе в электронной форме с участием субъектов малого и среднего предпринимательства:

а) непроведение ликвидации участника аукциона в электронной форме с участием субъектов малого и среднего предпринимательства - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника такого аукциона в электронной форме - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом);

б) неприостановление деятельности участника аукциона в электронной форме с участием субъектов малого и среднего предпринимательства в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

в) отсутствие у участника аукциона в электронной форме с участием субъектов малого и среднего предпринимательства недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника такой закупки, по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период. Участник такой закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по данному заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в аукционе в электронной форме с участием субъектов малого и среднего предпринимательства не принято;

г) отсутствие у участника аукциона в электронной форме с участием субъектов малого и среднего предпринимательства - физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника аукциона в электронной форме с участием субъектов малого и среднего предпринимательства непогашенной или неснятой судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

д) отсутствие фактов привлечения в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в аукционе в электронной форме с участием субъектов малого и среднего предпринимательства участника такой закупки - юридического лица к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

е) соответствие участника аукциона в электронной форме с участием субъектов малого и среднего предпринимательства указанным в документации о закупке требованиям законодательства Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом закупки, если в соответствии с законодательством Российской Федерации информация и документы, подтверждающие такое соответствие, содержатся в открытых и общедоступных государственных реестрах, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (с указанием адреса сайта или страницы сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на которых размещены эти информация и документы);

ж) обладание участником аукциона в электронной форме с участием субъектов малого и среднего предпринимательства исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты;

з) обладание участником аукциона в электронной форме с участием субъектов малого и среднего предпринимательства правами использования результата интеллектуальной деятельности в случае использования такого результата при исполнении договора;

11) копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги, являющихся предметом закупки, требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае если, требования к данным товару, работе или услуге установлены в соответствии с законодательством Российской Федерации и перечень таких документов предусмотрен документацией о закупке. При этом не допускается требовать представление указанных документов, если в соответствии с законодательством Российской Федерации они передаются вместе с товаром;

12) наименование страны происхождения поставляемого товара (при осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), документ, подтверждающий страну происхождения товара, предусмотренный актом Правительства Российской Федерации, принятым в соответствии с п. 1 ч. 8 ст. 3 Федерального закона № 223-ФЗ.

1.9. Участник закупки подает заявку на участие в аукционе в электронной форме в форме двух электронных документов (первая часть заявки и вторая часть заявки), которые подаются одновременно и подписываются усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени участника закупки. Предложение о цене договора подается участниками закупки в режиме реального времени на электронной площадке, указанной в «Информационной карте».

1.10. Все сведения и документы, входящие в состав заявки на участие в аукционе в электронной форме, должны быть составлены на русском языке. Если какие-либо сведения или документы, входящие в состав заявки, составлены на иностранном языке, участник закупки обязан представить в составе заявки перевод на русский язык, верность которого засвидетельствована в порядке, установленном статьей 81 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате.

1.11. В случае представления в составе заявки на участие в аукционе в электронной форме документов, требующих консульской легализации, проставления апостиля или иной легитимации для их признания на территории Российской Федерации, такие документы должны содержать соответствующие легализационные надписи, апостили или иные предусмотренные законодательством Российской Федерации реквизиты, подтверждающие соблюдение необходимых формальностей.

1.12. Форма заявки (частей заявки) на участие в аукционе в электронной форме с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, представлена в разделе 5 «Образцы форм документов» и порядок ее заполнения, представленный в разделе 4 «Инструкция по заполнению заявки», в соответствии с которой участник закупки должен оформить заявку. В случае, если заявки на участие в аукционе в электронной форме будет оформлена не по форме и в порядке представленными в документации о закупке, такая заявка подлежит отклонению.

1.13. Участник закупки, подавший заявку на участие в аукционе в электронной форме, вправе отозвать данную заявку либо внести в нее изменения не позднее даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке, направив об этом уведомление оператору электронной площадки.

1.14. После окончания срока подачи заявок отзыв заявок на участие в аукционе в электронной форме и внесение в них изменений не допускается.

1.15. Заявки на участие в аукционе в электронной форме, отозванные до окончания срока подачи заявок, считаются неподанными.

2. Требования к описанию участниками закупки поставляемого товара (выполняемых работ, оказываемых услуг) и подаче предложения о цене договора

2.1. Заявка на участие в аукционе в электронной форме формируется и заполняется участником закупки в соответствии с формами, приведенными в разделе 5 «Образцы форм документов» и инструкцией по заполнению заявки, представленной в разделе 4 документации о закупке. Используемые при подготовке заявки формы должны быть заполнены по всем пунктам.

2.2. В целях предоставления национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23.12.2025 № 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» участник закупки при описании поставляемого товара (выполняемых работ, оказываемых услуг) должен указать (продекларировать) наименование страны происхождения поставляемых товаров.

Участник закупки несет ответственность за представление недостоверных сведений о стране происхождения товара, указанного в заявке на участие в аукционе в электронной форме.

Отсутствие в заявке на участие в аукционе в электронной форме указания (декларирования) страны происхождения поставляемого товара не является основанием для отклонения заявки на участие в аукционе в электронной форме, и такая заявка рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных товаров.

