Вход в личный кабинет
Поставщикам в помощь
Торги и тендеры России | Приволжский ФО | Республика Башкортостан | Мелеуз | Карточка тендера 270240404

Тендер - Строительные и отделочные материалы. Сантехника. Электрика.: Поставка строительных материалов №270240404

Описание тендера: Строительные и отделочные материалы. Сантехника. Электрика.: Поставка строительных материалов (с результатом)
Сумма контракта: 46 385,64 Руб. Получить финансовую помощь
Начало показа: 08.04.2024
Окончание: 11.04.2024 11:36:10
Тендер №: 270240404
Тип: Малая закупка Тендерная аналитика
Закон 44-ФЗ
Отрасль: Химия / Химические элементы и соединения
Возможные отрасли:
ОКПД2:
  • (203021130) Краски, эмали и глазури стекловидные
  • (203022220) Растворители и разбавители органические сложные; составы готовые для удаления красок и лаков (смывки)
  • (329119120) Кисти технические
Регион: Приволжский ФО / Республика Башкортостан / Мелеуз
Преимущества СМП, СОНО и др. Да
Источник: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
Торговая площадка: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒

Зарегистрируйтесь и получите полную информацию о Заказчике, аналитику по снижению им цены и основным поставщикам.

Лот 1

Предмет контракта: Строительные и отделочные материалы. Сантехника. Электрика.: Поставка строительных материалов
Цена контракта: 46 385,64 RUB

№ Название Цена Цена за ед. Количество Ед. измерения
1 Кисть плоская 4 "Репка" 100мм 416.16 138.72 3 Штука
2 Кисть круглая 149.16 49.72 3 Штука
3 Растворитель 646 2543.04 1271.52 2 Штука
4 Эмаль НЦ-132 7212.88 901.61 8 Штука
5 Эмаль НЦ-132 4508.05 901.61 5 Штука
6 Эмаль НЦ-132 5409.66 901.61 6 Штука
7 Эмаль НЦ-132 3606.44 901.61 4 Штука
8 Эмаль НЦ-132 6311.27 901.61 7 Штука
9 Эмаль НЦ-132 8114.49 901.61 9 Штука
10 Эмаль НЦ-132 4508.05 901.61 5 Штука
11 Эмаль НЦ-132 3606.44 901.61 4 Штука
Получить демо-доступ
Скачать документацию
Смотреть все тендеры на химические элементы и соединения в Мелеуза
Задать вопрос по тендеру: 
Документация
ТЗ закупка краска.docx 25 КБ 08.04.24 09:37 Действующая
проект гк.doc 31 КБ 08.04.24 09:37 Действующая
Скачать все файлы

Оглавление

    ТЗ_закупка_краска

    И.О.директора ГБПОУ ММПК

    А.З.Аллабердину

    заместителя директора

    Г.А. Масагутовой

    заявка

    В целях подготовки к техническому осмотру автотранспорта, прошу выделить денежные

    средства на приобретение материалов и инструментов:

    - Посмотреть таблицу с данными

    Не бывшее в употреблении, при наличии в заводской упаковке. Марка, цвет по согласованию с заказчиком. Доставка, выгрузка силами поставщика, выгрузка на территории заказчика в рабочее время (с 8:00 до 17:00, кроме выходных и праздничных дней). Без брака и повреждений. Введу отсутствия площадей для хранения, по усмотрению заказчика, доставка может быть разбита на несколько частей. Гарантия не менее гарантии производителя.

