Тендер - Поставка товара хозяйственного для ЛОГБУ "Каменногорский ДИ" №271493794

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

Договор_на_поставку_в_ЭМ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

ДОГОВОР ПОСТАВКИ № ______

г. Каменногорск «__» ______ 2024 г.

__________, далее именуемое «Поставщик», в лице ___________, действующей на основании Устава, с одной стороны и Ленинградское областное государственное стационарное бюджетное учреждение социального обслуживания «Каменногорский дом-интернат для престарелых и инвалидов» (ЛОГБУ «Каменногорский ДИ»), именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице директора Волынец Ольги Александровны, действующего на основании Устава, с одной стороны, а вместе именуемые «Стороны», с соблюдением требований Федерального закона от 05.04.2014 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» ст. 93 ч. 1 п. 4, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

Предмет договора

1.1. В соответствии с настоящим Договором «Покупатель» поручает, а «Поставщик» принимает на себя поставку товара в соответствии с Спецификацией (Приложение № 1 к Договору), которая является неотъемлемой частью настоящего Договора.

2. Цена и порядок расчетов по Договору

2.1. Цена Договора составляет _______ рублей (________), НДС _______.

2.2. Цена является твердой, устанавливается на весь срок действия Договора, изменению не подлежит.

2.3. Цена предлагаемых товаров указана с учетом расходов на поставку, уплаты таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

2.4. Покупатель обязуется оплатить поставленный товар в течение 7 (семи) рабочих дней с момента подписания документов о приемке товара. 2.5. Расчеты по Договору осуществляются в безналичном порядке платежными поручениями. 2.6. Обязательство Покупателя по оплате считается исполненным в момент зачисления денежных средств на счет Поставщика. 3. Срок и условия поставки 3.1. Поставщик обязуется осуществить поставку товара, предусмотренного Договором, в соответствии с Спецификацией (Приложение № 1 к Договору).

3.2. Доставка Товара осуществляется до г. Каменногорска и входит в стоимость.

3.3. Доставка Товара производится в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания настоящего Договора.

4. Обязательства сторон

4.1. «Покупатель» обязан:

4.1.1. Своевременно и в полном объеме принять и оплатить Товар согласно настоящему Договору.

4.2. «Поставщик» обязан:

4.2.1. Качественно и в срок поставить «Покупателю» Товар.

5. Гарантия

5.1. Срок гарантии на поставляемый Товар составляет 12 (двенадцать) месяцев с момента поставки.

6. Ответственность сторон:

6.1. В случае нарушения сроков отгрузки (согласно п.3.3 Договора) Покупатель вправе потребовать с Поставщика уплатить пени в размере 0,5 % от стоимости неотгруженного в срок Товара за каждый день просрочки, но не более 10 % стоимости от суммы Договора.

6.2. Оплата неустоек, штрафов, пени и возмещения убытков, причинённых ненадлежащим исполнением условий договора, не освобождает стороны от исполнения обязательств по настоящему договору.

6.3. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами.

В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны передают их на рассмотрение в Арбитражный суд по месту нахождения истца.

7. Обстоятельства непреодолимой силы

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, которые сторона по настоящему Договору не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами и, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора.

При этом срок исполнения обязательств по данному Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.

Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, обязана немедленно уведомить другую сторону о начале и окончании этих обстоятельств.

8. Заключительные положения

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до полного его выполнения.

8.2. Настоящий Договор может быть расторгнут только по соглашению сторон.

8.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями сторон.

8.4. Взаимоотношения сторон в части, не предусмотренной настоящим Договором, регулируются действующим гражданским законодательством.

8.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

8.6. Стороны договорились, что документы, оформленные во исполнение настоящего Договора и переданные с помощью факс-аппарата или электронной почтой, являются юридически действительными и имеют равную силу.

Адреса и реквизиты сторон - Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1 к Договору № ______от «__» ________ 2024 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными