Тендер - Поставка товаров для лабораторных работ №268855258

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• Извещение_о_малой_закупке.doc
• Техническое_задание_1.docx
• Приложение_2._Обоснование_НМЦД.xlsx
• Проект_договора_Приложение_3.docx
• Приложение__4_форма_заявки.docx

- Посмотреть таблицу с даннымиx

Техническое задание

на поставку товаров для лабораторных работ

Наименование и местоположение заказчика: Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Чувашской Республики «Новочебоксарский химико-механический техникум» Министерства образования Чувашской Республики,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Чувашская Республика - Чувашия, г. Новочебоксарск, ул. Жени Крутовой, д. 2

Предмет договора: поставка товаров в полной комплектации.

Место поставки Товара: Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, (Согласовывается с уполномоченным представителем Заказчика).

Сроки поставки товара: в течение 5 (пяти) календарных дней со дня заключения договора.

Наименование, характеристики и объем поставляемых товаров:

- Посмотреть таблицу с данными

Товар должен быть новым, не ранее 2023 года выпуска.

Товар должен быть доставлен в невозвратной таре и (или) упаковке, обеспечивающей сохранность товара при его транспортировке (перевозке). Поставщик своими силами и за свой счет доставляет товар Заказчику, а также разгружает товар в помещения, указанные Заказчиком.

Товар должен быть зарегистрирован в Российской Федерации и разрешен к применению на территории Российской Федерации.

Требования к качеству товара: Товар является новым, не бывшим в употреблении, не восстановленным после эксплуатации, качество и комплектность поставляемого Товара соответствуют действующим стандартам и условиям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, а также настоящим Договором.

Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого Товара в соответствии с действующими стандартами, утверждёнными в отношении данного вида Товара, и наличием сертификатов, обязательных для данного вида Товара, оформленных в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Качество Товара, поставляемого по настоящему Контракту, соответствует установленным в Российской Федерации государственным стандартам, техническим регламентам или техническим условиям изготовителей поставляемого Товара и требованиям настоящего Договора и приложений к нему.

Требования к размерам Товара: соответствие обязательным требованиям Заказчика, указанным в техническом задании.

Товар подлежит маркировке в соответствии с требованиями стандартов и технических условий. Товар поставляется в соответствующей упаковке, которая обеспечивает полную его сохранность от всякого рода повреждений при транспортировке. Товар поставляется в упаковке производителя, которая должна содержать необходимую маркировку.

Отгрузка Товара должна быть произведена без нарушений требований технической документации на Товар, к моменту отгрузки на Товар должны быть оформлены все необходимые разрешительные и сопроводительные документы.

Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантии качества Товара:

Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого Товара в соответствии с действующими стандартами, утвержденными на данный вид Товара и наличием сертификатов, обязательных для данного вида Товара, оформленных в соответствии с российским законодательством.

Качество Товара должно соответствовать требованиям ГОСТов.

На поставляемый Товар Поставщик дает гарантию качества в соответствии с нормативными документами на данный вид Товара.

Срок действия гарантии Поставщика на товар должен быть не менее чем срок действия гарантии производителя данного товара.

Поставщик своими силами и за свой счет устраняет дефекты, обнаруженные в гарантийный период. Наличие дефектов и сроков их устранения устанавливается двухсторонним актом Заказчика и Поставщика. Для участия в составлении акта Поставщик обязан направить своего представителя не позднее 5 дней со дня письменного извещения Заказчика.

В случае необходимости замены некачественного (неисправного) Товара в пределах гарантийного срока Поставщик обязуется производить замену некачественного (неисправного) Товара на качественный (исправный) аналогичный Товар.

На Товар, поставленный взамен некачественного (неисправного), устанавливается новый гарантийный срок, исчисляемый с момента его получения Заказчиком. Претензии по скрытым производственным дефектам рассматриваются и устраняются Поставщиком в период гарантийного срока.

При возникновении разногласий по вопросам качества Товара или несоответствия его условиям Договора Поставщик несет все связанные с экспертизой расходы.

x

Приложение № 4 к документации о проведении неконкурентной закупки по принципу «Малая закупка»

Форма предложения на закупку

«____»_______________________2024 г.

№ _______________________________

Кому: ГАПОУ ЧР «НХМТ» Минобразования Чувашии

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ЗАКУПКУ

Изучив извещение о проведении закупки малого объема на _____________________(от ________________, № извещения ______________________) и проект договора, мы,

- Посмотреть таблицу с данными

Готовы поставить товар, в полном объеме и в сроки, указанные в извещении о проведении закупки малого объема (проект договора).

Наименование и характеристика поставляемого товара:

- Посмотреть таблицу с данными

Требования к участникам закупки:

К участию в закупках малого объема допускаются Участники закупки, соответствующие следующим требованиям:

1) участник закупки должен соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, которые являются предметом закупки;

2) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

5) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

6) участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

7) участник закупки обладает исключительными правами на интеллектуальную собственность либо правами на использование интеллектуальной собственности в объеме, достаточном для исполнения договора. Данное требование предъявляется, если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает права на интеллектуальную собственность либо исполнение договора предполагает ее использование;

8) отсутствие между участником закупки и Заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель Заказчика, член комиссии по осуществлению закупок состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества;

9) участник закупки не является офшорной компанией, не имеет в составе участников (членов) корпоративного юридического лица или в составе учредителей унитарного юридического лица офшорной компании, а также не имеет офшорных компаний в числе лиц, владеющих напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества;

10) отсутствие в предусмотренном Федеральным законом № 44-ФЗ реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа;

11) отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации.

Подпись уполномоченного лица __________ (Ф.И.О., должность)

М.П.

x

ДОГОВОР ПОСТАВКИ №______

- Посмотреть таблицу с данными

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Чувашской Республики «Новочебоксарский химико-механический техникум» Министерства образования Чувашской Республики, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Пристова Елена Юрьевна, действующего на основании Устава, с одной стороны и _____________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице___________________, действующий на основании____, с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», и каждый в отдельности «Сторона», с соблюдением Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», на основании результатов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведения малой закупки (№ ___________от « »________ 2024 г.) заключили настоящий Договор, о нижеследующем:

Предмет Договора

1.1. В соответствии с настоящим Договором Поставщик обязуется поставить Покупателю, а Покупатель - принимать и оплачивать товары (далее по тексту - товар).

1.2. Наименование, технические характеристики товара, требования, предъявляемые к товару, состав отчетной документации и другие условия поставки товара определяются в Техническом задании (далее – Задание), которые содержатся в (Приложении № 1) к настоящему Договору.

1.3. Товар поставляется Покупателю в соответствии с условиями договора.

1.4. Поставка Товара осуществляется силами и средствами Поставщика по адресу: Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Ж. Крутовой, д. 2.

2. Комплектность и документы на товар

2.1. Комплектность товара каждой партии указывается в Спецификации.

2.2. В случае предъявления Заказчиком требования о доукомплектовании товара Поставщик обязан выполнить соответствующее требование в течение 1 (одного) дня с момента его получения. В требовании Заказчика должны быть указаны недостающие предметы.

2.3. Поставщик обязан передать Заказчику одновременно с товаром следующие документы на товар:

– сертификат соответствия;

– счет-фактуру в одном экземпляре;

– товарную накладную в двух экземплярах на каждую партию товара (один экземпляр возвращается Поставщику после подписания);

- документы, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, подтверждающие качество и безопасность товара.

3. Качество и безопасность товара. Гарантия качества

3.1. Требования к качеству и безопасности товара указаны в Приложении № к Договору ("Техническое задание").

3.2. Поставщик отвечает за недостатки товара, если не докажет, что они возникли после передачи Заказчику товара вследствие нарушения правил пользования товаром или его хранения, либо действий третьих лиц, либо обстоятельств непреодолимой силы.

3.3. Если Поставщику предъявлено требование о безвозмездном устранении недостатков товара, оно должно быть исполнено в течение 1 (одного) дня с момента его получения.

3.4. Поставщик предоставляет гарантию качества на товар. Требования к сроку годности товара указаны в Приложении № 1 к Договору ("Техническое задание ").

4. Стоимость товаров, порядок расчетов

4.1. Цена Договора составляет ____________( ) рублей __ (00) копеек, (в случае, если Поставщик имеет право на освобождение от уплаты НДС, то слова «включая НДС» заменяются на слова «НДС не облагается в связи с установлением для Поставщика упрощенной системы налогообложения в соответствии со ст. 346.11 Налогового кодекса РФ»).

4.2. Цена товара указана в приложении № 2 к Договору («Спецификация»).

4.3. Цена товара включает стоимость поставляемого товара, стоимость тары (упаковки), расходы на уплату налогов, на уплату таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей в бюджеты всех уровней, на перевозку (доставку), на выгрузку товара, оказание сопутствующих услуг, выполнения сопутствующих работ по упаковке, маркировке, погрузке, другие сопутствующие расходы, в т.ч. оплату работ сторонних организаций.

