Тендер - Поставка уборочно-моечного оборудования №316282584

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

НМЦК_АВД_2025 - Посмотреть таблицу с данными▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Извещение о проведении электронного аукциона от 24.10.2025 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Печатная форма . # . tr td:last-of { 14px; } { 14px; } .font14 { 14px; } . .customer-qty .customer-qty-table th:nth-child(1), .customer-qty-table td:nth-child(1) { width: 100px; min-width: 100px; max-width: 100px; } .customer-qty-table tr td, .customer-qty-table tr .customer-qty-table .customer-qty-table tr:last .position-header .customer-qty-table tr th:last-child, .customer-qty-table tr td:last .dosage-cell .dosage-cell-table table tr th:first-child, .dosage-cell-table table tr td:first .dosage-cell-table table tr th:last-child, .dosage-cell-table table tr td:last

Извещение о проведении электронного аукциона

для закупки №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть000026

- Посмотреть таблицу с данными

Этапы исполнения контракта

Контракт не разделен на этапы исполнения контракта

Финансирование за счет бюджетных средств

- Посмотреть таблицу с данными

Идентификационный код закупки

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Место поставки товара, выполнения работы или оказания услуги

Российская Федерация, г Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Рязанский, проезд 1-й Вязовский, Российская Федерация,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Москва, проезд 1 й Вязовский, 5а

Предусмотрена возможность одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии со ст. 95 Закона № 44-ФЗ Да

Объект закупки

- Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными

Итого:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.00 РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

Преимущества и требования к участникам

Преимущества

Преимущество в соответствии с ч. 3 ст. 30 Закона № 44-ФЗ

Требования к участникам

1 Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

2 Требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

3 Требование об отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации, включенной в такой реестр в связи отказом поставщика (подрядчика, исполнителя) от исполнения контракта по причине введения в отношении заказчика санкций и (или) мер ограничительного характера

Применение национального режима по ст. 14 Закона № 44-ФЗ

Основанием для установки указания запретов, ограничений закупок товаров, происходящих из иностранных государств, выполняемых работ, оказываемых услуг иностранными лицами, а также преимуществ в отношении товаров российского происхождения, а также товаров происходящих из стран ЕАЭС, выполняемых работ, оказываемых услуг российскими лицами, а также лицами, зарегистрированными в странах ЕАЭС, является Постановление Правительства Российской Федерации о мерах по предоставлению национального режима от 23.12.2024 № 1875. - Посмотреть таблицу с данными

Обеспечение заявки

Обеспечение заявок не требуется

Обеспечение исполнения контракта

Требуется обеспечение исполнения контракта

Размер обеспечения исполнения контракта

10.00%

Порядок обеспечения исполнения контракта, требования к обеспечению

В соответствии со ст.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьФЗ

Платежные реквизиты

"Номер расчётного счёта"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Номер лицевого счёта"См. прилагаемые документы

"Код поступления" Информация отсутствует

"БИК"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Наименование кредитной организации" Информация отсутствует

"Номер корреспондентского счета" Информация отсутствует

Требования к гарантии качества товара, работы, услуги

Требуется гарантия качества товара, работы, услуги

Да

Информация о требованиях к гарантийному обслуживанию товара

Требования к гарантии производителя товара

Срок, на который предоставляется гарантия и (или) требования к объему предоставления гарантий качества товара, работы, услуги

24 месяца

Обеспечение гарантийных обязательств

Обеспечение гарантийных обязательств не требуется

Дополнительная информация

Информация отсутствует

Информация о банковском и (или) казначейском сопровождении контракта

Банковское или казначейское сопровождение контракта не требуется

Перечень прикрепленных документов

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

1 НМЦК АВД 2025

Проект контракта

1 Проект ГК

Описание объекта закупки

1 Описание обьекта закупки

Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке

1 Требования к содержанию заявки ЭА без лицензии

Дополнительная информация и документы

Документы не прикреплены Описание_обьекта_закупки

ОПИСАНИЕ ОБЕКТА ЗАКУПКИ

На поставку уборочно-моечного оборудования

- Посмотреть таблицу с данными

Заместитель начальника ОГМ

майор внутренней службы

ФКУ УАТ ФСИН России И.П. Гусев

«_____» ___________ 2025 г.

Требования_к_содержанию_заявки_ЭА_без_лицензии ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»1

по ее заполнению

1. Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке

в закупке должна содержать следующую информацию и документы:

1) решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, если требование о наличии такого решения установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и для участника закупки заключение контракта на поставку товара, выполнение работы или оказание услуги, являющихся объектом закупки, либо внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой;

2) декларация о соответствии участника закупки требованиям, установленнымпунктами 3 -5,7 -11 части 1 статьи 31 настоящего Федерального закона;

3) реквизиты счета участника закупки, на который в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляется перечисление денежных средств в качестве оплаты поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения контракта, за исключением случаев, если в соответствии с законодательством Российской Федерации такой счет открывается после заключения контракта;

4) предложение участника закупки в отношении объекта закупки:

а) с учетом положенийчасти 2 статьи 43 характеристики предлагаемого участником закупки товара, соответствующие показателям, установленным в описании объекта закупки в соответствии счастью 2 статьи 33 настоящего Федерального закона, товарный знак (при наличии у товара товарного знака);

б) наименование страны происхождения товара в соответствии с общероссийским классификатором, используемым для идентификации стран мира, с учетом положенийчасти 2 статьи 43 ;

в) документы, подтверждающие соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации (в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к товару, работе или услуге и представление указанных документов предусмотрено извещением об осуществлении закупки, документацией о закупке, если Законом № 44-ФЗ предусмотрена документация о закупке). Заказчик не вправе требовать представление указанных документов, если в соответствии с законодательством Российской Федерации они передаются вместе с товаром;

5) информация и документы, определенные в соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 14 настоящего Федерального закона (в случае, если в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке (если настоящим Федеральным законом предусмотрена документация о закупке) установлены предусмотренные указанной статьей запрет, ограничение, преимущество). В случае отсутствия таких информации и документов в заявке на участие в закупке такая заявка приравнивается к заявке, в которой содержится предложение о поставке товаров, происходящих из иностранного государства, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами.

6) иные информация и документы, в том числе эскиз, рисунок, чертеж, фотография, иное изображение предлагаемого участником закупки товара. При этом отсутствие таких информации и документов не является основанием для отклонения заявки на участие в закупке.

