Тендер - Поставка средства для удаления следов №270583397

Задать вопрос по тендеру: 

Оглавление

• Договор.docx
• ТЗ.docx

Договор № ____________

г. Рязань «__» ________ 2024 г.

Муниципальное предприятие «Детское питание» города Рязани, именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице ___________________________, действующего на основании ________________________, с одной стороны, и _____________________________, в лице ____________________________, действующей на основании _____________________, именуемый в дальнейшем «Поставщик», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

4. Имущественная ответственность и порядок разрешения споров

4.1. В случае нарушения сроков оплаты партии товара «Покупатель» уплачивает «Поставщику» пени в размере 0,5 % от стоимости этой партии за каждый календарный день просрочки.

4.2. В случае просрочки платежа новые партии товара «Покупателю» не отгружаются с его последующим уведомлением об этом. В случае не погашения долга в 10 (Десяти) дневный срок «Поставщик» вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке и потребовать возвращения долга и пени в судебном порядке или иными способами.

4.3. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы и составляет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(Одну тысячу) рублей 00 копеек.

4.4. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). Размер неустойки (штрафов, пеней) составляет 10% от суммы Договора.

4.5. Разногласия, возникшие между сторонами при исполнении договора, разрешаются путём переговоров.

4.6. Спорные вопросы, по которым стороны не пришли к соглашению, разрешаются в Арбитражном суде Рязанской области, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

5. Заключительные условия

5.1. Договор вступает в силу с даты подписания и действует до 17 мая 2024 года

5.2. Гарантийный срок на товар – не менее гарантийного срока, установленного производителем.

5.3. Договор составлен в двух экземплярах для каждой из сторон на русском языке. Каждый из двух экземпляров является подлинным.

5.4. Факсимильный вариант договора, подписанный обеими сторонами, имеет юридическую силу до обмена оригиналами. Документы, опосредующие выполнение настоящего договора, переданные факсом, также имеют для обеих сторон силу подлинных. Стороны обязаны отправить подлинники документов, переданных факсом, в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня их подписания со своей стороны.

6. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1

к договору № ___________ от «__» ___________ 2024 г.

Спецификация

- Посмотреть таблицу с данными

Гарантийный срок на товар устанавливается в соответствии с гарантией производителя, но не менее 12 месяцев с даты приемки Товара Заказчиком.

Объем предоставления гарантий качества распространяется на весь объем поставляемого товара.

Цена Договора: _____ (_________________) рублей ___ копеек, в том числе НДС или НДС не облагается ____- __________________(____________________) рублей __ копеек.

- Посмотреть таблицу с данными

Техническое задание на поставку средства для удаления следов

- Посмотреть таблицу с данными

1 Эскиз по позиции 1

Гарантийный срок на товар устанавливается в соответствии с гарантией производителя, но не менее 12 месяцев с даты приемки Товара Заказчиком.

Объем предоставления гарантий качества распространяется на весь объем поставляемого товара.

Похожие тендеры

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №271428765 Поставка хозяйственных товаров	Электронный аукцион #271428765	88 280 Обеспечение контракта: 10%	5 дней 23.04.2024 13.05.2024
Тендер №271532822 Поставка дезинфицирующих средств	Электронный аукцион #271532822	342 475 Обеспечение контракта: 10%	5 дней 24.04.2024 13.05.2024
Тендер №271706853 поставка хлорных таблеток	Электронный аукцион #271706853	10 493	7 часов 26.04.2024 08.05.2024
Тендер №271896977 Поставка антисептических и дезинфицирующих средств	Электронный аукцион #271896977	570 490 Обеспечение контракта: 10%	6 дней 02.05.2024 14.05.2024
Тендер №271899025 Поставка чистящих и моющих средств	Электронный аукцион #271899025	94 018 Обеспечение контракта: 10%	7 дней 02.05.2024 15.05.2024

Тендеры из отрасли Бытовая химия

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №270583294 Поставка чистящих и моющих средств (с результатом)	Запрос котировок #270583294	763 808	срок истек 11.04.2024 18.04.2024
Тендер №270583121 Поставка чистящих и моющих средств (с результатом)	Запрос котировок #270583121	763 808	срок истек 11.04.2024 18.04.2024
Тендер №270582635 Поставка чистящих и моющих средств (с результатом)	Запрос котировок #270582635	594 777	срок истек 11.04.2024 18.04.2024
Тендер №270582596 МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД №3 ПГТ САНЧУРСК САНЧУРСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ объявляет тендер: Поставка моющих и дезинфицирующих средств (с результатом)	Запрос предложений #270582596	15 000	срок истек 11.04.2024 15.04.2024
Тендер №270582546 АО "ЦС "ЗВЕЗДОЧКА" объявляет тендер: нефрас	Запрос предложений #270582546	См. док.	срок истек 11.04.2024 17.04.2024

Тендеры из региона Рязанская область

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №270582978 Земельный участок с кадастровым номером 62:15:0060204:852	Электронный аукцион #270582978	74 390	4 дня 11.04.2024 12.05.2024
Тендер №270581723 Аукцион в электронной форме на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 62:15:0060204:852	Электронный аукцион #270581723	74 390	4 дня 11.04.2024 12.05.2024
Тендер №270581565 Выполнение благоустройства территории фельдшерско-акушерского пункта, расположенного по адресу: Рязанская область, Старожиловский район, Гребневское сельское поселение, с. Чернобаево (Кадастровый номер участка 62:21:0020118:950) (...	Электронный аукцион #270581565	1 299 445 Обеспечение контракта: 10% Обеспечение заявки: 12 994	срок истек 11.04.2024 23.04.2024
Тендер №270581556 Поставка продукции радиоэлектронной промышленности: информационное универсальное спортивное табло, информационное табло для бассейна, со сборкой, расстановкой, установкой, подключением и демонстрацией работоспособности для оснащения строящегося спортивн...	Электронный аукцион #270581556	360 000 Обеспечение заявки: 1 800	срок истек 11.04.2024 23.04.2024
Тендер №270581527 Выполнение благоустройства территории фельдшерско-акушерского пункта, расположенного по адресу: Рязанская область, Старожиловский район, Ленинское сельское поселение, с. Большие Поляны (Кадастровый номер участка 62:21:0010212:1251)	Электронный аукцион #270581527	899 459 Обеспечение контракта: 10% Обеспечение заявки: 8 995	срок истек 11.04.2024 23.04.2024