Тендер - Поставка спирта этилового технического гидролизного ректификованного ГОСТ Р 55878-2013 сорт «Экстра» для филиала «Аэронавигация Юга» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» №302587467

Номер контактного телефона

Сведения о закупке:

Предмет договора

Поставка спирта этилового технического

гидролизного ректификованного ГОСТ Р▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть3

сорт «Экстра» для филиала «Аэронавигация Юга»

ФГУП «Госкорпорация по ОрВД»

Описание объекта закупки

Закупка спирта этилового технического гидролизного

ректификованного ГОСТ Р▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть3 сорт «Экстра»

(далее – Товар) совершается в технических целях для

проведения технического обслуживания

радиотехнического оборудования филиала

«Аэронавигация Юга» ФГУП «Госкорпорация по

ОрВД»

Срок поставки товара: в срок не более 90 дней с даты

заключения договора.

Подписание исполнительных документов

осуществляется по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, город Ростов-наДону, проспект Шолохова, 302

Спирт этиловый технический гидролизный

ректификованный ГОСТ Р▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть3 сорт «Экстра»,

должен быть выработан из непищевого растительного

сырья.

Формула: С2Н5ОН.

Бесцветная прозрачная жидкость, не содержащая

механических примесей. Запах характерный для

Требования к закупаемым товарам, ректификованного спирта без запаха посторонних

работам, услугам

веществ.

Объемная доля этилового спирта не менее 96,2%.

Поставка Товара осуществляется силами и за счет

Заказчика, со склада Поставщика с соблюдением всех

правил приемки и транспортирования Товара.

Подписание исполнительных документов

осуществляется по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, город Ростов-наДону, проспект Шолохова, 302

Наименование подрядчика

(исполнителя)

Общество

с ограниченной ответственностью

«Кировский биохимический завод» (ООО «КИБИХ»)

Документ создан в электронной форме. №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьоз от 26.06.2025.

Страница 2 из 21. Страница создана: 25.06.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:26

Место поставки товара, выполнения

работы, оказания услуги

Самовывоз

Сведения о начальной (максимальной)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть (Один миллион шестьсот восемьдесят три

тысячи шестьсот) рублей 00 копеек.

цене договора (цене лота)

Приоритеты, предоставляемые

осуществлении закупки1

при

Не предоставляются

Закупка у единственного поставщика (исполнителя,

подрядчика) не может быть осуществлена у

Запреты и ограничения, применяемые поставщика (исполнителя, подрядчика), сведения о

при осуществлении закупки2

котором содержатся в федеральном реестре

недобросовестных поставщиков.

Возможность Заказчика отказаться от

проведения закупки3

В соответствии с Положением о закупке товаров,

работ, услуг ФГУП «Госкорпорация по ОрВД».

Порядок предоставления документации Документация о закупке не предоставляется.

о закупке

Положение о закупке Заказчика размещено в ЕИС.

Дата и место подведения

итогов закупки

Закупка у единственного поставщика (исполнителя,

подрядчика).

Обеспечение исполнения договора

Не установлено

Обеспечение гарантийных обязательств Не установлено

Приложение: проект договора, являющийся неотъемлемой частью извещения о закупке на 17 л.

Начальник службы

по инфраструктуре

И.В. Демидов

Орехова Яна Васильевна

Определяются с учетом действующего законодательства и применяются исключительно в случаях, прямо указанных

в Положении о закупке.

Определяются с учетом действующего законодательства и применяются исключительно в случаях, прямо указанных

в Положении о закупке.

В соответствии с Положением о закупке товаров, работ, услуг ФГУП «Госкорпорация по ОрВД».

Документ создан в электронной форме. №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьоз от 26.06.2025.

Страница 3 из 21. Страница создана: 25.06.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:26

Федеральное агентство воздушного транспорта

(РОСАВИАЦИЯ)

Федеральное государственное унитарное предприятие

«ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ

ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

(ФГУП «Госкорпорация по ОрВД»)

ФИЛИАЛ «АЭРОНАВИГАЦИЯ ЮГА»

УТВЕРЖДАЮ

Директор

филиала «Аэронавигация Юга»

ФГУП «Госкорпорация по ОрВД»

_________________/ Ю.П. Токарев

«___» _______________ 20

г.

РЕШЕНИЕ

о выборе единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) на право заключения

договора:

Поставка спирта этилового технического гидролизного ректификованного

ГОСТ Р▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть3 сорт «Экстра» для филиала «Аэронавигация Юга»

ФГУП «Госкорпорация по ОрВД»

Принимая во внимание следующее:

- закупка спирта этилового технического гидролизного ректификованного ГОСТ Р

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьсорт «Экстра» (далее – Товар) совершается в технических целях для

проведения технического обслуживания радиотехнического оборудования филиала

«Аэронавигация Юга» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД»;

- выбор способа закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)

в соответствии с п. 8.1 ч. 2 ст.17 Положения о закупке товаров, работ, услуг

ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» – «признание комиссией по осуществлению закупок

конкурентной закупки несостоявшейся в связи с тем, что по окончании срока подачи

заявок на участие в закупке не подано ни одной заявки на участие в закупке и заказчиком

принято решение о невозможности (нецелесообразности) проведения повторной

конкурентной закупки и заключении договора с единственным поставщиком

(исполнителем, подрядчиком), имеющимся на рынке товаров, работ, услуг,

соответствующим требованиям извещения об осуществлении закупки и (или)

документации о закупке. При этом договор заключается на условиях, предусмотренных

извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке и по цене, не

Документ создан в электронной форме. №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьоз от 26.06.2025.

Страница 4 из 21. Страница создана: 25.06.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:26

превышающей начальную (максимальную) цену договора либо по цене за единицу товара,

работы, услуги и максимальному значению цены договора»;

- отсутствие заявок при проведении закупки (извещение о проведении запроса

котировок в электронной форме, было размещено в единой информационной системе в

сфере закупок www.zakupki.gov.ru №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть71 на основании протокола решения

комиссии №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть71-1 от 04.06.2025);

- ООО «КИБИХ» отсутствует в реестре недобросовестных поставщиков,

предусмотренном Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров,

работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и в реестре недобросовестных

поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения

государственных и муниципальных нужд». Требование ч. 3 ст. 17 Положения о закупке

товаров, услуг, работ ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» исполнено.