Инструкция по заполнению заявки на участие в закупке.

Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в закупке в любое время с момента размещения в единой информационной системе извещения об осуществлении закупки (при применении открытых конкурентных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя), получения приглашения, документации о закупке (при применении закрытых конкурентных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) до окончания установленного в соответствии с Законом № 44-ФЗ срока подачи заявок на участие в закупке.

Подача заявки на участие в закупке означает согласие участника закупки, подавшего такую заявку, на поставку товара, выполнение работы, оказание услуги на условиях, предусмотренных извещением об осуществлении закупки, документацией о закупке (в случае, если Законом № 44-ФЗ предусмотрена документация о закупке), и в соответствии с заявкой такого участника закупки на участие в закупке.

При проведении электронного аукциона подать заявку на участие в закупке вправе только зарегистрированный в ЕИС и аккредитованный на электронной площадке участник закупки путем направления такой заявки в соответствии с Законом № 44-ФЗ оператору электронной площадки.

Подача участниками закупок заявок на участие в закупке обеспечивается на электронной площадке оператором электронной площадки.

В заявке участника закупки должны содержаться предусмотренные статьей 43 Закона № 44-ФЗ информация и документы, перечисленные в настоящих Требованиях к содержанию, составу заявки на участие в закупке в соответствии с Законом № 44-ФЗ и инструкции по ее заполнению.

Информация и документы, предусмотренные подпунктами «а» – «л» пункта 1 части 1 статьи 43 Закона № 44-ФЗ, не включаются участником закупки в заявку на участие в закупке. Такие информация и документы в случаях, предусмотренных Законом № 44-ФЗ, направляются (по состоянию на дату и время их направления) заказчику оператором электронной площадки, оператором специализированной электронной площадки путем информационного взаимодействия с единой информационной системой.

При проведении электронного аукциона документы, подтверждающие соответствие участника закупки дополнительным требованиям, установленным в соответствии счастью 2 или2.1 (при наличии таких требований в извещении об осуществлении закупки) статьи 31 Закона № 44-ФЗ, и предусмотренныеподпунктом «н» пункта 1 части 1 статьи 43 Закона № 44-ФЗ, не включаются участником закупки в заявку на участие в закупке. Такие документы в случаях, предусмотренных Законом № 44-ФЗ, направляются (по состоянию на дату и время их направления) государственному заказчику оператором электронной площадки из реестра участников закупок, аккредитованных на электронной площадке.

Отдельным файлом прикреплен документ – «Описание объекта закупки», позволяющий определить соответствие закупаемого товара установленным заказчиком требованиям.Инструкция по заполнению характеристик в заявке соответствующего товара и наименования/-(ий) показателя-(ей) товара установлена в извещении о закупке и приложении к извещению «Описание объекта закупки».

При формировании предложения в отношении объекта закупки участником закупки указываются конкретные характеристики (значения) предлагаемого к поставке товара, соответствующие показателям, установленным в Описании объекта закупки, товарный знак (при наличии у товара товарного знака).

При формировании предложения в отношении характеристик товара должны быть учтены следующие особенности:

Применяются следующие положения инструкции:

- Посмотреть таблицу с данными

При формировании предложения в отношении характеристик товара применяются следующие слова и символы:

- Посмотреть таблицу с данными

Предоставление конкретных характеристик с использованием символов, указанных в настоящем пункте инструкции, не допускается.

Рекомендуется:

Использовать следующие форматы электронных документов: , .xls, .ppt (Microsoft Office), .pdf, .rar, .zip, .tif, .jpeg.

В целях обеспечения быстроты и корректности открытия (сохранения) электронных документов, поданных в составе заявки, рекомендуется не сканировать документы, содержащие сведения о поставляемых товарах, выполняемых работах, оказываемых услугах, оформленные в формате , x, .xls, , а направлять их оператору электронной площадки в этих же форматах.

Все документы, входящие в состав заявки, выполнять в формате А4, размер шрифта не менее 12 без масштабирования. Текст заявки и всех документов, представляемых в заявке, писать в строчку в направлении слева направо, строчки — в порядке сверху вниз. Деление текста на строки производить по словам, и в некоторых случаях внутри слов, согласно правилам переноса. При переносе слов использовать знак переноса, графически идентичный дефису.

Документы и информация, направляемые в форме электронных документов участником должны быть подписаны усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени участника.

и т.п. рекомендуется не допускать. Файлы заявки и всех документов, представляемых в составе заявки, не блокировать и не кодировать (должен осуществляться поиск и копирование по тексту, файлы должны открываться общедоступными средствами).

В случае, если участнику необходимо при формировании заявки оформить документ в форматеMS Excel, то в каждом отдельном документе данного формата вся информация и сведения должны содержаться только на одном листе, открывающемся по умолчанию. При необходимости участником оформляется новый документ формата MS Excel. Единой комиссией будет рассматриваться только информация, содержащаяся в заявке, которая отображается по умолчанию непосредственно при открытии электронного документа (т.е. не требует открытия других листов (неактивных или скрытых в формате MS Excel), скрытых столбцов и строк, изменения цвета текста на любой другой, обеспечивающий его читаемость и т.п.).

Далее - Закон № 44-ФЗ.

Проект_ГК

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ №____

Идентификационный код закупки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

г. Москва «___» ________ 2025 г.

Федеральное казенное учреждение «Управление автотранспорта Федеральной службы исполнения наказаний» (ФКУ УАТ ФСИН России), выступая от имени Российской Федерации, именуемое далее «Государственный заказчик», в лице ________________________, действующего на основании __________, с одной стороны, и ___________________________________ именуемое далее «Поставщик», в лице _____________________________________________, действующего на основании __________________________________________ с другой стороны, вместе именуемые Стороны, в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», на основаниии протокола _____________________________________ от «____» ________ 2025 г. № ________ заключили настоящий Государственный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

Предмет Контракта
1.1. Поставщик обязуется передать в собственность Государственному заказчику на условиях поставки уборочно-моечного оборудования (далее – товар) с наименованием, в общем количестве и ассортименте, предусмотренном Спецификацией на поставку товара (приложение № 1 к настоящему Контракту) и Техническим заданием (приложение № 2 к настоящему контракту), а Государственный заказчик обязуется обеспечить прием и оплату товара согласно условиям Контракта.