Для целей установления соотношения цены предлагаемых к поставке товаров российского и иностранного происхождения, цены выполнения работ, оказания услуг российскими и иностранными лицами в случаях, если в заявке на участие в аукционе содержится предложение о поставке товаров российского и иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими и иностранными лицами, цена единицы каждого товара, работы, услуги определяется как произведение начальной (максимальной) цены единицы товара, работы, услуги, указанной в документации о закупке, на коэффициент изменения начальной (максимальной) цены договора по результатам проведения аукциона в электронной форме, определяемый как результат деления цены договора, по которой заключается договор, на начальную (максимальную) цену договора.

Участник закупки относится к российским или иностранным лицам на основании документов участника закупки, содержащих информацию о месте его регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), на основании документов, удостоверяющих личность (для физических лиц).

В договоре указывается страна происхождения поставляемого товара на основании сведений, содержащихся в заявке на участие в аукционе в электронной форме, представленной участником закупки, с которым заключается договор.

При исполнении договора, заключенного с участником закупки, которому предоставлен приоритет в соответствии с указанным выше постановлением, не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, когда в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при этом качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре.

3. Требования к участникам закупки

3.1. Участником закупки может быть любое юридическое лицо, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, либо любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, являющийся субъектом малого или среднего предпринимательства получивший аккредитацию на электронной площадке в порядке, установленном Федеральным закон № 44-ФЗ.

3.2. К участникам закупки предъявляются следующие единые требования:

соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом закупки, если данное требование предъявляется в соответствии с «Информационной картой»;

непроведение ликвидации участника - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

неприостановление деятельности участника в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, просроченной задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, просроченной задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика не принято;

отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

обладание участником исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает права на такие результаты, если данное требование предъявляется в соответствии с «Информационной картой»;

обладание участником закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства правами использования результата интеллектуальной деятельности в случае использования такого результата при исполнении договора, если данное требование предъявляется в соответствии с «Информационной картой»;

отсутствие между участником закупки и Заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель Заказчика, член комиссии, лицо, ответственное за организацию конкурентной процедуры, состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями в данном случае понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.

участник закупки не является офшорной организацией;

отсутствии аффилированности между участником закупки и Заказчиком;

участник такой закупки является субъектом малого и среднего предпринимательства;

участник закупки не является иностранным агентом.

3.3. В случае если это предусмотрено «Информационной картой», к участникам закупки предъявляются следующие дополнительные (квалификационные) требования, в зависимости от технических, технологических, функциональных (потребительских) характеристик товаров, работ, услуг, требований, предъявляемых к их безопасности, и/или иных показателей, связанных с определением соответствия участника закупки требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к поставщикам. К таким требованиям относится наличие:

финансовых ресурсов для исполнения договора;

на праве собственности или ином законном основании оборудования и/или других материально-технических ресурсов для исполнения договора;

опыта работы, связанного с предметом договора, и деловой репутации;

необходимого количества специалистов и иных работников определенного уровня квалификации для исполнения договора;

лицензий, свидетельств и других предусмотренных (определенных) действующим законодательством нормативных документов.

3.4. В случае, если это предусмотрено «Информационной картой», к участникам закупки предъявляются требования:

отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом № 223-ФЗ;

отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, предусмотренном Федеральным законом № 44-ФЗ, в том числе информации о лицах, указанных в пунктах 2 и 3 части 3 статьи 104 Закона № 44-ФЗ.

3.5. В случае закупки работ по проектированию, строительству, модернизации и ремонту особо опасных, технически сложных объектов капитального строительства, помимо требований к участникам закупки Заказчик вправе предъявить требования к привлекаемым ими субподрядчикам, соисполнителям. Перечень указанных требований содержится в «Информационной карте».

4. Обеспечение заявки, срок и порядок его предоставления участником закупки,

условия независимой гарантии

4.1. Обеспечение заявок на участие в аукционе в электронной форме с участием субъектов малого и среднего предпринимательства (если требование об обеспечении заявок установлено заказчиком в извещении об осуществлении такого аукциона в электронной форме, «Информационной карте» документации о закупке) может предоставляться участниками такой закупки путем внесения денежных средств в соответствии с настоящим разделом или предоставления независимой гарантии. Выбор способа обеспечения заявки на участие в таком аукционе в электронной форме осуществляется участником аукциона в электронной форме самостоятельно.

4.2. независимая гарантия, выданная участнику закупки банком для целей обеспечения заявки, должна быть выдана банком, включенным в перечень банков, который вправе выдавать независимые гарантии для обеспечения заявок и исполнения контрактов и соответствующих требованиям, установленным частями 1 и 1.1 статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ, размещенный на официальном сайте федерального органа исполнительной власти по регулированию контрактной системы в сфере закупок в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».

