Тендер - Поставка строительных материалов, инструментов и сопутствующих товаров №268845311

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• ОНМЦК.pdf

Инф.о_целесообразности ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

Информация о целесообразности закупки

на поставку строительных материалов, инструментов и сопутствующих товаров

Цель осуществления закупки: потребность, обусловленная текущей хозяйственной деятельностью учреждения.

Наименование и описание объекта закупки: поставка строительных материалов, инструментов и сопутствующих товаров - Посмотреть таблицу с данными

Ожидаемый эффект от закупки: 100%.

Обоснование способа определения поставщика: в соответствии с п.5 ч.1 ст.93 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

_________________________________________

Описание_ОЗ

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГОУ ТО «Новомосковский центр»

________________________ И.В. Саяпина

«15» марта 2024 г.

Проект описания объекта закупки

на поставку строительных материалов, инструментов и сопутствующих товаров

1. Наименование и количество поставляемых товаров.

- Посмотреть таблицу с данными

2. Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки.

- Посмотреть таблицу с данными

3. Общие требования к товарам, требования к их качеству, потребительским свойствам, безопасности товаров, комплектности товара.

Качество товара должно соответствовать стандартам, техническим условиям и требованиям, указанным в нормативно-технической и иной документации, а также стандартам и нормам безопасности, действующим в Российской Федерации на данный товар.

Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), находиться в оригинальной упаковке изготовителя, исключающей возможное повреждение товара при его транспортировке и хранении, без дефектов изготовления, не поврежденным, не являться предметом иных договорных (контрактных) обязательств и свободен от прав и притязаний третьих лиц.

Товар, поставляемый заказчику, должен быть зарегистрирован в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Подтверждением качества поставляемого товара со стороны поставщика являются документы в соответствии с законодательством Российской Федерации:

- декларация о соответствии (сертификат соответствия), оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации (при наличии требований законодательства);

- сертификатом (паспортом) качества производителя, другими документами по качеству, предусмотренными законодательством Российской Федерации (при наличии таких требований).

Упаковка товара и грузовая тара должны обеспечивать сохранность товара при транспортировке, при погрузо-разгрузочных работах к конечному месту эксплуатации и хранению.

Упаковка и маркировка товара должны соответствовать требованиям ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0 «Упаковка. Термины и определения», ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть«Маркировка грузов», импортного товара – международным стандартам упаковки. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара и обеспечивать полную и однозначную идентификацию каждой единицы товара при его приемке.

В случае поставки некачественного товара (в том числе в случае выявления внешних признаков ненадлежащего качества товара, препятствующих его дальнейшему использованию (нарушение целостности упаковки, повреждение содержимого и т.д.) поставщик обязан безвозмездно заменить некачественный товар в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты предъявления письменного требования заказчиком.

Требования к безопасности товара устанавливаются в соответствии со стандартами и техническими условиями производителя, нормативными правовыми актами, стандартами, нормами и регламентами Российской Федерации к поставляемому виду товара.

4. Место поставки товаров:

- Посмотреть таблицу с данными

5. Сроки (периоды) поставки товаров: с момента заключения контракта до 15.04.2024г.

6. Условия поставки товаров.

Поставка товара осуществляется транспортом поставщика на условиях: «Доставка до места назначения». Поставщик обязан уведомить заказчика о времени и дате поставки товара не позднее, чем за два рабочих дня телефонограммой или по факсимильной связи.

Поставка товара осуществляется путем его доставки на склад заказчика по следующему адресу (место поставки товара).

Все виды погрузо-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, осуществляются поставщиком собственными техническими средствами или техническими средствами третьих лиц за свой счет. Заказчик обеспечивает проезд (доступ) транспортного средства поставщика на территорию, указанную как место поставки для проведения разгрузочных работ.

Поставка товара осуществляется в рабочие дни. Время поставки товара на склад заказчика с 9:00 ч не позднее 15:00 ч. Поставщик сообщает о времени поставки товара лицу, ответственному за приемку, не позднее одного часа до предполагаемого времени поставки.

7. Требования к гарантии качества товара, требования к гарантийному сроку товаров, к объему предоставления гарантий их качества, к гарантийному обслуживанию товаров.

Поставщик гарантирует качество и надежность поставляемого товара в течение всего срока годности, установленного на товар, при условии соблюдения заказчиком условий эксплуатации и хранения.