    проект_гк ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

    Гражданско-правовой договор

    ИКЗ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

    - Посмотреть таблицу с данными

    Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Мелеузовский многопрофильный профессиональный колледж, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице И.о.директора Аллабердина Айрата Зубаировича, действующего на основании Приказа № 101 от 20.02.2024г., с одной стороны, и Индивидуальный предприниматель Ядыкин Алексей Николаевич, именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице Ядыкина Алексея Николаевича, действующей на основании Свидетельства ОГРНИП №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть083779, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», с соблюдением требований Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О договорной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», и иного законодательства Российской Федерации, в соответствии п. 5 ст. 93 ФЗ 44, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

  • Предмет Договора
  • Поставщик обязуется поставить стройматериалы (далее — Товар) в соответствии со Спецификацией (приложение № 1 к Договору), а Заказчик обязуется принять и оплатить Товар в соответствии с условиями Договора.
  • Наименование, количество и иные характеристики поставляемого Товара указаны в Спецификации (приложение № 1 к Договору).
  • Цена Договора и порядок расчетов
  • Цена Договора составляет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00 (семьдесят четыре тысячи шестьсот десять) рублей 00 коп., без НДС.
    Цена Договора включает в себя: стоимость Товара, расходы, связанные с доставкой, стоимость упаковки (тары), маркировки, страхования, таможенные платежи (пошлины), НДС, другие установленные налоги, сборы и иные расходы, связанные с исполнением Договора.
  • Цена Договора является твердой и определяется на весь срок его исполнения, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации.
  • Если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах налоги, сборы и иные обязательные платежи, связанные с оплатой договора, подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком, суммы, подлежащей уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, подлежит уменьшению на размер таких налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации.
  • Источник финансирования настоящего Договора – средства бюджетных учреждений.
  • Оплата по настоящему Договору осуществляется по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в Договоре, в течение 7(семи) рабочих дней с даты подписания заказчиком соответствующего документа о приемке.
  • В случае изменения расчетного счета Поставщик обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику, указав новые реквизиты расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Договоре счет Поставщика, несет Поставщик.

    • 3. Порядок, сроки и условия поставки и приемки Товара

  • Поставщик самостоятельно доставляет Товар на склад Заказчика и устанавливает в санузле по адресу: Респ Башкортостан, г Мелеуз, ул Ленина, д 200 в течение 2 рабочих дней с момента заключения настоящего Договора.
  • Право собственности и риск случайной гибели или порчи Товара переходит от Поставщика к Заказчику с момента приемки Товара Заказчиком и подписания Сторонами товарных накладных.
  • Товар должен быть поставлен в упаковке (таре), обеспечивающей защиту Товара от повреждения, загрязнения или порчи во время транспортировки.
  • Тара (упаковка) является одноразовой, возврату Поставщику не подлежит. Стоимость тары (упаковки) товара входит в его цену и отдельно не оплачивается. Если товар передается в ненадлежащей таре (упаковке) либо без нее, Заказчик вправе потребовать от Поставщика затарить и (или) упаковать товар либо заменить ненадлежащую тару (упаковку) или предъявить Поставщику требования, вытекающие из передачи товара ненадлежащего качества.
  • Маркировка товара должна соответствовать обязательным требованиям.
  • Заказчик обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня представления Поставщиком Акта приемки-передачи товара или товарной накладной или счет-фактуры или др. подписать их или направить Поставщику мотивированный письменный отказ в подписании с указанием соответствующих причин. Повторное рассмотрение Заказчиком представленных Поставщиком производится после устранения последним причин отказа в подписании документов в установленном настоящим пунктом порядке.
  • Приемка Товара осуществляется представителем Заказчика в соответствии с наименованием, количеством, комплектностью и иными характеристиками поставляемого Товара, указанными в Спецификации, а также другими условиями Договора. Представитель Заказчика проводит проверку соответствия наименования, количества, комплектности и иных характеристик поставляемого Товара, указанных в Спецификации, сведениям, содержащимся в сопроводительных документах Поставщика.
  • Поставщик гарантирует качество и надежность поставляемого Товара. При поставке Товара ненадлежащего качества Заказчик вправе в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения Товара заявить Поставщику претензию по качеству Товара. Поставщик обязан устранить недостатки или заменить Товар ненадлежащего качества в течение 14(четырнадцати) календарных дней с момента получения претензии по качеству Товара.
  • Во всех случаях, влекущих возврат Товара Поставщику, Заказчик обязан обеспечить сохранность этого Товара до момента фактического его возврата. Возврат (замена) Товара осуществляется силами и за счет средств Поставщика. Расходы, понесенные Заказчиком в связи с принятием Товара на ответственное хранение и (или) его возвратом (заменой), подлежат возмещению Поставщиком.
  • В случае применения между Сторонами электронного взаимодействия Стороны договорились оформлять первичные учетные документы и иные сопутствующие документы в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью (далее соответственно – УКЭП, электронные документы), включая, но не ограничиваясь следующими:
    документы на поставку Товара/выполнения услуг (работ), а также отдельных этапов поставки Товара/выполнения услуг (работ), включая все документы, предоставление которых предусмотрено в целях осуществления приемки поставленного Товара/выполнения услуг (работ), а также отдельных этапов поставки Товара/выполнения услуг (работ);
    документы о результатах такой приемки;
    документы на оплату поставленного Товара/выполнения услуг (работ), а также отдельных этапов поставки Товара/выполнения услуг (работ);
    дополнительные соглашения к Договору;
    требования об оплате неустоек (штрафов, пеней).
  • Осуществлять обмен электронными документами с обязательным применением УКЭП, для чего обеспечить получение Сторонами сертификатов ключа проверки электронной подписи в аккредитованном удостоверяющем центре в соответствии нормами Федерального закона от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи».
  • При осуществлении обмена электронными документами использовать форматы документов, которые утверждены приказами Федеральной налоговой службы. Если форматы документов не утверждены, то Стороны используют согласованные между собой форматы.
  • Электронные документы, полученные Сторонами друг от друга при исполнении Договора, не требуют дублирования документами, оформленными на бумажных носителях информации.
  • Электронный документ, подписанный УКЭП, содержание которого соответствует требованиям нормативных правовых актов, должен приниматься Сторонами к учету в качестве первичного учетного документа, использоваться в качестве доказательства в судебных разбирательствах, предоставляться в государственные органы по запросам последних.