4.3. независимая гарантия должна быть безотзывной и должна содержать:

сумму независимой гарантии в размере обеспечения заявки, подлежащую уплате гарантом Заказчику в случае уклонения или отказа участника закупки от заключения договора;

перечень обязательств принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается независимой гарантией;

указание на обязанность гаранта уплатить Заказчику неустойку в размере одной десятой процента суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки;

условие, согласно которому обязательства гаранта по независимой гарантии считаются исполненными с момента поступления денежных средств на счет Заказчика;

условие о сроке действия независимой гарантии (срок действия независимой гарантии, предоставленной в качестве обеспечения заявки, должен составлять не менее чем два месяца с даты окончания срока подачи заявок);

условие о праве Заказчика в случае уклонения или отказа участника закупки заключить договор, представлять на бумажном носителе или в форме электронного документа требование об уплате денежной суммы по независимой гарантии, предоставленной в качестве обеспечения заявки, в размере обеспечения заявки, установленном в извещении, документации о закупке;

условие о праве Заказчика по передаче права требования по независимой гарантии при перемене Заказчика в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, с предварительным извещением об этом гаранта;

условие о том, что расходы, возникающие в связи с перечислением денежных средств гарантом по независимой гарантии, несет гарант;

перечень документов, которые Заказчик должен предоставить банку вместе с требованием уплатить денежные средства по независимой гарантии:

а) расчет суммы, включаемой в требование по независимой гарантии;

в) документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего требование по независимой гарантии (доверенность) (в случае, если требование по независимой гарантии подписано лицом, не указанным в Едином государственном реестре юридических лиц в качестве лица, имеющего право без доверенности действовать от имени Заказчика);

4.4. Запрещается включение в условия независимой гарантии требования о представлении Заказчиком гаранту судебных и иных актов, подтверждающих факт уклонения или отказа участника закупки от заключения договора, а также документов, не предусмотренных пунктом 4.3 настоящего параграфа.

4.6. Денежные средства, предназначенные для обеспечения заявки на участие в такой закупке, вносятся участником такой закупки на специальный счет, открытый им в банке, включенном в перечень, определенный Правительством Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ (далее - специальный банковский счет).

4.8. В течение одного часа с момента окончания срока подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме с участием субъектов малого и среднего предпринимательства оператор электронной площадки направляет в банк информацию об участнике закупки и размере денежных средств, необходимом для обеспечения заявки. Банк в течение одного часа с момента получения указанной информации осуществляет блокирование при наличии на специальном банковском счете участника закупки незаблокированных денежных средств в размере обеспечения указанной заявки и информирует оператора. Блокирование денежных средств не осуществляется в случае отсутствия на специальном банковском счете участника такой закупки денежных средств в размере для обеспечения указанной заявки либо в случае приостановления операций по такому счету в соответствии с законодательством Российской Федерации, о чем оператор электронной площадки информируется в течение одного часа. В случае, если блокирование денежных средств не может быть осуществлено по вышеуказанным основаниям, оператор электронной площадки обязан вернуть указанную заявку подавшему ее участнику в течение одного часа с момента получения соответствующей информации от банка.

4.9. Участник аукциона в электронной форме с участием субъектов малого и среднего предпринимательства вправе распоряжаться денежными средствами, которые находятся на специальном банковском счете и в отношении которых не осуществлено блокирование в соответствии с частью 4.8 настоящего раздела.

4.10. Денежные средства, внесенные на специальный банковский счет в качестве обеспечения заявок на участие в аукционе в электронной форме с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, перечисляются на счет заказчика, в случае уклонения, в том числе непредоставления или предоставления с нарушением условий, установленных извещением об осуществлении такой закупки, документацией о закупке, до заключения договора заказчику обеспечения исполнения договора (если в извещении об осуществлении такой закупки, «Информационной карты» документации о закупке установлено требование об обеспечении исполнения договора), или отказа участника такой закупки заключить договор.

4.11. Блокирование денежных средств, внесенных участниками закупки на специальный банковский счет в качестве обеспечения заявок на участие в аукционе в электронной форме с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, прекращается оператором электронной площадки в течение не более чем одного рабочего дня с даты наступления одного из следующих случаев:

подписание итогового протокола (за исключением победителя аукциона в электронной форме и участника закупки, заявке которого присвоен второй порядковый номер);

подписание договора (участнику закупки, с которым заключается договор, и участнику закупки, заявке которого присвоен второй порядковый номер);

отмена аукциона в электронной форме;

отзыв заявки на участие в аукционе в электронной форме до окончания срока подачи заявок;

получение заявки на участие в аукционе в электронной форме после окончания срока подачи заявок;

отказ от заключения договора с участником закупки.

4.12. Возврат независимой гарантии в случаях, указанных в настоящем разделе, Заказчиком предоставившему ее лицу или гаранту не осуществляется, взыскание по ней не производится.

5. Порядок проведения аукциона в электронной форме с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе порядок подведения итогов аукциона в электронной форме

5.1. После окончания срока подачи заявок аукцион в электронной форме проводится в соответствии со следующими этапами:

рассмотрение первых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме;

проведение аукциона в электронной форме;

рассмотрение вторых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме и подведение итогов такого аукциона.

5.2. Не позднее дня, следующего за днем окончания срока подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме, указанным в «Информационной карте», оператор электронной площадки направляет Заказчику поступившие первые части заявок на участие в аукционе в электронной форме.

5.3. Комиссия Заказчика рассматривает поступившие первые части заявок на предмет соответствия требованиям документации о закупке. Дата рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме указана в «Информационной карте».

5.4. На основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме комиссией принимается решение о соответствии заявки на участие в аукционе в электронной форме требованиям документации о закупке или об отклонении такой заявки.

