Тендер - Поставка штатива для капельниц №268486696

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• Приложение 2 Обоснование НМЦК.xlsx.zip

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть96 Извещение о проведении электронного аукциона от 14.03.2024 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Печатная форма . # . tr td:last-of .font7 { 7.75px; } { 8px; } .font6 { 6px; } { 9px; } { 10px; } . .customer-qty .customer-qty-table th:nth-child(1), .customer-qty-table td:nth-child(1) { width: 100px; min-width: 100px; max-width: 100px; } .customer-qty-table tr td, .customer-qty-table tr .customer-qty-table .customer-qty-table tr:last .customer-qty-table tr th:last-child, .customer-qty-table tr td:last

Извещение о проведении электронного аукциона

для закупки №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть003175

- Посмотреть таблицу с данными

Этапы исполнения контракта

Контракт не разделен на этапы исполнения контракта

Финансирование за счет внебюджетных средств

- Посмотреть таблицу с данными

- Посмотреть таблицу с данными

Место поставки товара, выполнения работы или оказания услуги

Тюменская область, г. Тюмень, ул. Сказочная, д.26.

Предусмотрена возможность одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии со ст. 95 Закона № 44-ФЗ Да

Обеспечение заявки

Обеспечение заявок не требуется

Обеспечение исполнения контракта

Требуется обеспечение исполнения контракта

Размер обеспечения исполнения контракта

10.00%

Порядок обеспечения исполнения контракта, требования к обеспечению

«В течение срока, установленного для заключения контракта участник закупки, с которым заключается контракт представляет обеспечение исполнения контракта. Контракт заключается только после предоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта. В случае непредоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в срок, установленный для заключения контракта, такой участник считается уклонившимся от заключения контракта.Обеспечение исполнения контракта может быть представлено в виде независимой гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором, в соответствии с законодательством Российской Федерации, учитываются операции со средствами, поступающими заказчику.Способ обеспечения исполнения контракта, срок действия независимой гарантии определяются в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. При этом срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ. В случае, если предложенные в заявке участника закупки цена, сумма цен единиц товара, работы, услуги снижены на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене контракта, начальной сумме цен единиц товара, работы, услуги, участник закупки, с которым заключается контракт, предоставляет обеспечение исполнения контракта с учетом положений статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ.»

Платежные реквизиты

"Номер расчётного счёта"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Номер лицевого счёта"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"БИК"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Наименование кредитной организации"РКЦ Салехард//УФК по Ямало-Ненецкому автономному округу г. Салехард

"Номер корреспондентского счета"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Обеспечение гарантийных обязательств

Обеспечение гарантийных обязательств не требуется

Информация о банковском и (или) казначейском сопровождении контракта

Банковское или казначейское сопровождение контракта не требуется

Дополнительная информация

Информация отсутствует

Объект закупки

Российский рубль

- Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными Единица измерения Цена за единицу Стоимость позиции Наименование характеристики Значение характеристики Единица измерения характеристики Инструкция по заполнению характеристик в заявке Штатив для капельниц 32.50.21.111 - Посмотреть таблицу с данными Штука 2205.67 6617.01 Держатели для флаконов/тазов 2.0000 Значение характеристики не может изменяться участником закупки Количество лучей в опоре 5.0000 Значение характеристики не может изменяться участником закупки Материал Сталь Значение характеристики не может изменяться участником закупки Нагрузка на каждый держатель ≤ 3 Килограмм Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики Назначение Предназначен для внутривенных вливаний Значение характеристики не может изменяться участником закупки Цвет Белый Значение характеристики не может изменяться участником закупки Наличие регулировки высоты Нет Значение характеристики не может изменяться участником закупки Описание Диаметр основания: 600 мм. Ширина: 600 мм. Высота: 1650 мм. Ширина верхней стойки с держателем: 310 мм. Значение характеристики не может изменяться участником закупки Тип конструкции Разборная Значение характеристики не может изменяться участником закупки Тип опор Нерегулируемые Значение характеристики не может изменяться участником закупки Тип Напольный Значение характеристики не может изменяться участником закупки Наличие колес Нет Значение характеристики не может изменяться участником закупки

Итого: 6617.01 Российский рубль

Преимущества и требования к участникам

Преимущества

Участникам, заявки или окончательные предложения которых содержат предложения о поставке товаров в соответствии с приказом Минфина России от 04.06.2018 № 126н - 15.0%

Преимущество в соответствии с ч. 3 ст. 30 Закона № 44-ФЗ

Требования к участникам

1 Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

2 Требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

Ограничения

1 Запрет на допуск товаров, работ, услуг при осуществлении закупок, а также ограничения и условия допуска в соответствии с требованиями, установленными ст. 14 Закона № 44-ФЗ

Дополнительная информация к ограничению отсутствует

- Посмотреть таблицу с данными

Перечень прикрепленных документов

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

1

Проект контракта

1 Приложение 4 Проект ГК.docx

Описание объекта закупки

1 Приложение 1 Описание.docx

Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке

1 Приложение 3 Требования к заявке, инструкция.docx

Дополнительная информация и документы

Документы не прикреплены Приложение 1 Описание.docx

Приложение №1 к Извещению об осуществлении закупки

Описание объекта закупки

Наименование объекта закупки: Поставка штатива для капельниц

Требования к гарантии качества товара, работы, услуги, а также требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий их качества, к гарантийному обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара, к обязательности осуществления монтажа и наладки товара, к обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара: установлено

Требование о соответствии поставляемого товара изображению товара не установлено

Требование о соответствии поставляемого товара образцу или макету, товара: не установлено

Требования к товару: товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

Приложение 1 Описание.docx.pdf

Приложение №1 к Извещению об

осуществлении закупки

Описание объекта закупки

I.

Наименование объекта закупки: Поставка штатива для капельниц

II.

Требования к гарантии качества товара, работы, услуги, а также требования к гарантийному сроку и (или) объему

предоставления гарантий их качества, к гарантийному обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара, к

обязательности осуществления монтажа и наладки товара, к обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание

товара: установлено

III.

Требование о соответствии поставляемого товара изображению товара не установлено

IV.

Требование о соответствии поставляемого товара образцу или макету, товара: не установлено

V.

Требования к товару: товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не

был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

Приложение 2 Обоснование НМЦК.xlsx - Посмотреть таблицу с даннымиПриложение 2 Обоснование НМЦК.xlsx.pdf

Приложение № 2 к Извещению об осуществлении закупки

ОБОСНОВАНИЕ

НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА,

НАЧАЛЬНЫХ ЦЕН ЕДИНИЦ ТОВАРА, РАБОТЫ, УСЛУГИ

Поставка штатива для капельниц

(Предмет контракта)

1. Используемый метод определения НМЦК с обоснованием: При определении начальной (максимальной) цены государственного контракта был применен метод метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), который является

приоритетным для определения и обоснования начальной (максимальной) цены государственного контракта.

2. Реквизиты документов, на основании которых произведен расчет начальной (максимальной) цены государственного контракта:

1) коммерческое предложение № 45 от 07.02.2024г.

2) коммерческое предложение № 42 от 07.02.2024г.

3) коммерческое предложение № 035/02 от 08.02.2024г.

3. Расчет начальной (максимальной) цены государственного контракта:

Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате контракта, не предусматривается.

Источник информации о цене (руб./ед.изм.)

№

1

Наименование товара ( работ, услуг)

Штатив для капельниц

Основные характеристики (указывается в

полном соответствии с характеристиками

которые были установлены в запросе КП (в

случае обоснования по КП))

В соответствии с извещением

Коммерческое

предложение

№1

Ед. изм

Кол-во

шт

3

Коммерческое

Коммерческое

предложение предложение

№2

№3

Однородность совокупности значений выявленных

цен, используемых в расчете НМЦК**

Средняя

арифметическая

цена за единицу

Среднее

квадратичное

отклонение

НМЦК с учетом

округления цены за

единицу (руб.)**

n - количество значений,

используемых в расчете;

i - номер источника

ценовой информации;

- цена единицы

2 317,00

1 950,00

2 350,00

2 205,67

222,03

10,07

4. Дата подготовки обоснования НМЦК: «20» «февраля» 2024 года

Руководитель заказчика (иное должностное лицо, ответственное за осуществление закупки)

НМЦК, определенная методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)*

коэффициент Расчет НМЦК по формуле Цена за единицу Цена за единицу

вариации цен V

vизм. (руб.)

изм. с округлением

(%)

количество (объем)

(вниз) до сотых

(не должен

закупаемого товара

долей после

превышать

(работы, услуги);

запятой (руб.)

33%)

___________________

мп

(подпись / расшифровка подписи)

6 617,00

2 205,67

2 205,67

6 617,01

6 617,01

№ п/п

Наименование товара (работ, услуг)

Ед. изм.

Кол-во

10

1.

Трусы мужские

Шт.

2.

Футболка мужская

Шт.

10

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Спортивный костюм

Свитер

Брюки/джинсы

Шапка вязаная

Куртка мужская

Ботинки

10

9.

Кроссовки

Шт.

Шт.

Шт.

Шт.

Шт.

Коробка/

пара

Коробка/

пара

10

10

10

10

5

5

Цена

товара за

ед., руб.**

Сумма,

руб.**

Приложение 3 Требования к заявке, инструкция.docx

Приложение № 3 к Извещению об осуществлении закупки

Требования К содержанию, составУ заявки на участие в электронном аукционе и инструкция по еЕ заполнению

Внимание! За нарушение требований антимонопольного законодательства Российской Федерации о запрете участия в ограничивающих конкуренцию соглашениях, осуществления ограничивающих конкуренцию согласованных действий предусмотрена ответственность в соответствии со ст. 14.32 КоАП РФ и ст. 178 УК РФ.

- Посмотреть таблицу с даннымиПриложение 3 Требования к заявке, инструкция.docx.pdf

Приложение № 3 к Извещению

об осуществлении закупки

ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ, СОСТАВУ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В

ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ И ИНСТРУКЦИЯ ПО ЕЕ ЗАПОЛНЕНИЮ

Внимание! За нарушение требований антимонопольного законодательства Российской

Федерации о запрете участия в ограничивающих конкуренцию соглашениях, осуществления

ограничивающих конкуренцию согласованных действий предусмотрена ответственность в

соответствии со ст. 14.32 КоАП РФ и ст. 178 УК РФ.

№

п/п

1.

2.

Наименование

Информация

Требования к содержанию, составу заявки на участие в электронном аукционе и

инструкция по ее заполнению

Порядок подачи

1) Подать заявку на участие в закупке вправе только

заявок на участие зарегистрированный в единой информационной системе и

в закупке

аккредитованный на электронной площадке участник закупки путем

направления такой заявки в соответствии с Федеральным законом от

05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных

нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) оператору электронной

площадки.

2) Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие

в закупке в любое время с момента размещения в единой

информационной системе извещения об осуществлении закупки до

окончания установленного в извещении об осуществлении закупки

срока подачи заявок на участие в закупке. Согласно части 1 статьи 43

Федерального закона № 44-ФЗ предусмотрено содержание заявки на

участие в закупке.

3) Содержание заявки на участие в электронном аукционе

определено статьей 49 Федерального закона № 44-ФЗ.

Содержание

Участник закупки в состав заявки на участие в электронном

заявки на участие аукционе включает документы и информацию в соответствии с

в

электронном пунктами 2 и 3 настоящего Приложения, за исключением документов,

аукционе

направляемых заказчику оператором электронной площадки из

реестра участников закупок, аккредитованных на электронной

площадке.

Документы и информация, в том числе содержащиеся в реестре

участников закупок, аккредитованных на электронной площадке и

направляемых заказчику оператором электронной площадки, должны

быть достоверными, отображать актуальную информацию об

участнике закупки, соответствовать требованиям, установленным

законодательством Российской Федерации, и содержать документы с

учетом последних внесенных изменений.

Непредставление информации и документов в составе заявки,

№

п/п

Наименование

Информация

отсутствие в реестре участников закупок, аккредитованных на

электронной площадке, определенных к направлению заказчику

оператором электронной площадки информации и документов

участника закупки, наличие в таких документах недостоверных,

противоречивых сведений об участнике закупки, подавшем такую

заявку, является основанием для отстранения данного участника от

участия в закупке.

Заявка на участие в электронном аукционе должна содержать

информацию и документы:

1) решение о согласии на совершение или о последующем

одобрении крупной сделки, если требование о наличии такого

решения установлено законодательством Российской Федерации,

учредительными документами юридического лица и для участника

закупки заключение контракта на поставку товара, выполнение

работы или оказание услуги, являющихся объектом закупки, либо

внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие

в закупке, обеспечения исполнения контракта является крупной

сделкой;

2) декларация о соответствии участника закупки требованиям,

установленным пунктами 3 - 5, 7 – 11 части 1 статьи 31 Федерального

закона № 44-ФЗ;

3) реквизиты счета участника закупки, на который в

соответствии

с

законодательством

Российской

Федерации

осуществляется перечисление денежных средств в качестве оплаты

поставленного товара, выполненной работы (ее результатов),

оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения контракта, за

исключением случаев, если в соответствии с законодательством

Российской Федерации такой счет открывается после заключения

контракта;

4) характеристики предлагаемого участником закупки товара, в

том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых

работ, оказании закупаемых услуг, соответствующие показателям,

установленным в описании объекта закупки, товарный знак (при

наличии у товара товарного знака); требуется

5) наименование страны происхождения товара в соответствии с

общероссийским

классификатором,

используемым

для

идентификации стран мира; требуется;

6) документы, подтверждающие соответствие товара, работы

или услуги требованиям, установленным в соответствии с

законодательством Российской Федерации (в случае, если в

соответствии

с

законодательством

Российской

Федерации

установлены требования к товару, работе или услуге и представление

2

№

п/п

Наименование

Информация

указанных документов предусмотрено извещением об осуществлении

закупки): требуются (копии регистрационных удостоверений на

изделия медицинского назначения);

7) информация и документы, предусмотренные нормативными

правовыми актами, принятыми в соответствии с частями 3 и 4 статьи

14 Федерального закона № 44-ФЗ (в случае, если в извещении об

осуществлении закупки установлены предусмотренные указанной

статьей запреты, ограничения, условия допуска). (В случае

отсутствия таких информации и документов в заявке на участие в

закупке такая заявка приравнивается к заявке, в которой

содержится предложение о поставке товаров, происходящих из

иностранного государства или группы иностранных государств,

работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых

иностранными лицами): требуется указание (декларирование)

участником закупки в заявке в соответствии с Федеральным законом

наименования страны происхождения товара, в соответствии с

Приказом Минфина России от 04.06.2018 № 126н «Об условиях

допуска товаров, происходящих из иностранного государства или

группы иностранных государств, для целей осуществления закупок

товаров для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

8) иные информация и документы, в том числе эскиз, рисунок,

чертеж, фотография, иное изображение предлагаемого участником

закупки товара (отсутствие таких информации и документов не

является основанием для отклонения заявки на участие в закупке).

9) информацию и документы, подтверждающие предоставление

обеспечения заявки на участие в закупке, в форме электронных

документов или в форме электронных образов бумажных документов

(предоставляются участниками закупки, являющиеся юридическими

лицами, зарегистрированными на территории государства - члена

Евразийского экономического союза, за исключением Российской

Федерации, или физическими лицами, являющимися гражданами

государства - члена Евразийского экономического союза, за

исключением Российской Федерации, воспользовавшихся правом,

предусмотренным постановлением Правительства РФ от 10.04.2023

№ 579 «Об особенностях порядка предоставления обеспечения заявок

на участие в закупках товаров, работ, услуг для обеспечения

государственных или муниципальных нужд участниками таких

закупок, являющимися иностранными лицами»).

3.

Инструкция по

заполнению

заявки

(предложения в

Подача заявки на участие в закупке означает согласие участника

закупки, подавшего такую заявку, на поставку товара, выполнение

работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных извещением об

осуществлении закупки, и в соответствии с заявкой такого участника

3

№

п/п

Наименование

отношении

объекта закупки)

на участие в

электронном

аукционе

Информация

на участие в закупке.

Сведения, которые содержатся в заявке на участие в электронном

аукционе участника закупки, не должны допускать двусмысленных

(неоднозначных) толкований, не должны содержать противоречий, в

заявке на участие в закупке должны содержаться только достоверные

сведения по предмету электронного аукциона.

Если в описании объекта закупки содержится указание на

недействующие стандарты, технические регламенты, и иные

документы, разрабатываемые и применяемые в национальной системе

стандартизации, принятые в соответствии с законодательством РФ о

стандартизации, то следует считать их замененными на

соответствующие действующие стандарты, технические регламенты,

документы, разрабатываемые и применяемые в национальной системе

стандартизации, принятые в соответствии с законодательством РФ о

стандартизации.

1) Характеристики предлагаемого участником закупки товара,

соответствующие показателям, установленным в описании

объекта закупки, товарный знак (при наличии у товара товарного

знака):

Информация, определенная настоящим подпунктом, не

включается в заявку на участие в закупке в случае включения

заказчиком, в соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 33

Федерального закона № 44-ФЗ, в описание объекта закупки

проектной документации, или типовой проектной документации,

или сметы на капитальный ремонт объекта капитального

строительства.

Указание товарного знака (при наличии).

Показатели товара в соответствии с инструкцией указанной в

извещении по заполнению характеристик в заявке. Данная

информация может не включатся в заявку в случае указания

заказчиком в описании объекта закупки товарного знака и

предложения участником закупки товара, в том числе поставляемого

заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых

услуг, обозначенного таким же товарным знаком.

Ответственность за достоверность сведений о характеристиках

товара, товарном знаке, наименовании страны происхождения товара,

производителе, указанных в заявке на участие в закупке , несет

участник закупки.

2) Наименование страны происхождения товара в соответствии с

общероссийским

классификатором,

используемым

для

идентификации стран мира:

Наименование страны происхождения товаров участник закупки

указывает в соответствии с Общероссийским классификатором стран

мира OK (MK (ИСО 3▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

При закупке медицинских изделий или лекарственных препаратов

наименование страны (стран) происхождения товара указывается в

соответствии

с

регистрационным

удостоверением

на

4

№

п/п

Наименование

Информация

соответствующие медицинское изделие или лекарственный препарат.

5

Приложение 4 Проект ГК.docx

КОНТРАКТ № _____

Поставка штатива для капельниц

(Идентификационный код закупки № ________________________________________)

г. Тюмень «___» __________ 2024г.

Государственное бюджетное учреждение Ямало-Ненецкого автономного округа «Реабилитационный центр «Большой Тараскуль», именуемый в дальнейшем "Заказчик", в лице директора Барановой Ольги Васильевны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и

_________________________________________________________, именуемое(ый) в дальнейшем «Поставщик», в лице __________________, действующего на основании __________________, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем "Стороны", на основании _______________________ и Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О Контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон N 44-ФЗ), заключили настоящий Контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

I. Предмет Контракта

1.1. Поставщик обязуется поставить штатив для капельниц (далее - Товар), а Заказчик обязуется принять и оплатить Товар в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом.

1.2. Наименование, количество, цены, страна производитель и иные характеристики поставляемого Товара указаны в Спецификации (приложение к Контракту № 1), являющейся неотъемлемой частью Контракта.

II. Цена Контракта и порядок расчетов

2.1. Цена Контракта составляет ________ (________) рублей __ копеек, в том числе НДС ______ (________) рублей __ копеек (НДС не облагается).

2.2. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Поставщику, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

2.3. Цена Контракта включает в себя: стоимость Товара, расходы, связанные с доставкой, разгрузкой - погрузкой, размещением в местах хранения Заказчика, стоимость упаковки (тары), маркировки, страхование, таможенные платежи (пошлины), НДС, другие установленные налоги, сборы и иные расходы, связанные с исполнением Контракта.

2.4. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта, за исключением случаев, установленных Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и Контрактом.

Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренного Контрактом количества и качества поставляемого Товара и иных условий Контракта

2.5. Источник финансирования Контракта: средства бюджетных учреждений. Настоящий Настоящий Контракт заключен в рамках реализации иной субсидии, не связанной с выполнением государственного задания.

2.6. Выплата аванса при исполнении контракта, заключенного с участником закупки, указанным в части 1 или 2 статьи 37 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", не допускается.

2.7. Расчет с Поставщиком за поставленный Товар осуществляется в безналичной форме Заказчиком в рублях Российской Федерации путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика не более чем в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документов о приемки.

2.8. В случае изменения расчетного счета Поставщик обязан в трехдневный срок с момента изменения расчетного счета сообщить об этом Заказчику, указав новые реквизиты расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в Контракте счет Поставщика, несет Поставщик.

III. Порядок, сроки и условия поставки

и приемки Товара

3.1. Поставщик самостоятельно доставляет Товар Заказчику по адресу:

Тюменская область, г. Тюмень, ул. Сказочная, д.26. (далее - Место доставки).

3.2. Срок поставки Товара: одной партией с момента заключения Контракта не позднее 31.05.2024г.

3.2.1. Поставщик не менее чем за 1 (один) день до осуществления поставки Товара направляет в адрес Заказчика уведомление о времени и дате доставки Товара в место доставки. Сообщение должно содержать ссылку на реквизиты Контракта, реквизиты соответствующей отгрузочной разнарядки (при ее наличии), дату и планируемое время поставки, кроме этого сообщение должно содержать сведения об уполномоченных представителях Поставщика, которые будут присутствовать при приемке Товара. Сообщение может быть направлено Заказчику путем использования электронных средств связи.

3.3. Приемка обязательств по Контракту Сторонами осуществляется в электронной форме с использованием единой информационной системы в сфере закупок (формируется структурированный документ о приемке) в соответствии с Регламентом ЕИС, опубликованном по адресу в сети Интернет https://zakupki.gov.ru, в порядке ч. 13, ч. 14 ст. 94 Федерального закона о контрактной системе.

3.4. Приемка поставленного товара осуществляется в ходе передачи товара Заказчику в месте доставки и включает в себя следующее:

а) проверку поставленного товара на соответствие Спецификации (приложение № 1
к Контракту);

б) проверку наличия необходимых документов, приложенных в электронном варианте, на товар: регистрационных удостоверений, документа, подтверждающего соответствие товара, выданного уполномоченными органами (организациями) (если это предусмотрено действующим законодательством);

в) проверку комплектности и целостности поставленного товара.

Приемка товара осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

3.5. Для проверки предоставленных Поставщиком результатов, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта, Заказчиком проводится экспертиза в порядке, предусмотренном статьей 94 Федерального закона о контрактной системе. Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом о контрактной системе. В случае принятия решения о проведении независимой экспертизы, приемка предоставленных Поставщиком результатов продлевается на время проведения независимой экспертизы.

3.6. Поставщик в течение трех рабочих дней со дня передачи товара Заказчику, формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Поставщика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке, который должен содержать:

а) идентификационный код закупки, наименование, место нахождения Заказчика, наименование объекта закупки, место поставки товара, выполнения работы, оказания услуги, информацию о Поставщике, единицу измерения поставленного товара;

б) наименование поставленного товара;

в) наименование страны происхождения поставленного товара;

г) информацию о количестве поставленного товара;

д) стоимость исполненных Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, с указанием цены за единицу поставленного товара;

е) иную информацию.

3.7. К документу о приемке могут прилагаться документы, которые считаются его неотъемлемой частью. При этом в случае, если информация, содержащаяся в прилагаемых документах, не соответствует информации, содержащейся в документе о приемке, приоритет имеет информация, содержащаяся в документе о приемке.

3.8. Документ о приемке, подписанный Поставщиком, не позднее одного часа с момента его размещения в единой информационной системе автоматически с использованием единой информационной системы направляется Заказчику. Датой поступления Заказчику документа о приемке, подписанного Поставщиком, считается дата размещения в соответствии с настоящим пунктом такого документа в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Заказчик.

3.9. В течение двадцати рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке, Заказчик (за исключением случая создания приемочной комиссии) осуществляет одно из следующих действий:

а) подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке;

б) формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в единой информационной системе мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа.

3.10. В случае создания приемочной комиссии не позднее двадцати рабочих дней, следующих за днем поступления Заказчику документа о приемке:

а) члены приемочной комиссии подписывают усиленными электронными подписями поступивший документ о приемке или формируют с использованием единой информационной системы, подписывают усиленными электронными подписями мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа. При этом, если приемочная комиссия включает членов, не являющихся работниками Заказчика, допускается осуществлять подписание документа о приемке, составление мотивированного отказа от подписания документа о приемке, подписание такого отказа без использования усиленных электронных подписей и единой информационной системы;

б) после подписания членами приемочной комиссии в соответствии с подпунктом "а" настоящего пункта документа о приемке или мотивированного отказа от подписания документа о приемке заказчик подписывает документ о приемке или мотивированный отказ от подписания документа о приемке усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает их в единой информационной системе. Если члены приемочной комиссии в соответствии с подпунктом "а" настоящего пункта не использовали усиленные электронные подписи и единую информационную систему, заказчик прилагает подписанные ими документы в форме электронных образов бумажных документов.

3.11. Документ о приемке, мотивированный отказ от подписания документа о приемке не позднее одного часа с момента размещения в единой информационной системе направляются автоматически с использованием единой информационной системы Поставщику. Датой поступления Поставщику документа о приемке, мотивированного отказа от подписания документа о приемке считается дата размещения документа о приемке, мотивированного отказа в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Поставщик.

3.12. В случае получения мотивированного отказа от подписания документа о приемке Поставщик вправе устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе, и направить заказчику документ о приемке в порядке, предусмотренном пунктом 3.6. настоящей Главы.

3.13. Внесение исправлений в документ о приемке осуществляется путем формирования, подписания усиленными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени Поставщика, Заказчика, и размещения в единой информационной системе исправленного документа о приемке.

3.14. Замена некачественного и (или) не соответствующего Спецификации (Приложение № 1 к Контракту) Товара, и (или) допоставка недостающего Товара, осуществляется Поставщиком за свой счет.

3.15. Расходы, связанные с возвратом Товара, указанного в п. 3.14. Контракта, осуществляются за счет средств Поставщика.

3.16. Заказчик, обнаруживший после приемки Товара недостатки, которые не могли быть установлены при приемке (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Поставщиком, обязан известить об этом Поставщика в течение 15 дней при их обнаружении и вправе потребовать замены Товара, на условиях установленных п.п. 3.14.- 3.15.

3.17. Датой приемки поставленного товара, считается дата размещения в единой информационной системе документа о приемке, подписанного Заказчиком.

3.18. Заказчик вправе не отказывать в приемке поставленного Товара в случае выявления несоответствия Товара условиям Контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этого Товара и устранено Поставщиком.