Права и обязанности Сторон
2.1. Государственный заказчик обязан:
2.1.1. Осуществлять контроль за обеспечением Поставщиком поставок товара в соответствии с Контрактом.
2.1.2. Обеспечить приемку товара, указанного в Спецификации на поставку товара (приложение № 1 к настоящему Контракту), в соответствии с условиями раздела 7 Контракта.
2.1.3. Осуществлять контроль качества товара, поставляемого по Контракту, на соответствие требованиям законодательства Российской Федерации, нормативных и иных актов Государственного заказчика, условиям Государственного контракта.
2.1.4. Оплатить товар в соответствии с условиями раздела 3 Контракта.
2.1.5. Взыскивать неустойку (пени, штраф) в соответствии с разделом 9 Контракта за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом.
2.1.6. В случае расторжения Контракта (по любым основаниям) оплатить Поставщику стоимость товара, фактически поставленного на момент расторжения Контракта, при условии отсутствия претензий по его качеству, на основании подписанных Поставщиком и Государственным заказчиком без замечаний актов приема-передачи товара, выполненных по разработанной Государственным заказчиком форме «Акт приема-передачи товара» (приложение № 3 к Контракту).
2.1.7. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения Контракта установлено, что Поставщик не соответствует установленным извещением о закупке требованиям к участникам закупки или представил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения поставщика.
2.1.8. Направить в уполномоченный на осуществление контроля в сфере закупок федеральный орган исполнительной власти сведения о Поставщике для включения их в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в случае расторжения Контракта по решению суда или в случае одностороннего отказа Государственного заказчика от исполнения Контракта в связи с существенным нарушением Поставщиком условий Контракта.
2.1.9. Выполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и Контрактом.
2.2. Государственный заказчик вправе:
2.2.1. Осуществлять контроль за исполнением Контракта, в том числе на отдельных этапах его исполнения, без вмешательства в оперативную хозяйственную деятельность Поставщика.
2.2.2. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом.
2.2.3. Требовать от Поставщика своевременного устранения выявленных недостатков товара, в том числе безвозмездной замены товара ненадлежащего качества в период его срока хранения (годности) в соответствии с условиями раздела 8 Контракта.
2.2.4. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством в случаях, предусмотренных разделом 11 Контракта.
2.3. Поставщик обязан:
2.3.1. В письменной или устной форме по телефону ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, либо по адресу электронной почты ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть известить Государственного заказчика о готовности Товара к поставке и о дате поставки Товара в порядке, предусмотренном пунктом 6.3. Контракта.
2.3.2. Обеспечить соответствие товара требованиям действующего законодательства (в том числе государственным стандартам, требованиям действующего законодательства по безопасности), нормативных и иных актов Государственного заказчика и условиям Контракта.
2.3.3. Передать товар надлежащего качества, в предусмотренном Контрактом количестве и ассортименте, не обремененный правами третьих лиц.
2.3.4. Осуществить поставку (передачу) товара в порядке и в сроки, установленные в разделе 6 Контракта.
2.3.5. Передать товар в комплекте с относящейся к нему документацией, перечисленной в пункте 6.4. Контракта.
2.3.6. Обеспечить устранение за свой счет недостатков и дефектов, выявленных при приемке товара и в течение срока хранения (годности) товара.
2.3.7. В период срока хранения (годности) товара безвозмездно осуществлять замену товара ненадлежащего качества в соответствии с условиями раздела 8 Контракта по месту нахождения Государственного заказчика.
2.3.8. Осуществлять раздельный учет результатов финансово-хозяйственной деятельности по Контракту, в том числе затрат, связанных с исполнением Контракта.
2.3.9. Своевременно по письменному запросу Государственного заказчика предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта.
2.3.10. Соответствовать в течение всего срока действия Контракта требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации в отношении лиц, осуществляющих деятельность в установленных сферах.
2.3.11. Выполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и Контрактом.
2.4. Поставщик вправе:
2.4.1. Требовать оплату за поставленный по Контракту товар.
2.4.2. Требовать уплату неустойки (пеней, штрафа) согласно разделу 9 Контракта.
2.4.3. Досрочно исполнить обязательства по поставке Товара с согласия Государственного заказчика.

Цена Контракта. Порядок и срок оплаты товара

3.1. Цена Контракта составляет ______ (сумма прописью) рублей ___ копеек, в том числе с учетом / без учета НДС, и включает стоимость тары и упаковочных материалов, расходы на перевозку, отгрузку товара, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей в бюджеты всех уровней, взимаемых с Поставщика в связи с исполнением обязательств по Контракту. Цена единицы товара указана в Спецификации на поставку товара (приложение № 1).

3.2. Цена Контракта уменьшается на сумму, подлежащей уплате Государственным заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Государственным заказчиком.

3.3. Цена Контракта является твердой, определяется на весь срок исполнения Контракта и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных разделом 11 Контракта.

3.4. Оплата по Контракту производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке в форме платежных поручений путем перечисления Государственным заказчиком выделенных из федерального бюджета денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в разделе 16 Контракта, в течение 7 (Семи) рабочих дней с даты подписания заказчиком документа о приемке, предусмотренного пунктами 7.11.- 7.18. Контракта.

3.5. Авансирование по настоящему Контракту не предусмотрено. Источник финансирования: Федеральный бюджет. КБК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

3.6. Обязательства по оплате поставленного товара считаются выполненными в день списания денежных средств со счетов Государственного заказчика.

3.7. Государственный заказчик вправе произвести оплату по настоящему контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафы, пени), начисленных при исполнении контракта.

3.8. В случае изменения банковских реквизитов Поставщик обязан в течение 1 (одного) рабочего дня в письменной форме сообщить об этом Государственному заказчику с указанием новых банковских реквизитов. В противном случае все риски, связанные с перечислением Государственным заказчиком денежных средств по указанным в Контракте банковским реквизитам Поставщика, несет Поставщик.

3.9. В случае если окончание поставки товара (выполнения работы, оказания услуги) согласно условиям государственного контракта приходится на дату с 1 по 20 декабря финансового года включительно, - оплата производится в соответствующем финансовом году в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных до получателя средств федерального бюджета на указанный финансовый год, и не позднее чем за один рабочий день до окончания этого финансового года либо в очередном финансовом году в пределах лимитов бюджетных обязательств на соответствующий финансовый год.