4.4. Сумма, подлежащая уплате, уменьшается на размер связанных с оплатой Договора налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, уплатить которые Заказчик обязан в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.5. Оплата осуществляется за счет средств предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.

4.6. Цена Договора является твердой и определяется на весь срок исполнения Договора. Цена Договора включает в себя все затраты, издержки и иные расходы Поставщика, в том числе сопутствующие, связанные с исполнением Договора.

4.7. Поставщик не вправе требовать увеличения цены, в том числе в случае, когда в момент заключения Договора исключалась возможность предусмотреть полный объем необходимых для исполнения Договора расходов.

4.8. Заказчик оплачивает фактически поставленный товар. Оплата производится Заказчиком по каждому факту поставки в соответствии с заявкой Заказчика в течение 7 (семи) рабочих дней с момента подписания Заказчиком накладной, либо УПД соответствующей партии товара.

Заказчик производит оплату при условии предоставления Поставщиком документов, предусмотренных пунктом 2.3. Договора. В случае просрочки предоставления любого из указанных документов срок оплаты увеличивается соразмерно сроку просрочки.

4.9. Оплата по Договору осуществляется в рублях Российской Федерации.

4.10. Расчеты по Договору осуществляются в безналичном порядке платежными поручениями на расчетный счет Поставщика, указанный в Договоре.

4.11. Обязательство Заказчика по оплате считается исполненным в момент списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

5. Сроки и условия поставки. Приемка товара

5.1. Поставка товара должна осуществляться в соответствии с условиями Технического задания (Приложение №1).

При исполнении Договора по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка товаров, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с таким качеством и такими характеристиками товара, указанными в договоре.

5.2. Поставка товара осуществляется путем его доставки Заказчику силами и за счет Поставщика.

5.3. Поставщик обязан передать Заказчику товар свободным от любых прав третьих лиц.

5.4. В случае доставки товара Поставщиком Заказчик проверяет количество тарных мест и (или) вес брутто. Подписание Заказчиком накладной свидетельствует только о принятии указанного количества тарных мест и (или) веса брутто и не означает приемку товара по количеству, качеству, ассортименту и комплектности. Осмотр товара и его проверку на соответствие этим условиям Покупатель производит по месту доставки в течение одного дня с момента доставки товара.

В случае обнаружения недопоставки товара Поставщик поставляет отсутствующие позиции в максимально короткий срок на условиях поставки, указанных в Договоре. До этого момента обязательства Поставщика считаются неисполненными.

5.5.Поставщик извещает Заказчика за день до предполагаемой даты отгрузки Товара, о точном времени и дате отгрузке Товара по номеру телефона: +7 (▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, +7 (▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьили по электронной почте: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

5.6.Товар считается переданным Поставщиком и принятым Заказчиком после подписания Сторонами товарной (товарно-транспортной) накладной, счета, счета-фактуры, при отсутствии у Заказчика претензий по количеству и качеству поставленного Товара.

5.7. Право собственности на товар переходит к Покупателю в момент передачи товара.

6. Ответственность сторон

6.1. Стороны настоящего Договора несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством РФ.

6.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

6.3. Поставщик несет ответственность за нарушение сроков и качество поставленного товара.

6.3.1. В случае нарушения срока поставки товара Заказчик вправе потребовать уплаты пеней в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Поставщиком. Если нарушаются сроки по нескольким этапам, то период просрочки определяется путем суммирования периодов просрочки по каждому этапу (партии).

6.3.2. В случае просрочки устранения недостатков поставки товара Заказчик вправе потребовать уплаты пеней в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Поставщиком за каждый день просрочки.

6.3.3. Уплата неустойки (штрафа, пени) производится Поставщиком на основании претензии Заказчика путем перечисления денежных средств на счет Заказчика, указанный в Договоре.

6.3.4. Уплата неустойки, а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Поставщика от исполнения обязательств в натуре. Неустойка взимается за каждое нарушение в отдельности.

6.4. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло по вине другой стороны.

6.5. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение или ненадлежащее исполнение явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, возникших после вступления в силу настоящего Договора. К таким обстоятельствам относятся: наводнение, землетрясение, ураган, взрыв, пожар, шторм, общественные беспорядки, военные действия, восстание, запретительные акты государственных органов, ограничение, налагаемое государственными, военными или юридически установленными гражданскими властями.

Сторона, у которой возникли обстоятельства форс-мажора, обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней письменно информировать другую сторону о случившемся и его причинах. Если от стороны не поступает иных письменных уведомлений, другая сторона продолжает выполнять свои обязательства по Договору.

Изменение и расторжение договора

7.1. Договор может быть изменен или расторгнут по соглашению сторон.