IV. Взаимодействие Сторон

4.1. Поставщик обязан:

4.1.1. поставить Товар в порядке, количестве, в срок и на условиях, предусмотренных Контрактом и спецификацией;

4.1.2. обеспечить соответствие поставляемого Товара требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам), сертификации, лицензирования, установленным законодательством Российской Федерации и Контрактом;

4.1.3. обеспечить за свой счет устранение выявленных недостатков Товара или осуществить его соответствующую замену в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом;

4.1.4. в случае принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта Поставщик (подрядчик, исполнитель) с использованием единой информационной системы формирует решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени поставщика (подрядчика, исполнителя), и размещает такое решение в единой информационной системе;

4.1.5. предоставлять Заказчику по его требованию документы, относящиеся к предмету Контракта, а также своевременно предоставлять Заказчику достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта;

4.1.6. Предоставить до подписания Сторонами документов о приемке Товара, документы, подтверждающие страну происхождения товара, на основании которых осуществляется включение продукции в реестр российской промышленной продукции или евразийский реестр промышленных товаров, предусмотренные постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. N 719 "О подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации" или решением Совета Евразийской экономической комиссии от 23 ноября 2020 г. N 105 "Об утверждении Правил определения страны происхождения отдельных видов товаров для целей государственных (муниципальных) закупок" соответственно.

(Документы по пункту 4.1.6 Контракта не предоставляются, в случае не применении Постановления Правительства РФ от 30.04.2020 № 617 "Об ограничениях допуска отдельных видов промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд".)

4.2. Поставщик вправе:

4.2.1. требовать от Заказчика произвести приемку Товара в порядке и в сроки, предусмотренные Контрактом;

4.2.2. требовать своевременной оплаты на условиях, установленных Контрактом, надлежащим образом поставленного и принятого Заказчиком Товара;

4.2.3. принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством;

4.2.4. требовать возмещения убытков, уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с разделом VI Контракта;

4.2.5. по согласованию с Заказчиком (путем заключения дополнительного соглашения) поставить Товар, качество, технические и функциональные характеристики которого являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Контракте (за исключением случаев, которые предусмотрены и нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2015, N 29, ст. 4353).

4.3. Заказчик обязуется:

4.3.1. обеспечить своевременную приемку и оплату поставленного Товара надлежащего качества в порядке и сроки, предусмотренные Контрактом;

4.3.2. принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в случаях, если в ходе исполнения контракта установлено, что:

а) поставщик (подрядчик, исполнитель) и (или) поставляемый товар перестали соответствовать установленным извещением об осуществлении закупки, требованиям к участникам закупки (за исключением требования, предусмотренного частью 1.1 (при наличии такого требования) статьи 31 настоящего Федерального закона) и (или) поставляемому товару;

б) при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) поставщик (подрядчик, исполнитель) представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара требованиям, указанным в подпункте "а" настоящего пункта, что позволило ему стать победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя);

4.3.3. требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с разделом VI Контракта;

4.3.4. провести экспертизу поставленного Товара для проверки его соответствия условиям Контракта в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

4.4. Заказчик вправе:

4.4.1. требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств по Контракту;

4.4.2. требовать от Поставщика своевременного устранения недостатков, выявленных как в ходе приемки .

4.4.3. проверять ход и качество выполнения Поставщиком условий Контракта без вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Поставщика;

4.4.4. требовать возмещения убытков в соответствии с разделом VI Контракта, причиненных по вине Поставщика;

4.4.5. предложить увеличить или уменьшить в процессе исполнения Контракта количество Товара, предусмотренного Контрактом, не более чем на десять процентов в порядке и на условиях, установленных Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";

4.4.6. отказаться от приемки и оплаты Товара, не соответствующего условиям Контракта;

4.4.7. принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством;

4.4.8. до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта провести экспертизу поставленного Товара с привлечением экспертов, экспертных организаций.

V. Качество Товара

5.1. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар соответствует требованиям, установленным Контрактом.

5.2. Поставщик гарантирует безопасность Товара в соответствии с требованиями, установленными к данному виду товара правом Евразийского экономического союза и законодательством Российской Федерации.

Поставляемый Товар должен соответствовать действующим в Российской Федерации стандартам, техническим регламентам, санитарным и фитосанитарным нормам.

Поставщик представляет Заказчику оригиналы следующих документов: копии сертификатов, регистрационных удостоверений, либо документ, подтверждающий необязательность сертификации/регистрации, паспорта завода изготовителя, заверенные подписью и печатью Поставщика.

5.3. Товар должен быть упакован и замаркирован в соответствии с действующими стандартами.

Поставщик поставляет Товар в упаковке завода-изготовителя, позволяющей транспортировать его любым видом транспорта на любое расстояние, предохранять от повреждений, загрязнений, утраты товарного вида и порчи при его перевозке с учетом возможных перегрузок в пути и длительного хранения.

VI. Ответственность Сторон

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Контракта Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.

6.2. В случае полного (частичного) неисполнения условий Контракта одной из Сторон эта Сторона обязана возместить другой Стороне причиненные убытки в части, непокрытой неустойкой.

6.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Поставщик уплачивает Заказчику пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер пени составляет одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта (отдельного этапа исполнения Контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения Контракта) и фактически исполненных Поставщиком.

6.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Поставщик уплачивает Заказчику штраф.

Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. N 1042 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, N 36, ст. 5458; 2019, N 32, ст. 4721) (далее - Правила), и составляет в размере 1% цены Контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.

6.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик уплачивает Заказчику штраф. Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами и составляет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(одна тысяча) рублей.

6.6. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплату пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства.

6.7. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплату штрафа. Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами и составляет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(одна тысяча) рублей.

6.8. За каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства по предоставлению нового обеспечение исполнения Контракта, предусмотренного пунктом 7.8 Контракта, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с пунктом 6.3 Контракта.

6.9. Применение неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Контракту.

6.10. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

6.11. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

6.12. В случае расторжения Контракта в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения Контракта другая Сторона вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

VII. Обеспечение исполнения Контракта

7.1. Обеспечение исполнения настоящего Контракта установлено в размере 10% от цены контракта.

7.2. Обеспечение исполнения настоящего Контракта обеспечивает все обязательства Поставщика, предусмотренные настоящим Контрактом, включая:

-исполнение основного обязательства по поставке Товара;

-предоставление Поставщиком Заказчику предусмотренных настоящим Контрактом и приложениями к нему результатов, включая отчетные документы;

-соблюдение срока поставки;

-возмещение убытков, причиненных Заказчику Поставщиком в результате ненадлежащего исполнения, неисполнения предусмотренного настоящим Контрактом и приложениями к нему обязательства последнего, а также обязанность выплаты неустойки (пени, штрафа), предусмотренной настоящим Контрактом.

7.3. В случае если Контрактом предусмотрены отдельные этапы его исполнения размер обеспечения исполнения Контракта в ходе исполнения Контракта подлежит уменьшению в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7-7.3 статьей 96 Закона N 44-ФЗ.

7.4. Исполнение Контракта, гарантийные обязательства обеспечиваться предоставлением независимой гарантии, соответствующей требованиям статьи 45 Закона N 44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику.

Способ обеспечения исполнения Контракта, гарантийных обязательств, срок действия независимой гарантии определяются в соответствии с требованиями Закона N 44-ФЗ участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно.

При этом срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Закона N 44-ФЗ.

7.5. Денежные средства, внесенные Поставщиком в качестве обеспечения исполнения Контракта, в том числе часть этих денежных средств в случае уменьшения размера обеспечения исполнения Контракта в соответствии статьей 96 Закона N 44-ФЗ.

7.6. Срок возврата обеспечения не должен превышать 15 (пятнадцать) дней с даты исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом (если такая форма обеспечения исполнения Контракта применяется Поставщиком).

7.7. В случае, если контрактом предусмотрены отдельные этапы его исполнения и установлено требование обеспечения исполнения контракта, в ходе исполнения данного контракта размер этого обеспечения подлежит уменьшению в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьей 96 Закона N 44-ФЗ.

7.8. Размер обеспечения исполнения контракта уменьшается посредством направления заказчиком информации об исполнении поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по поставке товара, выполнению работы (ее результатов), оказанию услуги или об исполнении им отдельного этапа исполнения контракта и стоимости исполненных обязательств для включения в соответствующий реестр контрактов, предусмотренный статьей 103 Закона N 44-ФЗ. Уменьшение размера обеспечения исполнения контракта производится пропорционально стоимости исполненных обязательств, приемка и оплата которых осуществлены в порядке и сроки, которые предусмотрены контрактом. В случае, если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем предоставления независимой гарантии, требование заказчика об уплате денежных сумм по этой гарантии может быть предъявлено в размере не более размера обеспечения исполнения контракта, рассчитанного заказчиком на основании информации об исполнении контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов. В случае, если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем внесения денежных средств на счет, указанный заказчиком, по заявлению поставщика (подрядчика, исполнителя) ему возвращаются заказчиком в установленный в соответствии с частью 27 статьи 34 Закона N 44-ФЗ контрактом срок денежные средства в сумме, на которую уменьшен размер обеспечения исполнения контракта, рассчитанный заказчиком на основании информации об исполнении контракта, размещенной в реестре контрактов.

