Тендер - Поставка химических реагентов для бассейна №268448830

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть30 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Приволжский федеральный округ, Нижегородская облМесто поставки (адрес):Не заполнено
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с по Место предоставления документации:Не предусмотреноПорядок предоставления документации:Не предусмотреноОфициальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется Извещение_СМСП

Извещение и документация о закупке у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика), участниками которой могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства на поставку химических реагентов для бассейна

Ввиду особенностей выбранного способа закупки размещение извещения и документации на официальном сайте носит информационный характер и не имеет целью отбор участников закупки для заключения договора с Заказчиком.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1. Проект договора в виде отдельного файла.

Проект_договора ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

Проект договора поставки № _____

г. Выкса «___» _________ 2024 года

Муниципальное автономное учреждение городского округа город Выкса Нижегородской области «Физкультурно-оздоровительный комплекс Баташев Арена» (МАУ городского округа г. Выкса Нижегородской области «ФОК «Баташев Арена»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Шалунова В.Н., действующего на основании Устава, с одной стороны, и ___________________________, действующего на основании ________________________, с другой стороны, далее именуемые «Стороны», заключили настоящий договор в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и на основании п.п. 31.1.47. п.31.1 Положения « О закупке товаров, работ, услуг для нужд МАУ городского округа г. Выкса Нижегородской области «ФОК «Баташев Арена», утвержденного протоколом наблюдательного совета от 06.12.2023 № 4, по извещению №__________________ (zakupki.gov.ru) о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик обязуется согласно Спецификации (Приложение № 1), являющегося неотъемлемой частью Договора, поставить химические реагенты для бассейна (далее-Товар), а Покупатель обязуется принять и оплатить Товар.
1.2. Поставка Товара осуществляется партиями на основании Заявки Заказчика, которая отправляется Поставщику по телефону: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьили по электронной почте: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.
1.3. Срок поставки Товара: 5 (пять) рабочих дней с момента получения Заявки от Заказчика.
1.4. Место поставки Товара: Нижегородская обл., г. Выкса, ул. Локтя, зд. №2-А.
1.5. Настоящий Договор заключается без фиксированного объема поставляемого Товара. Заказчик не несет никакой ответственности перед Поставщиком за неполную выборку Товара ниже максимальной цены договора, указанной в п.2.1. настоящего договора, и оплачивает только фактически поставленный по Заявке Товар.
1.6. Заказчик не обязан выбирать весь объем товара, указанный в Спецификации, являющейся Приложением № 1 к настоящему Договору и при этом Поставщик не имеет право предъявлять Заказчику претензии.
1.7. Поставщик настоящим гарантирует, что поставляемый Товар надлежащего качества, Товар является собственностью Поставщика, не заложен, не находится под арестом, не имеет каких-либо обременений или ограничений. Поставляемый Товар должен быть новым товаром.
1.8. Товар поставляется в упаковке, пригодной для данного вида Товара, обеспечивающей сохранность Товара при транспортировке, погрузочно-разгрузочных работах и хранении.

ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Общая цена Договора составляет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00 (Четыреста семьдесят восемь тысяч двести) рублей 00 копеек, без НДС на основании применения Поставщиком УСН.
2.2. Оплата по Договору осуществляется по безналичному расчету путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в Договоре. Аванс не предусмотрен.
В случае изменения расчетного счета Поставщик обязан в однодневный срок, с момента такого изменения, в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в договоре счет несет Поставщик.
2.3. В случае изменения стоимости и количества товара, поставляемого по настоящему Договору, Стороны подписывают дополнительное соглашение к Договору.
2.4. В общую цену Договора включены все расходы Поставщика, необходимые для осуществления им своих обязательств по Договору в полном объеме и надлежащего качества, в том числе расходы на упаковку, маркировку, страхование, сертификацию, транспортные расходы по доставке Товара до места поставки, затраты по хранению Товара на складе Поставщика, стоимость всех необходимых погрузочно-разгрузочных работ и иные расходы, связанные с поставкой Товара.
2.5. Заказчик обязан оплатить поставленный Товар в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком товарной накладной на поставленный Товар, на основании выставленного Поставщиком счета/счета - фактуры.
2.6. Обязательство Заказчика по оплате считается исполненным в момент списания денежных средств с расчетного счета Заказчика на расчетный счет Поставщика, указанный в Договоре.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1.Поставщик обязан:
3.1.1. Своевременно и должным образом выполнять принятые на себя обязательства в соответствии с условиями Договора .
3.1.2. Поставить Товар в сроки, предусмотренные Договором.
3.1.3. Передать Заказчику Товар надлежащего качества. По требованию Заказчика своими средствами и за свой счет в срок, согласованный с Заказчиком, произвести замену Товара ненадлежащего качества, количества, ассортимента.
3.1.4. Согласовать с Заказчиком точное время и дату поставки Товара; известить Заказчика о готовности отгрузить Товар не позднее 1 (одного) рабочего дня перед поставкой Товара.
3.1.5. Оформить передачу Товара товарной накладной.
3.1.6. Предоставить сертификаты соответствия и гигиенические, гарантийные талоны, обязательные для данного вида товара, и иные документы, подтверждающие качество Товара, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.1.7. Обеспечить в ходе поставки Товара выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли.
3.1.8. Исполнять письменные указания Заказчика, если таковые указания не противоречат условиям настоящего Договора и не представляют собой вмешательство в хозяйственную и профессиональную деятельность Поставщика.
3.1.9. Своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Договора. Поставщик по требованию Заказчика обязан предоставлять информацию Заказчику в течение 3 (трех) рабочих дней после поступления такого запроса. Запросы и ответы на них направляются Сторонами в письменной форме любым способом.
3.1.10. Уведомить Заказчика обо всех изменениях, касающихся юридического статуса, адреса, наименования, банковских реквизитов, реорганизации, ликвидации и любой другой информации, имеющей значение для надлежащего выполнения Сторонами своих обязательств по Договору, в течение 1 (одного) рабочего дня со дня возникновения таких изменений.
3.1.11. Устранять недостатки Товара или предоставить другой Товар в течение 10 (десяти) дней с момента заявления о них Заказчиком. Расходы, связанные с устранением недостатков Товара, его замене и допоставки несет Поставщик.
3.1.12. Выполнять иные обязанности, предусмотренные Договором и законодательством Российской Федерации.
3.2. Поставщик имеет право:
3.2.1. Запрашивать и получать у Заказчика документацию и информацию, необходимую для выполнения Договора.
3.2.2. Получать оплату за услуги в соответствии с Договором.
3.2.3. По согласованию с Заказчиком досрочно поставить Товар.
3.2.4. По согласованию с Заказчиком доставить Товар партиями.
3.2.5. Осуществлять иные права, предусмотренные Договором и законодательством Российской Федерации.
3.3. Заказчик обязан:
3.3.1. Передать Поставщику документацию и информацию, необходимую для исполнения условий Договора.
3.3.2. Назначить лицо, ответственное за контроль и надзор за исполнением условий Договора.
3.3.3. Своевременно сообщать в письменной форме Поставщику о недостатках, обнаруженных в Товаре.
3.3.4. Своевременно произвести приемку Товара при отсутствии претензий относительно качества, количества, ассортимента, комплектности и других характеристик Товара и подписать товарную накладную (акт сдачи – приемки Товара, товарно – транспортную накладную).
3.3.5. Оплатить Поставщику поставленный Товар в соответствии с условиями Договора.
3.3.6. Требовать от Поставщика поставки Товара в соответствии с условиями настоящего Договора, Спецификацией и сроками поставки Товара, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.
3.3.7. Осуществлять контроль за исполнением Поставщиком условий Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.3.8. Исполнить иные обязательства, предусмотренные условиями Договора и законодательством Российской Федерации.
3.4. Заказчик имеет право:
3.4.1. Заказчик вправе досрочно принять и оплатить Товар в соответствии с условиями Договора.
3.4.2. Привлекать экспертов, экспертные организации для проверки соответствия качества поставленного Товара требованиям, установленным Договором.
3.4.3. Осуществлять иные права, предусмотренные Договором и законодательством Российской Федерации.

ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА
4.1. Приемка Товара осуществляется уполномоченными представителями Заказчика и Поставщика путем проверки соответствия поставленного Товара требованиям, установленным Договором.
4.2. Заказчик обязан в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента получения подписанной Поставщиком товарной накладной (с участием Поставщика осмотреть (по видимым недостаткам) и принять поставленный Товар, а при обнаружении несоответствия поставленного Товара требованиям Договора предоставить Поставщику в этот же срок, мотивированный отказ от приемки поставленного Товара.
4.3. В случае недостачи Товара либо поставки некачественного Товара уполномоченными представителями Заказчика и Поставщика составляется двусторонний акт, который является основанием для замены и допоставки Товара. Заказчик вправе отказаться от приемки части Товара. Товарная накладная в этом случае подписывается Заказчиком только после получения всего Товара, надлежащего качества.
4.4. Право собственности на Товар, а также риски случайной гибели или случайного повреждения Товара переходят от Поставщика к Заказчику с момента подписания Сторонами товарной накладной.
4.5. Обязательства Поставщика по поставке Товара по Договору считаются исполненными и факт поставки подтвержденным после подписания Заказчиком товарной накладной.
4.6. В случае если Поставщик не согласен с предъявляемой Заказчиком претензией о недостатках Товара, Поставщик обязан самостоятельно подтвердить качество Товара заключением эксперта, экспертной организации и оригинал экспертного заключения представить Заказчику. Выбор эксперта, экспертной организации осуществляется Поставщиком и согласовывается с Заказчиком. Оплата услуг эксперта, экспертной организации, а также всех расходов для экспертизы осуществляется Поставщиком.

ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ТОВАРА

5.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого Товара в соответствии с требованиями Договора, а также в соответствии с техническими регламентами, стандартами, санитарно-эпидемиологическими правилами и иными нормативами, являющимися обязательными в отношении данного вида Товара в соответствии с законодательными и подзаконными актами, действующими на территории Российской Федерации на дату поставки и приемки Товара (каждой партии товара).

5.2. Товар должен быть упакован и замаркирован в соответствии с действующими стандартами. Тара и упаковка входят в цену поставляемого товара и должны гарантировать его целостность.

5.3. На поставленный Товар Поставщик дает гарантию качества в соответствии с гарантией производителя, подтвержденной документом от производителя, со дня приемки Товара Заказчиком. Наличие гарантии качества удостоверяется выдачей Поставщиком гарантийного талона.

5.4. Поставщик несет ответственность перед Заказчиком за повреждение или поломку товара вследствие ненадлежащей упаковки. Заказчиком не оплачиваются дополнительные транспортные, складские или иные расходы, возникшие в связи с засылкой товара не по адресу Заказчика.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1.Стороны несут ответственность за неисполнение и ненадлежащее исполнение условий Договора в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. За нарушение срока поставки товара Заказчик вправе потребовать с Поставщика уплаты неустойки (пеней) в размере 0,1 (одной десятой) процента от стоимости не переданного в срок товара за каждый день просрочки.

6.3. За нарушение сроков замены товара, устранения недостатков и доукомплектования Заказчик вправе требовать с Поставщика уплаты неустойки (пеней) в размере 0,1 (одной десятой) процента от стоимости не соответствующего условиям Договора товара за каждый день просрочки.

6.4. В случае поставки Товара ненадлежащего качества Товара Поставщик уплачивает штраф в размере 7,5 (семь с половиной) процента от стоимости такого Товара.

6.5. Заказчик вправе потребовать от Поставщика сверх неустойки возмещения в полном объеме убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением условий Договора.

6.6. Уплата неустойки и возмещение убытков в случае ненадлежащего исполнения обязательств по Договору не освобождают Поставщика от исполнения обязательств в натуре.