РЕШИЛИ:

1. Рекомендовать директору филиала «Аэронавигация Юга» заключить договор с

единственным поставщиком ООО «КИБИХ», в соответствии с п. 8.1 ч. 2 ст.17 Положения

о закупке товаров, работ, услуг ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» - «признание комиссией

по осуществлению закупок конкурентной закупки несостоявшейся в связи с тем, что по

окончании срока подачи заявок на участие в закупке не подано ни одной заявки на участие

в закупке и заказчиком принято решение о невозможности (нецелесообразности)

проведения повторной конкурентной закупки и заключении договора с единственным

поставщиком (исполнителем, подрядчиком), имеющимся на рынке товаров, работ, услуг,

соответствующим требованиям извещения об осуществлении закупки и (или)

документации о закупке. При этом договор заключается на условиях, предусмотренных

извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке и по цене, не

превышающей начальную (максимальную) цену договора либо по цене за единицу товара,

работы, услуги и максимальному значению цены договора» с начальной (максимальной)

ценой договора▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть (Один миллион шестьсот восемьдесят три тысячи шестьсот)

рублей 00 копеек в соответствии с п. 10 ст.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть«Расходные материалы, инструмент,

инвентарь, прочие материалы, МПЗ» и пунктом № 6259 Плана закупки товаров, работ,

услуг ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» на 2025 год.

Начальник службы

по инфраструктуре

Орехова Яна Васильевна

ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4

Документ создан в электронной форме. №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьоз от 26.06.2025.

Страница 5 из 21. Страница создана: 25.06.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:26

И.В. Демидов

Раздел 1. Проект договора

Договор № ______

Поставка спирта этилового технического гидролизного ректификованного

ГОСТ Р▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть3 сорт «Экстра» для филиала «Аэронавигация Юга»

ФГУП «Госкорпорация по ОрВД»

г. Киров

«___»___________20____

Федеральное государственное унитарное предприятие «Государственная корпорация по

организации воздушного движения в Российской Федерации» (ФГУП «Госкорпорация по

ОрВД»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора филиала «Аэронавигация Юга»

Токарева Юрия Петровича, действующего на основании доверенности № 77/1875-н/▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть77 от 12.02.2024, с одной стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью «Кировский биохимический завод» (ООО

«КИБИХ»), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице генерального директора Пантелеева

Дмитрия Николаевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно

именуемые «Стороны», с соблюдением требований Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ

«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», в соответствии с п. 8.1

ч. 2 ст. 17 Положения о закупке товаров, работ, услуг ФГУП «Госкорпорация по ОрВД»

заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. В соответствии с Договором Поставщик обязуется в порядке и сроки,

предусмотренные Договором, осуществить поставку спирта этилового технического

гидролизного ректификованного ГОСТ Р▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть3 сорт «Экстра» для филиала «Аэронавигация

Юга» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» (далее – Товар), а Заказчик обязуется принять и оплатить

Товар надлежащего качества.

1.2. Наименование Товара, его количество, технические характеристики и стоимость

должны соответствовать Спецификации (Приложение № 2 к настоящему Договору).

1.3. Поставщик гарантирует, что поставляемый им по Договору Товар принадлежит ему на

законных основаниях, свободно распространяется на территории Российской Федерации,

свободен от требований и претензий третьих лиц, является новым, не является выставочным

образцом.

1.4. Поставщик тщательно изучил и проверил все материалы Договора, получил полную

информацию по всем вопросам, которые могли бы повлиять на сроки поставки, стоимость и

качество Товара, полностью ознакомлен со всеми условиями, связанными с выполнением

обязательств по Договору.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ

2.1. Цена Товара, указанного в п. 1.1. настоящего Договора за 1 декалитр безводного

спирта составляет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(Четыре тысячи восемьсот) рублей 00 копеек без акциза и НДС, акциз

составляет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(Семь тысяч четыреста) рублей 00 копеек, НДС 20% составляет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(Две

тысячи четыреста сорок) рублей 00 копеек.

Полная стоимость 1 декалитра безводного спирта составляет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(Четырнадцать тысяч

шестьсот сорок) рублей 00 копеек, с акцизом и НДС 20%.

Цена Договора составляет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть (Один миллион шестьсот восемьдесят три тысячи

шестьсот) рублей 00 копеек, в том числе НДС 20% в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(Двести восемьдесят тысяч

шестьсот) рублей 00 копеек, в соответствии со Спецификацией (Приложение № 2 к настоящему

Договору).

2.2. Цена Договора является фиксированной и не подлежит изменению в течение срока

действия Договора, за исключением её изменения по соглашению Сторон в следующих случаях:

Документ создан в электронной форме. №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьоз от 26.06.2025.

Страница 6 из 21. Страница создана: 25.06.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:26

1) при снижении цены Договора без изменения, предусмотренного Договором количества

Товара, качества поставляемого Товара и иных условий Договора;

2) если по предложению Заказчика увеличивается предусмотренное Договором

количество Товара не более чем на 10 (Десять) %.

При этом по соглашению Сторон допускается увеличение цены Договора

пропорционально дополнительному количеству Товара, исходя из установленной в Договоре

цены единицы Товара, но не более чем на 10 (Десять) % цены Договора.

3) если по предложению Заказчика уменьшается предусмотренное Договором количество

Товара.

При этом при уменьшении предусмотренного Договором количества Товара Стороны

Договора обязаны уменьшить цену Договора пропорционально уменьшенному количеству

Товара, исходя из установленной в Договоре цены единицы Товара.

4) в случае увеличения ставки акциза, НДС, стоимости сырья.