7.9. Предусмотренное частями 7 и 7.1 статьей 96 Закона N 44-ФЗ уменьшение размера обеспечения исполнения контракта осуществляется при условии отсутствия неисполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных заказчиком в соответствии с настоящим Федеральным законом, а также приемки заказчиком поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, результатов отдельного этапа исполнения контракта в объеме выплаченного аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса) либо в объеме, превышающем выплаченный аванс (если в соответствии с законодательством Российской Федерации расчеты по контракту в части выплаты аванса подлежат казначейскому сопровождению). Такое уменьшение не допускается в случаях, определенных Правительством Российской Федерации в целях обеспечения обороноспособности и безопасности государства, защиты здоровья, прав и законных интересов граждан Российской Федерации.

7.10. Участник закупки, с которым заключается контракт по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Законом N 44-ФЗ, освобождается от предоставления обеспечения исполнения контракта, в том числе с учетом положений статьи 37 Законом N 44-ФЗ, от обеспечения гарантийных обязательств в случае предоставления таким участником закупки информации, содержащейся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающей исполнение таким участником (без учета правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов, исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). Такая информация представляется участником закупки до заключения контракта в случаях, установленных настоящим Федеральным законом для предоставления обеспечения исполнения контракта. При этом сумма цен таких контрактов должна составлять не менее начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки.

7.11. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на осуществление банковских операций предоставить новое обеспечение исполнения контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления заказчиком поставщика (подрядчика, исполнителя) о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 Закона N 44-ФЗ. За каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного настоящей частью, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с частью 7 статьи 96 Закона N 44-ФЗ.

7.12. В случае если предложенная Победителем цена Контракта снижена на 25% и более по отношению к начальной (максимальной) цене Контракта, обеспечение исполнения Контракта предоставляется в соответствии со ст. 37 Законом N 44-ФЗ

7.13. Положения настоящего раздела Контракта не применяются в случае заключения Контракта с участником закупки, который является казенным учреждением.

VIII. Обеспечение гарантийных обязательств

8.1. Обеспечение гарантийных обязательств не устанавливается.

IX. Исключительные права

9.1. Поставщик гарантирует отсутствие нарушения исключительных прав третьих лиц, связанных с поставкой и использованием Товара.

9.2. Все убытки, понесенные Заказчиком в случае нарушения исключительных прав третьих лиц на результаты интеллектуальной деятельности при поставке и использовании Товара, в том числе вследствие отмены государственной регистрации Товара и невозможности его использования, включая судебные расходы и возмещение материального ущерба, возмещаются Поставщиком в полном объеме.

X. Обстоятельства непреодолимой силы

10.1. Стороны не несут ответственность за полное или частичное неисполнение предусмотренных Контрактом обязательств, если такое неисполнение связано с обстоятельствами непреодолимой силы.

10.2. В случае если надлежащее исполнение Стороной предусмотренных Контрактом обязательств оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, такая Сторона не позднее 3 (трёх) календарных дней с момента их наступления извещает другую Сторону с приложением документов, удостоверяющих факт наступления указанных обстоятельств.

10.3. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Стороны вправе расторгнуть Контракт, и в этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения убытков.

10.4. Подтверждением наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности является свидетельство уполномоченных органов или уполномоченных организаций.

XI. Рассмотрение и разрешение споров

11.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из Контракта между Сторонами, будут разрешаться путем переговоров, в том числе в претензионном порядке.

11.2. В претензии перечисляются допущенные при исполнении Контракта нарушения со ссылкой на соответствующие положения Контракта или его приложений, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений.

11.3. Срок рассмотрения претензии не может превышать 20 (двадцать) календарных дней. В случае обмена документами при применении мер ответственности и совершении иных действий в связи с нарушением поставщиком (подрядчиком, исполнителем) или заказчиком условий контракта в отношении контракта, заключенного по результатам электронных процедур, закрытых электронных процедур (за исключением закрытых электронных процедур, проводимых в случае, предусмотренном пунктом 5 части 11 статьи 24 настоящего Федерального закона), такой обмен осуществляется с использованием единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления формируются с использованием единой информационной системы, подписываются усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, поставщика (подрядчика, исполнителя), и размещаются в единой информационной системе без размещения на официальном сайте. Письменная форма не предусмотрена.

11.4. При неурегулировании Сторонами спора в досудебном порядке, спор разрешается в судебном порядке в Арбитражный суд Ямало-Ненецкого автономного округа.

XII. Срок действия и порядок расторжения Контракта

12.1. Контракт вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует по 16 июля 2024 г., в части оплаты до полного исполнения Сторонами своих обязательств. Окончание срока действия Контракта не влечет прекращения неисполненных обязательств Сторон по Контракту.

12.2. Контракт может быть расторгнут по взаимному соглашению Сторон, по решению суда или в случае одностороннего отказа Стороны от исполнения Контракта в соответствии с положениями частей▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьи 25 статьи 95 Законом N 44-ФЗ;

XIII. Прочие положения

13.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

13.2. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, названия, а также в случае реорганизации она обязана в течение 10 (десяти) дней известить об этом другую Сторону.

13.3. Внесение изменений и дополнений, не противоречащих законодательству Российской Федерации, в условия Контракта осуществляется путем заключения Сторонами дополнительных соглашений к Контракту, которые являются его неотъемлемой частью.

13.4. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением случаев, предусмотренных статьей 95 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

13.5. При исполнении Контракта не допускается перемена Поставщика, за исключением случая, если новый поставщик является правопреемником Поставщика вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

Передача прав и обязанностей по Контракту правопреемнику Поставщика осуществляется путем заключения соответствующего дополнительного соглашения к Контракту.

13.6. Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность сведений, относящихся к предмету Контракта, и ставших им известными в ходе исполнения Контракта.

13.7. Контракт составлен в форме электронного документа, подписанного усиленными электронными подписями Сторон

XIV. Перечень приложений

14.1. Неотъемлемой частью Контракта является следующее приложение:

Спецификация.

XV. Адреса и банковские реквизиты Сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Контракт заключен в форме электронного документа в соответствии

со статьей 5 Федерального закона № 44-ФЗ

Приложение № 1

к контракту № ______

от «____» __________ 2024г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с даннымиПриложение 4 Проект ГК.docx.pdf

КОНТРАКТ № _____

Поставка штатива для капельниц

(Идентификационный код закупки № ________________________________________)

г. Тюмень

«___» __________ 2024г.

Государственное бюджетное учреждение Ямало-Ненецкого автономного округа

«Реабилитационный центр «Большой Тараскуль», именуемый в дальнейшем "Заказчик", в

лице директора Барановой Ольги Васильевны, действующей на основании Устава, с одной

стороны, и

_________________________________________________________, именуемое(ый) в

дальнейшем «Поставщик», в лице __________________, действующего на основании

__________________, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем "Стороны", на

основании _______________________ и Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О

Контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения

государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон N 44-ФЗ), заключили настоящий

Контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

I. Предмет Контракта

1.1. Поставщик обязуется поставить штатив для капельниц (далее - Товар), а

Заказчик обязуется принять и оплатить Товар в порядке и на условиях, предусмотренных

Контрактом.

1.2. Наименование, количество, цены, страна производитель и иные характеристики

поставляемого Товара указаны в Спецификации (приложение к Контракту № 1), являющейся

неотъемлемой частью Контракта.

II. Цена Контракта и порядок расчетов

2.1. Цена Контракта составляет ________ (________) рублей __ копеек, в том

числе НДС ______ (________) рублей __ копеек (НДС не облагается).

2.2. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Поставщику, уменьшается на размер

налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской

Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством

Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные

платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации

Заказчиком.

2.3. Цена Контракта включает в себя: стоимость Товара, расходы, связанные с

доставкой, разгрузкой - погрузкой, размещением в местах хранения Заказчика, стоимость

упаковки (тары), маркировки, страхование, таможенные платежи (пошлины), НДС, другие

установленные налоги, сборы и иные расходы, связанные с исполнением Контракта.

2.4. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения

Контракта, за исключением случаев, установленных Федеральным законом от 5 апреля 2013

г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения

государственных и муниципальных нужд" и Контрактом.

Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения

предусмотренного Контрактом количества и качества поставляемого Товара и иных условий

Контракта

2.5. Источник финансирования Контракта: средства бюджетных учреждений.

Настоящий Настоящий Контракт заключен в рамках реализации иной субсидии, не

связанной с выполнением государственного задания.

2.6. Выплата аванса при исполнении контракта, заключенного с участником закупки,

указанным в части 1 или 2 статьи 37 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения

1

государственных и муниципальных нужд", не допускается.