3.10. в случае если окончание поставки товара (выполнения работы, оказания услуги) согласно условиям государственного контракта приходится на дату с 21 по 31 декабря финансового года включительно, - оплата производится в очередном финансовом году в пределах лимитов бюджетных обязательств на соответствующий финансовый год.

4.Тара, упаковка и маркировка

4.1. Товар должен быть упакован и замаркирован в соответствии с действующими стандартами, техническими условиями и условиями Контракта таким образом, чтобы обеспечить его сохранность при транспортировке до пункта назначения с учетом хранения на складе Государственного заказчика.

4.2. Тара, упаковка и маркировка поставляемого товара должны соответствовать государственным стандартам (ГОСТ), отраслевым стандартам (ОСТ), техническим условиям (ТУ), а также иным нормативным правовым актам, устанавливающим требования к таре, упаковке и маркировке поставляемого товара.

4.3. Тара и упаковка возврату не подлежат и их стоимость включается в цену Контракта.

4.4. Товар, получивший при погрузке (разгрузке) и транспортировке повреждения, в том числе внешние, вследствие использования Поставщиком ненадлежащей тары и (или) упаковки, считается не поставленным и приему не подлежит.

5. Порядок проведения экспертизы поставляемого Товара, порядок и сроки оформления результатов такой экспертизы

5.1. Государственный заказчик своими силами проводит экспертизу поставляемого Товара на соответствие его технического состояния условиям Контракта, нормативной и эксплуатационной документации на Товар. Под техническим состоянием Товара в Контракте понимается техническое состояние Товара в момент проведения экспертизы, которое характеризуется фактическими значениями технических, функциональных и конструктивных параметров и характеристик и оценивается на соответствие параметрам и характеристикам, установленным Контрактом, а также приведенным в нормативной и эксплуатационной документации на Товар.

5.2. Место проведения экспертизы – ФКУ УАТ ФСИН России, г. Москва, 1й Вязовский проезд, д. 5а.

5.3. Государственный заказчик проводит экспертизу Товара в срок, не превышающий 2 (Два) рабочих дня с даты его поставки.

5.4. Результаты экспертизы оформляются в виде заключения в произвольной форме, подписываются представителем Государственного заказчика.

5.5. Представители Поставщика предоставляют представителям Государственного заказчика документы удостоверяющие качество Товара.

В случае, если по результатам экспертизы будут установлены нарушения требований Контракта, не препятствующие приемке Товара, в заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения. При этом, в случае выявления несоответствия представленной на экспертизу 1 (одной) единицы (штуки) товара требованиям Контракта, Государственный заказчик вправе не отказывать в приемке товара, если выявленное несоответствие не препятствует его приемке и устранено Поставщиком.

Государственный заказчик оставляет за собой право, помимо проверки 1 (одной) единицы (штуки) Товара, осуществить экспертизу 100% товара требованиям, установленным Контрактом и предусмотренной им нормативной и технической документации, на условиях настоящего раздела Контракта.

В случае выявления по результатам проведения экспертизы несоответствия товара условиям Контракта Государственный заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с пунктом 2.2.4 Контракта.

Сроки и порядок поставки товара

6.1. Поставщик обязуется осуществить поставку товара за свой счет, по адресу и в срок 15 (Пятнадцати) рабочих дней со дня следующего за датой заключения государственного контракта, указанным в приложении № 2 к Контракту (Техническое задание).

6.2. Поставка товара осуществляется в рабочие дни в соответствии с графиком работы Государственного заказчика: с 8.00 до 16.00 ч. (с понедельника по четверг), с 8.00 до 15.00 ч. (пятница). Доставка товара осуществляется на территорию режимного учреждения, в связи с этим осуществляются досмотровые мероприятия при въезде и выезде автотранспорта.

6.3. Не позднее чем за 2 (два) рабочих дня до планируемой даты поставки, Поставщик в письменной или устной форме извещает Государственного заказчика о готовности и дате поставки товара.

6.4. Вместе с товаром Поставщик передает Государственному Заказчику относящуюся к товару документацию:

отгрузочные и расчетные документы (счет, товарная накладная и счет-фактура в 2 экз. или универсальный передаточный документ в 2 экз.);

акт приема-передачи товара, с указанием количества товара, цены за единицу товара и общей стоимости товара;

документы, подтверждающие качество и комплектность товара (при необходимости или по требованию Государственного Заказчика): удостоверение, паспорт, руководство по эксплуатации, сертификат, протокол, акт приемо-сдаточных испытаний и т.д.

6.5. В случае, если документы, указанные в пункте 6.4 Контракта, не переданы Поставщиком одновременно с товаром, товар считается непоставленным и приему не подлежит.

6.6. Риск случайной гибели или случайного повреждения товара переходит на Государственного заказчика с момента когда Поставщик считается исполнившим свое обязательство по поставке товара, после подписания Сторонами акта приема-передачи.

6.7. Право собственности на товар переходит к Государственному заказчику с момента передачи товара на основании подписанного Сторонами акта приема-передачи в соответствии с п. 7.3. Контракта.

7. Качество товара, порядок и срок приемки товара, порядок и срок оформления результатов приемки

7.1. Качество поставляемого товара должно соответствовать действующим в Российской Федерации требованиям к такому товару, в том числе требованиям безопасности и условиям Контракта.

7.2.1. Приемка товара по количеству и качеству производится Государственным заказчиком в порядке и в сроки, предусмотренные действующими Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству, утвержденной Постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15.06.1965 № П-6, и Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству, утвержденной Постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25.04.1966 № П7, в части, не противоречащей требованиям действующего законодательства и условиям Контракта.

7.2.2. Приемка товара по количеству, качеству осуществляется в присутствии Государственного заказчика и Поставщика. Отсутствие уполномоченного представителя Поставщика при приемке товара не лишает Государственного заказчика возможности проводить указанную приемку и не дает Поставщику права оспаривать ее результаты. Приемка товара включает проведение экспертизы в соответствии со пунктом 1 части 1статьи 94 Закона № 44-ФЗ.

При приемке товара Государственный заказчик проверяет:

• наличие сопроводительных документов в объеме, предусмотренном Контрактом;
• соответствие сопроводительных документов требованиям Контракта;
• соответствие количества и качества товара требованиям Контракта;
• соответствие количества товара данным, указанным в сопроводительных документах.