2.3 Установленная цена Договора включает в себя стоимость Товара, все налоги и

стоимость всех сопутствующих услуг, в том числе оформление сертификатов, паспортов и иные

расходы Поставщика, а также все скидки, предлагаемые Поставщиком и другие обязательные

платежи, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по

Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.4. Валютой платежа является рубль Российской Федерации. Датой платежа является дата

списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

2.5. Оплата Товара в рамках Договора осуществляется в два этапа:

аванс 30 % цены Договора в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(Пятьсот пять тысяч восемьдесят) рублей 00

копеек, в том числе НДС 20 % в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(Восемьдесят четыре тысячи сто восемьдесят)

рублей 00 копеек, выплачивается Заказчиком в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты подписания

Договора и на основании выставленного Поставщиком счета.

окончательный расчет 70% цены Договора в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть (Один миллион сто

семьдесят восемь тысяч пятьсот двадцать) рублей 00 копеек, в том числе НДС 20% в размере 196

420 (Сто девяносто шесть тысяч четыреста двадцать) рублей 00 копеек, производится Заказчиком

в срок не более 7 (Семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке

(товарной накладной по форме ТОРГ-12 или универсального передаточного документа) при

условии предоставления в полном объеме Заказчику документов, предусмотренных пунктом 3.4

Договора.

2.6. По окончании исполнения Сторонами обязательств по Договору Поставщик в течение

10 (Десяти) календарных дней с момента получения от Заказчика предоставляет Заказчику

подписанный со своей стороны Акт сверки расчетов по настоящему Договору.

2.7. Все платежно-расчетные документы, в соответствии с которыми проводится

хозяйственная операция, должны содержать ссылку на регистрационный номер Договора,

присвоенный при регистрации Заказчиком.

2.8. Поставщик обязуется в соответствии с пунктом 3 статьи 168 Налогового кодекса

Российской Федерации выставлять соответствующие счета-фактуры (при наличии),

оформленные согласно статье 169 Налогового кодекса Российской Федерации, в случае оплаты

НДС.

2.9. Источник финансирования - внебюджетные (собственные) средства ФГУП

«Госкорпорация по ОрВД».

2.10. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств,

предусмотренных Договором, Заказчик вправе произвести оплату за вычетом соответствующего

размера неустойки (штрафа, пени).

3. СРОК И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРА

3.1. Срок поставки Товара: не более 90 (Девяносто) дней с даты заключения Договора, при

условии готовности Заказчика принять Товар.

Заявка на поставку Товара передается Поставщику по электронной почте: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

(Приложение № 3 к настоящему Договору) в срок не менее чем за 15 (Пятнадцать) рабочих дней

до предполагаемой даты отгрузки, с указанием наименования Товара, объема партии, тары,

Документ создан в электронной форме. №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьоз от 26.06.2025.

Страница 7 из 21. Страница создана: 25.06.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:26

грузополучателя, адреса разгрузки, способа и сроков поставки Товара, которая в последующем

подписывается в двух экземплярах по одному для каждой из сторон. Минимальная партия Товара

– 5 дал.

Периодичность поставки Товара: единовременно.

3.2. Поставка Товара осуществляется силами и за счет Заказчика со склада Поставщика,

находящегося по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Кировская область, г. Киров, ул. Луганская, д.53а, с

соблюдением всех правил приемки и транспортирования Товара, автотранспортом,

оборудованным под перевозку опасного груза в соответствии с правилами дорожной перевозки

опасных грузов (далее - ДОПОГ). Поставка осуществляется в таре Заказчика, при

предоставлении справки о пригодности (чистоте) тары. Поставщик не несет ответственности за

качество тары и ее соответствие.

При отгрузке Товара в тару Заказчика, тара пломбируется получателем Товара

самостоятельно.

3.3. Датой поставки Товара считается дата приемки Товара Заказчиком на территории

Поставщика и подписания Заказчиком (уполномоченным представителем Заказчика) товарной

накладной по форме ТОРГ-12 или универсального передаточного документа (иных документов,

предусмотренных законодательством Российской Федерации) в течение 2 (Двух) рабочих дней.

В соответствии с абз.2 п.3 ст.9 ФЗ № 171-ФЗ от 22.11.1995 г. право собственности на

Товар, риск его случайной гибели, утраты или повреждения переходит к Заказчику с момента

передачи его Поставщиком представителю Перевозчика для доставки Заказчику (в случае

использования услуг лицензированного перевозчика).

Полномочия лица, осуществляющего приемку Товара к транспортировке от имени

Заказчика, должны быть подтверждены доверенностью.

3.4. В день поставки Товара Поставщик предоставляет Заказчику следующую

документацию:

а) товарную накладную по форме ТОРГ-12 или универсальный передаточный документ;

б) товарно-транспортную накладную;

г) удостоверение качества;

д) счет, счет-фактуру (при наличии), выставленные Заказчику;

е) иные документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

Не предоставление Заказчику любого из упомянутых документов является основанием для

доукомплектования Товара в течение 3 (Трех) рабочих дней.

В сопроводительных документах обязательно должны быть указаны: наименование

изготовителя, товарный знак (при наличии), наименование товара, количество (в

соответствующих единицах измерения), стандарт или технические условия (по которым

изготовлен Товара), дата изготовления, отметка о техническом контроле изготовителя.

3.5. Приемка Товара по качеству и количеству осуществляется в соответствии с

Федеральным законом от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства

и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении

потребления (распития) алкогольной продукции». При определении норм естественной убыли

Стороны руководствуются действующими нормативно-правовыми актами в сфере оборота

этилового спирта.

3.6. Заказчик вправе перевозить Товар собственным автотранспортом, оборудованным под

перевозку опасного груза в соответствии с правилами ДОПОГ, в объеме не более 200 дал в год.

В случае, если годовой объем превышает 200 дал, то Заказчик обязан заключить договор

перевозки Товара с организацией, осуществляющей указанную деятельность на основании

лицензии на перевозку этилового спирта

Заказчик самостоятельно контролирует количество приобретенного и перевезенного

Товара собственным автотранспортом.

3.7. Претензии по количеству Товара после передачи Товара в соответствии с пунктом 3.3.

