Тендер - Поставка солей и хвойных концентратов для лечебных ванн №295820544

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть44 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Приволжский федеральный округ, Башкортостан Респ Место поставки (адрес):453612, Российская Федерация, Респ. Башкортостан, Абзелиловский р-н, д. Якты-Куль, ул. Санаторная, Д. 1, ОКАТО:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть11
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 08.04.2025 по 16.04.2025Место предоставления документации:Электронная площадка РТС-тендер (http://www.rts-tender.ru) и Официальный сайт (http://zakupki.gov.ru)Порядок предоставления документации:В электронной форме на площадке РТС-тендер (http://www.rts-tender.ru) и Официальном сайте (http://zakupki.gov.ru)Официальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется 3._Техническое_задание_для_Якты-куль_(2)

Техническое задание

Общие положения:

1. Характеристики и количество предлагаемой продукции должны соответствовать настоящим техническим требованиям.

2. Продукция должна быть разрешенной к применению на территории Российской Федерации, иметь необходимые регистрационные удостоверения, иные разрешительные документы, сертификаты соответствия.

3. Доставка и разгрузка силами поставщика. Товар поставляется в соответствующей упаковке, которая обеспечит полную его сохранность от всякого рода повреждений при перевозке и хранении. Товар должен быть упакован способом, не допускающим их перемещение внутри тары при транспортировке и перегрузке.

- Посмотреть таблицу с данными

Согласовано:

Главная медсестра ________________________ И.М. Кужахметова

4._НМЦК_Соль_и_хвойный_концентрат

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта,

- Посмотреть таблицу с данными

Расчет НМЦК

Расчет НМЦК (рын) произведен по формуле:

V - количество (объем) закупаемого товара;

n - количество значений, используемых в расчете;

i - номер источника ценовой информации;

Цi - цена единицы товара

- Посмотреть таблицу с данными1._Документация_Соли_для_ванн

«Утверждаю»

Генеральный директор

АО санаторий «Якты-Куль»

_________________ М.А. Мигаль

«08» апреля 2025 г.

М.П.

ДОКУМЕНТАЦИЯ
НА ПРОВЕДЕНИЕ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА
НА ПОСТАВКУ СОЛЕЙ И ХВОЙНЫХ КОНЦЕНТРАТОВ ДЛЯ ЛЕЧЕБНЫХ ВАНН

(для субъектов малого и среднего предпринимательства)

Заказчик: Акционерное общество санаторий «Якты - Куль»

д. «Якты-Куль»

2025

СОДЕРЖАНИЕ

Информационная карта электронного аукциона

Проект Договора

Описание объекта закупки

Обоснование начальной (максимальной) цены договора

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА

- Посмотреть таблицу с данными2._Проект_договора Проект договора.

Договор

поставки товара №______

д. «Якты-Куль» «___»___________ 2025 г.

________________________________________________в лице _____________________________, действующего на основании ______, именуемое в дальнейшем «Поставщик», с одной стороны и АО санаторий «Якты - Куль», в лице генерального директора Мигаль Максим Александровича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, далее совместно именуемые - стороны, на основании протокола _________ от «_____» ______________ 2025 года заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику соли и хвойные концентраты для лечебных ванн (далее «Товар»), а Заказчик принять и оплатить в количестве (объеме), ассортименте по качественным характеристикам, цене и в срок, согласованный сторонами, в Спецификации (Приложение №1), являющемся неотъемлемой частью настоящего договора поставки. Суммой договора поставки является сумма всех поставок.

1.2. Период поставки Товара – 1 раз в квартал согласно предварительной заявке (в письменной форме или по телефону) с момента подписания договора до 30 марта 2026 года.

1.3. Поставщик гарантирует, что на момент заключения Договора Товар новый, в споре и под арестом не состоит, не является предметом залога и не обременен другими правами третьих лиц.

2. Цена и порядок расчетов

2.1. Цена договора составляет __________________________________________ (_______________________________________) рублей, включая НДС (если применяется).

2.2. Оплата по настоящему Договору осуществляется без авансирования, в безналичной форме платежными поручениями путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика за фактически поставленный согласно заявке Заказчика Товар (отдельную партию) в течение 7 рабочих дней после подписания Сторонами товарных накладных на основании выставленного Поставщиком счета.

2.3. Настоящий договор предусматривает право Заказчика по согласованию с Поставщиком в ходе исполнения договора изменить количество предусмотренного договором Товара при изменении потребности в Товаре.