    • 4. Права и обязанности Сторон

  • Поставщик обязуется:
  • Своевременно и надлежащим образом поставить Заказчику Товар с наименованием, в количестве, комплектности и с иными техническими характеристиками поставляемого Товара, указанными в Спецификации, и представить Заказчику документы, предусмотренные Договором.
  • Обеспечить передачу Товара в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором.
  • Передать Заказчику Товар соответствующего качества согласно разделу 5 Договора.
  • Обеспечить устранение выявленных недостатков Товара или осуществить его соответствующую замену в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.
  • Поставщик вправе:
  • Требовать от Заказчика произвести приемку Товара в порядке и в сроки, предусмотренные Договором.
  • Требовать от Заказчика полную и своевременную оплату поставленного Товара согласно разделу 2 Договора.
  • Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств. В случае принятия решения об одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия этого решения направить его Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в Договоре, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование данного уведомления и получение Поставщиком подтверждения о его вручении Заказчику.
  • Заказчик обязуется:
  • Обеспечить своевременную приемку поставленных Товаров в порядке, предусмотренном настоящим Договором.
  • Провести экспертизу поставленных Товаров для проверки их соответствия условиям Договора своими силами или привлеченными экспертами, экспертными организациями, выбор которых осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 5.04.2013 № 44-ФЗ «О договорной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
  • Произвести оплату Товара в порядке и в сроки, предусмотренные разделом 2 Договора.
  • Заказчик вправе:
  • Требовать от Поставщика полного и своевременного исполнения обязательств по Договору.
  • Отказаться от приемки и оплаты Товара, не соответствующего условиям Договора.
  • Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств. В случае принятия решения об одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия этого решения направить его Поставщику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Поставщика, указанному в Договоре, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование данного уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Поставщику.
  • До принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора Заказчик вправе провести экспертизу поставленного Товара с привлечением экспертов, экспертных организаций, выбор которых осуществляется в соответствии с Законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О договорной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