2.7. Расчет с Поставщиком за поставленный Товар осуществляется в безналичной

форме Заказчиком в рублях Российской Федерации путем перечисления денежных средств

на расчетный счет Поставщика не более чем в течение 7 (семи) рабочих дней с даты

подписания Заказчиком документов о приемки.

2.8. В случае изменения расчетного счета Поставщик обязан в трехдневный срок с

момента изменения расчетного счета сообщить об этом Заказчику, указав новые реквизиты

расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком

денежных средств на указанный в Контракте счет Поставщика, несет Поставщик.

III. Порядок, сроки и условия поставки

и приемки Товара

3.1. Поставщик самостоятельно доставляет Товар Заказчику по адресу:

Тюменская область, г. Тюмень, ул. Сказочная, д.26. (далее - Место доставки).

3.2. Срок поставки Товара: одной партией с момента заключения Контракта не

позднее 31.05.2024г.

3.2.1. Поставщик не менее чем за 1 (один) день до осуществления поставки Товара

направляет в адрес Заказчика уведомление о времени и дате доставки Товара в место

доставки. Сообщение должно содержать ссылку на реквизиты Контракта, реквизиты

соответствующей отгрузочной разнарядки (при ее наличии), дату и планируемое время

поставки, кроме этого сообщение должно содержать сведения об уполномоченных

представителях Поставщика, которые будут присутствовать при приемке Товара. Сообщение

может быть направлено Заказчику путем использования электронных средств связи.

3.3. Приемка обязательств по Контракту Сторонами осуществляется в электронной

форме с использованием единой информационной системы в сфере закупок (формируется

структурированный документ о приемке) в соответствии с Регламентом ЕИС,

опубликованном по адресу в сети Интернет https://zakupki.gov.ru, в порядке ч. 13, ч. 14 ст. 94

Федерального закона о контрактной системе.

3.4. Приемка поставленного товара осуществляется в ходе передачи товара Заказчику

в месте доставки и включает в себя следующее:

а) проверку поставленного товара на соответствие Спецификации (приложение № 1

к Контракту);

б) проверку наличия необходимых документов, приложенных в электронном варианте,

на товар: регистрационных удостоверений, документа, подтверждающего соответствие

товара, выданного уполномоченными органами (организациями) (если это предусмотрено

действующим законодательством);

в) проверку комплектности и целостности поставленного товара.

Приемка товара осуществляется в соответствии с требованиями законодательства

Российской Федерации.

3.5. Для проверки предоставленных Поставщиком результатов, предусмотренных

Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта, Заказчиком проводится экспертиза

в порядке, предусмотренном статьей 94 Федерального закона о контрактной системе.

Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, может проводиться Заказчиком

своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации

на основании контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом о

контрактной системе. В случае принятия решения о проведении независимой экспертизы,

приемка предоставленных Поставщиком результатов продлевается на время проведения

независимой экспертизы.

3.6. Поставщик в течение трех рабочих дней со дня передачи товара Заказчику,

формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной

электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Поставщика, и

размещает в единой информационной системе документ о приемке, который должен

содержать:

2

а) идентификационный код закупки, наименование, место нахождения Заказчика,

наименование объекта закупки, место поставки товара, выполнения работы, оказания услуги,

информацию о Поставщике, единицу измерения поставленного товара;

б) наименование поставленного товара;

в) наименование страны происхождения поставленного товара;

г) информацию о количестве поставленного товара;

д) стоимость исполненных Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, с

указанием цены за единицу поставленного товара;

е) иную информацию.

3.7. К документу о приемке могут прилагаться документы, которые считаются его

неотъемлемой частью. При этом в случае, если информация, содержащаяся в прилагаемых

документах, не соответствует информации, содержащейся в документе о приемке, приоритет

имеет информация, содержащаяся в документе о приемке.

3.8. Документ о приемке, подписанный Поставщиком, не позднее одного часа с

момента его размещения в единой информационной системе автоматически с

использованием единой информационной системы направляется Заказчику. Датой

поступления Заказчику документа о приемке, подписанного Поставщиком, считается дата

размещения в соответствии с настоящим пунктом такого документа в единой

информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Заказчик.

3.9. В течение двадцати рабочих дней, следующих за днем поступления документа о

приемке, Заказчик (за исключением случая создания приемочной комиссии) осуществляет

одно из следующих действий:

а) подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать

от имени Заказчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке;

б) формирует с использованием единой информационной системы, подписывает

усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и

размещает в единой информационной системе мотивированный отказ от подписания

документа о приемке с указанием причин такого отказа.

3.10. В случае создания приемочной комиссии не позднее двадцати рабочих дней,

следующих за днем поступления Заказчику документа о приемке:

а) члены приемочной комиссии подписывают усиленными электронными подписями

поступивший документ о приемке или формируют с использованием единой

информационной

системы,

подписывают

усиленными

электронными

подписями

мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа.

При этом, если приемочная комиссия включает членов, не являющихся работниками

Заказчика, допускается осуществлять подписание документа о приемке, составление

мотивированного отказа от подписания документа о приемке, подписание такого отказа без

использования усиленных электронных подписей и единой информационной системы;

б) после подписания членами приемочной комиссии в соответствии с подпунктом "а"

настоящего пункта документа о приемке или мотивированного отказа от подписания

документа о приемке заказчик подписывает документ о приемке или мотивированный отказ

от подписания документа о приемке усиленной электронной подписью лица, имеющего право

действовать от имени заказчика, и размещает их в единой информационной системе. Если

члены приемочной комиссии в соответствии с подпунктом "а" настоящего пункта не

использовали усиленные электронные подписи и единую информационную систему, заказчик

прилагает подписанные ими документы в форме электронных образов бумажных

документов.

3.11. Документ о приемке, мотивированный отказ от подписания документа о приемке

не позднее одного часа с момента размещения в единой информационной системе

направляются автоматически с использованием единой информационной системы

Поставщику. Датой поступления Поставщику документа о приемке, мотивированного отказа

от подписания документа о приемке считается дата размещения документа о приемке,

мотивированного отказа в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной,

3

в которой расположен Поставщик.

3.12. В случае получения мотивированного отказа от подписания документа о приемке

Поставщик вправе устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе, и

направить заказчику документ о приемке в порядке, предусмотренном пунктом 3.6.

настоящей Главы.

3.13. Внесение исправлений в документ о приемке осуществляется путем

формирования, подписания усиленными электронными подписями лиц, имеющих право

действовать от имени Поставщика, Заказчика, и размещения в единой информационной

системе исправленного документа о приемке.

3.14. Замена некачественного и (или) не соответствующего Спецификации

(Приложение № 1 к Контракту) Товара, и (или)

допоставка недостающего Товара,

осуществляется Поставщиком за свой счет.

3.15. Расходы, связанные с возвратом Товара, указанного в п. 3.14. Контракта,

осуществляются за счет средств Поставщика.

3.16. Заказчик, обнаруживший после приемки Товара недостатки, которые не могли

быть установлены при приемке (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были

умышленно скрыты Поставщиком, обязан известить об этом Поставщика в течение 15 дней

при их обнаружении и вправе потребовать замены Товара, на условиях установленных п.п.

3.14.- 3.15.

3.17. Датой приемки поставленного товара, считается дата размещения в единой

информационной системе документа о приемке, подписанного Заказчиком.

3.18. Заказчик вправе не отказывать в приемке поставленного Товара в случае

выявления несоответствия Товара условиям Контракта, если выявленное несоответствие не

препятствует приемке этого Товара и устранено Поставщиком.

IV. Взаимодействие Сторон

4.1. Поставщик обязан:

4.1.1. поставить Товар в порядке, количестве, в срок и на условиях, предусмотренных

Контрактом и спецификацией;

4.1.2. обеспечить соответствие поставляемого Товара требованиям качества,

безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям безопасности (санитарным

нормам и правилам, государственным стандартам), сертификации, лицензирования,

установленным законодательством Российской Федерации и Контрактом;

4.1.3. обеспечить за свой счет устранение выявленных недостатков Товара или

осуществить его соответствующую замену в порядке и на условиях, предусмотренных

Контрактом;

4.1.4. в случае принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта

Поставщик (подрядчик, исполнитель) с использованием единой информационной системы

формирует решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, подписывает его

усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени поставщика

(подрядчика, исполнителя), и размещает такое решение в единой информационной системе;

4.1.5. предоставлять Заказчику по его требованию документы, относящиеся к предмету

Контракта, а также своевременно предоставлять Заказчику достоверную информацию о ходе

исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении

Контракта;

4.1.6. Предоставить до подписания Сторонами документов о приемке Товара,

документы, подтверждающие страну происхождения товара, на основании которых

осуществляется включение продукции в реестр российской промышленной продукции или

евразийский реестр промышленных товаров, предусмотренные постановлением

Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. N 719 "О подтверждении

производства промышленной продукции на территории Российской Федерации" или

решением Совета Евразийской экономической комиссии от 23 ноября 2020 г. N 105 "Об

утверждении Правил определения страны происхождения отдельных видов товаров для

4

целей государственных (муниципальных) закупок" соответственно.