7.3. По факту приемки товара по количеству и качеству, не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента ее завершения, после проведения экспертизы товара, предусмотренной разделом 5, уполномоченные представители Поставщика и Государственного заказчика подписывают товарную накладную и акт приема-передачи товара, составленный по предусмотренной приложением № 3 форме, в 2 (двух) экземплярах: по одному для Государственного заказчика и Поставщика.

7.4. Моментом исполнения обязательств Поставщика по поставке товара считается дата подписания Госудорственным заказчиком без замечаний акта приема-передачи товара по форме, предусмотренной приложением № 3 к Контракту.

7.5. Товар, не соответствующий требованиям Контракта, приемке не подлежит и считается не поставленным. При этом Государственный заказчик составляет мотивированный отказ от приемки Товара и подписания Акта приема-передачи товара (приложение № 3) с указанием недостатков и сроков их устранения, который направляет Поставщику в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента выявления несоответствия Товара требованиям Контракта.

7.6. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар является новым, не имеет дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при использовании в соответствии с техническими требованиями.

На поставляемый товар, который подлежит сертификации в соответствии с законодательством Российской Федерации, поставщик вместе с товаром, по требованию Государственного Заказчика,предоставляет заверенные своей печатью и подписью,сертификаты соответствия (и/или декларацию о соответствии,качественное удостоверение установленного образца), подтверждающие его качество и безопасность.

7.7. Ответственность перед Государственным заказчиком за качество Товара несет Поставщик.

7.8. При обнаружении несоответствия Товара условиям Контракта в период его хранения на складе Государственного заказчика (если это не явилось следствием несоблюдения Государственным заказчиком условий хранения, установленных для соответствующего вида Товара, или произошло по вине третьих лиц), по результатам экспертизы, проведенной непосредственно Государственным заказчиком Стороны составляют акт осмотра Товара в 2 (двух) экземплярах. Для составления акта осмотра Государственный заказчик или его уполномоченный представитель направляет по факсу (либо нарочно) уведомление о необходимости прибытия Поставщика (его уполномоченного представителя) для составления акта осмотра. Уведомление направляется за 2 (два) рабочих дня до дня составления акта. В случае неявки Поставщика или его уполномоченного представителя для составления акта в нем делается соответствующая отметка, акт в данном случае считается надлежащим образом оформленным. В день составления акта осмотра осуществляется его передача Поставщику или его уполномоченному представителю лично, почтой или по факсу (с последующим направлением оригинала почтой). В течение 3 (трех) рабочих дней со дня составления акта и извещения Поставщика об обнаружении некачественного товара Поставщик должен осуществить замену Товара на Товар, соответствующий условиям Контракта.

7.9. В случае принятия Государственным заказчиком решения о проведении экспертизы с привлечением эксперта или экспертной организации в целях определения соответствия Товара в период его хранения на складе Государственного заказчика Государственный заказчик вызывает представителя Поставщика для участия в отборе образцов (проб) Товара для направления на экспертизу. Вызов осуществляется путем направления Поставщику соответствующего уведомления по факсу (либо нарочно) о необходимости прибытия за 2 (два) рабочих дня до дня отбора образцов. В случае неявки Поставщика или уполномоченного представителя для отбора образцов (проб) в акте отбора образцов (проб) делается соответствующая отметка, акт в данном случае считается надлежащим образом оформленным. О принятом Государственным заказчиком решении по результатам экспертизы сообщается Поставщику в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

7.10. В случае несогласия Поставщика с результатами экспертиз (проверок, исследований) определения качества (комплектности) Товара, проведенных Государственным заказчиком, дополнительные или повторные экспертизы (проверки, исследования) Товара проводятся за счет Поставщика.

7.11. После поставки товара, поставщик (подрядчик, исполнитель) в срок, не превышающий 5 рабочих дней, формирует с использованием ЕИС, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени поставщика (подрядчика, исполнителя), и размещает в ЕИС документ о приемке, который должен содержать информацию, содержащуюся в пп. а-ж п. 1 ч.13 ст. 94 Закона № 44ФЗ.

7.12. К документу о приемке, предусмотренному пунктом 7.11. Контракта, могут прилагаться документы, которые считаются его неотъемлемой частью. При этом в случае, если информация, содержащаяся в прилагаемых документах, не соответствует информации, содержащейся в документе о приемке, приоритет имеет предусмотренная пунктом 7.11. Контракта и информация, содержащаяся в документе о приемке.

7.13. Документ о приемке, подписанный поставщиком (подрядчиком, исполнителем), не позднее одного часа с момента его размещения в ЕИС автоматически с использованием ЕИС направляется заказчику. Датой поступления заказчику документа о приемке, подписанного поставщиком (подрядчиком, исполнителем), считается дата размещения в соответствии с настоящим пунктом такого документа в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен заказчик.

7.14. Не позднее двадцати рабочих дней, следующих за днем поступления заказчику документа о приемке в соответствии с пунктом 7.13. Контракта:

7.14.1. Члены приемочной комиссии подписывают усиленными электронными подписями поступивший документ о приемке или формируют с использованием ЕИС, подписывают усиленными электронными подписями мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа. При этом, если приемочная комиссия включает членов, не являющихся работниками заказчика, допускается осуществлять подписание документа о приемке, составление мотивированного отказа от подписания документа о приемке, подписание такого отказа без использования усиленных электронных подписей и ЕИС;

7.14.2. После подписания членами приемочной комиссии в соответствии с пунктом 7.14.1. Контракта документа о приемке или мотивированного отказа от подписания документа о приемке Государственного заказчик подписывает документ о приемке или мотивированный отказ от подписания документа о приемке усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Государственного заказчика, и размещает их в ЕИС. Если члены приемочной комиссии в соответствии с пунктом 7.14.1. Контракта не использовали усиленные электронные подписи и единую информационную систему, заказчик прилагает подписанные ими документы в форме электронных образов бумажных документов.

7.15. Документ о приемке, мотивированный отказ от подписания документа о приемке не позднее одного часа с момента размещения в ЕИС направляются автоматически с использованием ЕИС поставщику (подрядчику, исполнителю). Датой поступления поставщику (подрядчику, исполнителю) документа о приемке, мотивированного отказа от подписания документа о приемке считается дата размещения таких документа о приемке, мотивированного отказа в ЕИС в соответствии с часовой зоной, в которой расположен поставщик (подрядчик, исполнитель).