настоящего Договора и фиксации объема поставки спирта в Единой государственной

автоматизированной информационной системе учета объема производства и оборота этилового

спирта, алкогольной и спиртсодержащей продукции (ЕГАИС), Заказчиком не выставляются, а

Поставщиком не принимаются.

Документ создан в электронной форме. №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьоз от 26.06.2025.

Страница 8 из 21. Страница создана: 25.06.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:26

3.7. Претензии по качеству поставленного Товара могут быть заявлены в течение 10

(Десяти) календарных дней с момента поступления его на склад Заказчика. В случае выявления

недостатков Товара, вызов представителя Поставщика для продолжения приемки и составления

двустороннего акта обязателен. Заказчик обязуется направить уведомление Поставщику в

течение 24 (Двадцати четырех) часов с момента выявления недостатков Товара. В случае отказа

Поставщика от участия в последующей приемке или неявки представителя Поставщика в течение

3 (трех) календарных дней с момента получения соответствующего уведомления (не считая

времени, необходимого на дорогу), если иной срок не согласован сторонами, последующая

приемка Товара осуществляется Заказчиком с участием независимой экспертной организации.

Оплата экспертной организации производится в соответствии с п. 4.4. настоящего Договора.

3.8. Поставка Товара, качество, технические и функциональные характеристики

(потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и

соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в

Договоре без изменения предусмотренных Договором цены, количества Товара и иных условий

Договора, возможна путем заключения дополнительного соглашения к настоящему Договору.

3.9. Восполнение недопоставки Товара или замена Товара не освобождает Поставщика

от ответственности за просрочку исполнения обязательств по своевременной поставке Товара.

3.10. Заказчик вправе отказаться от Товара в случаях, когда:

а) Товар поставлен в ненадлежащем количестве и (или) ненадлежащего качества;

б) Товар поставлен с нарушением срока поставки, установленного Договором.

Оформление отказа от Товара оформляется актом об отказе от Товара.

Акт об отказе от Товара подписывается представителями обеих Сторон при

осуществлении приемки Товара, товарная накладная по форме ТОРГ-12 или универсальный

передаточный документ при этом не подписывается. При отказе представителя Поставщика

от подписания, акт об отказе подписывается только представителем Заказчика.

3.11. Восполнение недопоставки Товара или замена Товара не освобождает Поставщика

от ответственности за просрочку исполнения обязательств по своевременной поставке Товара.

4. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ТОВАРА

4.1. Поставляемый Товар должен соответствовать Спецификации (Приложение № 2 к

настоящему Договору), Описанию предмета закупки (Приложение № 1 к настоящему Договору),

технической документации на поставляемый Товар и требованиям действующего

законодательства. За качество и количество поставляемого Товара несет ответственность

Поставщик.

4.2. Поставщик гарантирует, что поставленный Товар является качественным, и

соответствует требованиям, установленным настоящим Договором. Гарантийный срок на Товар

согласно ГОСТ – 12 месяцев с момента изготовления, при условии соблюдения правил

транспортировки и хранения.

4.3. Товар по своему качеству должен соответствовать утвержденным стандартам,

ГОСТам, техническим регламентам, иным нормативным документам и правилам, подлежащим

применению к вопросам качества и безопасности Товара, а именно: ГОСТ Р▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть3 «Спирт

этиловый технический гидролизный ректификованный. Технические условия» и соответствовать

сорту «Экстра».

4.4. Если Поставщик оспаривает факт поставки Товара ненадлежащего качества, Стороны

привлекают независимого эксперта. Оплата услуг эксперта осуществляется за счет виновной

Стороны.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5.1. Заказчик обязуется:

5.1.1. Осуществить приемку Товара в соответствии со Спецификацией (Приложение № 2 к

настоящему Договору), Описанием предмета закупки (Приложение № 1 к настоящему Договору)

и действующей нормативной документацией.

Документ создан в электронной форме. №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьоз от 26.06.2025.

Страница 9 из 21. Страница создана: 25.06.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:26

5.1.2. Своевременно предоставлять Поставщику необходимую для выполнения

обязательств информацию.

5.1.3. Осуществлять декларирование объема закупки и объема перевозок Товара в порядке,

установленном законодательством РФ.

5.1.4. Оплатить поставленный Товар в соответствии с условиями настоящего Договора.

5.1.5 Осуществлять декларирование объема закупки и объема перевозок Товара в порядке,

установленном законодательством РФ.

5.2. Поставщик обязуется:

5.2.1. Поставить Товар в соответствии с условиями настоящего Договора.

5.2.2. Передать Заказчику документы на Товар, предусмотренные пунктом 3.4 настоящего

Договора.

5.2.3. Обеспечить качество поставленного Товара в соответствии с требованиями

нормативно-технической документации и законодательства Российской Федерации.

5.2.4. Своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих

обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Договора, а также к

установленному настоящим Договором сроку обязан предоставить Заказчику результаты

поставки Товара.

5.2.5. Оказывать информационную поддержку по вопросам соблюдения законодательства,

связанного с поставкой Товара и оказывать содействие по выполнению всех законодательных

норм, предусмотренных в отношении Товара.

5.3. Заказчик вправе:

5.3.1. Отказаться (полностью или частично) от принятия и оплаты Товара и потребовать

безвозмездного устранения недостатков или замены в срок, оговоренный в Договоре.

5.3.2. В одностороннем порядке отказаться от приемки Товара, если Поставщик не

устранит недостатки или не заменит Товар ненадлежащего качества в установленный срок.

5.3.3. Если после приемки (в процессе эксплуатации) будет выявлено устранимое

несоответствие Товара требованиям к его качеству, установленным в законодательстве или

Договоре, а Поставщик после уведомления Заказчика не устранит несоответствия Товара,

Заказчик вправе потребовать возмещения убытков в срок 10 (Десять) календарных дней.

В случае невыполнения Поставщиком указанных требований в установленный срок

Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора и потребовать

возврата уплаченной за Товар денежной суммы.