    • 5. Качество Товара и гарантийные обязательства

  • Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар является качественным, новым (не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств) и соответствует требованиям, установленным настоящим Договором. На Товаре не должно быть механических повреждений. Поставляемый Товар должен соответствовать действующим в Российской Федерации ГОСТам, техническим регламентам, санитарным нормам.
  • Поставляемый товар не должен иметь дефектов, связанных с материалами и/или работой по его изготовлению, либо проявляющихся в результате действия или упущения производителя и/или упущения Поставщика, при соблюдении Заказчиком правил хранения и/или использования поставляемого товара.
  • Товар должен отвечать требованиям качества, безопасности и другим требованиям, предъявленным законодательством Российской Федерации и Договором.
  • При обнаружении дефектов Товара в период гарантийного срока, возникших по независящим от Заказчика причинам, Поставщик обязан за свой счет устранить дефекты либо заменить Товар ненадлежащего качества новым в срок 14 (четырнадцать) календарных дней с момента получения письменного уведомления от Заказчика в том числе посредством факсимильной связи с последующим направлением оригинала). Гарантийный срок на Товар в данном случае продлевается на период устранения дефектов.

    • 6. Ответственность сторон

    6.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

    6.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

    6.3. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором, Исполнитель вправе потребовать уплату штрафа. Размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

    а) 1000 рублей, если цена договора не превышает 3 млн рублей (включительно);

    б) 5000 рублей, если цена договора составляет от 3 млн рублей до 50 млн рублей (включительно);

    что составляет 1000 рублей

    6.4. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.

    6.5. Заказчик освобождается от уплаты пени и (или) штрафа, если докажет, что ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине Исполнителя.

    6.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных договором, заключенным по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона N 44-ФЗ, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены договора (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.

    6.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных договором, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом N 44-ФЗ), предложившим наиболее высокую цену за право заключения договора, размер штрафа, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, устанавливается в следующем порядке:

    а) в случае если цена договора не превышает начальную (максимальную) цену договора:

    10 процентов начальной (максимальной) цены договора, если цена договора не превышает 3 млн рублей;

    5 процентов начальной (максимальной) цены договора, если цена договора составляет от 3 млн рублей до 50 млн рублей (включительно);

    б) в случае если цена договора превышает начальную (максимальную) цену договора:

    10 процентов цены договора, если цена договора не превышает 3 млн рублей;

    5 процентов цены договора, если цена договора составляет от 3 млн рублей до 50 млн рублей (включительно);

    6.8. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного договором, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в договоре таких обязательств) в следующем порядке:

    а) 1000 рублей, если цена договора не превышает 3 млн рублей;

    б) 5000 рублей, если цена договора составляет от 3 млн рублей до 50 млн рублей (включительно);

    что составляет 1000 рублей

    6.9. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных договором, Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

    6.10. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства, и устанавливается договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора (отдельного этапа исполнения договора), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором (соответствующим отдельным этапом исполнения договора) и фактически исполненных Исполнителем, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

    6.11. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.

    6.12. Исполнитель освобождается от уплаты пени и (или) штрафа, если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

    6.13. Заказчик вправе удерживать суммы неисполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных заказчиком из суммы, подлежащей оплате поставщику (подрядчику, исполнителю).

    7. Порядок изменения и расторжения Договора

    7.1 При исполнении настоящего Договора изменение его условий не допускается, за исключением случаев, прямо предусмотренных ст. 34, 95 Закона о договорной системе и Договором.

    7.2. Изменение существенных условий настоящего Договора при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению Сторон в случаях, предусмотренных ч.1 ст.95 Закона о договорной системе.

    7.3. В соответствии со ст. 34 Закона о договорной системе при заключении договора заказчик по согласованию с участником закупки, с которым в соответствии с настоящим Федеральным законом заключается договор, вправе увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой договора, предложенной таким участником, и начальной (максимальной) ценой договора (ценой лота), если это право заказчика предусмотрено документацией о закупке. При этом цена единицы товара не должна превышать цену единицы товара, определяемую как частное от деления цены договора, указанной в заявке на участие в конкурсе, запросе предложений или предложенной участником аукциона, с которым заключается договор, на количество товара, указанное в извещении о проведении закупки.