5.5. Основаниями для отклонения заявки являются:

непредоставление в первой части заявки на участие в закупке документов и информации, предусмотренной пунктом 25 раздела 3 «Информационная карта», или предоставление недостоверной информации;

несоответствие первой части заявки на участие в закупке требованиям к содержанию, оформлению и составу заявки, указанным в части 1 «Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в аукционе в электронной форме» раздела 2 «Порядок проведения аукциона в электронной форме»;

содержание в первой части заявки на участие в закупке сведений об участнике закупки.

5.6. По результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме комиссия Заказчика формирует протокол рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме, который подписывается всеми присутствующими членами комиссии и не позднее даты окончания срока рассмотрения первых частей заявок направляется оператору электронной площадки. В течение часа с момента получения указанного протокола оператор ЭП размещает его в единой информационной системе.

5.7. Аукцион в электронной форме проводится на электронной площадке и в день, указанные в «Информационной карте». Время начала проведения аукциона в электронной форме устанавливается оператором электронной площадки по факту публикации протокола рассмотрения первых частей заявок (назначение времени производится оператором электронной площадки одновременно с направлением в ЕИС протокола рассмотрения первых частей заявок).

5.8. В аукционе в электронной форме вправе принимать участие только участники закупки, чьи первые части заявок признаны соответствующими требованиям документации о закупке.

5.9. Аукцион в электронной форме включает в себя порядок подачи его участниками предложений о цене договора с учетом следующих требований:

«шаг аукциона» составляет от 0,5 процента до 5 процентов начальной (максимальной) цены договора;

снижение текущего минимального предложения о цене договора осуществляется на величину в пределах «шага аукциона»;

участник аукциона в электронной форме не вправе подать предложение о цене договора, равное ранее поданному этим участником предложению о цене договора или большее чем оно, а также предложение о цене договора, равное нулю;

участник аукциона в электронной форме не вправе подать предложение о цене договора, которое ниже, чем текущее минимальное предложение о цене договора, сниженное в пределах «шага аукциона»;

участник аукциона в электронной форме не вправе подать предложение о цене договора, которое ниже, чем текущее минимальное предложение о цене договора, в случае, если оно подано этим участником аукциона в электронной форме;

5.10. С момента начала подачи ценовых предложений Участники аукциона вправе подать свои предложения о цене договора.

5.11. Участник аукциона имеет возможность подачи предложения о цене договора вне предела «шага аукциона» (далее – «вне шага аукциона»), при условии соблюдения следующих требований:

не вправе подавать предложение о цене договора «вне шага аукциона» равное ранее поданному этим Участником аукциона предложению о цене договора в пределах «шага аукциона» или большее чем оно, а также предложение о цене договора, равное нулю;

не вправе подавать предложение о цене договора «вне шага аукциона», равное ранее поданному этим Участником аукциона предложению о цене договора «вне шага аукциона» или большее, чем оно;

не вправе подавать предложение о цене договора «вне шага аукциона», которое ниже, чем текущее минимальное предложение о цене договора, сниженное в пределах «шага аукциона».

5.12. Ценовое предложение, поданное «вне шага аукциона», не продлевает время ожидания поступления ценовых предложений.

5.13. В случае если с момента начала подачи предложений о цене договора в течение времени ожидания поступления предложений о цене договора, в соответствии регламентов оператора электронной площадки, не было подано ни одного предложения о цене договора, процедура подачи предложений о цене договора автоматически завершается.

5.14. В случае если с момента приема последнего предложения о цене договора в пределах текущего «шага аукциона» в течение времени ожидания поступления предложений о цене договора, указанного в п. 5.13 настоящей Документации о закупке не было подано ни одного предложения о цене договора в пределах текущего «шага аукциона», процедура подачи предложений о цене договора автоматически завершается.

5.15 В течение времени ожидания поступления предложений о цене договора Участник аукциона может подать одно предложение о цене договора «вне шага аукциона» и одно предложение о цене договора в пределах «шага аукциона».

5.16. Подача предложения о цене договора «вне шага аукциона» недоступна до подачи первого ценового предложения в пределах «шага аукциона».

5.17. В случае если Участник аукциона подал предложение о цене договора, равное цене, предложенной другим Участником данного аукциона, лучшим признается предложение о цене договора, поступившее ранее других предложений.

5.18. В течение одного часа после окончания подачи предложений о цене договора оператор электронной площадки составляет и размещает на электронной площадке и в единой информационной системе протокол подачи предложений о цене договора, содержащие дату, время начала и окончания подачи предложений о цене договора и минимальные предложения о цене договора каждого участника аукциона в электронной форме с указанием времени их поступления без указания наименований участников аукциона в электронной форме.

5.19 В течение 1 (одного) часа после размещения на ЭП протокола, указанного в пункте 15.18 Документации о закупке, оператор ЭП направляет Заказчику указанный протокол и открывает доступ ко вторым частям заявок на участие в таком аукционе, поданных его участниками.

5.20. Комиссия рассматривает вторые части заявок на предмет соответствия требованиям документации о закупке и подводит итоги аукциона в электронной форме. Дата рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме и подведения итогов аукциона в электронной форме указана в «Информационной карте».

5.21. На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме комиссией принимается решение о соответствии заявки на участие в аукционе в электронной форме требованиям документации о закупке или об отклонении такой заявки.

5.22. Заявка на участие в аукционе в электронной форме признается не соответствующей требованиям, установленным документацией о закупке, в случае:

непредставления документов и информации, которые предусмотрены документацией о закупке, несоответствия указанных документов и информации требованиям, установленным документацией о закупке, наличия в указанных документах недостоверной информации об участнике такого аукциона на дату и время окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе;

несоответствия участника такого аукциона требованиям, установленным документацией о закупке.

5.16. Результаты рассмотрения заявок на участие в аукционе в электронной форме фиксируются в протоколе подведения итогов такого аукциона, который подписывается всеми участвовавшими в рассмотрении этих заявок членами комиссии, и не позднее чем через три дня со дня подписания указанного протокола, размещаются Заказчиком в ЕИС и на ЭП.

5.23. Участник аукциона в электронной форме, который предложил наиболее низкую цену договора, и заявка на участие, в таком аукционе которого соответствует требованиям, установленным документацией о закупке, признается победителем такого аукциона.

5.24. Если в «Информационной карте» предусмотрено, что победителями может быть признано несколько разных участников закупки, отвечающих требованиям документации о закупке, то первый порядковый номер присваивается нескольким заявкам на участие в аукционе в электронной форме, содержащим лучшие условия исполнения договора. Число заявок на участие в аукционе в электронной форме, которым присвоен первый порядковый номер:

- должно равняться установленному в «Информационной карте» количеству победителей, если число заявок на участие в аукционе в электронной форме, соответствующих требованиям документации о закупке, равно установленному в «Информационной карте» количеству победителей или превышает его;

- должно равняться количеству заявок на участие в аукционе в электронной форме, соответствующих требованиям документации о закупке, если число таких заявок менее установленного в «Информационной карте» количества победителей.

6. Признание аукциона в электронной форме несостоявшимся

6.1. Аукцион в электронной форме признается несостоявшейся, если:

по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме не поступило ни одной заявки;

по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме подана одна заявка;

по результатам рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе отказано в допуске к участию в таком аукционе всех участников закупки, подавших заявки на участие в нем;

4) по результатам рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе только одна заявка признана соответствующей требованиям извещения, документации о закупке;

5) в ходе проведения в электронной форме ни один из его участников не подал предложение о цене договора.

6.2. Если аукцион в электронной форме признан несостоявшейся, Заказчик вправе заключить договор с единственным участником закупки в следующих случаях:

- заявка поступила от одного участника закупки, при этом такая заявка соответствует требованиям, изложенным в извещении, документации о закупке;

- по результатам рассмотрения заявок на участие в конкурентной закупке только одна заявка признана соответствующей требованиям, изложенным в извещении, документации о закупке;

- несостоявшейся конкурентной закупки, в которой все заявки участников, поданные на процедуру закупки, отклонены Комиссией, или не подано ни одной заявки.

6.3. Если аукцион в электронной форме признан несостоявшейся, по основаниям, предусмотренным настоящей аукционной документацией, и по итогам такой процедуры не заключен договор Заказчик вправе объявить новую конкурентную закупку или осуществить закупку у единственного поставщика в соответствии с Положением о закупках.

7. Порядок заключения договора,

условия признания участника закупки уклонившимся от заключения договора

7.1. Договор по результатам аукциона в электронной форме с участием субъектов малого и среднего предпринимательства заключается с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки и должен быть подписан электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени соответственно участника такой закупки, заказчика.

7.2. Договор по результатам аукциона в электронной форме с участием субъектов малого и среднего предпринимательства заключается на условиях, которые предусмотрены проектом договора, документацией о закупке, извещением об осуществлении закупки и заявкой участника такой закупки, с которым заключается договор.

7.3. В течение пяти дней с даты размещения в единой информационной системе итогового протокола Заказчик размещает на электронной площадке без своей подписи проект договора, который составляется путем включения в проект договора, прилагаемый к документации о закупке, условий его исполнения, предложенных участником закупки, с которым заключается договор, в заявке на участие в аукционе в электронной форме.

7.4. В случае если Заказчиком в «Информационной карте» были предусмотрены начальные единичные расценки по отдельным товарам (работам, услугам), их этапам, группам и т. п., Заказчик включает соответствующие расценки в текст договора (в смету, спецификацию, иное приложение) с сохранением пропорционального соотношения этих расценок путем применения к начальным единичным расценкам понижающего коэффициента. Понижающий коэффициент рассчитывается путем деления цены, предложенной в ходе проведения закупки участником закупки, обязанным заключить договор, на начальную цену договора. Заказчик и поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе согласовать единичные расценки и определить их иным способом, если иное не предусмотрено в «Информационной карте».

7.5. В случае если Заказчиком в «Информационной карте» предусмотрено, что договор заключается с победителем закупки с включением в договор начальной (максимальной) цены договора в качестве максимального значения цены договора, оплата по договору будет осуществляться исходя из количества (объема) фактически поставленного товара (выполненных работ, оказанных услуг), в размере, не превышающем максимального значения цены договора (начальной (максимальной) цены договора). В этом случае предложение участника закупки о цене договора применяется для определения понижающего коэффициента к начальным единичным расценкам на закупаемую продукцию путем деления цены, предложенной в ходе проведения аукциона в электронной форме участником закупки, с которым заключается договор, на начальную (максимальную) цену договора.