6.7. За нарушение срока оплаты товара Поставщик вправе требовать с Заказчика уплаты неустойки (пеней) в размере 0,1 (одной десятой) от неуплаченной суммы, за каждый день просрочки.

7. ФОРС-МАЖОР

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Договору, если их неисполнение или частичное неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.

7.2. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимают такие обстоятельства, которые возникли после заключения Договора в результате непредвиденных и непредотвратимых событий, неподвластных сторонам, включая, но не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт, экономические и политические санкции, введенные в отношении Российской Федерации и (или) ее резидентов, при условии, что эти обстоятельства оказывают воздействие на выполнение обязательств по Договору и подтверждены соответствующими уполномоченными органами, вступившими в силу нормативными актами органов власти.

7.3. Сторона, исполнению обязательств которой препятствует обстоятельство непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах. Возникновение, длительность и (или) прекращение действия обстоятельства непреодолимой силы должно подтверждаться сертификатом (свидетельством), выданным компетентным органом государственной власти или Торгово-промышленной палатой РФ или субъекта Российской Федерации. Сторона, не уведомившая вторую Сторону о возникновении обстоятельства непреодолимой силы в установленный срок, лишается права ссылаться на такое обстоятельство в дальнейшем.

7.4. Если по прекращении действия обстоятельства непреодолимой силы, по мнению Сторон, исполнение Договора может быть продолжено в порядке, действовавшем до возникновения обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Договору продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия этих обстоятельств и их последствий.

8. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ

8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с настоящим Договором, разрешаются путем переговоров между Сторонами. Претензионный порядок урегулирования спора обязателен. Срок рассмотрения претензии – 7 (семь) рабочих дней.

8.2. Неурегулированные путем переговоров споры и разногласия разрешаются в Арбитражном суде Нижегородской области в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

9. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

9.1.При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники обязуются не выплачивать, не предлагать выплатить и не разрешат выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

9.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники обязуются не осуществлять действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством, как дача / получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

9.3. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений п. 9.1.,9.2., соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение 3 (Трех) календарных дней с даты направления письменного уведомления.

В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пунктов 9.1., 9.2. контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

9.4. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в п. 9.1.,9.2. настоящего Договора действий и/или неполучения другой Стороной в установленный настоящим договором срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут настоящий Договор в соответствии с положениями настоящей статьи, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

10.1. Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств по Договору.

10.2. Стороны вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора в порядке и в случаях, установленных законодательством Российской Федерации.

11. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1. Во всем, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

11.2. Уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с условиями Договора, а также в случае изменений у Стороны по Договору реквизитов, в том числе при смене наименования, организационно-правовой формы, места нахождения, высылается в виде письма по адресу другой Стороны с уведомлением о вручении, за исключением случаев, указанных в Договоре.

11.3. Официальный документооборот в рамках Договора осуществляется путем обмена подлинниками документов. Для оперативного решения вопросов по Договору допускается обмен документами посредством факсимильной связи и/или электронной почты. Договор и другие документы, относящиеся к исполнению Договора, полученные посредством факсимильной связи и/или электронной почты и с обязательной отправкой оригиналов по почте в 3 (трехдневный) срок, имеют юридическую силу до получения оформленных оригиналов при наличии подписи уполномоченного лица и печати организации.

11.4. Договор составлен на русском языке в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

11.5. Поставщик не вправе без письменного разрешения Заказчика передавать свои права и/или обязанности по Договору или их часть третьим лицам.

11.6. Неотъемлемой частью Договора являются:

Приложение 1: Спецификация.

12. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

13. ПОДПИСИ СТОРОН:

Заказчик: Поставщик:

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1 к Договору поставки

от «___»____________2024 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

ИТОГО:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00 (Четыреста семьдесят восемь тысяч двести) рублей 00 копеек.

Данная сумма НДС не облагается на основании гл.26.2 Налогового кодекса РФ организация находится на УСН.

Заказчик: Поставщик:

- Посмотреть таблицу с данными