7.16. В случае получения в соответствии мотивированного отказа от подписания документа о приемке поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе, и направить заказчику документ о приемке в порядке, предусмотренном настоящим разделом Контракта.

7.17. Датой приемки поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги считается дата размещения в ЕИС документа о приемке, подписанного заказчиком.

7.18. Внесение исправлений в документ о приемке осуществляется путем формирования, подписания усиленными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени поставщика (подрядчика, исполнителя), заказчика, и размещения в ЕИС исправленного документа о приемке.

8. Гарантийные обязательства

8.1. Поставщик гарантирует соответствие качества поставляемого товара требованиям действующего законодательства Российской Федерации и условиям Контракта.

8.2. Срок гарантии на поставляемый Товар установлен в соответствии с приложением №2 к Контракту (Техническое задание).

8.3. В случае обнаружения Государственным заказчиком некачественной продукции (брак, производственный дефект) Государственный заказчик вправе, в период гарантийного срока, предъявить Поставщику требование о замене товара ненадлежащего качества. Обмен поставленного товара должен быть произведен силами поставщика в течение 10 (Десяти) рабочих дней (с учетом доставки) с даты извещения в электронной форме Поставщика об обнаружении некачественного товара. В данный срок входит время, затраченное на транспортировку товара.

8.4. Замена товара ненадлежащего качества осуществляется силами и средствами Поставщика. Все расходы, связанные с заменой товара ненадлежащего качества оплачиваются за счет Поставщика.

Ответственность Сторон

9.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.

9.2. Размер штрафа устанавливается в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, о внесении изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 года № 570 и признании утратившим силу Постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 года № 1063» и контрактом в порядке, установленном пунктами 9.3 – 9.9, в виде фиксированной суммы, в том числе рассчитываемой как процент цены контракта, или в случае, если контрактом предусмотрены этапы исполнения контракта, как процент этапа исполнения контракта (далее - цена контракта (этапа).

9.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке (за исключением случаев, предусмотренных пунктами 9.4. – 9.8. Контракта):

а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей.

9.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон), за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей

По данному Контракту устанавливается размер штрафа в размере ____ процентов, что составляет ________________ (сумма прописью).

9.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном настоящими Правилами, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, и устанавливается в следующем порядке:

а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей.

б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей.

9.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

По данному Контракту устанавливается размер штрафа в размере 1000 рублей 00 копеек.

9.7. За ненадлежащее исполнение подрядчиком обязательств по выполнению видов и объемов работ по строительству, реконструкции объектов капитального строительства, которые подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по контракту, размер штрафа устанавливается в размере 5 процентов стоимости указанных работ.

9.8. В случае если в соответствии с частью 6 статьи 30 Федерального закона контрактом предусмотрено условие о гражданско-правовой ответственности поставщиков (подрядчиков, исполнителей) за неисполнение условия о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в виде штрафа, штраф устанавливается в размере 5 процентов объема такого привлечения, установленного контрактом.

9.9. За каждый факт неисполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно).

По данному Контракту устанавливается размер штрафа в размере 1000 рублей 00 копеек.

9.10. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем), за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени

9.11. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

9.12. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

9.13. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов.

9.14. В случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, Государственный заказчик направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

9.15. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

9.16. Уплата неустойки (штрафа, пеней) не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Контракту.

9.17. Вред, причиненный третьим лицам по вине Поставщика при исполнении обязательств по Контракту, возмещается за его счет.

10. Форс-мажорные обстоятельства

10.1. Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Контракту, если такое неисполнение является следствием обстоятельств непреодолимой силы, включая землетрясение, наводнение, пожар, тайфун, ураган и другие стихийные бедствия, военные действия, массовые заболевания и действия органов государственной власти и управления, влияющие на возможность исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту.

Указанные события должны носить чрезвычайный, непредвиденный и непредотвратимый характер, возникнуть после заключения Контракта и не зависеть от воли Сторон.

10.2. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы Сторона должна без промедления, но не позднее 3 (трех) дней после их наступления, известить о них другую Сторону в письменной форме. В извещении должны быть сообщены данные о характере обстоятельств, а также, по возможности, оценка их влияния на возможность исполнения обязательств по Контракту и срок исполнения обязательств.

10.3. По прекращении указанных обстоятельств Сторона должна без промедления, но не позднее 3 (трех) дней после их прекращения, известить об этом другую Сторону в письменной форме.

В извещении должен быть указан срок, в который предполагается исполнить обязательства по Контракту. Если Сторона не направит или несвоевременно направит извещение, она лишается права ссылаться на такие обстоятельства, а также должна возместить другой Стороне убытки, причиненные неизвещением или несвоевременным извещением.

10.4. Сторона должна в течение 10 (десяти) дней с момента прекращения форс-мажорных обстоятельств передать другой Стороне документ компетентного органа или организации о наличии и продолжительности форс-мажорных обстоятельств.

10.5. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств срок исполнения Сторонами обязательств по Контракту отодвигается в пределах текущего финансового года соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства и их последствия.

10.6. Если форс-мажорные обстоятельства и их последствия продолжают действовать более 1 (одного) месяца, Стороны в возможно короткий срок проведут переговоры с целью выявления приемлемых для обеих Сторон альтернативных способов исполнения Контракта и достижения соответствующей договоренности.

11. Порядок внесения изменений и расторжения контракта

11.1. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны, если имеют ссылку на настоящий Контракт и подписаны обеими Сторонами.

11.2. Настоящий Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

11.3. Государственный заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с положениями частей 8-25 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

11.4. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению Сторон в случаях, предусмотренных статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»:

11.5. При снижении цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактом количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара (выполняемой работы, оказываемой услуги) и иных условий Контракта;

11.6. Если по предложению Государственного заказчика увеличиваются предусмотренные Контрактом количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные Контрактом количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на десять процентов. При этом по соглашению Сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом количества товара, объема работы или услуги Стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы товара, работы или услуги.

11.7. В случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Государственного заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом Государственный заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта и (или) количества товара, объема работы или услуги, предусмотренных Контрактом.

11.8. Информация о Поставщике, с которым контракт был расторгнут в связи с односторонним отказом Государственного заказчика от исполнения Контракта, включается в установленном законодательством Российской Федерации порядке в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

11.9. Если в результате издания акта органа государственной власти Российской Федерации исполнение Государственным заказчиком своих обязательств по Контракту становится невозможным полностью или частично, обязательство прекращается полностью или в соответствующей части.

12. Порядок разрешения споров

12.1. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении Контракта, решаются Сторонами путем переговоров. При невозможности достижения соглашения Сторон споры и разногласия, возникающие при исполнении Контракта, подлежат разрешению в Арбитражном суде г. Москвы в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

12.2. Досудебный порядок урегулирования споров, предусматривающий направление претензии является обязательным.

Претензия оформляется в письменной форме. В претензии перечисляются допущенные при исполнении Контракта нарушения со ссылкой на соответствующие положения Контракта или его приложений, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений.

Сторона, которой предъявлена претензия, обязана рассмотреть такую претензию в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента ее получения и сообщить о своем решении другой Стороне путем направления ответа в письменной форме.

Переписка Сторон может осуществляться в виде писем или телеграмм, а в случаях направления телекса, факса, иного электронного сообщения - с последующим предоставлением оригинала документа.

13. Обеспечение исполнения Контракта

13.1. Контракт заключается после предоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в соответствии с Законом № 44-ФЗ. В случае непредоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в срок, установленный для заключения контракта, такой участник считается уклонившимся от заключения контракта.

13.2. Поставщик (Исполнитель) при заключении Контракта предоставляет Государственному заказчику обеспечение исполнения Контракта одним из способов обеспечения исполнения Контракта, предусмотренных частью 3 статьи 96 Закона № 44ФЗ:

13.2.1. в размере 10% от цены контракта, что составляет _________ (______________) рублей ____ копеек если к участнику закупки не применяются антидемпинговые меры в соответствии со статьей 37 Закона № 44-ФЗ.

13.2.2. если к участнику закупки применяются антидемпинговые меры в соответствии со статьей 37 Закона № 44-ФЗ:

- или в размере 15% от цены контракта, что составляет ____ (______) рублей __ копеек;

- или информации, подтверждающей добросовестность Поставщика, с одновременным предоставлением Поставщиком обеспечения в размере 10% от цены контракта, что составляет _______ (______) рублей ___ копеек, в соответствии с пунктом 13.3. Контракта;

- или освобождается от предоставления обеспечения исполнения контракта в случае предоставления Поставщиком информации, предусмотренной пунктом 13.14. Контракта.

13.3. В соответствии с частями 2, 3, 5 статьи 37 Закона № 44-ФЗ если участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, либо предложена сумма цен единиц товара, работы, услуги, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной суммы цен указанных единиц контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в извещении об осуществлении закупки, но не менее чем десять процентов от начальной (максимальной) цены контракта или от цены заключаемого контракта (если контракт заключается по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Закона № 44-ФЗ) и не менее размера аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса) или информации, подтверждающей добросовестность такого участника, с одновременным предоставлением таким участником обеспечения исполнения контракта в размере обеспечения исполнения контракта, указанном в извещении об осуществлении закупки и в п. 13.2. Контракта. К информации, подтверждающей добросовестность участника закупки, относится информация, содержащаяся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающая исполнение таким участником в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов (с учетом правопреемства), исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). При этом цена одного из таких контрактов должна составлять не менее чем двадцать процентов начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки. Данная информация предоставляется участником закупки при направлении заказчику подписанного проекта контракта. При невыполнении таким участником, признанным победителем аукциона, данного требования или признании заказчиком этой информации недостоверной контракт с таким участником не заключается и он признается в соответствии с настоящим Федеральным законом уклонившимся от заключения контракта.

13.4. Обеспечение, указанное в 13.3. Контракта, предоставляется участником закупки, с которым заключается контракт, до его заключения. Участник закупки, не выполнивший данного требования, признается уклонившимся от заключения контракта. В этом случае уклонение участника закупки от заключения контракта оформляется протоколом, который размещается в единой информационной системе и доводится до сведения всех участников закупки не позднее рабочего дня, следующего за днем подписания указанного протокола

13.5.Исполнение Контракта может обеспечиваться предоставлением независимой гарантии, соответствующей требованиям статьи 45 Закона № 44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный Государственным заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Государственному заказчику.

13.6. Способ обеспечения исполнения контракта, срок действия независимой гарантии определяются в соответствии с требованиями Закона № 44ФЗ участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно.

13.7. Срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Закона № 44ФЗ.

13.8. В случае если обеспечением исполнения Контракта является внесение денежных средств на счет, такие денежные средства должны быть перечислены на счёт Государственного Заказчика.

Реквизиты счета для перечисления денежных средств в качестве обеспечения исполнения государственного контракта: Юридический адрес:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Рязанский, 1-й Вязовский проезд, д. 5а, стр.1.; ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть8; КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть; БИК УФК по г. Москве –▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть; Единый казначейский счет (ЕКС) –▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть; Казначейский счет –▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть; Банк получателя: ОКЦ № 1 ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО // УФК ПО Г. МОСКВЕ г. Москва; л/с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть50 в УФК по г. Москве ОКПО▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть; ОКОГУ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть; ОГРН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть3701; ОКТМО▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть; ОКОПФ 75104; код нормативного акта 0002

13.9. В ходе исполнения настоящего Контракта Поставщик (Исполнитель) вправе изменить способ обеспечения исполнения Контракта и (или) предоставить Государственному Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения настоящего Контракта новое обеспечение исполнения настоящего Контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Закона № 44-ФЗ.

13.10. Размер обеспечения исполнения контракта уменьшается посредством направления заказчиком информации об исполнении Поставщиком (Исполнителем) обязательств по поставке товара, выполнению работы (ее результатов), оказанию услуги или об исполнении им отдельного этапа исполнения контракта и стоимости исполненных обязательств для включения в соответствующий реестр контрактов, предусмотренный статьей 103 Закона № 44ФЗ. Уменьшение размера обеспечения исполнения контракта производится пропорционально стоимости исполненных обязательств, приемка и оплата которых осуществлены в порядке и сроки, которые предусмотрены контрактом. В случае, если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем предоставления независимой гарантии, требование заказчика об уплате денежных сумм по этой гарантии может быть предъявлено в размере не более размера обеспечения исполнения контракта, рассчитанного заказчиком на основании информации об исполнении контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов. В случае, если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем внесения денежных средств на счет, указанный заказчиком, по заявлению Поставщика (Исполнителя) ему возвращаются заказчиком в установленный в соответствии с частью 27 статьи 34 Закона №44-ФЗ, контрактом срок денежные средства в сумме, на которую уменьшен размер обеспечения исполнения контракта, рассчитанный заказчиком на основании информации об исполнении контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов.