Гарантийный срок начинает течь с момента передачи товара заказчику.

Поставщик гарантирует, что товар, поставленный в рамках контракта, имеет остаточный срок годности на момент поставки товара заказчику и составляет:

- не менее 9 (девяти) месяцев до истечения установленного производителем срока годности при общем сроке годности товара 1 (один) год;

- не менее 12 (двенадцати) месяцев до истечения установленного производителем срока годности при общем сроке годности товара от 1 (одного) года до 2 (двух) лет;

- не менее 18 (восемнадцати) месяцев до истечения установленного производителем срока годности при общем сроке годности товара свыше 2 (двух) лет.

Объем гарантий качества составляет 100%.

Поставщик обязан устранять все недостатки (повреждения, дефекты), обнаруженные заказчиком при приемке товаров и (или) в течение гарантийного срока, за счет собственных средств.

На товар (комплектующее изделие), переданный поставщиком взамен товара (комплектующего изделия), в котором в течение гарантийного срока были обнаружены недостатки, устанавливается гарантийный срок той же продолжительности, что и на замененный.

8. Требования энергетической эффективности товаров. В соответствии с постановлением Правительства РФ от 31.12.2009 № 1221 «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и иными нормативными документами, направленными на повышение энергетической эффективности государственных учреждений.

9. Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров.

В день поставки поставщик одновременно с товаром должен передать заказчику: документы, подтверждающие качество товара, товарную накладную в двух экземплярах и (или) универсальный передаточный документ (УПД) в двух экземплярах и (или) акт приемки-передачи товара в двух экземплярах, счет-фактуру [1] .

Товарная накладная в двух экземплярах или универсальный передаточный документ (УПД) в двух экземплярах выписывается поставщиком отдельно по каждому адресу поставки:

- Тульская область, г. Новомосковск, ул. Пионерская, д.12;

- Тульская область, г. Новомосковск, ул. Кукунина, д.18.

10. Требования по передаче заказчику комплекта расходных материалов для первичной эксплуатации товаров. Не установлены.

11. Требования к осуществлению монтажа и наладки поставленных товаров на месте у заказчика. Не установлены.

12. Требования к обучению поставщиком лиц, осуществляющих использование и обслуживание товаров. Не установлены.

13. Иные требования к товарам. Не установлены.

Для поставщика с общим режимом налогообложения ↑

Проект_контракта ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

КОНТРАКТ № ________

на поставку строительных материалов, инструментов и сопутствующих товаров

город Новомосковск «___»__________ 202_ год

Государственное общеобразовательное учреждение Тульской области «Новомосковский областной центр образования», именуемое в дальнейшем «заказчик», в лице директора Саяпиной Ирины Вячеславовны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _______________________________, именуемое в дальнейшем «поставщик», в лице ________________________________, действующего на основании _____________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «стороны», в соответствии с требованиями Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее по тексту - Федеральный закон № 44-ФЗ) (идентификационный код закупки▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0), заключили настоящий контракт (далее – контракт) о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1. По настоящему контракту поставщик обязуется поставить заказчику в срок, предусмотренный настоящим контрактом, строительные материалы, инструменты и сопутствующие товары (далее – товар), а заказчик обязуется принять и оплатить товар на условиях, предусмотренных настоящим контрактом.
1.2. Товар, поставляемый в рамках предмета настоящего контракта, его наименование, цена, комплектация и количество (объем) определяются в Спецификации на товар (Приложение № 1 к контракту), являющейся неотъемлемой частью настоящего контракта.
1.3. Требования, предъявляемые к товару, определены в описании объекта закупки на поставку товара (Приложение № 2 к контракту), являющимся неотъемлемой частью настоящего контракта.
1.4. Поставщик гарантирует, что поставляемый товар является его собственностью, не заложен, не арестован, не является предметом исков третьих лиц.

СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ
2.1. Срок поставки товара: с момента заключения контракта до 15.04.2024г.
2.2. Поставка товара осуществляется транспортом поставщика на условиях: «Доставка до места назначения». Поставщик обязан уведомить заказчика о времени и дате поставки товара не позднее, чем за два рабочих дня телефонограммой или по факсимильной связи.
Поставка товара осуществляется путем его доставки на склад заказчика по следующему адресу (место поставки товара):
Тульская область, г. Новомосковск, ул. Пионерская, д.12;
Тульская область, г. Новомосковск, ул. Кукунина, д.18.
Наименование и количество товара по адресам поставки указано в описании объекта закупки.
Поставка товара осуществляется в рабочие дни. Время поставки товара на склад заказчика с 9:00 ч не позднее 15:00 ч. Поставщик сообщает о времени поставки товара лицу, ответственному за приемку, не позднее одного часа до предполагаемого времени поставки.
Все виды погрузо-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, осуществляются поставщиком собственными техническими средствами или техническими средствами третьих лиц за свой счет. Заказчик обеспечивает проезд (доступ) транспортного средства поставщика на территорию, указанную как место поставки для проведения разгрузочных работ.
2.3. Упаковка товара и грузовая тара должны обеспечивать сохранность товара при транспортировке, при погрузо-разгрузочных работах к конечному месту эксплуатации и хранению.
2.4 Упаковка и маркировка товара должны соответствовать требованиям ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0 «Упаковка. Термины и определения», ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть«Маркировка грузов», импортного товара – международным стандартам упаковки. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара и обеспечивать полную и однозначную идентификацию каждой единицы товара при его приемке.

КАЧЕСТВО ТОВАРА
3.1. Качество товара должно соответствовать стандартам, техническим условиям и требованиям, указанным в нормативно-технической и иной документации, а также стандартам и нормам безопасности, действующим в Российской Федерации на данный товар.
3.2. Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), находиться в оригинальной упаковке изготовителя, исключающей возможное повреждение товара при его транспортировке и хранении, без дефектов изготовления, не поврежденным, не являться предметом иных договорных (контрактных) обязательств и свободен от прав и притязаний третьих лиц.
3.3. Товар, поставляемый заказчику, должен быть зарегистрирован в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
3.4. Подтверждением качества поставляемого товара со стороны поставщика являются документы в соответствии с законодательством Российской Федерации:
- декларация о соответствии (сертификат соответствия), оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации (при наличии требований законодательства);
- сертификатом (паспортом) качества производителя, другими документами по качеству, предусмотренными законодательством Российской Федерации (при наличии таких требований).
3.5. Поставщик гарантирует качество и надежность поставляемого товара в течение всего срока годности, установленного на товар, при условии соблюдения заказчиком условий эксплуатации и хранения. Объем гарантий качества составляет 100%.
3.6. Гарантийный срок начинает течь с момента передачи товара заказчику.
3.7. Поставщик гарантирует, что товар, поставленный в рамках контракта, имеет остаточный срок годности на момент поставки товара заказчику и составляет:
- не менее 9 (девяти) месяцев до истечения установленного производителем срока годности при общем сроке годности товара 1 (один) год;
- не менее 12 (двенадцати) месяцев до истечения установленного производителем срока годности при общем сроке годности товара от 1 (одного) года до 2 (двух) лет;
- не менее 18 (восемнадцати) месяцев до истечения установленного производителем срока годности при общем сроке годности товара свыше 2 (двух) лет.
3.8. Поставщик обязан устранять все недостатки (повреждения, дефекты), обнаруженные заказчиком при приемке товаров и (или) в течение гарантийного срока, предусмотренного п. 3.7 контракта, за счет собственных средств.
3.9. На товар (комплектующее изделие), переданный поставщиком взамен товара (комплектующего изделия), в котором в течение гарантийного срока были обнаружены недостатки, устанавливается гарантийный срок той же продолжительности, что и на замененный.

ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРА
4.1. Приемка товара по количеству производится согласно Инструкции о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству, утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15.06.1965 № П-6, в части, не противоречащей условиям контракта.
Приемка товара по качеству производится согласно Инструкции о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству, утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25.04.1966 № П-7, в части, не противоречащей условиям контракта.
Приемка товара в соответствии с контрактом осуществляется заказчиком в течение 10 (десяти) рабочих дней, включая проведение экспертизы (в течение 5 (пяти) рабочих дней), со дня поставки товара и получения заказчиком документов, предусмотренных пунктом 4.4 настоящего контракта.
При приемке товара заказчик обязан провести экспертизу в части соответствия поставленного товара условиям контракта. Экспертиза может проводиться заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты или экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ.
В случае проведения экспертизы заказчиком своими силами документом, подтверждающим проведение экспертизы, является оформленный и подписанный заказчиком документ о приемке (далее также - акт приемки-передачи товара по форме, установленной Приложением № 3 к контракту), отдельный документ о проведенной экспертизе не составляется.
В случае привлечения экспертов, экспертных организаций для проведения экспертизы, срок приемки поставленного товара продлевается на срок проведения указанной экспертизы и получения заказчиком экспертного заключения. В случае привлечения экспертов или экспертных организаций результаты экспертизы оформляются в виде заключения, которое подписывается экспертом или уполномоченным представителем экспертной организации и должно быть объективным, обоснованным и соответствовать законодательству Российской Федерации.
4.2. Проверка количества и качества товара, поступившего в таре (упаковке), производится при вскрытии тары (упаковки).
4.3. Претензии по скрытым дефектам могут быть заявлены заказчиком в течение всего гарантийного срока товара.
4.4. В день поставки поставщик одновременно с товаром должен передать заказчику:
- документы, подтверждающие качество товара (указаны в п. 3.4 контракта);
- товарную накладную в двух экземплярах или универсальный передаточный документ (УПД) в двух экземплярах;
- акт приемки-передачи товара в двух экземплярах (по форме, установленной Приложением № 3 к контракту);
- счет-фактуру 1 .
Товарная накладная в двух экземплярах или универсальный передаточный документ (УПД) в двух экземплярах выписывается поставщиком отдельно по каждому адресу поставки:
- Тульская область, г. Новомосковск, ул. Пионерская, д.12;
- Тульская область, г. Новомосковск, ул. Кукунина, д.18.
4.5. При отсутствии у заказчика претензий по количеству и качеству поставленного товара заказчик в течение 10 рабочих дней с момента поставки товара поставщиком подписывает документ о приемке (акт приемки-передачи товара). В случае создания приемочной комиссии документ о приемке подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком.
4.6. При выявлении несоответствий в поставленном товаре (наименования, количества, качества, в том числе в случае выявления внешних признаков ненадлежащего качества товара, препятствующих его дальнейшему использованию (нарушение целостности упаковки, повреждение содержимого и т.д.), препятствующих его приемке, заказчик в срок, установленный в пункте 4.5 контракта, отказывает в приемке товара, направляя поставщику мотивированный отказ от приемки товара с перечнем выявленных недостатков и указанием сроков их устранения, а также с указанием даты повторной приемки товара.
Поставщик обязан устранить все обнаруженные недостатки за свой счет в сроки, указанные в мотивированном отказе. После устранения недостатков стороны возвращаются к повторной процедуре приемки товара.
В случае установления по результатам экспертизы факта поставки товара ненадлежащего качества, поставщик обязан компенсировать заказчику все возникшие в связи с проведением экспертизы расходы, по предъявлении заказчиком письменного требования и копии соответствующего заключения, других документов, подтверждающих затраты заказчика.
4.7. Обязательство поставщика по поставке товара считается исполненным с момента удостоверения факта надлежащей поставки товара в соответствии с условиями настоящего контракта, а именно с даты подписания заказчиком акта приемки-передачи товара без замечаний.
4.8. Право собственности на товар прекращается у поставщика с момента исполнения им обязательства, предусмотренного пунктом 4.7 настоящего контракта.
4.9. Риск случайной гибели товара несет поставщик до момента исполнения им обязательства, предусмотренного пунктом 4.7 настоящего контракта.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
5.1. Поставщик по настоящему контракту вправе:
5.1.1. Требовать своевременной оплаты принятого заказчиком товара.
5.1.2. Осуществлять иные права в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. Поставщик по настоящему контракту обязан:
5.2.1. Осуществить поставку товара в соответствии с принятыми на себя обязательствами.
5.2.2. В срок, установленный в письменном запросе заказчика, предоставлять информацию о ходе исполнения принятых на себя обязательств.
5.2.3. В целях организации приемки товара уведомить заказчика о готовности к передаче товара не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до момента его доставки к месту поставки.
5.2.4. Предоставить надлежаще оформленные документы, предусмотренные пунктом 4.4 раздела 4 настоящего контракта.
5.2.5. Устранить за свой счет все выявленные недостатки, в том числе скрытые, поставленного товара.
5.2.6. Компенсировать заказчику все возникшие в связи с проведением экспертизы, в соответствии с пунктом 4.1 раздела 4 настоящего контракта, расходы, по предъявлении заказчиком письменного требования и копии соответствующего заключения, других документов, подтверждающих затраты заказчика, в случае установления по результатам экспертизы факта поставки товара ненадлежащего качества.
5.2.7. Предоставить образцы товара по требованию заказчика.
5.2.8. Выполнять иные обязательства, предусмотренные настоящим контрактом и действующим законодательством.
5.3. Заказчик по настоящему контракту вправе:
5.3.1. Требовать от поставщика надлежащего исполнения принятых им обязательств, а также своевременного устранения выявленных недостатков.
5.3.2. Требовать от поставщика предоставления надлежаще оформленных документов, подтверждающих исполнение принятых им обязательств.
5.3.3. Привлекать экспертов, специалистов и иных лиц, обладающих необходимыми знаниями в области сертификации, стандартизации, безопасности, оценки качества и т.п., для участия в приемке товара.
5.3.4. Контролировать ход поставки товара, соблюдение срока поставки, проверять соответствие товара условиям настоящего контракта, Спецификации и описанию объекта закупки.
5.3.5. При обнаружении недостатков товара, требовать их устранения. Требование подлежит обязательному выполнению поставщиком.
5.3.6. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего контракта в соответствии с гражданским законодательством.
5.3.7. До принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта провести экспертизу поставленного товара с привлечением экспертов или экспертных организаций, выбор которых осуществляется в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.
5.3.8. Удержать сумму неисполненных поставщиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных заказчиком в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, из суммы, подлежащей оплате поставщику.
5.3.9. При неисполнении или ненадлежащем исполнении поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, осуществить оплату по контракту за вычетом соответствующего размера неустоек (штрафов, пеней), которые предусмотрены разделом 7 настоящего контракта.
5.3.10. Осуществлять иные права в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.4. Заказчик по настоящему контракту обязан:
5.4.1. При надлежащем извещении поставщиком о факте произведенной поставки товара организовать и произвести его прием.
5.4.2. Произвести оплату в соответствии с пунктом 6.5 раздела 6 настоящего контракта.
5.4.3. Провести экспертизу поставленного товара для проверки его соответствия условиям контракта в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.
5.4.4. Выполнять иные обязательства, предусмотренные настоящим контрактом и действующим законодательством.
5.5. Стороны обязуются:
5.5.1. Производить взаимную сверку финансовых расчетов не позднее 15 (пятнадцатого) числа месяца, следующего за кварталом, в котором осуществлялась поставка / оплата товара по настоящему контракту, путем составления акта сверки взаимных расчетов.
Сторона, получившая акт сверки взаимных расчетов, должна в течение 5 (пяти) рабочих дней рассмотреть его, подписать и направить другой стороне по факсу или по электронной почте, с одновременным направлением оригинала акта способом, позволяющим подтвердить его получение адресатом.

ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
6.1. Цена контракта составляет ______________ рублей (_______________________), в том числе НДС 2 ___% - ______ руб. (_____________________________________) / НДС не облагается на основании Налогового кодекса Российской Федерации.
Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.
6.2. Цена контракта включает стоимость товара, упаковки, маркировки, транспортные и погрузочно-разгрузочные расходы, расходы на перевозку, страхование, уплату пошлин, налогов (в том числе НДС 3 ), сборов, и других обязательных платежей, установленных законодательством Российской Федерации.
6.3. Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта. Цена настоящего контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренного контрактом количества товаров, качества поставляемого товара и иных условий исполнения контракта.
Цена контракта может быть изменена, если по предложению заказчика увеличивается предусмотренное контрактом количество товара не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренное контрактом количество поставляемого товара не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному количеству товара, исходя из установленной в контракте цены единицы товара, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом количества товара стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы товара.
Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара.
6.4. Расчет с поставщиком за поставленный товар осуществляется заказчиком в российских рублях.
6.5. Оплата за поставленный товар (отдельных этапов исполнения контракта) осуществляется заказчиком в срок не более 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания заказчиком акта приемки-передачи товара, на основании товарной накладной или универсального передаточного документа (УПД), акта приемки-передачи товара, подписанного сторонами без замечаний.
Счет-фактура выставляется поставщиком в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.6. Оплата осуществляется по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления заказчиком денежных средств на расчетный счет поставщика.
В случае изменения своего расчетного счета поставщик обязан заблаговременно в письменной форме сообщить об этом заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением заказчиком денежных средств на указанный в контракте счет поставщика, несет поставщик.
6.7. Обязанности заказчика по оплате цены контракта считаются исполненными с даты списания денежных средств в размере, установленном контрактом, со счета заказчика.
6.8. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, заказчик вправе произвести оплату по контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени).
При этом оплата по контракту осуществляется на основании акта приемки-передачи товара, в котором указываются: сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями заключенного контракта; размер неустойки (штрафа, пени), подлежащий взысканию; основания применения и порядок расчета неустойки (штрафа, пени); итоговая сумма, подлежащая оплате поставщику по контракту.
6.9. Источник финансирования – средства бюджетного учреждения.
6.10. Оплата по настоящему контракту осуществляется: по КВР 244, КОСГУ
344 «Увеличение стоимости строительных материалов» на сумму___________;
346 «Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)», за счет средств субсидий на выполнение государственного задания на сумму____________.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего контракта.
7.2. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
7.3. Поставщик несет ответственность в размере полной стоимости понесенных убытков за ущерб, причиненный утратой, повреждением или порчей имущества заказчика, в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.
7.4. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
7.4.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
7.4.2. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик уплачивает поставщику штраф. Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. № 1042 (далее - Правила), и составляет 1000,00 руб.
7.5. В случае просрочки исполнения поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
7.5.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных поставщиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.
7.5.2. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается в указанном ниже порядке, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов.
7.5.2.1. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа определяется в соответствии с Правилами и составляет 10 процентов цены контракта (этапа) (за исключением случаев, предусмотренных пунктом 7.5.2.2 настоящего контракта)
7.5.2.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа определяется (при наличии в контракте таких обязательств) в соответствии с Правилами и составляет 1000,00 рублей.

АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА
8.1. При исполнении обязательств по настоящему контракту стороны, их аффилированные лица, работники, а также лица, действующие от имени и по поручению сторон, не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или для достижения иных неправомерных целей.
8.2. При исполнении обязательств по настоящему контракту стороны, их аффилированные лица, работники, а также лица, действующие от имени и по поручению сторон, не осуществляют действия, квалифицируемые как дача (получение) взятки, коммерческий подкуп, а также иные действия, нарушающие требования законодательства Российской Федерации и международных актов о противодействии коррупции, и обязуются принимать меры по недопущению любой возможности возникновения конфликта интересов в связи с исполнением условий настоящего контракта.
8.3. В случае возникновения у стороны обоснованных подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений п. п. 8.1 и 8.2 настоящего контракта, а также возникновение личной заинтересованности при исполнении настоящего контракта, которая приводит или может привести к конфликту интересов, соответствующая сторона обязуется уведомить об этом другую сторону в письменной форме. В письменном уведомлении сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений п. п. 8.1 и 8.2 настоящего контракта, а также возникновение личной заинтересованности при исполнении настоящего контракта, которая приводит или может привести к конфликту интересов.
8.4. Сторона, получившая письменное уведомление, указанное в п. 8.3 настоящего контракта, обязана рассмотреть уведомление и сообщить другой стороне об итогах его рассмотрения в течение 10 (десяти) дней с даты получения такого уведомления.
8.5. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения положений п. п. 8.1 и 8.2 настоящего контракта и применение эффективных мер по предотвращению возможных конфликтных ситуаций.
8.6. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в разделах настоящего контракта (договора) действий и (или) неполучения другой Стороной в установленный настоящим контрактом (договором) срок подтверждения, что нарушения не произошли или не произойдут, другая Сторона направляет информацию о фактах нарушений и материалы в компетентные органы в соответствии с действующим законодательством.
8.7. Руководитель заказчика, руководитель контрактной службы, работники контрактной службы обязаны при осуществлении закупок принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов в соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».

ДЕЙСТВИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств, если такое неисполнение является следствием действия обстоятельств непреодолимой силы и их последствий: землетрясение, наводнение, пожар, ураган, смерч, сильные снежные заносы, другие признанные официально стихийные бедствия, а также военные действия, массовые заболевания, забастовки, ограничения перевозок, запрет торговых операций вследствие применения международных санкций и другие обстоятельства, которые стороны не могли предвидеть или предотвратить.
При этом инфляционные процессы в экономике к обстоятельствам непреодолимой силы по условиям контракта не относятся.
9.2. В случае действия обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения настоящего контракта сторонами отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.
9.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, должна немедленно уведомить другую сторону в письменном виде о препятствии и его влиянии на исполнении обязательств по контракту.
9.4. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.
9.5. В случае, когда обязательства действия непреодолимой силы и их последствия продолжают или будут продолжать действовать более 10 (десяти) дней, стороны в возможно короткий срок проведут переговоры с целью выявления приемлемых для всех сторон альтернативных способов исполнения контракта.

ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ
10.1. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся исполнения настоящего контракта или в связи с ним, были урегулированы путем переговоров.
10.2. В случае наличия претензий, споров, разногласий относительно исполнения одной из сторон своих обязательств другая сторона может направить претензию. В отношении всех претензий, направляемых по настоящему контракту, сторона, к которой адресована данная претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты ее получения.
Претензия оформляется в письменной форме. В претензии перечисляются допущенные при исполнении контракта нарушения со ссылкой на соответствующие положения контракта или его приложений, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены стороной для устранения нарушений.
10.3. Любые споры, не урегулированные во внесудебном порядке, разрешаются Арбитражным судом Тульской области.

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
11.1. Срок действия контракта: с момента заключения до «31» мая 2024 г. (срок действия контракта включает срок поставки товара, период приемки результатов поставки, в том числе экспертизы результатов исполнения обязательств поставщика по контракту, оплаты за поставленные товары за все партии).
Окончание срока действия контракта не влечет прекращение обязательств сторон по контракту.
11.2. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, а также в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ для одностороннего отказа от исполнения обязательств, в том числе в случаях (но не ограничиваясь указанными):
- отказа поставщика передать заказчику товар или принадлежности к нему;
- существенного нарушения поставщиком требований к качеству товара, а именно обнаружение заказчиком неустранимых недостатков; недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков;
- невыполнения поставщиком в разумный срок требования заказчика о доукомплектовании товара;
- неоднократного (от двух и более раз) нарушения поставщиком сроков поставки товаров;
- осуществления поставок некомплектных товаров, если поставщик, получивший уведомление, в установленный срок не выполнил требование о доукомплектовании товаров или не заменил их комплектными товарами.
11.3. Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с контрактом, направляется в письменной форме почтой (в том числе электронной) или факсимильной связью либо иным доступным способом, оговоренным сторонами с последующим представлением оригинала по адресу, указанному в контракте. Уведомление вступает в силу в день получения его лицом, которому оно адресовано. При невозможности получения подтверждения либо информации о получении уведомления, датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 5 (пяти) рабочих дней с даты направления уведомления.
11.4. При исполнении контракта не допускается перемена поставщика, за исключением случая, если новый поставщик является правопреемником поставщика по такому контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
11.5. В случае перемены заказчика права и обязанности заказчика, предусмотренные контрактом, переходят к новому заказчику.
11.6. Любые изменения и дополнения к контракту, не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации, оформляются дополнительными соглашениями сторон в письменной форме.
11.7. Во всем, что не предусмотрено контрактом, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
11.8. Приложения, указанные в контракте, являются его неотъемлемой частью:
11.8.1. Приложение № 1 – Спецификация на_ л.;
11.8.2. Приложение № 2 - Описание объекта закупки на _ л.;
11.8.3. Приложение № 3 – Форма «Акт приемки-передачи товара» на 1 л.;
11.8.4. Приложение № 4 – Форма «Мотивированный отказ от подписания акта-приемки передачи товара» на 1 л.

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ

И ПОДПИСИ СТОРОН:

- Посмотреть таблицу с данными

к контракту

от «___» ____ 20__г. № ____

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

ИТОГО: ____________________

- Посмотреть таблицу с данными

от «___» ____ 20__г. № ____

Описание объекта закупки

на поставку строительных материалов, инструментов и сопутствующих товаров

Описание объекта закупки приложено отдельным файлом

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 3 к контракту

от «___» ____ 20__г. № ____

ФОРМА

АКТ

приемки-передачи товара

г. Новомосковск «___» _________ 20___ г.