7.6. В течение пяти дней с даты размещения Заказчиком на электронной площадке проекта договора участник закупки, с которым заключается договор, подписывает усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени участника закупки, с которым заключается договор, указанный проект договора, размещает его на электронной площадке вместе с документом, подтверждающим предоставление обеспечения исполнения договора, соответствующим требованиям части 8 «Обеспечение исполнения договора» раздела 2 «Порядок проведения аукциона в электронной форме» (если требование о предоставлении обеспечения исполнения договора было предусмотрено Заказчиком в «Информационной карте»).

7.7. В течение пяти дней с даты размещения на электронной площадке проекта договора, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени участника закупки, с которым заключается договор, и предоставления таким участником соответствующего требованиям документации о закупке обеспечения исполнения договора, Заказчик размещает на электронной площадке договор, подписанный усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика. С момента размещения на электронной площадке подписанного Заказчиком договора он считается заключенным.

7.8. При заключении договора участник закупки, с которым заключается договор, вправе направить Заказчику протокол разногласий с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки и с учетом следующих правил:

участник закупки вправе направить протокол разногласий не более одного раза;

участник закупки должен указать в протоколе разногласий замечания к положениям проекта договора, не соответствующим извещению, документации о закупке и своей заявке, с указанием соответствующих положений данных документов;

по результатам рассмотрения Заказчиком протокола разногласий Заказчик вправе доработать проект договора и направить его для подписания участнику закупки, с которым заключается договор, либо повторно направить на электронной площадке прежний проект договора с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания участника закупки при условии, что протокол разногласий поступил к Заказчику не позднее чем за пять дней до дня окончания срока заключения договора в соответствии с пунктом 7.10. настоящей части;

обмен электронными документами в связи с урегулированием возникших разногласий осуществляется Заказчиком и участником закупки в течение трех рабочих дней со дня получения соответствующей стороной электронного документа (протокола разногласий или возражения на протокол разногласий);

при урегулировании разногласий стороны не вправе нарушать общий срок для заключения договора, предусмотренный настоящей частью.

7.9. В случае если участник закупки направил Заказчику протокол разногласий с нарушением срока, предусмотренного подпунктом 3 пункта 7.8 настоящей части, такой участник закупки считается уклонившимся от заключения договора.

7.10. Договор по результатам аукциона в электронной форме заключается не ранее чем через десять дней и не позднее чем через двадцать дней с даты размещения в единой информационной итогового протокола/протокола рассмотрения заявок (заявки) на участие в аукционе в электронной форме (в случае признания аукциона в электронной форме несостоявшимся).

7.11. В случае необходимости одобрения органом управления Заказчика в соответствии с законодательством Российской Федерации заключения договора или в случае обжалования в антимонопольном органе действий (бездействия) Заказчика, комиссии, оператора электронной площадки договор должен быть заключен не позднее чем через пять дней с даты указанного одобрения или с даты вынесения решения антимонопольного органа по результатам обжалования действий (бездействия) Заказчика, комиссии, оператора электронной площадки.

7.12. В случае если участник закупки, обязанный заключить договор, не предоставил Заказчику в срок, установленный Заказчиком, подписанный им договор либо не предоставил надлежащее обеспечение исполнения договора, такой участник признается уклонившимся от заключения договора. В случае уклонения участника закупки от заключения договора внесенное обеспечение заявки такому участнику закупки не возвращается (если требование о предоставлении обеспечения заявки на участие в аукционе в электронной форме было предусмотрено Заказчиком в «Информационной карте»).

7.13. В случае если участник закупки, обязанный заключить договор, признан уклонившимся от заключения договора, Заказчик вправе заключить договор с участником закупки, заявке на участие в аукционе в электронной форме которого присвоен второй номер. При этом такой участник закупки признается победителем закупки и не вправе отказаться от заключения договора.

7.14. При заключении договора Заказчик по согласованию с участником закупки, с которым заключается договор, вправе:

снизить цену договора без изменения количества товаров (объема работ, услуг) и иных условий исполнения договора;

увеличить количество товаров (объем работ, услуг) на сумму, не превышающую разницы между ценой договора, предложенной участником закупки, с которым заключается договор, и начальной (максимальной) ценой договора;

улучшить условия исполнения договора для Заказчика (например, сократить сроки исполнения договора (его отдельных этапов), отменить или уменьшить размер аванса, предусмотреть условие об отсрочке или рассрочке при оплате, улучшить характеристики товаров, работ, услуг, увеличить сроки и объем гарантии и т.п.);

уточнить сроки исполнения обязательств по договору в случае, если договор не был подписан в планируемые сроки в связи с рассмотрением жалобы, с административным производством, с судебным разбирательством и т. п.;

включить условия, обусловленные изменениями законодательства Российской Федерации или предписаниями органов государственной власти, органов местного самоуправления.

7.15. Заказчик должен отказаться от заключения договора с участником закупки в следующих случаях:

в случае установления факта предоставления участником закупки недостоверной информации в составе заявки на участие в аукционе в электронной форме;

в случае необходимости исполнения предписаний антимонопольного органа и (или) иного уполномоченного контролирующего органа;

в случае изменения законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов, издания актов федеральных органов исполнительной власти, влияющих на возможность и/или целесообразность заключения договора.