5.3.4. В случае существенного нарушения Поставщиком требований к качеству Товара

(обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без

несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно либо проявляются

вновь после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

- отказаться от исполнения Договора и потребовать возврата уплаченной за Товар

денежной суммы;

- потребовать замены Товара ненадлежащего качества Товара, соответствующим условиям

Договора.

5.3.5. В случаях, когда подлежащий поставке Товар передается Заказчику без

соответствующий документов, потребовать от Поставщика доукомплектовать Товар

документами.

5.4. Поставщик вправе по своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от

исполнения Договора, если Заказчик неоднократно нарушит сроки оплаты Товара или откажется

принять его без достаточных оснований.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение

условий Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации и Договором.

6.2. В случае нарушения срока поставки Товара, предусмотренного условиями Договора,

Поставщик выплачивает Заказчику пени в размере 0,1 (Ноль целых одна десятая) процента от

цены не поставленного Товара за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня

Документ создан в электронной форме. №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьоз от 26.06.2025.

Страница 10 из 21. Страница создана: 25.06.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:26

истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, но не более 20%

стоимости партии товара.

6.3. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств,

предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств,

предусмотренных Договором.

В случае поставки Товара ненадлежащего качества Поставщик обязуется заменить

некачественный товар на товар надлежащего качества своими силами и за свой счет в течение 20

рабочих дней.

6.4. Уплата неустойки и возмещение убытков в случае ненадлежащего исполнения

обязательств по Договору не освобождают Поставщика от исполнения обязательств в натуре.

6.5. Поставщик несет ответственность перед Заказчиком:

– за действия, произведенные привлеченными им третьими лицами как за свои

собственные, включая ответственность за любой ущерб, нанесенный третьими лицами Заказчику;

– за виновные противоправные действия своего персонала, связанные с исполнением

Договора;

– за ненадлежащее оформление счетов-фактур в размере не принятых к вычету сумм

налога на добавленную стоимость.

6.6. В случае нарушения срока оплаты Товара, предусмотренного условиями Договора,

Заказчик выплачивает Поставщику пени в размере 0,1 (Ноль целых одна десятая) процента

от неоплаченной суммы за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня

истечения установленного Договором срока исполнения обязательств, но не более 20%

стоимости партии товара.

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

7.1. Стороны обязуются приложить все возможные усилия для урегулирования споров,

относящихся к Договору, посредством переговоров.

7.2. Все споры, разногласия или требования, возникающие из Договора или в связи с ним,

подлежат рассмотрению в Арбитражном суде по месту нахождения истца в порядке,

предусмотренном законодательством Российской Федерации.

7.3. Претензионные письма направляются Сторонами нарочным либо заказным почтовым

отправлением с уведомлением о вручении адресату по местонахождению Сторон, указанному в

разделе 15 настоящего Договора. Допускается направление Сторонами претензионных писем

иными способами: экспресс-почтой, посредством факсимильной связи, либо по адресу

электронной почты с фиксированием (подтверждением) получения (вручения) его другой

Стороне.

7.4. Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него составляет 7

(Семь) календарных дней со дня получения последнего адресатом.

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение

своих обязательств по Договору, если их неисполнение или частичное неисполнение явилось

следствием обстоятельств непреодолимой силы.

8.2. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимают такие обстоятельства, которые

возникли после заключения Договора в результате непредвиденных и непредотвратимых

событий, неподвластных сторонам, включая, но не ограничиваясь: пожар, наводнение,

землетрясение, другие стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт,

экономические и политические санкции, введенные в отношении Российской Федерации и (или)

ее резидентов, сбои в работе системы ЕГАИС, при условии, что эти обстоятельства оказывают

воздействие на выполнение обязательств по Договору и подтверждены соответствующими

уполномоченными органами, вступившими в силу нормативными актами органов власти.

8.3. Сторона, исполнению обязательств которой препятствует обстоятельство

непреодолимой силы, обязана в течение 10 (Десяти) календарных дней письменно

информировать другую Сторону о случившемся и его причинах. Возникновение, длительность и

Документ создан в электронной форме. №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьоз от 26.06.2025.

Страница 11 из 21. Страница создана: 25.06.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:26

(или) прекращение действия обстоятельства непреодолимой силы должно подтверждаться

сертификатом (свидетельством), выданным компетентным органом государственной власти или

Торгово-промышленной палатой Российской Федерации или субъекта Российской Федерации.

Сторона, не уведомившая вторую Сторону о возникновении обстоятельства непреодолимой силы

в установленный срок, лишается права ссылаться на такое обстоятельство в дальнейшем.

8.4. Если по прекращении действия обстоятельства непреодолимой силы, по мнению

Сторон, исполнение Договора может быть продолжено в порядке, действовавшем до

возникновения обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по

Договору продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия этих

обстоятельств и их последствий.

8.5. В случае если обстоятельства непреодолимой силы действуют непрерывно в течение

30 (Тридцати) календарных дней, любая из Сторон вправе потребовать расторжения Договора.

9. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

9.1. Стороны договорились, что любые сведения, полученные одной Стороной в

отношении другой в ходе исполнения обязательств по настоящему Договору, условия настоящего

Договора, приложения, дополнительные соглашения к нему и иная информация, полученная

Сторонами в соответствии с Договором, конфиденциальны и не подлежат разглашению (далее –

Конфиденциальная информация).

9.2. Стороны имеют право разглашать Конфиденциальную информацию исключительно в

случаях, когда такое разглашение однозначно и напрямую требуется в соответствии

законодательством Российской Федерации, и только тем уполномоченным государственным

органам, которые прямо указаны в законе, а также исключительно в объеме (и ни в коем случае в

превышение такого объема), напрямую указанном в соответствующем законе.

9.3. Конфиденциальная информация не подлежит разглашению в течение всего срока

действия Договора и в течение последующих трех лет с момента его прекращения.

9.4. Поставщик не имеет права использовать Конфиденциальную информацию без

получения предварительного письменного согласия Заказчика, кроме как в целях исполнения

Договора.

10. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

10.1. Стороны вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора в

порядке и в случаях, установленных законодательством Российской Федерации.