    7.4. Расторжение договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны договора от исполнения Договора.

    7.5. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора в случаях если:

    - в ходе исполнения договора установлено, что поставщик (подрядчик, исполнитель) не соответствуют установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки или представил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя);

    - в ходе исполнения договора установлено, что поставляемый товар (оказываемая услуга) не соответствуют установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к товару (услуге) или представил недостоверную информацию о соответствии поставляемого товара (оказываемой услуги) таким требованиям;

    - нарушения срока поставки товара (оказания услуги) и (или) графика поставки товара (оказания услуги).

    7.6. Порядок одностороннего расторжения договора заказчиком:

    7.6.1. Решение Государственного заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется Поставщику (Исполнителю) по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Поставщика (Исполнителя), указанному в Договоре, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Государственным заказчиком подтверждения о его вручении Поставщику (Исполнителю).

    7.6.2. Выполнение Государственным заказчиком требований пункта 9.5.1 настоящего Договора считается надлежащим уведомлением Поставщика (Исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения Договора.

    7.6.3. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Государственным заказчиком подтверждения о вручении Поставщику (Исполнителю) указанного уведомления либо дата получения Государственным заказчиком информации об отсутствии Поставщика (Исполнителя) по его адресу, указанному в настоящем Договоре. При невозможности получения, указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения Государственного заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора в единой информационной системе.

    7.6.4. Решение Государственного заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в силу и Договор считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Государственным заказчиком Поставщика (Исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения Договора.

    7.7. Государственный заказчик обязан направить сведения об участнике закупки, с которым договор расторгнут в одностороннем порядке, в Управление Федеральной антимонопольной службы по Республике Башкортостан.

    7.8. Государственный заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Поставщика (Исполнителя) о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Договора устранено нарушение условий настоящего Договора, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Государственному заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы в соответствии с ч. 10 ст. 95 Закона о договорной системе. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Поставщиком (Исполнителем) условий настоящего Договора, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Государственного заказчика от исполнения настоящего Договора.

    7.9. Последствия расторжения Договора определяются взаимным соглашением Сторон или судом по требованию любой из Сторон Договора.

    7.5. Сторона, которой направлено предложение о расторжении настоящего Договора по соглашению Сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты его получения.

    7.6. В случае отказа расторгнуть настоящий Договор по соглашению Сторон рассмотрение дела осуществляется в арбитражном суде в соответствии с подсудностью.

    7.7. Стороны обязаны урегулировать все вопросы по взаимным расчетам до момента расторжения настоящего Договора по соглашению Сторон.

    8. Разрешение споров

    8.1 Претензии Сторон, возникающие в связи с исполнением настоящего Договора, включая споры и разногласия по техническим и финансовым вопросам (условиям), рассматриваются Сторонами в течение 30 дней путем переговоров с оформлением соответствующих документов.

    8.2 Неурегулированные споры передаются на разрешение в Арбитражный суд Республики Башкортостан только после принятия мер по их досудебному урегулированию.

    9. Заключительные положения.

    9.1 Срок действия настоящего Договора является существенным условием и определен со дня заключения Договора до 30.04.2024 г. (включительно) или до полного исполнения обязательств сторонами. Его завершение не освобождает Стороны от гарантийных обязательств, от ответственности за нарушение условий настоящего Договора, допущенных в период срока его действия, и не прекращает обязательства неисполненные Сторонами.

    9.2 Во всем, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

    9.3 В случае изменения у одной из Сторон адреса местонахождения, почтового адреса, банковских реквизитов такая Сторона обязана в течение 3 (трех) рабочих дней с момента внесения вышеуказанных изменений письменно известить об этом другую Сторону.

    9.4 Внесение изменений и дополнений, не противоречащих законодательству Российской Федерации, в условия Договора осуществляется путем заключения Сторонами в письменной форме дополнительных соглашений к Договору, которые являются его неотъемлемой частью.