Решение об отказе от заключения договора размещается Заказчиком в единой информационной системе в день принятия этого решения.

7.16. В случае если при проведении аукциона цена договора снижена до нуля и аукцион проводился на право заключить договор, договор заключается по цене, равной нулю. При этом договор заключается только после внесения на счет, указанный в пункте 20 раздела 3 «Информационная карта» участником закупки, с которым заключается договор, денежных средств в размере предложенной этим участником цены за право заключения договора, а также предоставления обеспечения исполнения договора, если требование об обеспечении исполнения договора предусмотрено «Информационной картой» документации о закупке.

7.16. В случае если победителем аукциона представлена заявка, содержащая предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств, или предложение о выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами, договор заключается по цене, сниженной на 15 процентов от предложенной им цены договора. В случае если победителем аукциона, при проведении которого цена договора снижена до нуля и который проводился на право заключить договор, представлена заявка на участие в аукционе, которая содержит предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств, или предложение о выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами, размер платы за право заключить договор увеличивается на 15 процентов от предложенной победителем аукциона платы.

Снижение цены договора/увеличение размера платы за право заключить договор не производится в случаях, если:

а) аукцион признан несостоявшимся и договор заключается с единственным участником аукциона;

б) в заявке на участие в аукционе в электронной форме не содержится предложений о поставке товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами;

в) в заявке на участие в аукционе в электронной форме не содержится предложений о поставке товаров иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами;

г) в заявке на участие в аукционе в электронной форме содержится предложение о поставке товаров российского и иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими и иностранными лицами, при этом стоимость товаров российского происхождения, стоимость работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, составляет более 50 процентов стоимости всех предложенных участником закупки товаров, работ, услуг.

8. Обеспечение исполнения договора

8.1. В случае если в «Информационной карте» предусмотрено требование обеспечения исполнения договора, договор заключается после предоставления участником закупки, с которым заключается договор, обеспечения исполнения договора в размере, установленном в «Информационной карте». При этом если ценовое предложение участника закупки, с которым заключается договор, на 25 % и более ниже начальной (максимальной) цены договора/начальной (максимальной) цены единицы продукции, установленной в «Информационной карте», такой участник закупки предоставляет обеспечение исполнения договора в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения договора, указанный в «Информационной карте», но не менее чем в размере аванса, если проектом договора предусмотрена выплата аванса (антидемпинговые меры).

8.2. Исполнение договора может обеспечиваться предоставлением независимой гарантии или внесением денежных средств на указанный Заказчиком в «Информационной карте» счет. Способ обеспечения исполнения договора определяется участником закупки, с которым заключается договор, самостоятельно.

8.3. независимая гарантия, выданная участнику закупки банком для целей обеспечения исполнения договора, должна быть выдана банком, включенным в перечень банков, который вправе выдавать независимые гарантии для обеспечения заявок и исполнения контрактов и соответствующих требованиям, установленным частями 1 и 1.1 статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ, размещенный на официальном сайте федерального органа исполнительной власти по регулированию контрактной системы в сфере закупок в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет». Срок действия независимой гарантии должен превышать срок действия договора не менее чем на один месяц.

8.4. независимая гарантия, предоставляемая в качестве обеспечения исполнения договора должна быть безотзывной и должна содержать:

сумму независимой гарантии, подлежащую уплате гарантом Заказчику сумму независимой гарантии, подлежащую уплате гарантом Заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом;

перечень обязательств принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается независимой гарантией;

указание на обязанность гаранта уплатить Заказчику неустойку в размере одной десятой процента суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки;

условие, согласно которому обязательства гаранта по независимой гарантии считаются исполненными с момента поступления денежных средств на счет Заказчика;

условие о сроке действия независимой гарантии;

отлагательное условие о том, что договор предоставления независимой гарантии заключается по обязательствам участника закупки, которые возникнут из договора при его заключении;

условие о праве Заказчика в случае ненадлежащего выполнения или невыполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, обеспеченных независимой гарантией, представлять на бумажном носителе или в форме электронного документа требование об уплате денежной суммы по независимой гарантии, предоставленной в качестве обеспечения исполнения договора, в размере цены договора, уменьшенном на сумму, пропорциональную объему фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором и оплаченных Заказчиком, но не превышающем размер обеспечения исполнения договора;

условие о праве Заказчика по передаче права требования по независимой гарантии при перемене Заказчика в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, с предварительным извещением об этом гаранта;

условие о том, что расходы, возникающие в связи с перечислением денежных средств гарантом по независимой гарантии, несет гарант;

перечень документов, которые Заказчик должен предоставить банку вместе с требованием уплатить денежные средства по независимой гарантии:
а) расчет суммы, включаемой в требование по независимой гарантии;
б) платежное поручение, подтверждающее перечисление Заказчиком аванса принципалу, с отметкой банка Заказчика или федерального органа исполнительной власти, осуществляющего правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (если выплата аванса предусмотрена договором, а требование по независимой гарантии предъявлено в случае ненадлежащего исполнения принципалом обязательств по возврату аванса);
в) документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего требование по независимой гарантии (доверенность) (в случае, если требование по независимой гарантии подписано лицом, не указанным в Едином государственном реестре юридических лиц в качестве лица, имеющего право без доверенности действовать от имени Заказчика);

условие о праве Заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по независимой гарантии, направленное до окончания срока действия независимой гарантии;

Иные условия предусмотренные проектом договора.