2.4. Стоимость включает в себя все расходы Поставщика, связанные с поставкой Товара, в том числе на доставку, погрузку, разгрузку, стоимость тары, упаковки, маркировки, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

2.6. Качество товара, тары и упаковки должны соответствовать требованиям стандартов, ГОСТов или ТУ. Поставщик обязан поставить товар с оставшимся на момент поставки сроком годности не менее 2/3 от нормативного, предусмотренного Производителем и указанного на упаковке срока годности товара.

3. Сроки и условия поставки товара

3.1. Поставщик обязуется в течение 7-х рабочих дней после получения заявки от Заказчика передать Товар, принадлежности этого товара, а также относящиеся к нему документы (сертификат качества, паспорт и т.п.), необходимые при использовании товара по его назначению и при его реализации. Время поставок: в рабочие дни, с 09:00 по 16:00 ч.

3.2. Датой поставки считается дата доставки Товара по заявке Заказчика на склад Заказчика и подписания Сторонами оригинала счета-фактуры, товарной накладной в двух экземплярах, с приложением копий транспортных и сопроводительных документов грузоотправителя.

3.3. Заявка Поставщику подается устно (по телефону), либо письменно в электронной форме на электронный адрес Поставщика. В случае невозможности поставки товара в указанный срок, Поставщик обязан оповестить Покупателя об этом не позднее 24 (двадцати четырех) часов с момента получения Заявки.

3.4.Товар, несоответствующий требованиям настоящего Договора, считается не поставленным.

3.5. Право собственности на Товар, риск случайной гибели, случайной порчи и утраты Товара переходят к Покупателю с момента передачи Товара, до передачи Товара Заказчику, все риски несет Поставщик.

3.6.Оформленный акт об установленном расхождении по количеству и качеству при приемке товарно-материальных ценностей является основанием для предъявления Заказчиком претензии Поставщику по количеству, качеству (в том числе и скрытые недостатки) либо комплектности товара.

3.7. Поставщик обязуется произвести замену Товара ненадлежащего качества или восстановить количество (комплектность) партии Товара в срок не более 48 часов со дня подписания Акта.

3.8. Возврат Товара ненадлежащего качества осуществляется силами и средствами Поставщика.

4. Качество и требования к товару

4.1. Поставщик гарантирует, что поставленный Товар является сертифицированным, соответствует сопроводительной документации и условиям поставки, установленным настоящим Договором, а также заявкам Покупателя.

4.2. Поставка Товара осуществляется в полном ассортименте, согласно заявке Покупателя. Поставщик Товара должен иметь необходимое количество единиц транспортных средств для осуществления бесперебойной поставки Товара до места назначения.

4.3. Требования к упаковке: Упаковка должна обеспечивать сохранность Товара, обеспечивать защиту от порчи при транспортировке и хранении, упаковка должна быть завода изготовителя, целая без следов вскрытия, должна содержать всю необходимую информацию о Товаре (этикетку).

5. Обязанности сторон

5.1.Поставщик обязан:

5.1.1. Своевременно поставить Товар на условиях, предусмотренных Договором.

5.1.2.Поставить Товар своими силами и средствами.

5.1.3. Обеспечить надлежащую упаковку Товара, способную предотвратить его повреждение и порчу во время перевозки к пункту доставки.

5.1.4. Передать Покупателю Товар надлежащего качества, сопроводительную и иную документацию, в которой содержится информация о Товаре на русском языке (сертификаты соответствия, накладные, счета-фактуры и др.).

5.1.5.Осуществить замену некачественного товара в порядке, предусмотренном настоящим договором.

5.2. Заказчик обязан:

5.2.1. Принять Товар на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

5.2.2. Произвести оплату Товара в порядке, предусмотренном настоящим Договором.

5.3. Заказчик вправе:

5.3.1. Потребовать замену Товара или отказаться от оплаты Товара ненадлежащего качества, в случае обнаружения в поставленном товаре дефектов или иного несоответствия условиям настоящего Договора.

5.3.2. В случае не поставки Товара в установленные сроки в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего договора с последующим применением к Поставщику санкций, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

5.3.3. Произвести выборку Товара, указанной в Спецификации (Приложение № 1), не в полном объеме.

6. Ответственность сторон

6.1. При нарушении условий Договора стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

6.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

6.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

6.4. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором.

Размер штрафа за каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, составляет 1000 рублей.

6.5. В случае просрочки исполнения Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик (подрядчик, исполнитель) уплачивает Заказчику неустойку (штраф, пени).

6.6. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Поставщиком.

6.7. Обязательство по Договору является просроченным в случае нарушения срока поставки любого Товара в соответствии со спецификацией.