Государственное общеобразовательное учреждение Тульской области «Новомосковский областной центр образования», именуемое в дальнейшем «заказчик», в лице __________________________________

_____________________________________________, действующего на основании _____________________, с одной стороны, и ________________________________________________________________ именуемое в дальнейшем «поставщик», в лице _____________________________________, действующего на основании ______________________________________, с другой стороны, вместе именуемые «стороны», составили настоящий акт о нижеследующем:

В соответствии с контрактом от ___ _______ 20__ года № ____________ поставщик выполнил обязательства по поставке товара, а именно: - Посмотреть таблицу с данными

Фактическое качество (соответствует / не соответствует)______________________ требованиям контракта от ___ _______ 20__ года № _____________.

Вышеуказанная поставка согласно контракту от ___ _______ 20__ года № ____________ должна быть выполнена ___ ____________ 20__ года, фактически выполнена ___ _____________ 20__ года.

Экспертиза поставленного товара на предмет соответствия требованиям и условиям контракта от ___ _______ 20__ года № _____________ _____________________________.
(проведена)

Недостатки (выявлены / не выявлены): __________________________.

Поставка товара по контракту: за поставленный товар сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями заключенного контракта: _____________________________________________________________
_________________________________________________________ (прописью) рублей ____копеек, в том числе НДС 4 ___% _______________________________________________(прописью) рублей ___ копеек.
Размер неустойки (штрафа, пени), подлежащий взысканию: ____________________________;
Основания применения и порядок расчета неустойки (штрафа, пени) ____________________;

Итоговая сумма, подлежащая оплате поставщику по контракту: ______________________________

___________________________________________________________ (прописью) рублей ____ копеек, в том числе НДС 5 ___% _______________________________________________(прописью) рублей _____ копеек.

Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 4 к контракту

от «___» ____ 20__г. № ____

ФОРМА

- Посмотреть таблицу с данными

Мотивированный отказ

от подписания акта-приемки передачи товара от __________ № _______

Уведомляем Вас о том, что в процессе приемки товаров по контракту от ________ №______, заключенному между государственным общеобразовательным учреждением Тульской области «Новомосковский областной центр образования» и ____________________ (указать наименование поставщика), заказчиком осуществлена проверка предоставленных Вами результатов исполнения контракта в части их соответствия условиям контракта.

В результате указанной проверки заказчиком установлено, что _______________________________ (указать выявленные несоответствия товаров требованиям контракта).

На основании вышеизложенного заказчик государственное общеобразовательное учреждение Тульской области «Новомосковский областной центр образования» отказывает в приемке поставленного товара.

Заказчик требует от поставщика устранить вышеуказанные недостатки в течение ___ (____) дней с момента получения настоящего мотивированного отказа от подписания акта приемки-передачи товара.

Повторную приемку товара осуществить в срок, не позднее «__» ______ 20__ г.

В соответствии с ч. 7 ст. 94 Федерального закона № 44-ФЗ приемка поставленного товара осуществляется в порядке и в сроки, которые установлены контрактом, и оформляется документом о приемке, который подписывается заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком), либо поставщику в те же сроки заказчиком направляется в письменной форме мотивированный отказ от подписания такого документа.

Если поставщик не устранит недостатки поставленного товара, послужившие основанием для отказа в их приемке, заказчик с учетом положений ч. 9 ст. 95 Федерального закона № 44-ФЗ вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта.

На основании вышеизложенного направляем Вам данный мотивированный отказ от подписания акта приемки-передачи товара и требуем в кратчайшие сроки поставить товар, соответствующий условиям контракта.

- Посмотреть таблицу с данными

^ Для поставщика с общим режимом налогообложения

^ Для поставщика с общим режимом налогообложения.

^ Для поставщика с общим режимом налогообложения.

^ Для поставщика с общим режимом налогообложения. В случае, если поставщик не является плательщиком НДС, указать «НДС не облагается на основании Налогового кодекса Российской Федерации».

^ Для поставщика с общим режимом налогообложения. В случае, если поставщик не является плательщиком НДС, указать «НДС не облагается на основании Налогового кодекса Российской Федерации».