13.11. Денежные средства, внесенные Поставщиком (Исполнителем) в качестве обеспечения исполнения настоящего Контракта (если такая форма обеспечения исполнения настоящего Контракта применяется), в том числе части этих денежных средств, в случае уменьшения размера обеспечения исполнения настоящего Контракта в соответствии с частями 7, 7.1 и 7.2 статьи 96 Закона № 44-ФЗ возвращаются Поставщику (Исполнителю) в течение 30 дней с даты исполнения Поставщиком (Исполнителем) своих обязательств по настоящему Контракту, а в случае установления заказчиком ограничения, предусмотренного частью 3 статьи 30 Закона № 44-ФЗ, такой срок не должен превышать 15 дней с даты исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом.

13.12. В независимую гарантию включается условие о праве заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта при отсутствии оснований для отказа в удовлетворении требования бенефициара, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации, если гарантом в срок не более чем десять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по независимой гарантии, направленное до окончания срока ее действия.

13.13. В случае, если участником закупки, с которым заключается Контракт, является казенное учреждение, положения Закона № 44-ФЗ об обеспечении исполнения Контракта к такому участнику не применяются.

13.14. Участник закупки, с которым заключается контракт по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Закона № 44-ФЗ, освобождается от предоставления обеспечения исполнения контракта, в том числе с учетом положений статьи 37 Закона № 44-ФЗ, от обеспечения гарантийных обязательств в случае предоставления таким участником закупки информации, содержащейся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающей исполнение таким участником (без учета правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов, исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). Такая информация представляется участником закупки до заключения контракта в случаях, установленных настоящим Федеральным законом для предоставления обеспечения исполнения контракта. При этом сумма цен таких контрактов должна составлять не менее начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке.

14. Срок действия Контракта

14.1. Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 31 декабря 2025 года включительно, а в части осуществления расчетов (оплаты), уплаты неустоек (штрафов пени) и гарантийных обязательств - до их полного исполнения.

15. Прочие условия

15.1. Контракт составлен в форме электронного документа, подписанного усиленными квалифицированными подписями сторон.

15.2. В случае изменения юридических адресов, банковских и отгрузочных реквизитов Сторона обязана сообщить об этом другой Стороне в течение 1 (одного) рабочего дня в письменной форме.

15.3. При исполнении Контракта не допускается перемена Поставщика, за исключением случая, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по такому Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. В случае перемены Государственного заказчика права и обязанности Государственного заказчика, предусмотренные Контрактом, переходят к новому Государственному заказчику.

15.4. Во всем остальном, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

15.5. Приложения к Контракту являются его неотъемлемыми частями:

Приложение № 1 – Спецификация на поставку товара;

Приложение № 2 – Техническое задание;

Приложение № 3 – Форма акта приема-передачи товара.

16. Адреса и реквизиты Сторон

- Посмотреть таблицу с данными

к Государственному контракту

№ _______________________

от «____» _____________ 20___ г.

Спецификация

на поставку товара

- Посмотреть таблицу с данными

к Государственному контракту

№ _______________________

от «____» _____________ 20___ г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На поставку уборочно-моечного оборудования

Место, условия и срок поставки товара:
Поставка товара осуществляется Поставщиком по адресу Заказчика: г. Москва, 1-ый Вязовский проезд, дом 5А.
Поставка товара осуществляется в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней со дня следующего за датой заключения государственного контракта. Поставка и разгрузка товара на склады Государственного Заказчика осуществляется за счет сил и средств Поставщика.

Требования к сроку и объему предоставления гарантий качества товара:
Качество поставляемой продукции должно соответствовать действующему сертификату изготовителя.
Срок гарантии на поставляемый товар должен составлять не менее 24 (Двадцати четырех) месяцев с даты подписания Государственным Заказчиком документа о приемке в электронной форме в ЕИС.

Требования к техническим характеристикам товара: - Посмотреть таблицу с данными

Требования к качеству и безопасности поставляемого товара и таре:

Качество поставляемого товара должно соответствовать установленным в Российской Федерации государственным стандартам и требованиям. На поставляемый товар, который подлежит сертификации в соответствии с законодательством Российской Федерации, Поставщик вместе с товаром, предоставляет Государственному Заказчику, заверенные своей печатью и подписью, сертификаты соответствия (и/или декларацию о соответствии, качественное удостоверение установленного образца), подтверждающие его качество и безопасность.

Товар должен быть новым, ранее не находившимися в использовании у Поставщика и (или) у третьих лиц, не должен находиться в залоге, под арестом или под иным обременением, упаковка без загрязнений, деформации и других дефектов.

В период гарантийного срока Поставщик обязан за свой счет устранить дефекты, доукомплектовать, либо заменить товар в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента соответствующего уведомления со стороны Заказчика, любым доступным видом (способом) связи, в устной и/или письменной форме.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 3

к Государственному контракту

№ _______________________

от «____» _____________ 20___ г.

АКТ

приема-передачи товара №

по государственному контракту от 2025 г. №

г. « » 2025г.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель Поставщика – директор (генеральный директор) ОАО (ЗАО, ФГУП и т.д.) Ф.И.О. руководителя, с одной стороны и

представитель Государственного заказчака, в лице (должность, Ф.И.О. представителя)*, с другой стороны, составили настоящий Акт о нижеследующем:

В соответствии с условиями государственного контракта от « » 20 г. № Поставщик поставил, а Государственный заказчик» принял и оприходовал товар, указанный в нижеприведенной таблице:

- Посмотреть таблицу с данными

Сопроводительные документы:

товарная накладная от № ; счет-фактура от № ;

счет от № ; заключение экспертизы от № ;

заявление соответствия от № .

документ о приемке товара по качеству: (удостоверение, извещение, сертификат, протокол, акт приемо-сдаточных испытаний и т.д.) от № ;

Настоящий Акт составлен и подписан Поставщиком и Государственным заказчиком в двух подлинных экземплярах: 1-й экземпляр – Государственному заказчику, 2-й экземпляр – Поставщику.

- Посмотреть таблицу с данными