6.8. Заказчик имеет право в случае неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств по Договору, включая просрочку исполнения обязательств, предварительно направив Поставщику требование об уплате неустойки (штрафов, пеней), предусмотренной Договором, без согласия Поставщика, по своему выбору удержать сумму неустойки (штрафа, пени) при расчете по Договору и (или) из денежных средств, внесенных Поставщиком в качестве обеспечения исполнения Договора.

6.9. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от исполнения собственных обязательств.

6.10. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

6.11. Заказчик не несет ответственности за нарушение сроков оплаты в случае не предоставления либо предоставления не надлежащим образом оформленных документов на оплату и (или) предоставления неполного пакета документов на оплату.

6.12. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

6.13. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

7. Порядок изменения и расторжения договора

7.1. Изменения положений настоящего Договора допускается в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Изменения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами дополнительного соглашения к Договору. Все дополнительные соглашения являются неотъемлемой частью Договора. Дополнительное соглашение вступает в силу после подписания его Сторонами.

7.2. Расторжение настоящего Договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны Договора от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

7.3. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в силу и Договор считается расторгнутым через 10 (десять) дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Договора.

7.4. В случае расторжения настоящего Договора по соглашению Сторон Стороны подписывают акт сверки расчетов, отображающий расчеты Сторон за период исполнения Договора до момента его расторжения, а также объем Товара, фактически поставленного Заказчику.

7.5 Расторжение Договора влечет за собой прекращение обязательств Сторон по нему, но не освобождает от ответственности за неисполнение Договорных обязательств, которые имели место до расторжения Договора.

8. Обстоятельства непреодолимой силы

8.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой стороной за неисполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе объявленная или фактическая война, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, пожары, землетрясения, наводнения и другие природные стихийные бедствия, а также издание актов государственных органов.

8.2. Свидетельство, выданное соответствующей торгово-промышленной палатой или иным компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.

8.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, должна незамедлительно известить другую сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по Договору.

9. Разрешение споров

9.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением настоящего Договора, Стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке.

9.2. Сторона, получившая претензию, обязана ее рассмотреть в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения претензии и дать письменный ответ об удовлетворении претензии или об отказе в удовлетворении претензии.

9.3. В случае удовлетворения претензии Сторона, ее признавшая, обязана в течение 10 (десяти) рабочих дней перечислить на расчетный счет заявителя денежные средства в сумме удовлетворенной претензии.

9.4. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и не достижении взаимного согласия споры по настоящему Договору разрешаются в Арбитражном суде Республики Башкортостан.

10. Срок действия договора

10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 30 марта 2026 года.

10.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон.

10.3. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по взаимному согласию Сторон с урегулированием взаимных претензий.

11. Антикоррупционная оговорка.

11.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или достигнуть неправомерные цели.

11.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

11.3. В случае возникновения у одной из Сторон подозрений, что произошло или может произойти нарушение любого из вышеуказанных условий, соответствующая Сторона обязуется незамедлительно уведомить в письменной форме о ставшем известном факте неправомерных действий другую Сторону, и при необходимости, по запросу предоставить дополнительные пояснения и необходимую информацию (документы).

11.4. В случае если указанные неправомерные действия работников одной из Сторон, ее аффилированных лиц или посредников установлены вступившим в законную силу решением (приговором) суда, другая Сторона имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора, путем направления письменного уведомления о расторжении Договора. Сторона, являющаяся инициатором расторжения настоящего Договора по указанным основаниям, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения

12. Прочие условия

12.1. Документооборот в рамках Договора осуществляется в письменной форме. Для оперативного уведомления допускается обмен документами посредством факсимильной/телефонной связи и электронной почты с обязательной досылкой (передачей) подлинного документа на бумажном носителе.

• Адресом электронной почты Заказчика для направления уведомлений является: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.
• Адресом электронной почты Поставщика для направления уведомлений является: ______________ Номером факса Поставщика для направления уведомлений является: ____________
• В случае направления уведомлений с использованием почты уведомления считаются полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.
• Срок ответа на входящий документ в рамках Договора не может превышать 3 (трех) рабочих дней с момента получения документа.
• 13.2. При исполнении Договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случая, если новый поставщик является правопреемником Поставщика по Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
• В случае перемены Заказчика по Договору права и обязанности Заказчика, предусмотренные Договором, переходят к новому заказчику.
• 13.3. Договор составлен в форме электронного документа и подписан Сторонами с использованием электронной подписи.
• 13.4. Во всем, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
• 13.5. Неотъемлемыми частями Договора являются:
• Приложение № 1 - Спецификация.

13. Адреса и банковские реквизиты сторон:

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение 1

К договору поставки

№ _____ от _____

Спецификация на поставку товаров

для нужд АО Санаторий «Якты-Куль»

- Посмотреть таблицу с данными