8.5. Недопустимо включение в независимую гарантию:

положений о праве гаранта отказывать в удовлетворении требования Заказчика о платеже по независимой гарантии в случае непредоставления гаранту Заказчиком уведомления о нарушении поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий договора или расторжении договора (за исключением случаев, когда направление такого уведомления предусмотрено условиями договора или законодательством Российской Федерации);

требований о предоставлении Заказчиком гаранту отчета об исполнении договора;

требований о предоставлении Заказчиком гаранту одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по независимой гарантии документов, не включенных в перечень документов, установленный подпунктом 10 пункта 8.4 Настоящей части.

8.6. В случае непредоставления участником закупки, с которым заключается договор, обеспечения исполнения договора в срок, установленный для заключения договора, такой участник считается уклонившимся от заключения договора.

8.7. В ходе исполнения договора поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения договора, уменьшенное соразмерно объему выполненных обязательств, предусмотренных договором, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения договора, а также изменить способ обеспечения исполнения договора из числа способов, предусмотренных Положением о закупке по согласованию с Заказчиком.

8.8. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения договора, возвращаются на счет участника закупки в течение не более чем десяти рабочих дней с даты получения Заказчиком от поставщика (подрядчика, исполнителя) соответствующего требования и при условии надлежащего исполнения им всех обязательств по договору. Возврат независимой гарантии в случае, указанном в настоящем пункте, Заказчиком предоставившему ее лицу или гаранту не осуществляется, взыскание по ней не производится.

Раздел 3. Информационная карта - Посмотреть таблицу с даннымиРаздел 4. Инструкция по заполнению заявки

1. Заявка на участие в аукционе в электронной форме, формируется и заполняется участником аукциона в электронной форме, должна быть составлена на русском языке в соответствии с формами, приведенными в разделе 5 «Образцы форм документов». Все документы, входящие в состав заявки должны иметь четко читаемый текст, не допускающий двусмысленных (неоднозначных) толкований. Информация, которая содержится в заявке на участие в аукционе в электронной форме участника такого аукциона, должна быть достоверной.

2. Заявка участника закупки не должна содержать любые сокращения слов, за исключением, когда такие сокращения использованы в документации о закупке.

3. При подаче информации участниками закупки должны применяться обозначения (единицы измерения, наименования показателей, технических, функциональных параметров) в соответствии с обозначениями, установленными в документации о закупке.

- Если в «ОПИСАНИИ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ» значение показателя технического или функционального параметра содержит знак […] с символом*, то участник закупки указывает параметры без изменения и без символа «*».

- В случае, если в техническом задании параметр указан со значением «не менее», то участник закупки указывает точное значение без слов «не менее».

- В случае, если в техническом задании параметр указан со значением «или», то участник закупки указывает одно конкретное значение без слов «или».

- В случае, если в техническом задании параметр указан со значением «>=… =… Раздел 5. Образцы форм документов

Форма 1. Заявка на участие в аукционе в электронной форме (первая часть)

Заявка на участие в аукционе в электронной форме

(первая часть)

[указать наименование предмета аукциона в электронной форме

в соответствии с извещением о проведении аукциона

в электронной форме]

Изучив документацию о проведении аукциона в электронной форме с участием субъектов малого и среднего предпринимательства организация /физическое лицо, сведения о которой(ом) указаны во второй части заявки на участие в аукционе в электронной форме с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, выражает согласие на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг), соответствующих требованиям документации о проведении аукциона в электронной форме на _____________________________________________________________________________

[указать наименование предмета аукциона в электронной форме в соответствии с извещением о проведении аукциона в электронной форме]

(извещение № ___________________), на условиях, предусмотренных указанной документацией аукциона в электронной форме и не подлежащих изменению по результатам проведения закупки.

Форма 2. Заявка на участие в аукционе в электронной форме (вторая часть)

Заявка на участие в аукционе в электронной форме

(вторая часть)

[указать наименование предмета аукциона в электронной форме

в соответствии с извещением о проведении аукциона

в электронной форме]

Информация об участнике аукциона в электронной форме:

Для юридического лица:

- Посмотреть таблицу с данными

Для физического лица, зарегистрированного в качестве ИП:

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1 к документации

о проведении аукциона в электронной форме с участием субъектов малого и среднего предпринимательства на оказание услуг по проведению медицинских осмотров

Извещение о проведении аукциона в электронной форме

Представлено в отдельном файле

Приложение № 2 к документации

о проведении аукциона в электронной форме с участием субъектов малого и среднего предпринимательства на оказание услуг по проведению медицинских осмотров

Техническое задание

Представлено в отдельном файле

Приложение № 3 к документации

о проведении аукциона в электронной форме с участием субъектов малого и среднего предпринимательства на оказание услуг по проведению медицинских осмотров

Проект договора

Представлено в отдельном файле

Приложение № 4 к документации

о проведении аукциона в электронной форме с участием субъектов малого и среднего предпринимательства на оказание услуг по проведению медицинских осмотров

Обоснование начальной (максимальной) цены договора.

Представлено в отдельном файле