(Документы по пункту 4.1.6 Контракта не предоставляются, в случае не

применении Постановления Правительства РФ от 30.04.2020 № 617 "Об ограничениях

допуска отдельных видов промышленных товаров, происходящих из иностранных

государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и

муниципальных нужд".)

4.2. Поставщик вправе:

4.2.1. требовать от Заказчика произвести приемку Товара в порядке и в сроки,

предусмотренные Контрактом;

4.2.2. требовать своевременной оплаты на условиях, установленных Контрактом,

надлежащим образом поставленного и принятого Заказчиком Товара;

4.2.3. принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в

соответствии с гражданским законодательством;

4.2.4. требовать возмещения убытков, уплаты неустоек (штрафов, пеней) в

соответствии с разделом VI Контракта;

4.2.5. по согласованию с Заказчиком (путем заключения дополнительного соглашения)

поставить Товар, качество, технические и функциональные характеристики которого

являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и

функциональными характеристиками, указанными в Контракте (за исключением случаев,

которые предусмотрены и нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с

частью 6 статьи 14 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных

нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2015, N 29,

ст. 4353).

4.3. Заказчик обязуется:

4.3.1. обеспечить своевременную приемку и оплату поставленного Товара

надлежащего качества в порядке и сроки, предусмотренные Контрактом;

4.3.2. принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в случаях,

если в ходе исполнения контракта установлено, что:

а) поставщик (подрядчик, исполнитель) и (или) поставляемый товар перестали

соответствовать установленным извещением об осуществлении закупки, требованиям к

участникам закупки (за исключением требования, предусмотренного частью 1.1 (при наличии

такого требования) статьи 31 настоящего Федерального закона) и (или) поставляемому

товару;

б) при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) поставщик (подрядчик,

исполнитель) представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или)

соответствии поставляемого товара требованиям, указанным в подпункте "а" настоящего

пункта, что позволило ему стать победителем определения поставщика (подрядчика,

исполнителя);

4.3.3. требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с разделом VI

Контракта;

4.3.4. провести экспертизу поставленного Товара для проверки его соответствия

условиям Контракта в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения

государственных и муниципальных нужд".

4.4. Заказчик вправе:

4.4.1. требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств по Контракту;

4.4.2. требовать от Поставщика своевременного устранения недостатков, выявленных

как в ходе приемки.

4.4.3. проверять ход и качество выполнения Поставщиком условий Контракта без

вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Поставщика;

5

4.4.4. требовать возмещения убытков в соответствии с разделом VI Контракта,

причиненных по вине Поставщика;

4.4.5. предложить увеличить или уменьшить в процессе исполнения Контракта

количество Товара, предусмотренного Контрактом, не более чем на десять процентов в

порядке и на условиях, установленных Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения

государственных и муниципальных нужд";

4.4.6. отказаться от приемки и оплаты Товара, не соответствующего условиям

Контракта;

4.4.7. принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в

соответствии с гражданским законодательством;

4.4.8. до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта

провести экспертизу поставленного Товара с привлечением экспертов, экспертных

организаций.

V. Качество Товара

5.1. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар соответствует требованиям,

установленным Контрактом.

5.2. Поставщик гарантирует безопасность Товара в соответствии с требованиями,

установленными к данному виду товара правом Евразийского экономического союза и

законодательством Российской Федерации.

Поставляемый Товар должен соответствовать действующим в Российской Федерации

стандартам, техническим регламентам, санитарным и фитосанитарным нормам.

Поставщик представляет Заказчику оригиналы следующих документов: копии

сертификатов, регистрационных удостоверений, либо документ, подтверждающий

необязательность сертификации/регистрации, паспорта завода изготовителя, заверенные

подписью и печатью Поставщика.

5.3. Товар должен быть упакован и замаркирован в соответствии с действующими

стандартами.

Поставщик поставляет Товар в упаковке завода-изготовителя, позволяющей

транспортировать его любым видом транспорта на любое расстояние, предохранять от

повреждений, загрязнений, утраты товарного вида и порчи при его перевозке с учетом

возможных перегрузок в пути и длительного хранения.

VI. Ответственность Сторон

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Контракта Стороны несут

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями

Контракта.

6.2. В случае полного (частичного) неисполнения условий Контракта одной из Сторон

эта Сторона обязана возместить другой Стороне причиненные убытки в части, непокрытой

неустойкой.

6.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе

гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Поставщик уплачивает

Заказчику пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком

обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня

истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер пени

составляет одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального

банка Российской Федерации от цены Контракта (отдельного этапа исполнения Контракта),

уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных

Контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения Контракта) и фактически

исполненных Поставщиком.

6.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком

обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения

6

Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных

Контрактом, Поставщик уплачивает Заказчику штраф.

Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами определения размера

штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или

ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств,

предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств

заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденными постановлением

Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. N 1042 (Собрание

законодательства Российской Федерации, 2017, N 36, ст. 5458; 2019, N 32, ст. 4721) (далее Правила), и составляет в размере 1% цены Контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей

и не менее 1 тыс. рублей.

6.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком

обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения,

Поставщик уплачивает Заказчику штраф. Размер штрафа определяется в соответствии с

Правилами и составляет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(одна тысяча) рублей.

6.6. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных

Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплату пени в размере одной трехсотой

действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской

Федерации от не уплаченной в срок суммы. Пеня начисляется за каждый день просрочки

исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего

после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства.

6.7. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных

Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных

Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплату штрафа. Размер штрафа определяется в

соответствии с Правилами и составляет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(одна тысяча) рублей.

6.8. За каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства по

предоставлению нового обеспечение исполнения Контракта, предусмотренного пунктом 7.8

Контракта, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в

соответствии с пунктом 6.3 Контракта.

6.9. Применение неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от исполнения

обязательств по Контракту.

6.10. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее

исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать

цену Контракта.

6.11. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком

обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

6.12. В случае расторжения Контракта в связи с односторонним отказом Стороны от

исполнения Контракта другая Сторона вправе потребовать возмещения только фактически

понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися

основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

VII. Обеспечение исполнения Контракта

7.1. Обеспечение исполнения настоящего Контракта установлено в размере 10% от

цены контракта.

7.2. Обеспечение исполнения настоящего Контракта обеспечивает все обязательства

Поставщика, предусмотренные настоящим Контрактом, включая:

-исполнение основного обязательства по поставке Товара;

-предоставление Поставщиком Заказчику предусмотренных настоящим Контрактом и

приложениями к нему результатов, включая отчетные документы;

-соблюдение срока поставки;

-возмещение убытков, причиненных Заказчику Поставщиком в результате

ненадлежащего исполнения, неисполнения предусмотренного настоящим Контрактом и

приложениями к нему обязательства последнего, а также обязанность выплаты неустойки

7

(пени, штрафа), предусмотренной настоящим Контрактом.

7.3. В случае если Контрактом предусмотрены отдельные этапы его исполнения

размер обеспечения исполнения Контракта в ходе исполнения Контракта подлежит

уменьшению в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7-7.3 статьей 96 Закона

N 44-ФЗ.

7.4.

Исполнение

Контракта,

гарантийные

обязательства

обеспечиваться

предоставлением независимой гарантии, соответствующей требованиям статьи 45 Закона N

44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в

соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со

средствами, поступающими Заказчику.

Способ обеспечения исполнения Контракта, гарантийных обязательств, срок действия

независимой гарантии определяются в соответствии с требованиями Закона N 44-ФЗ

участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно.

При этом срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный

контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой

независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в

соответствии со статьей 95 Закона N 44-ФЗ.

7.5. Денежные средства, внесенные Поставщиком в качестве обеспечения исполнения

Контракта, в том числе часть этих денежных средств в случае уменьшения размера

обеспечения исполнения Контракта в соответствии статьей 96 Закона N 44-ФЗ.

7.6. Срок возврата обеспечения не должен превышать 15 (пятнадцать) дней с даты

исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом (если такая форма

обеспечения исполнения Контракта применяется Поставщиком).

7.7. В случае, если контрактом предусмотрены отдельные этапы его исполнения и

установлено требование обеспечения исполнения контракта, в ходе исполнения данного

контракта размер этого обеспечения подлежит уменьшению в порядке и случаях, которые

предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьей 96 Закона N 44-ФЗ.

7.8. Размер обеспечения исполнения контракта уменьшается посредством

направления заказчиком информации об исполнении поставщиком (подрядчиком,

исполнителем) обязательств по поставке товара, выполнению работы (ее результатов),

оказанию услуги или об исполнении им отдельного этапа исполнения контракта и стоимости

исполненных обязательств для включения в соответствующий реестр контрактов,

предусмотренный статьей 103 Закона N 44-ФЗ. Уменьшение размера обеспечения

исполнения контракта производится пропорционально стоимости исполненных обязательств,

приемка и оплата которых осуществлены в порядке и сроки, которые предусмотрены

контрактом. В случае, если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем

предоставления независимой гарантии, требование заказчика об уплате денежных сумм по

этой гарантии может быть предъявлено в размере не более размера обеспечения

исполнения контракта, рассчитанного заказчиком на основании информации об исполнении

контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов. В случае, если

обеспечение исполнения контракта осуществляется путем внесения денежных средств на

счет, указанный заказчиком, по заявлению поставщика (подрядчика, исполнителя) ему

возвращаются заказчиком в установленный в соответствии с частью 27 статьи 34 Закона N

44-ФЗ контрактом срок денежные средства в сумме, на которую уменьшен размер

обеспечения исполнения контракта, рассчитанный заказчиком на основании информации об

исполнении контракта, размещенной в реестре контрактов.