    9.5 Изменение условий Договора при его исполнении не допускается, за исключением случаев, предусмотренных Законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О договорной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

    9.6 При исполнении Договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, когда новый Поставщик является правопреемником Поставщика по Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния, присоединения.

    9.6.1 Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность сведений, относящихся к предмету Договора и ставших им известными в ходе исполнения Договора.

    9.6.2 Настоящий Договор подписывается усиленными электронными подписями на электронной площадке и хранится на электронной площадке. После заключения Договора в форме электронного документа Стороны вправе изготовить и подписать копии Договора в письменной форме на бумажном носителе, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

    9.7 Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, идентичных по содержанию и имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых передан Поставщику, второй — находится у Заказчика.

    9.8 При исполнении Договора по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка Товаров, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Договоре.

    9.9 Стороны не несут ответственности за полное или частичное неисполнение предусмотренных настоящим Договором обязательств, если такое неисполнение связано с обстоятельствами непреодолимой силы.

    9.10 Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору вследствие обстоятельств непреодолимой силы, не позднее 30 дней с момента их наступления в письменной форме извещает другую Сторону с приложением документов, удостоверяющих факт наступления указанных обстоятельств.

    9.11 В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Стороны вправе расторгнуть настоящий Договор, и в этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения убытков.

    9.12 Доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности является соответствующее письменное свидетельство уполномоченных органов и организаций.

    9.13 Приложения, указанные в настоящем договоре, являются его неотъемлемой частью: приложение №1 – спецификация.

    10. Юридические адреса, реквизиты и подписи Сторон

    - Посмотреть таблицу с данными

    Похожие тендеры

    Внимание!

    В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

    Отправить заявку
    Название Тип тендера Цена Период показа
    Запрос цен
    #271765630
    16 часов
    27.04.2024
    14.05.2024
    Электронный аукцион
    #271793097
    328 709
    Обеспечение контракта:
    30%
    2 дня
    27.04.2024
    16.05.2024
    Электронный аукцион
    #272210417
    7 305 000
    1 день
    07.05.2024
    15.05.2024
    Электронный аукцион
    #272284192
    4 170
    2 дня
    08.05.2024
    16.05.2024
    Электронный аукцион
    #272284213
    4 170
    2 дня
    08.05.2024
    16.05.2024

    Тендеры из отрасли Химические элементы и соединения

    Внимание!

    В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

    Отправить заявку
    Название Тип тендера Цена Период показа
    Малая закупка
    #270240390
    2 650
    срок истек
    08.04.2024
    08.05.2024
    Малая закупка
    #270240290
    срок истек
    08.04.2024
    15.04.2024
    Электронный аукцион
    #270240234
    427 945
    Обеспечение контракта:
    5%
    срок истек
    08.04.2024
    16.04.2024
    Запрос предложений
    #270239687
    1 053 764
    срок истек
    08.04.2024
    10.04.2024
    Запрос предложений
    #270239649
    срок истек
    08.04.2024
    12.04.2024

    Тендеры из региона Мелеуз

    Внимание!

    В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

    Отправить заявку
    Название Тип тендера Цена Период показа
    Электронный аукцион
    #270238624
    27 458
    Обеспечение контракта:
    5%
    Обеспечение заявки:
    275
    срок истек
    08.04.2024
    16.04.2024
    Малая закупка
    #270238197
    179 597
    срок истек
    08.04.2024
    11.04.2024
    Конкурс
    #270236446
    2 249 100
    Обеспечение заявки:
    22 491
    срок истек
    08.04.2024
    24.04.2024
    Малая закупка
    #270235987
    95 098
    срок истек
    08.04.2024
    11.04.2024
    Малая закупка
    #270233951
    23 000
    срок истек
    08.04.2024
    08.04.2024
    Показать больше информации о тендере


    BiCoTender - поисковая система тендеров bicotender.ru - Первая и самая полная поисковая система тендеров и закупок России и СНГ Москва ул.Марксистская, д.34
    Телефон: (495) 660-06-03