Все изменения и дополнения, оформляются Сторонами путем заключения дополнительного соглашения к настоящему Договору.

Расторжение настоящего Договора по соглашению Сторон производится путем подписания соответствующего соглашения о расторжении. Сторона, которой направлено предложение о расторжении Договора по соглашению Сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты его получения.

7.2. Заказчик вправе в любое время отказаться от исполнения договора в одностороннем порядке в случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) поставщиком (исполнителем, подрядчиком) обязательств, предусмотренных договором, в том числе:

– в случае просрочки исполнения обязательств по поставке товара более чем на 1 (один) календарный день;

– в случае неоднократного нарушения сроков поставки товара – более двух раз более чем на 1 (один) календарный день;

– в случае существенного нарушения требований к качеству поставленного товара (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков);

– в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

7.3. В случае установления факта представления Поставщиком недостоверных сведений, послуживших основанием для признания его победителем закупки и заключения с ним договора, Заказчик вправе расторгнуть такой договор на любом этапе его исполнения.

Заказчик не позднее чем в течение 1 (одного) рабочего дня с даты принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора, направляет другой Стороне надлежащее уведомление.

При одностороннем отказе Заказчика от исполнения Договора он будет считаться расторгнутым с момента доставки Поставщику уведомления о таком отказе.

8. Антикоррупционная оговорка

8.1. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их работники, представители и аффилированные лица не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату денежных средств или иных ценностей любым лицам, чтобы оказать влияние на их действия или решения с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или с иными противоправными целями.

Также Стороны, их работники, представители при исполнении Договора не осуществляют действия, квалифицируемые российским законодательством как вымогательство взятки или предмета коммерческого подкупа, коммерческий подкуп, посредничество в коммерческом подкупе, дача или получение взятки, посредничество во взяточничестве, злоупотребление должностными полномочиями, незаконное вознаграждение от имени юридического лица.

8.2. В случае возникновения у стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение п. 8.1 Договора, она обязуется незамедлительно уведомить другую сторону в письменной форме. В уведомлении нужно указать факты или предоставить материалы, подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение.

После получения уведомления сторона, в адрес которой оно направлено, в течение пяти календарных дней направляет ответ, что нарушения не произошло или не произойдет.

8.3. Исполнение обязательств по Договору приостанавливается с момента направления стороной уведомления, указанного в п. 8.2 Договора, до момента получения ею ответа.

8.4. Если подтвердилось нарушение другой стороной обязательств, указанных в п. 8.1 Договора, либо не был получен ответ на уведомление, сторона имеет право отказаться от Договора в одностороннем порядке, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по инициативе которой расторгнут Договор, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате расторжения Договора.

Разрешение споров До предъявления иска, вытекающего из Договора, сторона, которая считает, что ее права нарушены (далее - заинтересованная сторона), обязана направить другой стороне письменную претензию. Претензия должна содержать требования заинтересованной стороны и их обоснование с указанием нарушенных другой стороной норм законодательства и (или) условий Договора. К претензии должны быть приложены копии документов, подтверждающих изложенные в ней обстоятельства. Сторона, которая получила претензию, обязана ее рассмотреть и направить письменный мотивированный ответ другой стороне в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента получения претензии. Заинтересованная сторона вправе передать спор на рассмотрение суда по истечении 30 (тридцати) календарных дней со дня направления претензии. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами в рамках Договора или в связи с ним подлежат разрешению в Арбитражном суде Чувашской Республики. Заключительные положения

10.1. Договор вступает в силу и становится обязательным для сторон с момента его заключения и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

10.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны, при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями сторон.

10.3. Стороны обязаны уведомлять друг друга об изменении наименования организации, адреса места нахождения, должности и Ф.И.О. руководителя, реквизитов документов, на основании которых действует руководитель от имени организации, банковских реквизиты и других реквизитов, указанных в настоящем договоре в течение 3 (трех) рабочих дней со дня наступления изменений.

Все заявления, уведомления, извещения, требования или иные юридически значимые сообщения, с которыми закон или сделка связывает наступление гражданско-правовых последствий для другого лица, направляются в письменной форме по почте заказным письмом по адресу Стороны, указанному в Договоре, или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим представлением оригинала (при необходимости по требованию другой стороны).

10.5. При исполнении Договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

10.6. Настоящий Договор составлен в электронной форме, подписан усиленными квалифицированными электронными подписями Сторон и имеет одинаковую юридическую силу для них.