7.9. Предусмотренное частями 7 и 7.1 статьей 96 Закона N 44-ФЗ уменьшение размера

обеспечения исполнения контракта осуществляется при условии отсутствия неисполненных

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) требований об уплате неустоек (штрафов,

пеней), предъявленных заказчиком в соответствии с настоящим Федеральным законом, а

также приемки заказчиком поставленного товара, выполненной работы (ее результатов),

оказанной услуги, результатов отдельного этапа исполнения контракта в объеме

выплаченного аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса) либо в объеме,

8

превышающем выплаченный аванс (если в соответствии с законодательством Российской

Федерации расчеты по контракту в части выплаты аванса подлежат казначейскому

сопровождению). Такое уменьшение не допускается в случаях, определенных

Правительством Российской Федерации в целях обеспечения обороноспособности и

безопасности государства, защиты здоровья, прав и законных интересов граждан Российской

Федерации.

7.10. Участник закупки, с которым заключается контракт по результатам определения

поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Законом

N 44-ФЗ, освобождается от предоставления обеспечения исполнения контракта, в том числе

с учетом положений статьи 37 Законом N 44-ФЗ, от обеспечения гарантийных обязательств в

случае предоставления таким участником закупки информации, содержащейся в реестре

контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающей исполнение таким участником (без

учета правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех

контрактов, исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней).

Такая информация представляется участником закупки до заключения контракта в случаях,

установленных настоящим Федеральным законом для предоставления обеспечения

исполнения контракта. При этом сумма цен таких контрактов должна составлять не менее

начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении

закупки.

7.11. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у

банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения

контракта, лицензии на осуществление банковских операций предоставить новое

обеспечение исполнения контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего

уведомления заказчиком поставщика (подрядчика, исполнителя) о необходимости

предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть

уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96

Закона N 44-ФЗ. За каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком,

исполнителем) обязательства, предусмотренного настоящей частью, начисляется пеня в

размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с частью 7 статьи 96

Закона N 44-ФЗ.

7.12. В случае если предложенная Победителем цена Контракта снижена на 25% и

более по отношению к начальной (максимальной) цене Контракта, обеспечение исполнения

Контракта предоставляется в соответствии со ст. 37 Законом N 44-ФЗ

7.13. Положения настоящего раздела Контракта не применяются в случае заключения

Контракта с участником закупки, который является казенным учреждением.

VIII. Обеспечение гарантийных обязательств

8.1. Обеспечение гарантийных обязательств не устанавливается.

IX. Исключительные права

9.1. Поставщик гарантирует отсутствие нарушения исключительных прав третьих лиц,

связанных с поставкой и использованием Товара.

9.2. Все убытки, понесенные Заказчиком в случае нарушения исключительных прав

третьих лиц на результаты интеллектуальной деятельности при поставке и использовании

Товара, в том числе вследствие отмены государственной регистрации Товара и

невозможности его использования, включая судебные расходы и возмещение материального

ущерба, возмещаются Поставщиком в полном объеме.

X. Обстоятельства непреодолимой силы

10.1. Стороны не несут ответственность за полное или частичное неисполнение

предусмотренных Контрактом обязательств, если такое неисполнение связано с

обстоятельствами непреодолимой силы.

10.2. В случае если надлежащее исполнение Стороной предусмотренных Контрактом

9

обязательств оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы,

такая Сторона не позднее 3 (трёх) календарных дней с момента их наступления извещает

другую Сторону с приложением документов, удостоверяющих факт наступления указанных

обстоятельств.

10.3. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Стороны вправе

расторгнуть Контракт, и в этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения

убытков.

10.4. Подтверждением наличия обстоятельств непреодолимой силы и их

продолжительности является свидетельство уполномоченных органов или уполномоченных

организаций.

XI. Рассмотрение и разрешение споров

11.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из Контракта между

Сторонами, будут разрешаться путем переговоров, в том числе в претензионном порядке.

11.2. В претензии перечисляются допущенные при исполнении Контракта нарушения

со ссылкой на соответствующие положения Контракта или его приложений, отражаются

стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть

произведены Стороной для устранения нарушений.

11.3. Срок рассмотрения претензии не может превышать 20 (двадцать) календарных

дней. В случае обмена документами при применении мер ответственности и совершении

иных действий в связи с нарушением поставщиком (подрядчиком, исполнителем) или

заказчиком условий контракта в отношении контракта, заключенного по результатам

электронных процедур, закрытых электронных процедур (за исключением закрытых

электронных процедур, проводимых в случае, предусмотренном пунктом 5 части 11

статьи 24 настоящего Федерального закона), такой обмен осуществляется с

использованием единой информационной системы путем направления электронных

уведомлений. Такие уведомления формируются с использованием единой информационной

системы, подписываются усиленной электронной подписью лица, имеющего право

действовать от имени заказчика, поставщика (подрядчика, исполнителя), и

размещаются в единой информационной системе без размещения на официальном сайте.

Письменная форма не предусмотрена.

11.4. При неурегулировании Сторонами спора в досудебном порядке, спор

разрешается в судебном порядке в Арбитражный суд Ямало-Ненецкого автономного округа.

XII. Срок действия и порядок расторжения Контракта

12.1. Контракт вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и

действует по 16 июля 2024 г., в части оплаты до полного исполнения Сторонами своих

обязательств. Окончание срока действия Контракта не влечет прекращения неисполненных

обязательств Сторон по Контракту.

12.2. Контракт может быть расторгнут по взаимному соглашению Сторон, по решению

суда или в случае одностороннего отказа Стороны от исполнения Контракта в соответствии с

положениями частей▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьи 25 статьи 95 Законом N 44-ФЗ;

XIII. Прочие положения

13.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются

законодательством Российской Федерации.

13.2. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, названия, а также

в случае реорганизации она обязана в течение 10 (десяти) дней известить об этом другую

Сторону.

13.3. Внесение изменений и дополнений, не противоречащих законодательству

Российской Федерации, в условия Контракта осуществляется путем заключения Сторонами

дополнительных соглашений к Контракту, которые являются его неотъемлемой частью.

13.4. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается,

10

за исключением случаев, предусмотренных статьей 95 Федерального закона от 5 апреля

2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для

обеспечения государственных и муниципальных нужд".

13.5. При исполнении Контракта не допускается перемена Поставщика, за

исключением случая, если новый поставщик является правопреемником Поставщика

вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или

присоединения.

Передача прав и обязанностей по Контракту правопреемнику Поставщика

осуществляется путем заключения соответствующего дополнительного соглашения к

Контракту.

13.6. Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность сведений, относящихся к

предмету Контракта, и ставших им известными в ходе исполнения Контракта.

13.7. Контракт составлен в форме электронного документа, подписанного усиленными

электронными подписями Сторон

XIV. Перечень приложений

14.1. Неотъемлемой частью Контракта является следующее приложение:

Спецификация.

XV. Адреса и банковские реквизиты Сторон

ЗАКАЗЧИК:

Государственное бюджетное учреждение

Ямало-Ненецкого автономного округа

«Реабилитационный центр «Большой

Тараскуль»

625058, Тюменская область, г. Тюмень,

ул. Сказочная, дом 26.

ИНН/КПП:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть3 /▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ОГРН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть5726 ОКТМО▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Департамент финансов ЯНАО (ГБУ ЯНАО

«РЦ «Большой Тараскуль», л/с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть)

ЕКС▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

в РКЦ САЛЕХАРД г. Салехард/УФК по

Ямало-Ненецкому автономному округу

БИК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

К/С▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Тел. 8(3▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть;

E-mail: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ПОСТАВЩИК:

__________________________________

Адрес местонахождения______________

ИНН ______________________________

КПП (при наличии)__________________

Банковские реквизиты:

Р/C _______________________________

К/С_______________________________

БИК______________________________

ОКПО ____________________________

ОКАТО___________________________

ОКТМО___________________________

Адрес электронной почты:____________

Телефон:___________________________

Контракт заключен в форме электронного документа в соответствии

со статьей 5 Федерального закона № 44-ФЗ

11

Приложение № 1

к контракту № ______

от «____» __________ 2024г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

№

п/п

Наименование

Характеристики, Страна происхождения товара

Ед. изм.

Кол-во

Цена за

ед., руб.

Стоимость,

руб.

ИТОГО

в том числе НДС /(НДС не предусмотрен)

12

13