10.2. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от Договора в следующих

случаях:

- поставки Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть

устранены в приемлемый для Заказчика срок;

- нарушения сроков поставки Товара;

- нарушение иных существенных условий настоящего Договора.

10.3. Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения

настоящего Договора в случае нарушения сроков оплаты Товара.

10.4. Все изменения и дополнения к настоящему Договору, не противоречащие

законодательству Российской Федерации, оформляются дополнительным соглашением,

подписанным с обеих Сторон, если иное не предусмотрено Договором.

10.5. В случае изменения реквизитов и адреса Сторон, Сторона обязана уведомить другую

Сторону в срок 5 (Пять) календарных дней с момента такого изменения. В противном случае

оплата средств и направление корреспонденции по устаревшим реквизитам будут считаться

надлежащим исполнением обязательств.

10.6. Расторжение Договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда или в

связи с односторонним отказом Стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с

гражданским законодательством Российской Федерации.

10.7. Расторжение настоящего Договора влечет за собой прекращение обязательств, но не

освобождает Стороны от ответственности за нарушение исполнения условий Договора.

Документ создан в электронной форме. №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьоз от 26.06.2025.

Страница 12 из 21. Страница создана: 25.06.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:26

11. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

11.1. Договор вступает в действие с даты его подписания Сторонами и действует до 31

декабря 2025 года. Окончание срока действия Договора не влечет прекращение обязательств

Сторон по Договору в части расчетов и гарантийных обязательств.

12. ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ

12.1. При исполнении Договора Стороны соблюдают и будут соблюдать в дальнейшем все

применимые законы и нормативные акты, включая любые законы о противодействии

взяточничеству и коррупции.

12.2. Стороны и любые их должностные лица, работники, представители, агенты или

любые лица, действующие от имени или в интересах или по просьбе какой-либо из Сторон в

связи с Договором, не будут прямо или косвенно, в рамках деловых отношений в сфере

предпринимательской деятельности или в рамках деловых отношений с государственным

сектором предлагать, вручать или осуществлять, а также соглашаться на предложение, вручение

или осуществление (самостоятельно или в согласии с другими лицами) какого-либо платежа,

подарка или иной привилегии с целью исполнения (воздержания от исполнения) каких-либо

условий Договора, если указанные действия нарушают применимые законы или нормативные

акты о противодействии взяточничеству и коррупции.

13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

13.1. Во всем, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются

законодательством Российской Федерации.

13.2. Официальный документооборот в рамках исполнения Договора осуществляется

путем обмена подлинниками документов. Для оперативного решения вопросов по Договору

допускается обмен документами посредством факсимильной связи и/или электронной почты

(адрес электронной почты Заказчика ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, адрес электронной почты

Поставщика ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть). Документы, относящиеся к исполнению Договора, полученные

посредством факсимильной связи и/или электронной почты и с обязательной отправкой

оригиналов по почте в течение 3 (Трех) дней, имеют юридическую силу до получения

оформленных оригиналов при наличии подписи уполномоченного лица и печати организации.

13.3. Поставщик не вправе без письменного разрешения Заказчика передавать свои права

и/или обязанности по Договору или их часть третьим лицам.

13.4. Уведомления и сообщения по исполнению условий Договора (в том числе отчетные

документы) направляются Сторонами в письменной форме посредством заказных писем с

уведомлением о вручении или доставляются нарочным по почтовым адресам сторон, указанным

в разделе 15 настоящего Договора, с получением под расписку должностными лицами Сторон (с

проставлением штампа организации, входящего номера корреспонденции, дата получения

корреспонденции).

В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной

почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.

Направление уведомлений и сообщений по исполнению условий Договора будет

считаться совершенным надлежащим образом только если соответствующее уведомление или

сообщение было направлено (вручено нарочным) в порядке, предусмотренном настоящим

пунктом Договора.

14. ПРИЛОЖЕНИЯ

14.1. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью:

Приложение № 1 – Описание предмета закупки.

Приложение № 2 – Спецификация.

Приложение № 3 – Заявка на поставку Товара.

Документ создан в электронной форме. №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьоз от 26.06.2025.

Страница 13 из 21. Страница создана: 25.06.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:26

15. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК

Филиал «Аэронавигация Юга»

ФГУП «Госкорпорация по ОрВД»

Место нахождения: Российская Федерация,

г. Москва,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Ленинградский проспект,

37, корпус 7

Почтовый адрес филиала:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, город

Ростов-на-Дону, проспект Шолохова, 302

ОГРН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть7500

ПОСТАВЩИК

Общество с ограниченной ответственностью

«Кировский биохимический завод»

(ООО «КИБИХ»)

Юридический адрес:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Кировская

область, г. Киров, ул. Луганская,д. 53 А

Почтовый адрес:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Кировская область, г.

Киров, ул. Луганская,д. 53 А

ОГРН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть2429

р/с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть1

р/с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Филиал Банка ВТБ (ПАО) в г. Ростове-наПриволжский филиал ПАО «Банк ПСБ»

Дону

к/с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

БИК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ОКПО▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ОКВЭД 52.23.12

ОКВЭД 20.14.2

тел.: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

факс:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Тел.: (▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

факс: -//-

Дата постановки на учет в налоговом органе:

27.03.2023

ОКОПФ 12300

ОКТМО▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть01

ЗАКАЗЧИК

Директор филиала «Аэронавигация Юга»

ФГУП «Госкорпорация по ОрВД»

ПОСТАВЩИК

Генеральный директор

ООО «КИБИХ»

______________ Ю.П. Токарев

_______________Д.Н. Пантелеев

М.П.

М.П

Документ создан в электронной форме. №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьоз от 26.06.2025.