Перечень приложений к договору: Приложение № Техническое задание Приложение № .Спецификация Адреса и реквизиты сторон - Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1

к договору от__.__.2024 № _________

Техническое задание

на поставку товаров для лабораторных работ

Наименование и местоположение заказчика: Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Чувашской Республики «Новочебоксарский химико-механический техникум» Министерства образования Чувашской Республики,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Чувашская Республика - Чувашия, г. Новочебоксарск, ул. Жени Крутовой, д. 2

Предмет договора: поставка товаров в полной комплектации.

Место поставки Товара: Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, (согласовывается с уполномоченным представителем Заказчика).

Сроки поставки товара: в течение 5 (пяти) календарных дней со дня заключения договора.

Наименование, характеристики и объем поставляемых товаров:

- Посмотреть таблицу с данными

Товар должен быть новым, не ранее 2023 года выпуска.

Товар должен быть доставлен в невозвратной таре и (или) упаковке, обеспечивающей сохранность товара при его транспортировке (перевозке). Поставщик своими силами и за свой счет доставляет товар Заказчику, а также разгружает товар в помещения, указанные Заказчиком.

Товар должен быть зарегистрирован в Российской Федерации и разрешен к применению на территории Российской Федерации.

Требования к качеству товара: Товар является новым, не бывшим в употреблении, не восстановленным после эксплуатации, качество и комплектность поставляемого Товара соответствуют действующим стандартам и условиям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, а также настоящим Договором.

Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого Товара в соответствии с действующими стандартами, утверждёнными в отношении данного вида Товара, и наличием сертификатов, обязательных для данного вида Товара, оформленных в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Качество Товара, поставляемого по настоящему Контракту, соответствует установленным в Российской Федерации государственным стандартам, техническим регламентам или техническим условиям изготовителей поставляемого Товара и требованиям настоящего Договора и приложений к нему.

Требования к размерам Товара: соответствие обязательным требованиям Заказчика, указанным в техническом задании.

Товар подлежит маркировке в соответствии с требованиями стандартов и технических условий. Товар поставляется в соответствующей упаковке, которая обеспечивает полную его сохранность от всякого рода повреждений при транспортировке. Товар поставляется в упаковке производителя, которая должна содержать необходимую маркировку.

Отгрузка Товара должна быть произведена без нарушений требований технической документации на Товар, к моменту отгрузки на Товар должны быть оформлены все необходимые разрешительные и сопроводительные документы.

Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантии качества Товара:

Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого Товара в соответствии с действующими стандартами, утвержденными на данный вид Товара и наличием сертификатов, обязательных для данного вида Товара, оформленных в соответствии с российским законодательством.

Качество Товара должно соответствовать требованиям ГОСТов.

На поставляемый Товар Поставщик дает гарантию качества в соответствии с нормативными документами на данный вид Товара.

Срок действия гарантии Поставщика на товар должен быть не менее чем срок действия гарантии производителя данного товара.

Поставщик своими силами и за свой счет устраняет дефекты, обнаруженные в гарантийный период. Наличие дефектов и сроков их устранения устанавливается двухсторонним актом Заказчика и Поставщика. Для участия в составлении акта Поставщик обязан направить своего представителя не позднее 5 дней со дня письменного извещения Заказчика.

В случае необходимости замены некачественного (неисправного) Товара в пределах гарантийного срока Поставщик обязуется производить замену некачественного (неисправного) Товара на качественный (исправный) аналогичный Товар.

На Товар, поставленный взамен некачественного (неисправного), устанавливается новый гарантийный срок, исчисляемый с момента его получения Заказчиком. Претензии по скрытым производственным дефектам рассматриваются и устраняются Поставщиком в период гарантийного срока.

При возникновении разногласий по вопросам качества Товара или несоответствия его условиям Договора Поставщик несет все связанные с экспертизой расходы.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №2

к договору от__.__.2024 № _________

Спецификация
на поставку товара для лабораторных работ

- Посмотреть таблицу с данными

Цена Договора составляет 0 рублей 00 копеек, без НДС/с НДС. НДС не уплачивается в связи с применением Поставщиком упрощенной системы обложения.

- Посмотреть таблицу с данными ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

Извещение № 14

о проведении неконкурентной закупки по процедуре «Малая закупка»

на поставку товара

- Посмотреть таблицу с данными

Примечание:

Все Приложения к настоящему извещению о проведении закупки малого объема являются его неотъемлемой частью:

Приложение № 1 – техническое задание;

Приложение № 2 – обоснование начальной (максимальной) цены договора;

Приложение № 3 – проект Договора;

Приложение № 4 – заявка.

Директор Е.Ю. Пристова