Страница 14 из 21. Страница создана: 25.06.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:26

Приложение № 1 к Договору

от «__» _____ 20_ г. № _____

ОПИСАНИЕ ПРЕДМЕТА ЗАКУПКИ

Поставка спирта этилового технического гидролизного ректификованного

ГОСТ Р▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть3 сорт «Экстра» для филиала «Аэронавигация Юга»

ФГУП «Госкорпорация по ОрВД»

1. Общие Сведения:

1.1. Общие сведения о Предмете закупки

Закупка спирта этилового технического гидролизного ректификованного ГОСТ Р

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьсорт «Экстра» (далее – Товар) совершается в технических целях для

проведения технического обслуживания радиотехнического оборудования филиала

«Аэронавигация Юга» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД»

1.2. Сведения, определяющие идентичность или однородность товаров, работ, услуг

(при наличии)

Отсутствуют

1.3. Способ закупки

Определяется при обосновании начальной (максимальной) цены договора

1.4. Метод определения начальной (максимальной) цены договора

Определяется по результатам анализа рынка

2. Дата (период) размещения извещения:

Год

Месяц

2025

Март – Август

3. Срок исполнения договора:

Год

Месяц

2025

Декабрь

4. Место поставки товара (проведения работ, оказания услуг):

Регион

Город/

Индекс Улиц Дом

Корпус

Дополнительная

населённы

информация

й пункт

Подписание

исполнительных

документов производится

Кировская

г. Киров

по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,

область

Кировская область, г.

Киров, ул. Луганская,

д.53а

5. Сведения о товарах и услугах (в случае наличия этапности каждый этап оформляется

отдельной строкой):

№

Наименование товара,

ОКПД2

ОКВЭД2 Единица Количество

п/п

работы, услуги

измерения

(Объем)

1 Спирт этиловый технический 20.14.74.110 20.14..2

Дкл

115

гидролизный

ректификованный

Документ создан в электронной форме. №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьоз от 26.06.2025.

Страница 15 из 21. Страница создана: 25.06.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:26

ГОСТ Р

«Экстра»

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00

сорт

6. Требования к условиям исполнения договора:

6.1. Основные условия исполнения договора, заключаемого по результатам закупки

Цена Товара должна включать в себя стоимость спирта этилового технического

гидролизного ректификованного, все налоги, сборы и другие обязательные платежи,

стоимость всех сопутствующих услуг, в том числе оформление сертификатов,

паспортов и иные расходы Поставщика, а также все скидки, предлагаемые

Поставщиком.

Поставка Товара осуществляется со склада Поставщика в рабочие дни (понедельникпятница) с 09.00 до 12.00 или с 13.00 до 16.00.

Датой поставки (передачи) Товара Поставщиком Заказчику считается дата передачи

Товара Заказчику. Датой приемки Товара считается дата, подписания Заказчиком

товарной накладной по форме ТОРГ-12 или универсального передаточного документа в

течение 1 (Одного) рабочего дня. Право собственности на поставленный Товар

переходит к Заказчику с даты его приемки от Поставщика, о чем свидетельствует

подпись Заказчика в товарной накладной или универсальном передаточном документе.

Поставка Товара осуществляется силами и за счет Заказчика, со склада Поставщика с

соблюдением всех правил приемки и транспортирования Товара

6.2. Порядок оплаты

Оплата Товара в рамках Договора осуществляется в два этапа:

- аванс 30% цены Договора выплачивается Заказчиком в течение 5 (Пяти) рабочих дней

с даты подписания Договора и на основании выставленного Поставщиком счета;

- окончательный расчет 70% цены Договора производится Заказчиком в срок не более 7

(Семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке (товарной

накладной по форме ТОРГ-12 или универсального передаточного документа).

6.3 Требования к гарантийному сроку товара, работы, услуги

Отсутствуют

6.4 Требования к порядку поставки товаров, выполнению работ, оказанию услуг

Товар должен быть упакован в тару Заказчика, вместимостью▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьдм 3, по

согласованию с Поставщиком:

- стальные бочки типа I по ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть«Бочки стальные сварные с обручами катания

на корпусе. Технические условия»;

- стальные бочки по ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть«Бочки стальные сварные толстостенные для

химических продуктов. Технические условия»;

- стальные бочки по ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть«Бочки стальные сварные закатные с гофрами на

корпусе. Технические условия»;

- полиэтиленовые бочки.

Ответственность за сохранность и качество упакованного Товара несет Заказчик.

Коэффициент заполнения транспортной тары – 0,9.

Транспортная тара с Товаром должна быть герметично закупорена, опломбирована или

опечатана.

Транспортная тара является собственностью Заказчика и не возвращается Поставщику.

6.5 Дополнительные требования: НТД, упаковка, маркировка, требования к

предоставляемым документам, условия предоставления образцов, максимальное

значение цены договора и т.д.

Товар должен соответствовать требованиям стандарта ГОСТ Р▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть3 «Спирт

этиловый технический гидролизный ректификованный. Технические условия» и

соответствовать сорту «Экстра».

Документ создан в электронной форме. №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьоз от 26.06.2025.

Страница 16 из 21. Страница создана: 25.06.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:26

В случае, если в техническом задании любой из нормативных документов утратил силу,

вследствие отмены или замены на иной документ, то Поставщик должен

руководствоваться действующий редакцией такого нормативно-технического

документа.

Маркировка по ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть«Маркировка грузов» с нанесением манипуляционного

знака «Беречь от солнечных лучей».

Маркировка, характеризующая транспортную опасность груза по ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

«Грузы опасные. Классификация и маркировка» с указанием следующей информации:

- наименование предприятия-изготовителя, его адрес;

- наименование Товара;

- объем, дал;

- масса брутто, кг;

- номер бочки, бутылки, канистры и партии;

- надпись «легковоспламеняющаяся жидкость»;

- знак опасности 3;

- класс опасности 3;

- классификационный шифр 3012;

- номер ООН – 1170;

- транспортное наименование-спирт этиловый технический;

- обозначение стандарта.

- номер партии;

- дату изготовления.

Поставляемый Товар должен иметь соответствующие сертификаты соответствия и/или

декларации соответствия и другие документы, предусмотренные законодательством

Российской Федерации.

7. Технические требования к закупаемым товарам (работам, услугам)

№

Наименование

Функциональные характеристики

Ед.

п/п

(потребительские свойства), технические изм-я

и качественные характеристики, а также

эксплуатационные характеристики (при

необходимости)

1 Спирт этиловый

Спирт

этиловый

технический Дкл.*

технический

гидролизный ректификованный ГОСТ Р

гидролизный

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьсорт «Экстра», должен быть

ректификованный выработан из непищевого растительного

ГОСТ Р 55878сырья.

2013 сорт

Формула: С2Н5ОН.

«Экстра»

Бесцветная прозрачная жидкость, не

содержащая механических примесей.

Запах

характерный

для

ректификованного спирта без запаха

посторонних веществ.

Объемная доля этилового спирта не

менее 96,2%.

ИТОГО:

Кол-во

115

*Сведения об объёме (количестве Товара) – 1 дкл. = 10 л.

№

п/

8. Календарный план поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:

Наименование товара,

Срок поставки

Документы,

работы, услуги

товара, выполнения

подтверждающие

Документ создан в электронной форме. №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьоз от 26.06.2025.

Страница 17 из 21. Страница создана: 25.06.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:26

Поставка спирта этилового

технического гидролизного

ректификованного ГОСТ Р

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьсорт «Экстра» для

филиала

«Аэронавигация

Юга» ФГУП «Госкорпорация

по ОрВД»

работ, оказания

услуг

В срок не более 90

дней

даты

заключения

договора.

исполнение

Товарная накладная (форма

ТОРГ-12) или

универсальный

передаточный документ.

ЗАКАЗЧИК

ПОСТАВЩИК

Директор

филиала «Аэронавигация Юга»

ФГУП «Госкорпорация по ОрВД»

Генеральный директор

ООО «КИБИХ»

______________ Ю.П. Токарев

(Э.П.)

______________ Д.Н. Пантелеев

(Э.П.)

Документ создан в электронной форме. №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьоз от 26.06.2025.

Страница 18 из 21. Страница создана: 25.06.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:26

Приложение № 2 к Договору

от «__» ______ 20_ г. № ____

Спирт

этиловый

технический

гидролизный

ректификованный

Документ создан в электронной форме. №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьоз от 26.06.2025.

Страница 19 из 21. Страница создана: 25.06.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:26

Россия

Реестровый номер радиоэлектронной продукции, включенной в

единый реестр российской радиоэлектронной продукции

Реестровый номер промышленной продукции, произведенной на

территории государства - члена ЕАЭС (Армения, Белоруссия,

Казахстан, Киргизия) за исключением РФ

Общее количество

Спирт этиловый

технический

гидролизный

ректификованный

ГОСТ Р▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть3

Технические

характеристики

Единица измерения

Наименование

Реестровый номер продукции, произведенной на территории РФ

№

п/п

Страна происхождения товара

(в соответствии с ОКСМ)

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Цена за 1

(Одну)

единицу

измерения,

в том числе

НДС 20%,

российский

рубль

Дкл

115

14 640,00

Стоимость,

в том числе

НДС 20%,

российский

рубль

сорт «Экстра»

ГОСТ Р▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть3

сорт «Экстра», должен

быть выработан из

непищевого

растительного сырья.

Формула: С2Н5ОН.

Бесцветная прозрачная

жидкость,

не

содержащая

механических

примесей.

Запах

характерный

для

ректификованного

спирта

без

запаха

посторонних веществ.

Объемная

доля

этилового спирта не

менее 96,2%.

Установленная цена Договора включает в себя стоимость Товара, маркировки, а также все налоги, пошлины, сборы, и другие обязательные

платежи, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Договору в соответствии с законодательством

Российской Федерации.

Общая стоимость Договора составляет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть (Один миллион шестьсот восемьдесят три тысячи шестьсот) рублей 00 копеек, в том числе

НДС 20 % в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(Двести восемьдесят тысяч шестьсот) рублей 00 копеек.

ЗАКАЗЧИК

Директор филиала «Аэронавигация Юга»

ФГУП «Госкорпорация по ОрВД»

ПОСТАВЩИК

Генеральный директор

ООО «КИБИХ»

______________ Ю.П. Токарев

_______________Д.Н. Пантелеев

М.П.

М.П

Документ создан в электронной форме. №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьоз от 26.06.2025.

Страница 20 из 21. Страница создана: 25.06.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:26

Приложение № 3 к Договору

от «__»_____ 20__ г. № ____

Заявка №_____ от _____________20__ г.

Прошу Вас произвести отгрузку спирта этилового технического гидролизного

ректификованного ГОСТ Р▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть3 в количестве __________ дал, в срок до «______»

______________20___ г.

ТАРА:_________________________________________________________________

(Поставщика; Заказчика; Автоцистерна)

СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ:_______________________________________________

(- самовывоз;

- лицензированный автотранспорт с обязательным указанием организации перевозчика;)

ПУНКТ РАЗГРУЗКИ:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ, ПРКТ ШОЛОХОВА, Д. 302

ДАННЫЕ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ТОВАРОСОПРОВОДИТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕН:

ПОСТАВЩИК ООО «КИБИХ»

Адрес:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Киров, ул. Луганская, 53а

ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть1

ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4

ЗАКАЗЧИК: ФГУП "ГОСКОРПОРАЦИЯ ПО ОРВД"

Адрес:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, МОСКВА ГОРОД, ЛЕНИНГРАДСКИЙ ПРОСПЕКТ, ДОМ 37, КОРПУС 7

ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4

ГРУЗОПОЛУЧАТЕЛЬ Филиал «Аэронавигация Юга» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД»

Адрес фактический, согласно данных ФНС:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.

РОСТОВ-НА-ДОНУ, ПР-КТ ШОЛОХОВА, Д. 302

КОНТАКТНОЕ ЛИЦО ОТ ЗАКАЗЧИКА

Должность: ________________________

Ф.И.О.: ___________________________

e-mail: ____________________________

тел.: _____________________________

КОНТАКТНОЕ ЛИЦО ОТ ПОСТАВЩИКА

Должность: Инженер ОСГП

Ф.И.О.: Владимирова Наталья Александровна

тел.: (▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть